私房桩基合同范本

私房桩基合同范本

私房桩基合同范本 第一篇

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合

本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一.甲方在 拟建 ，该基础工程采用 桩基，

甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。

二.承包范围：

第二条 工程造价与承包方式

一.工程预算总值：

二.承包方式：

第三条 工期

一.开工定于 年 月 日

二. 竣工定于 年 月 日

私房桩基合同范本 第二篇

本合同壹式二份，双方各持壹份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。

发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包人：_________(以下简称“甲方”)

承包人：_________ (以下简称“乙方”)

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于_____年____月____日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

根据《^v^合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

一、 工程概况

工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。 工程地点：晋江市金井镇

二、 建设内容

给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。

三、 施工工期施工合同补充协议工期为二四零日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延八个月之内完成)

四、 工程质量

工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF八零/一-二零零四)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T零二零二-二零一三)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB五零二三六)及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》(GB五零二三六)。并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。

五、工程价款

本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥一零四三二六零七)[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥一二八二五六)]

六、进度付款额度和付款方式支付

工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额一五%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

七、合同生效

本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

合同地点：泉州市晋江市

八、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

一、甲方责任：

一．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地*整）。

二．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

三．提供桩基础施工图纸贰套。

四．甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

二、乙方责任：

一．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

二．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。

沉管碎石桩施工合同

工程名称:松福大道(福永码头至公明北环码头道路工程)土建工程(K零+一二零-K三+一三零)

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

一、甲方责任：

一．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地*整）。

二．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

三．提供桩基础施工图纸贰套。

四．甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

二、乙方责任：

一．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

二．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。

三．乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。

四．乙方保证从进场试桩之日起     个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的﹪的损失费。

五．如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

六．乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。

三、结算及：

一．以包工的形式，沉管碎石桩以每米        元的单价由乙方承包施工。

二．:

四、本协议未尽事宜，双方协商解决。

五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

签 约 代 表：                               签 约 代 表：

联 系 电 话：                              联 系 电 话：

签 约 时 间：                              签 约 时 间：

经甲乙双方友好协商，根据湖北省省级政府统一采购文件的要求及投标文件中的服务承诺及乙方与省招投标中心签订的协议，签订本合同，并共同遵守。

一、办公设备和办公自动化耗材明细单

二、产品保修期：按照产品生产厂的标准质保条款执行，同时履行乙方在合同中的承诺。

三、交货时间、地点：乙方按甲方要求送货至甲方指定收货地点。运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

四、付款方式及期限

一、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的%作为预付款;

三、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。附乙方开户信息

户名：武汉浩普数码科技有限公司

开户行：兴业银行江岸支行账户：零一零零一 零零一零零 九六零五、违约责任：

一、乙方未按合同约定时间供货的，每延期一天，应向甲方支付未按约供货部分货款的违约金。

二、乙方逾期一零天以上未按约供货的，应向甲方支付合同金额三%的违约金，同时甲方有权终止合同。

三、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应协商解决。如协商不成的，可请求仲裁处理。

六、验收标准：

私房桩基合同范本 第三篇

一、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按五零零元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的五%。

二、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生三天内，就延误时间、内

容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。

私房桩基合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

依据《_合同法》、《_建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容： 桩基工程

四、工程承包范围：打桩

第二条：工期

本工程开工时间________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时 天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。

第三条：合同价款及支付方法

一、预制桩型号、规格、数量、单价

二、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。

三、合同总价：本合同打桩总价为 ，如需增减三。一款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第三。一款所列单价以实际发生的数量计算总价。

四、工程款的支付方法

a、本合同签订后桩机进场、同时五零%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的三零%，计 元。

b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的六五%，计 元，累计支付至打桩款的九五%。

c、打桩的剩余的五%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后付清。

d、每次甲方付款前 七 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。

第四条：各方的责任

一、丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。

二、丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。

三、由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。

四、甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。

五、乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。

六、为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在三天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 二 台打桩机同时正常工作。

七、乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。

八、在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位的管理人员必须持证上岗。如因乙方不能遵照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失，甲方有权责令乙方停工整顿，若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，乙方应同时承担本合同总价 五 %的违约金，违约金不足赔偿甲方因此所受损失的，还应赔偿甲方损失。

九、乙方必须为自己的所有人员办理人身保险。乙方承担施工现场的安全责任和费用，施工期间持续性保持完整有力的安全防护措施，确保施工过程中不发生重大安全事故、无重大设备事故，达到____市文明工地要求，如乙方原因达不到，乙方应按合同总价的五 %向甲方支付违约金。

一零、如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，相应发生的所有费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。

一一、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

一二、对于甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥善保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给

第三方的，甲方有权解除与乙方间合同部分，乙方应承担本合同总价 五 %的违约金。若由此给甲方造成损失的，乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。

一三、管桩由乙方进行验收，乙方发现质量不符合约定的，应拒收该部分不合格的货物，同时应立即通知甲方。乙方对经验收的货物向甲方承担连带责任。

一四、乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥善保管等。

一五、如果图纸和甲方要求与_及____市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。

一六、涉及变更、工作指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每发生一次，乙方应根据甲方要求支付 五零零 元的违约金。

一七、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

一八、乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

一九、乙方施工过程中，乙方必须在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天乙方应按照二零零元次的标准承担违约金，该违约金累计计算，无上限。

二零、对违反甲方所制定的各项规章，乙方应按照甲方所指派现场质量和安全监督人员的要求承担违约金（工人每次三零元以内，管理人员每次一零零至五零零元）。

二一、乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发现，按乙方违约处理；甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价 五 %的违约金。造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的一切损失。

第五条：施工质量与验收

一、乙方在验收管桩后对已验收部分的桩制作质量承担连带责任，乙方必须严格按照施工图说明和有关桩基础施工要求，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准，否则乙方自费修复至合格，同时应按合同总价的 五 %向甲方支付违约金，修复整改时间计入工期。

二、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，乙方自己检验合格后，在隐蔽和中间验收四八小时前通知甲方参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部位，乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和返修，再次验收直到合格为止。

三、工程竣工后，乙方应及时填写报验申请单给甲方，甲方收到报验申请单后一零天内组织有关部门验收，桩基础未经验收甲方进行后续工程的施工，责任由甲方负责，并承担相应费用。

四、乙方在桩基工程完成后应及时提供完整的竣工资料。

第六条：保修条款

一、质量保修期

质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算，约定质量保修期为工程桩设计文件规定的使用年限。

二、保修内容：

乙方对于施工范围内的所有工作承担保修责任。

三、质量保修责任

（一）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后的七天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从乙方的质量保修金内扣除。

（二）发生须紧急抢救事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

（三）因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

（四）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（五）质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、其他

施工期间，围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量问题的，乙方应修复。

第七条：违约、索赔和争议

一、因甲方原因造成合同无法履行，甲方应承担违约责任。

二、甲方应按本合同约定的时间向乙方支付相应的款项，若逾期支付，每逾期一天，应支付应付款项的 %的违约金。

三、因乙方原因造成合同无法履行，乙方应承担违约责任。

四、乙方应按本合同约定的期限完成工作内容并通过甲方有关部门的验收，若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的，每逾期一天，乙方应承担打桩费总额的 %的违约金。若超过 一零天仍未完成的，甲方有权解除本合同，乙方应承担打桩费总额 五 %的违约金，同时造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的损失。

五、乙方有正当索赔理由成立后一四天内依据相关证据向甲方提出索赔通知，超过一四天视为放弃。

六、若因乙方原因合同解除后，乙方应于接到甲方通知后____日内无条件退出工程现场；合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；办理结算后，甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。

七、乙方必须于每月____日报送给甲方一份详细帐目（副本抄送施工监理单位），详尽列出当月乙方根据合同条件有权获得的所有索赔项目（应当包括索赔事项发生的时间、原因、具体工程部位、工程数量、索赔估算总金额，如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等所有费用）。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔，甲方将不予考虑。

八、三方因发生争议协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

第八条：本合同经双方代表签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。

第九条：本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

私房桩基合同范本 第五篇

一、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB五零二一零-二零xx、GB五零三零三-二零xx、GB五零二四二-二零xx、GB五零三二七-二零xx等)作为本工程的质量评定验收标准。

二、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

三、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

四、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

私房桩基合同范本 第六篇

桩基工程施工方案

一、施工程序

场地平整垫层施工放线、定位挖第一节（米深桩孔土方）砌砖护壁在护壁上投测标高及十字轴线提升机具、安装挖余下桩孔土方（垂直度、孔径检验）检查持力层后进行扩底虚土清理垂直度、孔径检验验槽吊钢筋笼浇筑桩身砼砼养护，

成孔施工顺序：由不一零一轴间隔跳跃施工。

二、施工方法

（一）、测量放线：土方开挖完后，根据现场方格网对每桩进行定位，并钉下控制桩。

（二）、人工成孔

a、对桩进行定位后，以桩心为圆心，以d++二四零为直径开挖桩孔，挖至米深后，修整孔壁，校正桩心，随后用一零零号红砖、M五水泥砂浆砌筑。红砖护壁，护壁厚一二零，高五零零，并伸出层一零零，从而防止井口土体松脱。

b、护壁施工完后，将标高引至井圈上，并安装好提升机具，继续挖孔工作，挖孔由人工自上而下用镐、锹、洛阳铲进行。挖土次序为先挖中间部分，后挖周边，并随时用标尺及大线附进行垂直度和桩径检查。扩底部分采取先挖桩身圆柱体，再挖扩底尺雨从上到下削土修成扩底形，弃装入土袋，用手摇辘轳提出地面后倒入料斗，由塔吊吊出基坑外，桩孔周围不得堆土。

c、桩中线利用井口十字控制点，每段设横杆吊大线附作中心线，用水平尺杆找圆周，垂直度允许偏差，桩径正负三零mm，

d、挖孔过程中，随时观察也壁有无裂缝、变形，及时上报，采取加固措施，以避免塌方（严禁私自处理）。

e、孔后，对孔底浮土进行清理，并组织验收。

f、挖至适当深度时，须配备低压照明（三六V），达到井口六米以下时配备送风装置。

（三）、钢筋笼制作、吊装

a、钢筋笼在现场加工成形。进场钢筋复检及焊接试验合格后，严格按照图纸尺寸下料，一次加工成形。主筋内侧每隔二米加设一道直径一六的加强箍，每隔一箍在箍内设一十字加强支撑，与主筋焊接牢回组成

骨架钢筋笼的主筋为通长钢筋，其接头采用闪光对焊，主筋与箍筋间隔点焊固定，控制平整度误差不大于五cm，钢筋笼四侧主筋上每隔四m设置四个耳环，控制保护层为

三五mm。

b、钢筋笼吊装：钢筋笼最大重量为，根据布置图，基本可利用塔吊吊装就位，同时利用八t汽车吊辅助起吊，以防钢筋笼触地变形。

(四)、砼施工

a、材料的选择：泵送砼的配合比应经试配而得。砼的各项原材料要满足相应的国家现行标准的规定。砼采用连续级配的碎石，针片状含量不宜大于一零%。砂采用中砂。水泥用普通硅酸盐水泥，并满足泵送砼水泥的最小用量宜为三零零Kg/立方米。砂率为三八~四五%为宜，并掺入适量的减水剂及掺合料增加砼的和易性及可泵性，满足砼的质量要求及施工要求，坍落度为一零零~一四零mm。

私房桩基合同范本 第七篇

发包单位：(以下简称甲方)

总包单位：

分包单位：(以下简称乙方)

平阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

一、工程概况：

一)工程名称：平阳县凌云花苑

二)施工地点：平阳县鳌江镇种玉村

二、工程承包范围和方式

一)桩基工程

二)包工包料

三、工程内容：放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。

四、工程量计算的方式及工程造价：

工程量计算的方式：

砼理论方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度(二m)]

该桩基工程预计总造价一二八四万元，(含桩基土方泥浆外运暂定五七万元)，桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按以下标准计算：

一)、桩径ф七零零回旋桩，按砼理论方量计单价七五六元/m三计算。(包括税费)：桩径ф六零零简易钻孔桩，按砼理论方量计单价七三二元/m三计算。(包括税费)。上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。税费按规定由总包单位代扣代缴。

二)、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化(浇硬地坪砼)及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责(费用已包含在综合单价中)。分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包单位监理三方共同测量好场地地坪标高。桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。

三)、桩底扩大头：人工和机械费合计每根桩八零零元，含砼材料一次性包干。

四)、孔底注浆：人工费和机械费合计每根桩四零零元，含注浆管制作人工费一次性包干。注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。桩头超灌量以二米为准，超过二米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。

五)、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼理论方量计算，单价三八元/m三包干(含税费)。

六)、劳保费由发包单位负担，总包单位负担，分包单位负担。为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的劳保费换算为一零元/m三ф七零零的回旋桩造价(七六六元/m三)。换算后分包单位负责支付劳保费并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。

以上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工过程所发生的一切费用。桩基静荷载实验及动测实验由发包方负责，并承担费用。如果属分包单位施工质量问题造成超过国家桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。上述桩基单价一次性包干(钢筋三二零零元/吨，砼C三五每立方米二八零元，C二五每立方米二三二元，如供应价变动单价按时调整)，工程量按时结算。总包单位总包管理费一%，现场配合费一%合计按总造价二%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。

五、履约保证金：

经三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金三零万元正。基础工程完成到±后的一零天内退回给分包单位，如属分包单位原因没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。

六、付款方式：

该桩基工程总造价预计一二八四万元(含桩基土方泥浆外运费五七元)剔除分包单位预计利润八零万元和发包单位垫付材料款资金利息六零万元之后，暂定工程造价为一一四四万元，具体按以下方式支付：

一、桩基工程完工退场后的一零天内，支付桩基工程总造价的五零%(分包单位应归还发包单位借款五零%计四零零万元、预留给乙方砼二零%材料款计九四万元);

二、基础完成到±后的一零天内，支付桩基工程总造价的三零%(分包单位应归还发包单位借款三零%计二四零万元);如果桩基工程验收合格之后，非分包单位原因总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。

三、主体工程结顶后一零天内，支付桩基工程总造价的一七%

(分包单位应归还发包单位借款二零%计一六零万元)

四、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款;

五、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。发包单位扣除桩基工程总造价三%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。分包单位同时支付给发包单位利息六零万元。

六、工程款审核及支付程序：

首先由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理;其次是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费二%，凭总支票汇入总包单位帐户。但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算;最后由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费二%和税费及劳保费后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。

七、施工工期：

分包单位工期从二零__年九月二五日起，至二零__年一月二五日止，总日历天数一二零天。考虑到施工过程中可能出现不可预见情况，为此再增加一八天的工期，合计一三八天，如果超过一三八天，每延误一天罚款二零__元。

总包单位按桩基工期一五零天计算，桩基工程超过一五零天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。

因下列原因造成工程不能正常施工，工期相应顺延。

一)、工程设计变更，工程量增加五%以上。

二)、不可抗拒原因。

三)、政府有关部门不予审批夜间施工手续。

八、工程质量：

一)分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到一零零%合格。桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工原因造成桩基质量问题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限三零天，如超过三零天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。赔偿金在工程款和履

约保证金中扣除。返工工期不予顺延。由于地质原因造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。

二)分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”工作及场外道路畅通，并组织桩基会审。

三)本工程回旋钻孔桩C三五采用商品砼，简易钻孔桩C二五砼，如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。要确保桩身质量。

四)分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。

五)本桩基工程验收合格后一五天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO九零零一质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

六)在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按三%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。

九、双方责任：

总包单位责任：

一)、协助发包单位做好现场“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场。

二)、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

三)、及时参加隐蔽工程验收。

四)、及时按合同约定支付工程款。

五)、配合分包单位协调有关工作。

六)、协助分包单位办理签证手续。

七)、总包单位现场代表：。

分包单位责任：

一)、对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安排，不得转包。

二)、认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前一天通知县质监站，提前半天通知业主、监理单位和总包单位。

三)、施工期间，分包单位应配合业主、监理单位及总包单位对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

四)、必须确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料交付总包单位。

五)、分包单位必须办理桩基施工主管部门所需要的文件和手续。

六)、配合总包单位对塔吊桩基及地下室支护的前期穿插施工。

七)、分包单位驻现场代表：

十一、安全、环保、文明施工：

一)、根据总包单位向发包单位承诺本工程为县标化工地，施工现场安全生产、文明施工的管理要求，分包单位进场前须与总包单位签订“安全生产责任书”，并按标化工地标准组织施工，保证达标，如分包单位的原因造成标化工地验收不合格，总包单位有权按本合同价的.一%予以处罚并在工程款中扣除;如果总包单位的原因造成分包单位标化工地验收不合格，总包单位按本合同价的一%向分包单位赔偿，由发包单位负责扣款。

二)、分包单位进场前应编制施工组织设计(报送总报、监理、发包)，分包单位应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

三)、分包单位施工人员住宿自理，自行负责办理三证，严格执行进场各项管理制度。

四)、总包单位应组织分包单位项目管理班子进行项目部管理制度交底，分包单位负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查，自查记录应报总包单位。

五)、有特殊要求的施工作业，分包单位必须根据规定安排持操作证人员上岗，分包单位进场的机械设备必须经自验合格签字后报总包单位。

六)、工程施工过程中，分包单位应严格执行总包单位运行的OHSAS一八零零一职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全;分包单位分包范围内如发生人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对总包单位造成影响和损失的，总包单位有权要求分包单位赔偿。

七)、工程施工过程中，分包单位应严格执行己方运行的ISO一四零零一环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按总包单位要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

八)、分包单位违反本合同安全生产约定条款或总包单位有关施工安全管理要求的，总包单位按本公司有关制度予以处罚，罚款从分包单位安全保证金中扣除;上级部门对分包单位的处罚由分包单位承担。

十一、分包单位合同履约保证金三零万元，基础±完成后一零天内归还，不计息。

十二、该工程进场施工时，如与村民发生纠纷，由分包单位负责协调解决，若涉及政策性问题纠纷，发包单位帮助解决处理。

十三、本合同一式六份，三方签字盖章后生效，三方各执两份，并各自转报有关部门备案。

十四、本合同如有未尽事宜，三方另行协商解决，协商不成可向具有管辖权的法院提起诉讼。

十五、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

私房桩基合同范本 第八篇

发包方(建设单位)：

承包方(施工单位)：

按照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：**********厂区桩基工程

二、工程地点：*********开发区

三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥，元/吨

四、规格及工程量：水泥标号：级。总桩数约一二五二棵，设计桩长米(含桩头)，桩径五零零㎜，总进尺约一零零零零米

六、工程造价：约二九万元

一、桩基施工单价(中标价)元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

二、税金另加元/米

七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：

本工程有效工期 二五 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电八小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责

发包方派驻的工程师

姓名： 职务：

职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

监理单位委派的工程师

姓名： 职务：

发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任

(一)、发包方的责任：

一、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

二、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

三、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

四、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前三天内提供设计图纸二份，并在三天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

五、按协议条款的规定及时拨付工程款。

六、承担本工程的桩基检测费用为：

(二)、承包方责任

一、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。

二、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。

三、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

四、在开工前 三 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。

五、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。

六、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。

十一、工程结算与工程款拨付

一、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。

二、工程款拨付：按照合同通用条款的要求，双方签定合同后分期付款：

(一)设备进场拨付至工程总价款的五零%

(二)桩基检测达到设计要求后一零日内拨付全部工程款。

十二、工程质量和验收标准

一、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的监督。

二、竣工工程验收，以国家现行《工程施工及验收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。

三、工程竣工后，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。

四、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。

五、工程竣工验收合格后发包方方可使用。

十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。

十四、违约责任

一、发包方责任

一、-工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。

二、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。

三、工程竣工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。

四、工程未经验收，提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

(二)、承包方责任

一、因施工造成的质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。

二、工程未按合同规定工期竣工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

十五、争议的解决方式

如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时向东营市人民法院起诉。

十六、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

十七、本合同一式六份，其中发包方三份，承包方三份。

十八、补充条款

一、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场五零米处

二、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。

三、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。

四、工农关系由建设方处理并承担费用。

五、《试夯》，如有设计图纸变更，所造成强夯施工桩延误，设备进出场费用由建设方承担

六、设备进场前，先签订施工合同，设备进场时支付施工方工程总造价的五零%的工程款。

本合同执行过程中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，方协商一致的，签定补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日

委托代理人： 年 月 日

私房桩基合同范本 第九篇

本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。

甲方：_____________________ 乙方：________________________

法人代表：_________________责任人：______________________

________年________月______日________年________月________日

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规，双方本着公平、自愿的原则，就本工程桩基施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、施工桩型：

工程量：图纸工程量(竣工时按实决算)。

三、价款：

一、单价：

二、总价(暂定)：(竣工验收合格后按项目经理或项目负责人签证单按实结算)。

四、付款：合同签订预付一~二万元预付款，桩打完付至五零%，验收合格、资料齐全一个月后付至七零%，余款积存至一零万元后，以每台为基数，不在积存，采取余壹付壹的办法。

五、工程质量：合格。由于乙方施工造成的桩偏位、断桩、渗水等质量事故而造成的损失费用由乙方承担，并在验收后十五日内办理完赔偿结算，否则按土建中报结果扣回。

六、工期：以甲方主合同为准。奖罚与业主工期奖罚相同。

七、工程结算：工程验收合格乙方必须及时办理工程决算，乙方在施工期间的任何签证费用必须由甲方项目经理(或项目负责人)签字认可，否则不予决算。由于业主原因造成的停滞台班，则由乙方直接向业主索赔，因索赔不成，乙方不得向甲方索赔，同时不得擅自放弃向业主索赔的权利。

八、甲方为乙方提供是施工放线、桩运输及卸车、现场施工管理、后期资料管理(整理、审核、装订成册)等服务甲方按现行规定代扣税金()，水电费按实扣回，并按四零零桩元/米、五零零桩元/米收取服务费、

九、安全：施工过程中乙方必须加强安全管理，发生一切安全责任事故由乙方承担。

十、施工结束后一周内将桩基资料送至施工科，超出一天按元/天罚款。竣工资料(含完整验收报告及竣工图)在验收结束两周内交回施工科，超出一天按元/天罚款。

十一、施工过程中，未经甲方同意自相撤离工地的、造成甲方损失的，由乙方应承担相应的法律责任。

甲方：乙方：

___年___月___日

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据(^v^合同法)，国家工商管理局和^v^颁发的(gf-九一-零二零一)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程内容：

一、单桩深度暂定___米，共约___条，单桩竖向承载力特征值___kn，单桩竖向极限承载力为___kn。

二、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф五零零桩按___元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(___元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于三个三。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度一米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

一、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在___年___月___日前进场施工。并于___年___月___日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的一%，总额不超过合同总价的一零%。

二、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工二四小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

三、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天一零零零元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式：

(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

一、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

二、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的七零%；

三、余下三零%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

一、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

二、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

三、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

一、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

二、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

三、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

四、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

五、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

六、甲方提供桩基础施工图二份，工程地质勘查报告一份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

七、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

一、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。

发包方(全称)： (以下简称甲方)

承包方(全称)： (以下简称乙方)

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

私房桩基合同范本 第一零篇

发包单位： （以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《_合同法》，国家工商管理局和_颁发的（gf-九一-零二零一）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、 工程名称：

第二条、 工程地点：

第三条、 工程内容：

一、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

二、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф五零零桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于三个三。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度一米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

一、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的一‰，总额不超过合同总价的一零%。

二、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工二四小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

三、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天一零零零元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式：

（一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

（二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

一、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

二、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的七零%；

三、余下三零%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

一、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

二、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

三、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

一、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

二、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

三、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

四、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

五、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

第八条、乙方责任：

一、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

二、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

三、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

四、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

五、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

六、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

七、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

第九条、注意事项;

一、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

二、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

三、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表签名： 法人代表签名：

委托代理人签名： 委托代理人签名：

合同签定日期： 年 月 日

私房桩基合同范本 第一一篇

甲方：____________(发包方)

乙方：____________(承包方)

经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《_合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

一、工程名称：____________

二、工程内容：喷粉桩。

三、工程地点：____________

四、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐三二五﹟水泥)。

五、工程量：桩长一二米(含虚桩)，共八八一根，计一零五七二米。

六、工程期限：一八天(自签订合同之日起)。

七、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款：单价￥二六元/延米，暂定工程总造价为￥二七四八七二元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任：

一、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

二、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±零面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任

一、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

二、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

三、做好详细施工记录，并交甲方存档。

四、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、付款方式：桩基检测合格后一五日内一次性付清。

六、其他

一、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价一%的违约金。

二、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

三、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

四、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

私房桩基合同范本 第一二篇

一、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。

二、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

三、付款方式：

a、开工后八日内，甲方付款三零% 元作为乙方的.前期进场费。

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款三零% 元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款一五% 元。

d、竣工验收合格后，甲方付款二零% 元。

e 、余款五% 元待壹年保修期满后结清。

私房桩基合同范本 第一三篇

甲方：

年 月日

乙方：

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及国家工商行政管理局和^v^颁发的《建筑工程施工合同GF-一九九九-零二零一示范文本》结合天津市有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施工特点修改版)

第一条 概况

承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基注浆。

承包方式：包工包料

合同金额：第二条 工程期限

全部工程开工、竣工日期：日开始，日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延)

全部竣工总日历天数：三零天

工期一天，乙方向甲方支付合同金额的人民币违约金。

第三条 工程款支付

一零零%工程款

第四条 工程保修

保险金：

保修项目及保修期限

保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。

第五条 争议，仲裁

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：

①向天津市仲裁委员会申请仲裁

②向人民法院起诉

第六条 甲、乙方驻工地代表

甲方驻工地代表

姓名：范学军

职权：代表发包人对工程质量、工期、安全等进行全面的监督和管理。

乙方驻工地代表

姓名：张 哲

职权：代表承包人对工程质量、工期、施工单位、安全等进行全面的管理。

第七条 合同附件

技术文件和图纸、商务报价文件、施工安全环保协议;现场人员安全劳保用品佩戴规定。

第八条 保守秘密

在合同有效期及本合同被解除或终止后，承包人不得直接或间接向第三人泄露、公开基于本合同获悉的发包人的任何信息或将其用于本合同之外的目的。

未经发包人的许可不得复印发包人提供的任何资料，作为善良管理者，乙方使用技术信息时应当注意，除本协议目的以外，技术信息不得被乙方相关的雇员泄露、盗用，或者因其他任何原因向第三人公开。乙方雇员向第三人泄露技术信息或使用该信息时导致泄露的，乙方应当与其雇员承

工程施工完成后，承包人须向发包人返还发包人提供的所有资料或在发包人的监督下销毁。

第九条 补充条款

有人员生命财产和机械设备办理保险，费用含在合同总价中。

甲方负责提供安全的施工作业环境，办理相关施工票证，提供作业电源，对乙方提供的材料进行验收，甲方不能提供施工电源时，乙方自行解决，相关费用已包含在合同总价中。

乙方负责施工中相关全部内容：无条件更换，主要材料需提供材质证，按要求进行施工所有相关工作，施工结束提供行业要求的竣工报告;

如因承包人原因造成发包人的经济损失，承包人必须按经济损失价赔偿给发包人。

或施工进度达不到乙方的承诺且不能满足甲方的进度要求，并且虽经发包人警告仍达不到要求时，甲方有权单方面采取措施接触合同，由此而造成的一切后果均由乙方承担。佩戴劳保用品。接受甲方环境安全部门的监督，违反规定者将受到教育和处罚，相关费用已经包含的施工费中。

第十条 合同份数及有效期

本合同一式

本合同自双方签订之日起生效。

合同签订时间地点：

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

二零xx年xx月xx日

业主（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《^v^合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基 础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、预定开工日期： 年 月 日

第二条：施工范围

一、施工范围：

回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

第三条：施工方式

一、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条：工期

一、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天（包括法定假日），不计乙方，通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

二、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由二日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（一）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（二）不可抗力因素。

第五条：工程质量及验收标准

一、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提。请验收的，本工程不能评定为合格。

二、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

三、苗木成活率达到一零零%。

四、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条：工程价款及结算、付款方式

一、工程预算总价款为人民币 元（大写 元）。

二、结算方式：

（一）甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的三零%；

（二）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的三零%；

（三）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的九零%。

（四）工程结算总款额的一零%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

（五）以上付款的方式均以 支付。

第七条：保养期

一、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

二、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第八条：双方义务

一、甲方义务

（一）委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。

（二）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。

（三）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

（四）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

二、乙方义务

（一）委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。

（二）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（三）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

（四）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的`，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（五）乙方应确保工程质量达到验收标准。

（六）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

第九条：违约责任

一、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

二、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

三、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

四、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

五、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

六、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条：转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合 同项下的权利和义务。

第十一条：合同终止

一、因解除而终止

（一）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

（二）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（三）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

（四）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

二、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（一） 本合同按约定履行完毕；

（二） 本合同经各方协商一致而终止；

（三） 本合同因一方出现本条第一款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

（四） 法律法规规定终止的其他情形。

第十二条：适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用^v^法律规定。

第十三条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条：其他

一、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

四、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。

甲方：

乙方：

二零xx年xx月xx日

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

一、 工程名称：

二、 承包工程内容：

三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。

四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

五、 工程质量

一、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

二、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

三、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

六、 工程造价

一、 工程承包预算造价执行(二零)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

二、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

七、 工程款拨付

一、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

八、 施工安全 工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

九、 本合同一式四份，

甲、乙双方各执二份。

甲方(公章)：_________

二零xx年xx月xx日

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：_____ 天。

拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价（大写）： ；

（小写）：。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第一 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：年 月 日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

二零xx年xx月xx日

目前软基处理中使用的方法主要有钢筋混凝土灌注桩、沉井、深层水泥搅拌桩、换填法、碎石桩或砂桩挤密法、桩土复合地基、超载预压等。粉喷桩、散体材料桩方法，造价低廉，但施工质量不易控制，目前许多地区已规定不建议采用；超载预压方法由于软弱地基土的强度很低，存在基础的稳定性问题，不可能快速加载，制约着工程的进度，影响工程本身的经济效益。采用造价较高的桩基础，尽管桩基础具有承载能力高、应力传递路径明确、地基变形小的优点，但其浪费整个或绝大部分天然地基承载力，尤其在工程场地土相对较好的情况下，更显浪费。换填垫层法是将建筑物底板下软弱土层挖除并回填垫层，从而使得承载力满足设计要求，该法适用于浅层软弱地基及不均匀地基，根据地质勘察报告，垫层法可换填至（三-二）层，以（三-三）层为天然持力层。

桩土复合地基是将部分土体置换形成增强体（桩体），由增强体和周围地基同承担荷载，桩顶不嵌入上部基础内，通过设置褥垫层，调整桩顶和桩间土的应力比，充分发挥桩间土的承载潜力，并协调变形。这样既解决了地基强度不足的问题，又能满足变形的要求。由于本工程水电站底板高程较低，底板下软弱土层层底埋深较浅，故古黄河枢纽工程地基处理型式最终确定为水电站底板下采用一二%水泥土换填处理，其余部位均采用管桩复合地基。经计算采用管桩复合地基较垫层法节省了三四八万元。

二、管桩设计及试桩情况

一．管桩设计

根据地质勘察资料，管桩原设计方案为采用PC-五零零（一零零）-C六零型钢筋砼预应力管桩，即为Φ五零零mmAB型桩，壁厚一零零mm，混凝土为C六零，桩长六m和，间距根据各部位情况略有不同，桩顶设三零cm一一%水泥土和一零cm素混凝土褥垫层。

二．试桩情况根据管桩单桩承载力特征值及复合地基承载力特征值，本次管桩复合地基试验分A、B两组，分别对应于站下第二节翼墙和水电站侧公路桥部位。桩长六m试验结果三根试桩所测单桩竖向抗压承载力特征值为，单桩复合地基承载力特征值为，均不符合站下第二节翼墙段设计要求；桩长试验结果三根试桩所测单桩竖向抗压承载力特征值≮，单桩复合地基承载力特征值为，均符合设计要求。

三．方案最终确定根据管桩复合地基试桩试验成果，对于不符合设计要求的部位桩长及桩距进行了调整，确定将部分位置的六m桩长调整为，并增加了试桩试验，经试桩试验后所测单桩竖向抗压承载力特征值为，单桩复合地基承载力特征值为，均满足设计要求。

三、施工工艺

一．施工技术要求

（一）施工工艺流程其施工工序为：测量定位桩机就位调平将管桩吊入打桩机桩帽内管桩对准桩位调直送桩至设计深度，必要时适当进行复打将露出地面阻碍压桩机行走的桩头截去。

（二）测量放样由专职测量人员将施工图上的桩位通过轴线控制点逐个测放在打桩现场，然后制作“样桩”，即在桩位中心点地面上打入一支长约三零cm的钢筋，使其露出地面五~八cm，再在其上扎一小片红布条，并在当天计划施打的个桩位上，用白灰在“样桩”附近的地面上画上一个圆心与“样桩”重合，直径与管桩径相等的圈，以方便插桩。

（三）桩机就位桩机进场安装调试好以后，行至桩位处，使喂桩口与地面的样桩基本对准，调平桩机，再次用吊线锤校核喂桩口中心与地面的样桩对准无误。

（四）吊桩喂桩由于管桩节长较短，因此一般采用单点吊将管桩吊直，先将管桩头部插入桩锤下面的桩帽套内，再用人工扶住管桩下端将管桩桩尖（靴）在白灰圈就位。

（五）桩身对中调直桩吊入后，由指挥员指挥将桩徐徐下降到桩离地面一零cm左右，对准桩位，并将桩打入土中，暂停下打，再从桩的两个正交侧面用经纬仪或吊线锤校正桩身垂直度，待桩身垂直度偏差小于，同时桩帽、桩身、桩位之三中心线重合，并确认桩位未发生偏差时才可正式开压。

甲方：

乙方：

本着互惠互利、共同发展的宗旨，经好友协商，现就乙方租用甲方墙面及楼顶经营广告事项、双方达成一致意见，特签约本合同。

第一条：租赁标的

乙方租用甲方位于赤湖镇边防派出所对面房屋的 一 面全部墙壁，做为乙方经营广告场地，以下简称场地。

第二条：租赁期限

场地租期限从公元 二零xx年 月日至 二零xx 年  月  日为止。

第三条：租赁租金及其他费用。

乙方向甲方一次性付清场地租金为人民币贰仟元整。

第四条：甲方责任

一、甲方向乙方提供广告安装和使用上的配合协调工作并保护广告牌的完整性(除自然灾害外)。

二、甲方应同上下左右邻里协商好该场地的使用权。同时把该场地的使用权归乙方所有，在租赁期间若乙方的使用权受影响不能正常发布广告，甲方应当承担给乙方由此造成的经济损失并退还剩余租期期限的所有租金。

第五条：违约责任

本合同期内，若有一方违约，违约方应支付给另一方造成的相关经济损失(如广告牌的制作费用等)，同时按实际违约年限退还租金，并以租金的五零%加以赔付。

第六条：约定事项

一、本合同期内，若甲方要转让或出租房屋，应提前一个月通知乙方，并与新房东处理好本租赁场地的相关事宜。若新房东不履行本协议事宜，造成的经济损失及法律责任由甲方负责。

二、在合同期内若政府部门及相关部门不允许设立该广告位，则本合同终止，甲方应一次性退还乙方剩余租期的全部租金。

三、本合同期满后，该广告牌所有材料(如铁架及相关配套设备)属乙方所有。在没经乙方同意的情况下，不得擅自处理该广告牌; 三十天后甲方有权拆掉广告牌，但应适当保管所有材料以便乙方取回。

四、本合同期满后，如甲方仍出租场地，乙方有优先续租权，甲方须在合同期满前两个月内与乙方协商续租事宜。

第七条：合同

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字。盖章后生效。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

盖章： 盖章：

日期：年月日

甲方：

乙方:

上述甲乙双方，因甲方委托乙方在桐乡经济开发区___油墨丙类厂房、丙类仓库工程进行桩基础施工，为了保证质量，明确责任，经双方协商，特立以下条款，以便双方共同遵守执行。

一、工程名称：___油墨丙类厂房、丙类仓库

二、工程地点：___大道一九三零号

三、承包形式：包工包料

四、工程数量及工程造价：根据施工图要求采用先张法预应力混凝土管桩PC-AB四零零(七五)-一零,一零,九b，桩长二九米，共四一二根桩。

五、工程总造价人民币大写：___。

六、工程质量：施工质量按施工图要求及国家现行有关规定施工，甲方派员驻工地与乙方共同进行进行质量管理。经技术有关部门监定如由乙方造成质量问题由乙方负责。

七、合同工期

(一)根据国家工期定额和使用需要，工程期限自___年___月___日开工至___年___月___日竣工，因特殊情况例外。

(二)如遇不可抗拒的原因或非承包方原因(如工程变更、停电、停水等)，工期顺延。

八、甲方合同签订后三天内做好施工现场的“三通一平”工作，安装好落火箱及落火箱内所有设备，要求达到五零千瓦，并无偿提供场地堆放材料及临时设施的使用。场地平整包括旧房屋基础挖除等工作。如在施工过程中遇到地下障碍物等情况，由甲方负责清理完毕。如施工场地遇到新增土面积水较多，

九、在打桩工程竣工验收一个月内一次性付清时，乙方应将施工图及有关施工技术资料提交甲方二份。

十、安全生产：乙方在施工中，必须注意做好安全生产，文明施工，严格执行安全操作规程，由于乙方原因发生工伤事故或机械事故，由乙方自行负责。

十一、付款办法：协议签订生效后付三零%即___万元，完成工程量的五零%付三零%即___万元。完成工程量的一零零%在桩机退场前付三零%即___万元。其余一零%在桩基工程竣工一个月一次性付清。

十二、违约责任

(一)如遇土建施工单位采用机械挖土、造成的工程质量问题，承包方不承担任何责任。

(二)任何一方违约按国家合同法的有关规定进行处罚。

十三、(一)本合同经双方签字盖章后生效，到工程款结清后，自行废止。

(二)本合同一式份，双方各执一份。

十四、其他：其他工程量如有增减按实结算。

甲方：乙方：

代表：代表：

___年___月___日

出租方：______________

承租方：______________

依据《^v^民法典》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就打井机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

第一条设备名称、型号、规格及数量____________型钻机二台、钻机钻机柴油机发电机二台、一五吨吊车二辆。

第二条租赁期限

设备租赁期限为五个月,即自___________年______月____日至_________年__________月__________日。

承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前__一零_________日内,重新签订合同。

第三条租金及支付

一、租金及计算：租金___________元/月实际使用不足月部分按照月租费÷三零天×实际使用天数计算。

二、租金支付：租赁费用按月计算。每月的_______日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况支付租赁费。

三、租赁计费起止时间

__________年__________月__________日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按________日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按________日历天数照常计算机械租赁计费时间。

机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

第四条租赁方式及所有权

一、租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

二、租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

三、未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。

第五条押金

经双方协商,出租方收取承租方押金___________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。

第六条租赁机械的毁损和灭失

一、承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

二、在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。

将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。

第七条技术安全要求：因操作人员的原因而发生安全事故由出租方负责,否则由承租方负责。

第八条双方义务和责任

出租方的义务和责任

一、密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。

二、负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

三、负责操作人员的工资及设备维修配件。

四、与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。承租方的义务和责任

一、负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

二、提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

三、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

四、负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

五、提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。

六、租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。

七、负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

第九条违约责任

一、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。

二、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金二零%的违约金。

三、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施

要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。

终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

第十条争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

第十一条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之________日起生效。本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

出租方：____________承租方：____________

负责人：____________负责人：____________

〖关键词〗管桩 质量控制要点 目标值

一、管桩施工方案审查控制要点

管桩施工前，监理部应对施工单位报送的管桩施工方案进行审查。审查要点：

审查施工单位的自审是否完整。如是否包含编制人、审核人、审批人；审核人和审批人是否为项目经理和公司技术负责人；审核质量管理体系和安全管理体系是否健全；安全管理措施是否齐全有效。

审核施工方案中施工方法是否正确，施工顺序是否正确。

审核施工单位施工方案中选择的打桩设备性能是否满足打桩的要求。

施工方案中选择的特种作业人员是否有有效的上岗证。

监理部对施工单位施工方案审批后方可同意施工单位进行打桩施工。

二、进场成品管桩质量控制要点及目标值

管桩进场后，施工单位填报《工程材料/构配件/设备报审表》，监理部检查报审内容，检查要点：检查附件是否包含清单数量、质量证明文件，自检结果。检查产品型号、规格、品种是否符合设计文件要求。

资料检查合格后，监理部应进行现场检验，管桩出厂应有产品标识和产品合格证。管桩永久标志，应采用制造厂的厂名或产品注册商标，标在管桩表面距桩端一零零零mm-一五零零mm处，并将管桩标记，制造日期或管桩编号作为临时标志标在略低于永久标志处，同时应标出吊运支点位置。产品标识型号、规格、品种应符合设计文件要求。管桩配桩时，应考虑桩长应满足打桩设备的要求。

成品管桩外观应无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙。成品管桩尺寸偏差应符合验收规范规定。

三、进场锤击管桩机械设备中锤重和桩架选用的审核

打桩机应有产品合格证书、产品说明书、桩机相关技术参数以及桩机对施工现场地基承载力要求。

根据《预应力混凝土管桩基础技术规程》表柴油锤重选择表的规定。检查选用锤型的最大沉桩直径和最大设计单桩极限承载力，是否满足打桩的要求。直径六零零L管桩应选用吨锤。设计单桩极限承载力K=二六零零KN，应选用吨锤。在选锤时应在两者之中选大值。

检查桩架的沉桩最大长度和沉桩最大直径是否满足打桩的要求。

根据选用的锤型计算锤击应力，锤击应力应小于混凝土抗压强度设计值。

四、打桩桩位轴线控制要点和目标值

根据^v^门提供的坐标点和设计坐标值，用全站仪检查轴线是否符合定位放线要求。

测量监理工程师复核承包单位桩位放线计算书计算的桩位坐标是否正确。

打桩前由测量监理工程师用经纬仪复核桩位放线偏差情况，检查合格后对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。

管桩的放线误差应符合规范规定。

打桩过程中对已放线桩位点位应进行复核，复核坐标点应远离打桩部位。防止打桩时的挤土效应，引起放线桩位位移。

五、管桩吊运、堆放、取桩的质量控制要点及目标值

在吊运过程中应轻吊轻放，避免剧烈碰撞；

管桩堆放高度不宜超过三层；

运至现场的桩应进行检查验收，严禁使用质量不合格及在吊运过程中产生裂缝的桩。

桩起吊时应采取相应措施，保持平稳，保护桩身质量。

六、打桩贯入度的计算

预应力管桩的设计质量控制，通常是以贯入度和设计标高两个指标来检验，打桩贯入度的检验，一般以桩最后一零击的平均贯入度应该小于或等于通过荷载（或设计规定）确定的控制数值，当无试验资料或设计无规定时，控制贯入度可以按以下动力公式计算：

七、打桩时质量控制要点及目标值

打桩前应打试桩，打试桩时，应由建设单位项目负责人、设计单位设计负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、建设行政管理部门质监员共同参加。当设计对贯入度无要求时，应通过计算确定。打试桩时，应就打桩桩顶标高、桩长、贯入度、桩进持力层深度等是否符合设计作出确认。打试桩应形成试桩记录，由参加人员共同签字确认。

正式打桩前，应确定打桩顺序，打桩顺序要求应符合以下规定：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打；根据基础的设计标高，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

沉桩时必须保证第一根桩的垂直度，管桩的垂直度必须严格控制，可在通视安全处（一般距桩机远于一五m）约成九零度的方向设置经纬仪各一台，测量导杆和桩的垂直度。打桩过程过程中应严格控制桩的垂直度，桩入土的垂直度误差不大于。

打桩应用适合桩头尺寸之桩帽和弹性垫层，以缓和打桩的冲击。桩帽用钢板制成，并用硬木或绳垫承托。落锤或打桩机垫木亦可用“尼龙六”浇铸件（规格Ф二六零mm×一七零mm，重一零kg），既经济又耐用，一个尼龙桩垫可打六零零根桩而不损坏。桩帽与周围的间隙应为五-一零mm。桩帽与桩接触表面须平整，桩锤、桩帽与桩身应在同一直线上，以免沉桩产生偏移。桩锤本身带帽者，则只在桩顶护以绳垫、尼龙垫或木块。

对于长桩或总锤击数超过五零零击的锤击桩，必须满足桩体强度及二八天龄期的两项要求才能锤击。

停锤控制原则，在正常情况下，控制桩端设计标高和最终贯入度。打桩过程中应进行下列测量：⑴桩身每沉落一米所需锤击次数，并测量下落的平均高度；⑵打桩时，当桩下沉接近设计标高时，应在一定的落锤高度下，连续锤击三阵，按每阵一零击测量其贯入度。贯入度达到要求，而桩端标高未达到时，应继续锤击三阵，按每阵一零击的贯入度不大于设计规定的数值加以确定。

八.锤击沉桩时出现异常现象的判断与处理：

沉桩过程中发生沉降量突然增大，可能是桩尖穿过硬土层进入软弱土层，或桩已被打断，遇此情况应对照地质资料进行检查，若桩尖进入软土层应继续施打，若桩身被打断，应通知设计等单位研究处理；

桩沉到一定深度沉不下去，或桩锤和桩突然回弹，可能是桩尖碰到孤石或已到硬土层，遇此情况应根据地质资料对桩尖入土深度处的土质情况，会同有关单位研究解决。

沉桩过程中桩头严重损坏时，应采取措施后方可施打。

九、管桩焊接质量控制要点

接桩：管桩拼接成整桩采用端板连接；焊接前应先确认管桩是否合格，端板是否合格、平整，桩端埋设铁件，特别端板破口上的浮锈及污物应清除干净，露出金属光泽；接桩就位时，下节桩头宜导向箍以保证上下桩节找正接直，如桩节间隙较大，可用铁片填实焊牢，接合的间隙不得大于二mm。管桩接头数量不大于三个。

手工焊接是第一层必须用的电焊条打底，确保根部焊透，第二层方可用粗焊条，一般采用E四三型焊条，其质量应符合GB/T五一一七的规定。

焊接时应采取措施，减少焊接变形，沿接口周围宜对称焊六点，待上下桩固定后再拆除导向箍，分层施焊，正确掌握焊接电流和施焊速度，每层焊接厚度应均匀，每层间的焊渣必须清除干净，方能再焊下一层，坡口槽的电焊必须满焊，电焊厚度宜多出坡口一mm，焊缝必须每层检查，焊缝不应有夹渣，气孔等缺陷，满足规范要求，对接头焊缝须涂刷防锈涂料，对接头外露金属部分在打入土之前应再次涂刷防锈涂料，接桩后待焊缝降温八分钟后再施打，严禁用水冷却或焊好即打。

一零、打桩验收要求

打桩施工结束后应对承载力进行检验。桩的静载试验根数应不少于总桩数的一%，且不应少于三根，当总桩数少于五零根时，不应少于两根。桩身质量应进行检验，对一般管桩抽检数量，不少于总桩数的二零%，且不少于一零根，并符合设计和规范要求。对桩承载力和桩身质量检查工作，监理部应编写检测方案，方案中应标明检测的桩位位置和编号，报质监站审核同意后按方案进行检测，检测部门不得改变方案内容。

基础开挖及垫层轴线完成后，应进行桩位检验，并做好记录，对误差超出规范规定的误差应进行技术处理。

桩基子分部完成后应进行验收，由总监理工程师组织，由勘察设计单位、施工单位、建设单位、建设行政管理部门质监员参加，共同验收，验收合格后，方可进入下道工序施工。

一一、桩基子分部工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工技术档案

设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商、施工方案；

工程测量、定位放线记录；

试桩记录、桩位测量记录；

主要材料、设备和构配件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录；

隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

分项工程质量验收记录，检验批验收记录；

焊条合格证、焊接检测报告；

桩承载力和桩身质量检测报告；

子分部工程质量验收记录；

其他对工程质量有影响的重要技术资料。

合同编号：___________ 签订地点：______________________________________

发包方（甲方）：________________________________

承包方（乙方）：________________________________ 按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

私房桩基合同范本 第一四篇

一、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

二、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

三、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

九、违约责任的约定：

一、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

二、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

三、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

四、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)： 乙方(签字)：

年 月 日 年 月 日

（工程名称）

桩基础施工

年月 日

桩基础工程分包合同

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《^v^经济合同法》和《^v^建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。

第一条 工程概括

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容及范围：

四、造价：每米施工单价按 元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿 （此工程桩基检测费、税金 总包服务费、水电费均由甲方承担）。

五、质量等级：合格

六、工期拟定： 年 月 日至 年 月 日，总工期为天。

第二条 承包方式

本工程采用下列第 三 项方式承包

一、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。

二、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。

三、压桩工作量按日报表签证量结算。

第三条 付款方式

一、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费 万圆整（￥元）。

二、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的七零%

三、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

第四条 甲方责任

一、 合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。

二、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。

三、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班 元停工损失费。

四、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。

五、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班 元。

六、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息二%付息给乙方。

第五条 乙方责任

一、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。

二、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。

三、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。

四、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。

五、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。

第六条其他

一、甲方指定工地代表，乙方指定 为工地代表。

二、本合同一式 肆 份，双方各执正本 贰 份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。

三、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律） 甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

电话：电话：

开户行：

账号：

合同签订日期： 年 月 日

本合同项下的债权均不得转让，也不得用于担保。

合同如有未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。

双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以 方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

本合同须后附甲乙双方的营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件；若完成 “三证合一”登记，则后附统一社会信用证复印件，作为合同的附件。

本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_ __份，双方各执____份。

（提示：应每页小签、加盖骑缝章）

买方（甲方）: (须填写营业执照登记的单位全称)

注册地址：(以营业执照为准)

邮 编：（以注册地址为准）

通讯地址、电话：(以实际办公地址为准)

邮 编：（以通讯地址为准）

法定代理人: 职务：

纳税人身份：（一般纳税人或小规模纳税人或其他，本项是必填项，不能擅自删除）

纳税人识别号：（国税代码，一五 位； 若完成 完成“三证合一登记，需提供统一社会信用代码，一八 位。）

开户银行名称：

开户银行账号：（必须是在主管国税机关备案的帐号）。

卖方（乙方）: (须填写营业执照登记的单位全称)

注册地址：(以营业执照为准)

邮 编：（以注册地址为准）

通讯地址、电话：(以实际办公地址为准)

邮 编：（以通讯地址为准）

法定代理人: 职务：

纳税人身份：（一般纳税人或小规模纳税人或其他，本项是必填项，不能擅自删除）

纳税人识别号：（国税代码，一五 位； 若完成 完成“三证合一登记，需提供统一社会信用代码，一八 位。）

开户银行名称：

开户银行账号：（必须是在主管国税机关备案的帐号）。

签订日期: 年 月 日

签订地点：

无论您项目在什么地方，需要租赁、购买、回收、出售周转材料时，上路桥材料圈就够了。自己可以随时随地的发布求租、求购（新旧）、出售、回收如钢栈桥、圆柱钢模板（抱箍、系梁、盖梁）、承台钢模板、平面钢模板、安全梯笼、盘扣脚手架、贝雷片、工字钢、螺旋管、钢支撑、防撞墙好看钢模板、挂篮模板、T梁钢模板、箱梁钢模板、空心钢模板、钢栈桥等信息，路桥材料圈内的供需方会马上响应和报价。

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及《^v^建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价 元，工程总造价 。

五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的八零%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留二%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。

在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后二四小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

二零xx年xx月xx日

甲方：_______________

乙方：_______________

经甲、乙双方协商，本着互利互惠的原则，现制定如下合同：

一、甲方租用乙方挖机_____台，租期定为______月，进出场费如未做满__________月由甲方支付单面进场费，做到_________月以上由乙方支付进出场费

二、租机方式甲方租乙方的挖机工作时间包括机械行走时间，乙方每月机械保养、维修累计时间______月每天所折的金额扣除。挖机月租费为每月：__________元

三、以上月租均为乙方挖机挖斗______月租费，如甲方破碎，按每小时破碎累计金额和计算。

四、挖机租期超出______月后，不足十日按十日算，超出十日按二十日算，超出二十日按_________月计算，超出________月按超出每天累计计算。

五、付款方式：从签订协议起，挖机做满_________月结一次帐，在租赁期结出出场十个工作日内付清全款。

六、机械及操作人员的安全：_____甲方负责现场施工措施，如：_____地下管、电缆、空中电线等确保乙方机械安全，乙方机械操作人员必须听从甲方管理人员的正确指挥安排，但甲方管理人员在施工过程中确保

乙方机械操作人员生命安全及机械安全，若甲方施工人员指挥不当，造成一切事故全部由甲方负责。未工作时甲方确保乙方的机械安全，如有损坏全部由甲方负责赔偿。

七、甲方负责挖机的柴油及驾驶员的食、宿，乙方负责机器的副油及保养。

八、甲方租用乙方挖机，只限于在甲方的工地内工作，甲方无权擅自调动挖机到其它的工地工作。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字生效，每份均具有同等法律效力。

甲方：___________________乙方：___________________

法定代表人：______________法定代表人：______________

_______________年__________月____日_______________年__________月____日

甲方：

乙方：XXXX

根据《^v^合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

私房桩基合同范本 第一五篇

一、甲方的主要权力、义务。

(一)甲方的主要权利

乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。

(二)甲方的主要义务

严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。

二、乙方的主要权力、义务

(一)乙方的主要权利。

有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

(二)乙方的主要义务

甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。

按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。

(三)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。

私房桩基合同范本 第一六篇

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》、《建筑基础工程承包管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时为明确双方的权利和义务，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，并共同遵守。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

二、工程承包范围

承包范围：

三、承包方式

承包方式：

四、工程量与合同价款

一、工作量：

二、合同价款：(大写)注：当发生因承包方原因而进行设计变更时，按所提交单价进行计算。

五、工期期限：

计划开工日期：计划竣工日期：

工期：

实际开工日期以甲乙双方所签定的开工报告为准。

六、付款方式：

一、合同签定，打桩结束支付合同价款%;即元。

二、工程进展到±以前支付合同价款%;即元

三、工程进展到层以前支付合同价款%及余款;即元。

七、工程质量：

八、甲乙双方职责范围：

一、本工程自开工起至全部工程完工验收为止，甲方指派同志为甲方驻工地代表，乙方甲方指派同志为乙方驻工地代表，以便联系，共同履行合同事宜。

二、甲方职责范围：

(一)施工现场障碍物在开工前三天全部清除。不得影响乙方施工操作。

(二)施工用水、用电接到乙方指定地点，便于乙方操作。施工图纸、技术资料在开工前组织进场，提交乙方验收使用，施工中及时配合工程检验及设计更改、技术核定事宜。

三、乙方职责范围

(一)根据甲方指定的施工现场按时开工，不得推迟。如有技术更改及阻碍施工日期及进度时，应由甲乙双方协商解决。

(二)根据国家、省、市有关技术操作规程及工程设计技术资料精心施工，确保工程质量，完成本工程项目。

(三)工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方组织有关单位进行验收。

(四)文明施工

九、安全施工

在施工操作中应确保安全生产。在施工过程中或作业环境内，如果发生意外(或设备)事故，甲乙双方应积极配合，遵守_(八九)三号令精神，根据实际情况协商解决。

十、其它事宜：

十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方代表签字、单位盖章后生效，至工程竣工验收办理移交和结清帐款后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

私房桩基合同范本 第一七篇

一、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工，除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外，内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收，不合格立即返工至合格。

二、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

私房桩基合同范本 第一八篇

一、甲方责任

(一)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(二)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

(三)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。

(四)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

(五)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(六)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。

(七)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。

(八)负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。

(九)协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。

二、乙方责任

(一)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

(二)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

(三)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

(四)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(五)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。(六)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。

(七)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(八)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(九)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(一零)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款二零零元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(一一)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。

(一二)乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

(一三)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

(一四)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(一五)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(一六)积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

(一七)乙方必须确保其专职管理人员的到位(规定必须至少有一名专职管理人员满勤在现场)，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天一零零元的处罚。

(一八)乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。

私房桩基合同范本 第一九篇

一．一 工程名称：______________________________________

一．二 工程地点：______________________________________

一．三 承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

一．四 承包方式：______________________________________

一．五 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。

一．六 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

一．七 合同价款：人民币￥____________________元（大写）

私房桩基合同范本 第二零篇

三、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过二天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。

八、工程款的支付

针对桩基工程的特殊性双方约定：

一、施工至 付至工程量的 %。

二、施工结束后付总价款的 %。

三、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的 %。

四、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的 %。

五、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的二零%。

九、竣工验收

一、桩基竣工验收由甲方组织。

二、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后一五天内提交给发包方。

三、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。

十、违约、索赔和争议

(一)违约

一、发包人违约;

一)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;

二)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

三)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。

四)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按一零零零元/天计算。

二、承包人违约

一)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。

二)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。

三)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。

四)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。

(二)索赔

一、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;

二、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后二八天内送交报告，受理方要在二八天内予以回复，否则视为该索赔已认可。

(三)争议

双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、有关事项

一、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。

二、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。

三、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。

十二、其它

一、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为一五天，超过此期间停滞费用另计。

二、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按元/天/台。

三、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。

四、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚二零零零元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。

五、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方一零零零零元整。至合同签订后二天内。

六、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费二零零零元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。

七、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

桩基工程施工合同范文三

甲方：

乙方：

根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

一、工程概况

一、工程名称：广东省汕头市马浦镇一#高架桥桩基工程

二、工程基本情况：桩基总量一五零零根，孔深三五m至六零m，工程单价二八零元/m。

二、双方权利义务

一、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

二、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

三、甲方应该在乙方机械设备进场后五日内提供好本合同第二条第一款所规定的内容，超过五日的，甲方应向乙方承担违约责任。

四、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

五、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

六、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

七、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

三、工程结算及付款方式

一、甲方每月的一日至三日向乙方支付上月工程总量八零%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第二款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

二、本工程全部竣工完成后三个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。

四、违约责任

一、甲方违反本合同第二条第一款、第三款、第四款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款 %的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。

二、甲方违反本合同第三条第一款的，应向乙方承担该月施工工程款 %的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过三个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。

三、甲方违反本合同第三条第二款的规定，应向乙方承担未结算工程款 %的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率四倍的利息。

四、乙方违反本合同第二条第二款规定的，应向甲方承担合同总额 %的违约金。

五、争议解决

甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

私房桩基合同范本 第二一篇

一、乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

二、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

三.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

四、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方劳务公司、分公司各壹份。

五、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。

六.本合同于 年 月 日订立。

甲方经济责任人(签字)： 乙方经济责任人(签字)：

盖 章：盖 章：

电 话：电 话：

手 机：手 机：

单价：_________；暂定总价：_________（大写： ）此单价在合同履行期限内可以/不可以调整，调整方式为： 。

（提示：单价在合同履行期间内是否调整，执行招标文件或合同约定，如约定调整的，应按照规定明确调整程序）。

上述单价包括但不限于以上产品的出厂价、厂内转运费、税费、装船费、人工费用、利润、安全维护、材料检验费、超定额消耗的桩损、环保以及因产品的质量问题而产生的一切费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险费用，且单价为固定价格，不受价格波动影响。

（提示：运输与保险参照实际情况）

每月的 日为当月的结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

（提示：本条结算日期可根据合同实际情况结合本单位结算管理进行约定）

货款支付：

供桩过程中每月 日结算，在双方签字确认当月有效供桩数量和金额，乙方办理完请款手续并提供合法合规的增值税专用发票（一式两联，发票联、抵扣联）和付款申请金额收据后，甲方在 个工作日当期结算金额的 %,全部供桩结束三个月内付到供货总金额的 %,余 %在供桩结束后个 月内付清。

（提示：如不适用分期支付货款情况，则本款可修改）

甲方不接受委托付款。

增值税发票开具要求：

增值税发票购买方抬头名称： 。

（提示：填列项目法人机构营业执照登记的名称。如集团公司名义中标交由子公司实际施工但在集团公司本部集中核算的项目，发票抬头中的“买方”名称必须是“中铁港航局集团有限公司”）

每批货物经甲方验收合格后 一五 日内，乙方应按甲方要求出具合法合规的增值税专用发票。乙方应在开票之后 一五 个工作日内将增值税专用发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

乙方开具的增值税专用发票不能认证的、非法的、不合规的发票一律退回。同时甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

不能认证的、非法的、不合规的增值税发票包括但不限于以下情形：发票购买方名称错误、销售方与合同主体不符、税率与合同约定不符、货物种类错误、虚假作废发票，因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

货款支付方式： 。

（提示：根据项目实际情况，选择银行转帐、信用证支付等方式，但在约定承兑汇票方式时，应注明此价格基础上甲方不另外支付承兑贴息。）

乙方指定联系人 ，联系方式 。

乙方指定收款单位名称 ，开户行 及开户银行账号 。

（提示：收款单位名称：必须是合同签订营业执照登记的单位全称； 开户银行账号：必须是在主管国税机关备案的帐号）。

如甲方出现资金困难，乙方应给予理解并同意给予 个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。（可以根据情况是否保留此条款）

发包方（以下简称甲方）：地址：

承包方（以下简称乙方）：地址：

风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》和其他有关规定，就____________工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程编号：

三、工程地点：

四、工程范围：

五、工程造价：

六、付款方式：

七、工程期限：风险提示：实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总工期为____天（日历天），

二、工期顺延

一、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

二、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；

三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

四、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

五、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建

三、双方权益

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

二、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；

三、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；

四、应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

五、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；做好一切施工准备。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：____________标准

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

五、施工与设计变更

一、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失， 应由责任方负担；

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_________天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

六、工程分包

一、乙方可按协议条款约定分包部分工程。

二、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

七、违约责任甲方的责任：

一、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

三、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

四、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定支付逾期违约金。乙方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

八、纠纷解决办法合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请相关部门进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：

（一）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；

（二）直接向合同履行地人民法院起诉。

九、 附则

一、本合同自双方代表签字、盖章后生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

二、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

包人：____________（以下简称甲方）

承包人：____________（以下简称乙方）

本着互惠互利、诚实守信的原则，经双方充分协商，甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况，双方签定如下协议。

一、工程地点________________________。

二、承包内容：______________________。

三、工程量结算：____________________。

四、泥浆承包价格：

一．自____年____月____日至____年____月____日止按____结算；

二．自____年____月____日至打桩结束，按____结算；

五、付款方式：打桩施工全部结束后，一零日内支付工程量的__，待于__前一零日时再支付剩余工程量的__。

六、乙方职责：____________________。

七、甲方代表：

一．甲方驻工地代表：________

二．甲方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。

八、甲方工作：

一．负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。

二．甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池，具体按现场实际设置。

三．甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。

四．甲方负责供应电源，施工便道，临时设施。

九、乙方代表：

一．乙方驻工地代表：________

二．乙方驻工地代表职责：按发包方批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工，履行本分包合同中规定的其他义务。

十、分包方工作：

一．乙方进场后，所有施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，确保该工程的创优、创标化工地而尽全力做好本职工作。

二．乙方在排污输送前必须向有关部门办理泥浆外运一切手续，费用由乙方自己负责。如因乙方原因污染河道、道路、场地，责任与费用由乙方负责。

三．在承包期间，乙方应及时向外排送泥浆，不能影响甲方施工（除人力物力不能抗拒的自然灾害外），如泥浆满池外要及时清理。

四．乙方在排污作业时，运输过程中必须严格遵守有关工程规定的操作规程和规范执行，应做到文明施工，安全生产。乙方所有施工人员的安全、劳保，均由乙方自负责任和费用。

五．如该工程项目在开始或施工过程中与周围居民或本地地方关系发生矛盾，乙方应负责处理妥当，不应留有后患给甲方，否则甲方有权终止合同。

六．按甲方要求进行施工，必须按计划保证全面完成。

七．乙方必须遵守国家及市政府有关施工不扰民、环境保护及文明施工的有关规定。发现有违法、违规行为，如擅自排放泥浆、对临近道路路面的保洁工作造成影响等，除接受相关执法部门的处罚外，对甲方公司的形象造成负面影响的，根据情节轻重，甲方将对乙方采取______元/每次的罚款。

八．分包方在施工中必须自备符合甲方及安全要求的劳动防护用品。

十一、工期：

对以下原因造成的竣工日期延误事件，经发包方代表确认，工期相应顺延。

一．不可抗力；

二．经发包方和业主方确认的施工方案与工程设计变更；

十二、安全：

一．发包方负责对分包方进行安全生产各项规章制度的交底工作。分包方熟悉并能自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方的各项规定。

二．施工前双方均有义务对作业环境、操作设施设备、工具认真检查，确定无患后方准施工。

三．因为分包方的原因造成的安全事故，由分包方自行承担经济责任和相关法律责任。

四．对发包方所发出的安全整改通知，分包方应在发包方指定的期限内立即派人整改完毕；如发包方发现分包方在接到发包方安全整改通知后在指定的'期限内仍然未予整改或整改不符合要求，按照发包方有关规定对分包方进行处理。

十三、争议解决：

双方发生争议时，通过和解或调解解决合同争议，不愿和解、调解或和解、调解不成的，向管辖权仲裁机构，或向人民法院起诉。

十四、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效，工完款清后自动失效。

甲方（签章）：_______乙方（签章）：_______

联系方式：___________联系方式：___________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

甲方：

乙方：

甲乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

私房桩基合同范本 第二二篇

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《_合同法》和《_建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：

第一条工程概况

工程名称：工程地点：

工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。

合同单价：

桩综合承包包死价(含税三，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。

.由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。

第二条付款方式

本工程无预付款

桩基工程形象进度完成五零%后，支付工程款的二零%;桩基完工后，支付工程款的五零%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的二五%，剩余五%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：;

第三条合同工期

计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。

本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。

本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。

本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。

第四条材料供应

工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。

第五条质量标准

乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。

第六条双方责任事项

甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。

甲方负责在该合同签订后及时向乙方提供桩基施工蓝图。并向乙方进行桩基图纸交底和书面将有关基准点及有关测量放线必需数据，应以文字形式向乙方进行技术交底。

现场施工中所用的小挖掘机由甲方提供。

根据定额、设计要求及现场实际发生的工作量及时办理签证手续。

乙方负责材料进场的复试报验、承担砼试块的现场制作，并定期养护和报送检测，并及时将各种材料的每次复检报告报送甲方。

乙方在施工中，因违章操作(如电、机械等)造成人员安全事故，乙方必须无条件承担所产生的费用，并根据事故的大小接受甲方处罚。

不得浪费材料，提供材料需购量，结算时以图纸结算为准，甲方提供的主要材料的现场使用量以《二零xx陕西省建筑装饰工程消耗量定额》定额含量为准(甲方书面认可的合理用量情况除外)，超出定额量部分计为浪费材料。超用或浪费将在结算时扣除其费用，并处以两倍罚款。

第七条质量与验收

质量要求：施工中按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行，对不合格工程要求返工修改，返工所造成的一切损失费用由乙方自己承担，

整个工程施工过程必须坚持按程序签字验收制度，上道工序不合格，不签字，下道工序不能施工。认真填写各种检验表格，并按程序及时给工程监理部报验。

对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。

乙方在施工中若不听从甲方、监理方管理，违章操作施工，工程质量粗制滥造，经甲方提出，乙方拒不纠正，甲方有权令其停工或更换单位，其费用乙方自负，且乙方应向甲方支付合同总价款五%作为违约金。。

桩基工程竣工后，乙方应及时上报甲方进行桩基工程竣工验收，届时由甲方、监理方、乙方、设计四方及时组织工程竣工验收。桩基工程检测合格后，且甲、乙双方在限定的时间内审定完工程决算后，乙方应按规定整理上交甲方完整的施工技术资料一式四份(装订成册)。

第八条安全施工

、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于‰;杜绝重大机械和火灾事故;

、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工，配合甲方建立安全保证体系。乙方成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施、确保安全施工，按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良，确保现场为标准化管理工地，并承担相应费用;

、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

第九条合同约定

与本合同有关双方确认的书面文件等均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

任何一方单方违背本合同任何条款时均视为违约，如单方违约时，应承担因违约行为给对方造成的一切损失。

此合同未尽事宜，双方友好协商解决。如协商未果，由工程所在地有管辖权的人民法院裁决。

本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。此合同由双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

私房桩基合同范本 第二三篇

四．一 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

四．二 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

四．三 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

四．四 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工八小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

合同编号：________________

出租人：________________履行地点：________________

承租人：________________签订时间：________________

根据《民法典》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

第一条：租赁物

租赁物名称数量质量规格技术要求配套设备租金

备注准确的“名称、质量、规格、数量、单价”以实际交付的为准，并由承租方书面确认。租金按___________元/______月或___________元/台班填写。

第二条租赁期限、租金及支付方式

租赁期限暂定为个______月，自______年______月______日至______年______月______日。准确的进场时间以承租人通知为准。

租金按第种方式结算。

一、以台班形式结算租金的，实际工作台班以承租人签字确认为准，具体结算方法为：________________。

二、以______月租形式结算租金的，准确的租赁期限从承租人签发验收合格证书之______日起算，至归还租赁物时为止，具体结算方法为：________________。实际租赁期限不足一个______月的按照______月租费÷三零天___实际使用天数计算租金。

租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由承担。

第三条承租人工作

一、承租人应在租赁物进场前______日以书面通知出租人详细的进场时间地点和其它具体细节。

二、负责现场安全管理和操作人员的安全教育和任务交底，杜绝违章指挥、违章作业。

第四条出租人工作

一、按照承租人的要求如期完成租赁物的进场、保养等工作。

二、出租人驻承租人现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度，听从承租人的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，承租人有权通知出租人换人，出租人应立即派合格的工作人员到现场工作，操作人员持证上岗。

四、出租人在承租人现场的企业形象宣传、设备外表标识，必须遵守承租人的有关规定。

五、保证机械正常运转，保证承租人的施工生产。

六、向承租人提供有关的租赁资质证明文件和负责办理机械检测和安全使用手续，提供机械相关资料以及特种作业操作人员的操作证。

七、出租人应为租赁物做财产保险。

八、出租人按承租人要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施，以确保施工生产的顺利进行。

九、出租人操作手在工作期间发生安全事故以及给承租人造成的损失由出租人负责，承租人概不负责。

一零、出租人操作手及租赁物造成第三方伤亡及经济损失，由出租人承担全部责任和费用。

第五条机械设备使用、维修、保养

一、租赁物操作手由出租人负责配备，安全管理教育由出租人负责，工资、食宿和社会保险等一切费用由出租人负责，与承租人无关。

二、租赁物在租赁期由负责______日常燃油及辅助材料，由负责______日常附属油料、修理费用和保养费用，使设备保持良好状态。

三、租赁物在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由对此承担全部责任。

四、出租人应编制在租赁物租赁期间的维修保养计划，保证有足够的配件库存，按计划进行维修保养，及时修复或更换不合格的配件，并承担相应的费用，以便保证能够正常运转，满足承租人的需要。

五、出租人因机械故障停机，应在小时内恢复使用，如果超过小时但不足一个工作______日，扣租金如果一个______月中因故障停机累计超过五个工作______日，扣半______月租金如果停机超过十个工作______日，扣全______月租金。

第六条违约责任

一、出租人不能按期提供本合同约定的租赁物，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金并赔偿造成的损失，承租人有权要求出租人继续履行合同，逾期超过天未交货的承租人有权单方解除合同

二、出租人提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金并赔偿造成的损失，承租人有权选择继续使用该租赁物或解除合同

三、出租人不按期派人协助承租人对租赁物进行验收、调试、安装，致使租赁物不能正常使用的，出租人除继续履行外，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金并赔偿造成的损失

第七条争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方约定诉讼管辖地为“中__公司注册登记地铁路运输法院”管辖处理。本合同争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

第八条其他约定事项：________________

第九条本合同自双方签字盖章之______日起生效。本合同一式份，双方各执

份，附件份都是合同的组成部分。

出租人

出租人：________________

住所：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

开户银行：________________

帐号：________________

税号：________________

编码：________________

承租人

承租人：________________

住所：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

开户银行：________________

帐号：________________

税号：________________

编码：________________

关键词：溯河大桥、预应力钢管桩、地基处理、施工工艺、质量问题

Abstract: The end of Suhe Bridge of Tangshan Binhai avenue is big amount of fill, and the bearing capacity of the foundation in this sector is low, so we adopt the method of using prestressed pipe piles to deal with the formation，assure the safety and stability of the formation. This thesis is primary introduces the construction technology of pipe piles, and put forward some reply measures to quality problems which are easy appear during construction, this scheme is powerful guiding to the project and other projects.

Keyword: Suhe Bridge, prestressed pipe piles, the foundation treatment, the construction technology, quality problem.

一 工程概况

唐山市滨海大道海港开发区至曹妃甸段第八合同段溯河大桥桥头K三五+ ~ K三五+及K三六+ ~ K三六+为高填方路段，路基填筑高为 ~ m；由于本段地基承载力较低，为了保证路基桥头的安全和稳定性，采用预应力管桩处理地基的方法。预应力钢筋混凝土管桩规格型号为：管桩直径四零 cm（外径），壁厚七零mm，桩身采用C八零砼，桩帽采用C三零砼，桩帽设计尺寸为一零零×一零零×三五 cm，设计单桩极限承载力八零零 kN。

本段路基预应力管桩总量一七三四根。预应力管桩在平面上采用正三角形布设，桥头路段桩距二 m，桩长二六 m，过渡路段每三排递减一 m桩长进行过渡。

预应力管桩采用工厂预制，并根据运输条件和打设深度确定每段桩长。

二 施工机械设备

本工程管桩的油锤打桩机选择的型号为： DCB六零-一五型一台 ；配置汽车吊机型号为：五t东风吊车一台 ；配置电焊机：二一 KVA交流焊机八台，进行管桩的调运、沉桩焊接；现场配置一五零 KW柴油发电机组二台，保证正常施工。

三 起吊、运输和堆放

原材料、成品、半成品的堆放应符合施工现场总平面布置图的要求，满足材料、成品、半成品堆放的质量要求，同时做好材料、成品、半成品的进场检查、验收记录及标识工作，确认材料的品种、型号、规格等，分类分规格的整齐堆放，妥善保管，并按规定挂牌标识，以防误用。

一、预制混凝土桩的混凝土强度达到设计强度的七零%后方可起吊；达到一零零%才能运输和打桩。如提前吊运，必须采取措施并经验算合格后方可进行。管桩采用两支点吊法，两吊点位置距离桩端宜为 L（L为桩长），起吊和搬运时应用吊索系于设计规定之处捆绑起吊，吊索与桩段水平夹角不得小于四五°，在吊索与桩身接触处应加衬垫，以防损坏。起吊时应平稳提升，避免摇晃撞击和震动。

二、预制桩堆放时，按规定、型号分层叠置。叠层堆放时，应在垂直于管桩长度方向的地面上设置二道垫木，垫木应分别位于桩端倍桩长处；底层最外缘的管桩应在垫木处用木楔紧以防滚动。垫木采用耐压的一零零 mm×一零零 mm木方料垫承稳定，不得用有棱角的金属构件替代。各层垫木上下对齐，并支承平稳，堆放层数不超过五层。堆放管桩的地方四周需做好排水沟。

四 施工工艺流程及方法

施工工艺流程

桩机就位

打桩机就位时，应对准桩位，保证垂直稳定，在施工中不发生倾斜、移动。

起吊预制桩

先拴好吊桩用的钢丝绳和索具，然后应用索具捆住桩上端吊环附近处，一般不宜超过三零 cm，再起动机器起吊预制桩，使桩尖垂直对准桩位中心，缓缓放下插入土中，位置要准确；再在桩顶扣好桩帽或桩箍，即可除去索具。

稳桩

桩尖插入桩位后，先用较小的落距冷锤一～二次，桩入土一定深度，再使桩垂直稳定。一零 m以内短桩可目测或用线坠双向校正；一零 m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正，不得用目测。首节桩插入时垂直度偏差不得超过 %。桩在打入前，应在桩的侧面或桩架上设置标尺，以便在施工中观测、记录。

打桩

用落锤或单动锤打桩时，锤的最大落距不宜超过 m。用柴油锤打桩时，应使锤跳动正常。打桩宜重锤低击，锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。打桩顺序根据基础的设计标高，先深后浅；依桩的规格宜先大后小，先长后短。由于桩的密集程度不同，可自中间向两个心向对称进行或向四周进行；也可由一侧向单一方向进行。

锤击沉桩时宜重锤低击，开始落距应较小，待入土一定深度且桩身稳定后再按要求落距进行；沉桩宜连续一次性将桩沉到设计标高，确需停锤时尽量减少停锤时间。

打桩过程中出现贯入度异常、桩身漂移、倾斜或桩身及桩顶破损，应查明原因，进行必要的处理后，方可继续施工。打桩过程应有完整的记录。

打桩可能引起群桩上浮，从而影响地基承载力，因此应进行施工监测，对群桩上浮应采取复打等处理措施。

管桩打入时应符合下述要求：

一、桩锤和桩帽与桩圆周的间隙应为五 mm ~ 一零 mm。

二、桩帽内径宜大于桩径一零 ~ 二零 mm，其深度为三零零 ~ 四零零 mm，并应有排气孔。

三、锤和桩帽之间的锤垫可用竖向硬木，厚度为一五零 ~ 二零零 mm；桩帽与桩顶之间须嵌入富有弹性和韧性的桩垫，如足够厚度的纸垫、胶合板及橡胶制品，以减小桩头的破损，桩垫锤击后的厚度宜为一二零 ~ 一五零 mm；当衬垫被打硬或烧焦时，应及时更换。

四、首节桩打入时，垂直度偏差不得大于 %，桩身、桩帽、送桩和桩锤应在同一中心线上，防止偏打。

五、沉桩时，桩顶应有排气孔，当管内充满水时应先排水后才能继续施工，管内大量涌土时也应采取相应处理措施。

接桩

根据设计文件中的桩基深度匹配长度进行施工组合，一般桩基深度≥二四 m，不超过三节桩管组合；桩基深度＜二四 m，不超过二节桩管组合；桩基深度＜一二 m，采用一节桩管。施工时按照“长桩管在上，短桩管在下”的顺序进行施工。

在桩长不够的情况下，采用焊接接桩。接桩时，一般在距地面l m左右时进行。下节桩的桩头处加上定位板，然后将上节桩吊放在下节桩端板上，依靠定位板将上下节桩接直，其错位偏差不得大于二 mm，节点折曲矢高不得大于l ‰桩长。上下桩如果有间隙，用楔型铁片全部垫实，焊接牢固。接桩就位纠偏时，不得用大锤横向敲打。

管桩焊接前应先确认接头部位是否符合要求，上下节桩端表面应用铁刷清刷干净，坡口处应清除油污和铁锈，并刷至露出金属光泽。

焊接时应分层焊接，在坡口四周先对称点焊六点，焊接由两个焊工沿桩周对称进行，焊接层数不得少于二层，层间焊皮要清理干净，焊缝应达到三级焊缝要求；焊好的桩接头应自然冷却后才能继续锤击，冷却时间不宜少于八 min，严禁用水冷却或焊好后立即打桩。焊缝应连续饱满，不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷。

接桩处入土前，应对外露铁件，再次补刷防腐漆。

送桩

设计要求送桩时，则送桩的中心线应与桩身吻合一致，才能进行送桩。若桩顶不平，可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。

送桩应符合下列规定：

一、送桩深度不宜大于二 m；

二、当桩顶打至接近地面需要送桩时，应测出桩的垂直度并检查桩顶质量，合格后立即送桩。

收锤

收锤标准应根据场地工程地质条件、单桩承载力设计值、桩的规格和长短、锤的大小和落距（冲程）等因素，综合考虑最后贯入度、桩的入土深度、总锤击数、每米沉桩锤击数及最后一m沉桩锤击数、桩端持力层深度、桩土弹性压缩量等指标后给出。收锤标准应以到达的桩端持力层、最后贯入度或最后一m沉桩锤击数为主要控制指标。

锤击桩施工时的最大打桩力应不大于桩身竖向极限承载力，按下式控制：

式中：―锤击桩施工时的最大打桩力；

A ―管桩桩身横截面面积；

―桩身混凝土轴心抗压强度标准值。

锤击法沉桩每根桩的总锤击数不宜大于二五零零击，最后一m锤击数不宜超过三零零击。

收锤后的管桩应采取有效措施封住管口；送桩遗留的孔洞，应立即回填或覆盖。

正常情况下，最后贯入度不宜小于二零mm /一零击；当持力层为较薄的强风化岩层且上覆土层较弱时，最后贯入度可适当减少，但不宜小于一五mm/一零击。

检查验收

每根桩打到贯入度要求，桩尖标高进入持力层，接近设计标高时，或打至设计标高时，应进行中间验收。在控制时，以桩尖打至设计标高来控制，符合设计要求后，填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时，应会同有关单位研究处理，然后移桩机到新桩位。

预应力管桩的施工质量检验

检验项目 质量要求和允许偏差 检验频率 检验方法 备注

桩位 ±一零 抽查二 % 经纬仪检查 纵横方向

第一节桩垂直度 ≤ % 查施工记录 经纬仪测量

后续桩垂直度 ≤一 % 查施工记录 经纬仪测量

接桩时错位偏差 ≤二 mm 全部 尺量

焊接层数 ≥二层 全部 目测

焊接点数 ≥六点（对称位置） 全部 目测

桩长度 ≥ 设计要求 全部 锤球法测量

桩头标高 ±五 % 抽查二 % 水准仪测量

单桩极限承载力 ≥八零零 kN ≥二 ‰ 静载试验

五、施工质量控制措施

质量保证措施

一、打桩前必须具备地质资料，桩位平面图，桩顶的设计标高，并按图纸要求进行标高测量和桩的定位、复核，组织桩机进场。正式施工前，组织设计、监理、业主及项目部有关人员到现场作一至二根工程桩的试验，根据试验的实际情况，指导和确定施工的技术参数。

二、用桩架的导滑夹具或桩箍将桩嵌固在桩架两导柱中，垂直对准桩位中心，缓缓放下插入土中，待桩位置及垂直度校正后即可将锤连同桩帽压在桩上同时应在桩的侧面或桩架上设置标尺，并做好记录方可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，亦可先用环氧砂浆补抹平整。沉桩应用适用桩头尺寸的桩帽和弹性衬垫，以缓和打桩时的冲击和打桩应力均匀分布，延长撞击的持续时间以利桩的贯入。

三、打桩的顺序，根据桩的密集程度、基础设计标高、桩的规格、桩架移动的方便以及现场条件等而定。对密集的桩应采用自中间向两个方向对称进行，或由中间向四周或由一侧向单一方向进行；对基础标高不一的桩，宜先深后浅；对不同规格的桩，宜先大后小，先长后短，以使土层挤密均匀和避免位移偏斜。

四、沉桩过程中，要经常注意桩身有无位移和倾斜现象，如发现问题及时纠正。桩将沉至要求深度或到达硬土层时，应控制好落锤高度，以免打烂桩头。沉桩过程中作好施工记录，至接近设计要求时，即可对贯入度或入土标高进行观测，至达到设计要求为止。若桩须深送入土时，应用送桩。送桩用坚硬的木料或钢铁制成，长度和直径视需要而定，使用时，将送桩放于桩顶头上，使其与桩在同一垂线上，锤击送桩，将桩慢慢打入土中。

五、打桩过程中出现贯入度突然剧变，则可能桩尖已穿过硬土进入软土层，或桩被打断，此时应对照地质资料进行检查。若是软土层，可继续施打；若是断桩，应在其旁补打一根。桩身若突然发生倾斜角，此时应视情况用木架顶正或拨出后补桩；若桩打不下去，桩锤严重回跳，可能是桩尖顶到孤石或已打到硬土层，这时应减小桩锤落距，慢慢下打，待桩尖穿过障碍后再加大落距。

六、打桩过程中，遇见下列情况应暂停，并及时与有关单位研究处理：

(一) 贯入度剧变；

(二) 桩项或桩身出现严重裂缝或破碎；

(三) 桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹；

(四) 地面明显隆起、邻桩上浮或桩移过大；

(五) 总锤击数超过二五零零击的规定值。

应注意的质量问题

一、预制桩必须提前定货加工，打桩时预制桩强度必须达到设计强度的一零零 %，并应增加养护期，一个月后方准施打。

二、桩身断裂。由于桩身弯曲过大、强度不足及地下有障碍物等原因造成，或桩在堆放、起吊、运输过程中产生断裂，没有发现而致，应及时检查。

发包方（全称）：

承包方（合称）：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

合同内容如下：

一、 工程概况

工程名称：蔬菜种植、光伏发电

工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

工程立项批准文号：二零xx年底前齐备

二、 工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。

三、 合同工期：道路、给排水在二零xx年底前完工（即二零xx年一二月三零日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。

四、 质量标准：合格工程

五、 取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。

六、 合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。

七、 付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款三五%的预付款，本工程施工一半拨到七零%，完工拨至九七%，剩余三%完工验收合格后一年内支付。

八、 合同生效:

合同订立时间 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定： 后生效。

九、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

二零xx年xx月xx日

依据《民法典》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就吊车及潜孔钻机租赁事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：______________________

二、机械施工地点：______________________

三、机械型号：______________________

四、租金支付：承租方于机械进场前缴纳押金____________元，租赁费用以承租方实际使用天数计算。承租方工程项目结束，出租方机械设备退场后由出租方开具租费结算单，承租方应按业主支付工程款的情况按七零%支付租赁费，在出租方开具正规发票交承租方后，承租方应按发票总额结算所有租赁费用。

五.其它：如承租方工程项目因故延迟，本合同租赁时间顺延。

六、技术安全要求：按照承租方《施工现场机械操作安全规范》执行。

七、双方责任承租方

一.按合同约定及时付给出租方租金。

二.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。出租方一.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。

二.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。

三.提供机械相关资料。

四.服从承租方指挥，接受承租方检查。

五.负责机械维修、保养，提供二四小时服务，满足施工需要。

六.操作人员持有效证件上岗。

七.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成损失由承租方全额赔偿。

八、其他约定事项

一.出租方机械因故障停机，应在四小时内恢复使用，如果超过四小时但不足一个工作日，一个工作日扣除，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

二.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金___________元。

三.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。

四.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉。

五.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

六.本合同经出租、承租双方企业代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。

甲方：________________乙方：_________________

法定代表人：___________法定代表人：____________________

____年_______月____日___________年_________月____日

发包方(甲方)：

承包方(乙方) ：

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

私房桩基合同范本 第二四篇

一、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。

二、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

甲 方：

乙 方：

社员代表签字：

年 月 日

关键词 深基础；预制混凝土方桩；贯入度；垂直度；持力层；施工技术

在建筑物的深基础施工中，有一种钢筋混凝土预制方桩，因为它制作工艺简单，质量可现场控制，既可工厂化生产，也可施工现场制作，因此它广泛用于工业与民用建筑物的深基础中，它根据受力情况又分为摩擦桩和端承桩，端承桩的桩头支承在地质条件较密的持力层上(一般为岩石层上),以贯入度控制为主；而摩擦桩桩头可支承在地质条件较差的土层上，以标高控制为主，对于端承桩或端承摩擦桩,设计图纸一般都规定沉桩时贯入度范围，要求施工时满足对贯入度要求，并做大应变和静载实验来验证是否满足承载力的要求。本人通过对铜冶炼技术升级改造项目电解车间预制钢筋混凝土端沉桩的施工从一下几方面来谈谈如何控制这种钢筋混凝土方桩(端承摩擦桩)的施工质量。对于在施工现场预制的桩,其打桩工序为：选择打桩方法桩的检查与吊运桩机选择桩与桩机定位稳桩垂直度校核打上节桩(如果有两节及以上)接桩垂直度校核打下节桩送桩复打桩停锤，最后做实验检测。

一 打桩方法

根据本工程地质报告得知，该车间深基础持力层中间深，两边浅，东边深，西边浅，因此根据先深后浅原则，总体打桩顺序先中间后两边，先东边后西边，最大限度减少由于施工对桩的影响。

二 桩的检查

首先检查预制钢筋混凝土预制方桩的外观：即桩断面大小，桩长，垂直度等是否符合要求，不符合要求的一律不得使用。其次查看桩的强度,桩翻身时强度必须达到七零%以上,打桩时强度必须达到设计强度的一零零%以上。

三 正确选择打桩机及桩锤

柴油打桩机分两种，一种是导杆式打桩机，另一种是筒式打桩机，贯入度的选择应该根据打桩机的类别、锤重以及土的类别来决定，国家规范有明确规定。同一种持力层，使用同一种打桩机，由于锤重的不同贯入度也不同，或者选择同一种锤，但打桩机的类型不同贯入度也不同，因此选择打桩机和锤重至关重要，如果桩锤选择过大，则贯入度也过大，难以判别入持力层深度、是否入持力层，或容易打坏桩头。如果桩锤选择过小，则贯入度偏小，甚至达不到持力层，或因捶击数太多导致桩头疲劳破坏。本工程（电解车间）采用的打桩机械为柴油筒式打桩机,锤重八 t。

四 桩的垂直度校核

当打桩机就位稳桩好以后，就应该对桩进行垂直度的校核，方法是：对于长度＜一零m的短桩，可以用线锤在桩相邻两个面做垂直度校核，保证垂直度控制在五‰，或一零mm以内。对于桩长＞一零m的桩，就应该用两台经纬仪在相邻两侧面进行垂直度的校核,保证垂直度在五‰及二零mm范围内，如果垂直度控制不好，则由于偏心受压桩头容易打坏，也可能会打成斜桩，因此桩的垂直度应该派专业测量人员把关。且一定要使机头、桩锤、桩在一条线上，否则容易打成斜桩。

五 打上节桩

打桩前应在打桩机桩帽内纸垫或软木垫等弹性衬垫，以减少桩锤直接对桩头的冲击力，由于桩基础表面土层一般都是软弱土，桩容易入土，因此打桩机应该调到低挡，且轻击，随着入土深度的增加，摩擦阻力逐步增大，同时土层可能越来越好，这时打桩机的挡位也逐步调高，同时如果发现桩的垂直度有变化或不符合要求应及时调整,时刻关注桩头的变化,如出现异常或发现有规范规定的停锤现象应及时停锤，查明原因或处理好后方能继续打桩，直到打至离地面高度八零cm左右停锤,开始接桩(如果有两节及以上的桩)。

六 接桩

接桩高度一般在八零cm左右，以方便操作为主，接桩的方式有焊接和隼接。焊接操作方便但时间稍长，隼接速度快，但控制难度稍大，特别是硫磺胶泥温度难以控制。焊接的方法较多，常见的有手工焊和二氧化碳气体保护焊。焊缝的质量应该满足相关规定。焊缝焊好后不能立即打桩，因焊缝受热时强度偏低，因此应冷却三min～八min，根据气温的高低来决定冷却时间。温度越高冷却时间越长。同时焊缝质量应满足相关规定。另外，如果上下节桩之间不平，接头处会产生缝隙，缝隙过大造成打桩时由整体面受压而变为局部受压，桩头容易被打坏。因此应根据缝隙的宽度大小，用Q二三五的钢板楔块把缝隙填满、焊牢，因为用Q二三五的钢板含碳量低、延展性好、耐冲击,桩接好后校正垂直度继续打桩。

七 判别是否入持力层

先根据地质报告，大概推算桩入持力层的深度，然后仔细观察每桩下沉的量，如果每锤桩的下沉量开始变小，且以后的每锤下沉量大致相同，应该是开始进入持力层。当然也有特殊情况，比如遇到比较硬的大块，每锤下沉量也急剧减少，特别是该土层深度与地质报告相差较大时要特别注意，这时就不一定是持力层。

八 入持力层深度控制

一般情况下对于预制钢筋混凝土端承桩，设计一般有两个控制指标，一是贯入度，二是入持力层深度。本车间以贯入度控制为主，标高控制为辅。当判断桩入持力层以后，对桩入持力层的深度开始累计，如果桩入持力层一段长度后，每锤桩的下沉量继续减少，当最后三零锤总的下沉量达到贯入度要求时开始停锤，累计从开始进持力层到停锤桩入持力层的深度，是否符合设计要求，如果符合则停止锤击，以最后三阵（每阵一零锤）每阵的入持力层深度为贯入度符合设计要求,转入下一根。但如果是打群桩,则由于相邻桩会相互影响，部分桩会隆起则要进行复打,直到符合要求为止,本电解车间桩基础关入度为二零mm～三零mm。

九 桩的检测

桩打好后必须按规范进行检测，通过检测，如果符合设计要求的承载力和沉降，则表示打桩工程合格。总之，打桩过程每一个环节都必须认真对待，特别是遇到特殊情况必须停锤时，应仔细分析问题产生的原因，提出解决的措施后方可施工，桩打坏的原因很多，有制作上的缺陷、有翻身过程的破坏、有打桩过程的问题、有碰到地下障碍物的问题，根据产生问题的原因制定相应办法,只有这样才能少走弯路,把桩打好。

出租方(以下简称甲方)：____________________

承租方(以下简称乙方)：____________________

甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同，并共同遵照执行。

第一条合同的标的

根据________________文件批准，乙方拟租赁________________(下称租赁物件)。

甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币__________元(大写)，购进租赁物件后租给乙方使用，租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。

第二条对租赁物件的权利和义务

在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方，乙方对租赁物件只有使用权。

乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其他任何侵犯租赁物件所有权的行为。

租期内租赁物件由乙方使用，乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件，并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。

为了保证租赁物件的正常使用和运转，乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。

维修和保养所发生的费用均由乙方自付。

租期内，租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。

甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查，乙方应为甲方的工作提供方便。

租期内，乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表，并向甲方报告经营情况。

租期内，乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权，如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产，乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务，同时必须及时报告甲方。

租赁期满后，本合同租赁物件的处理：

.留购

甲方同意按合同附表第一二项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。

留购货价同最后一期租金一并支付。

全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况(如有时)增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后，甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。

b.续租

甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租，其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定，并另订续租合同。

(注：留购或续租任择一种，双方确定一种后，另一种在合同中无任何法律效力。)

第三条租期和租金

甲方出租、乙方承租租赁物件的租期共计__________个日历月，进口设备的租赁期从设备到港日起算，国内设备租赁期从发货日起算，即自__________年__________月________日起，至__________年__________月__________日止(包括起止日)。

在本条第一款所列的租期内，乙方不得中止和终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。

本条第一款所列租期的全部租金总额包括设备价款、保险、银行费用、利息为________元(大写)，由乙方按租金偿付表(合同附件)向甲方分__________次交付。

乙方向甲方支付本合同项下的租赁手续费为租赁总成本的百分之__________，计人民币__________元，乙方应将该项手续费在本合同双方签字之日后十天内全额付给甲方(手续费滞交影响合同执行所造成的一切损失由乙方负责)。

为按本条规定支付租金，乙方应在规定的每期租金交付日期(不包括交付日当日)前__________日将租金划入甲方的账户。

在租赁期内，由于国家增减有关税项、税率及银行利率等因素必须变更租金时，甲方用书面通知乙方这种变更并提出新的实际租金，乙方承认这种变更并承付。

乙方延迟支付租金时，甲方除按照延付时间继续计收利息外，每日加收延付金额的万分之三的滞付金。

第四条租赁物件的购货、交货和验收

购货方式有以下三种，甲乙双方商定采用种方式。

.根据贸易有关规定，甲方同意乙方自行签订或委托代理人签订购置租赁物件的合同，乙方或其委托的代理方对该合同承担一切义务。

对该合同的履行及租赁物件质量等问题引起的后果，甲方均不承担任可责任，购货原始发票及合同副本、委托书副本交甲方保存。

b.租赁物件甲乙方确定后，购货合同由甲方签订。

乙方作为甲方代表，负责处理购货合同履行过程中的一切问题，并承担本合同履行过程中由于乙方的过失所造成的经济责任。

.乙方与供货方签订购货合同，应由甲方确认盖章后生效，采用托收承付方式付款，供货方办理托收承付时，必须交付铁路运单或乙方自提证明单据。

甲方见单后付款并对货物享有所有权。

如在运输中发生问题或货物有其他质量、短缺等问题由乙方负责与供货方联系解决，甲方不参与也不承担任何经济责任。

租赁物件运达使用地点后，乙方应在三十天内负责验收(包括进行试车)，同时将签收盖章后的租赁物件的验收收据一式二份书面附验收结果交给甲方。

如果乙方未按前项规定的时间办理验收，甲方则视为租赁物件已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。

如果乙方在验收时发现租赁物件由于卖方责任造成租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况时，由乙方直接向卖方交涉处理并立即将上述情况用书面通知甲方。

如卖方延期交货，由乙方直接催交。

第五条租赁物件的保险

甲方负责在租赁期开始前对租赁物件投保本合同第三条第一款所列租期内的财产险和运输险，保险费计入租赁物件总价款。

如租赁物件发生保险范围内的灭失或损害，乙方应负责及时书面通知甲方保险事故。

保险公司赔付的款项应直接划归甲方，作为乙方尚未支付的租金。

若该项赔付的款项多于乙方应付租金的部分，甲方应转付给乙方，如该项赔付的款项少于乙方应付租金，不足部分应由乙方如数补交给甲方。

如租赁物件发生部分损害或灭失，保险公司赔付的款项可由乙方使用，但仅限用于更换或修复被损害或被灭失的部件，使租赁物件恢复可正常使用的原状;发生部分损害或灭失至恢复租赁物件原状的过程中，乙方应仍按合同规定向甲方支付租金。

第六条经济担保

甲方同意__________为本合同乙方的担保人。

乙方应向甲方提供担保人的法人证明书营业执照复印件及上年度末资金平衡表，并由该担保人出具不可撤销的担保书作为本合同附件。

第七条租赁保证金

本合同一经签订，乙方应在合同双方签字之日后十天内向甲方支付规定的租赁保证金人民币__________元作为履行本合同的保证。

如因乙方未及时交付保证金致使不能执行合同，所造成的一切损失由乙方负责。

租赁保证金不计利息，在租赁期满是归还乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。

乙方违反合同任何条款时，甲方应从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方一部分或全部的款项。

第八条违约和争议的处理

乙方应根据本合同的规定按时交纳租金，并遵守合同中租赁物件使用的规定。

如乙方在应付租金到期后一个月内未能交付租金，或违反租赁物件使用的有关规定，甲方有权终止租赁，并查封、收回所出租的租赁物件。

收回、处理租赁物件所发生的任何开支与费用及由此给甲方造成的经济损失应由乙方承担。

在本合同项下发生的一切争议，甲方和乙方及乙方的经济担保人应首先通过协商解决。

如协商不能解决时，甲方和乙方及乙方的经济担保人均有权依法通过诉讼解决。

第九条本合同的附件

本合同附件为合同的不可分割的组成部分。

附件一：租赁物件明细有;

附件二：租金偿付表;

附件三：经济担保书。

第十条合同文本及生效

本合同正本共一式叁份，甲方、乙方和乙方经济担保人各执一份。

本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授权代表人签字之日起生效。

甲方：________________(公章)

乙方：______

发包方(以下简称甲方)：__________公司

承包方(以下简称乙方)：___________

经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳 丽园小区景观 工程，签订以下协议：

一、 工程内容：___________

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、 工期：

一、 开工日期：本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

二、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

三、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

三、 工程合同价款：

经协商本合同总承包价款为人民币_______________________元(___________元整)，若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。

四、 承建方式

一、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

二、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承

建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。

三、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：

一、本工程无预付款。

二、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。

一、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给

该项工程款合同金额___________%。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额六零%。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额六零%。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额六零%。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额六零%。

二、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的二零%。

三、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)___________%。

四、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)一零%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

三、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣，扣除税率为)。

六、 工程质量要求：

一、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

二、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

七、 工程竣工验收结算：

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

八、 延期违约责任：

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币五零零元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

九、 质保内容

质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

十、质保期限

以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算， 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

十一、双方在施工中的几项规定：

一、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。

二、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

三、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

四、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

十二、合同生效与终止：___________

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

签名：___________(甲方) 签名：___________(乙方)

签订日期：___________ 签订日期：___________

（以下简称甲方）发包方：

（以下简称乙方）承包方：

一、甲方责任

一 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

二、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．

三、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

四、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系

二、乙方责任

一 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

二 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

三、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

三、工程款的支付

一、此工程为包工包料，打桩单价C-三零零二一五;七五A桩，单价为 元米，如需配送八米以下（含八米）短桩，按实际配置的短桩工程量加一零%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

二、如需送桩，只计取送桩费三零元米计算。

三、冒桩计算：如超过一米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

四、进场付一零万元，打完二零米付清八零%，桩打完全部付清。

五、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

六、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资五零零元天。

四、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

甲方：

乙方：

二零xx年xx月xx日

发包人(全称)：_________

承包人(全称)：__________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：___________

工程地点：___________

工程内容：___________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

工程立项批准文号：_______

二、工程承包范围

承包范围：___________

三、合同工期

开工日期：___________

竣工日期：___________

合同工期总日历天数___天。

四、质量标准

工程质量标准：_________

五、合同价款

金额(大写)：______元(人民币)

$：______元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

一。本合同协议书

二。中标通知书

三。投标书及其附件

四。本合同专用条款

五。本合同通用条款

六。标准、规范及有关技术文件

七。图纸

八。工程量清单

九。工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：____年__月__日

合同订立地点：___________

本合同双方约定___________后生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

甲方：

乙方：

身份证号：

经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下：

一、上述工程施工期：自年月月工期一五天，（雷雨天顺延，乙方不得无故延误工期的施工日期，需按约定时间完成）。

二、施工地点：大山路与十一路交汇，华东装饰材料市场、胶合板市场。

三、工程应符合国家质量要求及规定，所需用的材料必须符合国家相关标准及合格证书，施工结果须符合甲方要求，乙方对所施工项目认真细致地做好每一项工程，工程完工后做到现场清洁，无堆放垃圾。

四、工程量的核实与确认：工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收（包括工程质量验收及工程量的实际验收）。

五、工程造价：破混凝土、外运碎石灰碴、铺设管道、打混凝土，每米七零零元（包括人工费及材料费）。垒泥下水道，沉淀井每个二零零零元（包括人工费及材料费）。下水道预测九六米，沉淀井暂定六个（施工后按实际米数计算）。工程总造价约计七九二零零元，大写：柒万玖仟贰佰元整。

六、质量要求：工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题，（甲方使用过程中人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。施工过程中所出现的安全事故均由乙方承担责任。

七、付款方式：乙方材料工人进入工地后，甲方需支付乙方工程造价的二零%，便于乙方备料，铺设完管道付工程的四零%，甲方验收合格后，支付三零%；保修期满一五日内支付一零%。

八、其它未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，签字生效。

甲方：

乙方：

二零xx年xx月xx日

租赁单位：______________。

出租单位：______________。

依据《^v^民法典》等法律法规，经双方友好协商，遵循平等自愿的原则，双方就租赁签订本合同，以资共同遵守。

第一条、租赁机械明细：______________

第二条、合同价款总额：______________________元

大写：______________________元整

第三条、以上租赁机械价款包含的内容：乙方提供满足甲方施工需求的机械。

一、单价中包括司机及油料费、维修、管理费、利润、税金等政府部门规定必须交纳的费用

二、运土车单价中含土方消纳费用，乙方必须保证运土车每车不低于二零方。

备注：本合同台班单价包死，合同有效期内不因市场价格波动调整。

第四条、租赁机械相关资料要求：乙方随标的物携带生产厂家资质、负责人身份证及政府部门需要的机械年检和安全备案等相关资料。

第五条、租赁机械供货时间、地点及运输方式：合同签订后，乙方应根据合同所签订的机械型号、规格、数量进行机械准备。具体使用时间甲方提前通知乙方，乙方应按甲方要求负责把机械运送至施工现场。

第六条、双方的权利义务

一.乙方出租的机械设备须状态良好，并应按检修规程及时做好整套机械的保养、维护工作，以确保甲方工作的正常进行。操作手必须安全操作，文明施工，服从甲方工地负责人的指挥，必须严格遵守甲方有关安全规定，否则出现安全事故自行承担一切责任。

二.施工过程中乙方机械操作手需服从甲方工地负责人的时间安排，操作手持证上岗，不得擅自离岗，并全力配合甲方施工生产，若因操作手不在岗在位影响甲方施工，每发生一次罚款乙方________元。加班费用已含在单价中，不再单独计取。

三.保证在接到甲方电话三小时内相关机械到达甲方指定地点。机械到现场后，必须遵守现场一切规章制度及安全管理制度，并签订安全责任书。

四.应保证相关机械的工作性能及安全性能，出现故障时必须迅速排除，确保工程的顺利进行

五.无论在任何情况下，在操作过程中出现安全事故均由乙方负责承担。

六.运土车外运及消纳过程中发生的任何问题及费用由乙方自行解决和承担。

第七条、租赁机械结算支付、时间、地点、方式的约定：机械台班费用采用一月一结，办理完结算手续后付清当月货款。甲方以转账支票或电汇的方式向乙方支付货款。乙方需向甲方开具国家规定的正规有效发票，发票抬头为：______________，开票单位必须与本合同乙方名称一致，付款原则为先开发票后付款。

第八条、质量保证期限、保证金及售后服务：无论在任何情况下，由于乙方机械原因影响甲方工期，乙方应承担由此所造成的一切经济损失。

第九条、合同双方工作人员必须有书面的授权委托书，授权人员权限由授权委托书详细规定。对于没有授权委托书的人员，合同相对人有权拒绝签字验收。对于没有书面授权的人员的任何行为，甲方一律不予认可。

第十条、租赁设备的保管与维修

一、租赁期间，租赁设备的维修及费用由________承担。

第十一条、乙方变更

一.在租赁期间，甲方未经乙方同意，不得将租赁机械设备转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

第十二条、租金以实际发生结算，并按照双方约定方式支付，乙方每次领取租金时，必须向甲方开具有法律效力的发票后方可领取。双方对租赁机械的验收、结算以甲方出具的单据为准。

如乙方不提供相应发票或者乙方所提供的发票被甲方审查认定为假发票，甲方有权不支付租赁费。

如乙方开具的发票经有关部门审查认定为假发票，由此给甲方造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

签订合同时乙方开具增值税专用发票并提供公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号等信息,取得合规的增值税专用发票后才支付款项。乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证或不符合相关发票法律制度的规定，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额做为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿损失。乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权单方面终止合同，并立即向乙方追偿相关损失和违约金。

第十三条、违约责任

一、乙方违约责任：

未按双方约定的时间、质量、数量提供租赁设备，应向甲方支付本合同总租金______%的违约金，并向甲方支付因违约造成的一切经济损失。

第十四条、争议解决

双方发生争议时，首先协商，协商不成，可以采取下列第二种方式解决：

第一种争议解决方式：向____________仲裁委员会申请仲裁

第二种争议解决方式：向人民法院起诉。

第十五条、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

本合同

二次报价单

投标书及附件

所供机械有关标准规范及有关技术文件

合同履行过程中甲乙双方协商一致的其他文件

第十六条、双方的联系地址确认：

甲方：______________

发包单位：（简称发包方）

承包单位：（简称承包方）

发包方经过批准进行的安装工程，经同意由承包方承担施工，为明确双方的权利义务，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。

第一条：工程名称：厂区内旧管道，道路拆除及新管道安装和道路恢复工程

第二条：台（套）数：一套

第三条：工程地点：

第四条：承包的范围和内容

一：拆除旧有管道及阀门等，安装新管道及阀门。

二：拆除部分道路及沟槽，阀门井等，恢复道路及沟槽，阀门井等。

第五条：工程造价

工程造价为：

第六条：承包方式

本工程按以下第一项方式进行承包施工。

一、包工包料。

二、预算定额。

三、包清工辅材

第七条：施工工期

有效施工期七五天，施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。

第八条：工程价款的结算与支付

签订合同后七日内付五零%为预付款，水压试验合格七日内再付四零%，验收完毕七日内付清余款

第九条：双方的主要责任

一、发包方：

一、负责施工现场的三通一平；水、电接至锅炉房；无锅炉房以锅炉本体为准一零米范围内；

二、组织技术资料审定，在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计；

三、按时办理拨款和结算；

四、派驻工程代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交接手续，负责工程鉴证，解决工程施工中遇到的问题，以及其他事宜；

五、为承包方提供生活方便；

二、承包方：

一、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，作好施工前的各项准备工作；

二、及时向发包方提出开工通知书，施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备计划；

三、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定竣工和交付；

四、施工期间加强安全管理，防止伤亡事故发生；

五、按规定参加竣工验收，办理竣工结算；

六、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责修理；

第十条：工程质量和验收标准

一、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工，确保工程质量，在施工过程中如发生施工质量事故，由乙方负责。

二、隐蔽工程完成后，承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方一二小时内未按时到场，承包方自行检查隐蔽。

三、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后，有承包方通知发包方，发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后，办理有关验收证明手续，工程移交发包方管理使用。

第十一条：施工期间临时停水、停电每次在一天以上的，凭签证顺延工期；

第十二条：工程保修期自验收合格之日起一年

第十三条：违约责任

一、发包方：

一、由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁，材料和设备积压的实际损失；

二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而造成的质量或其他问题，由发包方承担责任；

三、不按合同规定支付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方不能及时解决，承担一切停工损失。

二、承包方：

一、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同价款的一‰偿付逾期违约金；或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济，由此造成的损失由承包方全部承担。

二、保修期内发生因安装原因造成的质量问题，由承包方无偿进行返修；因使用或由发包方其他原因造成的质量问题，承包方应进行维修，费用由发包方承担。

第十四条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工、工程价款结清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

第十五条：争议解决方式

如双方就本合同发生争议，经协商不成，经济合同仲裁机构仲裁。

第十六条：其他条款按约定执行。

第十七条：本合同正本四份，双方各执二份。

第十八条：未尽事宜，双方协商解决。

发包方：（盖章）

开户行：

帐号：

委托代理人：

电话：

传真：

承包方：

开户行：

帐号：

委托代理人：

电话：

传真：

甲方：

乙方：

甲方将________年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价 在二零元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：

一、工程地点：

随甲方指定的施工任务确定，在主____区范围。

二、工程内容：

三、工期 ： 。

四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。

五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。 执行现行国家规范、标准。

六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。

七、付款方式： 施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。

双方责任：

（一）、甲方责任：

一、协调工作由甲方负责。

二、按时支付工程款。

（二）、乙方责任：

一、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期________年（如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。

二、 按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。

三、乙方全权委托： 履行本合同。

八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。

九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

甲方：

乙方：

二零xx年xx月xx日

甲方：

乙方：

乙方自愿承揽甲方工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责，经双方友好磋商，特订以下条款，供甲乙双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、承包内容及方式：

水泥搅拌桩；包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。

四、工程工期：日历___天，自___年___月___日起至___年___月___日止。

五、工程质量：合格

六、结算方式：

依据甲方提供图纸设计的桩位数量（暂定根）×每根桩长度（米）×单价每米元结算，另上浮七%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变，工程量按实计算。

七、付款方式：

工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的八零%，余二零%待桩位经质检部门检测合格后付一零%；土建主体工程施工完成后付一零%。

八、双方职责

㈠、甲方工作职责

一、甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。

二、甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。

三、甲方负责水电费。

四、甲方负责静荷载试验费用。

五、配合乙方做好施工过程中的有关工作。

㈡、乙方工作职责

一、开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程，测量放样放桩位等。

二、开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序，做好施工记录，工程施工竣工后应提供五份完整的符合归档要求的技术资料。

三、乙方应配有施工技术负责人和施工员各一人。以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围，确保桩基质量一次性验收合格。

四、乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。

五、乙方加强对施工作业人员安全教育，采取必要的安全措施，防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切安全事故，其责任及经济损失均由乙方自行负责。

六、由于桩基数量多，乙方应提供二-四台有效桩机进场进行施工，才能满足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误，甲方有权对乙方处予三零零元/天罚款。

七、乙方精心组织按设计图纸施工，确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等原因而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责，还要承担给甲方造成损失的经济赔偿；如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。

八、若双方发生争议，乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量，否则视为违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。

九、未尽事宜，双方协商解决。

十、本工程合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

___年___月___日___年___月___日

私房桩基合同范本 第二五篇

一.乙方在订立合同时自愿交纳二万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。

二、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。

三、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于二五个工日的，经市政项目部管理人员认可后，

于下月一八日至二零日发放每月每人六零零元整的生活费，如缝年关发至工资总额的八零%，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。

四、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内，甲方应付清全部包清工价款。

五、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量的七零%结算，乙方保证金由甲方视情处理。

私房桩基合同范本 第二六篇

三.对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延;

①.工程量变化或设计变更;

②.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过八小时;

③.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;

④.不可抗拒的外界因素。

第四条 材料供应

第五条 结算方式

一.合同签定三日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的 作为乙方进场及备料的费用款;

二.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 ;

三.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。

第六条 双方责任

甲方责任

一.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

二.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。

三.开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

四.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

五.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任

一.按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

二.向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。

三.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

四.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。

五.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

六.保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款(合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

第七条 工程质量及验收标准

一.乙方必须严格按_国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。

二.为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。

三.乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。

四.在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。

五.由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。

六.在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。

七.双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。

八.工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。

九.接受当地质量监督站的检查监督。

第八条 安全施工

乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。

第九条 合同的生效与终止

本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

本合同正本 份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本 份，由甲乙双方分送有关部门。

第十条 违约责任

一.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天一‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天一‰的违约金。

二.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。

三.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。

四.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效;未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。

第十二条其它事宜

甲方(盖章)

乙方(盖章)

年 月 日

桩基工程施工合同范文三

发包方: ___________________________(以下简称甲方)。

承包方: ___________________________(以下简称乙方)。

依照《_合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。

一 工程概况

一工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。

二工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。

三工程内容及质量：三# 三A# 四# 五# 六#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。

二、承包工程期限

具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。

三、工程选价及标准

一成桩每米一九零元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。

二成桩后甲方按排验收和清桩。

四、工程款的支付

在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到八零%，剩余部分在三个月内付清。

五、甲乙方的权利及义务

一甲方指派技术人员负责放线。

二甲方由安全指导及检查的权利。

三乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。 四乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

五乙方应听从现场监理的监督和管理。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年月日：

私房桩基合同范本 第二七篇

工程发包方：(甲方)

工程承包方：(乙方)

为保证 工程顺利施工，双方根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

一、工程施工日期 年 月 日机械进场。

二、打试桩结束时间 月 日。

三、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年 月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。

四、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。

五、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准

一、工程质量标准：

二、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。

五、合同价款

合同总价：施工费用约 元( 元)，管桩材料费用约 元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务

(一)发包方的权利和义务

一、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场一零零米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前三日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

二、负责在开工前三日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

三、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

四、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的三零米范围内。

五、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

六、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务

一、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

二、提交承包方有效的资质文件。

三、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

四、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

五、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。

六、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。

七、工程量确认

一、工程量计算办法：

(一)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。

(二)施工综合单价：PHC六零零(一三零)AB： 元∕米综合单价中包括机械进出场费、压桩费、截桩费、电费、自然地面至桩顶变更间的送桩费等，如设计桩长有变更价格另定。

(三)材料单价：PHC六零零(一三零)AB： 元∕米

二、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告三零天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告三零天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第三一天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。

私房桩基合同范本 第二八篇

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合

本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一.甲方在 拟建 ，该基础工程采用 桩基，

甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。

二.承包范围：

第二条 工程造价与承包方式

一.工程预算总值：

二.承包方式：

第三条 工期

一.开工定于 年 月 日

二. 竣工定于 年 月 日

三.对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延;

①.工程量变化或设计变更;

②.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过八小时;

③.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;

④.不可抗拒的外界因素。

第四条 材料供应

第五条 结算方式

一.合同签定三日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的 作为乙方进场及备料的费用款;

二.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 ;

三.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。

第六条 双方责任

甲方责任

一.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

二.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。

三.开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

四.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

五.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任

一.按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

二.向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。

三.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

四.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。

五.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

六.保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款(合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

第七条 工程质量及验收标准

一.乙方必须严格按_国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。

二.为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。

三.乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。

四.在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。

五.由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。

六.在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。

七.双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。

八.工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。

九.接受当地质量监督站的检查监督。

第八条 安全施工

乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。

第九条 合同的生效与终止

本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

本合同正本 份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本 份，由甲乙双方分送有关部门。

第十条 违约责任

一.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天一‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天一‰的违约金。

二.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。

三.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。

四.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效;未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。

第十二条其它事宜

甲方(盖章)

乙方(盖章)

年 月 日

私房桩基合同范本 第二九篇

甲 方： (以下简称甲方)

乙 方： (以下简称乙方)

根据《_合同法》和《_建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：

第一条 工程概况

工程名称：工程地点：

工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。

合同单价：

CFG桩综合承包包死价(含税三，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。

. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。

第二条 付款方式

本工程无预付款

桩基工程形象进度完成五零%后，支付工程款的二零%;桩基完工后，支付工程款的五零%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的二五%，剩余五%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：;

第三条 合同工期

计划开工日期：本工程计划 以进入现场的日期 为开工日期。

本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后 天内完成。若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付 元作为违约金。

本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。

本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。

第四条 材料供应

工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。

第五条 质量标准

乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。

第六条 双方责任事项

甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。

甲方负责在该合同签订后及时向乙方提供桩基施工蓝图。并向乙方进行桩基图纸交底和书面将有关基准点及有关测量放线必需数据，应以文字形式向乙方进行技术交底。

现场施工中所用的小挖掘机由甲方提供 。

根据定额、设计要求及现场实际发生的工作量及时办理签证手续。

乙方负责材料进场的复试报验、承担砼试块的现场制作，并定期养护和报送检测，并及时将各种材料的每次复检报告报送甲方。

乙方在施工中，因违章操作(如电、机械等)造成人员安全事故，乙方必须无条件承担所产生的费用，并根据事故的大小接受甲方处罚。

不得浪费材料，提供材料需购量，结算时以图纸结算为准，甲方提供的主要材料的现场使用量以《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》定额含量为准(甲方书面认可的合理用量情况除外)，超出定额量部分计为浪费材料。超用或浪费将在结算时扣除其费用，并处以两倍罚款。

第七条 质量与验收

质量要求：施工中按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行，对不合格工程要求返工修改，返工所造成的一切损失费用由乙方自己承担，

整个工程施工过程必须坚持按程序签字验收制度，上道工序不合格，不签字，下道工序不能施工。认真填写各种检验表格，并按程序及时给工程监理部报验。

对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。

乙方在施工中若不听从甲方、监理方管理，违章操作施工，工程质量粗制滥造，经甲方提出，乙方拒不纠正，甲方有权令其停工或更换单位，其费用乙方自负，且乙方应向甲方支付合同总价款 五 %作为违约金。。

桩基工程竣工后，乙方应及时上报甲方进行桩基工程竣工验收，届时由甲方、监理方、乙方、设计四方及时组织工程竣工验收。桩基工程检测合格后，且甲、乙双方在限定的时间内审定完工程决算后，乙方应按规定整理上交甲方完整的施工技术资料一式四份(装订成册)。

第八条 安全施工

、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于‰;杜绝重大机械和火灾事故;

、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工，配合甲方建立安全保证体系。乙方成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施、确保安全施工，按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良，确保现场为标准化管理工地，并承担相应费用;

、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

第九条 合同约定

与本合同有关双方确认的书面文件等均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

任何一方单方违背本合同任何条款时均视为违约，如单方违约时，应承担因违约行为给对方造成的一切损失。

此合同未尽事宜，双方友好协商解决。如协商未果，由工程所在地有管辖权的人民法院裁决。

本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。此合同由双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

私房桩基合同范本 第三零篇

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《_劳动法》、《_合同法》和《_建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。

一、协议期限

甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。

二、工作内容及要求

一、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下：

a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工；

b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工；

c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混凝土、废渣清理、外运用工。

各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好：

一）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运；

二）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作；

三）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。

甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。

二、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。

三、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

一、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。

二、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方劳务人员的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方劳务人员加班加点的，乙方应同意，乙方劳务人员加班加点工资由乙方负责，甲方适当时候安排乙方劳务人员补休。

四、劳动保护和劳动条件

一、甲方对可能产生职业病危害的岗位，应向乙方劳务人员履行如实告知的义务，并对乙方劳务人员进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

二、甲方必须为乙方劳务人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件。

三、乙方劳务人员在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方劳务人员对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

四、乙方劳务人员患病或非因工负伤的，乙方应当执行国家医疗期的规定。

五、劳务费结算与支付

一、甲方对乙方的劳务费以工日计量的方式进行中间计量和结算（结算单价:钢筋工一二零元/工日，混凝土工一零零元/工日，钻孔配合及其他杂工八零元/工日）。计量工日数量以甲方签字认可的实际完成的合格工程量所用工日为准。劳务费用已经包含医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金、职业安全健康。

二、因乙方劳务工原因造成质量不合格的工作不予计工。

三、支付：实行按月结算支付，按当月经甲方审核完成的劳务费金额的九五%支付给乙方，预留五%作为工资保证金。

四、结算方式：全部劳务工作完成后，乙方能有效证明劳务工工资都得以足额发放后，甲方及时返还工资保证金。

六、材料设备管理

甲方提供材料，实行限额领料管理，剩余废料所有权归甲方所有。甲方提供施工设备，乙方提供配合用工，乙方劳务工必须服从甲方指挥调度，爱惜爱护甲方提供的施工机具设备。

七、双方责任

(一)甲方责任

一、乙方劳务人员必须按照甲方规定由甲方统一进行管理，作业队队长、技术主管、领工员、技术员、质检员、安全员及材料员等主要管理人员由甲方内部正式职工担任，负责工程施工全过程的管理；乙方指派劳务负责人负责协助甲方对劳务人员进行日常管理。

二、负责编制实施性施工组织设计、技术管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。

三、甲方为乙方劳务人员办理人身意外伤害保险，费用由甲方承担。

四、负责对乙方劳务人员进行岗前培训，使其能熟练掌握技术标准、操作要点和安全注意事项，能够按项目部规定的作业程序进行施工，做到文明施工、安全生产。

五、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水等。

六、负责对乙方劳务费的结算和支付。

(二)乙方责任

一、乙方须按甲方要求提供满足施工需要的劳务人员，乙方代表必须在职在场，有特殊事情需外出离开的必须向甲方负责人请假，并每月在现场时间不得少于二二天，否则甲方有权给予二零零零元/次的罚款。

二、乙方须按承诺配足人员，并保证按时进场。甲方有权根据工作进度要求乙方随时增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则给予二零零零元/次罚款。

三、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，不得消极怠工，否则甲方有权对怠工人员予以清退。

四、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度,接受甲方领导和监督检查与指导。

五、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特种工须持证上岗。

六、乙方必须及时足额兑现所雇佣的劳务工工资以及支付劳务人员的“三金”，乙方劳务工工资标准由乙方与其劳务工协定。如发现乙方拖欠或克扣劳务工工资，甲方有权直接从乙方劳务费中支付拖欠或克扣的劳务工工资。进场后乙方必须提供进场人员名单，在申领劳务费时必须提供经劳务工签字确认的工资表，否则甲方不予支付劳务费。

七、乙方应与进场劳务人员签订劳动合同，并将签订的劳动合同复印件提交一份给甲方存档。

八、乙方劳务人员应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品，如造成损失，应按价赔偿。

九、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，视情节轻重甲方有权对乙方进行经济处罚,直至解除合同。

一零、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，由乙方负责处理，并承担相应责任与费用。

一一、乙方派驻工地代表，负责协助甲方进行劳务人员日常管理、经济签证工作，乙方负责人应出具委托书。

八、安全及文明施工管理

一、严禁录用未满十八周岁的未成年人员。

二、乙方工人按规定统一着装，配齐劳保用品，其费用甲方承担。

九、变更与解除

本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：

一、由于本协议所涉及的工程停建，使之无法履行。

二、因不可抗力使协议无法履行。

三、乙方劳务人员不能完全履行协议，影响工期、质量、安全的，甲方有权变更或解除合同。

十、违约责任

一、因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修所需的成本费用。

二、甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。

三、协议一方故意或者过失违反协议，致使协议不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。

十一、纠纷解决办法

在履约合同过程中，如发生纠纷，双方应本着友好协商的原则解决。协商不成，由重庆仲裁委员会仲裁解决。

十二、附则

一、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。

二、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖印章后生效，工作全部结束并验收合格结清账款后失效。

三、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

签订日期：

签订日期：

私房桩基合同范本 第三一篇

（一）乙方责任

一、组织施工机械设备、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。

二、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责，因安全问题造成一切后果与甲方无关。

三、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。

四、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师、业主有权要求其及时整改，出现质量、安全等问题造成的损失及后果由乙方自主承担。若工期没有按照甲方工期要求完成，给甲方造成经济损失，由乙方承担。

五、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。

（二）甲方责任

一、向乙方提供施工图纸二份。由光伏产业项目业主方和甲方、乙方共同进行总体定位交底。组织有关部门对施工图纸进行会审。

二、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前一二小时送达监理。

三、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，甲方可以随时检查乙方桩基质量、进度、安全，发现乙方施工过程中有质量、安全隐患和进度拖延现象时，第一次给予忠告，第二次终止合同。因合同终止而造成甲方经济损失由乙方承担。

私房桩基合同范本 第三二篇

三．一 指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

三．二 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

三．三 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

三．四 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

三．五 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

私房桩基合同范本 第三三篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和国家工商行政管理局、_颁发的《建设工程施工合同》(GF—九一—零二零一)，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：

第一条 工程概况

一、工程名称：白集高速公路第一合同段

二、工程地点：内蒙古自治区集宁境内

三、工程内容：钻孔桩工程

四、承包范围：霸王河大桥二六#、二七#桩基钻孔施工

五、工 期：自开工之日起至六月五日。

本工程按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。

六、质量等级：工程一次验收合格率一零零%，优良率九零%以上，创国家优质工程。

七、结算方法：按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。

第二条 承包单价及方式

一、承包单价：二六零零元/米

承包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。

二、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。

第三条 甲方责任

一、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费：￥一零零零零(人民币大写：壹万元整)。

二、协助乙方做好上场准备工作，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付￥一零零零零元(人民币大写：壹万元整)作为乙方的工程预付款。

三、甲方负责将施工用电接至施工现场;乙方用电按元/kw〃h在每次计量支付中扣除。

四、确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量。

五、及时组织施工设计图的会审及技术交底。

六、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。

七、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。

八、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工

程款和办理竣工结算。

九、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联系和协调工作。

一零、负责组织工程的竣工验收和交付。

一一、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。

第四条 乙方责任

一、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。

二、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。

三、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。

四、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。

五、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。

私房桩基合同范本 第三四篇

六、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进行施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。

七、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任(含连带责任)，并接受甲方有关规定进行处理，直至自负法律责任。

八、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理;如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于二五零零元，由甲方直接从乙方工程款中支付。

九、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。

一零、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等工作。

一一、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求，接受甲方处理。

一二、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进行调整，乙方无条件地服从。

一三、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。

一四、负责合同条款中乙方应负的其他责任。

第五条 工程质量

一、本合同工程质量应达到：一次验收合格率一零零%，优良率九零% 以上，创国家优质工程。

二、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。

三、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的工作。

四、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并接受甲方的处理，其责任和费用由乙方承担。

五、质量的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩办法》。

六、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。

第六条 劳务管理

劳务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员，特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。

第七条 计量与支付

一、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。

二、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已接受认可，不作为双方最终结算的依据。

三、工程款的支付

(一)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付;

(二)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的一零%作为质量保证金，业主初验合格后返还五%，整个合同工程竣工后缺陷责任期满，若无质量问题，无息返还剩余的五%，若在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出;

(三)甲方按计量支付批复金额的九零%(扣除电费及其他代付费用后)，向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按计划支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付;

第八条、违约责任及工期奖罚

一、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。

二、由于乙方原因出现停工行为，一次罚款壹万元。

三、乙方成孔施工，总体工期每提前一天奖励一零零零元，每滞后一天罚款一零零零元。

四、由于本工程工期的特殊性，当工期无法满足业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。

第九条 终止合同的条件

乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。

一、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。

二、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改进的。

三、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。

四、乙方在施工中将工程转包他人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。

五、劳务人员法制观念单簿，纪律涣散、打架斗殴情节严重的。

六、合同中规定的其他终止合同的条款。

第十条 工程验收

一、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。

二、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。

第十一条 合同争端

甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。

第十二条 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

桩基工程施工合同范文三

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《_合同法》，国家工商管理局和_颁发的(GF-九一-零二零一)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程内容：

一、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 KN，单桩竖向极限承载力为 KN。

二、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：Ф五零零桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于三个三。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度一米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

一、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的一‰，总额不超过合同总价的一零%。

二、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工二四小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

三、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天一零零零元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款元。

第五条、付款方式：

(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

一、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;

二、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的七零%;

三、余下三零%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

一、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

二、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

三、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

一、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

二、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

三、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

四、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

五、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

六、甲方提供桩基础施工图二份，工程地质勘查报告一份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

七、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

一、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

二、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

三、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

四、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

五、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

六、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

七、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

八、乙方应将驻现场施工人员名单报当地_门备案，费用由乙方承担。

九、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

一零、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

一一、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。

第九条、注意事项;

一、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

二、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

三、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

四、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

五、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

私房桩基合同范本 第三五篇

第六条 乙方的权力和义务

一、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

二、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;

三、保证施工机械正常工作;

四、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

五、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准装订，装订完成后交付给甲方。

第七条 双方施工现场代表

本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

第八条 违约责任

甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

第九条 本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

第十条 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

桩基工程施工合同范文三

工程发包方：(甲方)

工程承包方：(乙方)

为保证 工程顺利施工，双方根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

一、工程施工日期 年 月 日机械进场。

二、打试桩结束时间 月 日。

三、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年 月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。

四、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。

五、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准

一、工程质量标准：

二、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。

五、合同价款

合同总价：施工费用约 元( 元)，管桩材料费用约 元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务

(一)发包方的权利和义务

一、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场一零零米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前三日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

二、负责在开工前三日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

三、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

四、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的三零米范围内。

五、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

六、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务

一、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

二、提交承包方有效的资质文件。

三、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

四、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

五、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。

六、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。

七、工程量确认

一、工程量计算办法：

(一)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。

(二)施工综合单价：PHC六零零(一三零)AB： 元∕米综合单价中包括机械进出场费、压桩费、截桩费、电费、自然地面至桩顶变更间的送桩费等，如设计桩长有变更价格另定。

(三)材料单价：PHC六零零(一三零)AB： 元∕米

二、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告三零天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告三零天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第三一天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。

三、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过二天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。

八、工程款的支付

针对桩基工程的特殊性双方约定：

一、施工至 付至工程量的 %。

二、施工结束后付总价款的 %。

三、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的 %。

四、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的 %。

五、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的二零%。

九、竣工验收

一、桩基竣工验收由甲方组织。

二、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后一五天内提交给发包方。

三、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。

十、违约、索赔和争议

(一)违约

一、发包人违约;

一)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;

二)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

三)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。

四)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按一零零零元/天计算。

二、承包人违约

一)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。

二)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。

三)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。

四)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。

(二)索赔

一、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;

二、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后二八天内送交报告，受理方要在二八天内予以回复，否则视为该索赔已认可。

(三)争议

双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、有关事项

一、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。

二、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。

三、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。

十二、其它

一、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为一五天，超过此期间停滞费用另计。

二、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按元/天/台。

三、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。

四、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚二零零零元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。

五、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方一零零零零元整。至合同签订后二天内。

六、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费二零零零元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。

七、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

私房桩基合同范本 第三六篇

该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度米、厚度二零公分为准，混泥土标号为C三零，水泥路面选用三二五型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度一零公分、宽度

米，需要连沙石四零零方;路基以有效路面米为准;涵洞共有两处，要求管洞长七米，口径三二公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度六米，长三零米，土方用来填梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。

私房桩基合同范本 第三七篇

（一）工程名称：高邮市三垛镇光伏产业项目管桩基础工程

（二）工程地点：三垛镇茆吴村

（三）工程内容：采用静压法进行三垛镇光伏产业项目管桩基础施工，桩型为PHCф三零零-七零-A先张法高强预应力管桩，设计桩长五米，桩数约三零零零根左右，总工程量约一五零零零米左右。结算时以现场实际根数计算。

（四）承包方式：乙方以包工包料（每米按八零元/米计价进行大包干进行结算）的方式承包该工程，包括：桩体费、设备进出场运输及安拆费、管桩场内运输费、管桩施工费、放线费、管理费（不包含税金）。

私房桩基合同范本 第三八篇

二．一 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 一 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

二．二 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

二．三 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

二．四 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

私房桩基合同范本 第三九篇

（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。

一、未按期支付工程款导致乙方停工；

二、因工程设计变更，使已完成的工程拆改；

三、逾期组织验收结算。

（二）由于乙方原因拖延工期超过五日的，甲方可以对乙方作出处罚，每天按二万元/天罚款。

（三）乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要求乙方进行违规操作。

（四）乙方须按图规范施工，合理配桩，确保单桩达到设计要求，若经检测不合格，其处理费用由乙方负责。

私房桩基合同范本 第四零篇

一、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。

二、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全第一，人人个个讲安全。

三、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同，购买足额保险甲方不承担，任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

四、若遇重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定，立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，事故发生的费用一切由乙方承担。