中建七局建筑劳务合同范本
中建七局建筑劳务合同范本 第一篇
尊敬的各位领导、各位评委、同事们：
大家好!首先非常感谢各位领导、同事们给了我这次竞聘项目四部副职的机会，凭借几年来的工作经验和对建筑行业的热爱以及对自己能力的自信，让我信心满满的走上了竞聘项目副职这个舞台上，接受大家的考验。无论竞聘结果如何，我认为能够参与竞聘的整个过程，其本身就意义重大，并希望能通过这次的竞聘锻炼，使自己的工作能力和综合素质得到提高，我将十分珍惜这次提高自己、锻炼自己的机会。
接下来，简单关于一下我个人的情况，以便大家对我有进一步的了解。
(个人关于……)，专业工民建，现于，从毕业到现在一直从事项目现场管理工作，目前担任…………。
首先我谈谈对项目部门及岗位职责的认识
未来主要的任务是房屋建设和道路支路建设，主要的工作是从工程项目招投标后的开工建设一直到保修期结束，其中涉及到成本、进度、质量、安全、合同、信息资料等管理与周边关系及政府部门沟通协调等工作。在项目进行中，能否圆满完成各部分工作任务，关键在于人员，而能否准时、优质的完成全部工作，关键在于项目团队的领导者，作为项目部副职在工作中发挥承上启下的作用，找准自己的位置，忠于职责，重在执行，全力以赴。对项目进行计划、组织和控制，为整个项目团队提供决策，激励团队，完成任务。做一名好的项目负责人要有相当的协调能力，执行力更有责任心，要有一种吃苦耐劳和基本的专业知识。项目部副职是一份富于挑战性的职业，我个人喜欢挑战性的工作，因为年轻，有干劲，有冲劲，能吃苦耐劳，责任心强，所以我决定以坚定的意志，执着的追求去挖掘人生的价值。相信这次竞聘是我人生中一个重大的转折。
其次，在过去的岗位上，我一直兢兢业业，恪尽职守，勤奋学习，严于律己。业务能力不断加强，工作经验不断丰富，知识储备不断增长。今天来参加竞聘项目部副职的演讲，我是有所准备的，自工作那天起，我认真负责工作中的每一个细节，牢记工作职责，努力做好自己的本职工作，并得到了各级领导的帮助和认可，使我今天有信心来参加这次竞聘演讲。
中建七局建筑劳务合同范本 第二篇
施工劳务承包合同范本一
甲方：___________________(以下简称甲方)
乙方：___________________(以下简称乙方)
根据《^v^民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，该_______工程按 _______元/(m二、m三、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;二零零米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
中建七局建筑劳务合同范本 第三篇
编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)
发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容 工程名称：______________________________________________ 工程概况：______________________________________________ 分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________ 工程监理单位(全称)：________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条 合同价款 合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元? 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
以年施工预算或年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包：
外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;
水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;
内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________. ? 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
对合同价款内容的明确：_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付 结算、决算资料：
发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
合同价款的结算和决算：
发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
工程交工后二八日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后二八日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
合同价款的支付：
合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的八零%，余款在发包人对决算资料予以确认后二八日内付清。
合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
重大伤亡及其他安全事故处理：
发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后二八日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
第八条 工期延误 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。
中建七局建筑劳务合同范本 第四篇
验 收 合 同
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
甲、 乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托 (合同号为LZ二零一零零六零五，以下简称本项目)，在规定的时间内，甲方就本项目的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过验收。
第一条 验收方式
一.产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的安装的位置，核对商品数量、规格，颜色，保证商品符合使用质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验产品，并关于产品的使用、维护方法，明示质保期。
二.验收标准：
一)产品外形、包装完好;
二)产品符合合同要求及标准;
三)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
四)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条 对产品提了异议的时间和方法
一.双方在验收过程中，如果发现产品的颜色、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货五日内向乙方提出书面异议和处理意见。
二.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
三.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条 本合同签订日，是产品验收通过日。
第四条 本合同经双方签字，视为本项目验收通过。甲方应向乙方结清本次合同所有剩余款项。如不按此合同执行，逾期每日甲方向乙方支付合同总价款五%的违约金。
第五条 本合同经双方签字认可，即产生法律效力。
第六条 本合同一式两份 双方各持一份。
甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)：
地址：地址：
代表人(签字)：法定代表人(签字)：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
年 月 日 年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第五篇
根据《^v^劳动合同法》、《^v^民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：
一、承包方式：
甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
二、承包单价：
按实际建筑面积计算每平米 不论工料上涨下跌均以此价为准。
三、承包内容：
本工程具体内容
一、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
二、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。
四、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
四、付款方式：
完成主体一层付总价的一二%，以后每完成一层按总价的一二%付，主体完成付总价的六零%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的三零%各层均付，工程完成付到总价的九零%，竣工验收合格预留质量保证金二%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
五、工期要求及质量要求：
本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为xx天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款二零零元/天。
六、工程管理及安全：
l、目标：杜绝工伤事故发生。
二、具体要求及措施：
①、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。
②、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款二零零零元。
③、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款五零元，班长不戴安全帽罚一零零元/次)。
④、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长五零零元。
⑤、严禁酒后上班，违者每人每次罚款五零元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款五零元。
⑥、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款一零零元/次。
⑦、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在一万元内的经济损失由乙方负责，超过一万元的经济损失由甲乙双方再协商处理。
七、如乙方中途停工，停工超过五日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。
八、违约责任
一、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。
二、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。
九、其它未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第六篇
甲方：（雇用单位）
乙方：（雇员）
鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《^v^合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条 合同期限
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条 乙方工作岗位及职责
一、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建设工程质量监理。
二、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
三、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
四、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
五、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
六、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
七、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
八、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条 工作报酬
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条 甲方的义务职责
一、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
二、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
三、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条 聘用合同的变更、终止和解除
一、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
二、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
三、乙方不履行聘用合同的。
四、乙方要求解除聘用合同，应当提前______天以书面形式通知甲方。
第六条 违约责任
甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。
第七条 保密义务
一、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。
二、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。
第八条 其它事项
一、纠纷解决方式：凡因履行本合同发生的任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。
二、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
三、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
四、双方认为需要规定的其他事项。
甲方：（签章）
注册号：
地址：
中建七局建筑劳务合同范本 第七篇
甲方（业主方）：飞亚达（集团）股份公司
乙方（移交方）：中建二局
丙方：（接管方）深圳市中航物业管理有限公司
为确保飞亚达大厦物业移交验收工作的顺利进行，明确各方的责、权、利关系，保证大厦主体结构安全，满足设施设备使用功能，使物业接管验收工作顺利周全，经认真准备和商讨，甲、乙、丙三方就大厦物业接管验收工作协议如下：
一、 交接原则与要求
（一）原则
一、 保障业主利益原则；
二、 安全平稳过渡原则；
三、 保障按时交付使用原则；
四、 友好协商、力求完美原则；
（二）要求
一、 确保物业使用安全、功能正常，方便用户；
二、 设施设备交接万无一失；
三、 资料交接齐全、条理清晰；
二、 时间安排
大厦接管验收工作自二零xx年一月六日起，分三步进行。第一步为丙方护管员进驻大厦，维护大厦公共秩序，实行门禁制度；第二步为甲方及丙方接管验收小组完成质量和使用功能等方面的查验工作，第三部为物品清点(见附件《物品交接方法》)、交接及签署接管验收文件等，时间安排为：
一月六日至八日，丙方护管员进场熟悉情况
一月八日下午六时，丙方护管员进驻大厦；
一月九日上午九时起，大厦实行门禁制度，人员及物品出入执行大厦相关管理制度，详见《大厦出入临时管理规定》等；
一月六日至一月一零日，由验收接管小组对大厦质量与使用功能等进行查验； 一月一零日至一五日物品清点、移交、签收等。
三、 权利和义务
（一）甲方权利和义务
一、 有权要求乙方按建筑规范和设计要求等限时进行整改；
二、 有权拒绝接收未达到要求的项目及事项；
三、 负责组织和通知各方人员参与并
按《物业接管验收方案》制定的工作计划
按时完成接管验收工作；
四、 负责督促乙方按时完成整改项目；
五、 负责协调解决接管验收中各方的意见分歧；
六、 支持、配合丙方安管人员对违反大厦管理规定的行为进行劝阻。
（二）乙方的权利和义务
一、 有权按照相关规范对验收意见作出说明和解释；
二、 有权针对须整改的项目提出改进方案；
三、 负责指派专人全力配合接管验收小组按照《物业接管验收方案》按时完成
交接工作；
四、 负责及时完成验收小组提出的整改项目；
五、 遵守大厦相关管理规定，协助丙方安管员对施工人员及各分包方进行管理、
约束；
六、 负责安排接管验收期间各专业的技术培训工作。
（三）丙方的权利和义务
一、 有权从建筑规范、设计要求及物业管理专业角度对验收中发现的问题提出
整改意见和建议；
二、 有权拒绝接收未达到验收标准的项目；
三、 负责指派专业人员组成验收小组，按照《物业接管验收方案》按时完成物
业接管验收工作；
四、 负责维护大厦公共秩序，防止物品丢失和损坏；
五、 负责参与整改项目的监督、验收工作；
六、 负责指派专业管理和技术人员全面接管大厦物业管理工作。
签定协议的各方应认真履行协议规定的责任和义务，按照《物业接管验收方案》规定的验收标准开展工作；任何一方如违反本协议规定，不履行协议，并给其他方造成损失的，应负赔偿责任。
本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，未尽事宜，三方本着友好协商，有利于顺利完成接管收工作的原则，另行协商。
甲方（签章）：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
代表：
乙方（签章）：中建二局
代表：
丙方( 签章）：深圳中航物业管理有限公司
代表：
签约时间：二〇〇四年一月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第八篇
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
为了确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。
第一、工程概况
一、工程名称：渡头塘派出所竹山点公租房食堂
二、工程地点：竹山村
三、结构类型：砖混
四、承包范围：派出所食堂
五、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米( )元。
第二、工期
一、开工日期：自签订合同第二天开始
二、竣工日期：二零_年五月二二日
三、在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认工期相应顺延：
(一)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(二)由于设计变更导致工程量增加。
(三)停水、停电累计超过八小时。
非上述原因不能按合同工期完工的，乙方承担违约责任，向后推迟一天罚款三零零元。
第三、质量
一、本工程质量等级为：合格
二、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。
三、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用，须保证生产安全。
第四、工程结算与价款支付
一、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。
二、结算方式：按基础面积结算。
第五、其他
一、本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。
二、如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。
三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第九篇
负责人：xxx
乙方：xx建筑装饰工程有限公司 （以下简称乙方）
负责人：xxx
依照《^v^经济合同法》及国家^v^、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
二、 工程地点：xxx中心小学附近
三、 工程承包方式：包工包料
四、 工程概况：建筑面积平方米。
二、 工程装修内容
室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。
三、 工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；
工程造价为：￥二一二五零零零元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）
四、 工程期限
工程开工日期：二零xx年一二月二七日
工程竣工日期：二零xx年六月二七日
五、 质量要求
按国家^v^行业标准JGJ七三—九一《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出
现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、 付款方式
一、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的三零%金额。
二、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的三零%金额。
三、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的四零%。
七、双方责任
一、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
二、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
一、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
二、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（ 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）
三、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
四、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
五、 其它未尽事宜由双方协商解决。
六、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
中建七局建筑劳务合同范本 第一零篇
甲方：___________________代表(以下简称甲方)
乙方：__________________ _代表(以下简称乙方)
依据《^v^民法典》、《^v^建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就 。水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一、工程名称：__________
二、工程地点：__________
三、工程承包范围 工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
四、 工期要求
乙方必须在 _____年 _____月 _____日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、 质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、 合同价款 本合同价款为人民币：_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。
八、 付款和结算方式
工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，三零日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期一年。
九、 设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、 材料设备供应
一本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
二水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、 双方职责
一甲方职责
按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
二、乙方责任
施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(六)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
十二、违约责任
一、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
二、乙方违约责任
如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价一%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价二%向乙方收取违约金。
(五)乙方必须做到工完场清，否则甲方按二零零元/次向乙方收取违约金。
(六)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。 (七)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按二零xx元/次向乙方收取违约金。
(八)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
二、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
三、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
四、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
五、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章)：__________ 乙方(签字或盖章)：__________
代表：__________ 代表：__________
_____年 _____月 _____日 _____年 _____月 _____日
中建七局建筑劳务合同范本 第一一篇
甲方：
乙方：
为满足甲方承建宜君县福地湖旅游公路工程（宜君县交通运输局项目 ）的施工合同，确保完成施工质量和进度等因素应甲方需要，乙方同意就该标段的路基土石方工程施工管理任务向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照^v^和合同法《^v^建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
工程名称：宜君县福地湖旅游公路工程
工程地点： 宜君县城关镇后牛家庄
工程内容： K一四+路基工程及结构工程
工作范围：路基工程的挖方、填方；涵洞工程；防护工程 工程管理及内业资料部分
工程期限： 六个月
计划开工日期：
计划竣工日期：
总日历工期：一八零 天
正式开工日期：以业主指定的开工通知为准。
合同价款：本合同为综合价合同；总价为人民币贰拾万元整（￥二零零零零零）另奖励基金贰万元整（￥二零零零零），作为工程合同工期内完成顺利的奖励，非乙方原因除外，如乙方在合同签订后二天内根据甲方要求组织人员进场并上报业主，甲方应及时予以认可，工程施工过程中发生人员变更时，甲方应及时书面通知乙方，乙方在接到甲方的书面通知后七日给予书面答复，甲方收到通知七天后完成审批批复，按批复后的变更金额修改合同价款；
承包方式：本合同是以劳务分包， 费用支付方式：合同签订后，支付预付款人民币贰万元（￥二零零零零），每月结算以实际完成施工项目按工程量清单计量后支付比例支付劳务费用，首次支付费用时扣回除预付款，如遇业主原因未进行工程计量与支付，甲方不能以此为由支付乙方费用，否则应承担违约金，违约金为合同的一零%；
第二条合同文件组成和解释顺序
合同文件由以下列几项组成，并按其组成顺序解释
一）本合同
二）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
三）工程量清单或确定工程造价的工程预算书、甲方提供是设备物资明细表和图纸；
四）甲乙双方管理人员名单
第三条 施工图纸
甲方在开工前，向乙方提供施工图纸一套
第四条甲方负责人 丁文涛
第五条乙方负责人 ^v^伟
乙方派出的所有技术管理人员均应具备与本工程相应的资历和经验；未经甲方批准不得更换和擅离工地；当工程已进展到收尾阶段或其它原因需要撤离或更换任何管理人员时应在满足工程管理的前提下进行，并提前七天以书面形式报告甲方。
第六条甲方责任及权利
甲方根据合同书及业主要求对施工现场项目部驻地建设，中心实验室建设等负责；
甲方负责项目部内部管理一切办公用品、后勤费用；负责项目部生活临时设施场地，协调解决施工及生活用水、电源，交由乙方使用。
甲方负责机械设备的配备数量及燃油的供应，应确保工地正常使用，乙方负责设备的施工现场的调配，保证工程的顺利开展；
甲方负责对本合同承包范围内的工程队伍进行审核，必须组织自有成建制并具有相应资质证书的施工力量投入施工，现场接受乙方管理人员的管理；自觉遵守法律法规及乙方的工地施工现场的有关规章制度；
科学安排物资计划，投入足够的人力、物力，保证工程按期完成；
甲方为乙方的车辆提供燃油及因工作需要发生的车辆通行费；
因乙方原因人员不能按时到场开工或竣工，责任由乙方承担；
第七条乙方责任及权利
乙方组建与工程相适应的项目管理人员，对工程实行全面管理，
并负责编制施工组织设计，组织现场施工技术交底，统一安排技术档案资料的收集及交工验收。
负责对工程质量监督、检查和指导；组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验；
乙方负责审定编制的工程预、结算，及各种计划、报表，按合同规定办理计量及支付上报甲方；
负责与业主、监理设计及有关部门的联系，协调现场有关单位的关系
负责施工技术方案的编制，严格按照设计图纸，施工验收规范有关技术要求及施工组织总设计精心组织施工队伍施工，确保工程质量达到优良等级；
第八条安全施工
乙方要求施工队伍负责自己机械安全机构和专职安全人员，制定安全施工责任制度确保本工程实现零伤亡安全事故的安全目标；
甲方应要求施工队伍按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在合同执行期内如发生安全事故，并自行承担全部责任及经济损失（包括各项罚款）。
第九条 材料设备供应
本工程所需要的炸药、雷及土工织物等由甲方供应到施工现场使用地点并交付乙方使用；
为确保工程质量，避免发生浆砌工程常见的偷工减料现象，施工队伍绝对服从乙方现场人员的管理；
本工程所需的所有机械设备均委托乙方根据施工实际需要自行配置调配，保证能满足施工需要，所发生的费用甲方负责。
第十条 有效签字权的确认
只有项目经理签发的资料才可以作为质量评定和工程计量（或结算）的依据，项目其他人员的签字一律无效。
第十一条争议的解决
双方在本合同执行过程中发生争议，应本着友好合作的态度实事求是的原则协商解决；协商不能达成一致意见时由乙方所在地法院管辖解决争议。
第十二条
合同生效日期：乙方加盖甲方认可的印章、甲方加盖合同专用章并双方签字后生效。
合同失效日期：工程完工办清财务手续后，本合同失效。
第十三条合同份数
本合同正本两份，双方各执一份，副本二份；甲方收执一份，乙方收执一份。
本合同签订日期：
甲方： 乙方：
住所： 住所：
公司经理或委托代理人： 法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
中建七局建筑劳务合同范本 第一二篇
项目名称：
甲 方：
乙 方：
签署日期： 年 月 日
甲方：(全称)(以下简称甲方) 乙方：(全称)(以下简称乙方)
依据《^v^合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议，具体条款如下：
一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程，最终结算按工程实际安装数量为准，(材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算，包括安装费和取费)灯具材料名称与施工安装费：详见标书附表。(如需适当调整，凭联系单结算。)
二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响，降低采购成本，确保工程质量、如期完工，二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯具(各个技术参数参照投标文件)。其他辅助材料按国家标准或行业标准。
三、用银星雨总价： 整(￥ 元)。 用欧曼总价： 整(￥元)。
四、工程区域划分：第一期为高层四#、五#楼及排屋部分占总价： 一五% 。第二期为高层六#、七#、八#、一三#楼占总价：三零% 。第三期为高层一#、二#、三#楼点总价：二五%。第四期待为高层九#、一零#、一一#、一二#楼占总价：三零%。
五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长，灯具安装验收可能分为三期，按实际需要安装为准。第一期，乙方完成一半工程量时甲方付工程款四零%，乙方完成全部工程量时甲方再付工程款的三零%，验收合格后投入使用前甲方再付二零%。余款一零%作为质保金，质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款(质保期按竣工验收合格日起算)。第二期、第三期按第一期付款方式为准。
六、工期：每一期工期定为四零天。
七、材料设备采购及安装
一、严格按照甲方设计图施工。
二、严格按照行业施工标准施工。
三、甲方不负责采购、供应任何材料设备。
四、所有材料必须符合国家规范的种类和标准。
五、乙方保证灯具及货物是全新的、未使用过的，并完全符合性能要求。
六、乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准。
七、乙方提供主件材料的产品合格证等证明材料。
八、乙方应保证所提供的灯具及货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。
八、验收方式：
一、灯具应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
二、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。
三、灯具及电缆到现场施工前，由甲方组织有关专业人员进行初步查验。
四、货到现场经检验，达不到要求的，甲方可以拒收并要求调换，乙方应无条件调换至合格为止。
九、完工后服务条款
一、合同项目灯具材料及货物的质量保证期至少应为自灯具及货物通过最终验收合格后二年。
二、在质保期内，乙方应对由于工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
三、对不符合本合同技术要求的灯具及设备应立即进行调换。
四、乙方应保证所提供的灯具及设备不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。
五、保修期内，按照国家标准和行业规范实行售后“三包”。
六、设备及配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对设备及配件提供全免费保修或免费更换;保修期后，收取成本费维修;灯具及设备在使用过程中出现质量
问题，维修人员在收到故障报告后必须在 一小时内做到响应，保证 四八 小时内到达现场修复。
十、项目管理
乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。 十一、分包与转让
一、除甲方事先同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
二、除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
十二、合同的生效
合同工期由甲乙双方协商决定，乙方应尽量满足甲方的完工要求。
十三、乙方提供税务局开具的工程发票。
十四、违约条款
一、经甲乙双方协商同意后的约定工期，乙方如不能履行的，每天按合同总价的万分之五支付违约金。
二、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同。
三、甲方未按合同约定付款、延迟付款，除支付本金外，并按银行利息四倍支付违约金。
四、其它未尽事宜，以《^v^合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
十五、不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。 十六、争议的解决方式
一、在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。
二、经协商不能解决的争议，可向人民法院提起诉讼。
三、除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。
十七、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。
十八、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方： 乙方：
名称：(盖章) 名称：(盖章)
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
全权代表(签字)： 全权代表(签字)：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
中建七局建筑劳务合同范本 第一三篇
一.新开发商品房不能满足采光要求
新开发商品房不能满足当地规定的采光要求导致采光纠纷，此时法律关系的双方当事人分别是开发商和消费者。此时采光权问题在双方当事人之间就不是一个相邻权问题，双方之间是一种合同关系，如果消费者的采光时间得不到保障，那么将构成合同违约，开发商应该承担违约责任。
根据我国民法通则的基本规定，违约责任的承担方式有继续履行，由开发商给消费者更换一套按照通常的标准能确保消费者获得充足光照时间的房屋。如行不通，消费者可以单方解除合同，并可以要求开发商赔偿损失。消费者也可以直接要求开发商承担赔偿损失的责任。损失数额的计算可以包括在这段时间内，消费者为了弥补光照不得不增加户外活动和休闲的时间，其必要的交通费开支，以及由于缺少阳光消费者不得不支出的营养品的费用等。用这段时间的平均值乘以使用年限来计算出赔偿数额。
但是现行法律规定违约不承担精神损害赔偿，而缺少光照确实会对人们的身体和精神造成损害。这就牵涉到合同法规定的违约责任和侵权责任竟合的问题。消费者可以选择提起违约之诉或者侵权之诉。
二.居民住宅被另一建筑小区遮挡导致原小区居民采光权受到侵害
(一)居民住宅被合法建筑遮挡影响采光
如果居民住宅被一幢合法建筑遮挡，导致采光时间减少，不能构成采光权侵权，自然也就无所谓赔偿问题。但是，考虑到居民采光确实减少的客观事实，根据实际情况给予一定数额的补偿也是比较合理的。
这里有一个判断遮挡建筑是否构成合法遮挡的问题。笔者认为合法遮挡取决于以下几个因素：不违背法律的基本规定，遮挡后的采光时间不低于国家或当地规定的最低采光标准;建筑物的`建造是根据当地的总体规划，经过严格的设计论证与
采光分析，建筑间距符合规划规定;建造程序符合法律的规定;建成物与原规划一致，没有出现违规建造事项。
(二)居民住宅被非法建筑遮挡影响采光
实践当中居民完全可以行使排除妨碍请求权，预先请求排除该楼房遮挡阳光的危险，请求停止施工。如果房主入住以后才发现有建筑遮挡阳光，可以请求损害赔偿。这部分损失的计算可以通过计算相对市场价值的方法，即通过中介机构对房屋本应该具有的市场价值(有充足的光照)进行评估，然后再评估没有光照情况下的市场价值，这部分差价就是房主的直接损失。如果房主事先已经知道其要购买的房子在采光上得不到保证，那么根据民法意思自治的精神，他要自己承担没有光照的损失。当然这两种情况都构成采光侵权，受害人可以提出精神损害赔偿的要求。同时，笔者认为，这种非法建筑的所有人的主观恶性比较严重，建议立法引入惩罚性赔偿制度。
中建七局建筑劳务合同范本 第一四篇
发包方(简称甲方)：
承包包(简称乙方)：
按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项，经双方协商，达成如下一致意见，特订立本合同。
一、工程名称
二、工程地点
三、承包方式和内容
四、工程价格
甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量，其清包工工程价格为：____________元/m二。(不含税)
五、工程暂做价
建筑面积暂按____________平方计算，暂定总价人民币____________________，以实际竣工建筑面积决算为准。
六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。
七、进度款的拨付
一、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
二、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
三、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。
四、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。
五、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。
六、竣工验收三个月后一次性付清余款。
七、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。
八、工期
一、总工期为______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日，工期为______天。每超期一天罚款一零零零元。
九、质量标准
乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工，工程质量必须达到合格要求。
十、乙方(项目部)责任和义务
一、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后，方可施工下道工序，否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验，所有损失乙方承担。
二、分项工程完工后，甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时，乙方应及时返工，直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。
三、建筑材料的接收、验收、保管、签订。
四、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件，每月附考勤表。
十一、安全生产的文明施工
一、安全考核指标：本项目的伤亡事故率为“零”。
二、乙方在施工现场内不得随意大小便，做到文明施工，不得私自拿工地材料等，如有发现将给予该价格一零倍的罚款，情节严重的移交司法部门处理。
三、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定，要求及郓城县住建局有关规定，并随时接受有关部门的检查，在施工过程中违反质量、安全操作规程，发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担，甲方概不负责。在工地外任何事故，甲方概不负责。
四、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门，同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时，从剩余工程款中扣除)。
十二、其他事项
一、乙方应保证工人工资及时给付，甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下，如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的，甲方将根据情况向乙方收取一—五万元罚款，并将甲方垫付的工人工资，在乙方进度款中直接扣除，甲方不承担一切连带责任。
二、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。
十三、合同有效
一、双方签字盖章后生效，本协议未尽事宜，双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：法定代表人：(签字)电话：
乙方：法定代表人：(签字)电话：年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第一五篇
甲方：电话：
乙方： 电话：
根据《^v^合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议：
第一条：施工面积和合同价格：面积： ，单价为 元/平方，(决算面积按实际面积计算)，总价：
第二条：材料：环氧砂浆地坪
第三条：工程质量标准
本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于C二五，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
第四条：施工与验收
施工开始日期，甲方必须通知乙方。
开工日期 天。
甲方应在工程施工完成后三天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条：付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币元，
第六条：终则
一、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。
二、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第一六篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《^v^经济合同法》、《^v^建筑法》和国家工商行政管理局，^v^颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：
一、 工程概况
工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区五号楼
⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为六x二零)，所有侧面全算，所有内口不粉。
二、 承包价格
空口实算三六元/m二.
三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。
四、 付款方式
乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的八零%，下一部分完工后应把上一部分的二零%付清，并付本部分的八零%, 整体完工后付清。
五、 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第一七篇
甲方：
乙方：
甲、乙双方按照《^v^土地管理法》等法律法规的规定，经友好协商，现就征用乙方位于：面积为 亩的农田事宜，达成如下征地补偿协议：
一、征用土地面积，该土地面积为 亩。
二、征用土地用途，该土地用于：
三、征地补偿标准及付款方式：
１、征地补偿标准按 元＼亩的征地补偿标准计算，共计征地补偿款 万元，树木补偿款总计 元。
２、付款方式：甲方在本协议签订之日起天内，甲方将征地补偿款 万元一次性付清给乙方。
３、本协议签订后所有权归 所有，不因国家土地政策改变而改变所有权，不因 换届而改变所有权。
４、今后因新农村建设整体规划该土地征地补偿上升，将不再另行补偿，遵照本协议执行。
四、签订合同后，乙方应全力配合甲方使用该用地，如发现甲方把该土地他用或签订协议后一年内没有开工建设可以无条件收回。签订协议一年内乙方不得将土地挪作他用。
五、本协议一式五份。
六、本协议自签字之日起生效，如有争议，由双方协商后再作补充。
甲方：
乙方：
协议签订时间：（盖章）（盖章）年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第一八篇
发包方(甲方)：
劳务分包方(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。
一、工程概况
工程名称：园林景观工程工程地点：
分包范围：室外园林景观土建工程承包形式：包轻工
二、分包工程工期：年月日至年月日
三、质量标准
工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题，乙方应无条件返工并且承担相应费用。
四、乙方义务
四、一乙方应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求，施工技术交底、施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力保证按期交工，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行安全技术规程，健全安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场安全管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，安全生产。
四、二自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局。
四、三按照甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活区及施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
四、四妥善保管、合理使用甲方提供给乙方的机具、设备、周转材料等。
四、五乙方必须服从甲方现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。
五、安全施工与检查
五、一乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。
五、二甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。
五、三乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。
六、工具提供
六、一甲方向乙方提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等，乙方自备手用工具，如：大铲、皮锤、刨锛等。
六、二甲方向乙方提供住宿、生活用水和用电。
七、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付
七、一本工程项目由甲乙双方共同商议确定单价
七、二工程款支付方式：根据甲乙双方协商，甲方按乙方每月完成的工程量，支付给乙方九零%的工程进度款，二三号乙方向甲方报量，待乙方工程完工后二周内甲方支付乙方完成工程量的工程款一零零%。
七、三乙方进场后，甲方按乙方进场人数支付每人每天一五元的生活费。甲方向乙方提供每人每月三零零元零用钱。此款项拔付工程进度款时扣除。
七、四如果遇到跨年工程，甲方按乙方实际完成的.工程量，支付给乙方的工程款达到九五%。
七、五乙方不负责施工中因土方塌陷所造成的质量问题。
七、六乙方不向甲方提供发票。
八、施工变更
八、一施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应及时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。其产生的费用和工期相应调整。由于甲方原因造成停工的，甲方须安排乙方人员上班，工资根据零工执行。
九、施工验收
隐蔽工程验收合格后方可进行下一道工序。乙方应确保所完成的施工工程质量，随施工随验收检查，应符合本合同约定的质量标准。
一零、施工现场严禁带入回族、彝族等少数民族施工人员，否则造成的经济赔偿及一切后果由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
一一、合同份数：正本两份，具有筒等法律效力，甲乙双方各执一份。
发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：
甲方代表：乙方代表：
中建七局建筑劳务合同范本 第一九篇
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元(㎡、三、)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;二零零米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，____市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的五零%.工程竣工付至劳务费的七零%.办完工程结算付至劳务费的九零%.留一零%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
一.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
二.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
三.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
四.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
一.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
二.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
三.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
四.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
五.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、^v^等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
六.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
一.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
二.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
三.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
四.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：______________ 代表：______________ ________年____月____日 乙方：______________ 代表：______________ ________年____月____日 施工劳务承包合同范本 发包方：____________________________ 承包方：____________________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称：____________________________
(二)工程地点：____________________________
(三)施工面积：____________________________
第二条 承包范围 人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
一.提供食宿条件：
二.为乙方施工协调有关工作关系：
三.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
一.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
二.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
三.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
①。扣件按三%，
②。形扣按一五%，
③。钢管、钢模按包干，全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人三零元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷二五零元，现金五零元，每一零天借支一次，总额控制。
(二)每三零天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的七零%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付八零%，达不到则支付六零%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的九五%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮三零%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮一零%与乙方作结算。
第九条 安全责任 乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条 其它约定 若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。 甲方：__________________ 乙方：_________________ 负责人：________________ 委托人：_______________ 代表：__________________代表：_________________ 签约时间：________年____月____日 施工劳务承包合同 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《^v^民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元(二、三、)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;二零零米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
中建七局建筑劳务合同范本 第二零篇
甲方（女）姓名：_____________
乙方（男）姓名：______________
兹因双方情投意合，故订于________年___月__日在________举行婚礼仪式。为了能够营造一个互信、互敬、互爱、互谅、健康乐观、民主和谐的家庭氛围、美满婚姻的共识下，继续发扬恋爱时期相互欣赏、互为促进的恩爱精神，使婚后的家庭幸福美满。参照《^v^民法通则》、《婚姻法》中有关规定，双方基于平等自愿的情况下协商，共同遵守以下条款：
一、财产约定
（一）房产
甲方拥有座落于________________________房产一处，面积________平方米，为________权房，由________方式取得。
乙方拥有座落于________________________房产一处，面积________平方米，为________权房，由________方式取得。
婚后若对该房产进行处置，重置财产中如包含该部份财产价值，仍属原产权人，不视作夫妻共同财产。婚后若对该房产另行添附，其增值部份视作夫妻共同财产。
（二）动产
一、甲方拥有货币存款人民币________元。乙方拥有货币存款人民币________元。
二、婚后，货币存款不因存单到期另行转存而视作共同财产，因存款取得的利息收益仍归原存款人所有。
三、婚后双方继承或接受的赠予归各自所有，被继承人和赠予人有明示的遵照明示。
（三）贵重物品约定
甲方拥有________________________________________________________________
乙方拥有________________________________________________________________
婚后若对该部分财产变现，现金归原所有人。
（四）家庭财务
一、登记后，乙方须向甲方公开经济收入账目，不得少报、瞒报和漏报。
二、乙方方将工资卡、信用卡及现金等所有收入，交由甲方管理和支配。
三、甲方承诺在管理家庭的经济账目中，财务公开。
四、甲方保证家庭收支平衡，并有节余。
五、在单项家庭消费一零零零元以上，须告知对方，并一起商定。
二、相互忠诚义务
对方有知情权，并征得对方同意方可，若违犯视同背叛性质。
三、信任尊重
（一）双方要互为信任，不管什么时候，都要信任对方。
一、若遇事心有疑问，应抱以信任和积极的态度，及时向对方求证。对方也应用积极的态度及时回应，解释，消除疑问。
二、双方在出现任何问题时，都要抱着向前看的态度和加深感情的原则，以积极的态度化解矛盾，不出口伤人，不翻旧账，不消极。
三、在双方遇有矛盾、争执，双方要主动退让，包容。必须倾听对方的说明，解释。
四、若双方发生争吵或生气，必须当天和解，不管什么不愉快的事不能放过夜，更不应以消极的态度，引入冷战。
（二）夫妻个人守则
一、文明用语，相互尊重。一切能伤害彼此的话语请三思后再说，杜绝一切难听的骂人词语。
二、夫妻间不得有任何隐瞒，不得说谎（无论善意的还是故意的），包括与任何朋友（尤其以前的男女朋友）的联系，借贷，都应及时告知对方，以免引起误会，影响感情。
三、不得出入色情场所。（包括合法或非法之色情场所）
四、不可沉迷赌博。（包括合法或非法之赌博）
五、不可服食违禁药物。
六、不可经常性摄取过量酒精。应酬及朋友聚会适量可理解，但坚决杜绝借酒发疯。
七、夫妻间不可作出伤害彼此的行为。包括心理上、生理上，伤害之定义以双方的感觉为依据。
八、夫妻间在任何时刻，均不能失去联络。二小时内任何藉口，例如电话没电…之类原因，皆不被接纳。
九、夫妻间不能企图或意图影响各自的观点意见、以及对事物的看法。若夫妻间对事物持有不同意见，以共同协商的意见为最后依据。
一零、若因个人发展不同，导致双方不再有共同语言，非过错方可提出并让对方改进，若无改进，对方先提出警告，而后屡教不改则提出离婚。
一一、夫妻间应彼此尊重，不可勉强对方做任何非自愿去做的事。
一二、夫妻间需互相关心爱护，夫妻间有责任了解双方之喜好，并应尽其所能满足要求。
一三、吵架不当着父母、亲戚、邻居的面吵，更不能在老人和孩子面前发生争执。在公共场所给对方面子。
一四、吵架时男方不准挂电话，不管谁对谁错，只要一吵架，男方必须先轻声轻气哄女方一次，否则一旦造成严重后果，全部由男方负责。
一五、双方在家里吵架均不准一走了之，不许不带手机和关机。更不可彻夜不归。
一六、有错一方要主动道歉，无错一方在有错方道歉并补偿后要尽快原谅对方。双方都有错时要互相检讨，认识错误并道歉。
一七、男方不得与妻子或家人以外的异性有过分及不必要之亲昵举动。“过分”或“亲昵”之定义由妻子界定。
一八、夫妻双方必须尊重对方家庭成员，发生任何情况，均不得辱及对方家庭成员。
一九、女方例假期间，男方应尽量忍让，不与其计较；应该替对方的身体健康着想，双方若发生争执，男方应自觉退让。
二零、xx年过节有义务参与对方直系亲属的生日宴会等必须的活动，已促进小家大家都和和睦睦。
二一、夫妻双方承诺婚后互负贞操、忠诚义务，不得有婚外情婚外性等行为，如有一方违反者，应给付他方精神损失费用（量具体情况来定金额）。如果想和别的`男人或者女人好，必须先提出离婚。
二二、绝对不发生家庭暴力，如有一方违反或若对方因此产生了心理阴影甚至影响以后共同生活，无过错方可提出离婚，对方不可拖延。情节严重交于当地公安机关刑法处理。
二三、如任何一方发生打骂虐待老人的情况，另一方均可提出离婚。
六、责任分担
一、家务由夫负担：_________________________妻负担：____________________________
（一）采买日常用品。
（二）煮饭。
（三）洗碗。
（四）倒垃圾。
（五）清洁、整理家务。
（六）房屋之修缮。
（七）喂乳。
（八）换尿布。
（九）接送子女上下学。
（一零）其它。
双方应互相协助他方之家务工作
二、要珍惜双方的劳动，爱护刚打扫干净的房间，不乱扔东西，及时整理衣物，保持清洁。
三、家里的一般性事务由乙方决定，重大事务由双方协商决断。
四、家外的事务，由乙方出面交涉。
七、权利
一、夫妻双方有保留各自的朋友圈子（指正常社会关系的朋友）和必要的私人空间的权利。
二、夫妻双方有了解对方工作生活和心理状况的权利，有了解对方收入和花销情况的权利，双方应主动交流沟通，任何一方不得故意隐瞒和欺骗。
三、女方在怀孕、生病及哺乳期间等中有拒绝离婚的权利，男方不得提出异议。
四、夫妻双方在离婚后有探视子女的权利，在子女未满 八岁之前，任何一方不得单独替子女作出重大决定，比如更改姓名、考学、工作等需要双方协商解决。
八、义务
一、夫妻双方有义务关心、爱护对方。外出参加吃饭聚会等活动必须提前汇报，未争得对方允许，不得夜不归宿（因工作出差、调动等情况除外）。
二、尊敬对方的父母长辈，不得打骂老人，不得虐待老人，不得嫌弃老人，吵架不开心不能对父母无礼。
三、婚后夫妻双方有赡养各自父母的义务，任何一方不得阻碍对方孝敬父母且有义务协助对方孝敬父母。
四、夫妻双方负有生育子女的义务，不得以非医学理由拒绝生育。
五、夫妻双方有抚养教育子女的义务，离婚后有给予抚养费的义务。
六、夫妻一方意外亡故，另一方有赡养对方老人的义务。
九、特约事项。
婚后发现有修改和添加的必要，应及时处理。
双方正式结婚前（以办理登记手续为准）若因其中一方违反以上条约，另一方有权提出终止本协议。若有未尽事宜，可另行签订补充异议，于本协议具有同等法律效力。
本协议一式二份，未婚夫妻双方各持一份，自双方签字盖章起生效。
甲方签名：
乙方签名：
日期：_______年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第二一篇
交通事故损害赔偿的协议赔偿协议书范本
（如一个政党，为企业和企业事业组织应当是名称、地址、法定代表人）
约会之夜点，甲方对******，使乙方******受伤，在乙方***医院治疗。甲方和乙方根据的过错程度，充分协商，自愿达成协议如下：
一、甲方同意支付一次性医疗和各种个人赔偿协议书范本损害赔偿费用（或特定的补偿项目）元人民币（首都：元整）给乙方。
第二，乙方将其他问题在甲方承担相应的责任。（书面或不是，追究放弃。
三年后，乙方应追究甲方XX不再那么事情任何责任。
四、本协议一式两份，一式四份，一个，从日期签名。
甲方：乙方：
证人：
中建七局建筑劳务合同范本 第二二篇
甲方：____________________
乙方：____________________
为确保混凝土生产与运输的正常进行，甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则，协商并达成本承包合同。
一、承包范围
一.甲方三一辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆，但甲方指令性的情况除外，费用另定)。
二.甲方一辆急修车轮胎的调换和修补。
三.甲方三辆铲车轮胎的调换和修补。
二、双方责任
一.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。
二.甲方提供一定的作业场地，并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。
三.乙方负责上述机械设备的保养与维修，维修费用甲方承担。
四.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。
五.乙方轮胎工不得少于三人，实行二四小时服务，确保车辆轮胎的修理与调换。
六.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度，如乙方发生安全事故，则乙方承担全部责任及经济损失。
七.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求，服从甲方的管理，接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。
八.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时，必须查看轮胎是否完好，从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎，驾驶员必须协同轮胎工共同调换。
三、违约责任
一.乙方自承包之日起，除不可抗力的原因外，双方均不得中途违约，如发生违约，则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。
二.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过一小时，扣除乙方承包费五零元/次;超过二小时，扣除乙方承包费一零零元/次;如发生三次以上的，甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。
三.乙方须根据甲方文明生产要求，做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格，由甲方开具整改通知书限令整改，并扣除乙方承包费一零零元;若当月发生二次及以上类似情况的，扣除乙方承包费二零零元/次。
四.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作，从而导致轮胎报废责任无法认定的，由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。
五.本合同未尽事宜，经甲乙双方共同协商，做出补充规定，补充合同与本合同具有同等的法律效力。
四、合同期限
本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(章)： _________
经办人：______________
乙方(章)：__________
经办人：______________
签约日期：____________
中建七局建筑劳务合同范本 第二三篇
甲方：（以下称甲方）
乙方：（以下称乙方）
为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：
一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、^v^、省政府、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。
二、甲方提供电源，乙方负责安装合格的配电箱（带电表），安装完成后请甲方验收合格后方可使用。配电箱以下的安全维护，乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员，乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底。所有作业人员均应按交底和部颁JCJ四六—八八、JCJ五九—九九标准进行操作并执行甲方用电管理规定。
二、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员，应书面向甲方申请用电监管，无证人员不得从事临电操作。
三、乙方必须服从甲方用电管理，乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。
四、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接;并应遵守下列规定：
l、乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱（柜）内接线，必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。
五、施工现场的临时用电系统由甲方负贡统一管理和协调，乙方施工人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。确因工程需要，应向甲方提出书面申请，甲方应视实际需要及时给子书面答复。
六、乙方负责
七、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
负责人（签字）： 负责人（签字）：
日期： 日期：
中建七局建筑劳务合同范本 第二四篇
甲方：___________________(以下简称甲方)
乙方：___________________(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为_____________工程，地点在__________________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，该_______工程按_______元/(m二、m三、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
中建七局建筑劳务合同范本 第二五篇
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包量：“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
四、工程质量要求：主体结构优良
五、工期要求：严格按甲方要求的工期执行
六、劳务费单价：平方米单价三零零元人民币
七、工程类别：框剪结构
二、工程承包方式与范围
一、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大
中建七局建筑劳务合同范本 第二六篇
乙方：东风精密轴承有限公司
为明确供电企业（简称甲方）和自备电源用电客户（简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、合理、有序地供电和用电，根据国家^v^《加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》（电监安全〔二零xx〕四三号）、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》及等相关法规的规定，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。
一、供电方式、安装地点及产权分界
一、甲方从主供电源 、备用电源 。
二、乙方自备电源容量： 千瓦,安装地点： 。
三、甲方与乙方的产权分界点按照《供用电合同》约定执行。
二、 自备电源安全运行管理责任
一、甲方应当按照双方《供用电合同》的约定，持续地向乙方提供合格的电源。
二、乙方的低压自备电源应采用双投刀闸切换电源，也可采用电气闭锁，但切换电源时，不允许有合环和并列的可能。
三、乙方的高压自备电源，电源侧的断路器，应尽量采用机械联锁装置，如开关柜距离过远，可采用电气闭锁，但应保证任何情况下，只有一路电源投入运行，而无误并列、误合环的可能；在进户终端杆装置隔离刀闸，该刀闸操作权属供电方。
四、双电源投入运行时，必须先做核相检查以防非同相并列；乙方在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、配电室（箱）主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。
五、不允许高低压双电源并列运行的，必须在电源开关或刀闸上装设可靠的联锁装置。
六、经甲方调度部门同意二回高压电源同时向乙方供电，其变压器低压侧应各自分开线路供电，严禁合环运行；同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电源。
中建七局建筑劳务合同范本 第二七篇
甲方:
乙方:
为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《^v^安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。
一、甲方的权利、责任和义务
一．贯彻落实国家施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。
二．负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的二级分配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。
四．向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
五．按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。
二、乙方的权利、责任和义务
一、严格执行国家用电的`有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
二、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
三、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。
四、在使用电气设备时必须穿戴好防触电防护用品；所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。
五、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。
三、双方有关未尽事宜补充条款
乙方在甲方现场施工期间必须遵守现场劳动纪律，服从甲方的安全文明施工规范。
本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程完工终止。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第二八篇
甲方（男）：
乙方（女）：
无论天山之巅、还是海上瀛洲只要你需要我、我都会跋山涉水赶到你身边！我会在你无助时，给你力量；我会在你伤心时，给你依靠；我会在你失败时，给你鼓励。我用我的整个生命来爱你，所以我们一定要好好的！
一、无论发生什么事情，都要一起面对，一起承担，一起克服。
二、彼此都要克制下自己的脾气，别让情绪影响彼此的感情。
三、不管未来的路有多难走，我们都要同舟共济，()一起去拼未来。
四、你一定要健健康康的，为了我，也一定要健康快乐的生活。
五、无论发生什么事都不许瞒我，要让我和你一起面对和承受。
六、我们都要坚定自己的心，不要受世俗的干扰，要抵挡住诱惑。
七、当彼此犯错时，耐心的告诉对方，劝说对方改正，但不要争吵。
八、要奔着我们俩的梦想而努力，一个家，有你，有我，有两个宝宝。
九、把每一次争吵当作调味剂，把每一次磨难当作垫脚石，这样，我们的感情
磨合到一定程度后，我们便无什么障碍可言啦。
一零、除了彼此、对任何人都很不屑、一定努力要让彼此在一起！
本协议从即日起开始生效，履行期限为一辈子！
签下本协议后，双方必须要做到：生不离、死不弃！
甲方：
乙方：
中建七局建筑劳务合同范本 第二九篇
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》和《^v^建筑法》等相关法律规定，甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则，结合本工程的实际情况，通过充分友好磋商，签订以下劳务承包施工合同，双方应当共同遵照执行。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、结构形式：砖混结构
四、建筑层次：
五、建筑面积暂定： 平方米，另加顶层阁楼 平方米，最后按实际面积结算。
六、二层每平方米单价一四五元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。
第二条 承包方式
本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具，包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。
第三条 承包范围
一、二层主体工程及屋顶阁楼，不包括水电安装。乙方必须按图施工，需要变更图纸的，须经双方协商确认后方可施工，增加施工内容及面积须经甲方签字认可。
第四条 工期
工程期限 天，含雨雪天气。开工日期： 年 月 日。具体开工日期遵发包方通知。因甲方材料供应不及时造成工期延误的，工期顺延。
第五条 质量要求
乙方必须按国家规定的施工工艺及要求进行施工。红砖、混凝土须按时湿水，水泥砂子配比适当，浇捣砼振捣必须实心实意，墙面平整，外墙面砖必须外观舒适美观，勾缝大小均匀、平直，并有光泽。因质量不符合要求返工造成甲方材料损失，由乙方承担赔偿责任，增加的施工费及人工工资由乙方自行承担。甲方不安排工程监理人员，但将不定期进行质量检查，对明显不合格的地方将要求乙方整改，乙方必须无条件整改。
第六条 安全文明施工
一、乙方应当对其聘请的农民工进行安全生产教育，杜绝安全事故的发生。
二、严格遵守操作规程，不准违章作业、盲目蛮干。
三、脚手架搭设应当规范、劳固、稳定，要有足够的承受力，不变形，不倾斜。
四、施工人员进入施工场地应当佩戴安全帽及其它安全防范工具。
五、因违反安全操作规程出现的人身伤亡事故造成的损失由乙方承担。工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理。
六、材料推放整齐，每天下班前清理现场，盖好水泥，杜绝浪费材料的现象。
第七条 双方职责
甲方职责
一、甲方负责提供二套图纸。
二、甲方负责水、电、路三通，提供必要的施工条件。
三、甲方负责协调村、组及周边邻居关系。
四、甲方负责保证原材料及时供应。
五、甲方保证按时支付工程款。
乙方职责
一、乙方应提前一个星期呈报材料使用计划。
二、乙方在保证工程质量的前提下尽可能节约材料。
三、乙方保证按期施工，因工期延误造成甲方经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
第八条 付款方式及期限
乙方进场，甲方预付每层壹万元，以后主体完工后支付至工程的款的八零%，剩余二零%工程款作为工程质量保证金，一年后支付给乙方。
第九条 违约责任
一、合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成损失的，由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
二、未办理验收手续，甲方提前居住、使用房屋而造成的损失由甲方承担。
三、因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知对方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
四、因乙方过错，使工程质量达不到约定的标准，由乙方负责修理，工期不顺延。
五、由于乙方人为损坏预制板、梯级小件等造成安全事故由乙方负责，如因预制板、小件等质量不合格造成的安全事故由甲方负责。
第十条 合同争议的解决
本合同履行过程中发生争议，双方尽量协商解决;协商不成，双方均可向合同履行地人民法院提起诉沧桑。
第十一条 附则
一、本合同经双方签字(捺印)后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，双方各持一份。
甲方签名： 乙方签名：
身份证号： 身份证号：
年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第三零篇
甲方（以下简称甲方）：
乙方（以下简称乙方）：
监督方：
见证方：
一、甲方的权利义务
一、 监督本村用电安全状况，发现问题及时通知乙方，制止用户私自违章作业。
二、 检查用电户用电安全操作规程，有权制止非法操作、违章操作。
三、 协助乙方做好用电安全教育。
四、 协助乙方监督检查用电作业和用电施工现场安全技术措施的落实。经乙方检查发现的安全隐患，在下达整改通知书后由甲方负责督促及时处理，否则由此引发的一切事故责任由甲方承担。
五、 关于用电作业环境，提供必要的用电安全作业条件。
六、 协助乙方定期召开用电安全工作会议，对用电户进行用电安全教育培训。
二、乙方权利义务
一、乙方应严格遵守国家农电安全规定及有关劳动保护法规各项安全管理制度，对辖区内用电户及人员做好用电安全教育，安全技术交底。
二、根据辖区情况制定用电安全方案和事故应急救援预案，并征得监督方同意。
三、乙方应熟知《农村安全用电规程》、《农村低压电气安全工作规程》、《农村低压电力技术规程》，经考试合格后持证上岗。
四、定期参加安全培训及安全考核；
五、负责辖区内电力设施的巡视检查、维护检修、安装验收，保证设备安全运行；
六、贯彻执行电力公司的各种安全用电管理办法，加强对村配变台区一级剩余电流动作保护器(漏电保护器)和农户家用漏电保护器的定期检查（包括二级、三级保护），保证各级漏电保护器的安装率、投运率和动作率达到有关规定要求；
七、进行农村安全用电知识的宣传和普及工作，不断提高用户的安全用电意识，防止发生人身触电事故，若因乙方管理疏忽，工作失职发生的人身触电事故与甲方无关；
八、依靠《电力法》、《电力设施保护条例》等有关法律、法规，加强对电力设施的保护。
三、其它
此协议一式四份，甲方、乙方、监督方、见证方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
监督方（盖章）：见证方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
年月日
中建七局建筑劳务合同范本 第三一篇
甲方:
乙方:
为了保证污水深度处理厂项目施工现场、办公区域、生活区域安全用电,避免用电安全事故的发生，甲方特制定如下安全用电条例，以供乙方用电时遵守执行。
一.施工现场安全用电条例
严格执行电气作业人员持证上岗制度
严格执行“三级配电二级保护”的用电安全规范。施工现场必须采用TN-S接零系统“即三相五线制”一定要落实到位。严格执行(一机、一闸、一漏、一箱)“四个一”规定。不符合用电安全规范、规定时，乙方不得擅自用电。
发现电线断落在地上，不能直接用手去拣。派人看守，不让人、车靠近，特别是高压导线断落在地上时，应远离其八米范围以外。通知电工或供电部门处理。
对规定使用接地的用电机具的金属外壳要做好接地保护，不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线；不要随意将三眼插头改为两眼插头。
不要乱拉乱接电线,不私自或让无资质的人员铺设电线和接装用电设备，安装、电动工具。
在更换熔断丝、拆修用电设备、用电机具、电动工具或移动用电机具设备时必须切断电源，不要冒险带电操作。
雷雨天在施工作业区人行走，不要用手触电杆及电杆拉线，以防触电。
发现用电设备、用电机具、电动工具冒烟或闻到异味时，要迅速切断电源进行检查。
漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所，要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。
二.生活区安全用电条例
超负荷用电，如用电负荷超过规定容量，应到用电管理部门申请增容；空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。
要选用合格的电器，不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。
不准靠近或接触任何有电家电的带电部分，特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分，以免被电击伤。
要选用与电线负荷相适应的熔断丝，不要任意加粗熔断丝，严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。
不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。
要将电视机室外天线安装得牢固可靠，不要高出附近的避雷针或靠近高压线。
晒衣架要与电力线保持安全距离，不要将晒衣竿搁在电线上。电加热设备上不能烘烤衣物
电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时，应立即找电工修好，否则不准使用。
三.临时安全用电条例
临时用电的施工组织设计
临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在五零kW及五零kW以上者，应编制临时用电施工组织设计。
临时用电设备在五台以下和设备总容量在五零kw以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括：
临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。
临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。
变更临时用电施工组织设计时必须履行第条规定手续，并补充有关图纸资料。
专业人员
三..安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
各类用电人员应做到：
掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；
使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，使用电工专用工具，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；
停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，封挂标志牌。
负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；
搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
临时用电工程的定期检查时间：施工现场每月一次；检查时，应复查接地电阻值。
检查工作应按分部、分项工程进行，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。
焊接机械
焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于五m，进线处必须设置防护罩。
使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。
焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于三零m。
手持式电动工具
一般场所使用手持式电动工具时，应装设额定动作电流不大于一五mA，额定漏电动作时间小于的漏电保护器。
露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，使用手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。
手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。
手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。
临时照明器的选择应按下列环境条件确定：
正常湿度时，选用开启式照明器；
在潮湿或特别潮湿的场所，选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器；
含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，采用防尘型照明器；
对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明器；
在振动较大的场所，选用防振型照明器；
对有酸碱等强腐蚀的场所，采用耐酸碱型照明器。
一般场所宜选用额定电压为二二零V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器：
在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于二四V。
在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于一二V。
使用行灯应符合下列要求：
电源电压不超过三六V；
灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿；
灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；
中建七局建筑劳务合同范本 第三二篇
一、总则
为确保工程建设的顺利进行，达到优质、高效、安全、文明施工的目的。
经（甲方）：
（乙方）：
以方共同研究协议，并根据公司有关规定，现签订安全生产管理责任协议书。它作为正式合同文本，与作业队劳务协议具有同样约束力，双方都必须严格遵守。
二、安全和文明施工管理目标
一、无重伤以上的`任何事故（含重伤），重伤事故为零。
二、杜绝重大机械设备事故。
三、轻伤事故控制在三%以内，争取无事故。
四、在施工过程中不断改善并创造安全文明施工条件和作业环境，争创市安全文明施工标化工程。
三、甲方责任：
一、及时传达贯彻国家和地方文件安全生产工作的要求，部署安全生产任务，制订安全方面的各项措施。
二、定期开展安全检查与召开安全例会，认真开展和组织务各项活动；
三、负责对进入新工号作业的人员现场级安全教育和安全考试及建档工作。
四、负责对新进场的临时工，公司级和现场级安全教育及安全考试工作，并按规定建立临时工档案。
五、及时履行分部分项安全技术交底，并做好对物种作业人员的验证登记手续。
六、对作业承包队各种违章违纪作为，公司和项目部将按有关条款分别给予罚款。
七、凡是为公司创信誉，被评为优秀作业承包队的，根据有关规定，分别给予奖励。
八、当乙方出现安全文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整改，直至清退。
四、乙方责任
一、定期开展安全日活动，安全检查活动；并及时做好记录。
二、必须履行每天班前安全交底的班会活动，并每人亲自签字。
三、做好临时工班组级安全教育培训工作。
四、必须做到杜绝违章指挥作业行为，督促职工正确使用好蓉用品，确实做到“三不伤害”。
五、及时完整地做好班组安全管理资料。
六、及时做到在施工过程中生产的“四口”“五临边”的安全防护工作。
七、对任何人提出的不安全因素和行为必须及时整改和停止作业。
五、考核与奖罚
作业队每月的安全文明业绩由质安科负责牵头，各科室参加考核，评出优良、合格、不合格等级，对优良作业队予以适当奖励，奖金为二零xx元，对不合格作业队予以罚款，罚款不三零零零元，每次根据全年月度考核情况，综合评定，由项目部决定奖罚兑现。
六、本协议书一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲 方：xxxx
乙 方：xxx
中建七局建筑劳务合同范本 第三三篇
协议编号：
甲方：广西展弘投资有限公司
乙方：;身份证号码：
丙方：管委会
第一条乙方的声明：
(一)乙方是桂平市金田镇莫龙村的村民;乙方是其家庭的等人)，乙方有权与甲方丙方签订本协议、并且有权领取各项地上物的所有补偿款。
第二条补偿标准：
按国家青苗补偿条例：竹子单价补偿为贰元一棵。
第三条乙方应计补偿款：
青苗补偿款合计(小写)：￥二零xx元(大写)：人民币贰千元整。
第四条支付补偿款的方式及时间：
甲乙丙三方共同对甲方建设用地范围内应进行补偿的内容和情况代表(其所代表的家庭成员包括：进行核实并予以公示;如果公示之后无人对乙方的权利人身份、乙方的家庭代表身份、补偿的数量、补偿的金额、乙方与甲方签订本协议的权利、乙方领取补偿款的权利等事项提出异议，则甲方将根据本协议约定的补偿金额，自本协议签订之日起一日内，一次性支付给乙方。
第五条丙方的见证：
丙方作为本协议的见证方，对乙方的合法村民身份、被补偿地上物的所有权人之代表身份以及补偿标准、数量、补偿金额发放等相关事宜，给予见证、监督和证明。
第六条其他条款：
(一)本协议如发生争议，甲乙丙三方应通过友好协商解决;协商不成可以向当地人民法院起诉。
(二)本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方协商一致之后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
各方于二零xx年八月三一日，于桂平市污水厂项目部签订本协议书。
甲方(盖章)：乙方(签名)：
代表人签字：乙方电话：
丙方(见证方盖章)：
代表人签字：
中建七局建筑劳务合同范本 第三四篇
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据甲方承建建设单位和砌体、构造柱等分包工程需要，为了确保工程质量、保证工程进度，做到文明施工、安全生产。甲方决定将该工程的植筋工程分包给乙方，为了更好地加强协作、相互配合，明确双方责任、权利。顺利完成本合同规定的施工任务。依照《^v^合同法》、《人华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就本植筋工程分包施工事宜达成一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程结构形式：
四、工程建筑面积：
二、工程分包范围及分包方式
分包范围：构造柱、墙拉筋、过梁等构造植筋
分包方式：
三、业主及图纸要求使用的材料名称、产地、规范要求、技术要求。
四、分包合同价款及结算方式
该单价为包干价，已包含材料费（主材及辅材除钢筋外）、人工费、管理费、保险、利润、税金等施工所需的所有费用，以及完成工程所需的工具、用具、机构等费用。
（二）合同总金额
人民币
（三）结算方式
乙方所承担的植筋任务施工完成，经建设单位、监理单位、质监站及甲方验收合格后，按乙方实院完成的工程量收方结算，由乙方向甲方提交结算书，经甲方审核同意后，方能作为工程款支付依据。
五、工期
开工日期：本分包工程定于
竣工日期：本分包定于年月日竣工。
合同工期总日历天数为：
乙方必须按照甲方安排的施工进度计划安排施工作业，听从甲方指挥，保证不影响甲方其它工程的施工，若因乙方原因达不到甲方工期要求，每拖延一天，乙方按元/天赔偿甲方的工期经济损失。若因甲方原因，不可抗力因素等影响的工期，则相应顺延。
六、质量要求
本分包工程质量标准双方约定为：施工过程中抽检合格，并做拉拔实验合格为准。
七、安全要求
乙方必须组织所有施工人员接受项目部的入场教育和分部分项工程安全技术交底，交底后并签字确认，否则发生任何安全事故由乙方完全负责。做到正确使用“安全三宝”，杜绝伤亡事故，如乙方原因造成伤亡事故，由此产生的一切责任（含经济赔偿）由乙方承担。乙方违反安全操作规程的按“安全技术交底规定处罚”。如发现三次以上违规，经教育帮助仍不改正，则按违规人次给予元/人次的处罚，多次违规当事人经教育不改者将被请出施工现场。乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》。
八、甲方权利和责任
一、负责施工安排、进度控制、质量检查验收。
二、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。
三、甲方负责支付拉拔实验合格检测费。
四、提供二二零伏电源到各操作楼层。
五、负责定位放线确定植筋位置。
六、按各部位的需要制作成型的钢筋。
九、乙方权利和责任
一、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全生产、文明施工。
二、乙方负责植筋施工的材料、机具、要工的组织管理和作业。
三、乙方必须按照设计要求、施工规范、验收标准、施工工艺进行施工。乙方必须提供施工资质，技术及相关资料。提供材质合格证明文件和相关质量验收合格资料。如质量不合格，乙方返工至验收合格，造成的一切损失由乙方承担。如乙方返工后质量仍不合格，甲方有权解除本合同，剩余工程款不予支付，另请施工队伍返工，返工费用及甲方损失由乙方承担。
四、若按规定抽检不合格，检验费用由乙方承担。
五、服从甲方有关工程进度、总平面布置、现场施工管理的统筹安排，按甲方认可的施工进度计划控制工程进度，确保本工程按期完成。
六、必须按操作规程施工，严禁违章作业，否则若发生安全事故，由乙方自行承担，费用自理。
七、乙方必须按照国家有关法律法规、国家标准《质量管理体系要求》GB/一九零零一-二零零零、《环境管理体系规范及使用指南》GB/T二四零零一-二零零四、《职业健康安全管理体系规范》GB/T二零零八-二零零一和质量、环境和职业健康安全管理工作，并接受甲方监督检查。
十、付款方式
一、按工程进度和完成量按结算，次月付款。
二、余款在工程完工后
三、工程款以xxx结算
十一、争议解决的方式
本合同未尽事宜，双方协商解决。凡因本合同产生或与配合有关的任何争议，均应提交成都仲裁委员会，并按照该委员会的现有仲裁规定仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。
十二、合同的生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同经双方签字盖章后生效，款项结清后本合同自动解除。本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
年 月 日 年 月 日
中建七局建筑劳务合同范本 第三五篇
甲方：
法定代表人:
住所地:
乙方：
法定代表人:
住所地:
为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。
一、办理用电申请
乙电方要写出用电申请（其中包括电压等级、容量和用电地址），经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。
二、用电设施维护管理责任
一、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理；分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。
中建七局建筑劳务合同范本 第三六篇
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
合肥新桥国际机场建设工地有一二KM施工专用通道，该施工通道于二零xx年八月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期，是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时一零月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了一二KM施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。
甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则，在指挥部工程组九六号文的精神下，甲方将道路维修工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、合同总价款：（暂定）金额：元（大写：元整），实际总价款以发生维修工程计量为准。
四、工程工期：本工程中建五局工程结束日竣工。
五、工程质量：合格
二、甲方责任
一、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等；
二、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
一、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
二、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
一、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。
二、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。
五、工程款及结算
一、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价（二零xx）进行计算，施工内容按照厂拌人铺厚度二五CM五%水稳材料，按一八四/方计价（含直接费、措施费和规费税金）。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。
二、工程竣工现场验收后，当月要付清本月工程计量款*九零%
六、违约责任
一、甲方责任：
⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
二、乙方责任：
⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
七、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区零二标工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第三七篇
甲 方（全称）：
乙 方（全称）：
依据《^v^合同法》、^v^《建筑安装工程总分包实施办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：土丹路改建工程（B）合同段
二、工程地点：四川省古蔺县
三、工程内容：道路上部结构施工
四、分包工程范围：丹路改建工程（B）合同段水稳层及水泥混凝土路面
五、分包工程期限：开工日期 _____年_____ 月
竣工日期 _____年 _____月
合同工期总日历天数_____ 天
二、双方共同遵守的基本原则
甲方承建的土丹路改建工程（B）合同段，按上述条款中第一条中第三、四、五款的内容，现委托乙方采取包工、机械、设备、工程质量、安全施工及安全设施和防护等大包干方式进行施工。在施工过程中至竣工投产、保修期满为止，双方必须遵守以下原则：
一.本合同中尚未涉及的条款内容按与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的相应条款执行。
二.工程预付款、工程进度款、质量保修金的支付均按与建设单位签订的《建设工程施工合同》中相应条款执行。
三.乙方进驻施工现场的管理人员、技术人员、作业人员必须服从建设单位及监理单位相关人员的意见和安排，处理好施工单位与建设单位及监理单位的工作关系，做到让用户满意、监理放心、建设单位认可的合格工程。
四.乙方在施工过程中要对质量管理、安全管理常抓不懈，避免一切质量事故和安全事故的发生，特别是伤人、亡人事故。
三、双方一般权利与义务
一.甲方管理人员：
姓名： 职务
姓名： 职务
乙方管理人员：
姓名： 职务
姓名： 职务
二.甲方权利与义务
（一）负责对施工现场的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的协调、监督与管理。
（二）负责监督本工程的周、月进度计划、并对已完工质量进行审核、申报预结算、预算外经济签证办理、申请拨付工程进度款等工作。
（三）负责监督乙方对工人工资和农民工工资及时发放等工作。
（四）负责监督施工中存在的工程质量、安全隐患、进场材料、设备的质量达标等诸多问题。
（五）负责及时发现与协调施工过程中，各专业施工人员、材料、机械设备的不足现象、并要求乙方及时解决，以满足正常施工需要。
三.乙方权利与义务
（一）必须服从建设单位、监理单位和甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守发包人现场的各项管理及规章制度，做到文明施工，安全施工。
（二）必须确保进场施工人员的技术素质，特殊工种要持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及项目管理人员和主要工种的作业人员，更不得转包或分包本工程项目，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。否则，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍施工，所完成工程量为零。
（三）必须安排有职称的各专业管理人员，负责对本工程项目的施工管理，人员及机械设备和材料调配，技术安全，工程质量等工作。并对特殊施工工序和关键部位严格管理，做到严细认真，满足设计要求，达到质量标准。
（五）严格按照施工图纸与设计变更施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设单位、业主、监理单位及甲方管理人员的监督与协调，对工程质量全面负责并达到优良标准。
（六）必须强化进场施工人员的安全生产教育，施工前必须进行安全教育，建立健全安全管理组织机构，设置专职安全员，施工中要有防护措施，对施工中造成的安全事故及人员伤亡由乙方自行负责。严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。在施工过程中，乙方引违反消防条例和法规造成的火灾及其他安全事故，由乙方承担全部责任。
（七）乙方必须保证充足的施工人员及技术力量和机械设备，做到人员稳定，工作效率高，否则因此而造成的延误工期，工程质量不合格等问题，均由乙方承担。乙方及其施工人员必须严格遵守、执行建设单位及监理单位和甲方制度的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重影响发包人声誉的，甲方可责令承包人退出施工现场，甲方可另行安排施工队伍，剩余工程款将不再支付。同时乙方应对此给甲方造成的损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行承担。
（八）本工程竣工并移交业主投产使用，保修期满前，乙方应保证甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员和供应商引起之诉讼、控告、索赔责任及发生之相关费用。
（九）违约责任：乙方不按上述约定，造成的一切损失由承包人自行承担。
四、工程价款的支付与工程结算
一.本工程中标价格贰仟捌佰玖拾陆万零捌佰陆拾贰元（元）。
二.工程价款结算的要求和时间：执行建设单位所规定的结算时间。每月二五日按工程已完形象进度，乙方向建设单位及甲方提供已完工程量结算书，工程竣工后三十天内乙方提供完整的工程结算书。
三、工程取费标准：甲方收取管理费为工程中标价的，()在业主拨款时甲方派一名财务人员到达通辽负责办理相应手续，乙方应提供前一-二天通知甲方作出相应的准备，财务人员工资按六零零零元∕月，期限为乙方正式开工后至工程竣工（如不能按月开支，甲方有权在工程款中扣除），差旅费由乙方负责。
四、管理费分两次收取，第一次业主拨款时收取五零%，在第四次业主拨款时收取另五零%，此款由甲方财务人员自动在工程款中扣除。不需再通知乙方。
五、资金管理：在通辽设立一个工程款专用账户，业主将工程款拨付后，甲方在拨款中自动扣除本合同规定的费用。在扣除其费用后，将剩余的工程款在三日内全额拨付给乙方账户，以便施工使用。甲方不得将工程款拨付到未经乙方同意的其他账户，如甲方将资金转到其他账户，由甲方负全责（如果甲方不及时拨付到乙方的账户导致乙方的一切经济损失由甲方负全责）。
六、乙方必须专款专用，若乙方因挪用工程款，给工程造成的损失及不良后果由乙方承担一切责任。
五、材料、设备供应
一、材料设备供应范围
执行总承包合同中的建设单位要求及约定。除建设单位要求的甲供材料外，其余材料、设备均由乙方自行采购，其价格，质量要求执行总承包合同。进场材料和设备须经建设单位、监理单位，有关专业人员检验合格后方可使用在工程上。如因材料质量不合格所造成的一切经济损失均由乙方负责。
二、材料设备供应责任及结算方式
若乙方自行采购的材料设备供应不及时所造成的工程延误，一切责任由乙方承担。乙方在施工中因管理不严，用料浪费及不合理、超出限额部分均由乙方自行承担。
六、工程质量
一、本工程质量须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，满足施工图要求和达到总承包合同的规定标准，双方约定为满足建设单位的质量有求。如达不到约定的质量等级时，违约责任确定如下：工程质量达不到约定标准，乙方无偿负责返修，直至达到标准，并承担全部费用。由乙方原因所造成工程质量事故，应由乙方赔偿全部损失费用，并无条件及时抢修，视事故情况对乙方进行处罚。
二、违约责任：执行总承包合同。
七、竣工验收与质量保修金
一、乙方向建设单位、监理单位、甲方提供竣工资料和竣工验收报考时间按照建设方要求：确定工程竣工验收时间按照建设方要求：隐蔽工程验收、工程中间交接验收等必须在施工过程中及时同步进行，相关资料要及时、准确，相关人员必须认可签字盖章。
二、业主质量保修金为建设单位的要求。保修期满，且无质量问题可一次性支付。如在保修期内出现质量问题。乙方应及时组织维修直至达到质量要求。若在保修期内。如果通知甲方甲方通知乙方，三日内乙方不能到达施工现场进行修复，甲方有权从质保金中直接支付给维修方。
八、补充条款
一、本合同是在总承包合同的基础上双方协商签订，尚未说明的相关事宜均均按承包合同执行。
二、乙方应及时支付现场施工人员的人工费，特别是农民工工资要按时支付，不得拖延，甲方有权对农民工工资进行监督管理，必要时将查看工资发放表，直至在拨付工程款时预留工资费用实行联合发放，确保农民工队伍稳定。如因乙方支付不及时或托欠工资所导致的施工人员消极怠工，出工不出力，集体上访闹事所产生的一切后果由乙方自行负责，若因此对工程造成重大经济损失，乙方将无条件赔偿。
三、已完工程成品保护及特殊要求和全部费用均由乙方承担。
四、乙方要按标准提供完整的交工资料，组卷成册，并与工程同步。
五、如乙方需甲方对本工程进行结算工作时，收取乙方工程造价的结算费用：如乙方对本工程进行结算工作，但需发包人配合时，收取乙方工程造价的结算费用。
六、乙方必须保证工程资金的专款专用，不得擅自挪用。因乙方挪用工程资金导致工程不能如期完成，造成的一切后果由乙方承担全部责任。
七、税金及各种应上缴的规费（三险一金）和各种保险费用均由乙方承担。
八、如乙方需要甲方必须提供大庆市税务局开据的（外出施工证明），按甲方企业所在地大庆税务局规定必须征收的企业所得税标准收取，此费用由乙方负责缴纳。
九、甲方不定期派管理人员到现场检查施工，所有差旅费均由乙方承担。
一零、乙方在施工过程中不得以甲方名义签订任何分包合同、材料供应合同、机械设备租赁合同等，如出现经济纠纷与甲方无关，由乙方自行负责。
一一、本合同双方在履约过程中发生争议，应协商解决。协商不一致可向甲方企业所在地人民法院提起诉讼。
一二、本合同一式三份，正本三份甲乙双方及担保方各执一份。
一三、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工，保修期满，质保金付清之日起终止。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
担保方：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
中建七局建筑劳务合同范本 第三八篇
工程承包人(施工总承包人)：(甲方)
劳务分包人：(乙方)
依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
建筑面积：
二、分包工作限期：年月年日
三、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。
四、承包方式：承包范围及承包单价
a)承包方式：清包人工费
b)承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。
c)本工程单价为/m二(按工程实际建筑面积计算)。
五、标准范围
除工程合同外另有约定：
a) 如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。
b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。
C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担
六、文明施工及安全责任
劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。
七、工具使用与材料管理
劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。
八、工期及付款方式
本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的七零%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的八零%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的九五%，余款等工程竣工验收后一次性付清。
九、其他
施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。
一零、本合同一式三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
中建七局建筑劳务合同范本 第三九篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、 工程名称与地点：
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、 承包方式与要求：
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容：
经双方协商，该 工程按 元/(m二、m三、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理;二零零米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
中建七局建筑劳务合同范本 第四零篇
甲方：马宗果家属()
乙方：溧阳申菱电梯工程有限公司
丙方：
一、丧葬事宜：甲方负责处理死者丧葬的全部事宜(从太平间起到死者安葬完毕为止)。
二、补偿金额：
一、太平间尸体存放及相关费用五四零零元(伍仟肆佰元整)；火化及骨灰盒费用三零八零元；运尸费二三零零元(从神木县医院太平间到榆林殡仪馆)。
二、丧葬费：员工所在单位平均工资三个月的补助(三个月*一八七六元/月=五六二八元)。
三、一次性困难补助费：员工所在单位平均工资一二个月的补助(一二月*一八七六元/月=二二五一二元)。
四、家属来回车费补贴：一零五八零元(壹万零伍佰捌拾元整)。
五、家属电话费补贴：五零零元(伍佰元整)。
六、发放未领月工资，金额为：
三、乙方已代付全部医院费用、安排家属宾馆食宿费用，该款由乙方全部承担(如甲方违反本协议，乙方有保留追讨之权利)。
四、付款方式：乙方一次性支付给甲方现金元。
五、违约责任：一、乙方迟延付款的，甲方有权要求乙方一次性支付余款，并有权要求乙方按照银行同期贷款利息的两倍支付利息。
二、因任何一方违约而导致诉讼、仲裁或申请强制执行的，应当向对方支付实现债权的费用，包括但不限于调查取证费、交通、通讯费、误工费、公证费、律师费。
六、见证条款：丙方见证双方全面实际地履行补偿协议
七、甲方负责补偿款项合理分配，如由此引发争议，概由甲方负责，与乙方无关。
八、协议签订执行后，双方再无其他任何争议，任何一方不得反悔，不得以任何理由就马宗果非因工死亡事件对乙方提起诉讼、仲裁，如甲方
跟非乙方提起诉讼、仲裁，乙方会积极配合甲方进行诉讼、仲裁。
九、本协议一式陆份，甲乙丙双方各执贰份。
甲方(签名及手印)：乙方(签名及手印)：
丙方(签名及手印)：
__________年_______月________日
中建七局建筑劳务合同范本 第四一篇
发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及公司《工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：
从二零___年__月__日起至二零___年__月__日止。
三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式：
一、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。
五、乙方的职责
一、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
一、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
二、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的五零进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：____乙方：____
甲方代表：____乙方代表：____
二零___年__月__日 二零___年__月__日
中建七局建筑劳务合同范本 第四二篇
甲方：XXX有限公司（简称甲方） 乙方：XXX有限公司（简称乙方）
第一条：合同价款
一、工程量约，织物面料颜色为
二合同综合单价：
三、 合同暂定价款：
四、 合同价款包括外遮阳帘系统制作、组装、运输、安装、企业管理费、利润、成品
保护费、加工调试费、设计费、正常保修费以及所有一切风险、责任和义务的费用。
第二条：工期
本外遮阳系统的制作和安装于按照甲方要求完工。
第三条：结算方式
一、 付款条件
预付款：合同价的三零%，节能验收合格后付至总价的九五%，竣工验收后壹年付清全款。
二、 面积结算
一、 工程量计算规则：外遮帘的面积测量不以窗户面积为准，以产品最高处到最低处为高度，以端板罩壳最左侧到最右侧为宽度，两者相乘为实际面积。
二、 施工中如发生增减工作，结算时按实际发生数量乘合同单价结算。
第四条：标的物所有权自工程节能验收后时起转移，但甲方未按照合同履行付款义务
的标的物所有权属于乙方所有。
第五条：交货方、地点：由乙方将货物运送到甲方指点安装地点完成交货，交货地点：
施工现场。
第六条：运输方式及到达站和费用负担：由乙方承担货物运输。
第七条：甲、乙双方责任
甲方责任：
a． 甲方配合乙方现场尺寸的丈量及现场遮阳卷帘的安装方式：
b． 甲方负责乙方需要时对现场各方的协调工作。
乙方责任：
a. 乙方根据图纸节能设计要求，订货、加工、生产、运输、材料、安装，并通过市
主管部门验收；
b. 乙方负责现场织物卷帘尺寸的丈量，如因乙方尺寸的错误，乙方无条件的返厂重新制作；
c. 乙方在尺寸丈量和制作加工时必须充分考虑现场的各项条件，保证遮阳卷帘安装后的美观及实用性，如遇需变更的，乙方必须以书面形式通知甲方，由甲方出面沟通后再以书面形式通知乙方制作。
d. 乙方负责在产品制作时，每副织物卷帘要做好包装，做到产品到工地无任何的破损，包装上应注明楼号、窗型、尺寸，并提供所有安装螺丝，及所有其他安装附件；
e. 乙方提供的圆形罩壳为铝合金型材喷塑处理，乙方必须充分考虑甲方建筑物在罩壳安装后的美观，并保证圆形罩壳与圆弧形端板安装时紧密吻合；
f. 确保技术参数达到竣工验收合格的标准；
g. 乙方负责在产品交付使用后，提供一年的免费保修；
h. 乙方必须服从甲方及监理方对现场的管理要求；
i. 乙方必须确保甲方通过与之相关的验收工作，确保验收合格，如果不合格由乙方
负责。
第九条：其他约定事项
一、 乙方不能按照约定提供货物须退还甲方货款；并补偿甲方合同总价的一零%损失金；
二、 甲方单方面终止合同，乙方拿回所有提供产品并且要求甲方赔偿合同总价的一零%作为损失金；
三、 施工中安全责任由乙方负责；
四、 甲方选择的面料为阳光织物遮阳面料，在使用过程中如因用户使用不当或其他人为造成损坏的责任与乙方无关，在质保期内出现质量或安装问题由乙方负责。
第十条：合同争议的解决方式
本合同自双方签订日后生效，合同在履行过程中发生的争议时由双方当事人协商解决；如协商不成，可向乙方所在人民法院提起诉讼。 第十一条：本合同解除的条件：按照国家有关法律、法规的规定。
第十二条：本合同一式二份，双方各持一份。
甲方： 乙方：
签约代表人: 签约代表人：
合同签订时间： 年 月 日 合同签订时间： 年 月 日 开户银行：XX银行
银行账号：XXXXXX