橙就范文网 简历合同 和开发商的合作合同范本,与开发商合作建房合同书有效吗

和开发商的合作合同范本,与开发商合作建房合同书有效吗

和开发商的合作合同范本 第一篇范X合作开发合同合作人:____公司(以下简称甲方)合作人: (以下简称乙方)第一条 甲、乙双方为增加友谊、改善环境,在风险共担、利益共享的基础上,订立本合同。第二条 合。

和开发商的合作合同范本

和开发商的合作合同范本 第一篇

范X合作开发合同合作人:____公司(以下简称甲方)合作人: (以下简称乙方)

第一条 甲、乙双方为增加友谊、改善环境,在风险共担、利益共享的基础上,订立本合同。

第二条 合伙经营项目和范围甲方有名下的_____街____平方米土地。双方在此土地上建造二层商业门脸,以出租的方式获得经济效益。

第三条 合伙期限合作期限为自________年____月____日起至________年____月日止。

第四条 出资额及出资方式、期限

第五条 利润分配及债务承担

第六条 合伙人的权利

一、甲方权利:

二、乙方权利:

第七条 合伙人的义务

一、甲方义务:

二、乙方义务

第八条 合伙的.终止合伙因以下事由之一终止:合伙期满。

第九条 违约责任

第十条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人充分协商讨论补充或修改,补充和修改的内容作为本合同的附件与本合同具有同等效力。

第十一条 本合同正本一式 份,合伙人各执 份。

和开发商的合作合同范本 第二篇

甲方:___________________________ 合同编号:___________________

法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________

甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,根据^v^相关法律、法规的规定,协商一致签订本协议。

第一条 转让标的

一.转让标的为甲方从____公司受让的与____公司于____年____月____日所签《合同协议书》的合同地位,《合作协议书》约定____有限公司拥有合作项目____%权益,甲方从____有限公司处取得了该《合作协议书》的合同地位。

二.《合作协议书》所指的合作项目即____合作项目,位于____市____路____号,占地____平方米,规划建筑面积____平方米,房地产权证号为:____房地字第____号,合作项目以____名义持有。

第二条 转让价款及支付方式

一.双方同意上述之合同地位转让总价款为人民币_____元整(大写:_____)。

二.支付方式

(一)签立本协议书时,乙方即时支付甲方首期转让价款人民币_____元整(大写:_____);

(二)余款人民币_____元整(大写:_____)乙方于____年____月____日支付甲方。

第三条 甲方义务

一.保证____公司已履行《合作协议书》的义务,其中包括____有限公司向合作方支付了合作投资款合计人民币_____元整(大写:_____)。

二.甲方保证____公司从未将《合作协议书》中所属权益质押或转让给除甲方以外的第三方。

三.甲方保证其已按与____公司签订的《合同地位转让协议书》支付人民币_____元整(大写:_____)给____公司并取得了本协议所指的《合作协议书》的合同地位,且亦未将《合作协议书》及或《合同地位转让协议书》的权益、地位质押或转让给任何第三方。

四.保证于乙方付清转让价款后,通知____公司或甲方本身,及时知会合作方____公司由乙方行使《合作协议书》中的权利及履行《合作协议书》中的义务。

五.保证于上述之合同地位转让交易完成后,向乙方提供《合作协议书》、投资款收据及有关合作项目的请示、报告及往来函件等资料。

六.甲方声明,《合作协议书》已订明有关股份比例或股份持有人如有变更(包括全部或部分退股、转让股权、增资、接纳第三者参股等)应取得____公司同意,但不妨碍第四条第九款之规定。

第四条 乙方义务

一.清楚了解《合作协议书》的内容及甲方在《合作协议书》和与____公司《合同地位转让协议书》中的权利和义务。

二.清楚了解____公司占合作项目____%权益,并且已投入合作项目资金人民币_____元整(大写:_____),甲方支付人民币_____元整(大写:_____)给____公司而取得了《合作协议书》的合同地位,并清楚了解____公司以____方式持有____的一零零%的所有权,亦清楚了解____公司及甲方同意维持继续由____公司名义拥有该地段的发展权。

三.清楚了解项目的合作方____公司的经营状况、股权结构及其与____的关系。

四.清楚了解《合作协议书》之保证人____公司的状况、股权结构,

五.清楚了解____的企业性质、主管单位(部门)、股权结构及债权债务状况。

六.清楚了解受让____公司或甲方合同权益后可能面临的政策、法律风险及经营风险,并愿意承担一切后果。

七.保证按本协议书第二条之约定支付转让价款。

八.保证承担本次合同地位转让乙方应向有关部门缴纳的税费。

九.乙方同意并负责自行就上述第三条第六款所列条款与____公司直接洽商处理,以便取得____公司对本协议地位转让作出的同意,并保证无论结果如何,均按本《合同地位转让协议书》条文及时限缴付转让价款进行交易,对已缴付予甲方之部分或全部交易款项,亦不得因此而要求返还。

第五条 合同地位转让基准日

以本次合同地位转让价款付清之日为合同地位转让基准日,转让基准日之后的《合作协议书》中本协议甲方的相关权利和义务由乙方享有和承担。未来乙方在____所占权益比例的法律确认、合作项目的经营运作等等一概由乙方和____公司协商解决,与甲方无关。

第六条 违约责任

一.本协议任何一方不履行本协议规定的义务,即被认为构成违约。违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任。

二.乙方不按本协议第二条约定支付转让价款,逾期超过____天,甲方有权解除本协议及将乙方所交来之首期转让价款尽归甲方所有。

三.乙方付清转让价款,本次合同地位转让交易即告完成,此后,乙方不得因其在《合作协议书》中权益无法完全实现或基于《合作协议书》所可能遭受之任何损害而要求甲方返还转让价款又或向甲方要求任何赔偿损失或承担违约责任,但因转让标的的不存在、不真实引起的损失、责任除外。

第七条 保密条款

甲乙双方均应对本次合同地位转让事宜及所涉及的一切有关甲方、乙方和合作项目的任何信息予以保密,不以任何方式泄露或提供给任何第三方使用,但必须向项目合作方、法律顾问、财务顾问披露的除外。

第八条 争议的解决

因执行本协议所产生的纠纷,双方应通过友好协商的方式解决,如协商不成,任何一方可通过诉讼程序解决。

第九条 生效

本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

本协议—式_____份,各方当事人各执_____份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

和开发商的合作合同范本 第三篇

甲方:

代表:

地址:

电话:

邮箱:

乙方:

代表:

地址:

电话:

邮箱:

甲乙双方依照《^v^合同法》及合作相关法律法规,经双方友好协商,就甲方_________产品的_________地区销售达成如下合作协议:

一、合作内容

一、甲方授权乙方作为______系列产品在______地区内的_______经销商。

二、乙方不得在未经甲方允许或授权的情况下,擅自将自己的经营区域扩大到未经授权的区域。否则,一经发现,甲方有权终止乙方合作资格。

三、乙方不得在同一区域经营第三方与甲方同一档次,同一类型的产品。否则,甲方有权终止与乙方的合作资格。

二、甲方责任

一、提供合格产品给乙方经销,并提供一切产品之市场准入手续给乙方。

二、保证乙方货款到账______日内发出货品(需提前订货),并保证产品长期供应。

三、给乙方______个月试营期,如试营不理想,试营期满后可退回剩余货品。长期合作甲方对产品实行______月内包换,______年保修(除人为损坏)。

四、提供对乙方业务人员专业培训,提供产品广告样板,提供促销品支持。

五、绝对执行同级经销商平等之价格体系以保障乙方的经济利益。

六、发展水平相当之经销商队伍,防止不良经销商侵犯乙方正常权益。

七、保证诚实和忠诚的合作态度,和乙方建立良好合作,以达到双赢的结局。

八、一切营销政策对所有经销商都采取公平的态度。

三、乙方责任

一、保证按照本协议内容开展经销活动,并进行活动推广。

二、保证不超过协议约定之经销范围。

三、绝对执行甲方当地市场最低市场限价,为______元/套。

四、及时将当地市场信息反馈给甲方,以便双方协作做好当地市场。

五、保证以诚实、忠诚的合作态度和甲方进行合作。

四、合作时间

甲乙双方的合作期限为______年,自______年______月______日至______年______月______日有效。

五、违约责任

一、甲方和乙方应正当行使权利,履行义务,保证本协议的顺利进行。

二、任何一方没有充分、及时履行义务的,应当承担违约责任;给其他方造成损失的,应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

六、保密原则

乙方和甲方均有义务履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容的任何信息。

七、争议解决

协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

八、其他

一、本协议一式______份,双方各执______份,具同等法律效力。

二、未尽事宜,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

甲方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

乙方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

和开发商的合作合同范本 第四篇

别墅小区房地产开发合同书

甲方:______________________________________________________________

地址:______________________________________________________________

邮政编码:______________________ 电话:____________________________

法定代表人:___________________ 职务:____________________________

乙方:______________________________________________________________

地址:______________________________________________________________

邮政编码:______________________ 电话:____________________________

法定代表人:___________________ 职务:____________________________

鉴于,

乙方根据法律的规定已取得__________市__________区__________街__________亩(计__________)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的__________置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发,现就相关事宜达成如下合同:

第一条甲、乙双方共同投资组建__________置业有限公司,开发经营该项目,公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币,占总股本的__________%;乙方出资万元,具体以上述__________街的__________亩国有地使用权作价投入,占总股本的__________%。

第二条乙方确认投入__________置业有限公司的__________街的项目的土地使用权具备以下条件:

一.项目四至范围:本项目地块座落于市__________区,东至__________街,西至__________街,南至__________巷,北至_______米规划路。

二.项目性质:商品房开发。

三.土地性质:住宅、公建综合用地,现有土地使用权年限为__________年。

四.土地指标:本地块土地使用权面积__________亩(计__________平方米),总建筑面积平方米(含地下室建筑面积),建筑密度不大于__________%,现有审批建筑物限高__________米(航空限高__________-__________米),其中:

和开发商的合作合同范本 第五篇

甲方(出卖方):______

身份证件号码:______

乙方(买受方):______

身份证件号码:______

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

第一条

甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

(一)座落于河西街文笔商贸城______单元______楼______号,建筑面积为______平方米(以房产证信息为据);

(二)出售房屋的所有权证证号为______;

(三)房屋平面图及其四至见房产证;

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

第二条

甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法______。

第三条

计价方式与价款

房屋总价为人民币大写____________元整,小写______;房价款的支付方式、支付时间为:

第一期:在______年______月______日,付人民币______万元整,为定金;

第二期:在______年______月______日,付人民币______万元整;

第三期:在______年______月______日付清尾款人民币______元整。

第四条

一、甲、乙双方定于______年______月______日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

二、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时,如需要甲方出面处理的,甲方必须予以协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

三、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

第五条

违约责任:

一、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋,每逾期一天按房价的总额三‰计算违约金给与乙方。逾期超过三个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

二、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾

第六条

该房屋正式交付时,甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。

第七条

本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第八条

本合同一式份。其中甲方留执______份,乙方留执______份。均具有相同的法律效力。

第九条

本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第六篇

甲方:

乙方:

根据xxx相关法律法规及有关政策,经过甲、乙双方友好协商,在平等互利、诚实信用、共谋发展的基础上,达成如下协议:

第一条 项目概况

项目周期为 年。

其中:甲方投资占双方投资总额的 %, 万元;乙方占双方投资总额的 %, 万元。

第二条 投资方式和时间

乙方应在本投资投资合同协议书生效之日起十五日内,将投资款全额汇入甲方指定的帐户上。

第三条 利润分配

甲乙双方按其投资额占投资总额的比例分享投资项目的利润的五零%,分担投资项目 %的亏损。

第四条 甲方权利义务

甲方负责投资项目相关证照的办理;

甲方负责投资项目的具体事务执行和管理;

甲方有权按照本投资合同协议书约定分配利润。

第五条 乙方权利义务

乙方应保证按照本投资合同协议书约定的时间及方式将投资甲乙方拟总投资 万 元人民币,在款足额汇入甲方指定的账户;

乙方不得擅自干涉甲方对投资项目的运营管理,但有权对财务信息进行查询和质问;

乙方有权按照本投资合同协议书约定参与投资项目的利润分配。

第六条 违约责任

甲方违约责任

如因甲方原因,导致投资项目不能启动,乙方有权终止投资合同协议书,视同甲方违约。

乙方违约责任

若乙方不能按时足额将投资款汇入甲方指定账户,视为乙方违约,乙方每迟延一天汇款,应按照乙方投资款总额的三%向甲方承担违约金。

由于不可抗力或国家政策的重大调整,致使投资合同协议书不能继续履行时,应在一五天内书面通知对方,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行,并可根据情况,部分或者全部免除违约责任。经双方协调一致,可终止本投资合同协议书,双方均不承担违约责任。

第七条 争议解决

甲、乙双方如因履行本投资合同协议书发生争议,双方应协商解决。协商未果,双方可向有管辖权的法院提起诉讼。

第八条 本投资合同协议书自双方签字盖章后生效,一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

年 月 日

和开发商的合作合同范本 第七篇

甲方:__________________

乙方:__________________

甲乙双方本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则,共同友好的协商,共同达成以下合同条款:

一、供货的产品:

甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售,详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录,由乙方自行选定。

二、供货的价格:

具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品的质量:

甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准,且是在保质期内的商品,若甲方提供的商品本身出现质量问题,甲方应无条件包退包换货,并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货以及验收

一.在双方合作期间,甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处,由乙方收货人员验收签字确认,若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况,甲方概不承担任何责任。

二.若是乙方在或异地开店,则在原价格不变的基础上,甲方代办托运,其费用由乙方自行承担。

五、付款方式:

_____________________________________________________________。

六、市场维护:

为了维护整体市场及双方共同利益,经甲、乙双方共同协商一致,乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售,以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定

一.若因甲方所提供的产品在保持期内,出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题,甲方无条件包退换货。

二.若因商品滞销,乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货,否则,甲方对一切过期商品一律不予退换。

三.因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因,甲方不予退换货。

四.甲方事先申明或有明文规定,不能退换货的商品,甲方一律不予退换货。

五.乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效,否则甲方不予确认其退货,乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。

八、价格调整:

在合作期内,若市场因素或厂家供价调整,则无论调高调低,甲方均应提前_____天通知乙方,乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格,否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。

九、订货:

乙方每次补货时,应提前两天通知甲方业务人员或传真书面订单,以避免送货不及时而导致缺断货现象。

十、乙方配合:

在双方合作期内,乙方应重视所供货商品,给甲方系列商品提供较好的陈列位置,且保证合理的陈列面,并在店内条件允许情况下,给甲方商品提供免费堆头或端架,以达到销售效果。

十一、促销支持:

在合作期内,甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况,合理给予乙方促销政策支持,对甲方给予的促销政策,乙方应全力配合执行,否则,甲方将有权取消支持,并不予承担因此产生的一切费用。

十二、款项保证:

乙方,对甲方的货款,严格按照双方约定的付款方式支付货款,若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款,甲方有权停止供货,并对此产生的一切后果不承担责任。

十三、费用:

双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等),必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效,否则,乙方无权单方面从甲方货款中扣出。

十四、合同执行

一.双方应严格遵守以上合同条款,如合作中遇未尽事宜,须经双方友好协商达成一致,并以书面形式经双方签字作为本合同附件,该附件与合同具有同等法律效应。

二.若双方在合作期内有分歧,经双方协商无法解决导致清场的,则双方应在清场后一月之内货款两清,否则,违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。

三.本合同有效期:_________年____月____日至_________年____月____日止。

四.本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后即生效执行。

甲方:

乙方:

年 月 日

年 月 日

和开发商的合作合同范本 第八篇

施工总承包单位:中国建筑第四工程局有限公司四川分公司 (以下简称甲方)

设备出租、安装单位: (以下简称乙方)

为加强施工现场安全管理,保护职工人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《xxx安全生产法》、《xxx劳动法》、《xxx建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《xxx合同法》和国家有关安全生产相关规定,双方经协商一致,在乙方《塔式起重机租赁合同?》范围内对比华利国际城三期地块二一期工程塔式起重机的安装(拆除)范围内,签订本协议书,以明确各自的安全生产责任,并共同遵守。

第一条双方共同遵守《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》等一系列有关安全生产的法律法规,严格执行xxx标准JGJ五九—九九《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。

第二条双方各自的安全责任、权利和义务

一、甲方的安全责任、权利和义务

一、甲方对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任;

二、甲方对乙方进场人员进行三级安全教育;

三、甲方对乙方安排生产任务的同时,必须有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续;

四、甲方为乙方创造良好的作业环境,甲方按约定提供的安全防护设施必须完整齐全,并且符合安全要求;

五、甲方有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停机整顿;对乙方的违章行为,甲方有进行经济处罚的权利;

六、甲方有权对安全素质差、不服管理的作业人员责令其停止作业,情节严重的有权要求乙方立即换人;

七、甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场,并终止乙方《施工升降机租赁合同?》或安装(拆除)作业。

二、乙方的安全责任、权利和义务

一、乙方必须执行甲方有关安全生产的各项规章制度,服从甲方统一安排,并根据甲方安全管理体系要求和自身特点建立健全安全管理体系,制定安全生产责任制和安全规章制度,明确各级各类人员的安全生产责任,同时配齐专职(兼职)安全员,并报甲方备案;

二、乙方的机械设备必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效,且设备在使用年限内,设备附着须为原厂附着并有相关资料,如因设备及附着质量问题造成安全事故,由乙方承担全部责任;

三、乙方必须加强特种作业人员的培训、考核和取证工作,必须做到特种作业持证上岗;

四、乙方应根据工程特点,合理地安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗;禁止使用无证人员;

五、乙方应对进场人员进行安全教育,根据工作性质特点对操作人员进行安全技术交底,指导并组织操作人员开展安全活动、安全检查和安全学习;

六、乙方要做好职工的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作;

七、乙方对甲方所提供的安全设施不能保证安全施工时,应及时提出;

八、乙方必须为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并教育、监督作业人员正确佩戴、使用;

九、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、设备安全的指挥,乙方有权拒绝;

一零、乙方发生人员伤亡事故时,不管事故的责任在何方,乙方都应全力抢救伤者,保护事故现场;

一一、乙方对设备的安装、附着、接高、拆除作业的安全负全部责任。作业前要编制施工方案交甲方审核批准,要对设备操作全过程各环节的相关人员的安全职责进行详细规定并交底,作业队伍人员(司机、电工、电焊工、专职安全员、作业总负责总指挥)组成要求齐全并有详细名单。乙方作业后要进行作业内容自检质量验收,出具相关报告交甲方审核。

一二、乙方要对设备使用过程中的安全负责。要在甲方的组织监督下对设备进行定期(一月一次)安全检查、维修保养,要按国家有关规定对设备进行日常检查保养,以保证设备安全正常运行使用。乙方的定期安全检查记录、定期维护保养记录、日常安全检查保养维护修理记录、交接班记录要定期交甲方审核,并保存在甲方供检查,工程完工后交还乙方。

一三、在安装作业中,乙方技术人员、安全管理人员必须在场进行现场监督;

一四、乙方在安装过程中必须接受甲方的安全监督;

一五、在安拆过程中如果发生安全事故造成相关的经济损失和安全责任及行政处罚由乙方负责。

第三条事故处理

一、乙方必须执行“因公伤亡事故报告制度”,如乙方施工现场发生因公伤亡事故,必须立即向甲方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护施工现场;如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做好记录或拍照,不准破坏事故现场;乙方须积极配合甲方、上级部门、当地政府部门对事故的调查处理,并做好事故的善后处理工作;甲方应积极协助乙方做好善后工作。

二、乙方须承担因自身原因造成事故的经济责任和法律责任。

三、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,应由乙方在各自合同或业务范围内承担罚款及一切经济损失。

四、因设备不良或违规操作设备安装拆除所造成的安全事故,应由乙方全权负责。

五、发现生产安全隐患及时排除,如需协调需以书面形式报送甲方,如未报送则发生的安全事故由乙方在各自合同或业务范围内承担。

第四条本协议书经双方签字、盖章有效,作为《施工升降机租赁合同?》附件,与《施工升降机租赁合同?》具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表(签字):

乙方代表(签字):

签订日期: 年 月 日

和开发商的合作合同范本 第九篇

甲方:乙方:

身份证号:_____________身份证号:_____________

依照《xxx合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装修装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

一.工程地址:_________________________

二.工程装饰装修面积:______平方米。

三.工程户型:________

四.乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

五.工程期限__日,(以实际工作日计算):

工程开工日期:___年___月___日。

工程竣工日期:___年___月___日。

第二条工程价款

一.工程价款:(大写)____________元,小写:______

二.付款方式:首付六零%_____,工程过半支付三五%_____,竣工移交支付五%_____。

第三条材料供应

一.由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

二.由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承担;

三. 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担;

第四条甲方的权利和义务

一.开工前____天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;

二.提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

三.负责协调施工队与邻里之间的关系;

四.禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;

五.参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

六.程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;

七.未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构;

八.甲方无权要求乙方移动或改造燃气管线;

九.房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式时间堆放,并按有关规定清运;

一零.甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定,对住宅室内装饰装修活动的监督检查;

一一.甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施,降低节能效果;

一二.未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇;不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线;

一三.未经批准,甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施,不得损坏他人的房屋及物品。

一四.因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿;如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

第五条乙方的权利和义务

一.施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

二.安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;

三.保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

四.家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;

五.乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理;

六.乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;

七.乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。

八.乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;

九.乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;

一零.乙方不得损害居民和其他经营者权益;

第六条工程变更

一.为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;

二.合同签订后,甲方工程减项超过总工程款五%以上时,须向乙方支付减项总额八%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

三.甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目一零零%的工程款后方予以施工。

第七条工期延误

一.对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(一)工程量变化和设计变更;

(二)不可抗力;

(三)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;

(四)甲方同意工期顺延的其他情况。

二.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

三.甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

四.因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第八条工程验收和保修

一.双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

(一)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

(二)油漆、面层涂料施工前验收;

(三)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;

二.保修

工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,工程保修期为一年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

第九条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

甲方(签字):_________乙方(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第一零篇

出租方(甲方):身份证号码:

承租方(乙方):身份证号码:

甲、乙双方就房屋的租赁事宜,达成了如下协议:

一、甲方将位于 的房屋出租给乙方暂时居住使用,租赁的期限自 年 月 日至 年 月 日,计 个月。

二、本房屋的月租金为人民币 元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初 日内,乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租赁的期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费及其它的由乙方居住而产生的费用将由乙方自己负担。租赁结束之时,乙方须交清所欠费。

四、乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,需先征得甲方同意,并承担装修改造费用。租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。

五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前 个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后 天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。

六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前 个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金 元。

七、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。

八、本合同连一式 份,甲、乙双方各执 份,自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

和开发商的合作合同范本 第一一篇

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,根据《xxx合同法》及《建筑装饰工程施工合同示范》文本的相关原则,及结合本工程的具体情况,达成如下协议:

一、工程概况:

一、工程名称:

二、工程地址:

三、工程承包方式:包工、包料、生产、安装调试及保修期内的保修。

四、工程量及预算价款:一次包死算,共计隐形纱窗约个,合同预算价为施工完毕最终数量金额若有误差,据实结算。

二、质量要求及验收:

一、款式要求采用型材、颜色与甲方门窗颜色保持基本一致。

二、验收标准:国标规定的样品指标。

三、验收方式:按隐形纱窗施工技术标准及《建筑安装工程质量评定标准》进行验收。

四、提样品经建设单位认可后,开始生产安装。

三、付款方式:

乙方安装完工程之后,甲方一次性支付工程款项,不得拖延。

四、工期:

一、工期天整,工期自甲方支付预付款之日起计算。

二、未经甲方允许,乙方不得拖延工期,每拖延一天,按合同总额的万分之三支付违约金。

三、未经乙方允许,甲方不得拖延款项,每拖延一天,按合同总额的万分之三支付违约金。

四、出现以下情况时,工期可顺延;工地不具备安装条件,甲方付款不及时,设计变更,工地缺电,缺钥匙等问题。

五、售后服务:

一、正常使用范围内保修壹年,自合同签订之日起计算。

二、以下情况不属于保修范围:

(一)、人为故意损坏;

(二)、自然因素等不可抗力。

六、其他

本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

争议解决方式:本合同履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意向仲裁机构申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。

合同有效期:自双方签字盖章后生效,双方权责义

务执行完毕后合同终止。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

年 月 日

和开发商的合作合同范本 第一二篇

甲 方:XXXX 乙 方:XXXX

丙 方:XXXX 丁 方:XXXX

甲、乙、丙、丁四方作为合伙人(附身份证复印件),经友好协商,就合伙开设餐饮企业事宜达成如下合伙协议,供四方共同遵守。

一、合伙宗旨

合伙人根据自身的资金及管理优势,合伙经营一家餐饮企业,通过合伙人合法的手段,劳动,以便取得并分享经济利益,共担风险。

二、合伙名称 、主要经营地

合伙经营的餐饮企业名字为:

经营场所:XXXX 号- 号门面;

经营面积:约二零零平方米(不含临时搭设)。

三、合伙经营项目和范围

经营项目为餐饮,经营范围由合伙人共同时确定或调整。

四、合伙期限

合伙期限为五年,自二零xx年一二月一日起,至二零xx年一一月三零日止。

五、出资额、比例及期限

(一)合伙人出资额及比例

甲方XXXX 以现金出资,计币一零万元,占。 乙方XXXX 以现金出资,计币一零万元,占。 丙方XXXX 以现金出资,计币一零万元,占。 丁方XXXX 以现金出资,计币五万元,占。

(二)各合伙人的出资,分两次交齐,其中:二零xx年一一月二五日交五零%,一二月一五日交五零%。

(三)本合伙出资共计三五万元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,协议终止当天或按合伙人约定的予以返还。

六、财务管理、 盈余分配与债务承担

(一)财务管理

一、账户管理

合伙人同意在工商银行开设专用共管账户,与该合伙有关的所有收入均必须及时进入该账户,包括合伙出资。营业收款人必须在营业收入当天下午和第二天上午存入账户。

二、管理责任

(一)合伙人同意由甲方负责财务管理。

(二)合伙人同意由乙方负责监督财务管理并派工作人员兼任收银员。

(二)日常开支的管理

合伙人同意日常开支由甲方签字审批,但支付前应具备

(三)盈余分配

除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等外的收入为净利润,即为合伙创收盈余,合伙人按出资比例进行分配,分配当时结算五零%,预留五零%(另设账户管理)作为后期发展或拓展资金。

(四)债务承担

如在合伙经营过程中有债务产生的,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产清偿时,以各合伙人的出资为据,按比例承担。

七、合伙人决策事项及分工

(一)全体合伙人共同决定合伙事务,包括但不限于以下事务:

一、对外订立合同;

二、对合伙项目的日常管理;

三、订立经营价格、购进常用货物;

四、支付合伙债务;

五、其他临时须决定事务。

(二)合伙人个人业务及分工

一、甲方作为合伙人共同委托人,代表全体合伙人担任合伙企业法人代表,负责日常经营管理及事务处理。

二、乙方负责合伙人财务监督工作,并按月形成收支情况,向合伙人会议汇报情况。

三、乙方负责组织合伙企业营销工作,并担任合伙联络

人,负责联系并安排合伙人会议,对形成的决策事项跟踪落实。

四、丙方负责合伙企业的后厨房管理工作,除合伙收益外,实行月薪计酬。

八、入伙、退伙、出资的转让

(一)入伙

一、新合伙人入伙,经全体合伙人同意;

二、新合伙人须承认并签署本合伙协议;

三、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

(二)退伙

一、自愿退伙。在经营期限内,有下列情形时,合伙人可以退伙:

①合伙协议约定的退伙事由;

②经全体合伙人书面同意退伙;

③合伙人难以参加合伙企业的法定事由。

合伙人擅自退伙给合伙损失的,应当赔偿合伙人的损失。

二、当然退伙。合伙人有下列情形的,当然退伙:

①死亡或者被依法宣告死亡;

②被依法宣告为无民事能力人;

③个人丧失偿债能力;

④被法院强制在合伙企业中的财产份额。

上述情形的退伙以上述情形发生之日为退伙生效日。

三、除名退伙。合伙人有下列情形的,经合伙人同意,可以决议将其除名:

①未履行出资义务;

②因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失; ③执行合伙企业事务时有不正当行为;

④合伙协议约定的事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起三零日内,向法院起诉。

合伙人退伙后,合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况结算。

(三)出资的转让

允许合伙人转让其在合伙中的出资或财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的人转让,受让人应按新入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即为合伙企业的合伙人。

九、合伙人的权利和义务

(一)合伙人的权利

一. 合伙事务的决定权、监督权和重大的经营活动由合伙人共同决定,合伙人均有平等的表决权;

二. 合伙人享有合伙利益的分配权;

三. 合伙人分配利益应按本协议的约定分配,合伙经营积累的财产归合伙人共有;

四. 合伙人有退伙的权利。

(二)合伙人的义务

一. 按合伙协议的约定出资;

二. 分担合伙的经营损失;

三. 为合伙债务承担连带责任。

十、禁止

(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义活动;如其有利益归全体合伙人,造成损失的由该合伙人个人全额承担赔偿;

(二)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易;

(三)合伙人从事损害本合伙企业利益的活动。

十一、合伙的终止和清算

(一)合伙因下列情形解散

一、合伙期限届满,合伙人无意向继续签订合伙协议;

二、全体合伙人同意终止合伙关系;

三、已不具备法定合伙人数;

四、合伙事务完成或不能完成;

五、被依法撤销;

六、法律、行政法规规定的合伙企业解散的原因。

(二)合伙的清算

一、合伙解散后应当清算,并通知债权人;

二、清算人由全体合伙人担任。一五日内未清算的,合伙人或者利害关系人可以申请法院指定清算人。

三、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

四、清偿后如有剩余,则按本协议第六条款的办法分配。

五、清算时合伙有亏损,合伙财产清偿的,依本协议第六条款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向合伙人追偿。

十二、违约责任

(一)合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给合伙人造成的损失;逾期一零日仍未缴足出资,按退伙处理;

(二)合伙人未经合伙人同意而转让其财产份额的,合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让的合伙人应赔偿由此给合伙人造成的损失;

(三)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,由此给合伙人造成损失的,该合伙人承担赔偿责任;

(四)合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对合伙人承担赔偿责任;

(五)合伙人违反本协议第九条规定,应按给合伙人造成的损失全额赔偿,对劝阻不听者,可由合伙人集体决定除名。

第十三条 协议争议解决

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间协商处理,如协商不成,任何一方可向三台县人民法院提起诉讼。

第十四条 其他事项

(一)经协商,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;

(二)新入伙合同是本协议的组成部分;

(三)本协议一式五份,合伙人各执一份,送工商机关一份。

(四)本协议经全体合伙人签名后生效。

甲方: 乙方:

丙方: 丁方:

签约时间:

签约地点:

和开发商的合作合同范本 第一三篇

甲方:

乙方:

合作内容:

一、乙方通过制作会员权益卡为甲方提供宣传服务,甲方须向乙方承诺一定的打折优惠,持会员卡的客户得到一定的折扣优惠。

二、甲方须向乙方提供制作会员卡的赞助性费用________ 元。

一、双方的权利和义务

一、甲方承诺对乙方客户提供以下优惠:

二、乙方承诺在本协会会员证上标明甲方的公司名称,并根据协会活动的安排做相应的宣传。

三、商家在学校开展的正规活动可得到安徽财经大学创业协会的各方面支持。

四、必要时,本社团可帮商家在全校范围内派发商家的活动宣传单。

二、违约责任

甲乙双方应正当行使权利,履行义务,保证本协议顺利履行。

三、协议期限及终止

协议有效期一二个月,自 年 月 日 至 年 月 日。

协议期满后,甲乙双方经协商可以续签合同。

四、争议解决与适用法律

一、如双方就本协议内容或其执行发生任何争执,双方应进行友好协商;如果不能通过谈判协商友好解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国的法律。

五、其他条款

一、本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应视为放弃该权利,也不影响该方在将来行使该权利。本条款约定与我国法律法规相冲突的,将按照我国法律法规的有关规定执行。

二、如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,或违反任何适用的法律,则该条款无效。但本协议的其余条款仍应有效并且具有约束力。

三、本协议正本一式两份,经签署后生效。双方各执一份,每份正本具有同等法律效力。

四、本协议未尽事宜由双方另行协商解决。

甲方:

乙方:

签署日期:

和开发商的合作合同范本 第一四篇

(合同编号: )

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、等价有偿的原则,决定以联建方式开发__项目。在双方充分协商的基础之上,依据《^v^合同法》和《^v^房地产管理法》,达成如下合同条款,以资双方共同信守。

第一条:联建的方式

甲方与乙方同意以本协议约定的方式对甲方享有土地使用权的土地[土地证号:青国用(_)字第_号]进行联建开发,在乙方承担了甲方的银行债务后支付甲方前期费用及工程管理费。联建项目占用范围的土地使用权及地上建筑物所有权在乙方履行了合同相关义务后归乙方所有,具体是指:

一、乙方支付甲方前期费用及合同约定的人民币 万元的工程管理费,除此之外,乙方不再支付甲方任何工程费用。

二、联建项目投资额完成至投资总额的二五%以上(含二五%)时,甲方应将土地使用权过户至乙方名下。同时还应办理其他与联建项目有关事项(包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、在联建前期应以甲方名义办理的其他法律手续及对外合同)的主体变更手续。

办理土地使用权转让及其他变更事项的具体时间以乙方通知为准。甲方应在收到乙方通知后三日内出具办理转让、变更手续所需的法律文件或其他证明材料。

三、在办理完毕土地使用权的转让过户以及其他全部相关事项的变更登记手续,乙方付清甲方应得款项后的当日,甲方即应退出本联建项目,并且不再参与联建办公室的工作。

四、甲、乙双方共同组成联建办公室负责联建工程的前期管理工作。土地使用权及其他事项的转让、变更工作完成后,甲方自动退出联建办公室。此后联建办公室的具体工作由乙方单独负责。

五、作为本联建合同共同乙方的_公司和_公司获得联建项目占用范围的土地使用权和地上建筑物所有权的具体比例或其他有关权利义务的划分,以补充协议的方式另行约定。甲方在办理有关转让手续时应依此补充协议出具相关法律文件。

六、如有关的许可手续按照规定或政府主管部门的要求只能变更至共同乙方中的一方,甲方则应按乙方要求进行变更。无论变更为共同乙方中的任何一方,均视为甲方履行了变更义务。

七、在完成土地使用权的转让过户手续之前,如与本联建项目有关的许可手续或对外协议须以甲方的名义办理或签订,甲方应在联建办公室通知后三天内备齐全部相关文件报送主管部门或在对外协议上签章。

第二条:联建项目的位置

联建项目位于_市_路_号(详见附件一:规划图纸)。

第三条:联建项目的用途、规模以及建设内容

一、联建项目的用途

联建项目用于 等日常工作办公以及附随功用。

二、联建项目的规模

该联建项目占地面积 平方米,建筑面积约为 平方米,其中包括商住两用式多层公寓约 平方米。

上述功能区的划分以及详细建筑面积和方案,以经过乙方签字认可的设计以及施工图纸报政府批准后最终确定。

第四条:甲方的陈述、承诺与保证

一、甲方是由_集团公司与_实业有限公司共同投资设立,并经_市工商行政局批准登记注册的合法经营的有限公司制企业法人,其经营期限为一九_年_月_日开始,其注册资本为人民币_万元,其两股东已出资到位。

二、甲方具有房地产开发经营资格。

三、甲方自成立至本合同签订之日一直处于合法、持续经营状态,甲方同时保证其在本合同有效期内保持合法、正常和持续经营状态。

四、甲方通过与_市土地管理局签订于一九_年_月日的《国有土地使用权转让合同》拥有对_市_路_号土地的土地使用权,其土地使用权证号为青国用(_)第_号,_路拓宽工程前丈量面积为__平方米,现建筑用地为__平方米;其原规划用途为公寓、写字楼、商场等;其主要经济技术指标已经获得_市现划局确认(详见附件三:_市土地管理局二零_年_月_日青土函字(二零_)第_号《确认__用地调整后土地面积的函》和_市规划局二零_年_月_日青规函字(二零_)_号《确认_用地调整后有关技术指标的函》)。

五、甲方保证其所拥有的青国用(_)第_号土地上不存在除中国银行_分行通过与其签订于一九_年_月×_的《人民币借款抵押合同》设定的数额(包括本金、利息、罚息以及实现债权的费用)的抵押权之外的任何法律负担。

六、甲方保证其在本合同签订前不存在任何的行政法律负担,包括但不限于税收法律负担、工商法律负担和劳动法律负担。

七、甲方保证在本合同有效期内不进行任何形式的利润分红和收益处分(包括但不限于资产出售、对外抵押、抵押和保证),但为履行本合同并经乙方书面同意的除外。

八、甲方保证在本合同有效期内,甲方及其高级管理人员(包括但不限于董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书)不得从事有损于甲方和乙方的行为,也不得对外签署任何未经乙方书面同意的合同、协议和承诺。

九、甲方保证本合同约定的联建行为己经得到其股东大会或董事会的批准。

一零、甲方保证已经对在本协议签订之日前所发生的除本合同所涉及的中国银行_省分行的银行贷款之外的其它债务做出了切实有效的安排,并保证上述债务的债权人在联建期间不会对联建工程提出任何诉讼、保全等法律强制措施。

如在联建期间因甲方独自债务(除本合同所涉及的中国银行_省分行银行贷款之外的其他债务)而使联建所占用范围的土地使用权、在建项目或联建资金被采取保全或执行措施,乙方可按被保全、查封的金额相应扣减甲方应得款项,此项扣减应折合乙方应付款项。

第五条:乙方的陈述、承诺和保证

一、乙方保证协助甲方办理为本合同约定目的的青国用(_)第_号土地上的使用用途和有关规划的变更手续。

二、乙方保证按照本合同约定的方式和时间支付有关款项。

三、乙方保证指定甲方享有_工程建成后的物业管理。

四、乙方保证不得因本合同未涉及的工程影响工程进度及工程的预期竣工。

五、乙方承诺甲方应乙方要求变更规划设计方案而出现的责任由乙方承担。

第六条:双方共同承诺与保证

一、按“四项原则”确保联建办公室工作正常有序地开展,按期、保质地完成其工作目标。

二、为保护双方的利益,确保工程的顺利进行,双方保证对本合同的内容对外保密,但双方同意的第三人除外。

三、双方保证在本合同项目建设过程中,不得对项目作出任何形式的非本合同约定内容之外的处分(包括但不限于抵押、转让)。

第七条:联建办公室

一、联建办公室是指甲、乙双方在诚信基础上,本着乙方主管、乙方决策、乙方监督和甲方配合的原则(简称“四项原则”)建立起的,为全面、高效履行本合同。确保联建项目工作任务的完成的管理机构。

二、联建办公室的建立

本合同签订后的当日,甲方和乙方共同成立联建办公室,联建办公室的组成人员共五入,其中甲方委派二人,乙方委派三人;其中:主任、财会人员由乙方委派、联建办公室工作人员的一切劳动待遇按照归属原则由甲、乙双方各自负责和承担,该费用不得从联建办公室账户支付。联建办公室实行主任负责制,联建办公室下设执行机构、内设工程部、法律部、综合部、外联部等部门,直接向联建办公室负责,各部门人员由甲方指派,薪金由甲方发放,乙方按人民币__元/人/月的标准承担相关人员的工作补贴。乙方有权建议甲方撤换人员。

三、联建办公室的组织原则

⑴联建办公室依据双方确定的四项原则开展工作,在工作中本着有利于工程进度、有利于工程质量保证和有利于资金的节约和有效使用的方针,在联建办公室领导小组的领导下开展工作;

⑵联建办公室的议事原则是甲方服从乙方。如果涉及甲方责任问题,乙方应充分听取甲方的意见,如果意见不统一,上报联建领导小组决定。如果甲、乙双方对涉及联建的问题不能达成一致意见,仍然须执行乙方的意见,但乙方应对其决策承担法律责任。

四、联建办公室的职责是执行联建过程中的甲方和乙方的有关决定,对工程设计、工程施工进行管理和协调,并负责项目资金的使用和支付,竣工验收、工程预决算以及对外合同签订等工程建设过程中的法律问题,其工作内容包括但不限于:

⑴工程的前期工作,包括但不限于规划审批、办理开工报告、招投标工作、图纸会审。

⑵工程的施工建设.包括但不限于土建工程、综合布线、设备安装、消防工程、监控工程、初装修、室外管线、绿化配套、对外合同签订。

⑶竣工验收以及后期工作,包括但不限于组织工程竣工验收、编制工程决算、竣工材料回缴和建档、产权证办理、与物业公司交接。

上述具体工作由执行机构各专门技术工作人员负责组织实施。

五、联建办公室自成立之日即需刻制“_培训中心联建办公室”印鉴,并报甲、乙双方备案;该印鉴由联建办公室主任保管并负责使用管理;联建工程中所涉及的所有法律文书(包括但不限于合同、协议、招投标文件、承诺函、报批材料)必须加盖联建办公室印鉴并由主任签字。

六、联建办公室应在本合同签订之日到中国银行_分行开设专用账户,并预留联建办公室印鉴和乙方授权代理人印鉴;联建过程中的所有资金往来必须通过该账户结算。

七、联建办公室在联建工程中需甲、乙双方审批决定事宜,甲、乙双方均应在接到联建办公室书面通知的三日内予以书面答复;在对外联络以及办理相关手续需甲、乙双方配合的,甲、乙双方应在接到联建办公室书面通知后的三日内予以书面答复。

八、联建办公室账户中的资金由乙方注入,归乙方所有。

九、就联建项目所用的主、辅料由联建办公室同意对外签订购销合同,对材料的质量、价格由联建办公室会同工程监理单位进行确认;材料运抵现场须经联建办公室会同监理单位验收合格后方可使用。

一零、联建办公主负责对联建工程中的隐蔽工程、变更工程、质量认定出具现场实证。

第八条:工程的设计

联建工程的设计依据《^v^招标投标法》进行招标,由联建办公室组织有关专家进行议标和决标,选择一家设计单位按照乙方的要求进行设计。

设计合同文本由联建办公室提供并签订,设计费用由联建办公室开立的账户中支付(详见设计合同)。

第九条:工程的施工建设

联建工程的施工单位由联建办公室按照乙方的要求依据《^v^招投标法》进行全国性招标,由甲方和乙方组织有关专家进行议标和决标,选择一家施工单位按照乙方的要求进行施工建设。

施工合同由联建办公室与选定的施工单位签订,合同文本由联建办公室提供,建设费用由联建办公室开立的账户中支付(详细见施工合同)。

第十条:工程的监理

联建工程必须进行监理,监理公司由乙方选定并与之签订监理合同,监理费用由联建办公室开立的账户中支付(详见委托监理合同)。

第十一条:工程用料

一、工程用料包括主料和辅料。其中主料的购买必须经乙方和监理单位书面认可。而且主料运抵施工场地和安装使用前必须经联建办公室和监理单位验收合格后方可使用、安装,辅料由联建办公室根据乙方出具的辅料清单及其型号、标准采购,但运抵施工现场或者是用前必须经监理单位检验合格后方可使用或者采用。

二、工程用料必须符合国家优质产品的标准,其环保标准必须高于gb标准。

三、主料与辅料的划分详见乙方提供的工程用料型号、标准、质量要求清单,该清单是本合同的有效组成部分(详见联建办公室决议)。

第十二条:工程的质量

工程应该按照国家优质标准进行建设和验收。

第十三条:工程工期、竣工和验收

本合同约定之联建工程(包括设计、土建、初装修)的工期、竣工和验收服从施工合同。

自施工图完成后的三十个日历日内,联建办公室应办理好本工程开工所需的所有手续。

第十四条:抵押权的解除和设定

一、乙方负责取得中国银行_分行的书面承诺,解除在青国用(_)第_号土地的抵押权。

二、上述执行完成后,甲方应将青国用(_)第_号土地使用权抵押给乙方,抵押期限至土地使用权转让过户至乙方为止。

第十五条:合同款项及其支付

一、工程款项由联建办公室根据工程的进度付款。

二、在本协议签订的五日内,乙方向中国银行_分行出具(债务承担承诺函)(附件七),或者偿还相应数额的抵押担保之债务。同时取得中国银行_分行解除在青国用(_)第_号土地上的抵押权的书面承诺(附件八)。甲方必须应乙方的要求在本合同签订之日的一零日内协同乙方以及中国银行_分行前往_市国土资源与房屋管理局办理解除抵押和设定新的抵押之手续。

上款乙方承诺函的出具视为乙方承担甲方的银行债务。

三、前期费用及工程管理费人民币 万元的支付:

⑴合同签订之日支付定金人民币 万元;

⑵在本合同签订的五日内,乙方支付甲方前期费用人民币 万元整;

⑶规划设计完成之日支付人民币 万元;

⑷办理完毕全部的项目审批许可手续,取得《施工许可证》后三日内支付人民币 万元;

⑸完成土地使用权的转让过户和其他有关事项的变更手续后,支付余款 万元。

第十六条:税、费特别约定

前期费用和工程管理费用的税赋由甲方承担,乙方的其他行为和合同以外行为的税赋由乙方承担。

双方发生合同内的房地产过户的费用由甲方承担,乙方与第三方交易所发生的税费由乙方承担。

计税标准和缴纳时间按国家税务机关的有关规定执行,计费标准以政府有关部门的规定为准。

第十七条:违约责任

一、任何一方违反本合同约定的义务的,应承担合同价款五%的违约金,同时,对方享有解除合同以及要求赔偿的权利。

二、若任何一方违反承诺与保证,按定金条款执行。

三、若乙方违反本合同第十六条税费义务的约定并因此增加了甲方的税费负担,将以建成后的房产以成本价为计算单位,向甲方补偿(成本价以竣工决算为准)。

四、如甲方不能按期出具符合法律要求的有关土地使用权或其他事项的转让变更所需的法律文件,致使转让和变更手续无法完成的,每逾期一日甲方应按甲方应得前期费用及工程管理费总额的万分之承担违约责任。该项违约金可在乙方应付款项中扣减。

第十八条:不可抗力条款

因公认的不可抗力导致合同履行不能、迟延履行,双方互为免责。待不可抗力消除后一五个日历日内,双方应当就合同是否继续履行达成书面补充协议。

第十九条:其他约定

一、在建项目的户外广告及其他媒体广告由联建办公室全权负责,任何一方未经联建办公室同意不得单独以联建项目为内容进行广告宣传。

二、_集团公司与_实业有限公司为甲方履行本合同向乙方提供连带的保证责任(保证合同作为本合同附件),保证期间为本合同的有效期,保证范围为合同价款。

三、因本合同履行而发生的任何争议,甲、乙双方一致同意首先通过协商解决;若协商不成,则提交有管辖权的人民法院处理。

四、本合同经甲、乙双方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

五、本合同未尽事宜,甲、乙双方应及时协商,以补充协议的方式解决。

六、本合同一式六份,甲方执二份,乙方执四份,六份具有同等的法律效力。

七、自本合同签订之日起,以前甲、乙双方签订的合同意向书自然失效。

八、本合同签订于_市。

甲方:_投资有限公司 乙方:_公司 _房地产有限公司

(盖章) (盖章) (盖章)

和开发商的合作合同范本 第一五篇

合同编号:_________

发包方:________________

承包方:________________

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:____________

二、建筑面积(工程形式)____________

三、施工地点:________________

四、工期:

一、开工:____年__月__日;

二、竣工:____年__月__日;

三、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:________

六、工程质量标准:________

七、工程价款:

共计人民币____ 元。

八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____ 元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____ 元;质保金___ 元,质保期满后支付。

九、质保期:____年。

十、双方的责任义务

一、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

二、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

十一、其他

一、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

二、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

三、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:______________

承包方:______________

二零xx年xx月xx日

和开发商的合作合同范本 第一六篇

第一章?总则

第一条?为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,股东和债权人的合法权益,根据《^v^公司法》、《公司登记管理条例》,制定本章程。

第二条?本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。本章程未规定到的法律责任和其他事项,按法律、法规执行。公司的登记事项,以公司登记机关核定的内容为准。

第三条?公司经公司登记机关依法登记,取得法人资格。公司成立后,股东不得抽逃出资。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第二章?公司类型

第四条?公司名称:

第五条?公司住所:

第六条?公司的组织形式为:

第七条?公司要保护职工的合法权益,加强_____,实现安全生产。

第八条?公司经营期限为______年,从营业执照核发之日算起。

第三章?公司经营范围

第九条?公司经营范围:房地产开发与经营;房地产销售;物业管理,对房地产业的投资。

第十条?分公司不具备企业法人资格,不能超出公司的经营范围,其民事责任由公司承担。

第四章?公司的注册资本与实收资本

第十一条?本公司的注册资本为人民币______万元。

第十二条?公司实收资本:人民币______万元。

公司注册资本分二期于公司成立之日起二年内缴足。

股东首期出资人民币______万元,于公司设立登记前到位,第二期出资人民币______万元,由股东自公司成立之日起二年内缴足。

第五章?股东的姓名、出资方式、出资额

第十三条?股东的姓名、出资方式及出资额如下:

股东名称

出资方式

出资金额(万元)

出资比例

第十四条?公司成立后,应向股东签发出资证明书。

第十五条?股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准执行董事的报告;

(四)审议批准监事的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)提案权;

(一零)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;

(一一)修改公司章程

第十六条?股东会的首次会议由出资最多的股东召和主持。

第十七条?股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十八条?股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东.通知以书面形式发送,并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

定期会议每年召开二次,每半年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第十九条?股东会会议由执行董事召集和主持,执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十条?股东会会议作出修改公司章程,增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十一条?公司不设董事会,设执行董事一人,由股东会选举和更换。_____三年,_____届满,连选可以连任。

第二十二条?执行董事行使下列职权:

(一)负责召集股东会,并向股东会议报告工作;

(二)执行股东会决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(一零)制定公司的基本管理制度;

第二十三条?公司设经理,由执行董事决定聘任或者解聘,经理对执行董事负责。(经理由执行董事兼任的可表述为:)公司设经理,由执行董事兼任,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟定公司内部管理机构设置方案;

(四)拟定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)执行董事授予的其他职权。

第二十四条?公司设监事______人,由股东会会议选举产生和更换。_____三年,连选可以连任。

第二十五条?执行董事、高级管理人员不得兼任监事,监事向股东会负责并报告工作,监事可以列席股东会会议。

第二十六条?监事行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对执行董事、高级管理人员的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

第六章?股东转让出资的条件

第二十七条?股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第二十八条?股东转让出资由股东讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。

第二十九条?股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第七章?公司财务、会计

第三十条?公司依照有关法律、法规和_____主管部门的规定建立财务、会计制度。

第三十一条?公司在第一会计年度终了时制作财务会计报告,并依法接受股东、监督机关审查验证。

第三十二条?公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规及_____财政主管部门的规定执行。

第三十三条?劳动用工制度按照国家法律、行政法规及_____劳动部门有关规定执行。

第八章?公司组织机构及其生产办法、职权、议事规则

第三十四条?股东会是公司的最高权力机构,由全体股东组成。依照《公司法》行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换公司的执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;

(三)选举和更换由股东代表出任的监事、决定有关监事的报酬事项;

(四)审议批准执行董事的报告;

(五)审议批准监事会或者监事的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补方案;

(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;

(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(十一)公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。

(十二)修改公司章程。

第三十五条?股东会有执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时,由执行董事指定的股东召集和主持。

第三十六条?股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议由代表二分之一以上表决权的股东通过。

第三十七条?股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第三十八条?公司修改章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第三十九条?股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第四十条?股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应每半年召开一次,临时会议由代表四分之一表决权的股东、三分之一以上股东或者监事可以提议召开临时会议。

第四十一条?召开股东会会议,应于会议召开五日前通知全体股东,股东会应当对所议事项的决定做出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第九章?公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第四十二条?股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

(四)审议批准董事会、(或执行董事)的报告;

(五)审议批准监事会或者监事的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方秉;

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;

(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

(十二)修改公司章程。

第四十三条?股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第四十四条?股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第四十五条?股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开一五日以前通知全体股东。定期会议应每年召开二次,临时会议由代表一/四以上表决权的股东,一/三的董事,或者一/三以上的监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,但委托书中应载明被委托人的权限。

第四十六条?股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

若公司不设立董事会的,股东会会议由执行董事召集并主持。

第四十七条?股东全会议应对所议事项作出决议,决议应当代表一/二以上表决权的股东表决通过,但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议,应当代表二/三以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第四十八条?公司______(设/不设立)董事会,成员为______人,由股东会选举(委派)。董事_____年,_____后满,可连选连任,董事在_____届满前,股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长______人,副董事长______人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免。

第四十九条?董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东会,并向股东会报告工作;

(二)执行股东会决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本方案;

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称为经理),根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理,财务负责人,决定其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度。

第五十条?董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持,一/三以上董事可以提议召开临时董事会会议,并应于会议召开一零日前通知全体董事。

第五十一条?董事会对所议事项作出的决定应由一/二以上的董事表决通过方为有效,并应作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第五十二条?公司设经理______名,由董事会聘任或者解聘,经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;

(七)聘任或者解除应当由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)公司章程和董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第五十三条?公司监事会,成员______人,并在其组成人员中推选______名召集人,监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为______。监事会中职工代表由公司职工民主选举产生。监事_____每届三年,_____届满,可连选连任。

第五十四条?监事会(或监事)行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

(三)当董事和经理的行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正;

(四)提议召开临时股东会;

(五)公司章程及有关法律、行政法规规定的其他职权。

第十章?公司的法定代表人

第五十五条?董事长为公司的法定代表人,_____为______年,由董事会选举和罢免,_____后满,可连选连任。

第五十六条?董事长行使下列职权:

(一)召集和主持股东会议和董事会议;

(二)检查股东会议和董事会议的落实情况,并向董事会报告;

(三)代表公司签署有关条约;

(四)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向董事会和股东会报告;

(五)提名公司经理人选,由董事会任免;

(六)其他职权。

第十一章?财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第五十七条?公司应当依照法律、行政法规和_____财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度,并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告,并应于该会计年度终了后六零日内送交各股东。

第五十八条?公司利润分配按照下列顺序执行:提取_____%法定盈余公积;提取_____%任意盈余公积;向投资者分配利润。

第五十九条?劳动用工制度按国家法律、法规及_____劳动部门的有关规定执行。

第十二章?工会

第六十条?公司职工有权按照《^v^工会法》的规定,建立工会组织,并开展工会活动。

第六十一条?公司工会负责人有权列席有关讨论公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议,反映职工的意见和要求。

第十三章?公司的解散事由与清算办法

第六十二条?公司经营期限为年,自营业执照签发之日起计算。

第六十三条?公司有下列情形之一的,可以解散:

(一)公司章程规定的解散事由出现时;

(二)股东会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散的;

(四)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。

第六十四条?公司解散时,应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者有关主管部门确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,并公告公司终止。

第十四章?股东认为需要规定的其他事项

第六十五条?公司根据需要或涉及公司登记事项变更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程由股东会代表二/三以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公司登记机关做变更登记。

第六十六条?公司章程的解释权属于董事会。

第六十七条?公司登记事项以公司登记机关核定为准。

第六十八条?本章程经各方出资人共同订立;自公司设立之日起生效。

第六十九条?本章程应报公司登记机关备案______份。

全体股东亲笔签字:

_______年______月______日

和开发商的合作合同范本 第一七篇

甲方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________

乙方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________

根据《^v^民法典》及其他有关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条项目内容及规模总投资及资金筹措:总投资____万元(其中:征地费____万元,开发费____万元,建筑安装费____万元)。投入资金规模____万元,甲方出资____万元,分____次出资,每次出资____万元,预收款____万元;乙方出资____万元,分____次出资,每次出资____万元。

第二条合作及经营方式合作方式:各方负责:甲方:乙方:经营方式:第三条资金偿还及占用费资金占用费按月利率____‰计付,并于每季末的前____天内付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行____。最后一次还款时,资金占用费随本金一起还清。

第四条财务管理

一.成本核算范围:

二.决算编制:

三.财产清偿:利润分配:

第五条违约责任

第六条其他

一.该项目资金在____行开户管理。

方经济责任由____担保。

保证方有权检查督促____方履行合同,保证方同意当____方不履行合同时,由保证方连带承担经济责任。

方愿以____作抵押品,另附明细清单作为本合同的附件。

____方不履行合同时,____方对抵押品享有处分权和优先受偿权。

第七条本合同正本一式____份,甲方执____份,乙方____份。

合同副本____份,报送____等有关单位各存一份。

双方代表签字后生效。

本合同附件有________________与本合同有同等效力。

第八条本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意作为合同的补充部分。

甲方:________________________________法人代表:________________

乙方:________________________________法人代表:________________

________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第一八篇

据《^v^合同法》、《^v^城市房地产管理法》、《深圳经济特区房地产转让条例》及有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议:

第一条 转让标的

卖方所转让房地产(下称该房地产)坐落于:

房地产证号为:

房地产用途为:

登记建筑面积为:

套内建筑面积为:

该房地产土地使用权年限自 年 月 日至 年 月 日止。该房地产于 年 月竣工。目前该房地产物业管理公司为,物业管理服务费为每月每平方米建筑面积人民币:佰 拾 元 角 分(小写: 元)。该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等清单,详见附件一。

第二条 房地产产权现状

该房地产没有设定抵押也未被查封,卖方对该房地产享有完全的处分权。

第三条 房地产租约现状

该房地产所附租约现状为:

一、该房地产没有租约;

二、该房地产之上存有租约,卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购买权的书面文件及租赁合同交予买方。

第四条 附着于该房地产之上的户口

该房地产所附着的户口,卖方保证于收到房地产转让总价款之日起日内迁出,逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之向买方支付违约金。

第五条 转让价款

该房地产转让总价款为人民币: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写: 元)。该转让价款不含税费。

第六条 交易定金

该房地产交易定金为人民币: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写:元)。买方同意按如下方式支付:

本合同签订时,向卖方支付定金人民币: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写: 元)。

本合同签订后 日内,向卖方支付定金人民币: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写: 元)。

上述定金交由买卖双方约定的监管机构监管。买方将定金存入监管帐号,即视为卖方收讫。

第七条 交房保证金

为防范交易风险,督促卖方按约定如期交付该房地产并结清所有费用,买卖双方协商同意在首期款中预留人民币:佰拾 万 仟 佰 拾 元 角分(小写: 元)作为交房保证金。此款在卖方实际交付房地产及完成产权转移登记时进行结算。此交房保证金的处理办法为下列第种。

一、交由居间方托管;

第八条 税费承担

按有关规定,卖方需付税费:(一)营业税;(二)城市建设维护税;(三)教育费附加;(四)印花税;(五)个人所得税;(六)土地增值税;(七)房地产交易服务费;(八)土地使用费。

买方需付税费:(九)印花税;(一零)契税;(一一)登记费;(一二)房地产交易服务费;(一三)《房地产证》贴花。

其他费用:(一四)权籍调查费;(一五)公证费;(一六)评估费;(一七)律师费;(一八)保险费;(一九)抵押服务费;(二零)赎楼费、交房前提前赎楼的短期利息;(二一)其他

(以实际发生的税费为准)。

经双方协商,其中:

买方支付或代卖方支付上述 项。

卖方支付或代买方支付上述 项。

本合同履行过程中因政策原因须缴纳新的税费的,按以下第 方式处理:

一、由政策规定的缴纳方缴纳;

二、买卖双方同意由 方缴纳。

任何一方不按约定或法律、政策规定缴纳相关税费,导致交易不能继续进行的,应向对方支付该房地产总价款百分之的违约金。

第九条 交易资金监管

买方所支付款项,除有特别约定,按以下第 种方式进行监管:

一、由买卖双方指定的 银行进行监管。

户名:

开户行:

帐号:

二、由居间方的客户交易结算资金专用存款帐号进行监管。

户名:

开户行:

帐号:

第十条 付款方式

买方按下列第 种方式给付除定金、交房保证金之外的房款人民币: 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰拾 元 角 分(小写:元):

一、一次性付款

买方须于 年 月 日之前将上述房款支付至第九条买卖双方指定的账户。

二、买方向银行抵押付款

(一)买方须于 年 月日之前支付除定金、交房保证金之外的剩余首期款人民币:亿仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写: 元)至第九条买卖双方指定的账户。

(二)买方须于 年 月 日之前向银行提交抵押贷款申请的相关资料,并配合银行办理贷款审批手续,抵押贷款金额以银行承诺发放贷款金额为准;

银行承诺发放贷款少于应交房款余额的,买方应于银行出具贷款承诺函三日内补足应交款。

三、买卖双方约定的其他付款方式:

上述款项买方应支付至第九条买卖双方指定的账户。

第十一条 买方逾期付款的违约责任

买方逾期付款的,卖方有权要求买方按下列方式之一承担违约责任:

一、要求买方以未付款项为基数,按日万分之四支付违约金,合同继续履行。

二、有权解除合同并要求买方支付该房地产总价款百分之的违约金。

第十二条 房地产交付

卖方应当于将该房地产交付买方,并履行下列手续:

一、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进行验收,记录水、电、气表的读数,并办理交接手续;

二、交付该房地产钥匙;

第十三条 延迟交房的违约责任

除本合同另有约定外,卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之四向买方支付违约金,合同继续履行。

第十四条 附随债务的处理

卖方在交付该房地产时,应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清,单据交买方确认,否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。

第十五条 产权转移登记

买卖双方须在签订本合同日内,共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续。在收文回执载明的回复日期届满之日起日内,买卖双方须办理交纳税费的手续。该房地产证由买方领取。

第十六条 其他违约责任

任何一方不履行本合同约定义务,致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之的违约金。

第十七条 不可抗力

因不可抗力不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力结束之日起日内向另一方提供证明。

第十八条 本合同与其他文件的冲突解决

买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议,如有与本合同不相符的,以本合同为准。

第十九条 合同附件

本合同共有附件 份。合同附件为本合同组成部分,具有同等法律效力。

第二十条 法律适用与纠纷解决

因本合同发生纠纷,由买卖双方协商解决。协商不成时,依据^v^法律,采取下列第 种方式解决:

一、向深圳仲裁委员会申请仲裁;

二、向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁;

三、向人民法院起诉。

第二十一条 合同数量及持有

本合同一式 份,卖方 份,买方 份,其他交有关部门,均具同等法律效力。

第二十二条 送达

当事人所填写确认的通讯地址即为送达地址。

第二十三条 合同生效

本合同自买卖双方签字(盖章)之日起生效。

卖方(签章): 买方(签章):

卖方代理人(签章): 买方代理人(签章):

年 月 日 年 月 日

和开发商的合作合同范本 第一九篇

甲方:____________________________

地址:____________________________

电话:____________________________

传真:____________________________

乙方:____________________________

地址:____________________________

电话:____________________________

传真:____________________________

经甲乙双方友好协商,就甲方_________产品的_________地区销售达成如下协议:

a.甲方责任

一.提供合格之_________产品给乙方经销,并提供一切产品之市场准入手续给乙方。

二.保证乙方货款到帐二日内发出货品(需提前订货),并保证产品长期供应。

三.给乙方三个月试营期,如试营不理想,试营期满后可退回剩余货品。长期合作甲方对产品实行三月内包换,一年保修,长年维修(不包括:人为损坏、私自拆装、外观损伤、附件不全)。

四.提供对乙方业务人员专业培训,提供产品广告样板,提供促销品支持。

五.绝对执行同级经销商平等之价格体系以保障乙方的经济利益。

六.发展水平相当之经销商队伍,防止不良经销商侵犯乙方正常权益。

七.保证诚实和忠诚的合作态度,和乙方建立良好合作,以达到双赢的结局。

八.一切营销政策对所有经销商都采取公平的态度。

b.乙方责任

一.保证按照预定的市场推广计划全力开拓本地市场(乙方制定,双方认可)。

二.保证不超过协议约定之经营范围。

三.绝对执行甲方当地市场最

最低市场限价,为______元/套。

四.及时将当地市场信息反馈给甲方,以便双方协作做好当地市场。

五.严格执行《经销商客户服务条款》(附件)以保障产品用户的合理权益。

六.保证以诚实、忠诚的合作态度和甲方进行合作。

c.本协议有效期限为_____年,自_____年____月____日至_____年____月___日有效。

d.双方须严格执行本协议条款,如果单方违约给对方造成的损失由违约方负担。

e.发生协议执行纠纷由甲方所在地合同仲裁机关或者人民法院依法裁决执行。

f.此协议附《经销商客户服务条款》。

g.本协议一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。

甲方:_______________

代表签字:___________

_______年____月____日

乙方:_______________

代表签字:___________

_______年____月____日

和开发商的合作合同范本 第二零篇

出租方:______(以下简称甲方)

身份证:_________________

承租方:______(以下简称乙方)

身份证:_________________

根据甲、乙双方在自愿、平等、互利基础上,经协商一致,为明确双方之间权利义务关系,就甲方将其合法拥有房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。

一、房屋地址:xx新村北区xx幢xx室内一间单间。用于普通住房。

二、租赁期限及约定

一、该房屋租赁期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

二、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金_____元,共计______元。

(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)

房屋终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。

三、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为普通住房使用。

四、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。

三、房屋修缮与使用

一、在租赁期内,甲方应保证出租房屋使用安全。乙方应合理使用其所承租房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应负责修复或给予经济赔偿。

二、该房屋及所属设施维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)甲方进行维修须提前七天通知乙方,乙方应积极协助配合。

三、乙方因使用需要,在不影响房屋结构前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋装修归甲方所有。对乙方装修装饰部分甲方不负有修缮义务。

四、房屋转让与转租

一、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。

二、甲方同意乙方转租房屋,应当单独订立补充协议,乙方应当依据与甲方书面协议转租房屋。

五、乙方违约处理规定

在租赁期内,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应向甲方支付合同总租金二零%违约金,若支付违约金不足弥补甲方损失,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

(一) 未经甲方书面同意,擅自将房屋转租、转借给他人使用;

(二) 未经甲方同意,擅自拆改变动房屋结构或损坏房屋,且经甲方通知,在规定期限内仍未纠正并修复;

(三) 擅自改变本合同规定租赁用途或利用该房屋进行违法活动;

(四) 拖欠房租累计一个月以上。

六、本协议一式两份,甲。乙各执一份,签字后即行生效。

七、其他说明:水电数字由甲乙双方与其他承租方平均分配

(入住时水电数字:电________,水________,)

甲方签字: 乙方签字:

联系方式: 联系方式:

和开发商的合作合同范本 第二一篇

售房方(甲方):________________

身份证号码:________________

购房方(乙方):________________

身份证号码:________________

乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

一、房屋具体情况:

一.位置:____市秀山土家族苗族自治县万人小区自建房。

二.房屋类型:建筑面积平方米,结构楼层,房屋走向:房屋形状:用途。该房产的总占地面积:

三.该房产连同地产总计房价拾万千百拾元整。

二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》,如买卖该房屋引发产权纠纷,概由甲方负责处理。《房屋所有权证》书证号:土地证编号:

三、房屋四界:房屋四界东:西:南:北:

四、付款方式:

(一)该房产总价格为人民币万元整,协议签定之后,首付万元订金。

(二)甲方完全搬走之后,再付款人民币万元。

(三)房产产权转让手续顺利办完之后,再付清剩余万元。

五:甲方应有手续证明,所售房屋质量过关,并非危房。

六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。

八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

九、乙方购买甲方该项房产,所有费用均属于个人出资购买,其所有权完全属于个人所有。

十一:附件

(一)《房屋所有权证》

(二)《国有土地使用证》

(三)该项房产的房地产评估报告。

十二、本协议壹式________份,甲方________份,乙方________份,

甲方:________

乙方:

________年____月______日

________年____月______日

和开发商的合作合同范本 第二二篇

甲 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

乙 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条 项目内容及规模:

原北京军区六一三团营房区开发,建设中高档住宅小区。小区总占地面积六二九二八平米,基地面积一八零零零平米,住宅面积八七八九二平米,营业房面积六五零零平米,绿地占三六%。

第二条 总投资及资金筹措:

总投资 万元(其中:征地费____ 万元,开发费____ 万元,建筑安装费____ 万元)。投入资金规模____ 万元,甲方出资____ 万元,分____次出资 ,每次出资____ 万元,预收款____ 万元;乙方出资____ 万元,分____次出资, 每次出资____万元。

第三条 合作方式及各方负责:

合作方式:甲方提供全部建设用地,乙方承担整个项目的开发建设。 各方负责:

甲方:负责办理土地、立项、报建等各项前期工作,协调该项目开发与有关部门的关系,协助乙方搞好工程建设工作。并承诺本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

乙方:负责整个项目的开发建设,精心设计、精心施工、组织招标、工程管理、销售及售后服务等;负责资金的准时到位,保证工程进度。并承诺其是一家依法

设立并有效存续的公司;有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议。

第四条 财务管理

一.成本核算范围:开发成本,施工费住宅每平米七零零元,合计六一五二四四零零;营业房每平米一三零零元,合计八四五零零零零。城市配套费、税金、人防费等每平米二五零元,合计二三五九八零零零元。绿化、硬化、美化费每平米八零元,合计三五九四二四零元。合计成本九七一六六六四零。

二.利润分配:拟定售房价格为营业房每平米三零零零元,住宅每平米平均一三三三元。甲方按二零%提成(其中住宅一七五七八平米×一三三三元=二三四三一四七四元;营业房一三零零平米×三零零零=三九零零零零零元)。

第五条 违约责任:

任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。并由违约方负担由此而造成的一切经济损失。

第六条 本合同正本一式____份,甲方执____份,乙方____份。合同副本____份,报送____ 等有关单位各存一份。双方代表签字后生效。

本合同附件有________________ 与本合同有同等效力。

第七条 本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意作为合同的补充部分。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第二三篇

卖方:

身份证号:

买房:

身份证号:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。

该房屋具体状况如下:

第二条甲方所售房屋位于xxxx 。

第三条房屋价格

甲乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币大写xxx,小写xxxx。

第四条付款方式:xxx

第五条特别约定:

一、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。

该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。

若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。

二、如果甲方在甲乙双方签订此合同之前有将该房屋抵押、偿债、转让等行为并给乙方造成经济损失,则由甲方无条件承担。

三、如乙方所购房屋以后可以办理产权更名时,甲方应

予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。

第六条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

第七条如国家征地,土地赔偿,住房面积赔偿及地上物赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;

第八条本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;

第九条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

第十一条本合同一式二份,甲、乙方各执一份。

甲方:

住址:

和开发商的合作合同范本 第二四篇

地块项目合作开发合同(共同出资)

地块项目合作开发合同(共同出资)

甲方:_________________

法定代表人:___________

住所地:_______________

乙方:_________________

法定代表人:___________

住所地:_______________

丙方:_________________

法定代表人:___________

住所地:_______________

丁方:_________________

法定代表人:___________

住所地:_______________

______年______月______甲乙丙三方签订了合作开发的《意向书》,各方又按《意向书》同意丁方加入了合作。为了进一步予以明确,现上述各方就共同出资合作开发________________地块(______号宗地)的有关事项协商达成如下条款:

一、项目简况

项目名称为_________________地块,土地面积______平方米,土地用途为商住综合用地,土地使用权出让年限

年。由xx市国土资源局以挂牌的形式出让。

目前已经由甲方出面竞得了土地使用权并于______年______月______日与______市国土资源局签订了《______市国有土地使用权出让协议书》。为合作开发的顺利进行,充分发挥乙方的本土优势和品牌效应,现各方同意本合作开发不再设立项目公司,而是以乙方名义联合开发经营,有关手续由各方共同协助向政府管理部门办理;

二、各方出资比例、付款方式及收益分配

受让该宗土地使用权的款项______万元(包括市政配套费、代建费),其中甲方已出资金额______万元(于______年_____月____日以______形式划入______账户,票据号码为:______),丁方已出资金额______万元(于年月日以形式划入______账户,票据号码为:______)乙方出资金额______万元(于年月日以______形式划入甲方账户,票据号码为:______),丙方出资金额______万元(于年月日以______形式划入甲方账户,票据号码为:______), 代建费______万元(由乙丙二方分别承担______万元)。

依据上述出资,结合各方前期对合作项目的贡献情况,各方确定对合作收益的分配比例分别为甲方____%、乙方____%、丙方_____%、丁方______%。

收益的分配原则上在合作开发结束之后的一个月内进行,特殊情况另行商定。

三、管理形式

合作开发项目由乙方名义负责实施开发,设立开发管理委员会,委员会为最高权利机构,由五名成员组成,其中甲方二名,乙方、丙方和丁方各______名。

四、其他条款

一.合作四方竞得的土地使用权证办入乙方后,各方出资的购地款由乙方逐步予以归还。

二.各方借款计息方法与归还方式:各方借款年利率均按______%计息,在开发成本中列支,计息日期从______年______月______日开始,

三.合作各方应严格遵守本协议,任何一方不得违反。

四.未尽事项由四方协商解决,另行书面约定。

五、本协议一式四份,由四方签字或盖章后生效,四方各执一份。

甲方:_________________

签字:_________________

乙方:_________________

签字:_________________

丙方:_________________

签字:_________________

丁方:_________________

签字:_________________

________年_____月____日

地块项目合作开发合同(共同出资)

地块项目合作开发合同(共同出资)

和开发商的合作合同范本 第二五篇

告贷人:(以下简称甲方)

告贷人:(以下简称乙方)

确保担保人:(以下简称丙方)

为了确保甲﹑乙﹑丙三方签定的编号为:(以下简称“合同”)的个人购房告贷及担保合同的实行,经三方当事人洽谈一致,对原合同中第二条第一款、第二条第二款、第二条第三款、第二条第五款做如下修正,详细如下:

一﹑原合同第二条第一款内容为房产称号及场所改动为合同第二条第一款房产称号及场所。

二、原合同第二条第二款内容建筑面积二条第二款建筑面积

三、原合同第二条第三款内容置办价改动为同第二条第三款内容置办价

四、原合同第二条第五款内容房产买卖合同编号改动为合同第二条第五款内容房产买卖合同编号。

除上述改动条款外,合同中其他条款的内容不变。

本协议作为被修正的个人购房告贷及担保合同的补充协议,与个人购房告贷及担保合同具有相等效能。

本协议自各方签字盖章之日起收效。

本协议一式份,各方各执一份,效能相同。

告贷人(盖章)告贷人

担任人(典当人)

或授权代理人

确保担保人(盖章)

法定代表人或授权代理人

年月日

和开发商的合作合同范本 第二六篇

甲方:

地址:顺德市北滘镇蓬莱路美的工业城

法定代表人:

营业执照证号:

乙方:

地址:

法定代表人:

营业执照证号:

合同编号:合同签订地:顺德北窖美的工业城内

适用地域:

甲乙双方在平等互利、共同协商的基础条件下,达成如下协议:

第一章 责 任

一、甲方责任

(一)甲方有责任兑现国家所规定的产品三包条款。

(二)甲方负责自身品牌产品的批量性质量问题。

二、乙方责任

(一)乙方负责本协议所规定的适用地域范围和自身分销体系内的全部美的___________产品(以下简称协议产品)的售前维修服务工作。

(二)乙方应保证甲方产品维修之后的技术及安全性能符合协议产品的出厂标准,因维修的质量问题而引起的投诉索赔等造成的损失由经销商自行负责,如因此产生第三者与甲方或甲方的客户之间的诉讼,乙方须承担责任和处理费用。

(三)乙方必须全部采用甲方提供的零配件维修甲方的产品,不得将甲方零件挪作他用。

(四)乙方进行维修必须按所维修的产品正确详细填写《售前机维修记录表》(此记录表由甲方提供专用表格,规格型号、数量、缺配件情况、更换配件情况、提货状态等表格内所表现的内容必须完整填写,记录不全或不真实者甲方有权追究乙方责任)

(五)乙方有责任随时向甲方反映产品质量的重大问题,以及重大投诉,同时应立即处理,避免事态扩大,在需要时应甲方要求配合甲方代表对事件做出妥善、合理的处理。

第二章 义 务

三、甲方有义务对乙方进行全面技术培训和指导,乙方应积极参加。

和开发商的合作合同范本 第二七篇

合同编号:甲方:住址:法定代表人: 职务:乙方: 性别: 民族: 出生年月: 住所地:身份证号码:根据《^v^民法典》及其他有关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条开发项目项目名称:地址:

第二条项目用地性质合作开发项目占地_________平方米,于________年____月____日甲方通过出让方式取得该地块的国有土地使用权(国有土地使用权出让合同及土地使用权证书证作为本协议附件一)。土地性质为:________土地,用地文件以批复为依据。国有土地使用权全部属于甲方,没有设定抵押及其他形式的担保。

第三条 合作方式

一、甲、乙双方愿意就上述地块进行房地产合作开发。

二、合作开发项目总投资为_________万元人民币,该总投资包括但不限于合作开发项目占地的拆迁、安置、补偿、办理项目报建、项目运作过程中人员的工资、保险等一切费用,以及建筑安装总造价、国有土地使用权出让金等。

三、甲、乙双方共同投资人民币万元,其中甲方出资一四零零万元,占总投资的七零%,乙方出资六零零万元,占总投资的三零%。

四、甲、乙双方出资时间:

第四条本项目所有的开发、经营手续均由甲方办理和实施。

第五条本项目由

第三方承包开发建设。由甲方委派专人负责协调工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。

第六条 结算本协议存续期间,因该项目所发生的全部费用,包括但不限于土地出让金等前期开发费用及其资金成本,应由甲、乙双方确认全部记入本项目的成本,费用清单由甲、乙双方签字确认后作为本协议附件二。至该项目开发并销售完毕,结清项目的全部费用后,甲、乙双方按出资比例分享利润或承担亏损。

第七条 甲、乙双方在该项目的合作中,应相互尊重、互相理解,妥善处理双方合作中的矛盾。

第八条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何

第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为本协议履行期间及本协议终止后。

第九条 合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第十条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给

第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第十一条违约责任

一、在本协议履行过程中,任何一方中途解约应提前一个月书面告知对方,并向守约方支付违约金四零零万元。

二、除本条第一款约定的情形外,在本协议履行过程中任何一方违反本协议约定都应向对方支付违约金一零零万元。

第十二条争议的处理

一、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的`,按下列第_________种方式解决:

(一)提交常州仲裁委员会仲裁;

(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条不可抗力

一、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

二、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

三、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

四、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害以及社会事件如战争、动乱,政府行为或法律规定等。

第十四条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十五条合同的生效本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力,自双方签字、盖章后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月

和开发商的合作合同范本 第二八篇

甲方:

乙方:

丙方:

目 录

第一章、总则:

第二章、机构的设置和职责分工

第三章、费用的分担

第四章、会计财务制度

第五章、房屋的分配

第六章、合作项目所需资金和其他费用的支付方式

第七章、土地竟买:

第八章、工程前期:

第九章、工程营造:

第十章、房屋销售:

第十一章、竣工材料报批:

第十二章、工程保修:

第十三章 物业管理

第十四章 本协议的变更和终止

第十五章、违约责任

第十六章、合同管理

第十七章、其他约定事项

第一章、总则

根据青岛市国土资源和房屋管理局等单位发布的青国土资房(预)告字[二零零×]×号储备国有土地使用权拍卖预告的规定,青岛市国土资源和房屋管理局定于二零零×年×月×日公开拍卖×宗储备国有土地使用权,

房地产开发协议合同。经本协议本协议当事人当事人(以下简称本协议当事人)充分协商,本协议当事人决定联合参加青岛市×区×路×号地块(以下简称×号地块)的竟买,拍买购得宁夏路×号地块后,由本协议当事人按本协议的约定联合投资开发。

项目部是本协议项下合作项目(以下简称合作项目)的最高权力机构,由其全权负责合作项目的开发、决策和管理。项目部下设各部具体负责合作项目实施。

土地竟买、工程前期的报批、对规划设计单位、工程监理单位、施工单位的选择和确定、工程的营造(本协议当事人按整楼座取得房屋的除外)、工程款支付、通过媒体推介合作项目、工程的验收以及工程竣工后材料的备案、房屋的保修、物业管理单位的选择等事项由项目部统一管理。分得房屋的销售由本协议当事人自行负责。

本协议当事人通过联合竟买的方式取得合作项目的土地。

本协议当事人通过竟买方式竞得开发土地,实行土地按份共有。根据经审批的施工图分配房屋。按照各自分得的房屋,分别办理《商品房预售许可证》,本协议当事人各自销售其分得的房屋。

合作项目设立独立的财务帐户,费用的支取按本协议的约定统一拨付。

根据本协议当事人实际分得房屋的确权建筑面积分摊合作项目所发生的相关工程费用和其他税费。

第二章、机构的设置和职责分工

为便于合作项目的开发、建设、管理,由本协议当事人派员共同设立项目部(以下简称项目部),项目部全权负责合作项目的开发和管理,是合作项目的最高权力机构。项目部下设综合部、工程前期部、工程部、销售部、财务部、工程予决算部等部门。

项目部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。项目部设总经理一人,副总经理 人。

项目部的职责:

全权负责和决定合作项目的一切事宜。

项目部的议事规则:

项目部实行工作例会制度,决定合作项目所涉一切事宜。项目部召开会议时,由专职人员负责记录,参加会议人员对会议记录无异议时应在会议记录上签名。会议记录由专职记录人员负责保管。专职记录人员由本协议当事人协商后确定。项目部例会由项目部经理主持,经理因故不能参加的,由副经理主持。合作项目所涉事项由项目部协商一致确定,达不成一致的,按每方缴纳竟买保证金数额比例予以表决,其重要事项按占竟买保证金数额的三分之二方的意见办理,一般事项按占竟买保证金数额过半数方的意见办理。重要事项和一般事项的划分,届时由工程部另行确定。

经理的职责:组织和协调项目部的日常工作,主持项目部的例会。

副经理的职责:副经理协助总经理的工作。

综合部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。综合部设经理 人。

综合部的职责:

综合部经理的职责:

工程前期部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。工程前期部设经理 人。

综合部的职责:

综合部经理的职责:

工程部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。工程部设经理 人。

工程部的职责:

工程部经理的职责:

销售部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。销售部设经理 人,销售部经理的人选由项目部决定。

销售部的职责:

销售部经理的职责:

财务部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。财务部设经理 人。

财务部的职责:

财务部经理的职责:

工程予决算部由 人组成, 其中甲方派员 人,乙方派员 人,丙方派员 人。工程予决算部设经理 人。

工程予决算部的职责:

工程予决算部经理的职责:

第三章、费用的分担

合作项目的配套费用,在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。

本项的配套费用是指建设和安装房屋基础外墙以外的所有的建筑物、构筑物、地下管线、绿化、建筑小品、配电室等所发生的全部费用。

工程款在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。如本合同当事人是按整楼座取得房屋的,房屋工程价款、税费由各自负担。

本项的工程款是指建设和安装房屋基础外墙以内所发生的全部工程款和相关税费。

合作项目发生的竟买保证金、拍卖佣金、出土出让金、行政性事业性收费,在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。

项目部及下设各部专职人员的工资、办公费用、招待费用、办公家具和配备车辆等所发生的费用,在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。

售楼处的建造费用和售楼处经理的工资,在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊,分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊,房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。

项目部下设各部实行费用包干,超资不补,节余作为奖励由各部自行支配。各部下设各部的具体费用数额,届时由项目部确定。

本协议当事人派员到项目部及下设各部工作的专职人员的福利、保险、工伤费用等,均由派出方负担。

除销售部经理外,其他销售人员的工资、福利、保险以及在销售工程中发生的全部费用均由派出方负担。

本协议项下合作项目的贷款利息按比例予以分摊。

项目部及下设部门租用的办公场所发生的租赁费用,在分房方案确定前,按竟买保证金的比例予以分摊。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按实际测绘的建筑面积的比例进行结算。

第四章、会计财务制度

合作项目所涉的会计、税务各自进帐,分别处理。

合作项目所需资金实行统一管理、统一支出的原则。为便于资金的管理,其资金设立独立帐户,该帐户须预留不少于两方法定代表人的印鉴。资金的支出由项目部书面决定后,由财务部实施。

主管会计和出纳应由不同本协议当事人分别委派担任,本协议当事人有权随时派员审阅、了解费用支出情况。

财务部应定期以书面的方式公布费用支出情况。

通过银行贷款解决合作项目建设资金的,不论以本协议当事人任何一方的名义申请贷款,本协议其他当事人应为此提供有效担保。

第五章 房屋的分配

施工图通过审批后,由项目部确定分房方案。协商不成的,由项目部根据本协议当事人缴纳竟买保证金的比例,将房屋划分为若干份,通过抓阉的方式分配房屋。任何一方拒绝抓阉的,视为拒绝抓阉一方接收本协议其他当事人抓阉分配后剩余的房屋。

第六章、合作项目所需资金和其他费用的支付方式共三页,当前第一页一二三

竟买保证金的缴纳日期按项办理。

拍卖机构佣金的缴纳日期按项办理。

土地出让金的缴纳日期按项办理。

竟买土地不成的,其竟买保证金的退还按项办理。

工程前期向有关部门所缴纳的行政性事业性收费,在项目报批前由本协议当事人支付。

合作项目各项税收的缴纳按税法和税务机关的规定各自缴纳。

项目部及下设部租用的办公场所发生的租赁费用,在房屋租赁合同签订前缴纳。

根据《建设工程施工合同》的约定,届时由项目部确定具体的支付工程款日期。

根据《建设工程设计合同》的约定,届时由项目部确定具体的支付设计费日期。

根据《建设工程监理合同》的约定,届时由项目部确定具体的支付监理费日期。

其他费用的支付,届时由项目部根据合作项目的进度另行确定。

第七章、土地竟买:

本次拍卖会及本协议当事人共同拟竟买的地块的简介:根据《青岛市储备国有土地使用权拍卖公告》青土资房告字[二零零×]×号,二零零×年×月×日,青岛市国土资源和房屋管理局等单位将在青岛市房地产交易中心(巫峡路九-一一号)五楼拍卖厅举行青岛市储备国有土地使用权出让拍卖会。本协议当事人决定参加上述×号拍卖地块的竟买。

一号地块的基本情况和规划设计主要指标

一. 地块位置:

二. 地块总面积:

三. 土地用途:

四. 土地面积:

五. 容积率:

六. 建筑密度:

七、 绿地率:

八. 规划建筑面积:

本协议当事人一致同意,竟买×号地块的楼面地价的竟买应价不超过人民币 元/平方米。

竟买保证金人民币 元,甲方支付 元,乙方支付 元,丙方支付元。前述保证金应于青岛市国土资源和房屋管理局规定的截止日期的×日前支付给出资最多的一方,由其代本协议其他当事人转交青岛市国土资源和房屋管理局。

拍卖机构的佣金,在拍卖机构规定日期的×日前向出资最多的一方支付,由其代本协议其他当事人缴纳。本协议当事人按竟买保证金的比例分摊拍卖佣金。分房方案确定后,按分得房屋得建筑面积的比例进行分摊。房屋竣工测绘后,按照每方分得房屋的确权面积具实结算。

土地竟买的有关手续,由出资最多的一方负责办理。竟买不成的,应在拍卖机构退还保证金到帐后×日内退还本协议当事人。

每方派员一名参加拍卖会,由出资最多的一方派员负责举牌。竟买成交的,由负责举牌人签署成交确认书和拍卖笔录。

拍卖成交后,本协议当事人最迟应于青岛市国土资源和房屋管理局规定的截止日期的×日前备齐土地出让金,并通过出资最多的一方转交青岛市国土资源和房屋管理局。

《国有土地使用权出让合同》由出资最多的一方代本协议当事人签订。

拍卖成交后至《国有土地出让合同》签订前,任何一方毁约导致其他方将竞得土地再行拍卖的,违约方应支付前次委托方和本协议当事人的佣金,如再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,违约方负责补足差额。

应价超过项约定的,其他本协议当事人有权予以追认,也有权单方终止本协议。选择终止本协议的,负责举牌的一方,应在拍卖结束后三日内退还其支付的保证金。

除竟买不成的,任何一方已支付的竟买保证金和佣金不再退还。

竟买不成的,除项外,本协议的其他条款自动失效。

第八章、工程前期:

合作项目的工程前期工作由项目部统一管理和决策,工程前期部具体负责经办,本协议当事人应予以积极协助。

工程前期部的报批工作包括但不限于下列事项:

一、报批建设项目的立项和可行性研究报告

二、建设项目的市场调研,确定开发项目的整体方案;

三、规划设计单位招标(或确定规划设计单位),签订《规划设计合同》;

四、规划方案设计和规划方案的报批;

五、申领《建设用地规划许可证》;

六、建筑设计单位招标(或确定建筑设计单位),签订《建筑设计合同》;

七、方案设计和施工图的审批;

八、申领《建设工程规划许可证》;

九、施工单位招标(或确定施工单位),签订《建设工程施工合同》;

一零、监理单位招标(或确定监理单位),签订《工程监理合同》;

一一、委托质检工作;

一二、申办开工计划和《施工许可证》;

一三、办理规划验线,开发项目开工。

办理上述事项向有关部门缴纳的相关费用,本协议当事人应在缴纳费用的×日前支付给财务部。

第九章、工程营造

合作项目工程施工单位的选择,应通过招标或其他本协议当事人协商一致的方式确定。未经其他本协议当事人协商一致,本协议的任何一方不得参加合作项目工程的招标和施工。

合作项目工程的监理单位的选择,通过招标或其他本协议当事人协商一致的方式确定。

《建设工程施工合同》应具备下列条款:

一、工程总价款采用“包死价”和工程设计变更据实结算的决算方式:

二、工程材料由施工单位总包,未经本协议当事人协商一致,任何一方不得以任何方式向施工单位提供工程所需任何材料。

工程款的拨付日期由项目部决定,由财务部统一支付。届时由工程部按工程进度提出工程款拨付计划,待项目部批准后,由财务部执行。

工程的签证、隐蔽记录等工程资料由工程部保存。

工程的施工和管理由工程部负责,工程施工过程中的资料由专人负责。……

第十章、 房屋销售:

根据本协议当事人分得的房屋,分别办理《商品房预售许可证》。

分得的房屋由本协议当事人独自派员销售。以各自的名义分别与购房的业主签订商品房买卖合同,各自出具收款收据。收取的购房款进合作项目设立的独立帐户。

售楼处房屋建设费用、营销费用、购置办公家具和销售部经理的工资按分得的房屋的面积分摊。待工程竣工测绘后,按确权的建筑面积据实决算。

本条约定的售楼处房屋建设费用是指建设售楼处发生的土建和安装费用。

本条约定的营销费用是指为销售房屋通过媒体进行广告宣传所发生的费用。

房屋的销售采用统一的《商品房买卖合同》文本。《商品房买卖合同》文本的起草由合作项目聘任的法律顾问负责。

本协议当事人选派的销售人员,应经过培训后方能上岗。

本协议当事人选派的销售人员应服从销售部经理的管理。

第十章、竣工验收和竣工材料的报批:

工程的竣工验收工作,由项目部负责统一组织,其他各部予以积极配合。……。

第十二章、工程保修:

房屋交付后,其保修单位的确定由本协议当事人协商的方式确定。协商不成的,由出价最低的一方承担,或由本协议当事人共同委托第三人承担。

房屋的保修金按工程结算值的 %计算,每方按实际分得的房屋面积予以分摊。除工程出现严重质量问题时,保修单位不得再要求追加保修费用。

保修合同由本协议当事人共同与保修单位签订。

工程保修金在工程保修合同签订时一次付清。

保修期限内,如因保修单位的原因造成业主损失的,由保修单位承担赔偿责任。如一方承担了责任,其有权向保修单位予以追偿。

第十三章 物业管理

房屋交付后,实行统一的物业管理。

物业管理单位的确定,由本协议当事人协商一致的方式确定。协商不成的,本协议当事人共同委托其他的物业管理单位,并与之签订物业管理合同。

第十四章 本协议的变更和终止

经本协议当事人协商一致,可以变更或终止本协议。

未经本协议当事人的一致同意,任何一方不得将本协议项下的项目向他人转让。

竟买土地被有关部门收回的,本协议自动终止。

因不可抗力造成本协议不能履行的,本协议自动终止。

第十五章、违约责任

任何一方未按本协议第六章的约定支付费用的,每逾期一日,按应交金额的׉支付违约金。

任何一方未按本协议第六章的约定支付费用的,逾期超过三零日,视为违约方放弃本协议的一切权利和权益。其已支付的费用作为违约金。违约方已交的费用不足以赔偿其他守约方损失的,违约方应足额赔偿其他方的全部损失。共三页,当前第二页一二三

财务人员未经项目部同意擅自支付费用的,由派出单位按实际支付费用的×倍承担违约责任。……。

第十六章、合同管理

合作项目所涉的合同,实行洽谈权、审查权和批准权相对独立、互相制约的原则。为保证合作项目的依法、规范开发,由本协议当事人共同聘请法律顾问。

合同的洽谈根据合同所涉内容,由项目部牵头,所涉各部派员参加。根据洽谈的内容由参加人员起草合同要点或草拟合同。合同的审查均由本合作项目聘请的法律顾问负责。合同的批准权由项目部行使。

本项目所涉合同一律采用书面形式签订,严禁口头合同和非正式的书面协议。杜绝合同履行在先,签订在后的现象发生。

洽谈部门在合同签订前,应审查对方当事人的有效的营业执照、资质证书、资信状况;验明对方当事人是否具有签订合同的主体资格;审查代理人是否具有代理权、是否超越代理权限和代理期限及其真实性;审查对方使用印鉴是否合法与真实有效。在实施前述行为时,必要时应请求法律顾问予以协助。

洽谈部门负责收集、记录、整理、保管与合同有关的协议、 往来函件等。

合同履行过程中发生的纠纷,各部应及时上报项目部,所涉部门的负责人应及时组织本部门的人员及时分析查明原因,提出解决办法。必要时应咨询法律顾问,共同提出解决办法,及时与对方协商解决。协商不成的,根据合同的规定,在规定的时效内向仲裁部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

各类合同统一由综合部专人负责管理,综合部应对收集、整理各类合同进行归档管理。

土地出让合同、设计合同、工程监理合同、建设工程施工合同以及与前述合同有关的补充协议、会议机要、信函、电报、电传、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是合作的主要原始资料,应定期按项目、合同分类建立详细的台帐,及时归挡保存。

第十七章、其他约定事项

合作项目完成后,项目部及下设各部的办公家具、办公车辆和其他用品由项目部协商一致处理。协商不成的,通过变卖的方式处理,变卖所得的资金按比例分配。

本协议未尽事宜由本协议当事人协商一致解决。

本协议签订后,未经本协议当事人协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本协议。

履行本协议过程中的有关补充协议、会议记录等材料均作为本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。

本协议书自本协议当事人签字盖章后生效。

本协议书一式 份,其中正本 份、副本 份。正本本协议当事人各方各执 份,副本各方各执 份。每份协议书均具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

委托代理人: 委托代理人:

和开发商的合作合同范本 第二九篇

甲方:____________________身份证号码:______________

乙方:____________________身份证号码:______________

甲、乙双方在经友好协商的基础上,就乙方__________承包__________商场事项,达成以下协议:

一.乙方每月应当向甲方支付承包金____________________元整(¥__________元);承包期间经营风险由乙方自行承担。

二.乙方须预付甲方______个月的承包金,其中__________个月作为经营风险保证金,该__________个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每___个月向甲方交纳一次,每次在__________日以前付清。

三.乙方自行安排住宿;

四.乙方应严格把关商场内所进商品质量,杜绝过期、变质食品、假货,如有此类事件发生,甲方有权追究乙方责任。

如果因为乙方产品出现质量问题,而导致____________________

五.乙方需严格执行甲方的各项规章制度(如卫生、海事、纪律等),如有违反,将根据制度处罚(制度另附),处罚直至退场,并不退还押金;

六.甲方免费提供乙方的一位员工餐、工作服、水、电;并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提供一间房间作为仓库;

七.甲方负责乙方在商场及仓库所有商品的安全,如发生损坏或丢失,将由甲方负责。

八.甲方在乙方签单消费将给予__________折优惠。

九.酒店客人在商场签单消费,甲方为其代收其款项,甲方将扣__________%做为手续费及税金,每月结清。

一零.酒店部分需给乙方代销(如酒店纪念品等),酒店给予一定折扣(__________折),每月结清。

本合同有效期为___年,如双方愿意续签,应期满前___个月商定,任何一方提出解除合同,需向对方支付___个月的承包金。

本协议一式___份,甲乙双方各持___份,乙方附身份证复印件___份,双方签字生效,本协议签订之日起,甲乙双方于______年_______月__________日签订合同。

甲方:____________________乙方:____________________

负责人:__________________负责人:__________________

电话:____________________电话:____________________

日期:____________________日期:____________________

和开发商的合作合同范本 第三零篇

房屋租赁合同(附房屋清单)

出租人(下称甲方):

承租人(下称乙方):

乙方为合法住宿之需要,就租用甲方房屋事宜,双方经充分协商,达成如下一致协议条款。

一、租赁物及用途

甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的座落于面积约为平方米的房屋租赁给乙方使用。乙方愿意承租上述房屋,保证在约定范围内使用房屋,并不得进行违法活动及超经营范围从事活动。

二、租赁期间

乙方租赁甲方房屋的期限为 ,自_____ 年_____月_____日起至_____ 年_____月_____日止。经双方协商同意后本协议书提前解除或终止的,租赁期间不受前款限制。

三、租赁费用及给付

乙方租用甲方房屋的租金为 _____元/年,采取先付租金后使用的原则,按年缴纳,乙方在签订本协议书的同时给付租金。同时,乙方须支付甲方人民币 _____元作为房屋家电的押金,此笔款项自租赁期限届满后,若房屋及家电均无人为损坏,由甲方全额无息退还给乙方。

乙方所用水、电、煤气、物管、清洁等相关生活费用由乙方自行承担,并按时缴纳,逾期造成停水停电的,由乙方承担全部责任。

四、甲方的权利和义务

一、甲方有权按约定收取租赁费用及乙方应承担的费用;

二、甲方应按约定条件及时将租赁房屋交乙方合理使用;

五、乙方的权利和义务

一、乙方应按约定用途使用所租用的房屋并及时给付租金及其他应承担的费用。

二、乙方对房屋进行任何装修或增设他物可能影响甲方房屋结构或安全的,应事先征得甲方的书面同意,并不得破坏房屋结构。

三、乙方不得利用承租房屋进行违规经营或违法活动,损害公共利益。

四、乙方应尽善良管理职责,合理使用甲方的房屋、附属设施及有关财产。

五、乙方不得以甲方名义对外进行活动,不得作出任何有损甲方利益的行为。

六、乙方不得转让、抵押甲方财产,亦不得以甲方财产为他人提供担保。

六、协议的解除、终止及违约责任

本协议书约定的租赁期限届满时,本协议书自行终止。若经双方协商同意延期的,缴纳相关租金费用后按本协议条款自动延期。

本协议书履行过程中,双方一致同意提前终止履行协议的,本协议书提前解除。符合本协议书约定的其他条件的,本协议书终止履行。

乙方擅自违反本协议书的,甲方有权解除协议提前终止协议履行, 且乙方缴纳的房屋押金不予退还。

七、其它约定

一、协议书履行期间,承租房屋由乙方负责日常维护管理。除乙方正常使用该租赁房屋及屋内家电之外,对于非人为因素造成的租赁房屋及屋内家电的损坏,甲方应及时给予维修完善以保证其正常使用,其相关费用由甲方承担。

二、协议提前解除或终止的,乙方未能在约定的期限内及时办理移交手续的,甲方有权直接接受所出租房屋并清理出乙方财物等,由此引起的一切后果由乙方承担。

三、协议期限内若遇拆迁、改制、破产或其他非甲方原因导致无法继续履行协议的,甲方应提前一个月通知乙方终止本协议书履行,双方互不承担违约责任,双方按实际天数结算租金及乙方应承担的费用。

四、财产清单为本协议书的组成部分;乙方的有关身份证明文件影印件为本协议书的附件。

五、其他:

八、若因本协议书履行产生争议的,由双方协商解决;协商不成的,由房屋所在地人民法院诉讼解决。

九、本协议书经双方签字或盖章后生效。

十、本协议书一式二份,双方各执一份。

出租人(甲 方)签章 : 电话:年 月 日

承租人 (乙 方) 签章 : 电话:年 月日

房 屋 交 割 清 单

房屋附属家具、电器、装修及其他设备设施状况及损赔 单价:元

其他相关费用

和开发商的合作合同范本 第三一篇

甲方:___________________________ 合同编号:___________________

法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________

丙方:___________________________

法定代表人:_____________________

鉴于:

一.甲方为__________高科技公司,拥有合法的_______产品生产经营资格,享有政府规定的税收优惠政策和其他优惠政策,与相关行业主管部门拥有良好的公共关系,可以为项目的运作提供良好的企业平台。

二.乙方为主要出资方,为项目的运作提供相应的启动资金。

三.丙方为_______产品技术开发方,现已对_______产品技术拥有完善、成熟的技术开发和生产销售能力。

四.甲乙丙三方对_______产品项目市场前景看好,在平等自愿的原则下,为使_______产品早日顺利投入市场,甲、乙、丙三方根据《^v^民法典》以及中国的其它有关法律法规,本着平等互利的原则,通过友好协商,同意共同组建_______产品项目部,由丙方具体负责经营_______产品项目,特订立本协议。本协议所称“项目”即为“_______产品项目”简称。

第一条 合作方式

本合同项下的合作以甲方提供公司平台,乙方提供主要资金,丙方提供技术和项目具体运作的方式进行合作,折合甲、乙、丙方投资比例为____:___:___。

第二条 合作条件及各方职责

(一)甲方

一.甲方按项目需要提供公司资质、资源、办公及生产场所。

二.提供至_____年_____月_____日止项目产生的水、电、办公生产场地租金等。

三.另投入启动资金人民币_____万元,自协议签订之日起_____天内将资金汇入项目独立账户。

四.协助该项目的生产、临床实验、产品注册、产品销售等工作。

五.项目在公司财务单独立账管理,由甲方财务部负责。

六.甲方有权监督乙方、丙方的资金投入及使用。

七.甲方有权派员参加项目运作领导小组,对项目的开发、运作有经营管理监督权、产品质量监督权。

(二)乙方

乙方以现金方式出资_____万元,自协议签订之日起_____天内将资金汇入项目独立账户。

(三)丙方

一.提供完善成熟的_____产品生产技术和负责市场营销运作。

二.投入前期启动资金_____万元,自协议签订之日起_____天内将资金汇入项目独立账户。

三.保障提供完善成熟的生产技术和合格的产品,提供完善的市场销售策划和具体执行,甲方公司的体系下,负责该项目具体运作,包括产品的研发、临床实验、审批、产品注册、生产、销售等工作。

四.应就甲乙方对项目运作提出的疑义进行解释。

五.项目合作期内,不得与其他方进行与本项目相同的项目合作。

第三条 项目的运作

(一)领导机构

由甲乙丙三方各派_____名代表,组成项目运作领导小组,分别代表各方行使第二条所列职责,并对项目中出现的重大问题进行协商解决。

(二)经营管理

丙方公司现有员工纳入甲方公司统一管理,工资、社保由甲方办理,并计入项目成本。

丙方根据项目进展如需招聘员工,由甲方出面签订劳动合同,工资标准由丙方决定,工资、社保由甲方办理,并计入项目成本。

(三)财务管理

一.三方同意该项目实行独立核算,自负盈亏,在甲方财务中开立项目独立核算账户,实行专款专用,不得将独立账户上的资金用于项目以外的其他用途。对于资金的使用甲乙丙三方均有权监督;

二.项目所有的收支均通过独立账户进行,该独立账户由甲方财务部管理,丙方因项目进展需用资金时需向甲方提出书面申请,甲方不得无理拖延,拒绝丙方的资金请求。

三.甲方财务部每月对项目作出财务报表应提交给乙方和丙方,对有疑义的地方,甲方财务部应及时作出合理解释。

第四条 利益分配

一.项目权益分配比例:甲方:乙方:丙方=____:___:___。

二.甲乙丙三方原则上在每年的____月底和____月底进行项目利润的分配,有关分配方案另行三方另行协商制订。

第五条 合作期满财产处理

一.本协议合作期为____年,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

二.合作期满或提前终止合作,项目部依法进行清算,清算后的剩余财产,按如下方式分配:

(一)如果大于投资额,大于投资额的部份按利润分配的比例进行分配;

(二)如果小于投资额,则所剩的财产按本协议第一条所约定的项目投资比例在甲、乙、丙三双方之间进行分配。

第六条 合同的修改、变更与解除

一.对本合同及其附件的修改必须经甲、乙、丙三方签署书面协议,方可生效。

二.由于一方不履行协议所规定的义务,造成项目无法经营的,视作违约方单方终止合同,守法方依法追究违约方的责任。

第七条 保密

一方对因产品项目合作开发而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条 违约责任

一.在合同履行期间,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,除非因不可抗力等原因致使本合同的履行成为不可能或无必要。任何一方擅自提前终止本合同的,应向对方支付赔偿金,计算公式如下:

赔偿金=守约方已分配月平均利润额×未到期的总月数。

二.除本合同另有约定外,合同一方违反在本合同中所作的陈述、保证或其他义务的,违约方除赔偿另一方因此遭受的损失外,还应当向另一方支付违约金人民币_____元(大写:____)。

第九条 不可抗力

任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条 争议的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第_____种方式解决:

(一)将争议提交_____仲裁委员会仲裁;

(二)依法向_____人民法院提起诉讼。

第十一条 生效条件

一.本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

二.本协议—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

单位地址:________________________ 单位地址:________________________

邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

和开发商的合作合同范本 第三二篇

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

经甲乙双方友好协商,就甲方_________产品的_________地区销售达成如下合作框架协议:

一、甲方责任

一、提供合格之_________产品给乙方经销,并提供一切产品之市场准入手续给乙方。

二、保证乙方货款到账______日内发出货品(需提前订货),并保证产品长期供应。

三、给乙方______个月试营期,如试营不理想,试营期满后可退回剩余货品。长期合作甲方对产品实行______月内包换,______年保修,长年维修(不包括:人为损坏、私自拆装、外观损伤、附件不全)。

四、提供对乙方业务人员专业培训,提供产品广告样板,提供促销品支持。

五、绝对执行同级经销商平等之价格体系以保障乙方的经济利益。

六、发展水平相当之经销商队伍,防止不良经销商侵犯乙方正常权益。

七、保证诚实和忠诚的合作态度,和乙方建立良好合作,以达到双赢的结局。

八、一切营销政策对所有经销商都采取公平的态度。

二、乙方责任

一、保证按照预定的市场推广计划全力开拓本地市场(乙方制定,双方认可)。

二、保证不超过协议约定之经营范围。

三、绝对执行甲方当地市场最低市场限价,为______元/套。

四、及时将当地市场信息反馈给甲方,以便双方协作做好当地市场。

五、保证以诚实、忠诚的合作态度和甲方进行合作。

三、协议有效期

本协议有效期限为______年,自______年______月______日至______年______月______日有效。

四、违约责任

双方须严格执行本协议条款,如果单方违约给对方造成的损失由违约方负担。

五、争议解决

协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

六、其他

一、本协议一式______份,双方各执______份,具同等法律效力。

二、未尽事宜,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

三、本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式协议中进一步予以明确。框架协议与正式合作协议构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。

甲方(签字):

______年______月______日

乙方(签字):

______年______月______日

和开发商的合作合同范本 第三三篇

甲方:

乙方:

此房屋是未经上市的房改房,甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,并经甲乙双方共有人同意订立如下协议,以资共同遵守。

一、甲乙双方将 号 楼 单元 房屋价款人民币 万元(大写: ),售卖给乙方。

二、房屋价款乙方分一次性支付给甲方。在双方协议签署之日,付款 万元(大写: ),(甲方负责把房屋钥匙等交乙方《房产证在公司未办理好,待公司统一办理完毕后即交与乙方》,

三、甲方待公司房产证办理完毕后应在乙方办理房屋过户手续时提供无偿、及时的协助,其办理过程中遇到的任何问题共同解决,办理房屋过户费用由乙方交纳。甲方不得以任何理由推脱延迟协助乙方办理过户手续。

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋产权清楚,绝无其他项设定权力或其他纠纷。乙方买受付款后,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷,甲方应全额退还乙方房款并按同期银行利率支付总房款的利息。利息计算时间以协议签署日期为准。

五、不管此房屋以后发生什么变迁,全部由乙方负责处理,甲方应及时并无偿的提供一些证明协助办理。

六、本合同的附件与合同有同等效力。

七、本合同一式二份,甲乙方各执一份。任何私自修改部分视为无效,自双方或委托人签字、盖章之日起生效。本合同未尽事宜由双方友好协商解决,协商不成的依照法律或政策的相关规定执行。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

和开发商的合作合同范本 第三四篇

项目合作开发协议书甲方:乙方:房地产投资有限公司甲、乙双方依据国家和有关法律、法规的规定,本着平等协商,互惠互利的原则,就甲方位于合作开发事宜,经协商一致,达成如下协议,以兹共同履行。

一、合作开发地块范围及现状甲方所有的地块标的物(以下简称为:开发地块)该宗地面积约万平方米,其所有地的坐标为:::::::::总占地面积约为万平方米。(详见宗地图及房产证)。

二、合作开发地块的权属土地性质为,其中地块于。以甲方提供的市国土资源局发放的房地产证及相关证书为准。

三、合作开发方式

一、甲方提供上述开发地块与乙方进行合作,开发建设商住房,即甲方出地获取固定物业回报,乙方负责办理规划国土相关手续并负责项目全部开发建设资金。本项目合作中,甲方不再投入任何资金用于该项目的开发建设,但甲方必须提供开发地块的权属证明及宗地图,负责拆迁赔偿及将场地建设移交给乙方。

二、甲、乙双方约定以项目公司的方式开发上述地块的房地产项目,项目公司中,甲方占股权,乙方占股份。项目公司的组建及日常经营由乙方负责,甲方不参与项目的日常经营,不享有项目公司的利润分配,也不负担项目公司的其它对外债务。但甲方有义务在项目开发完成后,协助乙方办理项目公司的结算,注销等手续。

四、利益分配双方议定在项目容积率不少于的前提下,甲乙双方按:物业比例分配,容积率大于部分由乙方单独拥有。

五、双方的权利和义务

一、甲方应保证该开发地块没有进行买卖、赠予、没有涉及及抵押及第三者权益,并免遭第三者(包括政府、抵押权人、债权人等)的追索。今后因该开发土地的权属争议等原因产生纠纷,由甲方承担全部的法律和经济责任。

二、本协议签订生效后,甲方不得就上述地块的转让、改造、合作、租赁等与任何第三方签订合同或协议,不得设置第三者权益。

三、甲方负责上述地块上建筑物的搬迁赔偿等费用,并负责自身员工的安置。甲方保证在上述地块取得用地规划许可证后三个月内完成所有拆迁赔偿工作。

四、甲方应全力配合协助乙方办理该项目的报批报建手续,提供并签署(加盖甲方公章)的证明文件和资料。

五、在该项目报批报建手续完成并符合开工条件后;该项目设计方案必须甲乙双方协商同意后,方可以进行开工。

六、乙方在合作开发此开发地块时应取得合法的有关开发手续,如因开发手续不符合所产生的相关责任由乙方负责。如果乙方在中途出现资金不足或无能力开发,而需要将项目转让,乙方所发生的债权与甲方无关,转让时必须经甲方同意确认,但本合同条款不变。若工程停工________年时间,乙方仍无能力复工又无转让接受方复工,甲方有权终止合同,没收所建物业,并有权与任何第三者另签订合作开发合同。

六、违约责任

一、若甲方提供的开发地块的产权确认出现争议;或甲方违反本协议的有关规定,将开发地块自行开发或与第三者进行转让、改造、合作租赁事宜签订任何合同或协议,或者设置任何第三者权益;或甲方未能及时向乙方提供甲方加盖公章的证明和文件,致使乙方无法履行合作开发土地的`报批报建手续,实现土地开发目的时,乙方有权终止本协议,并赔偿乙方经济损失。

二、乙方违约或在政府审批规定的期限内未能办理出完备的报批报建手续,及不能按期开工,甲方有权终止与乙方的合作协议,乙方不得依据任何理由追究甲方的经济和法律责任。

三、任何一方不履行义务或履行义务不符合规定的,在本协议终止前,应当承担继续履行,采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

四、任何一方对由于不可抗力(如战争、地震等自然灾害)造成的部分或全部不能履行不用承担责任,但应该在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

七、争议的解决双方在执行本协议过程中若发生争议,应通过友好协商解决,若协商不能解决时,可向当地人民法院提出诉讼。

八、协议的生效、修改与终止

一、本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,经甲乙双方签字(盖章)后生效。

二、本协议为合作开发地块项目的框架协议,各方应根据本协议的内容和规定,并参照国家和____市的有关合作开发房地产的相关规定,进一步完善并补充签订《项目合作开发合同》,以保证合作项目开发建设的工作的顺利进行。本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议或在《项目合作建房合同》中予以明确。补充协议、《项目合作建房合同》与本协议具有同等法律效力。

三、甲乙双方就上述项目完成改造建设后本协议即自动终止。________年月

和开发商的合作合同范本 第三五篇

甲方:

乙方(房屋产权人或使用人):

乙方房屋的基本情况:房屋位置: 建筑面积: ㎡

为规范上述房屋的装饰装修行为,保证房屋的整体质量和使用安全,保障全体物业产权人、使用人的合法权益,根据国家有关法律法规及万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》约定,经协商,甲乙双方达成如下协议:

第一条 乙方承诺装修房屋时,遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区万达·江畔人家《业主手册》中装修有关管理规定。

第二条 乙方装修房屋前,须填写《业户装修施工申报审批表》报甲方审核,办理施工许可证、装修人员施工卡后,方可施工。施工人员进入施工现场后,应当首先安装大便器,严禁随地大小便。

第三条 凡涉及拆改主体结构、非承重墙体和明显加大荷载的(如改装地热供暖),乙方须自行到吉林市房屋安全行政主管部门审批后,方可施工,改装地热必须除去地面抹灰层,以减轻楼体负荷。

第四条 乙方装饰装修房屋时,禁止下列行为:

一、超过设计标准或规范增加楼面荷载。

二、将无防水要求的房间改成有防水要求的房间。

三、拆改或损坏原有节能设施,降低节能效果。

四、搭建建筑物或构筑物,改变住宅立面(如封闭阳台等)。

五、侵占公共空间,损害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供电、供气、有线、通讯、烟道、通风口、下水管等公共设施,取消进户总阀门。

六、安装太阳能热水器、燃气热水器和未按规定位置安装空调。

七、擅自刨凿楼板,切断楼板中受力钢筋、变动建筑主体和承重结构。

八、擅自在墙上开门窗等洞口或扩大墙上原有的门窗等洞口尺寸。

九、封闭主下水管线检查口及卫生间棚面下水检查口。

一零、拆除自来水表防盗环。

一一、未经甲方许可私自攀登屋面,破坏屋面防水和安装设施、设备。

一二、其他影响建筑结构安全、使用安全、周围房屋使用和损害公共利益的行为。

如确需拆改自用供暖、供用燃气设施,乙方应自行到相关部门或单位办理审批手续,供用燃气设施改造必须由燃气管理单位指定的专业施工队伍施工,并将审批手续复印件交甲方存档。

第五条 乙方应当保证其所聘请的承担装修义务的公司及相关人员遵守国家xxx《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区相关规定和本协议的相关条款,否则因违章装修造成甲方损失,甲方有权依据损坏程度直接追究乙方赔偿责任并有权向吉林市房屋安全行政主管部门申请追究赔偿金。

第六条 乙方办理入伙手续时,同意委托甲方有偿清运装修垃圾,并向甲方缴纳装修垃圾清运费每户二元/平方米(按建筑面积),如果改做地热供暖,另缴纳二元/平方米(按建筑面积)。装饰装修房屋所产生的装饰装修垃圾由乙方负责装袋后,自行清运到甲方指定地点,由甲方统一进行有偿清运。

第七条 装修人员施工卡,由乙方或装修公司负责人持装修施工人员的照片二张、身份证(外地人员持公安机关颁发的暂住证)及复印件一张到甲方服务中心登记办理,并交纳施工卡工本费(每卡三元),装修结束后必须交还甲方;如遗失所带来的后果由乙方负责。装修施工人员进入施工现场必须佩带施工卡,否则甲方有权拒绝其进入本小区。乙方必须向装修施工人员详细关于本小区的有关管理规定。如装修施工人员违章作业造成损失,由乙方和装修公司承担连带责任。装修全过程应无条件接受当地公安机关和甲方工作人员的监督、检查,无身份证、无暂住证、无固定住址等“三无”人员不得在本小区内进行装修施工。

甲方负责人签字:

乙方负责人签字:

盖章: 盖章:

日期: 日期:

和开发商的合作合同范本 第三六篇

签订地点:

签订时间:

委托人:(甲方)

运输代理人:(乙方)

根据《^v^合同法》的有关规定,甲方自愿委托乙方代理货物运输业务及相关服务事宜,经双方协商一致,达成以下条款共同遵守:

一、合同的有效期

甲乙双方签订本合同时,应分别按不同的发、到站及交、接货人,不同的货物品名、数量及代理费用等具体内容,另行填写运输代理服务订单,所填订单均为本合同不可分割的部分。本合同的有效期自年月日至年月日。

二、代理费用及结算方式

甲方应于每批货物代理前的二日内按订单规定的数额向乙方支付预付款;代理运输货物的计量及运杂费,以运输企业出具的票据上记载的数量及金额为准,代理服务费由双方在订单中协商确定。双方根据实际发生的代理费总额和订单规定的结算时间,按“多退少补”原则结算;结算完毕,由乙方向甲方开具运输代理服务专用发票。

三、双方的权利义务

一、甲方的责任

甲方应于每批货物代理前一日内向乙方交付代理运输的货物和真实、完整的运输资料(国家规定应办理运输许可的货物,还需提交准运批文),与乙方办理验货和运输资料的交接手续;要求乙方按照合同的规定将货物安全交承运人或送至交货地点;按合同的规定向乙方预付运杂费和支付代理服务费。

二、乙方的责任

按合同规定的内容办理货物运输计划的提报或运输变更手续,组织、监督装、卸车(船),负责将货物安全交承运人或送至交货地点;代为保价(保险),代理领票、送票;提供运输咨询及技术指导,提供货损货差索赔咨询;根据甲方的另行委托,代理货物出险理赔手续(有关费用另计),向甲方预收运杂费和收取代理服务费。

四、违约责任

一、甲方违反合同规定导致合同不能履行,或者擅自解除合同、擅自终止合同的履行,应按代理费总额的千分之三向乙方偿付违约金,并赔偿乙方因此受到的损失。

二、由于甲方的责任或者甲方违反有关规定,在代理运输的货物中夹带危险品、爆炸品等违禁物品,导致乙方未能将所代理货物送达指定地点,或者导致其他货物和运输工具、机械设备污染腐蚀、损坏、造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。

三、甲方未按合同的规定预付运杂费及支付代理服务费,应从结算时间起,按未支付部分每日万分之五的比率,向乙方支付违约金。

四、乙方未按合同规定的要求,使货物错运到货地点,乙方应无偿运至合同规定地点,并承担因货物逾期到达所造成的损失。

五、合同履行期间,货物发生短少、丢失、变质、污染、损坏,属乙方责任的,比照运输企业的有关规定或者按照保险合同的约定进行赔偿。

五、免责条款

由于下列原因造成货物丢失、短少、变质、污染、损坏的,乙方不承担违约责任:

一、不可抗力;

二、货物本身的自然属性;

三、货物的合理损耗;

四、甲方或收货人的本身过错。

六、争议的解决方式

本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可依级别管辖的规定,向南宁、柳州的铁路运输法院或南宁铁路运输中级法院起诉。

七、双方约定的其他事项

本合同在双方签字、盖章后生效。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(章):

代表人:

开户行:

帐号:

电话:

地址:

乙方(章):

代表人:

开户行:

帐号:

电话:

地址:

身份证号:

和开发商的合作合同范本 第三七篇

立合同单位:

___________________________ (以下简称甲方)

___________________________ (以下简称乙方)

为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

项目内容及规模:

总投资及资金筹措:

总投资 __________ 万元(其中:征地费 __________ 万元,开发费 __________ 万元,建筑安装费 __________ 万元)。投入资金规模 __________ 万元,甲方出资 万元,分 次出资,每次出资 __________ 万元,预收款 __________ 万元;乙方出资 __________ 万元,分 __________ 次出资,每次出资 __________ 万元。

合作方式:

各方负责:

甲方:_________________________

乙方:_________________________

经营方式: ________________________________________________________________________________________

资金占用费按月利率_______‰计付,并于每季末的前_______天内付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行 _____ ,最后一次还款时,资金占用费随本金一起还清。

财务管理:

一.成本核算范围:________________________________

二.决算编制:___________________________________

三. 三.财产清偿:______________________________

其他:

一.该项目资金在___________________________ 行开户管理。

二. __________ 方经济责任由 __________ 担保。保证方有权检查督促 __________ 方履行合同,保证方同意当 __________ 方不履行合同时,由保证方连带承担经济责任。

三. __________ 方愿以 __________ 作抵押品,抵押品另附明细清单作为本合同的附件。 __________ 方不履行合同时, __________ 方对抵押品享有处分权和优先受偿权。

本合同正本一式 __________ 份。甲方执 __________ 份,乙方执 __________ 份。合同副本 __________ 份,报送 __________ 等有关单位各存一份。双方代表签字后生效。

本合同附件有 ___________________________ ,与本合同有同等效力。

本合同的修改、补充须经由甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意,作为合同的补充部分。

甲方:(公章)___________________________

乙方:(公章)___________________________

地址:___________________________

法人代表:(签章)___________________________

开户银行及帐号:___________________________

保证方:(公章)

法人代表:(签章)

签约日期:__________ 年__________月__________日

和开发商的合作合同范本 第三八篇

签订日期:年月日

甲方:

合同编号:

乙方:签订地点:

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、产品名称、型号、数量、金额:产品型号数量单位单价金额

合计:万仟佰元整小写:元

以上产品价格不含税费和运输费,需普通发票的加税金。

二、结算方式和交货期限:

乙方在收到此货款后在个工作日内将产品发出。

三、运输方式:

乙方根据甲方的要求选择相应的运输方式,运输费用由甲方承担。

四、验收事项:

一、产品货到甲方后,如果发现产品的品种、型号、规格、外形问题,应于货到三个工作日内向乙

方提出书面异议。如果发现产品的性能及质量不合规定,应于货到五个工作日内向乙方提出书面异议(包括检测情况、使用情况)。如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合订购合同规定。

二、乙方在接到甲方书面异议后,对属乙方则责任应在三个工作日内负责处理。否则,即视为默认

甲方提出的异议和处理意见。

五、售后服务

在包换期(三月)内不属人为损坏的破损产品免费更换,在保修期(一年)内不属人为损坏的产品免费维修。(产品条型码、时间标示、批次标示一旦破损或丢失丧失质保条件)。另:已超过一年免费质保的产品,本公司将在首先征求客户同意付款维修的情况下,对该产品收取合理的元器件成本费用及工时费用,进行维修服务。 乙方可向甲方提供相关产品技术资料。

六、其它:

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。

执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。在合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份(传真件有效,需双方盖章后回传才正式生效),甲乙双方各执一份。

甲方(章):公司乙方(章):

地址:地址:

开户行:开户行:户名:帐号:帐号:

和开发商的合作合同范本 第三九篇

甲方:________________

乙方:________________

甲乙双方就甲方位于的土地开发事项进行协商,甲方因筹集开发资金困难至今没有开发该地,现为了让村民从发展中尽快获利。根据国家及省市政府的相关规定及精神,结合甲方所处地区的实际情况,经双方多次协商,甲方同意将其位于横山西沙占地亩土地使用权与乙方合作投资开发,现就具体合作方式及开发所产生的效益分配达成如下协议:

第一条合作内容与方式

甲方用其位于___________________________土地使用权(土地使用权证号:________________;具体位置以四至界线图为准)评估作价进行合作开发;

双方按照投资比例享有利润承担风险;

合作协议生效后,该土地使用权由乙方单独予以开发利用甲方不得干涉,并必须配合乙方开展各项工作,提供有关法律文件或文书或签章(字);

乙方或乙方指定的公司是上述土地使用权的唯一规划、开发者,单独开发和管理上述土地使用权,甲方仅根据本合同约定在开发完成后享有权益。

本协议生效后,甲方取得该土地使用权证五日内,乙方支付人民币_____元给甲方,作为合作项目的定金,甲方将该地块的土地使用权证交给乙方。

甲方将该合作土地变更为国有土地并办理国有土地使用权证之后,应负责组织人员协调村民关系,进行场地清理(具体为青苗赔偿、建筑物搬迁等),乙方支付清场费,使之具备可以进场施工建设的条件。

第二条土地作价及双方出资方式、计算

上述土地变更为国有土地使用权涉及的出让金及土地登记费用,由甲方承担。

乙方持有该土地使用权后有权进行抵押,所得贷款以乙方参股形式投资在土地开发建设中,其余开发过程中所需款项均由乙方单方筹集出资。

贷款由乙方予以清偿,乙方投资总额中包括贷款额及开发费用,甲方的投资额为土地评估作价的数额。

第三条甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

一、承担办理土地权属变更的费用并申请办理土地使用性质调整报批、项目施工建设报批报建、竣工验收等各项行政审批手续并提供与办理手续相关的证明材料,使本协议书第一条全部土地变更为项目开发所需要的用地条件(土地来源为国有出让,用地性质为住宅或商服用地)。

二、负责组织协助乙方人员协调村民关系,清理场地,解决场地遗留问题。

三、确保土地权属清晰,不涉及任何诉讼,仲裁程序和债权债务纠纷,也未设定任何抵押。保证乙方开发权的唯一性和完整性,未经乙方同意不得与其他开发商签订任何合作合同及协议。

四、在项目竣工后,负责根据乙方的要求无条件地协助配合乙方办理房产分配过户时的全部手续。

五、在国家现有政策允许的范围内为合作项目积极争取各项税费减免等优惠政策。

六、可根据本协议书约定享有应有分配收益的权利。

七、乙方有权对土地开发过程中所有财务派人进行监督。

(二)乙方的权利和义务

一、负责整个项目开发运作管理各个环节的统筹安排,包括项目规划、设计、施工、人员招聘、开工及竣工时间。

二、协助甲方办理上述土地利用总体规划调整,用地报批和土地产权分割过户等各项行政审批手续,并承担土地变更为国有土地使用权后办理各项行政审批手续的费用。

三、负责投入资金完成合作项目的全部施工建设。

四、可根据本协议书约定享有应有分配收益的权利。

五、负责项目开发完成后的销售(包括委托销售),销售收款的管理。

合作方式方案二

第一条合作内容

一、甲方将其位于横山西沙占地亩(土地使用权证号:________________;具体位置以四至界线图为准)的土地交由乙方建设开发,该项目的开发建设标准按主管部门批准为准,乙方或乙方关联的公司是上述所有土地开发权的唯一享有者,对上述所有土地的开发和管理运营享有全部权利并承担全部责任。

二、由于目前合作项目用地需要整理清场,为保障双方合作项目的顺利

推进,当乙方出资取得补办土地使用权证后,甲方负责组织人员协调村民关系,进行场地清理(具体为青苗赔偿、建筑物搬迁等),乙方支付清场费,使之具备可以进场施工建设的条件,同时甲方将该地块的土地使用权证交给乙方。

三、本协议签订之日起土地使用证补办完成后五日内,乙方支付人民币万元给甲方,作为合作项目的定金。

第二条土地费用及出资方式

上述所有土地现状为集体所有的建设用地,办理变更为国有出让住宅和商服用地的费用需补交的四零﹪出让金及土地登记等费用,由乙方支付,取得土地使用权证后交由乙方抵押贷款,甲方配合提供相关证件证明等。土地按市场价值评估后价值以乙方参股形式投资在土地开发建设中,其余开发过程中所需款项均由乙方筹集出资。

第三条甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

一、负责组织协助乙方人员协调村民关系,清理场地,解决场地遗留问题。

二、负责土地权属及使用性质调整报批,项目施工建设报批报建、竣工验收等各项行政审批手续办理过程中提供所需手续的证明材料,使本协议书第一条全部土地变更为项目开发所需要的用地条件(土地来源为国有出让,用地性质为住宅或商服用地)。

三、确保土地权属清晰,不涉及任何诉讼,仲裁程序和债权债务纠纷,也未设定任何抵押。保证乙方开发权的唯一性和完整性,未经乙方同意不得与其他开发商签订任何合作合同及协议。

四、在项目竣工后,负责根据乙方的要求无条件地协助配合乙方办理房产分配过户时的全部手续。

五、在国家现有政策允许的范围内为合作项目积极争取各项税费减免等

优惠政策。

六、可根据本协议书约定享有应有分配收益的权利。

七、乙方有权对土地开发过程中所有财务进行监督。

(二)乙方的权利和义务

一、负责整个项目开发运作管理各个环节的统筹安排,如项目规划、设计、施工、人员招聘、开工及竣工时间等,由乙方根据开发进展确定落实。

二、负责办理上述所有土地利用总体规划调整,用地报批和土地产权分割过户等各项行政审批手续,并出资办理各项行政审批手续的费用。

三、负责投入资金完成合作项目的全部施工建设。

四、可根据本协议书约定享有应有分配收益的权利。

第四条收益分配

项目建成销售完毕,双方按投资比例进行收益分配,双方的出资额比例为:________________。

第五条违约责任

一、一方如不履行本协议书及相关补充协议项下的义务,或严重违反本协议书及相关补充协议条款,造成项目无法如期施工建设或不能实现协议书及相关补充协议的目的,是严重违约行为,守约方有权解除协议并向违约方索赔。

二、若上述土地发生权属争议纠纷问题,甲方应负责全面处理协调,不得影响项目开发。

第六条争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议,双方无法协议解决的,同意提交西安仲裁委员会榆林分会仲裁员独任审理。

第七条合同生效

本协议书自双方代表签字并加盖各自的公章后生效。

第八条合同份数

改合同一式两份,甲乙双方各一份。

甲方:

乙方:

和开发商的合作合同范本 第四零篇

出租人(甲方):

承租人(乙方):

根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下:

第一条 租赁场地

乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅)▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第二条 租赁期限

自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三条 租金

本合同租金实行(一年/半年/季/月)支付制,租金标准为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁;租金支付方式为(现金/支票/汇票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,第二次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第四条 保证金

保证金属于双方约定事项。

自本合同签订之日起▁▁▁日内,乙方(是/否)应支付本合同约定租金总额▁▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。乙方支付保证金的,甲方则以市场当年租金总额的二-五%作为市场整体性的对应保证金,作为履行合同的担保。保证金的交付、保管、支取、返还等事宜见合同附件。

第五条 保险

甲方负责投保的范围为:公共责任险、火灾险、▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

乙方自行投保的范围为:▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

和开发商的合作合同范本 第四一篇

甲方:

代表:

地址:

电话:

乙方:

代表:

地址:

电话:

本协议是经双方认真磋商同意签订,是甲、乙双方根据《^v^合同法》等有关法律法规,在自愿、平等互利、协商一致的基础上,所达成的真实意愿。本协议明确规定了双方的责任、权利和义务。

第一条:总则

一、授权

(一)甲方授权乙方经的独家经销商。

(二)本合同有效期为:自______年______月______日至______年______月______日。

和开发商的合作合同范本 第四二篇

甲方:

法定代表人:

地址:

邮政编码:

电话:

邮箱:

乙方:

法定代表人:

地址:

邮政编码:

电话:

邮箱:

为了保护甲、乙双方的合法权益,根据国家相关法律法规的有关规定,本着平等互利、共同发展、共担风险的原则,经双方协商一致,特制定本合同,甲乙双方均同意按本合同内容的规定执行。

一、代理委托

一、甲方同意乙方在合同约定地区范围内,代理推广由甲方生产的产品。

二、合同约定的推广区域为__________省__________市。合同期自__________年__________月__________日开始至__________年__________月__________日止。

三、双方可根据各自意愿另行商讨续约事宜并签订新的代理合同书。如至本合同中所述代理期限届满时没有续签,则视为双方自动放弃继续合作,同时本合同即告终止。

二、代理资格

一、市级代理商入盟条件

和开发商的合作合同范本 第四三篇

甲方:

乙方:

甲乙双方为购销____渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在____渡假村____组团内____楼房____栋。建筑面积为____平方米。其面积以____省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币____元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法:

预购房屋按房屋暂定价先付购房款四零%,计人民币____元,(其中一零%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付三零%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间:

甲方应于一九__年__月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

七、违约责任:

一、本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

二、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件:

一、房屋平面位置及占用土地范围图(略)

二、____渡假村别墅暂行管理方法(略)

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

代表: 代表:

地址及电话: 地址及电话:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

一九 年 月 日

和开发商的合作合同范本 第四四篇

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就乙方代理甲方指定产品在指定地区推广,销售等合作事宜达成如下协议:

一、总则

一、经甲乙双方协商,甲方授权乙方为经销商。甲方授权乙方代理区域为_________省_________市_________区。

二、甲方授权乙方经销有效期为________年。乙方的授权经销资格,自签订本协议之日起至________年________月________日止有效。双方如需要续签本协议,须在本协议期满前________天书面通知对方,双方另行签订协议。如在本协议终止前________天内不通知对方,期满后本协议自动失效,双方进行债务清理。

三、乙方需服从甲方统一安排,以双方共同利益为重。如出现乙方违反规定或者乙方虚报隐瞒自身情况后,甲方有权单方面解除合同。

四、乙方在甲方授权的有效期限和经销区域内销售甲方以下产品:

(一)_______________________________________________________。

(二)_______________________________________________________。

(三)_______________________________________________________。

(四)_______________________________________________________。

五、乙方有权对甲方的工作包括产品销售支持、市场支持、技术服务、质量等做出评价,同时也有权向甲方投诉。

二、代理人资格

甲方保证乙方所在授权地区经销权,为实现共同发展,风险共担,利益共享的目标,要求授权经销商具备以下的条件:

一、具备合法经营资格,要求提供合法的营业执照副本、税务登记证、法定代表人或负责人身份证复印件等资料。

二、具有较强的产品销售能力和良好的社会关系基础。

三、具有固定的办公场所及必要的办公设施、较强的资金实力和良好的商业信誉。

四、具有良好的经营业绩和一定数量的客户群。

五、愿意与公司共同发展,并保持长期战略合作伙伴关系。

凡具备以上条件的公司,可申请成为甲方代理商,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人身份证复印件,经审核确认后,颁发正式的经销代理证书并授牌,保证其在授权范围内的一切权力。

三、甲方的责任与义务

一、甲方给乙方提供必要支持服务,如统一的定货和结算原则、统一的价格政策及统一的产品形象推广等。

二、甲方向乙方提供定期免费的培训(产品的销售培训、技术培训,以及有关企业文化培训),并在最快的时间里提供技术和人员支持及进行正常的调试工作。

三、甲方将不定期的向乙方以信函、传真或电子邮件等方式发布有关信息和资料。

四、甲方向乙方及时提供产品样本等销售资料。

五、甲方有权对用户的使用效果进行调查,对工程质量及售后服务投诉,并保留对乙方处理的权利。

六、甲方负责监督并杜绝区域间串货现象的发生(经销商如发现,应在第一时间向甲方反映)以确保乙方在销售区域的合法权益。

四、乙方的责任和义务

一、乙方须接受甲方规定的区域限制,如果乙方有较好客户在异地,且甲方业务员和甲方当地经销商没有提前对此项目进行报备。在此情况下,经与此地甲方业务员及甲方经销商协调后方可开展业务。

二、乙方必须做好售后服务维护甲方的形象及各种产品的品牌形象,不得以任何形式在市场上诋毁甲方名誉或损害甲方利益,不得在宣传活动中出现非甲方授权之内容。

三、乙方自己负责处理因自身的产品安装和使用不当产生的投诉。

四、乙方有权以书面形式向甲方申请技术、人员支持。

五、乙方应定期与甲方交流当地的经营、市场、政策等变化情况,提出适合当地的策略和建议。

六、在甲方授权范围内(含已被获准登录的项目),用户与甲方直接签订的合同,仍作为乙方的业绩,扣除实际发生费用后双方结算,乙方继续履行该合同的其它责任和义务。

七、乙方对知悉的甲方信息,包括但不限于产品资料信息,产品价格信息,甲方客户资料,产品促销信息等,负有保密义务。如向第三方透露甲方保密信息,甲方有权取消乙方销商资格,同时乙方应向甲方承担由此造成的一切法律后果。

八、作为甲方品牌经销商,乙方不得经销其他品牌的同类产品,否则,甲方有权视乙方违约,终止合同,取消乙方的经销商资格。

五、价格体系

一、甲方以_______________________产品的市场统一零售价的_____%向乙方供货,特价另行约定。

二、乙方不得以低于市场销售限价向市场销售。一经查实,甲方将有取消乙方授权经销商资格。

三、特殊性产品价格(包括行业特价)及促销期产品价格的确定不在本协议范围之内。

四、乙方不得在任何公开媒体报价低于甲方规定的市场公开价,否则一经查实,甲方将有权取消乙方授权经销商资格。

六、销货承诺

作为____________产品授权经销商,乙方必须承诺在协议有效期内完成甲方做出的季度最低___________元(大写:___________)销售定额的指标。

七、退换货条款

如果甲方提供的产品存在严重质量问题(如发现无法正常使用),或在运输过程中发生产品到货即损的问题,乙方可以提出退货或换货的要求,经甲方核实属实后立即办理相关手续,发生的运费等由甲方负责。

八、订货与付款

一、订货

乙方向甲方订货时,需填写《____________产品订货单》,甲方应及时向乙方通报产品的供货情况,在不能满足乙方订货需求时,有义务向乙方提出建议和指导。

二、付款方式

所有订单的货款均须付给甲方指定的银行账户。甲方收到乙方所付的现金,银行汇票,或收到电汇付款凭证传真后向乙方发出通知并安排发货。

三、发货

提货方式,时间,批次由乙方指定并提前_______天以传真方式通知甲方,并由指定授权人签收。

九、打假约定

一、甲、乙双方均应阻止伪劣假冒产品在乙方经销区域内出现。

二、甲方实施打假行动时,乙方必须力所能及地协助甲方开展打假活动。

三、甲、乙双方均可根据《产品质量法》及《反不正当竞争法》的相关规定要求制假者赔偿各自生产经营的经济损失,但甲、乙双方不得因此而要求本合同相对方进行赔偿,但制假者是本合同当事人一方的情况除外。

十、违约责任

一、乙方在经销产品过程中,应守法经营,如因乙方经营行为造成的经济损失和刑事责任,均由乙方承担。

二、甲、乙双方应严格遵守本合同规定的责任和义务,如有一方违约,违约方应按本合同条款规定承担全部责任,不可抵抗因素除外(不可抵抗因素是指自然灾害﹑禁运﹑国家政策以及战争等本合同当事人不可预见其发生的结果﹑不能避免和克服的事件)。

三、合同经生效后,未经双方同意不得终止合同,甲方擅自终止合同的或瑕疵履行合同的,由甲方向乙方支付乙方已经为经销付出的推广运营费用、人员费用、货款返还等一切费用。

四、方向甲方支付了货款后,甲方应当在收到货款后的_______日内将货品发至乙方指定的地点,经乙方检验不合格的,甲方应当在_______日内完成补寄货品,否则按甲方违约处理,甲方同意按双倍返还定金方式、返还货款、造成损失等标准所有赔偿给乙方。

十一、争议的解决

如双方发生争议,应及时协商解决;协商不成时,以_______________法院为管辖法院,采取法律措施解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决,并另订补充协议,与本合同具同等法律效力。

甲方(盖章):

法定代表人:

_______年_____月______日

乙方(盖章):

法定代表人:

_______年_____月______日

和开发商的合作合同范本 第四五篇

甲方:_________

身份证号:_________

乙方:_________

身份证号:_________

经甲乙双方共同协商达成以下售房协议:

一、甲方将__________房屋出售给乙方,房屋总售价为_____万元(_____元整),签定此合同时乙方必须预付房款_____万元(_____元整),甲方收到钱后出具收款收条。

二、自甲、乙双方签定此合同后,甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后,_____日内乙方必须将余款_____万元(_____元整)一次性付清。

三、甲、乙双方签定此合同后,在余款支付时,非乙方原因造成余款支付延迟的,乙方不承担相关责任;因乙方原因造成余款支付延迟的,乙方将向甲方支付违约金_____元(_____整)。

四、办理相关手续的费用由乙方承担。

五、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内,甲方搬出时不得拆除。

六、乙方付清全款后,甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。

七、甲方在收齐所有房款当日,必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。(此合同一式两份,甲乙双方各持一份)

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第四六篇

甲方:身份证号:住址:乙方:身份证号:住址:风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。

一、合作方式风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方出资金人民币_______元,占股七零%;乙方出技术,占股三零%。

二、合作项目

一、软件项目名称:。

二、开发内容:根据甲乙双方合作的要求,乙方在规定时间内完成____________软件的功能开发,该系统的设计要求如下:

a、根据合作内容的实际情况设计开发与之相符合的系统。

b、供应链系统开发出包含(采购申报,领导审批,财务支付,发货供给功能):

三、系统运行环境包括:

四、项目经营范围:

五、项目经营地址:

三、合作时间合作期限为________年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。

四、合作分工风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

一、乙方应当在天内将软件产品交付甲方;

二、乙方交付产品时需要向甲方提交如下材料:

a、完成甲方功能要求的可执行软件;

b、软件的开发计划文件;

c、软件的设计文件;

d、软件的模拟环境;

e、软件的质量保证计划;

f、软件的确认测试计划;

g、软件的源代码;、软件的使用说明书;、软件开发过程中产生的其它文档。

三、开发完毕,乙方应将系统的所有文件、源代码移交给甲方。

四、软件产品的交付形式应当为电子档(以作备档)

五、开发阶段的验收:甲方应当按照开发计划在每一个开发阶段对乙方所开发的产品进行检测和验收,在不符合开发计划时,甲方有权要求乙方修改。

六、产品交付的验收:

(一)验收标准为:

a.程序正常运行;

b.方案中提到的功能全部实现;

c.项目按时完成;

d.文档和源代码齐全;

将系统架设到甲方指定的服务器上。

(二)验收期限为天时间。

五、技术、市场保密合作期内未经项目合作各方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。风险提示:

应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

六、收益分配

一、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成七零%,乙方占股权分成三零%。在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年元月对上________年度红利进行分成)。扩大业务运营如需要提留利润时,必须经过各方认可,且不得超过年度利润总额的三零%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

二、考虑到乙方的个人情况,项目每月向乙方支付_______元的薪酬,但该薪酬一半从乙方年终分红中予以扣除,另一半计入项目经营成本内。

三、甲方所出资金的固定资产部分按________年折旧,但流动资金部分不计利息。

四、产品质量问题造成的损失由乙方负责,销售管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。

七、合作保障措施风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

一、乙方对本协议的内容、项目开发成果及开发过程中涉及的文件、资料材料负有保密义务,未经甲方书面许可,不得向任何第三方泄漏;

二、乙方对甲方提供的、对本次开发有关的资料负有保密义务,未经甲方书面许可,不得向任何第三方泄漏;

三、乙方有责任对本协议的内容进行保密;

四、乙方有责任对为甲方所开发的软件进行保密,在未经甲方书面许可的情况下,不得向第三方泄露;

五、本合同履行过程中乙方获知的甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务,不得向任何第三方透露或泄露。

五、合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

八、其他未尽事宜经双方共同协商。

九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方: 乙方:日期:____日期:

和开发商的合作合同范本 第四七篇

购房协议是房产陷阱的“藏身之地”,签订一份防陷阱的协议,对消费者极为必要。消费者应提前了解购房协议范本,看清购房协议范本注意事项。省消费者协会投诉部部长佟新认为,消费者对任何一种商品都应该有知情权。但记者了解到,消费者主要通过开发商知名度、楼盘宣传材料、朋友关于等因素考虑买房。“消费者不可能全程跟踪房屋的建造过程。因此,对于房屋这种特殊商品,消费者的知情权更易受侵犯。”佟新说。

为此,省消协提醒消费者,在签订商品房合同时,要做好“四看”:一.查看开发商是否具有“五证”、“两书”、“一照”。二.确定购买并签订购房协议后再交定金,否则一旦改变主意,开发商以消费者违约为由不予退还定金。三.不要轻信开发商的广告宣传,要理性审视广告内容,并要求开发商把广告宣传的承诺写入合同约定条款。四.签订合同时一定要认真审验房屋质量、房屋面积、价格、交付使用时间、违约责任、物业管理等条款,对合同中的不平等条款要据理力争。

黑龙江法平律师事务所张剑锋律师从法律角度,提醒消费者应该如何签订一份不留罗乱的商品房购房合同。

认购:在目前商品房交易过程中,许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前,要求购房人签订认购书,交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般有两种情况:一种情况是开发商所销售房屋尚未取得预售许可证,以向内部职工认购的名义进行销售,俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房,开发商为购房人保留预订的房屋,作为交换,要求购房人签订认购书,并交纳一定数额的认购定金,如果在规定的时间里,购房人不想购买该房屋,就可能无权要回所交纳的认购定金。看认购书是否满足了合同成立的要件,主要是看合同条款是否完备。如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款,那么该认购书未满足合同应具备的基本条款,不具有法律效力。

补充协议:在商品房买卖过程中,开发商除和购房人根据《示范文本》所订立的商品房买卖合同外,还要求购房人签订一份补充协议,该补充协议的内容很多,由开发商的专业律师事先拟订好。这种补充协议常包含许多对购房人不利的条款,如交房时间的确定、不可抗力条款的解释、共有面积的确定分摊、基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面,甚至包含许多针对开发商的免责条款。由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语,一般购房人很难完全读懂。因此,购房人不要急于和开发商签订补充协议,先将补充协议拿回来,找专家进行咨询,将补充协议中不合理的地方找出来,并对其进行修改。同时由于补充协议是由开发商拟定的,保护购房人的条款很少,因此,应在专家的指导下,在补充协议中增加保护购房人的条款。如果开发商不能满足购房人以上的合理要求,那么,购房人最好不要和开发商签订补充协议。

宣传邀约:开发商为宣传、推销其商品房,一般都散发售楼书,发布商品房销售广告,作出不少许诺。从法律角度来说,售楼书,广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以关于其商品房的文字、图片材料,主要是为了美化商品房形象、优势,远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请,不能直接成为合同的内容。如购房人发现受了虚假售楼书或广告的欺骗和误导,就要及时向政府有关管理机关举报,申请予以查处,或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。为了避免不必要的麻烦,购房人最好在签订合同时,要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中,使其成为合同内容的一部分,以便在广告名不副实时告开发商违约。

房屋质量:有些购房人认为,商品房竣工后已经过政府主管部门组织的竣工验收,验收合格后才允许交付使用,因此商品房不应当出现质量问题。而且根据有关法律规定,开发商在交付商品房时,应同时向购房人交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,这两书已对商品房质量的细节作了规定,是购房合同的重要组成部分,因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。商品房竣工验收,是以抽查的方式进行验收,因而不能保证每一套商品房的质量都合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》房屋质量的规定,都是由开发商拟订,侧重保护开发商的利益,因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。

和开发商的合作合同范本 第四八篇

甲方:(房屋出租方) 乙方:(房屋承租方)

甲方愿将____________房屋租赁给____(以下简称乙方),经甲乙双方协商签定如下合同:

一、 甲方从二零____年____月____日起将其房屋出租给乙方使用,期限到二零____年____月____日止,为期____年。房屋全年的租金____元整人民币为净收。

二、 付款方式:按照先付款后租房的原则,乙方一次性向甲方付清全年租金。房租需提前半月交清租金如未按时交纳,否则甲方有权将房屋收回承租他人。

三、 乙方同意房屋在使用中途自行终止合同、损害房屋(达三零%)或未按时交纳房屋租金,甲方有权收回房屋。

四、 租赁期间房屋租金为净收,房屋的维修、水电、税金等一切其他费用由乙方自理甲方概不负责。乙方必须爱护和管理好门面及所有财产,如有损坏,必须造价赔偿,乙方如需重新装修房屋,须经甲方同意后方可装修。合同期满后房屋须无偿交给甲方,如擅自拆除,甲方有权按其装修费用等向乙方索赔。

五、 乙方承租后,必须合法经营、安全生产、遵纪守法,如出问题,由乙方承担全部责任。

六、 乙方需要向甲方交一份本人身份证复印件。

七、 合同一式两份,双方各执一份签字生效(涂改、复印无效)

甲方 签字 乙方 签字

日期:二零____年____月____日

和开发商的合作合同范本 第四九篇

出租方:(以下简称甲方)_________________

承租方:(以下简称乙方)_________________

甲乙双方及中介方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋事宜达成协议如下:

第一条 甲方自愿将其座落于_____区_____路_____号_____小区_____号楼_____号,建筑面积_____平方米,结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。

第二条 甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币_____元整大写:人民币_____万元整。本协议签订当日,乙方一次性支付甲方_____元整,付款方式为银行转帐。

第三条 甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内并已取得其他共有人同意。

第四条 所有购房款付清后本协议自动生效,房屋买卖即成事实。乙方随即享有该房产的所有权,并承担该房产毁损、灭失的风险。甲方及继承人不再享有该房产的所有权,不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利,如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该房产所有权,即甲方违约。

第五条 在政策和法律允许范围内,乙方要求甲方过户,甲方或甲方继承人应无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理过户。过户时产生的所有税费全部由乙方负责缴纳。

第六条 物业管理、水、电、燃气、有线电视、电话等相关杂费,按下列约定处理:

一、甲方负责将以上杂费缴纳至协议签定之日(或_____年_____月止)。

二、协议签定之日后(或_____年_____月起)由乙方负责。

第七条 协议生效当日,甲方应将购买该房产过程中的相关费用票据、房屋产权证书和购房协议等全部资料原件乙交乙方保存。

第八条 甲、乙双方从签订协议之日起,均需遵守本协议约定,无论今后房价如何变动,甲、乙双方不得违约。

第九条 违约责任

如甲方违约:

甲方无条件退还乙方全部购房款,并向乙方支付全部购房款总额的_____%作为违约金赔付乙方,乙方退回甲方该房产和所有房产资料;

如乙方违约:

乙方将已支付的购房款作为违约金,并无条件退回甲方该房产和所有房产资料。

第十条 本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十一条 甲、乙双方在履行本协约中若发生争议,可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉讼。

第十二条 该协议一式_____份,甲、乙双方签字后,立即生效,各持_____份,具有同等效力。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

和开发商的合作合同范本 第五零篇

协议编号: _______________

代理店编号:__________________

甲方:中山快易好电器有限公司 (以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

第一条、 原则条款

本合同书经甲乙双方通过友好协商,本着优势互补、互惠互利、共同发展、真诚合作的原

则,依据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》、《中华

人民共和国消费者

权益保护法》等法律、法规的规定签达成本协议。

第二条、产品名称

本协议中所称“产品”,是指甲方所生产的“快易好”(外销“evryway”)商用沙冰机

系列产品及其附属产品。

第三条、 业务范围

本合同的甲方代表甲方及其所属的子公司、分公司、分支机构、办事处。乙方代表乙方及/

或乙方的相关公司(卖场或门店)。因此,本合同中涉及到的甲方的总公司及上述各地分公司、

子公司、分支机构、办事处等机构以及乙方及其相关公司(卖场或门店)。乙方有权决定适用本

合同的相关公司的增加或减少,但乙方应书面通知甲方,通知到达甲方后生效。

第四条、付款方式

乙方向甲方订购的产品数量在五零台以下的,电话下单,三小时内送货到指定门店。并实行

货到付款方式。订购的产品数量在五零台以上(含五零台)时,需向甲方口头或传真送交进货计

划,以确保有货或备货,甲方在接到进货计划后 一 日内答复乙方。乙方将预购货款汇入或转账

到甲方账户内(未经甲方特别授权,乙方不得将货款支付给它方员工个人或个人账户)后,甲

方在合理的期限内发货。

第五条、市场价格及市场规范

一. 乙方可享受甲方的所在区域最低经销商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货

价及零售商供货价供给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建

议零售价售给终端消费者( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )。

二. 乙方的促销员不得诋毁甲方品牌的产品及商誉,不得有损害甲方、消费者及其它与甲方合

作的批发商的行为。促销员在营业场所内发生的一切损害甲方利益的行为,乙方负有连带

第六条、物流管理

一. 为节省乙方库存成本、物流成本及时间成本,甲方遵循就近原则,在乙方所在批发市场附近

建设仓库。

二. 甲方负责将乙方所需产品运送到乙方门店,期间一切费用由甲方负担。

三. 货物在交付乙方并经验收后,一切风险及责任均由乙方承担。

四. 如承运方是由甲方指定的运输公司,则运输途中造成的短少、损毁和相关赔偿由甲方负责与

相关运输方处理,乙方在收货时必须予以验收签字确认,发生损毁的须由乙方和运输方双方

签字确认具体损失详细内容,没有运输方和乙方的签字确认,甲方不承担赔偿责任。

五. 如承运方是由乙方指定的运输公司则运输途中造成的短少、损毁和相关赔偿由乙方负责与相

关运输方处理,甲方不承担与此相关的任何损失。

六. 坚持存货的“先进先出”原则,防止库存呆滞、积压,及时通过促销或调拨盘活呆滞库存

七. 制定存货管理的有关规定,按规程、标准化办事,加强货物进出库存库管理。

八. 因乙方管理不善造成的货物呆滞和损失甲方不承担相关责任。

第七条、甲方权利与责任

一. 甲方所提供的产品均符合国家《商标法》,电器行业执行标准和相应法规要求。

二. 甲方将全力配合建立规范的价格体系与良好的市场秩序,统一供货价,控制货物的流向,确

和开发商的合作合同范本 第五一篇

用工方(甲方):

招用临时工(以下简称乙方)

姓名:性别:年龄:

现住址:身份证号码:

根据劳动法相关规定,结合甲方具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本劳务合同。由双方共同遵守:

一、合同期自年月日起至根据工程进度需要止。

二、劳动报酬

一、根据乙方工作性质和工作内容,甲乙双方经协商确定工资定为每日元(含社会保险、高温补贴)。

即:乙方每日工资=基本工资+社会保险+高温补贴

二、社会保险已计入乙方每日工资之中,由乙方自行购买,与甲方无关。

三、乙方月工资按日计算,并于每月日前准时发放。

三、甲乙经协商确定乙方的工作时间为:

上午:七:三零-一一:三零下午:一四:零零-一八:三零

四、甲方有权根据工作需要和乙方的工作能力随时调整乙方的工作岗位。经试用天,乙方不能适应甲方工作需要的,甲方有权解除本劳动协议。

五、乙方应遵守甲方施工现场各项规章制度、文明施工条例和劳动纪律,具体要求是:

一、乙方按甲方要求的质量标准,在安全施工的前提下,按时完成施工生产任务。

二、乙方在施工现场不服从指挥,违反施工操作规程及浪费施工材料的,甲方有权视情节给予五零-二零零元的罚款,情节严重的予以辞退。

三、乙方盗窃施工现场物品,甲方有权解除劳务合同,并依照相关法律法规进行处理。

四、乙方不得擅自离岗,不得工作中或中午喝酒、打架斗殴,否则,甲方有权解除合同或予以辞退,并视情节轻重处以五零-二零零元的罚款。

五、乙方在施工生产中应爱护工具和设备,如有损坏照价赔偿。

六、乙方在施工中应加强自我安全保护意识,严禁乱动机械、电气设备,如违章作业,造成事故责任自负,与甲方无关。

七、乙方进入施工现场应佩戴安全帽,一经发现乙方未戴安全帽进入施工现场,甲方有权处于每次五零-二零零元的罚款。因乙方未佩戴安全帽,造成损害的由乙方自行负责,与甲方无关。

八、乙方在无正当理由情况下,自动离职的,甲方有权不予支付工资。

九、因乙方消极怠工,甲方有权处以每次五零-二零零元的罚款。情节严重的,甲方有权予以辞退,并保留向乙方追偿因此造成损失(包括但不限于工期延误等)的权利。

六、甲乙双方不得无故解除合同,必须共同遵守,严格履行合同条款,发生争议时双方协商解决。

七、本协议为秘密协议,乙方未经甲方同意擅自将本协议内容透露给任何第三方,甲方有权解除本劳动协议并向乙方追偿因此而造成的损失。

八、本合同一式两份,甲乙双方各保存一份。

甲方签字:乙方签字:

和开发商的合作合同范本 第五二篇

经销商合作协议书

甲方:乙方:

本着友好合作,诚实信用,互利互惠,长期共赢的原则,经双方协商决定,签署本经销协议。

一、甲方授权乙方为产品在市的总经销商,在本区域享受甲方产品独家总经销商资格,在本区域市场全权开展销售甲方产品的合法商业活动。

二、甲乙双方的所有商业活动必须依法经营,对客户做好诚信服务工作,双方各自的经营风险和法律行为自行负责。

三、在签订本协议时,乙方须向甲方提供本企业营业执照及法人代表身份证的复印件,并首批订购________箱_______产品,甲方授权乙方成为本区域独家总经销资格。在乙方成为区域总经销期间,甲方有义务保护乙方的合法权益,严防串货,杀价,多头销售行为,在本区域不再发展授权经销商。

四、乙方必须遵守甲方的统一商务政策,严格执行甲方规定的产品价格体系和区域管理制度,保护甲方自主知识产权和无形资产不受侵犯。

五、乙方应在本合同签订生效后,在首批产品订购日起的三个月内,实现最少销售_________箱_________产品。否则,到时自动取消独家总经销资格。在第一年度乙方应实现不低于_________箱/月销售目标,才可优先续约第二年度总经销协议。

六、双方权利与义务:

一.甲方在全国性广告发布时刊登授权独家经销商的名称,地址,电话。在独家经销商所在区域,双方合作共同开展有实效有针对性的宣传推广。

二.乙方有义务随时将本区域的市场发展,产品情况,客户需求等信息及时反馈甲方。

三.甲方保留对产品技术规格,市场价格的调整权,如有变动甲方须在新规格,新价格生效前一五日通知乙方。

四.甲方应向乙方提供合格的产品,对非人为损坏和非使用不当造成的质量问题,甲方负责。

五.甲方有义务保证充足的产品供应,在产品供应紧张时期,优先供应给乙方。

七、价格、运输与付款方式:

一.甲方供货价格见《订货合同单》。

二.乙方每次向甲方进货时,须提前一零个工作日向甲方签定产品订购单。

三.运输要求:由乙方支付运费。

四.严格执行“款到发货,现款现货”的原则,甲方收到货款后应在五个工作日内发出产品给乙方。

八、乙方应在本合同签约日期起的_________个工作日内,向甲方订购首批资格授权产品,且全额货款到帐后,本合同生效,否则本合同到时自动失效。

九、协议一式_________份,甲方_________份,乙方_________份,均具同等法律效力。 本合同执行期从_________年_________月_________日开始到_________年_________月_________日为止。

十、本协议的履行和解释出现争议,双方应友好协商解决,若未能达成共识,双方同意通过司法部门仲裁解决。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

和开发商的合作合同范本 第五三篇

甲方(卖方):_____________________

地址:__________________________

乙方(买方):_____________________

地址:__________________________

根据《^v^民法典》、《^v^城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:

第一条甲方用地依据及商品房座落位置。

甲方以________方式取得位于____________,编号为________的地块的土地使用权。(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为:________。

划拨土地使用权转让批准文件号为________。土地使用权证号为________,土地面积为________,地块规划用途为____,土地使用权年限自____年__月__日至____年__月__日止。

甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)________,主体建筑物的性质为____,属____结构,建筑层数为____层。

工程建设规划许可证号为________。

第二条乙方所购商品房的面积。

乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共________平方米(其中实得建筑面积________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米),共________(套)(间)。

该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的:

一、第________(幢)(座)____层____号房;

二、第________(幢)(座)____层____号房;

三、第________(幢)(座)____层____号房。

上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。

如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。

第三条该商品房销售特征。

该商品房为(现房)(预售商品房)。

预售商品房批准机关为________,商品房预售许可证号为________。

该商品房为(内销或外销)商品房。

外销商品房批准机关为________,外销商品房许可证号为________。

第四条价格与费用。

该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。

按实得建筑面积计算,该商品房单位面积(暂定价)为每平方米____元,总金额为(____币)________元。

除上述房价款外,甲方依据有关规定代政府收取下列税费:

一、代收______________,计(____币)__________________元;

二、代收______________,计(____币)__________________元;

三、代收______________,计(____币)__________________元。

上述代收税费合计(____币)______________________元。

第五条实际面积与暂测面积差异的处理。

该商品房产交付时,________房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±____%(不包括±____%)时,上述房价款保持不变。

实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±____%(包括±____%)时,甲乙双方同意按下述第____种方式处理。

一、乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方,并按____利率付给利息。

二、每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。

第六条价格与费用调整的特殊约定。

该商品房出现下列情况之一时,房价款和代政府收取的税费可作相应调整:

一、由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致,按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整;

二、预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整时,按实际发生额调整。

第七条付款优惠。

乙方在____年__月__日前付清全部房价款____%的,甲方给予乙方占付款金额____%的优惠,即实际付款额为(____币)__________元。

第八条付款时间约定。

乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的____________银行(帐户名称:________,帐号:________):

一、____年__月__日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元;

二、____年__月__日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元;

三、____年__月__日前支付全部房价款的____%,计(____币)______元。

第九条交接商品房时的付款额约定。

在双方交接该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款的____%,计(____币)___________元,其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起____天内付清。

第十条乙方逾期付款的违约责任。

乙方如未按本合同第八条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。

自本合同规定的应付款限期第二天起至实际付款之日止,月利息按________计算。

逾期超过____天后,即视为乙方不履行本合同。

届时,甲方有权按下述第____种约定,追究乙方的违约责任。

一、终止合同,乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金。

甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

二、乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金,合同继续履行。

第十一条交付期限。

甲方须于____年__月__日前,将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并符合本合同补充协议所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方使用。

但如遇下列特殊原因,除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:

一、不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害;

二、_____________________________。

第十二条甲方逾期交付的违约责任。

除本合同第十一条规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。

按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在____个月内按____利率计算;自第____个月起,月利息则按____利率计算。

逾期超过____个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责任:

一、终止合同,甲方按乙方累计已付款的____%向乙方支付违约金。

乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿;

二、甲方按乙方累计已付款的____%向乙方支付违约金,合同继续履行。

第十三条设计变更的约定。

预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案作重大调整时,必须在设计方案批准后____日内书面通知乙方。

乙方应当在收到该通知之日起____天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协议。

乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方,并按____利率付给利息。

第十四条交接通知与乙方责任。

预售商品房竣工验收合格后,甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续。

乙方应在收到该通知之日起____天内,到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项。

若在规定期限内,乙方仍未付清全部应付款,甲方有权按本合同第十条规定向乙方追究违约责任。

第十五条交接与甲方责任。

在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起____天内,双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。

若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起后仍未进行验收交接,乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。

第十六条甲方装饰、设备标准承诺的违约责任。

甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同补充协议规定的标准的,乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。

第十七条质量争议的处理。

乙方对该商品房提出有重大质量问题,甲、乙双方产生争议时,以______出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。

第十八条甲方基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:

________________________________________________________

第十九条产权登记的约定。

在乙方实际接收该商品房之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。

如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的 ____%赔偿乙方损失。

第二十条物业管理的约定。

该商品房移交后,乙方承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的

物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,甲方指定______________公司负责物业管理,乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。

第二十一条保修责任。

自乙方实际接收该商品房之日起,甲方对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由甲方承担,包括:

一、墙面________保修____月;

二、地面________保修____月;

三、顶棚________保修____月;

四、门窗________保修____月;

五、上水________保修____月;

六、下水________保修____月;

七、暖气________保修____月;

八、煤气________保修____月;

九、电路________保修____月;

一零、________________保修____月;

一一、________________保修____月。

保修期内,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏,甲方无须承担责任,但可协助维修,维修费用由乙方承担。

第二十二条乙方购买的房屋作________使用,乙方使用期间不得擅自改变该商品房之房屋结构和用途。

除本合同及其补充协议另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

第二十三条甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷,保证在交接时已清除该商品房原由甲方的抵押权。

如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷,由甲方承担全部责任。

第二十四条自该商品房交付之日起,(_______号划拨土地使用权批准文件)(甲方与________签订的________号土地使用权出让合同)中规定的甲方权利、义务和责任依法随之转移给乙方。

第二十五条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。

第二十六条本合同补充协议均为本合同不可分割的部分。

本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其补充协议中未规定的事项,均遵照^v^有关法律、法规和政策执行。

第二十七条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该商品房所在地公证机关公证。

第二十八条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

协商不成时,甲、乙双方同意由________仲裁委员会仲裁。

第二十九条本合同(经甲、乙双方签字)(经________公证(指外销商品房))之日起生效。

第三十条 本合同生效后,甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的,除双方签订补充协议外,责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的____%赔偿对方损失。

第三十一条本合同自生效之日起____天,由甲方向________申请登记备案。

第三十二条本合同连同补充协议共__页,一式__份,甲、乙双方各执一份,______各执一份,均具有同等效力。

甲方(签章):______________ 乙方(签章):______________

签订时间:_____年____月____日 签订时间:_____年____月____日

和开发商的合作合同范本 第五四篇

去年六月,李先生看中了一套商品房,当时缴纳了一九万元认购款和定金。今年三月,他接到通知到售楼处签订正式购房合同。此时,他发现售房时售楼人员及开发商印制的房屋格局宣传页承诺的“双卫”变成了“单卫”,一楼的卫生间变成了储藏间,而且在签订《商品房买卖合同》时,开发商要求所有购房者必须再签一份补充协议。李先生在阅读补充协议之后,发现其中许多内容与主合同相违背。“这就是个‘霸王条款’,签了这个协议,就彻底被开发商套牢了。”李先生在得到“不能更改、不能删减”的答复后拒绝签字,并要求退房。开发商答复称可以退房,但李先生先前交付的一九万元认购款和定金不能退还。虽然开发商口头承诺可以将“单卫”改成“双卫”,但称签补充协议没有商量的余地。

因为此事,李先生寻求多个部门,都没有得到解决。无奈之下,李先生投诉到省消费者协会进行维权。

开发商要求李先生这些消费者签的这份补充协议,共有一三条七零余项内容一万多字。李先生说,在主合同《商品房买卖合同》中涉及的房屋面积、违约责任、房屋设备、产权登记、房屋设备标准、违约责任等实质性选项约定和争议解决方式,都被划成“×”,取而代之的是“双方按照补充协议相关约定执行”。补充协议中规定,如果购房者逾期付款,按逾期时间分别要向开发商按购房款总额的千分之一、千分之三、千分之五、千分之八支付违约金。主合同中规定的是按差额计算,违约金以万分之几计算。主合同中本来有如果开发商违约,“逾期超过多少日,购房人有权解除合同,开发商应在规定日期内全额退款并按已付款的百分之几支付违约金”的条款,但补充协议中取消了这一约定,规定如果开发商违约,除要求购房者给予三零天宽展期外,违约金支付为已交房款的万分之一。也就是说,不管开发商逾期多少天,购房者都没有退房的权利,开发商只要每天支付万分之一的违约金就可保证合同的履行。

相关法律规定,房屋交付之日起九零日内,由于出卖人的原因不能取得房屋权属证书的,出卖人应承担违约责任。办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记,买受人有权解除合同并获赔偿。而该主合同及补充协议中规定,三六零天内将产权相关材料报登记机关备案即可,超过三六零天仍未取得产权证书的,购房人不退房,出售人按已付款的万分之一支付违约金。开发商在售楼时都会通过媒体广告、印制宣传品或沙盘展示等手段,关于楼盘位置、格局、面积等,消费者借此了解所购房屋的信息,确定购房与否,依法即应形成要约和承诺。在补充协议中将这些宣传、展示的承诺一笔勾销,仅视为要约邀请,不作为买卖双方合同的组成部分,更不承认其已成为双方确定权利义务的依据。“该补充协议明确提出,补充协议作为合同附件,与合同正文相冲突时,以补充协议为准。”李先生认为这是极其不合理的。

虽然最终经过消协等部门的协调,李先生拿到了一九万认购款。李先生说,以后再购房可要看好房屋购房合同中的一些细则,避免深陷霸王条款的陷阱中。

对此,省消协认为,合同双方的权利和义务应当是对等的,该补充协议强调任何情况下均由消费者承担责任,违背了主合同的主旨,剥夺了消费者选择权利。有关违约金比例的约定不公平,在加重购房者违约成本的同时降低了开发商的违约惩罚,显失公平,是明显的霸王条款,侵害了消费者公平交易的权利。补充协议作为合同一般应是与主合同同时签订的,其内容应为对主合同的补充,而非更改。如果其中内容与主合同不一致,应以政府认可的联机备案合同为准。补充协议中有明显免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利内容的格式条款的,应当认定为无效条款。

和开发商的合作合同范本 第五五篇

甲方(主管单位):________

法定地址:________________

法定代表人:______________

乙方(建设单位):________

法定地址:________________

法定代表人:______________

丙方(施工单位):________

法定地址:________________

法定代表人:______________

为加强对乙方开发丙方建设但处于停工状态的_________(以下简称停建工地)的安全管理,明确责任,防止停建工地因管理不严而发生完全事故,根据安全管理实行国家监察、行业管理、群众监督、企业负责的原则,乙、丙方特向甲方签订停建工地安全管理合同书。现将乙、丙责任明确如下:

一、甲方(主管单位)责任

一.甲方切实做好监督职责,每月巡查停建工地一次。

二.甲方发现停建工地安全隐患时,有权责令乙方和丙方改正。

二、乙方(建设单位)责任

一.监督丙方按责任履行职责;

二.负责安全防护和值班所需费用。如丙方垫付,待工程结算时一并结算;

三.施工单位(丙方)已解除合同离场的,其丙方责任由乙方履行。

三、丙方(施工单位)责任

一.切实做好停建工地的安全防护。未建围墙的停工工地待_________市政府批准后,按规定砌筑_________米高、美观大方的封闭式围墙(样式由甲方提供),设一处封闭式大门并上锁。平时加强对围墙的监测,防止因基础不牢或台风暴雨发生围墙倒塌造成伤人事故;

二.建立值班制度,定人、定职责并安排二四小时值班,禁止无关人员进入停建工地范围;

三.停建工地四周悬挂明显的安全警示标志;

四.加强对现在脚手架的检查,对搭设时间长,已出现变形和快要倒塌的脚手架,应采取措施加固或拆除。不能留有任何安全隐患,要防止台风吹倒脚手架而伤人伤物。

五.带地下室的停建工地,要加强对地下室的管理,尽可能长期抽干地下室的积水,将地下室的所有入口暂时封闭,禁止无关人员进入地下室,要加强临边洞庭洞口的防护。

六.做好工地内的临时用电管理,对已停止使用的线路、电箱、开关等全部切断电源,防止雷击、台风带来的触电伤亡事故和人为的误触伤亡;

七.彻底清理三无人员在停建工地生活居住,要坚持未完工验收绝不能使用的原则;

八.不准将停建楼房出租经营方式或居住,已出生经营的单位要采取措施结束经营,封闭经营场所。停建工地和空地不能用作废品收购站,堆放废品杂物和有害物品,已作废品收购站和仓库的要尽快清理。

九.加强对停建楼房的自身质量监测工作,对已砌好的砖墙要加强检查,防止台风吹倒砖墙、吹坏门窗玻璃伤人;

一零.按市政府和建设行政主管部门要求做好其它方面安全管理工作;

一一.因丙方管理不严,工作失职造成本单位或外单位人员在停建工地内发生人身伤亡事故,全部责任由丙方负责。_________市建设行政主管部门,将按国家有关法律法规对责任单位进行处理。

四、乙、丙方管理的停建工地位于_________市_________路与_________路交界处。

本责任合同书一式三份,甲、乙、丙方各一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法人代表(签字):_____法人代表(签字):_____

_________年____月____日_________年____月____日

丙方(盖章):_________

法人代表(签字):_____

_________年____月____日

和开发商的合作合同范本 第五六篇

出租方:________(以下简称甲方)

承租方:________(以下简称乙方)

甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:

一、甲方将位于____市___街道___小区____号楼___号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自___年___月___日至___年___月___日,计___个月。

二、本房屋月租金为人民币____元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初___日内,乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。

四、乙方同意预交____元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。

五、房屋租赁期

从___年___月___日至____年____月____日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。

六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。

七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。

八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。

九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼,请求司法解决。

十、本合同连一式X份,甲、乙双方各执X份,自双方签字之日起生效。

甲方:__________ 乙方:___________

_____年_____月______日 _____年_____月______日

和开发商的合作合同范本 第五七篇

开发房地产协议书

甲方:___________(以下简称甲方)

乙方:______________(以下简称乙方)

乙方根据法律的规定已取得__________市__________区__________街__________亩(计__________m二)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的__________置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发,现就相关事宜达成如下协议:

第二条?乙方确认投入__________置业有限公司的__________街的项目的土地使用权具备以下条件:

一.项目四至范围:本项目地块座落于市__________区,东至__________街,西至__________街,南至__________巷,北至__________米规划路。

二.项目性质:商品房开发。

三.土地性质:住宅、公建综合用地,现有土地使用权年限为__________年。

四.土地指标:本地块土地使用权面积__________亩(计__________平方米),总建筑面积平方米(含地下室建筑面积),建筑密度不大于__________%,现有审批建筑物限高__________米(航空限高__________-__________米),其中:

五.土地现状:地块内已基本平整。

第三条?乙方确认已取得投入______置业有限公司的项目的国有土地使用权并取得国有土地使用证,土地使用权出让金已全部缴清,同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证;

一.乙方已于______年______月______日取得______市文物管理办公室的_________文物[______]?号“_______________”。

二.乙方已于______年______月______日取得______市规划局土地管理局的_________规选字______年______号“建设项目选址意见书”。

三.乙方已于______年______月______日取得______市规划局的______规土证字______年______号《建设用地规划许可证》和沈规土证附字______年______号“建设用地规划许可证通知书”。

四.乙方已于______年______月______日取得______市人民政府办公厅的办综二字[______]五九号“城市规划委员会第三次主任会议纪要”。

五.乙方已于______年______月______日取得______市房地产开发建设领导小组办公室的“长安寺公建、住宅建设项目通知书”。

____.乙方已于______年______月______日取得______市规划局土地管理局的“长安寺项目规划建筑面积指标的说明”。

七.乙方已于______年______月______日取得______市房产管理局的拆许字(______)第______号《房屋拆迁许可证》。

八.乙方已于______年______月____日与______市规划和国土资源局签订的沈土出合字[______]______号《国有土地使用权出让合同》。

九.乙方已于______年______月______日取得______市规划和国土资源局的沈阳国用(______)字第______号《国有土地使用证》。

一零.乙方已于______年______月______日取得______市规划和国土资源局的沈规建审字______年______号“建筑扩初设计审定通知单”。

一一.乙方已于______年______月______日取得______市卫生局的______卫预审字______号“建设项目设计卫生审查认可书”。

一二.乙方已于______年____月______日取得______市发展计划委员会的沈计投资便字第[______]号便函。

一三.乙方已于______年____月______日取得______市人民防空办公室的[______]人防立项字(______)号“结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书”。

一四.乙方已于______年____月______日取得______市人防工程质量监督站的沈人防质监审字______号“结建防空地下室审批通知书”。

一五.乙方已于______年____月______日取得______市公安局的沈消审(______)第(______)号“建筑工程消防设计审核意见书”。

一六.乙方已于______年____月______日取得______市计划委员会的计基______号《投资许可证》。

一七.乙方已于______年______月______日取得_______________的批复。

第四条?甲、乙双方一致确认:乙方投入到______置业有限公司的国有土地使用权(项目)在具备本协议第二条和第三条的前提_____价__________万元人民币。其中________万元作为乙方对______置业有限公司的出资,其余万元由______置业有限公司作为土地转让款支付给乙方。

本协议乙方出资变更到______置业有限公司的国有土地使用权乙方已设定了抵押,其抵押权人为中,抵押担保的债权金额为______万元人民币的贷款本息,债权到期日为______年______月。

乙方确认:本协议规定的国有土地使用权除已设定抵押外,其相应的国有土地使用权出让金、契税等已全部缴纳完毕,所有的拆迁安置补偿费等均已全部支付完毕,乙方保证在签订本协议时该国有土地使用权上不存在着任何权利负担(已设定的抵押除外)。

第五条?本协议签订后三十天内,乙方负责按照国家有关规定和文物管理部门的要求对项目用地进行全面的地下文物勘探,并提供书面的《文物勘探报告》。项目一期用地的文物勘探费用归乙方承担,二期用地的文物勘探费用则由甲方或沈阳xx公司承担。

乙方确认乙方出资的国有土地使用权不存在着“原地保护文物、遗址”的状况。______置业有限公司在开发建设本项目的过程中,如发现文物和遗址,经国家文物管理部门确认需原地保护的,导致本项目无法开发的,甲方退出本项目开发,由乙方自行处理。乙方应在收到国家文物管理部门确认需原地保护文物、遗址的文书后十天内,将甲方及甲方通过______置业有限公司投入到本项目中的所有费用归还。

第六条?付款及付款条件

一.本协议生效后______天内,甲方向乙方支付壹仟万元人民币作为履行本协议的定金,乙方向甲方开具相应的合法有效的收款凭证。

二.本协议签订后______个月内,甲乙双方共同按照______市规划和国土资源局有关国有土地使用权变更的要求和_________市计划委员会有关立项计划变更的要求,准备齐全有关资料并向有关部门提出变更申请后,甲乙双方共同将乙方在中xx银行______分行城中支行的人民币伍仟万元的贷款转贷至______置业有限公司名下。如因贷款银行的原因不能将该贷款转至______置业有限公司名下,则甲方通过沈阳xx公司向乙方支付___________万元人民币,乙方向______置业有限公司开具相应的合法有效的收款凭证,同时由乙方负责解除开发地块上设定的抵押。

三.在完成本条前款工作后一个月内,乙方将有关国有土地使用权和立项计划变更至______置业有限公司名下。在完成本款手续后七日内甲方通过______置业有限公司向乙方支付贰仟万元人民币,乙方向______置业有限公司开具相应的合法有效的收款凭证。

四.在乙方将本协议第三条规定的建设用地许可证等各种必要的批文全部变更到______置业有限公司名下并在______置业有限公司成立后______个月内,乙方按甲方的要求将其持有的沈阳xx公司的全部股权转让给甲方指定的单位或个人并办理好股权变更工商登记手续,沈阳xx公司将余款_____________万元全部付清。

本期款项支付前乙方应向______置业有限公司开具并提交总额为壹亿贰仟捌佰万元人民币的可以计入______置业有限公司本项目开发成本的合法有效的发票。

甲方按本条第一款规定支付的定金,可以抵作______置业有限公司支付的土地使用权转让款。

第七条?双方的责任

(一)甲方的责任

一.负责______置业有限公司的工商注册登记手续,费用由______置业有限公司承担。

二.负责确保本项目______置业有限公司收购资金的落实到位,确保资金运作正常。

三.协助乙方办理本项目的国有土地使用权和立项计划等权属证明和各种批文变更或备案到沈阳xx公司名下,负责其他有关批文的申领、延期的工作。

四.协助乙方办理好本项目地块的土地使用权年限调整工作。

(二)乙方的责任

一.在签订本协议书之时,乙方负责向甲方提供本协议书第三条规定的本项目的权属证明、各种批文的复印件,同时提供原件进行复验。

二.乙方应解除与原合作方就______街项目签订的合作开发协议,负责处理相应的债权债务关系,并向甲方提供原件、备件。

三.负责完成本项目的国有土地使用权和立项计划等权属证明和各种批文变更或备案到沈阳xx公司名下,并协助甲方办理其他有关批文的申领、延期的工作,其中本项目的国有土地使用权和立项计划须变更到沈阳_________置业有限公司名下。

四.负责将本项目地块的土地使用年限调整为商品房住宅用地______年,商业用地______年,但因土地使用年限调整而相应增加应补交的土地使用权出让金及相关费用由__________xx公司承担。

五.在沈阳______xx公司付清第二期____万元人民币款项时负责以三通一平(即通水、通电、通路和土地平整)为标准将土地使用权移交给__________xx公司,办理通水、通电的费用由甲方或沈阳______xx公司承担。

____.协助甲方办理______xx公司工商注册登记手续。

七.协助______置业有限公司房地产开发暂定资质的申领工作。

第八条?乙方将______街项目的土地使用权(年限年)过户到______置业有限公司名下所发生的土地契税由乙方和______置业有限公司共同承担,其中乙方承担______%,______置业有限公司承担______%,其他过户税费如印花税等由______置业有限公司承担。

第九条?甲、乙双方一致同意乙方在______置业有限公司的股权在______置业有限公司成立后个月内由甲方指定的单位或个人按乙方原出资金额(即按出资金额一∶一)进行收购,股权转让款由收购方一次性支付给乙方,乙方应向收购方开具相应的股权转让款发票。

第十条?甲、乙双方确认:开发地块的拆迁补偿中的货币补偿部分由乙方处理。甲方认可乙方于______年______月______日与中国签订的《拆迁协议》,甲方同意承接该协议中为乙方(______房产开发有限公司)设定的权利义务,甲方承接乙方权利义务是本协议的组成部分,甲方不再就此事向乙方主张任何权利。

第十一条?甲、乙双方确认:乙方按本协议的规定履行义务后,______街项目的方案设计、报批、开发建设、施工、销售等工作均由__________置业有限公司承担,乙方对_________街项目的方案设计的报批应予以配合,并保证经批准的方案符合本协议第二条的经济指标。

第十二条?违约责任

一.任何一方对在本协议的签订和履行过程中获知的对方公司的有关文件、数据等都具有保密的义务。除双方认可的为本项目运作而使用这些文件、数据的以外,任何一方不得向第三方泄露,否则,由此造成对方损失的,应承担赔偿损失的民事责任。

二.本协议书签订、甲方支付__________万元人民币定金后,乙方不得再以本项目为标的与第三方进行洽谈、合作,否则,乙方应双倍向甲方返还定金。

公司未按本协议规定的期限支付各期款项的,每逾期一天则甲方应按逾期金额的万分之二点一向乙方支付滞纳金。逾期陆拾天仍未支付的,则乙方有权解除本协议,甲方前期已支付的__________万元定金不予退还,但乙方应通过__________xx公司归还甲方前期已投入的除定金以外的其他所有款项。

四.乙方未按照本协议第六条第三款规定的期限将本项目的国有土地使用权和立项计划过户、变更到______xx公司名下的,每逾期一天,则应按甲方支付的定金总额的万分之二点一向甲方支付违约金。逾期陆拾天乙方仍未完成的,则甲方有权解除本协议,乙方应向______置业有限公司返还前期发生的包括定金在内的所有款项。

五.乙方未按照本协议第七条第(二)款第三、四、五项规定的期限履行义务的,每逾期一天则应按沈阳xx公司已支付的土地使用权转让款总和的万分之二点一向沈阳______置业有限公司支付违约金。

____.乙方违反本协议第九条的规定,未按甲方的指定和协议规定的条件转让股权的,视为乙方违约,乙方应向甲方支付?万元违约金。

第十三条?本协议未尽事项,经双方协商一致后可签订相应的补充协议,补充协议和本协议书具有同等的法律效力,如有抵触的,则以补充协议为准。

第十四条?在本协议履行过程中发生的争议纠纷,各方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权人民法院提起诉讼。

第十五条?本协议规定的______xx公司的权利义务,自______xx公司成立之日即由______xx公司_____享受和承担。

第十六条?本协议经双方签字盖章后即成立。

第十七条?本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,______置业有限公司执贰份。

甲方:乙方:

代表:代表:

年月日

和开发商的合作合同范本 第五八篇

男方:________,住址:________________

女方:________,住址:________________

协议人双方于_______年_______月_______日在_______(结婚登记机关)办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,双方同意离婚并达成如下协议:

一、双方自愿离婚。

二、对子女抚养问题。

子女抚养的归属,抚养费的确定,包括抚养的费用、支付的具体时间、地点、特别约定等(子女与何方共同生活,未与子女共同生活的一方对子女养育应承担的费用、支付的方式及期限)。

三、夫妻共同财产的拥有及其分割情况

___________________________________

包括房产、交通工具、家用物品、各种存款和有价债券等等的数量等等。

四、夫妻双方共同债权、债务的享有和清偿情况。

五、对生活困难一方的经济帮助的方法、期限。

六、未与子女共同生活的一方探视权和对孩子教育权利义务的行使,以及另一方协助的约定。

七、其他需要在协议中明确的事项

本协议一式__份,双方各执__份,婚姻登记机关存档__份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

协议人:_______

___年___月___日

协议人:_______

___年___月___日

和开发商的合作合同范本 第五九篇

合同编号:__________________

甲方:________________________

住所:________________________

法定代表人:__________________

项目联系人:__________________

联系方式:____________________

通讯地址:____________________

电话:________________________

传真:________________________

电子信箱:____________________

乙方:________________________

住所:________________________

法定代表人:__________________

项目联系人:__________________

联系方式:____________________

通讯地址:____________________

电话:________________________

传真:________________________

电子信箱:____________________

本合同合作各方就共同参与研究开发_________项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《^v^民法典》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

第一条 项目名称

_________________________________________。

第二条 技术内容、范围和要求

一.技术内容:

(一)新技术;

(二)新产品;

(三)新工艺;

(四)新材料。

二.技术范围:______________________________

三.技术要求:______________________________。

第三条 研究开发计划

本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作:

一.甲方:

(一)研究开发内容:________________________

(二)工作进度:____________________________

(三)研究开发期限:________________________

(四)研究开发地点:________________________

二.乙方:

(一)研究开发内容:________________________

(二)工作进度:____________________________

(三)研究开发期限:________________________

(四)研究开发地点:________________________

第四条 研究开发经费的数额及其支付、结算方式

(一)合作各方确定,按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其他投资:

一.甲方:

(一)提供或支付方式:_________________________

(二)支付或折算为技术投资的金额:_____________

(三)使用方式:_______________________________

二.乙方:

(一)提供或支付方式:_________________________

(二)支付或折算为技术投资的金额:_____________

(三)使用方式:_______________________________

和开发商的合作合同范本 第六零篇

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,本着自愿、公平、互惠互利的原则,就经 销 牌蓄电池产品的合同期限内达成如下协议:

一、合同指标

乙方在甲方规定的区域内 年度的销售额为 万元,目标任务为万元。

二、销售分解指标

三、年终享受返点

一、乙方在甲方规定区域内年完成销售万返点%,完成 万返点 %。

二、返点额度甲方将在完成年度考核指标的下一个月以产品的形式返还乙方,产品型号任选,价格以当时价格为准。

四、经销市场范围的界定及管理

一、甲方授权乙方经营蓄电池的区域为,授权经营期限为 年月日至 年 月日。

二、乙方必须按甲方规定的经营市场区域内进行销售,不得跨区域销售。

三、乙方在甲方规定的市场区域内不允许有空白市场,否则甲方有权开发市场。

四、乙方如连续天不进货,或每个季度合同销售量不能完成,甲方视为乙方自动放弃经销商资格。

五、价格、付款及三包

一、甲方在经营年度内根据厂方价格变化有权不定期进行销售价格调整,每次价格调整前三天要告知乙方。

二、甲方给乙方的产品质量三包,一次性买断,甲方按产品进价二%年底一次性返还乙方,甲方不再承担产品质量三包问题,如发生产品批量质量问题,由厂方鉴定后由甲方负责。

三、甲方坚持款到发货,乙方在提货前将现金或支票,或付款凭证(银行汇票、电汇)传真给甲方,甲方收到货款后安排发货。

六、产品运输

一、甲方负责给乙方进行产品发运,产品到达乙方所在地,由此产生的费用由乙方承担。

二、如运输当中发生破损,乙方在收到货物当天内告知甲方,经甲方鉴定后确属运输原因造成的破损,甲方将给予乙方换货。

七、法律效力

一、甲方对乙方的代理授权期限满后,本协议终止。

二、本协议双方代表签字盖章后生效。

三、本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜及发生纠纷,双方本着互谅、互利原则协商解决,如协商不果应向甲方所在地法院提出诉讼。

四、本协议有效期限年月日至年月日。

甲方:

法定代表人:

法定代理人:

身份证号:

签定日期: 年 月 日

乙方: 法定代表人: 法定代理人: 身份证号: 签定日期: 年 月 日

和开发商的合作合同范本 第六一篇

合同编号:__________

甲方:江苏XXXXX有限公司

乙方:____________________

甲乙双方本着“真诚合作,共同发展”的原则,经友好协商,就甲方同意授权乙方作为本协议指定行政区域内的代理商事宜达成一致意见,并共同遵守履行。

收费与结算 特许销售区域:特许销售产品名称:

一、商品定价:乙方提供产品市场报价。如果乙方提供的零售价格不符合本地区市场情况,应当根据甲方所处地区的市场情况综合考虑,作出调整价格的决定。

二、利润分成:甲方按产品销售总额xx(或利润)收取一定的分成作为利润回报。

三、结算方式:活动结束后的一零日内,甲方将商品扣除利润分成后的余额划入乙方账户。

四、双方权利及义务:

一、甲方权利:

(一)享有乙方货源紧俏时优先供货的权利。

(二)享有所代理产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。

二、甲方义务:

(一)全权维护乙方及乙方产品知识产权的合法权益.

(二)不得在本协议代理的区域外销售产品,不得更换甲方包装、商标或用其他厂商的产品换上乙方的商标或包装进行出售。

(三)按乙方规定的市场指导零售价格制定代理区域内的零售价格。

和开发商的合作合同范本 第六二篇

甲方:

乙方:

为更好地为甲方提供优质服务,经双方友好协商,现达成协议如下:

一.乙方为甲方所提供的服务内容包括:

根据该电脑的故障,乙方向甲方提供相应的解决方案,经甲方要求,乙方为甲方实施确认的解决方案,每半年清洗主机一次

二. 甲方将负担维修该电脑所需外购的软件或硬件的费用,乙方将为甲方推荐价格最合理供应商或维修中心,并确保其产品或维修质量。

四. 当甲方的电脑出现故障需要更换配件或者需要购买零配件和耗材的时候,甲方有权在任何地方采购,也可以向乙方采购,乙方将给予最合理的价格。

五. 由于维修的需要,在甲方允许的情况下,乙方可以将甲方的电脑或零部件拿出维修,乙方将确保甲方的财产不损坏或调包。

六. 当甲方的电脑出现故障需要乙方为其服务的时候,为了保障甲方的利益,把甲方的损失减到最少,乙方将会在接到甲方的上门请求后二十四时之内派工程师到达目的地并为其解决问题。

七. 服务及收费方式:

按年维护,收费为每年人民币 圆整(小写¥ ),每三个月支付一次,每次支付的金额为人民币圆整,乙方在收取费用时,需向甲方提供等额的发票。

九. 乙方所提供的服务只限于甲方的公司的所在地的所有的'电脑。不属于甲方的单位和部门,乙方将不提供任何服务。

和开发商的合作合同范本 第六三篇

卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________

买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________

根据《^v^经济合同法》、《^v^城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在广南县八宝米交易市场_____号拥有的房产(住宅),占地面积为五零平方米,建筑面积为一九零平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第二条上述房产的交易价格为:总价:人民币_六零万_元整(大写:陆拾万圆整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币______万元整,作为购房定金。

第三条付款时间与办法:

甲乙双方同意以两次付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币一零万(拾万圆整)给甲方,剩余房款人民币五零万元(五拾万圆整)用住房公积金贷款付给甲方。

第四条税费分担:

一、甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由乙方承担承担。

二、甲方承诺:

一、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。

二、保证对出售的房屋拥有独立产权,与任何人无异议。

三、保证该出售房屋未予出租。

四、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人(若违反则至少支付给乙方所交定金的二倍)。

五、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

六、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

三、乙方承诺:

一、保证按要求付清房费,以贷款清还。

二、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

四、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

四、违约责任

一、甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。

二、乙方违约,没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失。

五、协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用^v^法律。

六、协议自双方签字或盖章之日起生效。

七、协议壹式两份,双方各执壹份。

甲方:______

乙方:______

______年______月______日

和开发商的合作合同范本 第六四篇

合作方:有限公司(称甲方)

合作方:有限公司(称乙方)

根据xxx、xxx、xxx“军民融合的方针、平战结合、军民兼营”的指示精神,为更好更快的发展国防交通事业,经甲、乙双方友好协商,甲方依照国交审批后的工程建设项目成立“项目工程管理部”,交由乙方全权负责实施、全权负责所属项目的工程建设和管理,实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,如期完成各项经济指标和其他约定的指标;并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。特制定如下条款:

第一章总则

第一条工程项目合作经营原则:本着所有权与经营权相分离、实事求是、互惠互利的原则,实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,如期完成工程质量、施工安全、工期和其他约定的工作指标;并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

第二章合作经营方案

第二条在乙方合作经营期内,甲方依照国交审批后的所有工程建设项目均交由乙方实施、建设和管理,自双方签订合同后,甲方在二零xx年内应保证广东省范围内及省外等项目之一工程建设,其后年度工程量不低于五,零零零万元(所有工程项目甲方所下浮点不含在工程造价和取费标准内)。

第三条乙方按照甲方的经营理念,根据有关财务法规和规章制度规定,按有利于经营的原则自行管理日常财务。工程款项通过甲方转付给乙方或乙方指定的帐户。

第四条乙方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费和统筹资金。

第五条甲方任命乙方为工程部负责人,乙方可以根据国家有关法律规定,自主招用、辞退以完成一定工作任务为期限的用工人员或非全日制用工人员,报甲方备案。

甲方负责办理乙方工作人员因工作所需的相关证件。

第六条甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导,享受财务监督权、审核权、工程质量以及安全检查权。乙方应当自觉接受甲方的监督,定期向甲方报告工作,听取其意见、建议并及时改进。

第三章下浮点的缴纳

第七条甲、乙双方在具体的项目工程签定补充合同,约定工程款的结算方式及时间、下浮点数。补充合同未做约定的,适用本合同约定,补充合同视同本合同的一部分。

第四章合作经营期限

第八条本合同有效期五年。自二零xx年六月日起至二零xx年六月日止。

第九条合同期满,乙方可以自愿续签合同,但乙方须在期满前三个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,乙方享有优先续签权。

第五章权利和义务

第十条甲方应为乙方创造良好的经营服务,根据项目工程实际施工建设量来拨付工程款,每工程项目甲方在开工前期一个星期内不少于向乙方拨付工程款五零%,余下的工程款项按工程进度拔付,该款项乙方保证专款专用,不挪作他用。

第十一条合同期内,项目工程招标工作由乙方负责组织实施,工程项目由乙方自行负责所有的管理事务,并承担工程质量、安全、工期等一切责任。

第十二条甲方于合同签订之日起三日内,由甲方提供项目工程管理部的办公场所及办公设备移交给乙方使用。

第十三条甲方须向乙方提供每项目的有效证照以及相关有效文件,并负责每项目的款项落实到位。

第十四条甲方须协助乙方处理项目属在地的社会关系。

第十五条乙方确保甲方所属项目工程建设安全、质量、工期的保障,并服从甲方领导,为发展国防交通事业而努力。

第十六条双方合作经营期满后,甲方该配合乙方完成合作经营期间所承接的全部工程施工及决算完成,并付清全部工程款。双方的权利、义务履行完毕后,本合同自行终止。

第十七条甲方有权在合同期满三零日前派员对乙方合作经营经营情况进行审核结算。合同期届满之日,双方就财务、财产等事项办理交接手续。

第六章工程质量和安全保证

第十八条乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、严格按国家安全生产标准组织施工、并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;由于乙方措施不力造成事故,由乙方承担一切责任和费用。

第十九条为了确保工程质量和安全,乙方于本协议签订之日向甲方递交工程质量、安全保证书一份。

第七章违约责任

第二十条任何一方违背本协议条款的行为均视为违约行为,守约方有权依据本合同约定及有关法律规定追究违约方法律责任和经济责任,违约方在守约方书面通知七个工作日之内向守约方支付一零零万违约金,。违约事由持续三个月的,双方都有权单方解除合同。

甲方的违约行为包括但不限于:违反本合同第二、三、四、十、十二条。

乙方的违约行为包括但不限于:违反本合同第十五、十八条。

第二十一条乙方违反本协议约定应向甲方造成直接经济损应承担赔偿损失的义务。

第二十二条甲方违反本协议约定无故解除本协议的,应当向乙方造成直接经济损应承担赔偿损失的义务。

第八章争议解决

第二十三条对于在合同执行过程中发生的争议,各方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,应向合同签订地所辖区的人民法院起诉。

第九章附则

第二十四条本合同未尽事宜,可根据合同法有关规定,经各方协商一致后予以修改、另行补充。

第二十五条本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式四份,甲、乙方各执两份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法人代表:法人代表:

日期:日期:

和开发商的合作合同范本 第六五篇

贷款人:_________________________(以下简称甲方)

借款人:_________________________(以下简称乙方)

根据《_________住房困难实施方案》(以下简称方案)的规定,为解决中青年科技骨干的住房问题、稳定科技人才队伍、实现知识创新工程的目标,甲方对符合条件的中青年科技骨干给予一次性购房补贴。在乙方为甲方工作未满________年的条件下,本补贴款暂以借款形式发放,鉴于此,甲乙双方在协商一致基础上达成如下协议:

第一条 借款人的资格条件

借款人应为________年____月____日前年龄在四五周岁以下(含四五周岁)的现在岗的中青年科技骨干,包括所属(控股)公司人员。其资格由借款人的工作部门和所任教处共同确认。

第二条 借款人的购房补贴标准

根据《方案》的规定,借款人的购房补贴面积为_______平方米,全额差额补贴金额为_______元人民币。大写:_________元整

第三条 借款的用途

本借款是为解决住房困难的一次性达标补贴款,需专款专用,乙方只能用于购房,不得挪作他用,不以现金兑付。

第四条 借款的程序

乙方持与房地产开发商签订的购房合同,填写购房申请表,经所在部门和甲方人事处认定资格后,与甲方签定本借款合同,凭上述材料到甲方财务处领取购房补贴借款,由甲方以支票形式给付。

第五条 借款人所购房屋的产权归属

借款人购买的房屋产权归个人所有,在乙方能保证为甲方工作满________年的前提下,乙方可以自由处置。

第六条 乙方工作年限的具体计算方法

乙方为甲方工作________年即取得本购房补贴借款的所有权。

本________年工作年限,以创新后实际工作年限为准,创新前即在甲方工作的人员,________年工龄折抵创新后________年工龄(具体计算方法见《方案》)。

第七条 经计算,乙方尚须还款_________元人民币。大写:_________________元整。

第八条 乙方为甲方工作年限未满的处理

乙方无论因何种原因,实际为甲方工作年限未满________年,则不能全额取得购房补贴,调离时需按不足年限的比例退款。

第九条 担保

乙方持因私护照出境而暂时离开甲方的工作岗位,如果乙方对甲方的________年服务期未满,则乙方在办理出国手续之前,需向甲方提供担保人,作为归还甲方借款的担保。如果乙方不能继续履行与甲方的劳动合同,又不归还借款,由担保人负责归还本合同

第七条规定相应比例退款。

担保人应限定为甲方的正式员工,由甲方、乙方、保证人三方签订担保合同,担保人的担保方式为连带责任。

第十条 乙方因各种原因调离甲方,不及时偿还甲方借款余额,甲方有权向人民法院提出起诉,并收回借款本金及利息。利息的计算标准按借款余额与借款年限来计算(利息按国家规定计)。

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):_______________乙方(签字):__________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点:___________________签订地点

和开发商的合作合同范本 第六六篇

甲方(委托方):

地址:

法定代表人:

电话:

传真:

乙方(受托方):武汉汇得行地产投资顾问公司

地址:武汉市新华路一八六号福星国际商会大厦七零三室

法定代表人:

电话:XXXXXXXX

传真:XXXXXXXX

甲、乙双方本着互利互惠及诚实信用的原则,经友好协商,根据《^v^民法通则》和《^v^合同法》的有关规定,就乙方独家代理销售甲方开发经营或所有的事宜达成以下协议,并承诺共同遵守。

第一条 合作方式和范围

甲方委托乙方作为独家销售策划及代理单位,策划并销售产权属于甲方的位于 项目,该项目为(别墅、写字楼、公寓、住宅),总建筑面积共计平方米,委托销售面积共 平方米。

项目详细指标及相关资料作为本合同附件(附件一),甲方于合同签订后的天内提供给乙方,以保证销售策划和代理的顺利实施。

第二条 委托销售代理期限及进度

一、本合同代理期限:(一)自的 个月;

(二)自年 月 日至 年 月日。

在本合同到期前的天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长个月。本项目开盘销售的条件为:

A. 甲方就所委托的物业取得《预售许可证》等开盘所需的全部合法证件;

B. 销售中心完成并具备销售条件:大堂、电梯厅、样板楼层装修完成;

C. 在开盘后的三个月的销售期内确保一个秋季或春季的销售黄金季节;

D. 至少一部电梯到位;

E. 宣传物料到位;

F. 距离入伙时间不能超过九个月;

G. 整体广告推广费用(报纸广告、户外广告、电视/电台广告等)不低于销售总金额的 %。开盘前广告投入不低于整体推广费用的 %。

二、销售代理进度

A. 第一阶段:从项目销售开盘之日起 月内,乙方完成委托销售总面积的%,广告费投入原则上不低于广告总预算的%;

B. 第二阶段:从项目销售开盘之日起 月内,乙方完成委托销售总面积的%,广告费投入原则上不低于广告总预算的%;

C. 第三阶段:从项目销售开盘之日起 月内,乙方完成委托销售总面积的%,广告费投入原则上不低于广告总预算的%。

三、在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方严重违约,双方不得单方面解除合同。代理期满后双方视销售合作情况再行协商后续合作事宜。

第三条 费用负担

一、本项目的推广费用(包括但不限于报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、 制作沙盘等)由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。

二、具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。

第四条 销售价格

销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为 元/平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件(附件二)。

第五条 策划费、代理费及支付

一、策划费及支付方式

(一)甲方应支付乙方营销策划费共计人民币 元(¥);

(二)合同签订后的内,甲方应向乙方支付首期款计人民币 元(¥ );余款 元(¥)于乙方所提交的《项目销售执行报告》经甲方确认后的三日内付清。

二、代理费计算及支付方式

(一)代理费率:

备注: ① 销售率:实际售出面积和可销售面积的百分比;实际售出面积以客户签订的《商品房买卖合同》的累计面积为准,当期计算的代理费率根据此销售率确定。

② 代理费率:当期代理费率根据同期销售率确定;代理费的结算时间以客户合同签约后的实际到款时间为准。

③ 根据实现的销售金额按照以上约定费率计取代理费,代理费率随代

理期内实现的销售率递增而递增,并在执行较高消费率进行结算时,其超过上档部分按照上述表格中分段对应的代理费收取。

(二)每月应收代理费计算公式为:当期应收代理费=当期合同签署累计到帐金额(以市场公开的价格表和同期付款方式为准)×当期代理费率;

(三)双方商定每月 日为结算日,甲方自结算日起三个工作日内与乙方结算代理费;甲方应在结算认定后的三日内支付当期代理费。

第六条 甲方权利和义务

一、在本合同约定的销售代理委托期限内,甲方不再委托第三方销售或自行销售本合同委托销售物业。

二、在开盘发售前配合乙方处理有关销售事宜,向乙方提供所委托物业的有关证照(包括但不限于:国有土地使用权证书、建设用地批准证书和规划许可证、建设工程规划许可证和开工证、商品房销售证书、商品房预售许可证、商品房销售许可证;旧有房地产,甲方应提供房屋所有权证书、国有土地使用权证书,甲方营业执照副本复印件和银行帐户;)及代理销售该项目所需的有关资料(包括但不限于:外形图、平面图、地理位置图、室内设备、建设设备、电器配备、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等),确保销售工作的顺利开展。

三、保证本项目所提供资料的合法性、准确性,确保乙方合法向认购者销售该物业。负责与有关部门申办该项目有关售楼、按揭的所有手续,并承担相关责任。甲方保证若客户购买的 的实际情况与其提供的材料不符合或产权不清,所发生的任何纠纷均由甲方负责。

四、协助乙方制定整体销售策略,在项目营销各阶段与广告公司、制作公司、装修公司及各媒体等签订合约,承担有关宣传推广、广告、销售资料及销售现场包装等所需的各项销售推广费用。甲方应积极配合乙方的销售,负责提供看房车,并保证乙方客户所订的房号不发生误打。

五、向乙方提供合法的销售面积、套内使用面积及公摊面积证明。

六、甲方按双方共同商定的销售执行方案确保工程进度。负责销售现场清理、销售中心的装修、包装布置、办公设备(如电脑、文件柜)到位等工作。

七、合同正式签订后,甲方应在本项目所有甲乙双方确认的推广宣传品(楼书、折页、媒体及各种形式广告载体)上和营销活动中标识“代理商:武汉汇得行地产投资顾问公司”字样。

八、按时与乙方结算代理费并及时支付。如有拖欠,则按所欠代理费总额每日的计付滞纳金,按天累计计算。

九、负责收取客户购房定金、首期款、房款及相关的房地产税费,与客户签订房地产买卖合同,办理各种购楼手续。

一零、非乙方之过错造成的索赔或其他法律责任,由甲方负责并承担责任

第七条 乙方权利与义务

一、承接甲方项目策划、销售代理业务,成立项目专案工作小组,按照销售代理进度要求尽责尽职为甲方服务,按时、按质、按量地完成甲方委托的各项工作内容,并对甲方提供的所有资料保密。乙方责任:

二、在合同期内,乙方应做以下工作:

(一)制定推广计划书(包括市场定位、销售对象、销售计划、广告宣传等等);

(二)根据市场推广计划,制定销售计划,安排时间表;

(三)按照甲乙双方议定的条件,在委托期内,进行广告宣传、策划;

(四)派送宣传资料、售楼书;

(五)在甲方的协助下,安排客户实地考察并关于项目环境及情况;

(六)利用各种形式开展多渠道销售活动;

(七)在甲方与客户正式签署售楼合同之前,乙方以代理人身份签署房产临时买卖合约,并收取定金;

三、在签署本合同书及甲方支付策划费之首期款后,在个工作日内,向甲方提交《项目销售执行报告》(见附件三),在得到甲方认可后收取策划费末期款。同时制定销售方案和宣传推广计划,经甲方确认后组织实施。

四、乙方在销售过程中,应根据甲方提供的项目的特性和状况向客户作如实关于,尽力促销,不得夸大、隐瞒或过度承诺。

五、如果乙方代收款项,乙方收取客户所付款项后不得挪作他用,不得以甲方的名义从事本合同规定的代售房地产以外的任何其他活动。

六、与甲方在委托范围内合作,完成有关推广及宣传活动。指派专业人员参加必要的本项目相关的联席会议,从销售角度为甲方提供意见和建议。

七、依据确认的《项目销售执行报告》,严格按照双方共同商定的销售方案组织好楼盘的销售工作,负责管理销控表,可根据销售各阶段的实际情况合理调配资源。未经甲方同意乙方不得擅自改变销售计划,不得任意放盘和调价销售;若遇特殊情况,乙方应获得甲方书面认可后作为个案协调处理。

八、详细记录广告效果及销售情况,并每周向甲方书面报告销售进度,供双方及时调整销售策略。

九、乙方应信守甲方所规定的销售价格,非经甲方的授权,不得擅自给客户任何形式的折扣。在客户同意购买时,乙方应按甲乙双方确定的付款方式向客户收款。若遇特殊情况(如客户一次性购买多个单位),乙方应告知甲方,作个案协商处理。

一零、对每个单元的代理责任,在客户缴付首期购房款、签订《商品房买卖合同》并协助甲方督促业主提供按揭资料、签订商品房担保按揭合同后即告结束。

和开发商的合作合同范本 第六七篇

甲方:xxxx有限公司

乙方:

(以下简称乙方)自愿加入由xxxx有限公司(以下简称甲方)组建的“业务联盟”并成为其成员一事,本着双方平等互利、互相信任、共同发展的原则,甲乙双方达成如下条款:

甲方责任:

一、甲方承诺如乙方经评审成为甲方“博雅全公司认证经销商”成员后,签约经销商成为博雅全公司重点发展的战略合作伙伴。

二、甲方负责向乙方提供甲方所代理的产品,并负责产品价格体系的制定、市场策划、全国及区域性广告的宣传活动。

三、甲方负责向乙方提供乙方销售所需要的宣传资料及产品技术资料。

四、甲方负责组织或协商厂商对乙方的员工进行产品、技术、销售方面的培训。

五、甲方应当及时将有关产品共货、销售、市场活动等信息提供给乙方。

六、甲方承诺按申请成员加盟的批准流程对乙方的资格做出及时评审。

七、甲方承诺积极支持乙方在当地的产品销售活动。

八、甲方承诺为乙方提供一套作为演示的MCU帐号及终端帐号。

九、甲方承诺为乙方提供相应的经销商证书。

乙方责任:

一、乙方自愿与甲方建立长期稳定的合作伙伴关系。

二、乙方完全遵守与甲方所签订的一切协议中的各项条款,并严格履行。

三、乙方承诺遵守甲方在当地的产品销售价格政策,并严格保守价格机密。

四、乙方承诺积极主动销售自甲方采购的产品,努力开拓当地市场,并积极配合甲方做好相关的市场活动。

五、乙方同意坚决维护双方及“认证经销商”的整体利益,维护甲方的市场形象,不做有损双方公司形象的行为。

六、乙方承诺按要求准确及时向甲方报送甲方要求的各项销售数据,并愿意接受甲方的检查。

七、乙方承诺及时向甲方反馈相关的市场信息。

甲方:

乙方:

和开发商的合作合同范本 第六八篇

一、合作开发项目名称:

二、合作开发要求:(视具体情况列明)

一、 开发目的

二、 使用范围及方式

三、 合作开发的内容、形式、标准

四、 合作开发研究的地点、地域

五、 合作开发的时间要求

第一阶段

第二阶段

第三阶段合作开发期限自________年____月____日始至开发项目完成止,预计完成期限为________年____月____日。

六、 合作开发的完成产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、报告等技术文件;样品、样机;成套技术设备等)。

三、合作开发的投资:投资总额为:其中甲方投资:乙方投资:在总投资额中,甲方占 %;乙方占 %。(注:所谓投资,不仅包括以货币、设备、场地进行的物质投资,还可以包括以专利技术、非专利技术进行的技术投资,采取货币以外的形式进行投资的,应当折算成相应的金额,明确当事人在投资中所占的比例)。双方投资的时间为:双方于本合同签订之次日内共同设立账户,用于投资资金的管理。非经双方共同以书面确认,任何乙方不得支取该投资资金。

四、甲方主要义务:

一、 按照本合同约定比例对合作开发项目进行投资;

二、 提供场地、人员等(视具体情况确定)

三、 完成 的研发工作

四、 就取得完全的专利申请权、专利权以及非专利技术、技术秘密的完全的使用权、收益权、转让权向乙方支付补偿。

五、乙方主要义务:

一、 按照本合同约定比例对合作开发项目进行投资;

二、 提供场地、人员等(视具体情况确定)

三、 完成 的研发工作

六、工作配合双方应当按照合同约定的分工、以自己的技术力量参加研究开发工作,共同制定研究开发计划,共同解决研究开发中发生问题,或按照分工分别承担设计、工艺、试验、试制等不同阶段或者不同部分的`研究开发工作,并与其他当事人协作配合,直至完成研究开发项目。任何一方对本合同约定或双方另行确定必须履行的义务,都必须认真履行。

七、技术情报和资料的保密:双方有义务对本合作开发项目采取适当的保密措施。在本合同履行过程中及合同变更、解除、终止后的任何时间,非经双方共同以书面形式确认,任何一方不得将本合作开发项目的任何信息提供给任何

第三方。

八、风险承担:

一、因作为本合作开发合同标的技术已经由他人公开,致使本合同的履行没有意义的,双方应当解除合同。任何一方获知该情况的,应当告知另一方。合同因此而解除的,双方就已完成部分按照甲方 %,乙方 %的比例承担合作开发费用。双方应于合同解除之日起____日内进行结算。

二、在履行本合同的过程中,确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难,导致合作开发项目部分失败或全部失败的,对于该失败的部分,双方就已完成部分按照甲方 %,乙方 %的比例承担合作开发费用。双方应于确认该部分失败之日起____日内就失败部分进行结算。任何一方发现可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失。

三、 因不可抗力造成合同无法继续履行的,双方就已完成部分按照甲方 %,乙方 %的比例承担合作开发费用。双方应于合同解除之日起____日内进行结算。

九、技术开发成果的归属:

一、 在履行本合同中完成的合作开发成果的专利申请权归甲方所有,乙方不得申请专利。合作开发成果的专利权归甲方所有。乙方不能取得该专利的实施许可。

二、 甲方应当就取得完全的专利权于双方确定完成开发工作之日起____日内一次性向乙方支付补偿金 元(或采取其他补偿办法)。

三、 技术开发的成果中属于非专利技术或技术秘密成果的,该非专利技术或技术秘密成果的使用权、转让权及获得利益的权利由甲方享有。乙方不得使用或转让该非专利技术或技术秘密成果,并不得向任何

第三方泄露。

四、 就非专利技术或技术秘密成果使用权、转让权及获得利益权的取得,甲方应于双方确定完成开发工作之日起____日内一次性向乙方支付补偿金 元(或采取其他补偿办法)。

十、违约责任:

一、任何一方不按照合同约定进行投资,造成研究开发工作停滞、延误的,违约方应向另一方支付数额为项目总额一零%的违约金;造成开发失败的,违约方应向另一方支付数额为项目总额三零%的违约金。

二、任何一方不按照合同约定的分工参与合作开发工作或不按照合同约定与其他各方完成配合任务的,违约方应向另一方支付数额为项目投资总额二零%的违约金。

三、任何一方违反本合同

第七条约定的保密义务,违约方应当向另一方支付数额为项目投资总额二零%的违约金。给对方造成损失的,除给付违约金以外,对另一方的损失应据实予以赔偿

和开发商的合作合同范本 第六九篇

合同号:

甲方:

乙方:XX市创益专利事务所

甲方委托乙方代理人代理商标注册申请事宜,甲乙双方本着诚实信用的原则,为明确代理期间双方的责任和义务,特此订立本合同。

一、甲方按照乙方要求,提供申请商标所需的详细资料,包括:申请人公司营业执照复印件、申请商标的图样(每个商标十一张、如需指定保护色彩,提供彩色图样一零张)、申请商标指定使用的商品,并在《商标代理委托书》上加盖公司章。

二、甲方支付乙方申请所需费用:

一、检索费:¥元(查询时已付并开据发票)

二、注册费:¥元

三、附加费用:超出商品共项,加收¥元(指定商品超出一零项,每项加收¥一零零元)

合计大写:人民币仟佰拾元角整小写:¥

三、乙方在收到甲方提供的申请商标所需的详细资料及加盖公章的《商标代理委托书》,并确定上述费用到位后,开始申请程序。

四、乙方确认在下述类别及商品上注册上述商标:

商品/服务类别:

商品/服务名称:

五、在商标申请过程中,如果出现“官方审查意见”或“驳回”等有时限要求的情况,乙方应及时通知甲方(以电话及传真件为据),若因乙方工作失误未及时通知甲方而导致申请失效,乙方返还甲方所支付的代理费用。

六、甲方未在期限内回复官方要求而造成申请失败时,乙方对此不负责任,甲方所支付的代理费用不予以返还。本协议自双方签字之日起生效。

甲方地址:

邮编:

电话:

联系人:

甲方:(签字)

年月日

乙方:

电话:

年月日

和开发商的合作合同范本 第七零篇

卖方(甲方):

买方(乙方):

根据^v^房屋买卖相关法律,就甲方将所有权所属的房屋出售给乙方等相关事宜,双方经协商一致,达成协议如下:

第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方,房屋具体状况如下:房屋座落在_______,面积为_________平方米。房屋为砖混结构商品房,布局结构平方米,门面为________。

第二条房屋所有权证编号:_______________________,房产证号:_________________,土地所有权号:____________________.

第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责,室内装饰统一为水泥地面,墙壁为防水白色涂料,乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解,自愿购买上述房地产。

第四条双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写):元整。双方同意,自本合同签订之日起,乙方分三次将房款付给甲方。具体时间为:本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元;___年___月___日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。

第五条双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于___年___月___-日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)。

第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

第七条本合同生效后,双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。

第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约,享有相应的权利和承担相应的义务。

第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷,由甲方承担全部责任。

第十条乙方未按本合同约定期限付款的,应按逾期未付款向甲方支付利息,利息自应付款之日起第二天至实际付款日止,利息按银行同期利率计算,逾期三零天后,双方同意按下列之一处理。

一、乙方除应支付利息外,还应按逾期未付款的三%向甲方支付违约金,合同继续履行。

二、甲方有权通知乙方单方解除合同,甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款三%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起一零日内向甲方支付,若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

第十一条除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付给乙方的,应按已收款向乙方支付利息,利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止,利息按银行同期利率计算。逾期三零天后,双方同意按下列之一处理。

一、甲方除应支付利息外,还应按已收款的三%向乙方支付违约金,合同继续履行。

二、乙方有权通知甲方解除合同,甲方除应在接到书面通知之日起一零日内向乙方返还已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已支付房款的三%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

第十二条经双方协商一致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

第十三条本合同自双方签订之日起生效。双方在签署本合同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利、义务清楚明白,并按本合同规定履行。

第十四条本合同适用于^v^法律、法规。双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决。协商不能解决的,依法向人民法院起诉。

第十五条本合同一式四份,双方各执一份,房地产交易管理机构一份,房地产登记机构一份。

甲方:__________(签章)

乙方:_____________(签章)

时间: 年 月 日

和开发商的合作合同范本 第七一篇

甲方:________________________授权代表:________________________地址:________________________电话:________________________

乙方:________________________授权代表:________________________地址:________________________电话:________________________为

明确甲乙双方的权利和义务,根据《^v^民法典》及相关规定,经甲乙双方友好协商,就甲乙两方合作成立______________项目事宜,达成如下协议:

第一条、合作方式甲方出资金人民币_______元,占股______%;乙方出资金人民币_______元,占股______%。

第二条、合作项目一、项目名称:_______________________________。二、项目经营范围:_______________________________。三、项目经营地址:_______________________________。

第三条、合作时间本协议自______年______月______日至______年______月______日止,共______年。

第四条、甲方的权利与义务一、为乙方提供资质,成立_________________________。二、为乙方__________________________________,提供向厂家争取到的各种资源。三、提供各种技术培训支持等。四、提供乙方产品销售发票。

第五条、乙方的权利与义务一、乙方需交留保证金______万元整,可以转账、现金、支票等方式之一交到公司账户,公司出具相应合法收款凭证。在交留保证金后甲方提供相应场地和资源,乙方可以甲方的名义进行运作,甲方予以认可并出具相应授权,负责__________________销售和售后服务工作。二、承担______________________运作过程中的所有费用。三、在合同期内乙方不得与其他厂家和销售商合作。四、负责人员管理。五、乙方必需要配合财务工作,按公司财务制度及时完成销售后的款项结算。

第六条、保密合作期内未经项目合作各方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。

第七条、收益分配一、甲方按成本加合理费用与利润,得出的结算价格向乙方汇报。二、每笔订单结算价格以外的利润部分,扣除______%的固定税收和公司能操作的最低所得税后,余下的利润均归乙方所有。三、利润部分以业务费用等方式,在订单完成后支取。保证金在协议期内不得支取,期满后予以退还。四、遇特殊订单,按双方针对该订单的协商结果执行。

第八条、合作保障措施在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益。并且必须遵守技术、市场保密条款,两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。

第九条、其他一、本协议自签订之日起生效。二、本协议一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。三、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作的原则协商解决。

甲方:________________________签约日期:________年_______月_______日乙方:________________________

签约日期:________年_______月_______日

和开发商的合作合同范本 第七二篇

甲方:_________

乙方:_________

鉴于甲方与_________就贷款合同、抵押合同及保证书一案发生纠纷,甲方拟向_________提起诉讼和/或仲裁(下称“该案件”),并需聘请律师代理,为此甲乙双方就甲方聘请乙方代理诉讼和/或仲裁事宜达成以下协议:

第一条甲方在此就甲方与_________的贷款合同、抵押合同及保证书纠纷一案,委托乙方指派其律师担任该案件诉讼和/或仲裁及执行的代理人,但有关承认、放弃、变更诉讼请求和/或仲裁请求,进行和解,提起上诉等事项,必须经甲方对乙方另外出具书面的特别授权。

第二条乙方接受甲方在上述第一条中所作的委托,指派_________律师和/或_________律师作为甲方有关该案件的诉讼和/或仲裁代理人。

第三条甲、乙双方同意,甲方将就乙方代理该案件所提供的法律服务向乙方支付本协议第四条规定金额的律师费,此外乙方就代理该案件所发生的实际开销应另由甲方据实支付。上述实际开销包括乙方发生的与该案相关的电话费、传真费、复印费、中国国内的差旅费、交通费及其他杂费,但乙方律师往返新加坡与甲方讨论案情收集证据的差旅费由乙方自行承担。

第四条甲方根据上述第三条之规定所应支付的律师费及实际开销应按以下规定向乙方支付:

四.一首期律师费为_________美元,应由甲方在本协议签订之日起五日内支付给乙方。

四.二第二期律师费为_________美元,应由甲方在该诉讼的第一审诉讼审结(包括由第一审法院作出判决、调解书)后,或者在仲裁机构作出仲裁裁决后立即支付给乙方。

四.三第三期律师费为_________美元,应由甲方在向法院申请执行该案件的判决书或调解书或仲裁裁决书并得到法院立案后立即支付给乙方。

四.四第四期律师费为甲方在该案件中要求被告或被申请人偿还之贷款本金和利息(包括逾期利息)的一%。在该案件的判决书、调解书或仲裁裁决书被履行或被执行完毕后,或者在甲方以债转股、债务抵销、抵押物或其他财产折价受让、用其他抵押物或担保替代等方式或以其他类似方式完成了该案件请求金额的`债务重组或全部或部分受偿后,甲方应立即将该第四期律师费支付给乙方。

四.五乙方就代理该案件所发生的实际开销,应由甲方随时凭乙方的要求补偿给乙方。

第五条甲方根据上述第四条规定应向乙方支付的款项,应由甲方付至乙方书面通知的银行帐户。

第六条本合同自甲乙双方签订时起生效。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

返回顶部