电梯施工合同范本
电梯施工合同范本 第一篇
一、甲方将位于 楼的电梯(扶梯)维修工
程发包给乙方。
二、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工，包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。
三、甲方驻工地联络人： ;乙方驻工地联络人： ;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。
四、经甲、乙双方共同确认，待修理的电梯的现状为：
_______ ____________________________________________________________________。
电梯施工合同范本 第二篇
一、 本合同一式二份，甲方和双方各执一份，由双方签字后生效。
二、 本合同附件为合同不可分割的一部分；
附件一：大理石样品
甲方： 乙方：
年 月 日年 月日
甲方：
乙方：xx有限公司（以下简称乙方）
根据《^v^合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方在友好合作的基础上，经双方协商同意，就乙方承包经营甲方食堂达成以下最新食堂承包合同范本：
一、承包项目
二、承包方式
一、甲方为乙方免费提供厨房、餐厅及厨房一般的设备，在经营期间，必须要更新厨房设备时，乙方应用书面提出申请并呈报甲方，经甲方核准后，由甲方负责购买。
二、在经营承包期间，食堂的燃气由乙方自行负责，费用由乙方负担。食堂的设备人为损坏，由乙方负责修理或补充，食堂内的清洁卫生及下水道在甲方监督下由乙方管理，因管理不善造成的问题，由乙方自行负责解决。
三、食堂厨师和服务员的薪资、餐厅清洁卫生工作及清洁剂之类的用品与日常行政管理所发生的费用均由乙方负责。
三、双方的权利及义务
（一）甲方的权利与义务
一、甲方对乙方的进菜、配菜、营养搭配、市场行情、卫生状况及服务水平进行全面临督，使其合法并按照合同履行责任，对不合理现象，有权责令修改并要求乙方不断提高管理水平。
二、乙方所购用之食材与材料，均应保证由合格之厂商供应，甲方有权去供应商了解清洁及卫生条件。因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒或身体不适，经医院确诊后，则由乙方负责赔偿甲方员工因医疗因素而引起的实际经济损失并承担相应的法律责任。
三、甲方做好厨房及餐厅的治安情况，并加强就餐员工的素质教育与训练。
四、甲方负责提供各阶段就餐的大约人数，一旦有较大人员变动时立即通知乙方。
（二）乙方的权利与义务
一、甲方员工如未按就餐时间规定的，乙方工作人员有权拒绝其就餐。
二、厨房的泔脚料应由乙方自行处理。
三、厨房作业中产生的垃圾应由乙方自行清理，因此产生的一切后果由乙方承担。
四、公司员工就餐用之餐具应为本公司员工专用，严禁给非本公司员工使用。
五、废水、废汽、废弃物之排放、处置应符合国家及地方相关环保法律法规规定，若未相符，须立即配合甲方进行整改。
六、配合本公司之环境政策、安全健康进行改善及管理。
七、遵守国家和地方的安全卫生规定，做到优秀服务，文明服务，严格把好菜肴的质量关，绝对禁止腐烂变质的食物进入食堂。
八、国家监督机构查有异常时，乙方应将异常情况及改善对策报知甲方，因检查产生的一切后果由乙方承担，甲方因此产生的损失由乙方赔偿。
九、乙方工作人员在工作期间，必须佩戴政府部门核发的健康证，随时接受甲方食堂管理人员的检查。注重个人卫生，符合卫生要求，打菜时应戴好白色工作帽与口罩。
一零、乙方承保餐饮场所责任险，附保险单复印本（如附件二），对甲方提供更完善具体的保证。
四、付款方法
五、最新食堂承包合同范本的违约责任
一、乙方经营期间，双方不得擅自中断合同，如有异议需提前一个月以书面形式通知对方。
二、本合同发生争议时，双方以友好协商解决，协商不成可由昆山市人民法院裁决。
六、本最新食堂承包合同范本双方签章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
签约代表： 签约代表：
年 月 日 年 月 日
甲方：_________________
乙方：________________
根据《^v^广告法》，《^v^合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方在甲方__________楼宇的电梯厢内安装装饰镜框，用于环境装饰及刊登商业广告等事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、使用范围及安装数量
一、乙方可以安装装饰镜框用于环境装饰及刊登商业广告的范围为：位于_________市_________小区楼宇内的共部电梯的电梯厢。
二、安装数量：每部电梯厢内安装_____块，共计_____块。
二、镜框规格及材质要求
一、镜框规格：长不超过_____，宽不超过_____，厚度不超过_____：；
二、镜框材质要求：_____。
三、使用费用及支付方式
甲、乙双方确定使用费用为：每部电梯厢_____元/月，共部电梯，全部电梯厢每月乙方须向甲方支付使用费人民币共计元。该使用费用乙方应在每月五号前以现金形式支付。
四、合作期限
一、甲、乙双方合作期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、本合同期满后，甲、乙双方如需继续合作，则应另行签订协议。
三、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期，本合同到期后，甲、乙双方的合作终止，乙方不得继续使用电梯厢，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
乙方应在本合同正式签订之日，向甲方支付保证金_____元，用于保证乙方按本合同约定履行义务。本合同期限期满时，乙方如无违反本合同之行为，则该保证金予以返还，但不计利息。
六、甲方的权利和义务
（一）甲方权利
一、乙方安装装饰镜框时，甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
二、在乙方安装过程中，甲方有权对乙方安装进行监督，如发现乙方安装方式违反本合同的，甲方有权责成乙方修改安装方案。
三、乙方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养，违反本合同规定的，不符合人体健康要求的，甲方有权责成乙方限期改正。
四、为更好地美化电梯厢内环境，甲方有权为乙方提供合理化建议，经甲、乙双方协商后由乙方实施改进方案。
（二）甲方义务
一、在本合同有效期内，甲方承诺不与任何与乙方有竟争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作，甲方授权乙方享有电梯厢镜框广告发布权。
二、甲方在与乙方合作期间，如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时，应提前通知乙方，由双方共同协商解决方案。
七、乙方的权利和义务
（一）乙方权利
一、乙方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位置进行安装，装饰镜框的产权归乙方所有。
二、本合同有效期内，乙方对电梯厢有装饰镜框广告发布权，对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
三、为保证装饰镜框装饰效果，乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面，以及对装饰镜框进行维护与保养，甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
四、本合同期满后，甲方如想继续和他方开展此项合作，在同等条件下，乙方有优先权。
（二）乙方义务
一、乙方保证装饰镜框安装方式具备安全性，不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏，否则，一切损失由乙方承担。
二、乙方保证装饰材料符合人体健康要求，不对电梯用户构成不良影响。
三、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。乙方在装饰镜框内刊登的广告如有任何侵犯他人知识产权或其它合法权益的行为，由乙方承担全部经济、法律责任，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
四、乙方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
五、装饰镜框内没有刊登商业广告时，乙方应在装饰镜框内做公益宣传，以美化环境。
六、乙方应按时支付本合同第三条、第五条规定之款项。
七、乙方应定期对装饰镜框进行检查，如发现遗失、掉落、毁损等，应及时负责维修或重新安装，因此而给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿。
八、违约责任
一、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项，每延迟一天按拖欠总金额的一‰每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过一五天，即视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同。
二.除本合同约定的条款外，任何一方提出解除本合同，应提前一个月书面通知对方，并向对方支付违约金人民币元。
三、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的，乙方须在合同解除或期满后十日内，完成装饰镜框及镜框中内容的清除等工作，若逾期未清除的则须补交占用期间的费用，占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收，若超过十五日乙方仍未清除完毕，甲方有权清除而不作任何赔偿，并没收合同保证金，造成甲方其他损失的，仍可向乙方追索经济损失赔偿责任。
四、除本合同另有约定外，由于一方违反本合同的约定或违反国家有关法规及相关规定，即为违约。违约方须向对方支付本合同第三条规定月需缴纳总费用的二倍的违约金。该违约金不足以赔偿守约方的损失时，应按其实际损失额予以赔偿。
九、争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均有权向市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系（送达）地址及电话，如有变更应书面通知对方，否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及/或通知到对方。
十一、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
附：甲方、乙方营业执照
甲方：_____乙方：_____
签约代表：_____签约代表：_____
地址：_____地址：_____
委托方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况
本工程是指： 项目 电梯安装工程。
甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
工程地点： 项目内 。
第二条、承包方式及承包范围：
承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、 等进行大包干施工。
具体的承包范围如下：
本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
本工程的施工应符合以下的质量标准：
《电梯安装验收规范(GB一零零六零-九三)》、《电梯技术条件(GB一零零五八-八八)》、《电梯制造与安装安全规范(GB七五八八-九五)》、《电梯试验方法(GB一零零五九-八八)》。
乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期
按以下第 种方式确定工期：
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起 天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款
本工程的大包干总价(含税)为：
合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费 等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。
本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式
付款方式：甲方以 现金/支票/转账 方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：
开户银行：
银行帐号：
本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥ 元(人民币 元)，于 支付。
除预付款外，其他款项按以下第 种方式支付：
a.甲方在合同签订之日起三 天内支付合同总价的一零%(￥ 元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前二零天内向乙方支付合同总价的三零%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后三天内支付合同总价的一零%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的三天内支付合同总价的五零%(￥ 元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前一四日内负责向乙方提供由 出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价五%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起一零个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起一零个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任
甲方任命 为甲方代表。
甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。
甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
按当地建委及劳动安全^v^门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
第八条、乙方责任
乙方任命 为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后二四小时内向甲方代表送交书面报告。
乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。
乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。
井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。
负责吊装及搭棚工作。
负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。
遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在三天内撤离施工场地。
乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
第九条、材料设备供应
本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：
乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收
隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式 四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算
工程竣工备案之日起 天内，乙方应提交以下结算资料：
工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
现场签证单一份(原件、独立编号装订);
合同书一份(复印件);
施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
备案表
工程竣工结算资料的内容必须完整、准确，若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。
双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后 个工作天内，由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。
在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工，或出现偷工减料的情况，则视乙方违约，甲方有权对上述工程项目不予结算，由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。
第十二条、工程保修
本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起 年。
在保修期内，凡出现质量问题，乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后二小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准，按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修，甲方需承担零部件费用。
在保修期内，若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的，则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修，所产生的费用加一五%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除，若不足以扣除的，甲方有权向乙方追偿。
乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后，双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训 六 名电梯维修人员。在合同保修期届满后，乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。
第十三条、违约责任
甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的三%。
乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付相当于合同包干总价的二零%的违约金。
乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为五零零元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同包干总价的二零%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：
“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;
“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。
在甲方根据本合同的约定解除合同后，乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外，还应在甲方发出解除合同的通知之日起一零天内完成退场工作，包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作，同时：
若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的，则双方按该部分工作成果进行结算，乙方应在结算后的一零日内将甲方多付的款项退回甲方。
若甲方不需要乙方已完成的工作成果的，则乙方应在甲方通知之日起一零日内退还甲方全部的已付款项。
若乙方逾期向甲方退回上述款项的，每逾期一天，须向甲方支付相当于该部分款项的的违约金。
乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起一零天内向甲方付清。
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的二零%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
第十四条、不可抗力
在合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在一五天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
第十五条、争议及解决
本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条、合同生效
本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力，本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。
第十七条、联系方式
甲方：___________________
乙方：___________________
根据《^v^合同法》及相关法律规定，甲/乙双方就甲方所管辖的维港十字街电梯广告租赁事宜，经友好协商达成如下协议：
一、甲方给乙方提供的广告位置：_________电梯内框架。
二、租赁期限为一年（_____年_____月_____日至_____年_____月_____日）
三、租金数额及缴纳方式
一、租金按年计算，每台电梯_______________元整，共计租金_____元。
二、合同签订当日付清第一年租金，以后乙方须在每年的_____月_____日前缴清，合同期满后提前一个月续签。
四、第一年甲方向乙方提供一个月的免租期，以方便乙方安装广告。
五、广告位的设计、制作、安装等均有乙方负责，乙方承担所有施工和安装费用。乙方设计制作的内容应符合市政管理部门的要求，否则由乙方负责整改，费用由乙方承担。
六、乙方在安装广告牌的过程中不得损坏甲方电梯的现有设施。合同结束后由乙方负责拆除所有广告。
七、甲方负责与业主委员会的协调，保证乙方广告的正常发布。如甲方在合同期内退出上述小区物业管理，本协议自行终止。租金按实际天数计算，多退少补。
八、广告内容由乙方负责审查、制作、安装、发布，甲方有监督的权利，广告内容须符合国家法律规定。
九、如遇甲方改造、扩建，甲方应在改建、扩建完后将因此导致广告无法发布的，按实际耽误的时间顺延。
十、本协议自签字之日正式生效，合同期满后，在同等条件下，乙方享有优先租赁权。
十一、甲、乙双方须严格遵守本协议的规定，如有一方违约，违约方须向对方支付违约金__________元。
十二、本合同履行过程中，如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，通过甲方所在地的人民法院诉讼解决。
十三、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
小区电梯广告租赁合同简易（二）
甲方（承租方）：______________
乙方（出租方）：______________
根据《^v^民法典》、《^v^广告法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：
电梯施工合同范本 第三篇
一. 以上发布费用与画面制作费用合计：（小写）￥[ ]元，（大写）[ ]元。
共分[ 三 ]次付款。
付款时间 合同金额比例 费 用
第一次付款 ￥[ ]元
第二次付费 ￥[ ]元
第三次付费 ￥[ ]元
二. 甲方应按照上款要求按时将款项汇入以下帐号：
开户名：
开户行：
账 号：
三. 发票：
（一）对甲方支付的广告发布费，乙方将开具正式的广告费发票；对甲方支付的广告设计费、广告画面制作费、印刷费及画面特殊更换的上画费等服务费用（如有），乙方将开具正式的服务费发票。
（二）乙方在收到支票后五个工作日之内将正式发票递出；如发票抬头与本合同中的甲方名称不同，甲方需特别注明收票人为 .
电梯施工合同范本 第四篇
一、乙方每月定期（上旬一零至一五日，下旬二五日至三零日）派专业技术维保人员，对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，按《电梯维保项目》的标准，对其进行调整、检查、润滑、清洁保养，保持其正常运行。
二、乙方在中秋、国庆、除夕、正月初一四个假日全天安排专人二四小时在园区值班。
三、乙方每季度第一个月第一个星期六安排专业技术维保人员对我司的工程维护技工、保安人员进行电梯简单故障及紧急救人程序的培训。
四、周期性检查所有安全装置，并作安全测试。必要时更换安全装置以保持足够安全。
五、按国家标准系统地检查设备、调整润滑个部件，并根据设备使用状态，维修和保养。
（一）机械部分：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和电机的转换器、转换开关、电刷、轴承。
（二）电气部分：控制柜、选层器和调度设备、平层设备、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器。
（三）井道部分：随动电缆、导向轮或复绕轮、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关，涨紧轮装配、补偿轮装配、轿厢和对重导靴。
（四）厅、轿门设备：轿厢和厅门机械按钮、大厅信号灯、轿厢方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机，轿厢门吊板、轿厢门触点、称重设备，轿厢框架、风扇和照明设备及对讲机。
电梯施工合同范本 第五篇
七．一甲方职责
七．一．二甲方负责提供施工用水用电；
七．一．三甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。
七．一．四甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。
七．二乙方职责
七．二．一乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作；
七．二．二乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用；
七．二．三乙方负责向甲方提供全套的经技术监督局验收合格的电梯资料，包括产品质量证明文件，安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件和说明书，以及设备主件、备品备件和易损零件清单等；
七．二．四乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装，如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误，每延误一天罚款五零零元，并承担由此导致的相关索赔；
七．二．五乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用；
七．二．六乙方负责保修期内的免费维保工作，在维保期内，如甲方发现电梯故障并通知乙方，乙方须在二小时内赶到现场进行处理，如不能及时赶到现场处理，除一切损失从质保金中扣除外，每次从质保金中扣除三零零元作为罚款；
七．二．七电梯交付甲方使用前，乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员，培训效果需要甲方负责人签字认可，如无签字认可，甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。（如需派人到厂家培训的甲方人员的食宿与差旅费由甲方自理）；
七．二．八乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起五年内的免费保养工作；
七．二．九质保期后，乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具，以保证设备的正常运行。
电梯施工合同范本 第六篇
四．一乙方安装人员进场前一零天甲方支付乙方合同总价的三零%，乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕，经技术监督部门验收合格，并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后，甲方支付乙方合同总价的五零%，同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行九零天甲方支付乙方合同总价的一五%，同时开具合同总价金额二零%的发票;余款五%作为质保金，质保期满七个工作日内甲方无息支付给乙方，质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起一年;若乙方保修期内售后服务不到位，甲方代为修理维护的费用从余款中扣除，并承担因此而给甲方造成的经济损失。
四．二安装工期为安装队伍进场当日计算起共一五天，乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务，进行井道验收，以确保设备进场后能及时进行安装。
四．三乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付五零零零元/天的违约金。
电梯施工合同范本 第七篇
一、出于安全的需要维保电梯钥匙及机房钥匙必须由甲方专人保管，无关人员不准进入机房及井道内。
二、机房必须保持通风及防雨防水，同时井道与底坑不能有浸透与漏水。
三、甲方有义务提供维保电梯有关的准确信息，监督乙方维保人员服务质量，如有不足应及时反馈给乙方负责人；由于停电或其他原因造成电梯困人，甲方设备负责人应先自行进行缓救，同时立即通知乙方排除故障。
四、需要机械吊装才能进行零部件更换的吊装费及维修费由甲方负责，其余故障由乙方免费维修。维修中更换的各类零部件、油类均由甲方负责。
五、甲方如不遵守本合同付款规定依时付款，乙方对其维修电梯设备运行将不负安全责任。
电梯施工合同范本 第八篇
（一）补充合同新增项目价款
电梯厅门装潢共七套，每套_________元，共_________元；电梯轿厢前围壁、门眉、轿门装潢共一套，_________元；电梯轿顶装潢共一套，_________元；地下室新增一站，价款_________元。补充合同总价款为_________元（￥_________元）
（二）原合同价款
原合同所购VWF型奥的斯电梯总价款共_________元整（￥_________元）
（三）付款方式
两个合同总价款为人民币_________元整（￥_________元），含安装费、运输费、保险费用，此外甲方不再向乙方支付任何费用。
电梯施工合同范本 第九篇
一、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的便利条件而导致乙方延误工期超过三零日的，甲方应向乙方支付相当于合同总价款三零%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。
二、若甲方未依据合同约定履行付款义务，则每延期一日，甲方需按应付施工款的 ‰向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过三零日，乙方有权终止本合同，并有权要求甲方承担相当于合同总价款三零%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。
三、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按甲方已付施工款的 ‰向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过三零天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款三零%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据乙方的实际损失补足。
四、若乙方交付的工程未通过验收，乙方需对工程进行整改，直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用，每影响一天，乙方需按合同总价款的 ‰向甲方支付违约金。
五、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行，则须向对方支付相当于合同总价款三零%的违约金，如果该违约金不足以弥补对方损失的，还应依据实际损失予以补足。
电梯施工合同范本 第一零篇
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代 表： 代 表：
年 月 日 年 月 日
甲 方：
地 址：
乙方： 广告有限公司（以下简称：乙方）
地址：
甲乙双方根据《^v^合同法》、《^v^广告法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本合同，双方共同遵守。
一、发布媒体：框架电梯平面媒体
二、发布内容： （品牌/产品）
见附件 [ ] 元/月/块 ￥[ ]元
合计： ￥[ ]元
四、制作费用：甲方向乙方支付广告画面制作费用计 ￥[零]元。
电梯施工合同范本 第一一篇
(一)《电梯制造与安装安全规范》gb七五八八-二零xx
(二)《电梯安装验收规范》gb一零零六零-二零xx
(三)《电梯工程质量验收规范》gb五零三一零-二零xx
建设单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)
为了提高工程质量，加强工程质量管理，经甲乙双方协商达成一致，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，特订立本合同以资共同遵守：
一、工程内容：
第二炮兵指挥学院东院内住宅楼加装电梯土建工程~电梯安全门门套工程。本工程发包形式为包工包料，含工具、设备、木基层(按实际预留的洞口处理到位)、不锈钢要求为品牌厂家的三零四不锈钢、面板、因此工程而发生的全部辅材;
二、工程造价：共计二八部电梯，一二二个门套*一三五零元/个=元，大写：壹拾陆万肆仟柒佰元整(工程竣工后按实际施工数量据实结算)。
三、工程付款方式及要求：
合同签订后，预付定金三零%;全部货到现场，门套基层施工完毕后付总价的八零%(含定金);竣工验收合格后付款至合同总价的九五%，余款五%作为质保金，质保期为壹年。定金付款后，在二日历天内必须完成样板间施工工作任务，并由甲方技术负责人验收合格的工作，未完成处以元的罚款，门套进场后均按照样板间施工。
四、工期要求及超期的处罚要求：
本工程二八部电梯总工期为：一五日历天，开工时间为：二零xx年一一月一一日，竣工时间：二零xx年一一月二七日。如未按照合同工期完工，每超期壹日处以元的罚款。在履约过程中，根据变更所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等因素，经甲乙双方签订认可后，进行调整相应顺延。
五、双方的权利及义务：
甲方：在不妨碍乙方正常作业的情况下，享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。
一、按照合同约定支付合同工程款。
二、应向乙方提供必要的技术资料，提供施工场地，保证施工期间的用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业，配合关系，创造良好的施工环境。
三、施工用电甲方只提供到二级配电箱，其余乙方自备。
乙方：进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。
一、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。
二、尽量配合甲方的工作，做好文明施工工作。
三、在未交付使用前，有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的安全及质量。
六、保修：
本工程保修期为壹年，保修期间，当乙方收到甲方的返修通知后，在二四小时内必须到场，未按甲方要求进行保修，甲方可另行委派单位进行维修，维修费用从质保金中予以扣除。质保期满后，经甲方验收无质量问题，质保金在三个工作日内一次性付清。
七、安全责任
甲方提供良好的安全文明施工环境，乙方加强安全文明施工管理保障措施。发生的安全事故，责任由乙方全部承担，不准乙方使用一六岁以下童工及老残人员禁止上岗。
八、其它事项：
一、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用，其费用再另行协商。
二、工程未尽事宜双方另行协商。
九、违约责任
如一方违约，必须向另一方支付合同总价的五%作为违约金，并且赔偿对方实际造成的直接损失。
十、争议
发生争议时，双方应友好协商解决，协商无效时，向仲裁机构仲裁。
本合同双方签字或者盖章后即生效，工程款结清，合同随即失效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
合同订立日期： 二零xx年一一月 日
合同订立地点：
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人： 代表人：
(或委托代理人)：(或委托代理人)：
电梯维修保养合同
订立合同双方 资格证号：z
甲方：z集团z市z物业管理服务有限公司乙方：z市欧日电梯工程有限公司
地址：z市z路二零号z名都三号楼之三地址：z市z中一八号
邮 编：z
联 系 人：z联 系 人：z z
值班者（电工）：z开户银行：中国银行z支行
值班电话：z帐 号：z
为了保护电梯安全运行，延长其使用周期，甲、乙双方经友好协商，特拟订本合同。
电梯施工合同范本 第一二篇
一、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议
具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符，以签订时间在后的补充协议约定为准。
二、本协议自双方签字盖章后生效。
三、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，各份具同等法律效力。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
签约代表人： 签约代表人：
年 月 日 年 月 日
建设单位（甲方）：
承建单位（乙方）：
根据《^v^合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
电梯施工合同范本 第一三篇
一. 甲方负责发布内容的的画面设计，甲方应在广告发布前一零天，将所要发布的广告内容印刷为四色菲林片或制作成mo或相应的电子文件提交给乙方；乙方将在甲方审看画面打样并签字确认后开始印制。
二. 如甲方自行印制广告画面的，甲方需于每月广告发布开始前三天，将印制好的广告画面送至乙方；此外，甲方还应按发布总量的一零%为乙方留存余量，以弥补上画中的损耗。
合同编号：
甲方 ：
乙方 ：
根据《^v^合同法》及^v^二零xx年第五四九号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
一、工程概况：
一、工程名称： 电梯安装
二、设备型号、数量及安装费用：
楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计
安装总价￥
备注：
一、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
二、发票类别：普通发票。
二、付款方式：
一、电梯到货，现场满足安装条件后七个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 %;
二、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后七个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
三、电梯安装调试适用的标准及规范：
(一)《电梯制造与安装安全规范》gb七五八八-二零xx
(二)《电梯安装验收规范》gb一零零六零-二零xx
(三)《电梯工程质量验收规范》gb五零三一零-二零xx
甲方（全称）：xx
乙方（全称）：xx
甲、乙双方根据合同法的规定，由于 大成郡二期一标段二#、三#、五#楼 工程需要，经充分协商，就甲方委托乙方有偿性维修保养施工升降机事宜，达成如下协议：
一、合同要求及范围
一、专业技术资质要求：乙方必须具备有效的施工升降机专业维修保养资质证书、企业营业执照、安全许可证、维修保养操作人员专业资格上岗证等。
二、甲方委托乙方有偿性维保的各台施工升降机信息及费用清单：
一）电器部分①观察各电器接触点是否氧化或烧损，若有接触不良应修复；②各电器螺栓是否有破裂，可能存在事故/故障隐患，若有必须及时排除；③各限位器开关和按钮不得失灵，零件若有生锈或损坏必须及时更换；④各电机及各开关板的绝缘必须良好。
二）检查各钢丝绳夹紧固定是否可靠，如有松动必须及时紧固；
三）检查托轮、钢丝绳磨损情况，必要时须修理或更换；检查钢丝绳磨损和断股现象，按钢丝绳报废标准执行；
四）检查金属结构有无裂纹，应特别注意油漆脱落部位，若油漆表面出现较大斜条纹，必须查明原因及时处理；
五）起升卷扬机、减速器应加机械油；各开式齿轮、爬升、滚轮、起重小车等部分加黄油。
四、维保地点与时间：
一）合同维保地点：木渎镇金枫路大成郡项目部现场；
二）合同维保时间：本合同生效之日起至合同约定的施工升降机停止使用。
二、双方权利与义务：
一、乙方负责向其所有维保人员提供工伤保险，甲方不承担乙方所有维保人员的任
何安全责任，所有安全责任全部由乙方自行承担。
二、乙方在维保期间进出施工现场的所有维保人员，应遵守甲方的各项安全管理规定，在维保工作中，必须做好安全防护工作，不得违章作业。
三、乙方根据安全主管部门的施工升降机维修保养规定对合同范围内的施工升降机进行常规例行保养维护，并按要求做好维保记录，出具签字盖章的真实有效维保记录单。
四、非例行维保，乙方应当在接到甲方维保通知起四小时内派人赶到现场维修，如遇特别重大的故障隐患，乙方在接到通知后，必须立即到达现场抢修排险。
五、甲方通知乙方保修维修的方式，可以同时采用以下几项或采用其中一项均为有效：一）电话通知；二）传真通知； 三）电子邮件通知；四）手机短消息通知。
若乙方改变通讯联络方式，需在二四小时内书面告知甲方，否则，乙方承担相关责任。甲方按乙方提供的联络方式未能联系上乙方，则视为甲方向乙方已经履行了合同约定的通知义务，按本条第六款的相关约定执行。
六、乙方不维修、或不能通知到、或不按时进场、或不按时完成维修、或同一故障维修两次仍未正常，甲方有权要求停止维修，另行委托其他单位维修，所发生的相关费用由乙方承担。
七、乙方在维修施工升降机时，常用工具由乙方自理，甲方必须派员在场负责协调解决相关事宜能及维修时所需的更换材料。甲方提供拖车、吊车等大型机械，根据实际情况甲方安排辅助工配合，费用由甲方承担。
三、维保费结算与支付：
按第一条第二款所列清单中的维保单价计算维保费用，乙方收取维保费用时必须出具公司发票。维保费用按月支付，连续两个月未付维保费用，则乙方有权向甲方提出解除合同的要求。
四、其他：
甲乙双方共同遵守，其他未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
电梯安装工程承包合同
甲方：
乙方：
根据《^v^民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：
一、工程概况：
安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。
二、工程总金额
一、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。
二、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式：
一、安装进场后预付三零%，产品经安装调试全部完毕后再付四零%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）
四、工期
安装时间：天
五、质量验收依：
根据国家标准GB七五八八、GB/T一零零五九，GB/T一零零五八，GB一零零六零等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任：
一、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
二、提供安装过程中的技术支持服务。
三、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
四、提供安装施工图纸及资料。
五、负责出厂产品的制造质量和发货质量电梯安装
七、乙方责任：
一、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
二、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。三、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
四、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费
五、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。
六、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
七、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。
八、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取三零零元/天的误工费。
九、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。
一零、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。
一一、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
一二、在进场施工前三天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。
八、文明施工要领：
一、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
二、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。
三、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
四、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。
甲方：乙方：
经办人：经办人：
电话：电话：
签订日期：
签订地点：
甲方：
合同编号：
乙方：
签订地点：
根据《特种设备安全监察条例》的规定，经甲乙双方友好协商，兹委托甲方负责维护保养乙方在用电梯(扶梯)。为了明确各自权利、义务和职责，双方同意依据《^v^合同法》订立契约，议定条款如下：
第一条维护保养电梯(扶梯)明细：
合同总金额(大写)：佰拾万仟佰拾元角分。
第二条维护保养方式及服务范围、要求：
一、合同期内：甲方必须按《特种设备安全监察条例》
第三十二条规定，每____日一次派遣保养人员，定期对乙方的电梯(扶梯)进行规范性维护保养，维护保养应按GB一八七七五《电梯维修规范》执行。
二、甲方对电梯提供二四小时紧急故障处理服务。
三、电梯在正常使用中发生故障时，乙方应立即电话或书面通知甲方，甲方应在接通之后小时内派员到达现场进行处理。
业主方：____（以下简称甲方）
安装方：____（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
电梯施工合同范本 第一四篇
九．一合同组成及解释顺序。
九．二本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
九．三因履行本合同发生争议时，双方应先友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
九．四未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。
双方签字盖章确认：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
委托方：__________________（以下简称甲方）
受托方：__________________（以下简称乙方）
经双方商定，乙方受托为甲方提供三八台上海三菱电梯和一台食梯的技术服务及运输、保险等安装辅助工程，根据《^v^合同法》及有关法律法规，本着公平自愿的原则，甲乙双方达成如下条款，以资共同遵守：
一、电梯技术服务工程事项
一、才作为正式技术文件。乙方必须仔细阅读甲方给予的建筑和结构图纸，如有尺寸上和电梯有冲突的地方，及早沟通，如没和甲方沟通，视作认可我司提供的图纸。
二、提供售前、售中、售后期间（电梯井道勘查、现场技术指导）的技术咨询及服务。
三、在甲方进行电梯井道施工预埋、预留与电梯安装有关的埋件和孔洞时，乙方必须现场提供技术支持和现场检查，并参与从电梯设计开始到安装维护保养结束的全过程管理，且作为与甲方行使电梯一切事务的责任方。
四、乙方负责将电梯主机吊入机房。
五、乙方负责电梯部件在安装现场的起重、分层、搬运、就位等。
二、电梯运输、保险及辅助事项
一、甲方出具提货委托函给乙方，乙方派员负责将电梯从上海三菱电梯有限公司的发货点运送至马鞍山东湖瑞景工地现场，在运输过程中，如发生货物破损或缺件，由乙方负责；货到后甲乙双方共同验收包装箱数（根据发货单清点），甲方负责到货后安装前的保管工作。
二、在上海三菱电梯货到现场时，由乙方负责起吊卸货，并承担卸货费用。
三、乙方必须在电梯交付使用前做好成品保护工作。
三、乙方负责技术监督部门的验收并承担验收费用。
四、甲方委派顾文广负责与乙方就电梯进场、安装等事务的对接，电话__________________，乙方项目负责人为__________________，电话__________________ 。
五、经甲乙双方共同商定以上全部费用为人民币__________________元整（RMB：__________________万元）。
六、付款方式
甲乙双方合同签订后，甲方于_________年_________月_________日前支付乙方合同总价四零%，计人民币__________________元整（RMB：__________________万元）。提货前一周内付至九零%，计人民币__________________元整（RMB：__________________万元），余款一零%验收合格后一周内一次性付清，计人民币__________________元整（RMB：__________________万元）。
五、其它
任何一方违反本合同条款，按国家合同法规定办理。
本合同未尽事项，经双方协商可另立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
电梯施工合同范本 第一五篇
编号电梯名称（型号）层/站台数月维保费年维保费
一GVF-II一零零零-C零一零五一九/一七/元/月元/月
二GVF-II一零零零-C零一零五二零/一八/元/月元/月
三GVF-II一零零零-C零一零五二五/二五/元/月元/月
四GVF-II一零零零-C零一零五二六/二六/元/月元/月
五GVF-II一零零零-C零一零五二七/二七/元/月元/月
六PW一三/一零-一九三/三/元/月元/月
（一年）合同总价：（人民币肆万伍千元整（$:四五零零零元）
电梯施工合同范本 第一六篇
本合同自双方签订之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方：__________________
乙方：__________________
甲乙双方曾于_________年_________月_________签订了《电梯设备买卖合同》。近日，甲方又提出在地下室增设一站，并要求对电梯轿厢进行装饰。双方经平等协商，就电梯装饰等事宜达成共识并签订如下合同补充条款：
电梯施工合同范本 第一七篇
一、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。
二、甲方须按合同约定向乙方缴交广告位租金。
三、甲方在发布广告时必须按照国家法律法规有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。
四、乙方在合同存续期间，将合同约定的广告位提供给甲方使用。
五、在合同存续期间，乙方不得影响甲方的正常使用，不得影响甲方的广告效果。
六、合同存续期间甲、乙双方不能无故终止合同。
七、在合同存续期间，乙方负责维护好广告位上广告的完好，如有损坏，应在自损坏之日起三日内将损坏的真实情况告知甲方。
电梯施工合同范本 第一八篇
一、乙方负责向当地技术监督质量检验行业管理部门申报电梯安装许可和安装调试后的报验及注册工作，甲方予以配合。费用按原合同规定由甲方承担。
二、电梯验收以当地技术监督质量检验管理部门出具的验收合格报告为准。
三、其它事项按原合同条款执行。未尽事宜双方协商解决。
甲方：__________________
签约代表人：__________________
乙方：__________________
签约代表人：__________________
_________年_________月_________日
电梯施工合同范本 第一九篇
一、乙方提供二四小时急修服务。维保电梯一旦出现故障，乙方接到甲方通知后应在三零分钟内到达现场进行维修并及时排除故障。
二、如果乙方每月不能定期（两次）派人对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，每次给予处罚二零零元；在节假日期间（中秋、国庆、除夕、正月初一）不安派专人二四小时在园区值班或在值班期间擅自离开园区，每次给予处罚二零零元；当园区的维保电梯出现故障时，乙方若不能在接到甲方通知三零分钟内到达现场，则迟到三零分钟以内给予扣罚一零零元/次，迟到一小时以内给予扣罚二零零元/次，迟到一小时以上给予扣罚三零零元/次。
三、乙方维保人员每月定期对维保电梯进行常规检查和例行保养或其他急修作业，必须经甲方有关人员签字确认才可。
四、维修保养期间，乙方发现维保电梯零部件磨损严重或损坏应立即通知甲方并及时进行紧急处理，直至其恢复正常运行。
五、乙方必须严格执行国家特种设备有关安全作业标准，确保人身及电梯设备安全的前提下方可作业。由于乙方人员违规操作造成事故或损失，责任由乙方承担。
六、乙方需配合维保电梯通过年检，年检费由甲方负责；由于乙方原因造成电梯年审不合格，复审费由乙方负责。
七、乙方不承担不可抗拒的事件所引起的损失或责任：如政府行为、台风、暴雨、火灾、偷窃、破坏以及法律规定的其他不可抗力的行为等。
电梯施工合同范本 第二零篇
一、工程名称： 电梯安装
二、设备型号、数量及安装费用：
楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计
安装总价￥
备注：
一、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
二、发票类别：普通发票。
电梯施工合同范本 第二一篇
八．一乙方在规定安装期后一零天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付一零%的违约金。
八．二由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。
八．三除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。
电梯施工合同范本 第二二篇
一、 甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
二、 甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
三、 乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、 裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
四、 乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
五、 乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
六、 乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、 垃圾、 剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。
七、 竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。