三方报价协议合同范本
三方报价协议合同范本 第一篇
委托方(以下称甲方):_________
法定代表人或负责人:_________
服务方(以下称乙方):_________
法定代表人或负责人:_________
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据^v^有关法律之相关规定,本着诚实信用、互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条项目名称 _________。
第二条服务内容、方式和要求
一.服务内容:_________。
二.方式:_________。
三.要求:________。
第三条工作条件:_________。
第四条报酬及其支付方式:
一.本项目报酬(服务费或培训费):_________元。
服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由_________方负担。
二.本项目中介方活动经费为:_________元,由_________方负担。中介方的报酬为:_________元,由_________方支付。
三.支付方式为如下第_________种:
(一)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%;
(二)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。
(三)其它方式:_________。
第五条声明及保证
甲方:
一.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
二.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
三.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人(乙方:
一.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
二.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
三.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第六条甲方的主要义务
一.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品:_________。
二.在接到乙方要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复;
三.按约向乙方支付报酬,乙方开户银行帐户为_________。
四.协助乙方完成下列配合事项:_________。
第七条乙方的主要义务
一.在_________年_________月_________日前完成技术服务工作;
二.依照下列技术经济指标完成技术服务工作:_________;
三.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时,应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换;
四.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品。
第八条保密条款
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第九条技术成果收益归属
在履行本合同中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于乙方所有。(注:当事人还可以有其他不同的约定)
第十条甲方的违约责任
一.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。
二.甲方迟延支付报酬,应当支付数额为报酬总额_________%的违约金,逾期二个月不支付报酬或者违约金的,应当交还工作成果,补交报酬,支付数额为报酬总额_________%的违约金。
三.甲方迟延接受工作成果的,应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的,乙方有权变卖、处理工作成果,从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还甲方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求甲方赔偿损失。
第十一条乙方的违约责任
一.擅自不履行合同,应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。
二.未按约定的期限完成工作的,应支付数额为报酬总额_________的违约金。
三.未按质按量完成工作的,应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的,应赔偿损失;
四.在工作时间,发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定,未按约定期限通知委托方,造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的',应酌减或免收报酬;
五.在工作期间,发现委托方提供的物品有受损的危险,未按约定期限通知委托方,应对由此造成的损失承担责任。
六.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用,发表或提供给第三人,应支付数额为报酬总额_________%的违约金。
七.对甲方交付的样品,材料及技术资料保管不善,造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的,应赔偿损失。
第十二条验收标准和方法
一.验收时间:_________;
二.验收地点:_________;
三.验收标准:本合同约定的各项技术指标;
四.验收方法:由甲方组织有关同行业专业技术人员验收,写出验收报告;
五.验收费用由_________方负担。
第十三条保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
第十四条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十五条通知
一.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
二.各方通讯地址如下:_________。
三.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十六条争议的处理
一.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
二.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十八条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十九条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
委托方(盖章):_________服务方(盖章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
委托方担保人(盖章):_________服务方担保人(盖章):_________
地址:_________地址:_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
三方报价协议合同范本 第二篇
合同编号:_________
甲方(担保人):_____公司
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
乙方(被担保人):_______
法定代表人:_____________
住址:___________________
邮编:___________________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于:
甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《^v^合同法》、《^v^担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《^v^担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
一.向甲方提供下列一项或数项反担保:
(一)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(二)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(三)经甲方认可的其他方式反担保措施。
二.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改
乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用
甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):
一.担保费:
(一)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
(二)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
二.其它费用:
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。
三.履约保证金:
部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
本合同适用^v^有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
一.甲方的责任
(一)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。
(二)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
二.乙方的责任
(一)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。
(二)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式__
_______份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):__
三方报价协议合同范本 第三篇
甲方:
乙方:
甲方在阳华路南华建房屋一栋,建筑总面积约三零零平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担五零%。
四、付款方式:_______________
五、双方责任
甲方负责水电供应及原材料准时进常乙方必需保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节省材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、留意平安
文明施工,假如乙方施工人员消失工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为四个月,从签订合同之日起计算,乙方必需在年____月____日前完成主体工程,完工时间不能超过一零天,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出方案,以便快速筹备。
九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):
乙方签字(章):
三方报价协议合同范本 第四篇
建设方:________________________
总包方:________________________
分包方:________________________
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:___________________________工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的五%,待保修期满后一四个日历天内支付。
四、建设方责任
一.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
二.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
一.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
二.负责现场临时水电的统一管理。
三.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
四.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
一.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
二.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
三.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
四.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的整确性、完整性负主要责任。
五.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
六.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
七.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
八.负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
九.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的整确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
一.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
二.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
一.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
二.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
三.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,整副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
建设方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
总包方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
分包方(签章):_____________
法人代表(或授权委托人)签署:________________
__________年_____月_____日
三方报价协议合同范本 第五篇
贷款方:____________________
借款方:________________________
担保方:________________________
三方经过充分协商,特签订本合同。
第一条自____年____月____日至____年____月____日,由贷款方提供借款方____贷款____元。
第二条贷款方应按期、按额向借款方提供贷款,否则,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金,违约全数额的计算,与逾期贷款罚息同。
第三条贷款利率,按银行贷款现行利率计息。如遇调整,按调整的新利率和计息办法计算。
第四条借款方应按协议使用贷款,不得转移用途。否则,贷款方有权停止发放新贷款,直至收回已发放的贷款。
第五条借款方如不按规定时间、额度用款,要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数,按借款利率的五零%计算。
第六条借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期,借款方至迟在贷款到期前三天,提出延期申请,经贷款方同意,办理延期手续,但延期最长不得超过原订期限的一半,贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款,加收罚息。
第七条借款方的借款由担保人用____________作担保。
第八条贷款到期后一个月,如借款方不按期归还本息时,由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还本息和逾期罚息。
第九条补充条款
第十条本合同一式四份,借贷款双方各持正本一份,担保方一份,____公证处一份。
第十一条本合同经三方签字之日起生效。
贷款方:_________________
借款方:_________________
担保方:_______________
____年____月____日
三方报价协议合同范本 第六篇
甲方:发包方(以下简称甲方)
乙方:承包方或施工方(以下简称乙方)
丙方:施工监督管理方(以下简称丙方)
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《^v^安全生产法》、《^v^建筑法》、《^v^合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》^v^《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ四六-八八)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ五九-九九),为维护甲乙丙三方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙丙三方平等协商,签定本施工协议。
第一条工程概况
一、工程名称:________________________工程(以下简称“工程”)。
二、工程地点:____________市____________区____________路____________号【__________广场】____________。
三、工程主要范围及内容:____________。
第二条甲方职责
一、甲方必须对乙方的施工资质、安全证书等相关证明进行审核,并有义务将审核结果告知丙方,并督促乙方全面履行合同。
二、对乙方维修工程的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并要求乙方接受丙方的岗前施工安全管理培训,签订相关的安全、技术协议。
三、乙方不服从丙方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的'情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。
四、未经丙方许可,乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则,无论工程是否竣工,甲方均有权要求乙方进行更换,工期不予顺延,且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。
第三条乙方职责
一.乙方进场施工,须经丙方同意并办理相关进场施工手续,指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。丙方尽力为乙方提供便利条件和服务;
二.乙方施工前,必须经丙方对施工人员进行岗前安全培训,并与丙方签定施工安全协议书;
三.本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等需存放丙方指定的工程地点(施工工地仓库)。
四.乙方提供的设备、材料、成品、半成品应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格、经三方确认后方能使用,试验检验费用由乙方负担。
五.乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求,否则乙方对此造成丙方的损失承担赔偿责任。
六.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及丙方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
七.乙方在现场施工应接受丙方工作人员的监督和管理,乙方在承揽期间应根据丙方的要求及时调整维修整改工艺,以满足丙方的工作要求。
八.施工人员进入现场统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲、丙双方人员和上级主管领导检查;
九.乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,丙方人员有权随时检查;
一零.施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;
一一.施工过程中如需使用水、电等,施工单位必须填写申请单,经丙方同意,由专业人员指定接水、电、地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用;
一二.乙方施工牵涉动火,必须向丙方专业人员申请并办理施工动火证;
一三.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在丙方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责;
一四.附件资料为本协议重要组成部分,乙方施工时必须无条件遵照安全培训资料内规定执行。
一五.其它未尽事宜由甲乙丙三方协商解决。
第四条丙方职责
一、负责工程项目整式开工前乙方施工人员安全培训,安全协议签订,进场施工手续办理,施工中日常监督管理等。
二、施工过程中丙方有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿;
三、丙方有权对乙方使用的原材料进行检查,对检查出的不符合要求的材料有权利要求甲方督促乙方对材料进行更换,无论工程是否竣工完成。
第五条争议
本协议在履行过程中发生争议,三方应及时协商,协商不成时,三方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙丙三方不能按协议约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。
第六条其它
本协议经三方代表签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方壹份,丙方壹份。
甲方:
乙方:
丙方:
三方报价协议合同范本 第七篇
建设单位:_________________(以下简称甲方)
总包单位:_________________(以下简称乙方)
分包单位:_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
一.甲方以现金出资,出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____%。
二.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____%。
五、盈余分配与债务承担
一.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
二.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
一.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
二.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
三.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
一.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
二.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
一.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
二.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
___________年___________月___________日
三方报价协议合同范本 第八篇
建设单位:(以下简称甲方)
总包单位:(以下简称乙方)
分包单位:(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:__________
二、工程地点:__________
三、工程内容:__________
四、工程造价:约________万元,____元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价二零%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:
(一)材料进场后付合同价款的四零%;
(二)底板施工完毕后付合同价款的四零%;
(三)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款九五%;
(四)留五%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
一、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
二、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
三、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
四、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
五、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
六、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三、违约责任:
一、因丙方原因,工程每拖期一天,罚五零零元。
二、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方:
乙方:
丙方:
_____年_____月_____日
三方报价协议合同范本 第九篇
甲:_____,身份证号:_____
乙:_____,身份证号:_____
丙:_____,身份证号:_____
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条:甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目,总投资为一五万元,甲方以人民币方式出资_____万元,乙方以人民币方式出资_____万元,丙方以人民币方式出资_____万元。
第二条:在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条:双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条:塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方_____%、乙方的比例分配、丙方_____%的比例分配。
第五条:每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条:本协议未尽事宜,三方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条:本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条:本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第九条:争议处理
一、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
二、如果三方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;
第十条:合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时投资项目资产比例来返还,返还期限不超过天。
第十一条:违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十二条:协议解除:__________
第十三条:本合同一式三份,三方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:(签章)
地址:
乙方:(签章)
地址:
丙方:(签章)
地址:
合同签订时间:_______年_______月_______日
三方报价协议合同范本 第一零篇
甲方:________________
乙方:________________
___________是________的高科技机电设备。为合理、有序地开发该产品市场,有效地保护各方的合法权益,甲方根据与_________达成的共同开拓北方市场的相关协议,经与乙方友好协商,就甲方确认乙方作为甲方的承销代理商事宜达成以下协议:
第一条 承销代理内容甲方确认乙方为__________(包括家用型、商用型、工程型)设备地区代理商,销售区域为_________。乙方的承销代理资格及承销代理时限为本协议签之日起至_________年_____月______日。
第二条 双方职责
(一)甲方职责
一.向乙方颁发相应的授权证书。
二.向乙方提供相应的营销和技术培训,并提供空气源热泵中央热水器营销及技术资料,使乙方熟悉甲方的技术、管理及营销模式。组织培训的费用由甲方负责,但差旅费用和食宿费用由乙方自行负担。
三.根据甲乙双方合同约定,向乙方按时、按量、按质提供货源。
四.对于条款对产品提供免费保修。
五.及时向乙方提供管理、营销产品宣传、技术、服务等全方位的支持。
六.对产品组合、价格、技术、服务、传播等方面政策的调整时以书面形式向乙方通报。
七.向乙方提供行销、服务类的作业指导手册及表格。
八.不定期组织的承销代理商培训,相互交流销售经验和市场信息。
九.对乙方的各种合理建议及时回复。
一零.将甲方掌握的有关乙方地区终端客户资料提供乙方,并提供公关及技术方面的支持。
一一.甲方确保乙方在指定区域及约定时间内享有的承销代理权,并将规范市场竞争秩序,及时查处各种违规现象,保证严守乙方商业机密。
(二)乙方职责
一.乙方销售___________,不得以任何形式损害甲方和北京___________的声誉和利益。乙方不能在甲方供货的产品包装箱内外附加任何附加物。
三方报价协议合同范本 第一一篇
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
一、甲方与乙方已签订购销合同;
二、丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方购销合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议:
第一条:交易流程
一、合同款: 元,丙方需在,甲方与乙方合同签订后,向乙方支付全款的三零% 元后购销合同生效;
二、乙方在收到预付款后应及时给进行订货;
三、货到后,丙方在接到甲方通知后,应及时将剩下的货款支付给乙方;
四、乙方在收到货款后将货物运送到甲方指定地点;
第二条:权利与义务
(一)甲方的权利与义务;
一、保证购销合同的真实性;
二、有权要求乙方给丙方发付款通知;
三、 有权要求丙方根据乙方的付款通知给付货款。
(二)乙方的权利与义务;
一、保证购销合同的真实性;
二、及时根据购销合同订购货物;
三、配合甲方货物的验收工作等。
(三) 丙方的权利和义务;
一、支付乙方货款后须及时通知到乙方;
二、在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款;
三、有权按协议要求支付服务费。
第三条:违约责任
一、甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理;
二、如三方任何一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的,有过错方承担一切损失;
三、如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的,有过错方承担一切损失。
第四条:免责条款
一、丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核;
二、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保,与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条:其他条款
一、本协议一式三份,甲乙丙各执一份,三方签字盖章后即生效;
二、协议履行中产生的争议又三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
丙方(盖章):
日期:
三方报价协议合同范本 第一二篇
供方: (以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)签订日期:
一. 合同金额:含一七%的增值税及安装费。
二. 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国标执行,质保期从货到之日起算。质保期
三. 交货地点:
四. 货物所有权转移的时间、条件:货款全部付清,货物所有权转移给需方。
五. 包装标准:包装应确保货物在装卸和运输过程中不受损害;需方对包装物有特殊要求的须书面注明并另行收费。
六. 结算方式:□电 汇 □银行汇票 □银行承兑汇票 □支 票 □现 金
七. 货款结付期限:合同生效之日起三日内需方预付五零%预付款,安装、调试等工作内容全部结束后支付至一零零%。
八. 货到验收标准、方法及提出异议期限:按照合同及产品使用说明书标准执行;货物表面无瑕疵验收,货到三日内书面提出异议有效,逾期视为验收合格;需方提出书面异议的,供、需双方应另行书面约定交货日期,需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。
九. 安装、调试:产品的安装、调试由供方负责,并给予技术指导;
一零. 违约责任:按《^v^合同法》相关条款执行。
一一. 解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成由有管辖权人民法院解决。
一二. 开示发票的类型及时间:
一三. 其它约定事项: 延,需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
三方报价协议合同范本 第一三篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和《大路建设施工承包合同条例》及大路工程建设的有关规定,结合村道大路建设工程的详细状况,甲、乙双方就该合同段大路工程,在公平互利协商全都的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
二、工程承包范围及内容
该段路基为泥坯路面,要求路基平整。宽度(四—五)米,涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡,由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。
三、承包方式
本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。
四、工程造价
依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币贰万玖仟元整(¥二九零零零元)
五、工程施工工期
本合同施工工期为一五天,(雨天除外),_______年_____月_____日开工,于____________年_____月_____日竣工。
六、甲、乙双方的权利,义务
一、甲方的主要权力、义务。
(一)甲方的主要权利
派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
(二)甲方的主要义务
①甲方接到乙方验收申请后,三天内组织有关人员进行验收,否则损失由甲方负责。
②负责供应取土料场,弃土料场,负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。
二、乙方的主要权力、义务
(一)乙方的主要权力,开工前按商定领取工程起动款伍仟元,¥____________元,中途付总工程的款一/二,完工后全部付清。
(二)有权自行选购所需材料及施工人员的调度。
(三)严格根据施工规范进行施工,保证工程质量。在施工过程中,如有人为阻挡,人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。
(四)制定平安技术措施,担当平安事故所发生的费用。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效,双方都要仔细履行合同条款,如一方有违约行为,则按合同商定的条款执行(违约方赔偿对方总造价三零%的违约金),并根据《^v^合同法》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则
一、本合同一式六份,合同双方各执一份,社社员代表各一份。
二、合同双方及四个社的社员代表签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
甲方:
乙方:
日期:
三方报价协议合同范本 第一四篇
甲方:
乙方:
丙方:
甲乙丙三方依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙丙协商,三方愿意就将甲方与丙方签订的编号为“ ”劳务分包合同的转让事宜达成如下协议:
第一,丙方同意甲方将与丙方签订的劳务分包协议的全部权利与要承担的全部义务转让给乙方。在合同签订后,乙方代替甲方享有与丙方项目签订的劳动分包协议的全部权利,甲方与丙方签订的劳务分包合同约定的甲方的全部义务也全由乙方承担。
第二,乙方认可甲丙之间所有的合同、协议及来往函件。合同签订后,甲方支付钱给乙方,由乙方履行相关合同义务。
第三,甲方现有的与合同外第四方的债务问题,甲方为完成现有工程所欠一切债务(包括但不限于工人工资、材料款、机械设备租赁款)由甲乙方自行约定结清,丙方概不负责。若将来因此产生纠纷使丙方被起诉,乙方负责赔偿丙方因此受到的一切损失,丙方可直接从乙方工程款扣款以弥补自身损失。
第四,质保金的问题,甲方目前缴纳给丙方质保金 元,甲方将此款项转给乙方,作为乙方缴纳给丙的质保金。
第五,合同争议,今后在执行合同过程中,合同甲方与丙方及乙方与丙方今后若发生合同纠纷,应先友好协商,协商不成,仍然约定在 仲裁委员会申请仲裁。
本协议一式三份,甲乙丙三方各持一份,合同签订即生效。
甲方:(公章)
委托代理人:
日期:
乙方:(公章) 委托代理人: 日期:
丙方:(公章) 委托代理人: 日期:
三方报价协议合同范本 第一五篇
甲方:_______
乙方:_______
丙方:_______
为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。
一、保修期限:不少于国家规定及本合同约定的保修时间,从工程实际投用之日算起。具体时间为_______年。
二、保修范围:本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容,由于乙方原因造成的工程质量问题,均属乙方保修范围,因此造成甲方和业主的全部损失,均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题,乙方给予返修,返修费用由甲方承担。
三、保修的时间性:
一、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下,乙方须在接到甲方或丙方通知后四小时内赶到现场并于六小时内完成维修。
二、属于保修范围和内容的项目,乙方须在甲方或丙方通知后二四小时内赶到现场查看情况,无须重新施工的,在查看情况后四八小时内处理完毕并清理维修现场,作到工完场清。须重新施工的,又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工,其余不变。
三、每个维修项目完成后,经业主和甲方项目经理验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
四、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
四、维修的质量:
一、乙方负责维修的质量,每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可;
所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题,否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的保修款待一个保修期满后支付。
二、出现质量问题而导致维修的,乙方除按合同再次进行维修外,乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。
三、如经历壹次(含壹次)以上维修,仍然不能解决问题,甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方负责。
四、维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净(维修过程中给业主造成的损失由乙方负责),否则每人次乙方支付违约金伍佰元。
五、乙方维修安排:
一、工程移交甲方后,乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。
二、乙方保修负责人:_______通讯地址:_______电话:_______传真:_______
三、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。
六、保修款:
一、三方同意从乙方工程结算款中截留五%作为保修款,保修期满后,在乙方已完成全部返修工作后(需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可),丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。
二、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;
所有保修款在结算时均不计利息。
七、其它:
一、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供维修服务,并按最优惠价收取费用。
二、本保修书:作为施工合同附件,由施工合同三方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。
甲方:_______乙方:_______丙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日_______年_______月_______日
三方报价协议合同范本 第一六篇
甲方:
乙方:
丙方:
甲乙丙三方本着平等互利,友好协作的原则,经三方协商一致,就合作经营惠______项目合作事宜,订立如下条款,供甲乙丙三方共同遵守。
一、由甲方出名办理工商营业执照,实际为三人合作经营,地点位于________,该店命名为________,主要经营___________。
二、投资及分红比例:
(一)、该店投资为__万元,资金在_____年__月__日前到帐。
(二)、该店每月核算一次经营情况,如有利润,原则上每月分红一次;如需扩大追加投资或出现亏损,则按上述投资比例出资(即三方平均分摊)。
(三)、利润分成比例为三方平均分配。
(四)、购置的一切资产属三方共同所有,共有份额按投资比例,按实际投资数额单据凭证记帐。
合作期限暂定______年,从_____年__月至_____年__月有效,如到期仍想继续合作,可续签合同。
三、甲方委托__全权代表甲方,负责日常的各项经营管理事务。但重大经营决策应取得甲、乙、丙三方一致同意后,方可付诸实施。
四、该店的投资款、经营资金均由乙方管理,以甲方的名义在银行开立帐户存取。
开户行:__
户名:__
帐号:_____。甲乙丙三方均有权稽查监督帐户收支情况。
五、该店的一切收入、支出、结存等发生情况,均如实记帐。帐务至少应每月由三方共同核对一次。
六、该店由三方共同选定的采购或供应商供货。
七、合作因下列情形解散:
一.合作期限届满;
二.甲乙丙三方同意终止合作关系;
三.本合作项目连续亏损月或亏损数额达到万元,甲乙丙任何一方均可退出合作。解散或退出合作时,按照出资比例分配利润及资产或承担债务。
八、三方合作该项目,应秉承诚信、无私的合作原则。合作经营合同期间,如遇未尽事宜,经友好协商取得一致意见后,可签订补充协议。
九、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字后生效。
甲方(签名):身份证号:
乙方(签名):身份证号:
丙方(签名):身份证号:
_____年_____月_____日
三方报价协议合同范本 第一七篇
合伙人:____________
姓名________,性别____,年龄________,住址________________。
(其他合伙人按上列项目顺序填写)
第一条合伙宗旨
第二条合伙经营项目和范围
第三条合伙期限
合伙期限为________年,自________年____月____日起,至________年________日止。
第四条出资额、方式、期限
一、合伙人____________(姓名)以____________方式出资,计人民币____________元。
(其他合伙人同上顺序列出)
二、各合伙人的出资,于____________年________月________日以前交齐,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
三、本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
一、盈余分配,以________为依据,按比例分配。
二、债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的____________为据,按比例承担。
第六条入伙、退伙,出资的转让
一、入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
二、退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
三、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条合伙负责人及其他合伙人的权利
一、____________为合伙负责人。其权限是:①对外开展业务,订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物),购进常用货物;④支付合伙债务;⑤____________。
二、其他合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条禁止行为
一、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
二、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
三、禁止合伙人再加入其他合伙。
四、禁止合伙人与本合伙签订合同。
五、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条合伙的终止及终止后的事项
一、合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
二、合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条其他
第十四条本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。
合伙人:____________
合伙人:____________
____年____月____日
三方报价协议合同范本 第一八篇
一、甲方的权利和义务
四、全面检修保养:
逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行;
如发现问题,在不影响甲方正常工作的前提下,在最短的时间内排除故障。
六、享受合同期内免费提供最少_________小时的电脑知识培训。
七、在乙方实施服务过程中,甲方应积极协助乙方工作,避免服务中断。
八、为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确,在乙方工程师出发前往现场前,甲方有义务准确描述现场情况,并回答乙方工程师所提问题。
九、出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时,双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。
二、乙方的权利和义务
三方报价协议合同范本 第一九篇
甲方(全称):_______
乙方(全称):_______
丙方(全称):_______
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循
平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定将本工程发包给乙方施工,三方就本
建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。
一、本协议书
二、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件
三、合同条件(含附件)
四、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求
五、图纸、设计变更
六、技术法规、强制性标准条文
七、国家、地方其余行政或技术规定。行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。
二、 三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方RMB (大写_______) 的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。
四、乙方承诺按照合同文件约定,于_______年_______月_______日竣工本工程,验收标准等级为优良。
五、合同生效。
合同订立时间:_______年______月____日
合同订立地点:_______
本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。本合同正本叁份,具有同等效力,由三方分别保存一份,本合同副本陆份,三方分别保存二份。
正本与副本不符合时,以正本为准。
有条款未涉及到的,三方协商解决。
甲方:_______(公章)乙方:_______(公章)丙方:_______(公章)
_______年_______月_______日_______年_______月_______日_______年_______月_______日
三方报价协议合同范本 第二零篇
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公整和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
工程内容:__________
工程立项批准文号:__________
二、工程承包范围
承包范围:__________
三、合同工期:
开工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
合同工期总日历天数_____天。
四、质量标准
工程质量标准:__________
五、合同价款
金额(大写_____):_____
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(一)、本合同协议书
(二)、中标通知书
(三)、投标书及其附件
(四)、本合同专用条款
(五)、本合同通用条款
(六)、标准、规范及有关技术文件
(七)、图纸
(八)、工程量清单
(九)、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
三方报价协议合同范本 第二一篇
建设单位:_________________(以下简称甲方)
总包单位:_________________(以下简称乙方)
分包单位:_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:_________________。
二、工程地点:_________________。
三、工程内容:_________________。
四、工程造价:_________________约__________万元,_____元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:_________________包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:_________________二零__________年_____月_____日至二零__________年_____月_____日,开工日期以乙方通知为准。工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:_________________符合国家现行规范标准要求。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
三方报价协议合同范本 第二二篇
业主单位(以下简称甲方):__________有限公司
总包单位(以下简称乙方):__________有限责任公司
分包单位(以下简称丙方):__________有限责任公司
根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:__________
工程地点:__________
工程内容:__________
二、工程承包范围和承包方式:
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。
三、结算方式:
一、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。
二、甲方按与丙方结算总价的五%给予乙方项目部工程配合费及二%的工程管理费。
三、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。
四、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。
五、至_____年九月三零日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。
四、工程管理:
乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。
五、工程款支付:
一、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。
二、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的五%付给乙方配合费。
六、三方责任约定:
一、甲方责任:甲方根据合同的付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。
二、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。
三、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后二四小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。
七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地人民法院起诉。
八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日起生效,保修期满后,本协议告终止。
甲方:
乙方:
三方报价协议合同范本 第二三篇
甲方(出租人):
乙方(承租人):
丙方(次承租人):
甲、乙、丙三方经友好协商,就唐山市路南区
一、房屋转租情况
甲方出租房屋与乙方,并同意乙方将自己位于 的房屋转租于丙方使用;甲方同意和丙方延续乙方的租房合同,并保证丙方同等享有乙方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务,甲方必须保证在丙方转租的房屋到期时先争取丙方意见,如果丙方需要续租,丙方有优先权。
乙方承租甲方房屋,并同意转租 的房屋与丙方,并同意将其在原有房屋租赁合同中合法享有的全部权利义务一并转让与丙方。
丙方次承租乙方房屋,并同意享有乙方在原合同中约定的各项权利。丙方向甲方支付水电费押金元。在丙方解约之后甲方全额退还押金。
二、房屋租赁期间的水、电费用、物业费、债务等
在乙方房屋租赁期间,乙方必须将其所租赁的 房屋使用期间所有水电费、物业费、债务等所有费用完全缴清,由所缴部门开具发票于甲方、丙方。乙方应缴纳的水电费、物业费、债务等所有费用以转租合同日为准。在乙方转租合同日以前此房屋的所有费用与丙方无关。
三、房屋转让金及付款方式
丙方支付转让金时间:在乙方把所有费用缴清并出示给甲方丙方票据后支付,年 月 日一次性向乙方支付转让费共计人民币元,(大写:伍万元整),上述费用已包括从二零 年六月二三日至二零 年三月五日房屋租金、装修、装饰、两个排风扇、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向丙方索取任何其他费用。
四、违约责任
各方同意,如果甲、乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使丙方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用,甲、乙方作出全面赔偿并使之免受其害。
五、本协议壹式叁份,甲乙丙三方各执壹份,经三方签字盖章后生效,每份具有同等法律效力。
甲方: 身份证号: 日期:
乙方: 身份证号: 日期:
丙方: 身份证号: 日期:
三方报价协议合同范本 第二四篇
抵押人:_________(以下简称甲方)
抵押权人:_________(以下简称乙方)
被担保方:_________(以下简称丙方)
为确保乙丙双方年月日签订的销售合同(以下简称主合同)的履行,甲方愿意以其有权处分的财产作抵押为丙方提供担保。乙方经审查,同意接收甲方的财产抵押。甲方丙三方经协商一致,按以下条款订立本合同:
一、甲方同意以其名下拥有的位于的(房屋或地块的土地使用权)抵押给乙方,赋予乙方以第一优先抵押权,作为丙方履行主合同义务的担保。
二、如果丙方末能按主合同规定期限内付款,则乙方可以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款抵偿债务(包括丙方末付而应付的货款及其超期支付的利息、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权所引致的一切有关费用)处理抵押财产所得价款,不足以偿还主合同债务的,乙方有权采取合法手段向丙方另行追索。
三、抵押登记
一、自本合同签订之日起三日内,由甲、乙双方向抵押财产所在地的有关政府管理部门办理抵押登记手续,丙方应提供协助;
二、甲方应在签订本合同之日将有关该抵押财产的《国有土地使用证》或《房屋产权证》正本交予乙方收执和保管;
三、所有因抵押登记、保管所需费用由甲方负责承担。
四、抵押保险
一、甲方应按乙方要求,对抵押财产办理财产保险,并将保险单正本交乙方保存。投保期限应长于主合同的期限。若主合同期限延长,甲方须办理延长投保期的手续。保险财产如发生灾害损失,乙方有权从保险赔偿中优先收回丙方的欠款。在任何情况下,乙方的保险第一受益身份和支配保险金的权利不受人的侵犯废止。
二、甲方负责缴付保险费;
三、抵押财产的损毁不影响甲方的担保责任减低。如因末获保险赔偿或保险偿数额不足时,乙方有权向丙方追偿;
四、乙方可以不需先行索保险赔偿金,即可直接向丙方索赔。
五、抵押解除
一、当主合同终止或被解除以及丙方已经完全履行主合同及本合同项下的所有义务,甲、乙双方即可向有关政府管理部门办理注销抵押登记手续,抵押关系至此终止。乙方应在丙方付清所有款项三日内将抵押财产的证件正本退还甲方;
二、所有有关解除抵押关系的费用幸免由甲方支付。
六、抵押财产的处分
(一)丙方有列情况之一的,乙方即可对抵押财产进行处分:
一、丙方违反主合同或甲方违反本合同之任何条款;
二、丙方发生解散、破产或被依法撤销而又无人代其承担债务的。
(二)处分方式:乙方可以选择如下之一的方式处分:
一、与甲方协议折价转让;
二、甲方在此不可撤销地同意并授权乙方^变卖或者拍卖该抵押财产,并以所得的价款受偿;
三、以乙方认为合适的市值租金出租部分或全部的抵押财产,并收取租金和其它受益受偿;
四、乙方向乙方营业所在地的人民法院提起拆讼。
(三)处分抵押财产的受偿顺序和分配原则:
一、支釜底抽薪因处分抵押财产所需的一切费用(包括支付代管人或代理人的费用及报酬);
二、偿还所欠乙方全部欠款本息及违约金、赔偿金等;
三、在扣除上述款项后,如有余款,乙方须将余款交还甲方。
(四)甲方同意,乙方依据上述规定处分抵押财产时,有权签署有关抵押财产的买卖、出租之文件和合约,有权出具收据或文件。
(五)乙方按本合同规定处分抵押财产,甲方不得为此提出损失赔偿。
七、特别约定事项
在下列情况下:
一、丙方违反主合同或甲方违反本合同之任何条款规定
二、甲方的财产遭受或或可能遭受扣押或没收;
三、丙方无偿还能力或可能破产;
四、甲方放弃该抵押财产;
五、丙方发生其它重大变化而影响其履约能力,乙方认为有必要时。
乙方有权采取以下任何一项或多项措施:
一、要求甲方或/和丙方限期纠正违约行为;
二、要求甲方采取补救措施;
三、依本合同第六条第(二)款方式处分抵押财产。
八、甲方声明及保证
一、保证履行本合同及丙方履行主合同项下义务;
二、向乙方提供的一切资料均真实可靠,无任何假造和隐瞒之处,所提供的抵押财产在本合同签订前,末转让、抵押予以任何单位或个人;
三、保证在占管抵押财产期间维护抵押财产的整齐及完好状况(正常损耗除外),不改变其使用性质;
四、如部分呀全部的抵押财产发生毁损,无论任何原因所致,亦无论任何人的过失,均由甲方负全部责任,并须向乙方赔偿由此面引起的工切损失。同时,甲方须迅速将情况通知乙方,并应尽努力防止损失的扩大;
五、因抵押财产贬值或不能、不足以履行其担保义务时,甲方有责任重新提供或增加担保以弥补不足;
六、末经乙方书面同意,甲方不可将本合约项下的部分或全部抵押财产再抵押、出售、出租、赠与、转让、抵销债务、托管、转借或以任何方式处置。
七、当甲方征得乙方书面同意将抵押财产出租时,甲方必须与承租人认立租约,租约内必须订明甲方有违反本合同规定时,由乙方发函通告承租人迁出抵押财产日起计算三日内,承租人即须无条件迁出;
八、准许乙方及其授权人,在任何合理时间内进入抵押物,以便查验;
九、在更改地址时应立即通知乙方;
一零、按时缴交有关抵押财产的任何税费
甲方:
乙方:
担保人:
______年____月____日
三方报价协议合同范本 第二五篇
受托人(甲方):
地址:
电话:
委托人(乙方):
地址:
电话:
鉴于:
一、乙方与甲方签订编号为__________________的《__________________》(下称融资合同),甲方依据融资合同的约定向乙方提供融资。
二、根据相关监管规定和甲方管理要求,对符合条件的融资款项支付或经乙方同意由甲方受托支付的其他款项采用受托支付方式,即甲方根据乙方的提款申请和支付委托,将融资款项支付给符合约定用途的乙方支付对象。为明确融资委托支付事宜,乙方和甲方经平等协商一致,订立本协议。
一、受托支付条件
乙方在融资合同项下单笔支付金额达到或超过_________万元,或符合下列条件的,应采用受托支付方式:____________________________________。
二、授权和委托
对符合本协议约定的受托支付条件的提款,乙方授权和委托甲方在将融资款项划入指定的乙方账户后,将融资款项转入符合融资合同约定用途的乙方支付对象账户,并根据甲方要求提供支付凭证等相关资料。融资合同项下融资款项的用途为:______________________。
三、双方的权利、义务
一、在办理受托支付时,乙方应在甲方开立或指定专门账户用以办理受托支付事宜。
二、在办理受托支付时,乙方应在每次提款时向甲方提供其放款账户和支付对象账户信息以及证明本次提款符合约定用途的证明材料。乙方应保证提供给甲方的所有资料都是真实、完整和有效的。
三、在办理受托支付时,甲方只对乙方提供的支付对象信息、融资用途证明材料等相关资料进行形式审查,因乙方提供的相关资料不真实、不准确、不完整导致甲方未及时完成受托支付的,甲方不承担任何责任。
四、甲方经审核发现乙方提供的用途证明材料等相关资料有不一致或其他瑕疵的,有权要求乙方补充、替换、说明或重新提交相关资料,在乙方提交令甲方满意的资料前,甲方有权拒绝相关款项的发放和支付。
五、根据乙方不同融资用途,甲方有权要求乙方、独立中介机构和其他有关方出具共同签证单等相关证明材料,甲方凭该等证明材料进行融资款项的发放与支付。
六、甲方经审核,认为乙方提供的资料与约定的融资用途一致且提款符合融资合同约定的前提条件的,首先将融资款项划入乙方指定账户,然后根据需要和乙方提交的有关业务凭证将相应款项转入乙方支付对象账户。
七、发生下列情形之一,甲方有权重新确定融资发放和支付条件,或停止融资款项的发放与支付:
(一)乙方向甲方提供虚假或无效的资料以获取融资的。
(二)乙方生产经营发生重大不利变化、信用状况下降或发生融资合同项下的违约情形。
(三)融资款项用于固定资产投资的,项目进度落后于资金使用进度。
(四)乙方不按照融资合同约定提取和支付融资款项,融资款项使用出现异常。
(五)乙方违反本协议和融资合同约定或相关监管规定,以化整为零方式规避受托支付。
(六)乙方指定的放款账户或支付对象账户被有权机关冻结或止付。
四、账户冻结或止付
如果因乙方指定放款账户或其支付对象账户被有权机关冻结或止付,导致甲方无法及时按照乙方委托完成受托支付,甲方不承担任何责任,也不影响乙方在融资合同项下已经产生的还款义务。
五、自主支付的监督检查
融资合同项下款项由乙方自主支付的,乙方承诺接受并积极配合甲方以账户分析、凭证检查、现场调查等方式对包括用途在内的融资款项使用情况的检查和监督,按照甲方要求定期汇总报告融资款项使用情况。
六、违约责任
一、因乙方提供给甲方的资料不真实、不完整或无效导致甲方损失的,乙方应予赔偿。
二、甲方未按照本协议约定及时发放和支付融资款项的,应承担相应的违约责任,但本协议另有约定的除外。
七、不可抗力及意外事件
因战争、自然灾害等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件,或甲方系统故障、通讯故障等意外事件,导致甲方未按时发放和支付相应款项的,甲方不承担任何责任,但甲方应及时通知乙方。
八、争议解决
一、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
二、若双方协商不能达成一致,则提交____________________人民法院诉讼解决。
九、生效和终止
本协议自签订之日起生效,至乙方在融资合同项下的款项全部提取完毕(包括甲方依据融资合同约定取消乙方在融资合同项下全部未提取款项)且甲方受托支付事宜办理完毕之日终止。
甲方(签章):
日期:_________年_________月_________日
乙方(签章):
日期:_________年_________月_________日
三方报价协议合同范本 第二六篇
第一条、合伙人
一、姓名________,性别____,年龄____,身份证号码:_____________________住址____________________________________
二、姓名________,性别____,年龄____,身份证号码:_____________________住址____________________________________
三、姓名________,性别____,年龄____,身份证号码:_____________________住址____________________________________
第二条、合伙宗旨
秉承互利共赢、开诚布公、利益共享、责任共担的原则,各方达成一致意见共同经营本项目。
第三条、合伙经营项目和范围
坐落于________________________(详细地址)的________________________(餐馆名称,或用暂代名称),主要营业范围包括____________________________________________。
第四条、合伙期限
自______年______月______日起,至______年______月______日止,共______年。
第五条、出资金额、方式、期限
(一)合伙人______(姓名)以_______方式(现金、技术、实物等)出资,计人民币_________元。_______持有公司*%股份(其他合伙人同上顺序列出)
合伙人______(姓名)以_______方式(现金、技术、实物等)出资,计人民币_________元。_______持有公司*%股份(其他合伙人同上顺序列出)
(二)各合伙人的出资,于_______年______月______日以前交齐。
(三)本合伙出资共计人民币_______元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请
求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第六条、盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(一)盈余分配:以______________为依据,按比例分配。每季度分配一次。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以_____________为依据,按比例承担。
(特别提示:盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的,由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在一零日内向对方清偿自己应负担的部分。)
第七条、入伙、退伙、出资的转让
除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
(一)自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:一.发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三零日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。
(二)当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
二.被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
三.合伙协议约定的其他事由。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。(三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,则必须其他合伙人同意方可转让。否则视为无效.
第八条、合伙负责人及合伙事务执行
(一)由出资比例的股东作为合伙负责人执行合伙企业事务。
第九条、合伙人的权利和义务
(一)合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙负责人决定,(二)合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有。
(三)查阅权为确保公司的健康发展,实现共同的经营目标,股东为了解公司的经营状况和财务状况,在不影响公司正常活动的情况下有权查阅股东会议记录和公司财务帐簿。(四)为合伙债务承担连带责任。
第十条、禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。
(二)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。(三)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第十一条、合伙营业的继续
(一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。
第十二条、合伙的终止和清算
出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
一.合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。
二.清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后一五日内指定______________合伙人或委托第三人,担任清算人。一五日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
三.合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
四.清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
五.清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
第十三条、违约责任
(一)合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期____________年仍未缴足出资,按退伙处理。
(二)合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
(三)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出资的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
(四)合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
(五)合伙人违反第九条、第十条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第十四条、合同争议解决方式
(一)凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交______________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
(二)凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,有合伙企业所在地人民法院管辖。
第十五条、其他条款
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
(二)入伙合同是本协议的组成部分。
(三)本合同一式_______份,合伙人各执一份,送登记机关存档一份。
(四)本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人________合伙人________合伙人________
时间____________时间____________时间____________
三方报价协议合同范本 第二七篇
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
一、甲方与乙方已签订买卖合同;
二、丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方买卖合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议:
第一条:交易流程
一、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币 元;
二、乙方于 年 月 日将货款交给丙方;
三、乙方收到丙方货物后三日内开始施工;
第二条:权利与义务
(一)甲方的权利与义务:
一、保证买卖合同的真实性;
二、根据丙方通知及时给乙方供货;
三、支付丙方服务费人民币 元;
(二)乙方的权利与义务:
一、保证买卖合同的真实性;
二、及时将买卖合同货款交付给丙方;
三、有权根据买卖合同验收丙方货物,如丙方货物不合格有权丙方付款。
(三)丙方的权利与义务
一、收到乙方货款后三日内向乙方发货;
二、乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的,在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款;
第三条:违约责任
一、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理;
二、甲方未及时支付丙方服务费的,甲方除应支付服务费外另支付丙方服务费数额二零%的违约金;
三、因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担;
四、丙方收到乙方货款后没有及时通供货的,每迟延一天向乙方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金;
第四条:免责条款
一、丙方仅仅根据乙方给付货款的情况向甲方发出供货通知,丙方不对甲乙双方买卖合同的实质进行审核;
二、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保,与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条:其他条款
一、本协议一式三分,甲乙丙各执一份,三方签字盖章且甲方向乙方支付服务费后生效;
二、协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方: 乙方: 丙方:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
