宁波建筑造价咨询合同范本
宁波建筑造价咨询合同范本 第一篇
甲方:
乙方:
经双方协商,由甲方委托乙方承担《_________建设项目申请报告》的编制工作,特订立本合同。
第一条甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。
第二条乙方应在二零XX年八月二五日以前,向甲方提交《_______建设项目申请报告》文本伍份。
甲方如在合同期间对本项目提出重大变更,或者原始资料、数据有重大变动,有可能导致可研报告修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。
第三条 费用支付条款
本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整()。
费用支付方式。双方签订合同时,甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交《_________建设项目申请报告》评审合格后付清。
第四条 违约罚金
一. 乙方不按合同规定的日期提交报告时,每拖期一天,扣除其所应得报酬的五,作为违约罚金。
二. 因甲方提供资料不详实,造成的项目报告重大修改,或返工重作,应另行适当增加乙方工本费用,其数额由双方商定。
三. 甲方超过合同规定日期付款时,应偿付给乙方逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定报酬的五计算。
第五条合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效,自乙方交付可研报告文本后,本合同效力终止。
第六条本合同正本一式两份,双方各执一份。
甲方:(盖章签字)
年 月 日
乙方: (盖章签字)
年 月 日
宁波建筑造价咨询合同范本 第二篇
委托人(全称):
咨询人(全称):
经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目建设工程造价咨询服务:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:建设工程造价咨询合同标准条件:建设工程造价咨询合同专用条件:建设工程造价咨询合同执行_同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同义按照本合同的规定,承担本合同专用条件中一定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同义按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自二零__年一一月二六日开始实施,至二零__年一二月一五日终结。
七、本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
宁波建筑造价咨询合同范本 第三篇
项目名称:_______________________
委托方(甲方):_______________________
服务方(乙方):_______________________
签订地点:___________省___________市
签订时间:_______年______月_____日
_________(以下简称委托方)为一方,(以下简称为服务方)为另一方,双方就_________的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本合同。
第一条合同内容
委托方希望获得服务方就_________提供的技术咨询服务,而服务方愿意提供此项服务。
技术咨询服务范围如下:招标文件、施工合同、工程监理合同、进度款支付、材料采购合同等审核;设计变更、现场洽商记录、材料采购等协助建设方提出主导意见;施工现场其它技术服务。
技术咨询服务的进度安排:项目实施全过程。
根据工程进度按委托方要求及时提供技术咨询报告,向委托方及时通报工程进展情况和存在的问题,为委托方全面掌握工程情况和下一步决策提供可靠依据。
第二条双方的责任和义务
委托方应向服务方提供有关的资料、技术咨询报告、图纸和可能得到的信息并给予服务方开展工作提供力所能及的协助,并指定一名总代表随时联系。
服务方应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务,对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使委托方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。
服务方应根据咨询服务的内容和进度安排,按时提交技术咨询报告及有关数据资料。
服务方对因执行其提供的咨询服务而给委托方和委托方工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿,但这种损害或损失是由于服务方人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。服务方仅对本合同项下的工作负责。
第三条报酬及支付方式
本项目服务费以工程造价为计取基数,五零零万元以内按八‰计取,五零零—三零零零万元按按七‰计取,三零零零—五零零零万元按六‰计取,五零零零—一零零零零万元按‰计取,超过一零零零零万元按三‰计取。
合同签订后预付三零%,工程施工到一半付三零%,竣工前再付三零%,竣工验收后一个月内付清一零%余款。
第四条保密
由委托方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给服务方时,均被视为保密的,不得泄漏给除委托方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司,不管本合同因何种原因终止,本条款一直约束服务方。
合同有效期内,双方应采取适当措施对本合同项下的任何资料或信息予以严格保密,未经一方的书面同意,另一方不得泄露给任何第三方。一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息,另一方有义务予以保密,未经其书面同意,任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。
第五条保证
服务方保证委派有施工经验和协调能力的工程技术人员到现场开展技术咨询服务工作,依据双方接受的标准完成任务。
如果服务方在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向委托方提供本合同中的工作范围内的服务不能令委托方满意,委托方可将不满意之处通知服务方,服务方七天之内必须改正或弥补。
第六条争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,协商不成,由包头仲裁委员会仲裁。
第七条合同的生效及其它
本合同双方授权代表签字盖章后生效,工程竣工验收合格服务费支付完毕后自动失效。
本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字盖章后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
本合同正本一式四份,双方各持二份。
委托方(盖章):法定代表人:委托代理人:联系人:住所:电话:开户银行:帐号:邮编:_
服务方(盖章):法定代表人:委托代理人:联系人:住所:电话:开户银行:
帐号:邮编:
宁波建筑造价咨询合同范本 第四篇
合同变更
任何一方以书面形式提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变 更。
除不可抗力外,因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内
容增加时,咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工 作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托 的服务范围及工作内容在专用条件中约定。
合同解除
委托人与咨询人协商一致,可以解除合同。
有下列情形之一的,合同当事人一方或双方可以解除合同:
(一)咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人,委托人可以解除合同;
(二)咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求,经委托人催告仍 不能达到合同约定要求的,委托人可以解除合同;
(三)委托人未按合同约定支付服务酬金,经咨询人催告后,在 二八 天内仍未支付的,咨询人可以解除合同;
(四)因不可抗力致使合同无法履行;
任何一方提出解除合同的,应提前 三零 天书面通知对方。
合同解除后,委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。因不可抗力导致的合同解除,其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除, 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除,按照违约责任处 理。
本合同解除后,本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然 有效。
合同终止除合同解除外,以下条件全部满足时,本合同终止:
(一)咨询人完成本合同约定的全部工作;
(二)委托人与咨询人结清并支付酬金;
(三)咨询人将委托人提供的资料交还。
七.争议解决
协商双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
调解
如果双方不能在 一四 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将 其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八.补充条款:
...
宁波建筑造价咨询合同范本 第五篇
委托人(全称):__________________________________
咨询人(全称):__________________________________
根据《_合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
一.工程名称:
二.工程地点:
三.工程规模:
四.资金来源:
五.建设工期:
六.其他:
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
一.合同协议书;
二.合同专用条件及附录;
三.合同通用条件;
四.中标通知书(或委托书)、投标文件(或造价咨询服务建议书);
五.其他:
四、服务范围及工作内容
双方约定的服务范围及内容:
服务范围及内容详见附录A
五、服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施,至______年______月______日终结。
六、质量标准
工程造价咨询成果文件应符合:
______________________________________________
七、服务酬金或计取方式
一.服务酬金:______________________________________________
二.计取方式:______________________________________________
服务酬金或计取方式详见附录A
八、合同订立
一.订立时间:_________年_________月_________日。
二.订立地点:________________________________。
三.本合同一式_________份,具有同等法律效力,双方各执_________份。
委 托 人:___________(盖章) 咨 询 人:___________(盖章)
法定代表人或其授权的 法定代表人或其授权的
代理人:_________(签字) 代理人:_________(签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
住 所: 住 所:
帐 号: 帐 号:
开户银行: 开户银行:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
宁波建筑造价咨询合同范本 第六篇
_________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
第一条
委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
一.项目名称:_________
二.服务类别:_________
第二条
本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
第三条
下列文件均为本合同的组成部分:
一.建设工程造价咨询合同标准条件;
二.建设工程造价咨询合同专用条件;
三.建设工程造价咨询合同执行_同签署的补充与修正文件。
第四条
咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
第五条
委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
第六条
本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终结。
第七条
本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人(盖章):_________
咨询人(盖章):_________法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________委托代理人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
住所:_________
住所:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:_________
帐号:_________
邮政编码:_________
邮政编码:_________
电话:_________
电话:_________传真:_________
传真:_________电子信箱:_________
电子信箱:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
宁波建筑造价咨询合同范本 第七篇
委托单位名称(甲方):
咨询单位名称(乙方):
甲乙双方按照《_经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、承包内容:项目的造价工作。
四、承包方式:
五、核对完成日期:按甲方要求日完成。
六、承包价格: 本工程项目总价的 。
七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方八零%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余二零%。(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。
八、甲方责任:
一、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
二、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
三、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。
四、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
五、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
九、乙方责任:
一、 乙方负责 项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。
二、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。
三、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。
十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。
十一、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
宁波建筑造价咨询合同范本 第八篇
甲方:
乙方:
甲乙双方就洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程的结算造价审核进行了友好协商,达成一致意见并确定如下协议条款:
一、乙方向甲方提供工程造价审核的具体内容
一、工程名称:洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程。
二、工程范围:除总包工程外甲方指定的工程、施工图纸、竣工图纸、设计修改通知单、现场签证及相关竣工资料表述的内容。
三、乙方根据有关技术资料、政策法规以及政府行政主管部门颁发的计价文件客观公正的为甲方编制该工程项目的结算审核报告。
二、咨询费的计算标准及付款方式
一、收费标准:依据云建造协[二零__]一四号《工程造价咨询服务收费暂行办法》的规定计算。
二、结算审核:按送审造价的‰加审减额的五%计算。
三、付款方式:甲方应在乙方进行结算审核工作时预付五万元的预付款,并根据乙方完成工程量的情况支付进度款,余款在乙方向甲方提交结算审核报告后一次付清。
三、甲方责任
一、提供下列资料。
完整的工程施工图纸、竣工图纸;
设计修改通知单、施工现场签证;
工程施工合同及招投标过程中形成的来往文件;
甲方指定或签署的有关设备、材料单价;
其他与本项目审核业务有关的资料。
二、甲方要求乙方到指定地点开展工作时,需提供办公场所和食宿方便,费用乙方自理。
三、按协议规定及时支付乙方的咨询服务费用。
四、保证所提供资料的真实性。
五、甲方每月提前七日通知乙方到现场服务。
四、乙方责任
一、乙方保证工作成果的政策性、公正性、客观性以及准确性。
二、指派胜任技术人员完成甲方委托的工作。
三、乙方应根据工程进度情况,依据设计图纸进行现场跟踪核实。乙方接到甲方通知后,乙方必须及时到位,做好服务工作。
四、当甲方备齐前述资料并提供给乙方后,乙方保证按甲方要求,按质按量完成甲方委托的工作。
五、做好本项目的保密工作。
五、违约
因违约或终止合同而引起的损失,甲乙双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关主管部门调解,协商或调解不成的,可提供仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
六、本协议壹式六份,甲方持四份,乙方持二份
自双方责任人签字盖章之日起生效,乙方向甲方提供审核报告书及甲方向乙方付清全部费用后自行失效,本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方:乙方:
甲方负责人:乙方负责人:
开户行:
_____年______月______日:
宁波建筑造价咨询合同范本 第九篇
卖方(以下简称甲方):__________
买方(以下简称乙方):__________
甲方按照《北京市实施细则》的规定,已合法取得北京市__________区(县)__________地块的土地使用权,土地面积为________平方米,土地使用年限________年,自______年______月_____日至______年______月______日止,国有土地使用证号为__________。甲方在上述地块建设项目的名称为__________,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证__________字__________号),经北京市房地产管理局审核,准予上市销售,外销许可证号为__________。
乙方自愿购买甲方的'__________的房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。
第一条__________房屋,建筑面积为__________平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地面积__________平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至______年______月______日止。
上述面积已经北京市房地产管理局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米__________币________元,价款合计为(大写)______币______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:__________)。乙方预付的定金__________元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意在______年______月______日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行:__________
银行帐号:__________
第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部
甲方同意按《建筑工程保修办法(试行)》的规定,自房屋交付之日起对乙方
购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。
第六条双方同意在签定本契约后一个月内,持本契约和有关证件到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有所权证。
办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定负担。
第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天起至实际交付日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方方面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后三零日内向乙方双倍返还定金外,还须并将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算。
第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约的约定付款之日起至实际付款之日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过__________日终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第九条本契约由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。
本契约的附件,为本契约不可分割组成部分,具有同等的法律效力。
第十条本契约的订立、效力解释、履行和争议的解决,均受_法律的管辖。双方因履行契约引起的纠纷,应协商解决,协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一份四份,甲乙双方各一份,北京市房地管理局两份。副本__________份。
甲方(签字):__________________
法定代表人:____________________
地址:__________________________
宁波建筑造价咨询合同范本 第十篇
合同编号:
委托方:
受托方:
一、委托方委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称:___项目。
工程地点:
建设单位:
咨询业务内容:
一、设计阶段概算;
二、编制施工图预算或工程量清单,标底,投标报价;
三、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。
二、双方约定的由委托方提供的工程造价资料及提供时间
于 二零xx 年 四月 二八 日前交付以下资料;
一、本工程的施工结构图纸;
二、本工程的招标文件;
三、工程造价咨询单位根据委托方提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务,于 二零xx年 四 月 三零 日之前向委托方交付咨询成果报告。
四、双方约定的收费标准
本工程的咨询费用按 ¥ 元收取。
五、工程造价咨询单位的义务
一、在履行本协议期限内,帮助委托方实现预定工程造价咨询目标,公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规,努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。
二、在履行协议期内或招标、投标工程开标前,不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和委托方书面授权之人联系,未经授权人允许,不得和除委托方单位之外的任何人透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定,委托方将追究由此造成的损失并追究其法律责任。
六、委托方的义务
一、委托方应当在双方规定的期限内,无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料,并对提交的时间、进度、质量负责。若委托方提交资料延期,则工程造价咨询单位咨询工期顺延。委托方对提交资料的真实、合法、完整性负责。
二、在履行协议期限内,委托方授权选派一名熟悉业务,知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表,为实现工程造价咨询目标,予以配合,提供依据、证据。
七、工程造价咨询单位的责任
工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向委托方提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。
八、委托方的责任
委托方应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容。
九、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项
十一、本协议书正本一式贰份,具有同等法律效力,双方各执壹份。双方签字盖章后生效。
委 托 方:(签章) 受 托 方:(签章)
法定代表人或委 法定代表人或委
托代理人:(签字) 托代理人:(签字)
签订日期: 签订日期:
宁波建筑造价咨询合同范本 第十一篇
提供资料
委托人应当在专用条件约定的时间内,按照约定向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。
提供工作条件委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。
委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的,除专用条件另有约定外,项目咨询人员有权无偿使用委托人提供的房屋及设备。
委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调,为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
合理工作时限委托人应当为咨询人完成其咨询工作,设定合理的工作时限。
支付委托人应当按照合同的约定,向咨询人支酬金。
三.咨询人的义务
项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件。
咨询人的工作要求
咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造 价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务 的团队人员名单及执业(从业)资格证书、咨询工作大纲等,并按合同约定的 服务范围和工作内容实施咨询业务。
咨询人应当在专用条件约定的时间内,按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。
咨询人应在专用条件约定的时间内,对委托人以书面形式提出的建 议或者异议给予书面答复。
咨询人从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
咨询人承诺按照法律规定及合同约定,完成合同范围内的建设工程 造价咨询服务,不转包承接的造价咨询服务业务。
咨询人的工作依据咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据,但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。
咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料,委托人应予以协助。
使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的,咨询人应妥善使用和保管,在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。
宁波建筑造价咨询合同范本 第十二篇
委托单位名称(甲方):
咨询单位名称(乙方):
甲方兹有xxx大酒店工程委托乙方xx公司,为明确双方权利、义务,特议定如下条款,以资共同遵守。
一、委托的范围及技术要求:
一、范围:
(一)土建二次结构工程
(二)室内装饰装修工程
(三)室外装饰装修工程
(四)水、暖、电、通风、空调设备安装工程
(五)维修工程
(六)附属工程(园林绿化、市政、景观等)
二、技术要求:全过程造价咨询服务
三、负责施工单位对甲方的结算工作,不负责与纪检委的结算工作。
二、甲方承担的义务和责任:
一、负责提供下列资料:
(一)相关图纸和设计变更通知等文件(安装工程图纸按比例出图);
(二)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;
(三)预(结)算书(含工程量计算式);
(四)招标书及招标答疑;
(五)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);
(六)施工日志、施工组织设计或施工方案。
二、负责与有关方面的联系和协调。
三、配合进行现场勘察。
四、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。
三、乙方承担的义务和责任:
一、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
二、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内。
三、负责与有关各方进行联系、核对和解释。
四、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
五、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
六、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。
七、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。
四、合同实施期限:
乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。
五、收费标准及结算方式:
一、收费标准:按工程总造价的二‰(不含税)计取咨询服务费,乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延,增加二万元/月(不含税)的咨询服务费。
二、支付方式:每月五日前甲方向乙方支付三万元的咨询服务费,余款于__年__月__日前结清。
六、技术成果的分享:
按节约投资额或核减结算值,甲方得______%,乙方得______%,并由甲方结算对一并付给乙方。
七、违约责任:
因违约所造成的一切损失由违约方负责。
八、争议的解决办法:
本合同发生争议,双方协商解决。
九、未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同自__年__月__日起生效,至合同内容履行完毕,款项付清之日终止。
十、其他需要说明的事项:
十一、本合同一式肆份,双方各执贰份。
委托方法人代表(或委托代理人):(签字)
地址:
受委托方法人代表(或委托代理人):(签字)
地址:
合同签订时间:__年__月__日
宁波建筑造价咨询合同范本 第十三篇
_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
一.项目名称:
二.服务类别:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
一.建设工程造价咨询合同标准条件;
二.建设工程造价咨询合同专用条件;
三.建设工程造价咨询合同执行_同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:(盖章)
咨询人:(盖章)
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
宁波建筑造价咨询合同范本 第十四篇
委托方(甲方):______ 有限公司
被委托方(乙方):_____工程造价咨询有限公司
根据《_合同法》、《_建筑法》和有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程情况概述
工程名称:_______基础工程结算
工程地点:重庆市_____组团
结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构
第二条委托范围及内容
甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务:
_____基础工程结算。
服务类别:结算审核
乙方须:
一、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行,定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。
二、乙方初审完成后报甲方,根据甲方安排与施工单位对数。
三、对数完成后一式四份提供审核报告,同时按甲方要求格式提供经济指标分表。
第三条审核时间
甲方要求在提供完整的审价资料起四零日内(包括国家规定节假日)交出审价报告,其中编制结算初稿二五日,与施工单位核对工程量及出具结算报告为一五日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延,如对数时施工单位不配合,时间可顺延。
第四条甲方责任
一、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料,包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。
二、按合同规定及时足额支付审核费用。
第五条乙方责任
一、乙方须按照合同约定,再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告,分专业并按甲方要求计算工程造价,并附工程量计算书,保证其真实性、合法性、准确性。
二、在执行业务过程中,乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意,否则,乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露,一经发现,乙方需向甲方赔偿相应损失。
第六条特别规定
乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数,对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行,每次对数乙方参加人员不少于二人,乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核,二审与乙方一审结算结果误差在二%内为乙方工作的合理误差。
第七条审核收费
本结算审核收费:基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率)+成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率),其中相应费率分别为:
一、基本费用=送审金额׉;
二、成果费用=(送审金额-审定金额)×。
甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的七零%,余下三零%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付:若二审核减额低于一审总造价的二%即认为乙方的工作在“本合同第六条”约定的合理误差范围内,则余下三零%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的二%即认为乙方的工作超出“本合同第六条”约定的合理误差范围,则剩下三零%款项不付,此合同终止。
第八条违约责任
一、乙方逾期提交审计报告的,逾期五日内乙方向甲方支付五零零元的逾期违约金,超过五日的按每日二零零元累计计算,累计违约金不超过咨询服务费总额。
二、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为,甲方有权立即解除本合同。
第九条其它未尽事宜,甲乙双方可另签补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十条发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。
第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章后具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人: 法定代表人:
签约人: 签约人:
签约日期: 签约日期
宁波建筑造价咨询合同范本 第十五篇
经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
一.项目名称:
二.建设地点:
三.资金来源:
四.工程用途:
五.工程规模:总投资额万元,建筑面积
六.咨询业务范围及内容:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
一.建设工程造价咨询合同标准条件;
二.建设工程造价咨询合同专用条件;
三.建设工程造价咨询合同执行_同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自 二零XX年月 日开始实施,至 二零XX年月 日终结。
七、本合同正本二份,委托人、咨询人各执一份,副本二份,委托人、咨询人各执一份。
委 托 人:(盖章)
咨 询 人:(盖章)
法定代表人:
委托代理人:
住 所:
开户银行:
帐 号:
邮政编码:
电 话:
传 真:
电子信箱:
宁波建筑造价咨询合同范本 第十六篇
本合同约定的建设工程造价咨询服务自年月日开始实 施,至年月日终结。
四、质量标准 工程造价咨询成果文件应符合:
。 五、酬金或计取方式
一.酬金:
(大写)(¥)。
二.计取方式:。
六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件: 一.中标通知书或委托书(如果有);一.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);
二.专用条件及附录;
三.通用条件;
四.其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。
七、词语定义
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立
一.订立时间:年月日。
二.订立地点:。 九、合同生效
本合同自
十、合同份数
生效。
本合同一式伍份,具有同等法律效力,其中委托人执壹份,咨询人执肆份。
委 托 人:(盖章)咨 询 人:(盖章) 法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的
代 理 人 :( 签 字 )代 理 人 :( 签 字 ) 组织机构代码:组织机构代码:
纳税人识别码:纳税人识别码:
住所:住所:
账号: 账 号:
开户银行:开户银行:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
宁波建筑造价咨询合同范本 第十七篇
委托方(甲方):________有限公司
被委托方(乙方):______工程造价咨询有限公司
根据《_合同法》、《_建筑法》和有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程情况概述
工程名称:_____基础工程结算
工程地点:重庆市____组团
结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构
第二条委托范围及内容
甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务:
______基础工程结算。
服务类别:结算审核
乙方须:
一、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行,定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。
二、乙方初审完成后报甲方,根据甲方安排与施工单位对数。
三、对数完成后一式四份提供审核报告,同时按甲方要求格式提供经济指标分表。
第三条审核时间
甲方要求在提供完整的审价资料起四零日内(包括国家规定节假日)交出审价报告,其中编制结算初稿二五日,与施工单位核对工程量及出具结算报告为一五日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延,如对数时施工单位不配合,时间可顺延。
第四条甲方责任
一、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料,包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。
二、按合同规定及时足额支付审核费用。
第五条乙方责任
一、乙方须按照合同约定,再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告,分专业并按甲方要求计算工程造价,并附工程量计算书,保证其真实性、合法性、准确性。
二、在执行业务过程中,乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意,否则,乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露,一经发现,乙方需向甲方赔偿相应损失。
第六条特别规定
乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数,对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行,每次对数乙方参加人员不少于二人,乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核,二审与乙方一审结算结果误差在二%内为乙方工作的合理误差。
第七条审核收费
本结算审核收费:基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率)+成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率),其中相应费率分别为:
一、基本费用=送审金额׉;
二、成果费用=(送审金额_审定金额)×。
甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的七零%,余下三零%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付:若二审核减额低于一审总造价的二%即认为乙方的工作在“本合同第六条”约定的合理误差范围内,则余下三零%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的二%即认为乙方的工作超出“本合同第六条”约定的合理误差范围,则剩下三零%款项不付,此合同终止。
第八条违约责任
一、乙方逾期提交审计报告的,逾期五日内乙方向甲方支付五零零元的逾期违约金,超过五日的按每日二零零元累计计算,累计违约金不超过咨询服务费总额。
二、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为,甲方有权立即解除本合同。
第九条其它未尽事宜,甲乙双方可另签补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十条发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。
第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章后具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
签约人:签约人:
签约日期:签约日期:
宁波建筑造价咨询合同范本 第十八篇
合同编号:二零xx年第(零一九)号
兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务,经双方协商,同意共同尊守以下条款。
一、委托服务、审计、验证项目情况
一、工程项目名称:望都太阳城四期二八#、二九#、三零#、三一#楼、开闭所
二、建筑面积:
三、工程造价(暂估价):每平米一零零零元
四、工程地址:贺兰县望都太阳城小区内
五、工程开工日期:
竣工日期:
二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划
一、编制工程预算、决算、招标标底;
二、审核工程预算、决算;
三、工程量清单编制;
四、施工全过程造价控制;
五、工程竣工结算审核;
六、其他
七、要求:
三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)
一、施工合同、补充合同或施工协议书。
二、工程施工图纸(全套:土建、安装)。
三、图纸会审资料、设计变更、签证单。
四、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。
五、施工过程中双方签证资料。
六、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。
七、工程量计算表、主要材料计算表。
八、钢筋实际用量计算明细表。
九、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。
一零、建设单位供料明细表。
一一、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。
一二、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。
一三、跨年度工程施工形象进度明细表。
四、甲方在委托项目中承担的责任和义务
一、提供的计算资料要真实、齐全。
二、施工管理人员要密切配合。
三、由于甲方在工作运行中,提供的资料虚假不全或有关人员不配合,造成乙方结论不实际或拖延工作进度,应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %)
五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。
一、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核,出具验证报告,保证验证报告的真实性、合法性。
二、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务,出具计算、审核、核算报告。
六、收费标准:
一、经双方议定,按结算金额的
二、双方一次性协商收费
七、结算方式:
一、经双方议定,协议签证后,甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。
二、乙方向甲方提供出完整的预算书时,甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 三零% 的款项。
三、进入工程决算时,甲方必须付至总费用的。
四、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。
五、补充内容:甲方要求报进度款时,每月支付乙方用包含总费用中,在结算时预予抵扣。
八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时,该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 三零 %)
九、本协议执行_经济合同法有关规定。
十、其它应说明的事项:
十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,同时生效。
委托单位(甲方):
承办单位(乙方):
地址:
电话:
代表签字:
地址:
电话:
代表签字:
年 月 日
年 月 日
宁波建筑造价咨询合同范本 第十九篇
委托单位名称(甲方):
咨询单位名称(乙方):
甲方兹有___大酒店工程委托乙方__公司,为明确双方 权利、义务,特议定如下条款,以资共同遵守。
一、委托的范围及技术要求:
一、范围:
(一)土建二次结构工程
(二)室内装饰装修工程
(三)室外装饰装修工程
(四)水、暖、电、通风、空调设备安装工程
(五)维修工程
(六)附属工程(园林绿化、市政、景观等)
二、技术要求:全过程造价咨询服务
三、负责施工单位对甲方的结算工作,不负责与纪检委的结算工作。
二、甲方承担的义务和责任:
一、负责提供下列资料:
(一)相关图纸和设计变更通知等文件(安装工程图纸按比例出图);
(二)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;
(三)预(结)算书(含工程量计算式);
(四)招标书及招标答疑;
(五)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);
(六)施工日志、施工组织设计或施工方案。
二、负责与有关方面的联系和协调。
三、配合进行现场勘察。
四、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。
三、乙方承担的义务和责任:
一、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
二、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内。
三、负责与有关各方进行联系、核对和解释。
四、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
五、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
六、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。
七、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。
四、合同实施期限:
乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。
五、收费标准及结算方式:
一、收费标准:按工程总造价的二‰(不含税)计取咨询服务费,乙方负责在__年__月__日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延,增加二万元/月(不含税)的咨询服务费。
二、支付方式:每月五日前甲方向乙方支付三万元的咨询服务费,余款于__年__月__日前结清。
六、技术成果的分享:
按节约投资额或核减结算值,甲方得______%,乙方得______%,并由甲方结算对一并付给乙方。
七、违约责任:
因违约所造成的一切损失由违约方负责。
八、争议的解决办法:
本合同发生争议,双方协商解决。
九、未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同自__年__月__日起生效,至合同内容履行完毕,款项付清之日终止。
十、其他需要说明的事项:
十一、本合同一式肆份,双方各执贰份。
委托方法人代表(或委托代理人):(签字)
地址:
受委托方法人代表(或委托代理人):(签字)
地址:
合同签订时间:__年__月__日
宁波建筑造价咨询合同范本 第二十篇
_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同是根据《_合同法》和国家_、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(GJ_二零零二_零二一二)制定的。
第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务
(一)项目名称(全称):__________________________________
(二)建设地址(全称):__________________________________
(三)项目咨询业务范围:
(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;
(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。
第三条 咨询人、委托人的义务
(一)咨询人的义务
一.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的范围实施咨询业务。
二.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
(一)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作;
(二)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;
(三)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第四项、第五条第(二)款第三项规定,应增加的额外工作量。
三.合同签订后,咨询人应组织人员收集有关资料,主动征询委托人的有关要求,按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方,严格执行,以保证咨询工作顺利进行。
四.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定,遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作,维护各方合法权益。
五.在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
(二)委托人的义务
一.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
二.委托人应当在约定的时间内,向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。
三.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
四.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
第四条 咨询人、委托人的权利
(一)咨询人的权利
一.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
二.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
三.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
四.咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
(二)委托人的权利
一.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
二.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
三.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
第五条 咨询人、委托人的责任
(一)咨询人的责任
一.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
二.咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金(扣除税金)的一定比率计算,累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
三.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
四.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
五.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责,且做到文本资料条理清晰。
(二)委托人的责任
一.委托人应当履行合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
二.委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
三.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间,并补偿咨询人额外的酬金。
四.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。
第六条 合同生效,变更与终止
(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(二)当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在一四日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
(三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
第七条 合同争议的解决
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:
(一)提交________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向________________人民法院起诉。
第八条 咨询业务的酬金及其支付办法
(一)依据《_合同法》、江西省发展计划委员会《规范建设工程造价咨询服务收费的有关问题的通知》(赣计收费字〔二零零三〕一一七七号)的规定,建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金,委托人按以下计算方法、支付时间与金额,支付给咨询人的酬金。
一.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金;
二.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金;
三.委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金。
(二)咨询人应于________年________月________日前(含当日)向委托人交付咨询成果文件。如果由于咨询人自身原因延误支付,每延误一天,应减收该项目咨询费的千分之二。
(三)如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
(四)如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
(五)双方同意用________货币支付酬金,按________汇率计算。
(六)双方同意:签订合同时预付总酬金的二零%定金________________元,当提交咨询成果初稿时,预付总酬金的五零%,剩余部分酬金待咨询结果定案时一次付清。
第九条 其他约定
(一)因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
(二)咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
(三)未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
(四)除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
(五)下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
一.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
二.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
三.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
四.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
第十条 附加协议条款:____________________________________________________________。
第十一条 本合同自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终止。
第十二条 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人:__________________(盖章) 咨询人:_______________(盖章)
法定代表人:______________(签字) 法定代表人:___________(签字)
委托代理人:______________(签字) 委托代理人:___________(签字)
委托人地址:______________________ 咨询人地址:___________________
开户银行:________________________ 开户银行:_____________________
帐号:____________________________ 帐号:_________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:_____________________
电话:____________________________ 电话:_________________________
传真:____________________________ 传真:_________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:_____________________
___________年________月_________日 _________年________月________日
宁波建筑造价咨询合同范本 第二十一篇
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。
第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条 乙方根据甲方要求,对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。
第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询费 元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。
第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。
第五条 甲方的违约责任
一.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
二.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额罚款____。
三.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的五零%收费。
第六条 乙方的违约责任
一.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额罚款____。
二.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。
三.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
第七条 其他约定________________________________________
本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。
本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,合同副本一式____份,分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
宁波建筑造价咨询合同范本 第二十二篇
委托人的违约责任
委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承 担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
委托人违反本合同约定造成咨询人损失的,委托人应予以赔偿。双 方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
委托人未能按期支付酬金超过 一四 天,应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数(自逾期之日起计算)。双方也可在专用条件中另行约定 逾期付款利息的计算及支付方法。
若因委托人提供的资料不齐全和资料的更改,导致咨询人出现严重重复返工的,委托人按照川价发【二零零八】一四一号文件标准支付给咨询人服务费。
咨询人的违约责任
咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的,咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。