如何写公司管理合同范本|公司管理怎么写范文

如何写公司管理合同范本

如何写公司管理合同范本 第一篇

签订日期：二零xx年x月x日

甲方：

合同编号：

乙方：签订地点：

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、型号、数量、金额：

产品型号数量单位单价金额

合计：万仟佰元整小写：x元

以上产品价格不含税费和运输费，需普通发票的加税金。

二、结算方式和交货期限：

乙方在收到此货款后在个工作日内将产品发出。

三、运输方式：

乙方根据甲方的要求选择相应的运输方式，运输费用由甲方承担。

四、验收事项：

一、产品货到甲方后，如果发现产品的品种、型号、规格、外形问题，应于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。如果发现产品的性能及质量不合规定，应于货到五个工作日内向乙方提出书面异议(包括检测情况、使用情况)。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合订购合同规定。

二、乙方在接到甲方书面异议后，对属乙方则责任应在三个工作日内负责处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、售后服务：

在包换期(三月)内不属人为损坏的破损产品免费更换，在保修期(一年)内不属人为损坏的产品免费维修。(产品条型码、时间标示、批次标示一旦破损或丢失丧失质保条件)。另：已超过一年免费质保的产品，本公司将在首先征求客户同意付款维修的情况下，对该产品收取合理的元器件成本费用及工时费用，进行维修服务。乙方可向甲方提供相关产品技术资料。

六、其它：

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份(传真件有效,需双方盖章后回传才正式生效)，甲乙双方各执一份。

甲方(章)：公司乙方(章)：

地址：地址：

开户行：开户行：户名：帐号：帐号：

如何写公司管理合同范本 第二篇

甲方：____________________________

地址：____________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

乙方：____________________________

地址：____________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

经甲乙双方友好协商，就甲方_________产品的_________地区销售达成如下协议：

a、甲方责任

一、提供合格之_________产品给乙方经销，并提供一切产品之市场准入手续给乙方。

二、保证乙方货款到帐二日内发出货品（需提前订货），并保证产品长期供应。

三、给乙方三个月试营期，如试营不理想，试营期满后可退回剩余货品。长期合作甲方对产品实行三月内包换，一年保修，长年维修（不包括：人为损坏、私自拆装、外观损伤、附件不全）。

四、提供对乙方业务人员专业培训，提供产品广告样板，提供促销品支持。

五、绝对执行同级经销商平等之价格体系以保障乙方的经济利益。

六、发展水平相当之经销商队伍，防止不良经销商侵犯乙方正常权益。

七、保证诚实和忠诚的合作态度，和乙方建立良好合作，以达到双赢的结局。

八、一切营销政策对所有经销商都采取公平的态度。

b、乙方责任

一、保证按照预定的市场推广计划全力开拓本地市场（乙方制定，双方认可）。

二、保证不超过协议约定之经营范围。

三、绝对执行甲方当地市场最低市场限价，为______元/套。

四、及时将当地市场信息反馈给甲方，以便双方协作做好当地市场。

五、严格执行《经销商客户服务条款》（附件）以保障产品用户的合理权益。

六、保证以诚实、忠诚的合作态度和甲方进行合作。

c、本协议有效期限为_____年，自_____年____月____日至_____年____月___日有效。

d、双方须严格执行本协议条款，如果单方违约给对方造成的损失由违约方负担。

e、发生协议执行纠纷由甲方所在地合同仲裁机关或者人民法院依法裁决执行。

f、此协议附《经销商客户服务条款》。

g、本协议一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

甲方：_______________

代表签字：___________

_______年____月____日

乙方：_______________

代表签字：___________

如何写公司管理合同范本 第三篇

甲方：_________

乙方：_________

根据《^v^合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就优质稻谷收购的有关事宜达成如下协议。

第一条、稻谷基本要求

产品名称品种规格产地等级单位数量价格金额合计交货时间

第二条、质量要求

一、内在质量：优质稻谷应符合gb一八四零六—XX《农产品安全质量》标准提出的无公害要求；达到优质稻谷相应的国家标准。二、外观质量：稻谷谷粒饱满，色泽金黄， 。其他要求 。

第三条、种子提供方式为

□乙方提供：□甲方自备，提供种子的数量、时间和方式为：__________________ 。种子应满足的条件为：______ ；对种子验收的方式为_____ 。种子价格为___元/___（单位），合计：_____ 元，种子（种苗）价款结算方式为□甲方于_______年____月____日前一次性付清；□于秋后收购时抵作货款。

第四条、收购定金

乙方□是/□否在________年_______月_______日前向甲方支付收购定金_________________元。交货时定金应（□抵作收购款/□返还乙方）。定金支付后，因乙方违约解除合同的，定金不予退还；因甲方违约解除合同的，应双倍返还定金。

第五条、稻谷种植的管理

乙方负责稻谷种植的技术、施肥、病虫害防治等技术指导，甲方应以积极认真负责的态度接受乙方的技术指导并按照要求抓好种植和管理，不得使用国家明令禁止的农药、化肥、除草剂，确保稻谷质量。

第六条、检验方法

抽样达到无公害要求，国家标准；检验时间：交货时；检验地点：交货现场。双方对质量有争议的双方抽样封存后在送当地质检部门进行检验。检验费用承担：抽样合格的由乙方承担，不合格的由甲方承担。

第七条

交（提）货方式________________：地点：___________；运输方式及费用承担：________________________________。

第八条、收购及结算方式

乙方应提前一天安排次日应交售的稻谷的地点、品种和数量并通知甲方，甲方根据乙方的预约通知单要求将稻谷送到乙方，费用由甲方承担。乙方验收合格后，当场以现金方式结清甲方的稻谷货款。计量方法：以交货地的称量为计价重量；包装标准及费用承担：由乙方负责包装并承担包装费用。双方约定保护价的，当交货时市场收购价格低于保护价时，以保护价为准（仅限于双方约定种植数量），市场收购价格高于保护价时，双方可协商上调价格。

第九条、违约责任

一、甲方迟延交货或乙方迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分价款的____%向对方支付违约金；

二、甲方交付的产品不符合约定要求和外观质量的，乙方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由甲方承担；但乙方应在______日内通知甲方，否则甲方有权拒绝乙方的要求；

三、甲方不按时、按质向乙方提供稻谷或在未完成订购任务情况下将稻谷擅自转让或变卖的。应按照该部分稻谷的市场价款的____%向乙方支付违约金；

四、乙方提供的技术指导培训或提出的种植要求存在误差等问题造成甲方损失的，乙方未按约定收购符合要求的稻谷的，乙方应按平均亩产量和保护价的标准向甲方赔偿损失；

五、____________________________________________ _______。

第十条、不可抗力

因发生自然灾害等不可抗力的原因，造成本合同无法履行或无法全部履行的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

第十一条、争议解决方式

本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请有关部门调解解决；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十二条 其它约定事项

一、当事人一方要求变更或解除合同，应当提前通知对方，并应采用书面形式达成变更协议，接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_____天内作出答复，逾期不答复的，视为默认。

二、本合同一式三份，双方各执一份、工商部门备案一份。本合同自双方签、盖章生效。

三、__________________________________________________ _。

甲方（签章）_________乙方（签章）________

________年____月____日________年____月____日

如何写公司管理合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

一.总原则

甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，制定本业务合作协议。

二.基本原则

乙方利用自身资源，承揽供应链服务业务，交由甲方运作，并按照项目的盈利情况，以可提利润为基础，在每单项目结束、收回甲方垫付资金及业务款后，从甲方处按本协议规定提取一定的业务开拓费用，同时按国家规定，缴纳相关税费。

甲方负责乙方开发项目的运作，并按协议支付乙方如下()费用及业务开拓提成费(按所述)。

乙方非甲方正式编制员工，甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。协议双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系。

三.双方的权利和义务

甲方权利和义务

甲方对乙方引入的业务进行评估，在明确可操作的前提下，调集公司各种资源，全力促成业务运作。

甲方允许乙方使用甲方的名义及相关宣传材料开发业务

甲方可配合乙方在相关地区举行市场营销活动，活动涉及的费用由双方协商确定。

项目导入甲方后，根据需要，甲方在风险可控的前提下，甲方可为该项目的成功运作提供必要的资金支持。

甲方定期(每月)对乙方导入的客户进行成本核算，并将具体的清单提供给乙方认可。同时办理、支付乙方应提的业务手续和费用。

乙方的权利和义务

按约定提取业务开拓服务费用。

在承接业务时，可使用甲方的名义，但必须时刻注意维护腾邦形象，不得用于非公司业务的承揽活动。

不得有借腾邦名义从事不利于腾邦形象、损害腾邦利益的行为。

不得将腾邦自身运作的客户关于给别的同类企业运作。

乙方在合作过程中，不得将知晓的甲方自身的业务和其他信息透露给任何第三方。

乙方须协作保证甲方维护业务中垫付资金的安全性。

违反上述二、三、四、五点规定，甲方有权取消合作，同时追究乙方的相关责任(包括经济赔偿)。

四.业务开拓费用提成比例

乙方业务开拓费用的提成比例为业务服务费收入的一零% 。

实际提取数=业务开拓提成×(一—所得税率)。

五.收入计算的前提条件

项目结束后，甲方应保证准时计付业务费用给乙方。所有应收款项包括各类垫付资金全部收妥且进入甲方账户后才可计算乙方的业务收入。

为保证甲方营收的应收款和所垫业务运作资金的安全回收，必要时乙方须协助甲方，要求项目客户为甲方提供担保(具体根据项目由甲方和乙方商定)。

六.协议有效期

本协议有效期为年，自年二二日起至月日。双方签字(或盖章)生效。

本协议期满双方应重新签订新的合作协议，本协议自动终止。

本协议经双方协商可提前终止。

本协议自动终止或提前终止，不影响双方权利和义务的追溯。只有甲方按协议内容支付乙方应提的提成、且乙方收回甲方垫付资金和业务应收款后，本协议宣告完全失效。

七.其他约定

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议为标准版本，其他未尽事宜由双方协商解决或以双方签署其他文本作为本协议的附件。

八.本协议解释权归甲方。

甲方：乙方

签章： 签名：

年 月 日年月 日

猜你感兴趣：

一.合同管理整改方案

二.购销合同管理制度

三.房地产合同管理办法

四.市场部管理制度

五.法律顾问合作协议

如何写公司管理合同范本 第五篇

第一章 总则

第二章 股东

第三章 公司宗旨与经营范围

第四章 股东出资

第五章 股东的权利与义务

第六章 股权的转让和/或回购

第七章 和保证

第八章 公司的组织机构

第九章 公司的财务与分配

第十章 公司的筹建及费用

第十一章 争议解决

第十二章 违约责任

第十三章 其他

股东协议

本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署：

a公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；

b公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；

c公司，系一家依照中国法律设立与存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；和

d公司，一家依照中国法律设立和存续的公司，其注册地址在：________________________；

鉴于：

一．d公司为______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权；

二．经批准单位、批准编号［ ］____号文批准，公司拟实施债转股；

三．根据a公司、b公司、c公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及d公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为d公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权；

故此，各方依据《^v^公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

第一章 总则

一．一 公司的名称及住所

（一）公司的中文名称：______________________________

公司的英文名称：

（二）公司的注册地址：______________________________

一．二 公司的组织形式：有限责任公司。

公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 股东

二．一 公司由以下各方作为股东出资设立：

（一）a公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（二）b公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（三）c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（四）d公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章 公司宗旨与经营范围

三．一 公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

三．二 公司的经营范围为____________________。

第四章 股东出资

四．一 公司的注册资本为人民币______万元。

四．二 公司股东的出资额和出资比例：

股东名称〖〗出资额（万元）〖〗出资比例（%）a公司〖〗________________〖〗________．________b公司〖〗____________〖〗________．________c公司〖〗________________〖〗________．________d公司〖〗________________〖〗________．________

四．三 股东的出资方式

（一）对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为d公司对公司的出资，其出资额共计人民币___万元；

（二）资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币______万元；

（三）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

第五章 股东的权利与义务

五．一 公司股东享有下列权利：

（一）按照其所持有的出资额享有股权；

（二）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权；

（三）参加股东会议并行使表决的权利；

（四）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权；

（五）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权；

（六）法律法规或公司章程规定的其他权利。

五．二 a公司、b公司和c公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

五．三 公司股东承担下列义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳出资；

（三）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；

（四）在公司登记注册后，不得抽回出资；

（五）法律法规或公司章程规定的其他义务。

五．四 公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，d公司应承担连带赔偿责任。

五．五 在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，a公司、b公司和c公司依然就其持有的全部公司股权（包括已回购的和尚未回购的）享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

第六章 股权的转让和/或回购

六．一 公司将自成立之日起______年内分批回购d公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：

年 份〖〗回购股权比例〖〗回购金额（万元）第一年〖〗________%〖〗________________第二年〖〗________%〖〗__________第三年〖〗________%〖〗________________第四年〖〗________%〖〗________________……

六．二 公司回购上述股权的资金来源为：

（一）公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴；

（二）d公司应从公司获取的全部红利；

（三）公司每年提取的折旧费的________%。

上述回购资金于每年三月三一日和九月三零日分两期支付。

六．三 公司在全部回购a公司、b公司及c公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。

六．四 若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和d公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，d公司放弃对该等股权的优先受让权。

六．五 在回购期限内，未经a公司、b公司和c公司一致同意，d公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。

第七章 和保证

七．一 在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，d公司保证：

（一）公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态；

（二）公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响；

（三）除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁；

（四）公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定；

（五）为保证公司的正常运营，资产管理公司将向d公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续；

（六）公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况，d公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司；

（七）公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证；

（八）d公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，d公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。

（九）及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

七．二 为保证公司的有效运营及资源的合理配置，d公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则d公司应协助公司于债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减d公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

七．三 d公司应协助公司于债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入d公司出资资产的应收账款人民币______万元。如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减d公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

第八章 公司的组织机构

八．一 公司设股东会，股东会是公司的权力机构。股东依出资比例在股东会行使表决权；公司设董事会，董事由股东会选举产生；公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《^v^公司法》及公司章程确定。

第九章 公司的财务与分配

九．一 公司执行国家工业企业财务会计制度。

九．二 利润分配

公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

第十章 公司的筹建及费用

一零．一 授权

各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。

一零．二 各方：

（一）为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助；

（二）在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。

第十一章 争议解决

一一．一 各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

第十二章 违约责任

一二．一 因d公司违反本协议项下的任何、义务致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，d公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。

一二．二 若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

第十三章 其他

一三．一 法律适用

本协议的解释、效力、履行及争议解决均适用^v^法律。

一三．二 协议修改

未经各方协商一致并签署书面协议，任何一方不得变更、修改或解除本协议中的任何条款。

一三．三 如果由于不可归则于d公司的原因致使债转股未能完成，则资产管理公司对公司的原有债权保持不变，资产管理公司有权对公司依据原贷款协议或贷款合同对其承担的涉及债转股部分的债务和义务进行追索。

一三．四 未尽事宜

本协议执行过程中的其他未尽事宜，由各方本着友好合作精神协商解决。

一三．五 文本

本协议正本一式四份，各方各执一份，各份具有同等法律效力。

一三．六 生效

本协议经各方授权代表签署后生效。

公司（盖章）______________ b公司（盖章）_____________

授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________

c公司（盖章）_____________ d公司（盖章）_____________

授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________

如何写公司管理合同范本 第六篇

合同编号：__________

甲方：江苏XXXXX有限公司

乙方：____________________

甲乙双方本着“真诚合作，共同发展”的原则，经友好协商，就甲方同意授权乙方作为本协议指定行政区域内的代理商事宜达成一致意见，并共同遵守履行。

收费与结算 特许销售区域：特许销售产品名称：

一、商品定价：乙方提供产品市场报价。如果乙方提供的零售价格不符合本地区市场情况，应当根据甲方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。

二、利润分成：甲方按产品销售总额xx（或利润）收取一定的分成作为利润回报。

三、结算方式：活动结束后的一零日内，甲方将商品扣除利润分成后的余额划入乙方账户。

四、双方权利及义务：

一、甲方权利：

（一）享有乙方货源紧俏时优先供货的权利。

（二）享有所代理产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。

二、甲方义务：

（一）全权维护乙方及乙方产品知识产权的合法权益.

（二）不得在本协议代理的区域外销售产品，不得更换甲方包装、商标或用其他厂商的产品换上乙方的商标或包装进行出售。

（三）按乙方规定的市场指导零售价格制定代理区域内的零售价格。

如何写公司管理合同范本 第七篇

(一)总则

(二)资本

(三)贷款和租赁

(四)资本转让

(五)董事会

(六)经理部门

(七)主要业务活动

(八)技术转让

(九)产品销售

(一零)零部件、元器件、配套外部设备的采购

(一一)技术培训

(一二)工厂筹建工作

(一三)外汇管理及平衡

(一四)利润

(一五)财务和审计

(一六)税收优惠

(一七)保险

(一八)职工雇佣、解雇及辞职

(一九)职工工资标准和奖惩

(二零)双方的责任

(二一)审批及注册

(二二)合营期限

(二三)不可抗力

(二四)保密

(二五)争端

(二六)文本和通知

(二七)合同的生效

(二八)附则

附件：技术转让及商标许可证合同。

第一章总则

合同双方

本合同以_____(以下简称甲方)为一方，以_____(以下简称乙方)为另一方，根据《合资法》的规定由双方代表在^v^_____市签订本合同

法定代表和地址

法定代表：

乙方：_____

姓名：_____

职称：_____

国籍：_____

地址：_____

甲方：_____

姓名：_____

职称：_____

国籍：_____

地址：_____

公司的名称和地址

投资双方同意合营企业的名称定为：

中文名称：_____

英文名称：_____

(以下合资公司简称为“公司”)

地址：_____

公司组织形式

公司的组织形式为有限责任公司，投资双方所负经济责任以各自认缴注册资本为限，各方按投资比例分享利润，分担风险及亏损。

公司为^v^法人，是^v^的独立企业，一切活动必须遵守^v^有关法律、法令、条例和规定，并受中国法律保护和管辖。

公司将不从事致使_____方违反_____国法律或有关出口许可证规定的行为。

经营的范围和目的

公司开创阶段主要在_____生产面向_____市场的计算机产品，并进行有关销售，服务活动，以及开展一些其他合理的有关业务，这些业务包括开发当地市场需要的应用软件。公司可以在_____或^v^的其他地区设立分支机构。公司生产的第一个产品是_____方_____计算机，公司将采用_____方在_____工厂目前所用的最先进，高质量的自动化生产技术和测试设备，保证所有产品在质量、工艺和可靠性方面达到_____世界标准。公司在经营_____型微型计算机中取得了生产、销售，服务和支持的经验后，进一步生产_____系列等其他_____方的产品(有关这些产品的技术转让另行议订)，同时公司可根据中国和国际市场的需要，开发新产品。

投资双方根据市场需要及公司生产能力，共同拟定_____年《生产纲领》作为公司开业头_____年的目标。以后生产计划按市场需要以及公司的生产能力进行安排。

第二章资本

资本及投资比例

公司注册资本为_____美元，贷款可达_____美元，投资总额为_____美元，双方承担责任限于注册资本、投资比为：_____方_____%，_____方_____%，今后投资额有变化时，双方投资比例始终保持不变。

投资各方注册资本的构成

_____方现汇_____元。

技术出资作价相当于：_____元，合作_____元。

_____方：现汇_____元

投资双方的注册资本出资，必须在合资公司注册登记后，经双方认定后日期一次或分期汇入合资公司开立的帐户内。

出资证明书

公司不发行股票，合资双方付出资额后，应由中国注册的会计师验证，出具验资报告后由公司据以发给出资证明书。

第三章贷款和租赁

公司在需要时可以向中国银行或_____银行申请贷款。_____方将协助申请取得中国银行贷款，贷款金额可达_____元。

公司所需要的部分生产设备将由_____方协助公司向国际有关银行租赁。

公司的生产场地，生产厂房和办公、生活用房将由_____方协助向中国国内有关单位租赁。

第四章资本转让

资本转让

双方资本非经过他方同意，不得转让，除_____方转让于_____外。合营一方如需要转让其出资额时，在同样价格条件下，合营他方有优先购买权，等于当时资产负债表上转让方面份额的资本净值。

进行上述资本转让应经审批机构批准，一经批准由受让方以_____元立即转给转让方。

资本变更注册

合营期内注册资本如增加或转让时，均应在一个月内报政府批准后向工商行政管理局办理变更登记。

第五章董事会

董事会的组成

自本合同批准之日起，应在一个月内组成董事会，董事会人数为_____人，其中甲方_____人，乙方_____人，董事会包括一名董事长，由甲方委派，一名副董事长由乙方委派。

董事会职权

董事会是公司最高权力机构，决定合营企业的一切重大问题，有关董事会事项根据公司章程有关规定办理。

第六章经理部门

正、副总经理

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，副总经理若干人，均由董事会任命。

副总经理协助总经理工作，开业后总经理先由_____方人员担任，副总经理由_____方人员担任。

在公司初期阶段，_____方将为公司提供各部门管理人员，这些人员将由总经理任命。公司将努力从开业之日起，开发和培养_____的管理人员和经理人员，以承担公司的各级职责。

总经理和副总经理不得兼任其他经济组织的正、副总经理。

不得参与其他经济组织对本企业的商业竞争。

任务及职权

有关正、副经理任务和职权等均遵守公司《章程》中有关条款规定。

正、副总经理的更换

正、副总经理如有某种原因需要更换时，须由双方提出新的人选名单交董事会任命。

公司根据开展业务活动需要，可以设定经理若干人，在正、副总经理领导下进工作。

第七章主要业务活动

业务活动内容

公司将有计划地按市场需要组织生产、初始阶段直接向_____方的供应商购买装配件、零部件和元器件，在公司进行装配和测试。公司将尽最大的可能，在中国市场向那些能够达到公司质量、数量、价格和交货要求的装配件、零部件和元器件等的供应单位购买。

_____方确保公司生产的第一批产品就必须在质量、工艺和可靠性方面达到_____世界标准。公司在开业头_____年，执行经董事会决定的《生产纲领》，并将根据实际情况，本着公司商业成功的原则经董事会批准、修改生产纲领和扩大经营其他产品。

公司经营范围还将包括条中提出有关业务活动。

进出口业务

公司按照^v^的《合资法》规定有权直接进口与公司产品有关的元器件、零件、原材料和设备并出口公司的各项产品。

第八章技术转让

初期的技术转让包括附件一所列明的技术内容。

方的服务：在开始的_____个月里，_____方向公司提供的管理、技术、采购和符合逻辑的支持服务的费用均包括在技术转让费里。 ___个月后，公司将每年向_____方支付以上全部的费用_____元。_____元的服务包括以下内容：

(一)一名全日制总经理的工资;

(二)一名全日制工程师的工资;

(三)一名全日制管理人员的工资;

(四)进出口许可证服务;

(五)质量保证服务(_____个人月);

(六)产品的全部工程改变和更新;

(七)所有现行操作系统的更新和培训;

(八)全部现行实用软件更新和培训;

附加技术;

双方在条款、条件和价格方面取得一致意见后，公司可以从_____方得到需要的附加技术。

第三方技术

公司可以从第三方面获得技术，特别是软件。_____方将协助公司获得必要的许可证，但是公司必须支付所要求的提成费。

假如公司生产的产品达到_____方的设计、质量和可靠性的标准，公司可以使用_____的商标和标志，公司不可以在损坏_____名誉的情况下，使用_____的名称或商标，_____的商标用于公司产品内销时公司不支付使用费、产品外销时，商标使用费另行议定。

第九章产品销售

中国国内销售

公司产品的国内销售及保修和维修服务业务，将由公司委托中国有关机构进行。初期_____年阶段_____方将负责安排在中国市场的销售。

中国国外销售

公司产品向中国境外销售，需经_____方同意，_____方应在第_____年后负责公司产品的外销。外销的产品额不低于公司年总产值的_____%。外销产品的价格可按照_____方的母公司与子公司之间内部结算价格，或也可以其他更好的价格销售。

销售价格

公司外销产品价格将视国际市场情况以取得有竞争性的优势为原则，由公司确定。内销价格视中国国内市场情况以取得国内竞争性的优势为原则，由公司确定。

第十章零部件、元器件、配套外部设备的采购

采购原则

公司生产所需的零部件、元器件、配套外部设备，应尽可能在中国购买，对于在合营期间中国暂时不能供应的部份，_____方应以符合规定的质量要求和优惠价格予以供应。公司也可按照_____方标准在国际市场上直接采购。

提高国内元器件自给能力

_____方将尽其所能，通过公司协助_____的元器件、配套外设工厂引进有关的制造技术和基本设备，使_____能生产具有世界先进水平的元器件和零部件来供应公司。

第十一章技术培训

方应派遣技术、管理人员指导和帮助公司技术和业务的发展并培训公司的人员。包括公司派遣高级工程技术人员去_____参与有关产品的开发工作以利于公司今后技术的发展。在产品进行商业生产达到_____国标标准后，在必要时_____方仍将继续接受公司的技术、经济和管理人员到_____方培训。公司应向_____方支付有关费用，具体条款参见本合同附件一。

第十二章工厂筹建工作

现存设施的技术改造方案

投资双方初步商定将向_____厂租赁_____市原_____厂和_____厂的厂房作为合资公司使用的房屋。_____方将根据_____方制订的房屋技术改造方案，改建房屋。房屋改建所支出的费用将列入公司的开销中。

第十三章外汇管理及平衡

外汇平衡

双方认为公司的外汇收支应争取保持须差，为此公司可逐步开展下列业务，以取得公司的外汇平衡。

(一)公司开业后的第_____年返销一定数量的产品;

(二)建立中国国内的支持工业，减少元器件、零部件、外部设备的进口量;

(三)成立软件开发中心，出口软件;

(四)设立维修服务部，为在中国的外国单位维修服务;

(五)开展技术服务以赚取外汇;

(六)为在中国的外国用户提供应用软件服务。

为了增加公司的外汇收入，经_____政府批准公司将按照规定手续采取下列方法。

(一)在中国国内以外汇形式出售公司产品;

(二)同_____方出口批量手工艺品，其他小礼品，以及办公室用品;

(三)在中国境内处理工作，支付的款目一律用_____币支付。这些付款包括工资、税收、关税、租费及诸如此类的费用。

公司外汇收支管理均应按照《合资法》及《^v^外汇管理暂行条例》等规定办理。

第十四章利润

利润分配

公司所获得的年利润总额按^v^《中外合资经营企业所得税法》规定缴纳所得税后，应扣除一定比例的储备资金，企业发展资金，职工奖励及福利基金。

有关三项基金的具体提取办法由董事会决定。

扣除上述三项金额后的净利润由董事会根据投资双方资本的比例进行分配。

利润支付

公司对_____方分得的利润，应由公司自有外汇支付，按照^v^有关税法规定和扣除税款后，由公司按时汇入_____方指定的开户银行。_____方表示公司开业的头_____年里，不汇出分配的利润，_____年后_____方将汇出累积利润的_____%，以后每年按本合同第条之规定分配利润。

第十五章财务和审计

会计制度

公司内部会计制度及固定资产的折旧率等都按^v^(中外合资经营企业所得税法)的规定执行。

公司可以附加记录以沟通_____国应用的一般会计制度，公司将向投资双方提供月报，月报以中英文书就。采用人民币为单位，折成美元作为附注。公司的一切报表均用中英文书写。

记帐货币

公司记帐单位用人民币，人民币和美元的兑现率按^v^国家外汇管理局规定办理。

公司帐目任何时候都向合营双方和各自的国内审计师公开年度决算报告聘请在中国注册的独立会计师审核。公司应负责向董事会提交营业报告和年度决算报告(包括整年度内经审查损益表和资金平衡表)，并附有独立会计师的审查报告。年报用中英文书就。

开户银行

公司应在中国银行分别开立外汇帐户和人民币帐号，并接受中国国家外汇管理总局_____分局对外汇收支的检查。

财政年度

公司的会计年度采用的日历年制，即从每年一月一日起至同年十二月三十一日止。同时考虑到乙方会计年度的惯例，公司将向乙方提交一份以会计年度每年七月一日至次年六月三十日止的财政报告。

第十六章税收优惠

税收的减免

公司可以向^v^申请从获利年度开始享受_____年所得税的完全免税，以及_____至第_____年的_____%的减税，公司对利用任何利润在中国境内的再次投资享受减免税优惠。

公司按合同和可行性报告规定的内容作为投资，而进口的各种物资、设备、交通工具和办公用品均按有关规定享受免税待遇，所有进口零部件的关税将按照中国当时制订的进口关税标准办理。公司进口物资中用于出口产品部分，可由公司向海关申请，退回海关税收。

第十七章保险

投资保险和付款

公司的各项保险在^v^投资，若有中国保险公司不能进行保险的项目，可以到外国保险公司投保。

第十八章职工雇佣、解雇及辞职

公司可以同工人达成全日、临时、非全日工的雇用合同，这些合同可以规定长达_____天的试用期，在试用期间，任何工人可以被解雇而无需提出任何理由。雇用合同通常为_____年期限，双方同意可以续约，对于一些享受_____方或公司提供培训的技术和管理人员，雇用合同期限一般都会超过_____年。劳工合同由公司和个人签订。签订后报_____年劳动局备案。

_____方也可向合资公司推荐雇员。

根据中外合资企业的劳动管理法规和劳工合同，可以解雇部分职工，被解雇的中国籍职工由_____市劳动局或_____方另行调配，_____方推荐的受雇人员由_____方负责调配。

公司职工可按公司劳工合同规定要求辞职。

第十九章职工工资标准和奖惩

一般职工劳动费用

公司一般职工的劳动费用按中外合资经营企业劳动管理实施办法之规定由董事会决定，公司允许各管理职能部分直接向每个雇员发放奖金，鼓励贡献较大的雇员。

高级职员工资

(一)公司的高级职员正副总经理，正副总工程师，正副总会计师由董事会直接任命。工资待遇由董事会决定。

(二)公司职工工资，由合资公司支付，必须使用非人民币货币的有关职工其剩余的人民币，可以向国家外汇管理局_____市分局申请，以当日牌价折成美元从公司外汇帐户中汇出。

职工福利及奖惩

公司职工的所有福利，奖励和处分按照上述劳动管理法规在劳动合同予以规定。

第二十章双方的责任

方的责任

_____方同意在公司合同有效期间和合同延续期间承担下列义务：

(一)向公司提供足够的工具、设备、零部件、资源。

(二)确保公司得到技术转让合同中所述的技术和信息，帮助公司建立生产过程，确保公司能够有效地生产符合_____方标准的高质量产品。

(三)_____年后与_____方和公司一起制定创造外汇的计划，解决公司外汇的平衡。

(四)以可能的最优惠利率向国外银行贷款。

(五)建立精确的会计系统，向公司提供管理，财务和市场方面的建议和帮助。

(六)帮助公司开辟^v^国土以外的产品，服务或软件出口的市场。

(七)帮助为公司业务而去_____国的雇员安排旅行或住宿。

方的责任

_____方同意在合同有效期间及合同延续期间承担下列义务：

(一)确保为公司设施提供水、电和燃料及现代化的电话和用户电报服务。

(二)确保公司内有适当数量的各级合格雇员，不随意调换受过公司培训的雇员，使公司的利润受到损害。

(三)以最有利可行的利息率，帮助公司向中国银行申请贷款。

(四)安排准备厂房和公司所需的各部门办公室，负责公司租赁厂房和设施的改造。

(五)协助公司获得^v^或地方当局所要求的任何批准许可证，以开展公司的业务和扩展业务。

(六)帮助在中国境内为公司工作的_____方的雇员办理多次签证，并安排适宜的住宿。

(七)_____方的雇员在中国为公司工作时，由于在为公司工作中出现的行动或_____而被扣留时，_____方将保证在法律允许下帮助其取得有资格的法律顾问。

(八)解决前_____年的生产所需外汇。

第二十一章审批及注册

本合同及附件，公司章程以及其他有关文件，经投资双方签字后，按照^v^中外合资经营法及其实施条例之规定程序向政府申请批准。本合同及其他协议自批准之日起生效。

投资人接到上述批准后，应向^v^工商行政管理局办理公司注册登记、领取营业执照，营业执照颁发之日起合营公司即宣告成立。

第二十二章合营期限

合营期限

投资双方同意合资经营_____期限为_____年，自取得营业执照之日起计算。如果任何一方没有在期限结束前的_____天前提出终止，还可以自动延长_____年合营期。

出现下列情况之一时可提前终止合同，解散公司。

(一)公司发生严重亏损弥补不可能时，任何一方可提出终止。

(二)当一方不履行合同规定的义务，对方有权提出终止。

(三)遭受不可抗拒的重大事故。致使企业无法继续经营时。

(四)如双方同意终止符合双方最大利益时。

提前终止时，要经董事会召开特别会议作出决议报送政府批准。

合同期满或提前终止时，一切结业程序按《合资法》以及公司章程的有关条款执行。

第二十三章不可抗力

双方在改造本合同义务时，如果出现双方无法控制的原因造成阻碍和延缓，那么一旦这些因素排除后，双方必须尽可能快地恢复履行义务。

第二十四章保密

在本合同有效期内公司的业务经营，技术资料销售及财务情报，不得泄漏给投资双方以外的局外人(用在向投资双方上级组织呈交的报告中所需资料则除外)，除非是早已公开的情报，此外，根据合同和合同附件，在本合同有效期内_____方所提供的技术和技术知识也要保密，未经_____方同意，不得泄露给其他方，除非这些技术资料_____方已经向大众公开。为了完成合资合同规定目标，有些技术知识和技术资料需要提供给原材料供应商和用户。为了保障安全，减少干扰，公司的设备未经董事长或总经理批准不得让人参观。

第二十五章争端

由于对合同的解释或合同的执行发生争端时，应尽可能通过友好协商解决，如协商不成，将由_____一名中立仲裁员仲裁。

仲裁费用由败诉方负担。

第二十六章文本和通知

本合同用中、英两种文字书就，两种文字具有同等效力。

投资双方之间的通知，公司董事会的通知和文件以及公司总会计师的通知和报表等均应用航空挂号或电报或电传向法定地址发送，如若地址有更改，须用书面通知他方。

第二十七章合同的生效

生效日期

本合同与章程经投资双方全权代表在中、英文本上签字后，报请政府批准，自批准日期起生效。

今后合资合同其他重要协议书等文件若需要修改，应根据规定要报送政府批准。

第二十八章附则

本合同及其附件按照^v^《中外合资经营企业法》及其实施条例办理。

附件：

技术转让及商标许可证合同

本合同由_____方和_____(简称公司)于_____年_____月_____日共同签署。

鉴于_____方和_____公司_____从事设计、制造和世界上销售数据和字处理设备和系统。_____授权_____方签订本合同。

鉴于公司希望从_____方获得制造的专有技术及秘密资料，并以此作为_____方出资的一部分。

鉴于_____方在^v^注册或成为在申请注册的商标的拥有者，并已向_____转让。

鉴于_____方A同意让公司的全部产品在^v^境内使用及经_____方批准的出口商品使用已注册或已在申请注册的商标。

为此，基于本合同内双方的承诺和协议，_____方和公司订立以下条款，并具有法律上的约束力。

一.定义

定义为本合同之目的，下列术语具有下述明确的含义。

“技术”是指_____的专利，专有技术，版权，以及与设计规范，制造、使用和销售_____型具有_____文字处理能力的微电脑，包括软件，测试诊断程序、技术图纸和零配件草图印刷线路板工艺，元器件技术规范和附件A所述的类似的有关特性和秘密专有技术有关的秘密的和专有的资料。还包括_____生产_____型策电脑的方法和程序。

“地区”是指^v^_____。

“商标”是指英文和中文的“_____”字以及明显的商号标志和任何其他文字形式。用来表示_____和其子公司的产品。

二.技术

技术转让

乙方授予公司“技术”在“地区”内有权使用此项技术，以及销售严格按照“技术”制造的产品，此项技术转让并包括自本合同日起三个月期间，由_____所提供的_____型号技术补充和改进，以后的补充和改进，则从管理服务费内提供。

使用、保密

此项技术只转让给公司使用，除非事先得到_____方的书面批准，公司不能够转让或透露给其他任何人和机构、公司同意对转让的技术保密。

公司并同意尽最大努力使其董事及职员、子公司和用户同意对可能提供给他们的所有技术保密。

在此合同实施后，公司应尽快对技术进行注册并采取其他任何必要的措施以防止技术被“地区”内其他人非法使用。

根据上述第节中的权利，公司同意接受该项技术，作为对公司的出资，价值_____元并在公司组织记录中书明该项技术系_____方对公司的出资。

三.商标许可

方在此同意公司在合同的有效期内，在该地区所有产品均使用批准的商标，但产品应是按_____方日后陆续提供的标准、技术规范及指示所制造的产品。

公司保证严格按照_____方陆续提供的标准，技术规范及指示制造产品。若公司不切实遵守这一规定，_____方就有权立即终止本许可合同，并采取必要措施取消公司的该“地区”使用本商标的权利。

公司允许_____方或其授权代表在适当的时间在公司的所有地检查成品及制造产品的方法。

公司同意根据_____方不时的指示使用商标。公司不得以乙方认为可能损害_____方或_____的形象或声誉的方式使用商标。

双方互相理解并同意_____方保留其自己使用任何商标的权利，并允许“地区”内其他用户使用这些商标。

公司未经_____方事先书面同意，不得出口使用该商标的商品。

由于本合同所授予的权力，公司同意支付_____方使用提成费，该费用为：

(一)在“地区”内销售的产品--不付费;

(二)在“地区”外销售的产品--支付_____%的国际与公司转让价格提成费，按日历季度计算

在商标许可有效期为_____年，但若公司解散或公司未能切实遵守许可规定的义务，乙方可随时按规定的公司地址邮寄书面通知，取消本商标许可。一旦本商标许可终止，公司应立即停止使用本商标。除本合同规定外，公司无权占有或使用商标。当双方发生争执时，在争执未解决之前，乙方可暂停公司的商标使用权。

四.总则

本合同有效期内，未经双方就更改内容的书面签字不得修改或更改。

本合同由双方授权代表签字。

如何写公司管理合同范本 第八篇

甲方：xx（公司）

乙方：xx（技术调研项目管理委员会）

丙方：xx项目工作组

项目名称：《xx》

项目编号：

完成时间：二零xx年x月x日至二零xx年x月x日

丙、甲、乙三方就完成该技术调研项目一事达成本协议。

一、甲方履行下列职责

一、做好项目组成员之间的组织协调工作。

二、负责项目管理及评审工作，如组织项目申报、预评审、整理申报项目材料、项目的日常管理。在项目研究（制作）中期，检查项目进展情况。

二、乙方履行下列职责

一、按“xx项目申请书”内容对项目进行，把握项目方向和进度，发挥辅助作用；

二、审核项目的变更、延期与中止申请；

三、核实项目开支；

四、项目完成时，审阅提交的研究报告和结题报告。

三、丙方履行下列职责

一、对项目的调研过程中，以节约、环保的原则，认真履行本调研项目小组的职责，并按“项目申请书”中预定的时间节点，做好调研工作；

二、根据项目进展情况和调研需求，申请调研款项；

三、保存项目档案材料。按《调研项目申请书》中的技术路线和预期目标要求，取得预期成果，并提交成果（技术、产品等）；

四、在项目研究中期向甲方书面报告项目进展情况；

五、完成项目后，写出书面总结，提交项目成果（技术、产品等）及结题报告；

六、项目经费只能用于购买与项目相关的图书资料、调研、印刷相关材料、试验材料、论文、专利、材料证明、实验、检测设备等费用的开支，必须专款专用；

七、凭项目支出的有关发票填写报销单时，须经丙方签字、乙方审核，由乙方送甲方报销。

四、共同条款

一、签约三方一致同意本协议中各项条款所列内容，并信守本协议规定的权利及义务。在执行过程中，若遇特殊情况，一方要求变更协议内容，须与另外二方协商并征得同意。否则不得变更协议内容。经三方协商同意后变更的协议与本协议具有同等的效力，并按变更后的协议执行。

二、协议书签订后，甲方按项目经费的每年二五%的拨至乙方经费卡，甲方可凭项目支出的有关发票，经乙方核实签字、甲方审核签字后，交甲方报销。确因研究的需要上述经费不够，甲方可填写调研项目追加经费申请表，经审查情况属实，将给与适当的追加经费。

三、项目未能按预计进度进行，中期检查或验收不合格、且属于丙方主观过错的，甲方有权停止继续拨款。

四、项目研究所形成的知识产权归属权按照国家有关规定执行。

五、本协议一式三份，经甲、乙、丙签字后生效，甲、乙、丙方各执一份，复印件无效。

六、本协议的解释权归xx有限公司。

甲方签字：

二零xx年x月x日

乙方签字：

二零xx年x月x日

丙方签字：

二零xx年x月x日

如何写公司管理合同范本 第九篇

范例一

s股份有限公司与y股份有限公司合并合同(新设合并)

甲方：s股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人：王xx，职务：总经理。

乙方：y股份有限公司，地址;xx市xx街x号，法定代表人：陈xx，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

一.合并后，新设公司名称为：x股份有限公司，地址：xx市xx街x号。

二. s股份有限公司：资产总值一五零零零万元，负债总值一零o零零万元，资产净值 五零零零万元，y股份有限公司资产总值一八零零零万元，负债总值八零零零万元，资产净值一零零零零万元，两公司合并后资产净值为一五零零零万元。

三.新设公司注册资金总额为一五零零零万元，计划向社会发行股票五零零零万股计五零零零万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为 二零o零零万元。其中

原s公司持股五零零o万元，占资本总额二五%;

原y公司持股一零零零零万元，占资本总额的五零%;

新股东持股五零零零万元，占资本总额的二五%;

四.原s公司发行的股票一零零零万股，旧股票调换x公司股票按一:五调换;原y公司发行股票五零零零万股，旧股票调换 x公司股票按一:二调换;新发行的五o零零万股x公司股票向社会个人公开发行。

五.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是一九九二年一二月三零日前。

公司和y公司合并时间为一九九三年二月一日。

七.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：s股份有限公司

法定代表人：王xx

乙方：y股份有限公司

法定代表人：陈xx

一九九二年一零月二零日

附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由xx会计事务所提供。

范例二

w股份有限公司与z股份有限公司合并合同(吸收合并)

甲方：w股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人：林xx，职务：总经理。

乙方：z股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人:卢xx,职务:总经理。

上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议：

一.双方公司合并后，公司名称为：w股份有限公司，地址：xx市xx街x号。

二.原w股份有限公司：资产总值一零零零零万元，负债总值七零零零万元，资产净值三零零零万元;z股份有限公司：资产总值五零零零万元，负债总值四零零零万元，资产净值一零零零万元;现w股份有限公司资产净值为四零零零万元。

三.现w公司注册资金总额为四零零零万元，计划向社会发行股票一零零零万股计一零零零万元。发行股票后现w公司的资本构成为：

公司注册资本总额为五零零零万元。其中：原w公司持股三零零零万元，占资本总额六零%;

原w公司持股一零零零万元，占资本总额的二零%;

原z公司持股一零零零万元，占资本总额的二零%;

新股东持股一零零零万元，占资本总额的二零%;

四.原w公司发行的股票一零零零万股，旧股票调换新股票按一:三调换;原z公司发行股票xx万股，旧股票调换新股票按二:一调换;新发行的一零零零万股w公司股票向社会个人公开发行。

五.合并各方召开股东大会批准本合同的时间应当是一九九二年一零月三零日前。

六.w公司和z公司合并时间为一九九二年一二月一日。

七.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题。z公司应及时办理财产、帐册和文书移交，为双方合并顺利进行铺平道路。

甲方：w股份有限公司

法定代表人：林xx

乙方：z股份有限公司

法定代表人：卢xx

一九九二年九月五日

附：双方公司资产负债情况表，由xx会计事务所验证。

如何写公司管理合同范本 第一零篇

一、基本原则

一、为了加强合同管理，切实保证合同的全面履行，维护企业的合法权益，根据^v^《合同法》、《建筑法》及相关法律、法规，结合企业实际情况，制订本办法。

二、严格执行公司合同签订程序和工作要求。

三、严格履行合同条款，维护企业形象。如发生争议，要积极寻求解决办法，做到不卑不亢、坚持原则、有理有节。确实得不到解决，要及时向公司汇报。

二、工程施工合同

一、工程施工合同在工程中标后工程施工合同由公司总经理、工程部正负经理、项目负责人负责与建设方洽谈，并签署建设工程施工合同。

二、合同的主要条款商定后，由公司项目负责人负责起草文本，交由公司总理、工程部经理审核，保证合同的公平公证性。

三、施工合同在双方签字并盖章后，交公司工程部一份进行备案。

三、内部合同的签订

一、在总工程施工合同签订后，公司工程部经理、经营部经理与项目负责人进行洽谈：公司管理费总额、如何交纳；公司管理人员的配合、公司的配合；工程施工质量要求、施工安全要求、进度要求。

二、所有事项都洽谈完成后，项目负责人与公司签订施工承包合同内部协议，本协议一式叁份，公司两份存档。

三、工程部副经理监管项目负责人与各劳务公司（或分包队）签订的劳务合同，对于劳务合同中不合理条款可建议修改，确保维护双方的正当权益。

四、由公司与项目签订的材料担保及供应合同，应根据工程进度严格履行，及时提供材料供应情况（由公司派驻工程管理人员负责汇报），协同财务部门及时结账。

四、所有工程合同、协议必须及时存档备案统一编号专人保管；并做好保密工作。

对于工程中查阅合同及协议内容时必须经工程部副经理同意，查询完毕后及时归档；原则上不得带出公司。

如何写公司管理合同范本 第一一篇

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲方是一从事研发_________为主的高新技术企业，并获得政府认可的合法手续，资信完备，时机成熟，平台稳固。该工艺技术为职能部门，实属既有社会效益，又有经济效益。甲乙双方在平等、自愿的原则下，经过充分友好协商，就双方合作共同在_____________市、区县经营___________，开发该地区_______市场一事，取得了一致意见，特签定本协议。

一、甲方经过长时间的研究开发出_______系列产品，对此，乙方表示完全认同，无任何异议。

二、乙方自愿参与甲方研发的_______设备系列产品的生产、经营并作为甲方下属的分支机构，甲方对此表示同意。

三、甲乙双方议定，__________________分布在该辖区进入市场的初级阶段，由于对市场运作缺乏经验，由甲方协助完成。

四、双方为了共同珍惜保护好该项知识产权和品牌形象，外阜设分支，乙方向甲方交纳风险抵押金人民币_____万元整;_____区县设分支，乙方向甲方交纳风险抵押人民币______万元整。待协议期满后顺延_____个月，通过媒体声明，确认对该品牌没有造成不良影响及损失，风险抵押金退还乙方。

五、为了把市场做得更具完美，依据乙方在当地注册名称在辖区内的区县设分支，从事该项高新技术工作，本着“有钱大家赚，有利大家享，风险大家担，保证合作伙伴的利益”的原则，与下属另立合作协议。

六、_______设备系列产品是甲方研发的利国利民的高科技产品，因此，双方议定合作经营期内，乙方应接受甲方的监督管理，共同经营好污水处理设备系列产品，合作期限_______年。

七、乙方的奖励提成

一.在正常报价的基础上成交，奖励对方按总价______%(税前)提成。

二.在正常报价的基础上上浮部分成交，上浮部分归乙方所有。

三.正常报价_____%奖励提成中下浮部分，计算到乙方。

八、兑现方式项目合同签署后款到位，即付提供信息方应得报酬的_____%，第二批款到位后，将提供信息方_____%的余款付清。

九、合作经营期满，如双方均表示愿意继续合作经营_______设备系列产品，本合同可再延续_____年。如其中一方不同意合作，本合同到期，双方合同终止，终止后，双方应按规定进行财务结算。

十、双方在合作经营合同期间，如遇未尽事宜，经友好协商取得一致意见后，可签订补充协议，协议具有同等的法律效力。

十一、在履行本协议时，如发生分歧，双方尽量协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法解决。

十二、本协议一式_______份，由双方签订盖章后生效，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方：______________________乙方：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

如何写公司管理合同范本 第一二篇

出租方： (身份证号： )(以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

为了明确甲、乙双方在土地租赁过程中的权利、义务，根据《^v^合同法》及相关法律规定，本着平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，签订本合同。

一、甲方将位于 土地的使用权出租给乙方使用。该块田共计 亩。

二、租期

租赁期限为 年，自 年 月 日 至 年 月 日止，年租金 元亩。

三、甲方的义务

甲方承诺对本合同第一条所指土地有合法的使用权并有权出租给乙方使用。如有违约，甲方应将所收的全部租金退还，并赔偿乙方因对该块土地的投资而产生的一切经济损失。

四、乙方的义务

乙方承租本土地，具有本土地经营权、使用权。

五、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。

六、租赁期限界满后，乙方有优先的承租权，且租金优惠同等位置地块。如乙方不再续约或双方协商一致解除合同后 日内，乙方应向甲方办理交接手续。

七、经甲乙双方商定，租金的交纳方式；由乙方每年的 月 日，支付给甲方。

八、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因城市规划建设，致使双方解除合同，由此给乙方造成的经济损失由有关部门按照有关规定进行补偿外，甲方还应退还未到期部分的租金。

九、争议解决方式

如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向土地所在地人民法院提起诉讼。(或如双方发生争议，应协商解决,协商不成的，任何一方均可向——仲裁委员会申请仲裁。)

十、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

十一、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签字(签章)： 乙方签字(签章)：

如何写公司管理合同范本 第一三篇

原告周x杰诉被告北京xx公交客运有限公司(以下简称xx客运公司)挂靠经营合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由法官于xx担任审判长，法官刘x毓、李x玺参加的合议庭，公开开庭进行了审理。原告周x杰、被告xx客运公司的委托代理人张x、谭x农到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告周x杰诉称：我与被告系挂靠经营关系，我出资挂靠承包了客运汽车一辆，车号为京gan一七七，按照挂靠承包合同我向被告缴纳了三零 零零零元风险保证金。因北京市房山区客运企业重组改制，被告不再有客运经营资质和经营权限，我与被告签订的合同虽未到期，但法定终止，被告拒绝退还其应退还我的三零 零零零元风险保证金。在承包期间，按照承包合同的约定，我每月向被告缴纳管理费一八零零元，一八零零元管理费中含四一八元养路费，二零零八年一月份，按照国家规定免收养路费，被告也应每月无条件的减收管理费四一八元，但被告并未将所收的养路费返还给我。在承包期内，被告承诺在二零零八年春节期间，每天给补助费一零零元，合计七零零元，但被告并未履行承诺。故诉至法院，请求判令被告退还风险保证金三零 零零零元、返还养路费四一八零元、给付春节补助费七零零元，并承担本案诉讼费用。

被告xx客运公司辩称：我公司已于二零零八年一一月二五日改制;二零零八年一一月二零日，xx客运公司与北京房山国有资产经营有限责任公司、北京市房山区交通局将有关周x杰的各项费用以发放改制补偿款的方式结清，其中包括了三万元的保证金和四一八零元养路费;在二零零八年一零月一七日周x杰与我公司签订的《补偿协议》中，其承诺补偿协议签字后，不以任何理由起诉我公司，因此，其起诉有悖《补偿协议》;周x杰未参加二零零八年春节期间的客运，故不应得到七零零元春节补助费。故请求驳回原告的诉讼请求。

经审理查明：二零零七年九月五日，原、被告签订车辆承包经营协议书，约定原告承包经营被告小公共汽车三七路(京gan一七七)，运营前原告向被告交纳车辆安全保证金二万元、运营服务保证金一万元，车辆安全保证金、运营服务保证金的使用和返还按协议执行，每月二五日前原告必须向被告交纳月管理费一八零零元，费用包括代扣税费，管理费逾期被告按日收取一%滞纳金，超过一零日未交管理费的，公司按规定将车辆收回;协议自二零零七年九月五日起至车辆报废止;如遇有政府文件以及政策性变化，原、被告双方以国家政策为准终止协议。此外，协议对双方的权利、义务亦作了其他约定。当日，双方亦签订了郊区道路客运车辆安全保证金协议，协议约定，车辆安全保证金是指为避免或减少重大安全事故，保障公司的财产安全和经济利益，由双方平等协商，郊区道路客运车辆驾驶员按照与企业的约定交存一定数额的资金，在协议期间内，车辆安全保证金专项用于郊区道路客运车辆发生毁损、丢失、安全事故时，保险理赔金额以外原告应承担的赔偿费用;协议自二零零七年九月五日至车辆报废日止，原告向被告交纳车辆安全保证金二零 零零零元，原告应当在与被告签订劳动合同、劳动承包定额协议并签订车辆安全保证金协议后，向被告交存车辆安全保证金，劳动合同期满或提前解除劳动合同的，原告可以向被告提取车辆安全保证金余额;郊区道路客运企业应当在劳动合同终止后三零日内退还驾驶员车辆安全保证金;当发生车辆毁损、交通安全事故造成的损失，保险不能全部赔付的情形，或发生营运车辆丢失，保险不能全部赔付的情形，原告不能赔付的，被告可以提取车辆安全保证金，此外，协议对其他事项亦作了约定。当日，双方亦签订了郊区道路客运运营收入(服务)保证金协议，协议约定协议自二零零七年九月五日至车辆报废日止，原告向被告交存运营收入(服务)保证金一零 零零零元;该协议对双方的其他权利义务亦作了约定。此后，双方便按照协议的约定开始履行。而早在二零零四年一月五日，被告已收取了原告线路保证金三零 零零零元。二零零八年，房山区开始实施票价改革，对客车经营者实行票价补贴，一九座的车辆享受每月补贴为一一 零零零元,二二座以上的车辆每月享有补贴一三 八零零元，最终的发放工作由各客运企业具体执行，由被告定期向实际经营者名下的帐户打入相应的票价补贴款项，同时，实际经营者根据相关政策享有的燃油补贴亦由被告打入该帐户。根据政策，原告应享有每月一一 零零零元的补贴。二零零八年一零月一七日，原告与被告签订补偿协议，协议约定，原告经营客运的车辆挂靠在被告名下，依据北京市人民政府的具体通知内容，北京市房山区客运企业改制的具体方案，原告终止车辆运营，为此被告对原告作出一定的补偿，按照改制补偿的具体实施方案，被告支付给原告的补偿费为一二七 元，此补偿款包括车辆、人员，具体为车辆价值补贴、基础补偿、支持改制奖励补偿，人员包括经营者、司售人员，原告承诺本补偿协议签字后不以任何理由起诉、投诉政府，也不起诉、投诉被告，如原告违反此规定愿接受相应的法律制裁，愿承担相应的法律后果。基础补偿款按照二二座的补六万元，一九座的补万元的标准，此次改制对经营者造成的损失包括车辆的拆修、保养、人员工资及预期利益等。二零零八年一一月二零日，周x杰领取了京gan一七七客车(一九座) 一二七 元的补偿款(含车辆价值补偿五七 元、一次性补偿四五 零零零元、支持改制奖二五 零零零元)，并在分别加盖了被告、北京房山国有资产经营有限责任公司及北京市房山区交通局公章的客运重组改制补偿款发放单上签名。

另查明，二零零八年初，在发放票价补贴的过程中，由于发放补贴滞后，发生了经营者罢车停止营运、集中上访的情况。为了不影响群众的出行，经房山区政府相关部门及交通局出面协调，罢车停运上访的情况方才平息。到二零零八年二月七日前，为了防止类似情况再次发生，房山区交通局采取措施，规定对春节期间(共七天)上路经营的客运车辆，每日发放补贴一零零元，由区交通局根据各客运企业车辆数按每车七零零元的标准发放到各客运企业，至于车辆是否上路及上路车辆的补贴发放则由各客运企业具体负责。原告因被告拒绝返还保证金、养路费及发放补助费，诉至本院，请求判决被告归还上述费用，并承担本案诉讼费用。

再查明，二零零七年九月，北京市交通委发布《调整北京市公路养路费免征范围的通知》，其中，明确在北京市行政区域内行使并带有固定线路号牌的公共电、汽车属于免征公路养路费的范围内。原告的车辆属于免征公路养路费的范围。此外，原告所经营的京gan一七七车辆的座位为一九个，在免征公路养路费的通知发布之前，每月应交纳的养路费为四一八元。

上述事实，有原被告的陈述、车辆承包经营协议书一份、保证金协议书两份、收据一份、管理费收据八张、重组改制补偿实施方案一份、补偿协议书一份、补偿款发放单一份、工作笔录一份、房山区人民政府及房山区交通局的文件、北京市人民政府办公厅转发市交通委调整本市公路养路费免征范围文件的通知等证据，以上证据经庭审质证及本庭审查核实，可以作为认定事实的依据。

本院认为: 原告与被告xx客运公司之间签订的车辆承包经营协议书、郊区道路客运运营收入服务保证金协议书、郊区道路客运车辆安全保证金协议书均为双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律规定，应为有效。但因政府文件规定客运企业重组改制，双方无法再继续履行合同，根据双方所签订的补充协议，原告终止车辆运营，双方之间的车辆承包经营协议书已实际解除。因郊区道路客运运营收入服务保证金协议、郊区道路客运车辆安全保证金协议系与车辆经营相关的协议，双方之间的承包经营协议已实际解除，该两份保证金协议亦应解除。故被告应将所收取原告的三万元保证金退还原告。因原告系车辆养路费的实际承担者，其向被告交纳的管理费涵括了养路费，根据相关政府部门的政策，原告所经营的车辆属于免缴养路费的范围，在免缴养路费政策出台后，原告承包的车辆不需要再缴纳养路费，管理费中该部分自然应当扣减，这是合同管理费数额构成的应有之意。经营者在二零零八年春节期间是否上路，对于作为车辆实际经营者的原告自身而言，在时过境迁之后，无从就此提供证据，而被告作为房山区交通局二零零八年春节期间客运车辆经营者上路经营可享受每天一零零元补贴规定的具体监督和执行者，其在通知下属的经营者该政策内容时，并未明确经营者以何种方式、持何凭证证明自己的车辆在春节期间上路经营，对导致现今状况不明的现状存在过错，应由其承担举证不能的不利后果。被告主张向原告所支付的补偿款里已包含了应返给原告的保证金和养路费的答辩意见，与本院查明的事实不符，本院亦不予采信。依照《^v^合同法》第九十三条、第九十七条之规定，判决如下：

一、被告北京xx公交客运有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告周x杰风险保证金三万元。

二、被告北京xx公交客运有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告周x杰养路费四千一百八十元。

三、被告北京xx公交客运有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告周x杰二○○八年春节补助费七百元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《^v^民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如何写公司管理合同范本 第一四篇

甲方（全称）：____________________

乙方（全称）：____________________

依照《^v^合同法》《^v^装饰法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商同意就本室内装修施工事项达成一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

______小区______号楼______单元______楼______户

承包范围：室内装修工程包括室内木工装修及刷漆工程

室内木装修：进门口（散装口线、自包边、套装或不做）、阳台大口（散装口线、自包边、套装或不做）、窗口（散装口线、自包边、套装或不做）、飘窗（散装口线、自包边、套装或不做）、室内门（散装口线、自包边、套装或不做），厨房吊顶（pvc板、铝天花）、大卫生间（pvc板、铝天花）、小卫生间（pvc板、铝天花），包管子（pvc板、铝天花），包空调机、电视墙、客厅边池吊顶用木龙骨石膏板，室内顶角线（石膏线、石膏板条），角柜，电视柜。

圆角大柜______个；书柜______个；阳台柜______个；鞋柜______个；隔断______个；电脑桌______个。

刷漆工程：石膏填缝剂填平，粘牛皮纸，用腻子打底两遍，砂纸磨平一遍，推漆两遍，包调色。本工程不包括柜子的推拉门、隔断的推拉门、阳台的推拉门、灯、照明灯及开关插座与安装工作，甲方如要求工程范围以外的工作需另外支付相应的工作费用。

二、付款方式

一、工程开工，工程材料进入施工现场甲方付总工程款的五零%现金。

二、工程完成一半时，甲方付剩余工程款的九零%。

三、剩余的工程款在本工程竣工验收合格后当下一次付清。开工日期为工程材料进场日期，竣工日期为推漆完工日期。

三、工程质量及验收标准

本工程依照施工图纸，设计，室内装饰工程及验收规范标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行施工验收。

一、负责办理与本工程有关的职能部门的一切手续及发生的相关的经济费用。

二、水、电、材料的相关费用由甲方承担。

三、负责处理四邻的关系和发生的一切费用。

四、如甲方未按约定的付款方式准时付款，造成工程未按时完成，则工期顺延。

五、负责有不可抗力自然灾害造成的一切经济损失。

五、乙方义务

一、按照图纸及《现行的室内装饰施工方法》进行施工。

二、因施工技术导致的质量不合格，需要返工造成的经济损失和一切费用由乙方自行负责。

三、本工程经双方签字之后，即日生效。工程竣工验收后，竣工结算款全部支付完毕后合同终止。

六、争议或纠纷处理

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

二、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

七、附件

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，起法律效力。

如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方（代表）（签字）：____________

乙方（代表）（签字）：____________

______年______月______日

如何写公司管理合同范本 第一五篇

一)总则

二)经营目的和业务范围

三)出资

四)合资各方的责任和义务

五)董事及董事会

六)经营管理机构

七)劳动管理

八)税务、财务、会计、审计

九)利润分配

一零)合资期限、解散及清算

一一)违约责任和争议的解决

一二)合同的文字、生效及其他

合资经营××合同

××××、××××(以下简称甲方)和××、××、××(以下简称乙方)，根据《^v^中外合资经营企业法》(以下简称《合资企业法》)及中国的其它有关法规，按照平等互利的原则，经过友好协商，同意在中国共同出资建立合资企业，特签订如下合同。

第一章总则

第一条本合同双方如下：

甲方：

××××(以下简称甲一方)

法定地址：××××

法定代表：×××

××××(以下简称甲二方)

法定地址：××××

法定代表：×××

乙方：

××××(以下简称乙一方)

法定地址：××××

法定代表：×××

××××(以下简称乙二方)

法定地址：××××

法定代表：××××

××××(以下简称乙三方)

法定地址：××××

法定代表：×××

第二条甲一方、甲二方对于本合同规定的甲方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务;乙一方、乙二方、乙三方对于本合同规定的乙方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务。

第三条合资企业的名称为××××，英文名称为××××(以下称“合资公司”)。

法定地址：××

第四条合资公司为中国的法人，遵守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。

第五条合资公司为有限责任公司。合资各方对合资公司的责任以各自认缴的出资额为限。按照各自在注册资本中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。

第六条根据董事会的决定，合资公司经政府有关部门批准后，可以在中国国内、外设立分支机构。

第二章经营目的和业务范围

第七条合资公司的经营目的是：用科学的经营管理方法，为国内、外用户提供租赁服务，协助国内企业的技术改造和设备更新，支持国内用户的出口创汇和机器、设备的出口租赁，促进中国和××以及其他国家、地区之间的经济交流和技术合作。

第八条合资公司的业务范围如下：

一.根据^v^国内、外用户的需要，经营国内、外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具以及各种仪器仪表、电子计算机等以及先进技术的租赁、转租赁、租借和对租赁资产的销售处理。

二.直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的技术租赁物。

三.租赁业务的关于、担保和咨询。

第三章出资

第九条

一.合资公司的投资总额和注册资本均为××元。甲、乙双方的出资比例各为×%，出资金额各为××元。

二.合资各方出资比例和以现金支付的金额如下：

甲一方：×%××元，其中××元以与其等值的人民币支付。

甲二方：×%××元，其中××元以与其等值的人民币支付。

乙一方：×%××元

乙二方：×%××元

乙三方：×%××元

三.在合资公司领到营业执照后××个工作日内，合资各方应将上述各自认缴的出资额全部汇入合资公司在中国银行的帐户。

四.以人民币出资时，人民币与美元的换算率，应以缴付日当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价为准。

五.在合资期间，合资公司不能减少注册资本。

六.合资各方缴付出资额后，应由在中国注册的会计师验证并出具验资报告，由合资公司据以发给出资证明书。

七.合资期间内，合资的任何一方，不得将合资公司发给的出资证明书转让、抵押，或作为第三者对合资公司拥有债权的目的物。

第十条

一.合资公司注册资本的增加、转让或以其他方式时处置，应由董事会会议通过，报原审批机关批准，然后到原登记管理机构办理变更登记手续。

二.合资各方的任何一方，如将出资额的全部或一部分进行转让时，其他的合资方有优先购买权。合资方的任何一方向第三者转让出资额的条件，不得优惠于向其他合资方转让时的条件，本款中的合资各方为甲一方、甲二方、乙一方、乙二方、乙三方。

三.在甲、乙双方的出资比例保持相等的条件下，甲、乙各方的出资额可以在各自部相互转让。

第四章合资各方的责任和义务

第十一条合资各方发挥各自具有的特点和长处，为支持合资公司的建立和业务开展，承担下述责任和义务：

一.甲方的责任

(一)负责为建立合资公司向^v^有关部门办理报批，领取批准证书和营业执照等有关手续。

(二)协助租借办公用房和购买办公用品。

(三)关于和推荐租赁用户和项目。

(四)提供国内金融和租赁市场信息。

(五)协助合资公司在中国国内成立分支机构。

(六)向合资公司推荐优秀的经营管理人员及其他人员。

(七)协助为合资公司中的外籍人员办理入境签证、长期居留证、旅行证等手续。

(八)协助筹措外汇及人民币资金。

二.乙方的责任

如何写公司管理合同范本 第一六篇

合同编号：______________

甲方：______________________

乙方：______________________

签订地点：__________________

签订方式：__________________

签订时间：____年____月____日

鉴于甲方正在就__________项目进行(股权/债权)融资，经双方友好协商，达成如下合作协议：

第一条 合作事项：由乙方根据甲方项目特点从乙方投资商情报资料库中精选出适量的特定投资商资料给甲方，甲方在乙方指导下，进行融资操作和实施，融资成功后，甲方支付相应融资费用。

第二条 甲方需提供或明确如下具体资料或事项

一.正规的商业计划书，没有商业计划书或商业计划书严重不合格的客户，我们不提供此项服务；请参见我们商业计划书页委托协议范本中委托方需提供资料要点：委托协议。

二.甲方已经与哪些客户进行了融资洽谈，以避免我们提供资料的重复，同时我们也从中了解甲方在融资过程中存在的问题，利于今后指导改进。

三.甲方应及时与乙方沟通项目融资合作进展情况，以便及时调整融资策略，提高成功性。

四.及时提供其它乙方认为非常重要的相关资料。

第三条 乙方义务

一.根据乙方所提供项目的具体情况，从乙方投资商情报资料库中精选出__________家特定投资商情报资料交给甲方；

二.乙方应对甲方的融资提供适当的指导，包括融资策略、谈判策略等的沟通；

三.乙方应对甲方与投资方的合作协议进行指导。

四.出于时间考虑，原则上，乙方不到甲方现场进行工作指导，若确需到现场，在双方商定后再特别对待。

第四条 费用支付

一.在双方签定融资合作协议和保密协议后__________日内，甲方支付__________元前期融资服务费定金和提供项目相关资料，乙方应在接到项目相关资料后__________小时内将选定的特定投资商情报资料发送给甲方。若甲方所提供项目资料不符合乙方要求，乙方有权拒绝或推迟后续服务，同时，乙方将在__________日内将甲方所支付款项退还给甲方，直到甲方完善资料。从长远利益角度考虑，我们必须维护自身形象。

二.在甲方第一笔融资资金到位之日起__________日内，甲方应向乙方指定帐户支付__________元融资服务费(不含前期融资服务费定金)。

第五条 委托期限自_______年________月________日至____年____月____日止。

第六条 违约责任：若乙方收了费用后，无故不履行相关义务，则甲方有权要求乙方按已经支付金额的双倍返还违约金。若甲方不按本合同约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之五支付罚金。

第七条 合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可申请__________市仲裁委员会仲裁，或直接向__________市东城区人民法院起诉。

第八条 本合同一式两份，由双方签字生效，若距离较远，也可传真签字，但需附上签字人的身份证或法人的营业热照传真件。

第九条 本协议自双方签字盖章程之日起生效。

甲方(章)：__________________

住所：________________________

法定代表人 (签字)：_________

电话：________________________

开户银行：____________________

账号：________________________

邮政编码：____________________

签字时间：_____年_____月____日

乙方：________________________

居民身份证号：________________

电话：________________________

开户银行：____________________

户名：________________________

账号：________________________

邮政编码：____________________

签字时间：______年____月____日

如何写公司管理合同范本 第一七篇

甲方：乙方：

身份证号：_____________身份证号：_____________

依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装修装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

一.工程地址：_________________________

二、工程装饰装修面积：______平方米。

三.工程户型：________

四.乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

五.工程期限__日，(以实际工作日计算)：

工程开工日期：___年___月___日。

工程竣工日期：___年___月___日。

第二条工程价款

一.工程价款：(大写)____________元，小写：______

二、付款方式：首付六零%_____，工程过半支付三五%_____，竣工移交支付五%_____。

第三条材料供应

一、由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备

运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

二、由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，

双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担；

三、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担；

第四条甲方的权利和义务

一、开工前____天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的物品应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；

二、提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；

三、负责协调施工队与邻里之间的关系；

四、禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；

五、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

六、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物业管理所需的相关材料；

七、未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，甲方不得变动建筑主体和承重结构；

八、甲方无权要求乙方移动或改造燃气管线；

九、房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式时间堆放，并按有关规定清运；

一零、甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查；

一一、甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；

一二、未经批准，甲方不得随意在承重墙上穿洞，拆除连接阳台门窗的墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗；不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇；不得任意刨凿顶板，不经穿管直接埋设电线或者改线；

一三、未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。

一四、因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿；如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

第五条乙方的权利和义务

一、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

二、安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全；

三、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；

四、家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；

五、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理；

六、乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿责任；

七、乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。

八、乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；

九、乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；

一零、乙方不得损害居民和其他经营者权益；

第六条工程变更

一、为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；

二、合同签订后，甲方工程减项超过总工程款五%以上时，须向乙方支付减项总额八%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；

三、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目一零零%的工程款后方予以施工。

第七条工期延误

一、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

(一)工程量变化和设计变更；

(二)不可抗力；

(三)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；

(四)甲方同意工期顺延的其他情况。

二、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

三、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

四、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第八条工程验收和保修

一.双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

(一)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；

(二)油漆、面层涂料施工前验收；

(三)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；

二、保修

工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，工程保修期为一年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

第九条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

如何写公司管理合同范本 第一八篇

甲方：

乙方（雇请人）：

甲方因生产（工作）需要，雇请乙方。经双方自愿协商同意，订立本合同。

一、合同期

自 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用期二个月，试用期间工资为XXX元（其中生活费，房租，水电费每月XX元）。

二、生产（工作）任务

乙方同意服从甲方的生产（工作）需要：在 岗位，承担 生产（工作）任务。

三、劳动纪律

甲方应根据上级部门的有关规定制定各项管理规章制度，乙方应自觉遵守国家的法律，法规和本单位制定的各项规章制度，服从管理，积极做好工作。

甲方有权对乙方履行职责和执行制度的情况检查、督促、考核和奖惩。

四、劳动时间与劳动报酬

一、甲方实行八小时工作制度，因工作需要，有时要进休息换班，乙方应服从甲方的安排。

二、甲方执行本市中等工资标准规定，保证乙方的工资收入不低于本市当年规定的中等工资标准。

三、乙方工资按 元/月，试用期满根据乙方所从事的工作表现在位认证由甲方负责给予乙方加薪。

四、甲方每月十五日如期发放工资，（逾期未发工资的，从超过发薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工资额一%的标准赔偿给乙方）。

五、社会福利待遇

一、 退职费，凡在本单位连续鉴定用工合同，合同期满后，视工作年限发一次性退职费，满三年的发给人民币八零零元，满五年的发给人民币一五零零元，满八年的发给人民工币二零xx元，满十年的发给人民币三五零零元。

二、 探亲休假，凡在本单位连续工作时间达到两年以上者，分别可享受探亲假待遇，休假其间发给基本工资，路费自理。工作满两年可享受七天假期，满三年可享受十天假期，满四年以上者可享受十四天假期。

如何写公司管理合同范本 第一九篇

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

乙方是提供管理咨询服务的专业公司，拥有项目策划、市场营销、企业管理、财务税务等方面专业咨询资格的专家团队和专业优势。基于以上理由，甲方委托乙方为其所关于公司策划并编制《可行性研究报告》，并为甲方所关于公司的项目提供专业咨询服务。

根据《^v^合同法》及有关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经协商一致，订立以下条款：

一、声明条款

甲乙双方确认：乙方是甲方委托为其所关于公司做《可行性研究报告》的唯一提供全程专业服务的公司。

二、服务内容与主要事项

一、乙方按照甲乙双方商定的要求，高质量、按时完成《可行性研究报告》，并提交给甲方所关于企业本报告书和相关资料。

二、根据甲方要求，乙方提供项目报告书实施的咨询服务。

三、对超出本项目范围的其他项目的咨询，甲乙双方在友好协商的基础上另行协议。

三、服务期限

本协议自合同签字生效日起，自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、甲乙双方权利义务

一、甲方权利义务

(一)甲方在委托期内应保证及时提供乙方所必要的、真实的资料、信息资源;并就相关重要决策、计划调整等及时通知乙方。甲方应保证资料的真实性和合法性。

(二)甲方应按双方确认的计划执行，如确因市场原因，经双方协商后可作调整。

(三)甲方应敦促所关于的企业及时向乙方付款。

(四)甲方所关于公司对本项目报告书具有所由权，未经甲方同意，乙方不能随意将报告提供给第三方。

二、乙方责任义务

(一)乙方应保守甲方的商业机密(指甲方提供给乙方的真实的资料、信息资源)，如有泄露，给甲方造成了经济损失，甲方有权要求赔偿。

(二)乙方公司具有法定资格的注册咨询师，对本项目报告书具有署名权，甲方未经乙方同意，不得任意扩散或泄漏给与本项目无直接关联的第三方。

(三)乙方在做项目可研性报告过程中，如需要项目企业在某些方面做出调整，其费用由项目企业自行承担。

五、收费标准与付款方式

一、向乙方支付可研报告的编制、装订费为______万元人民币。

二、就本项目向乙方支付的咨询服务费为所得资助款项______%。

六、违约责任

一、违反本合同规定，由违约方承担违约责任，并赔偿对方由此造成的直接经济损失。

二、甲方超过合同规定的期限付款时，应偿付逾期的违约金，其违约金额为每逾期一天，按合同价款的______%计算向乙方支付。

三、由乙方原因不按合同规定期限提交咨询报告时，乙方应向甲方支付违约金，其违约金额为每逾期一天，按合同价款的______%计算向甲方支付。

四、因乙方编制报告内容不全、有误，乙方负责修改;属甲方委托内容或提供的资料和数据有误的，乙方不负修改责任。

七、不可抗力

由于不可抗力因素导致直接影响比合同履行或者不能按照约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在事件发生二四小时内通知对方，并提供相关证明文件，否则对方不承担赔偿责任。

八、其它

一、甲乙双方各指定一名人员联系沟通，随时交流信息。双方代表在各自单位授权范围内签署履行本合同的相关文件。

二、本合同一式______份，经双方代表签字盖章后生效，双方各执______份。

三、本合作中双方可对协议进行调整更改，形成补充协议，补充协议具有同等法律效力。

四、双方未尽事宜，协商解决或签补充协议，若不能协商一致，双方同意将争议提交______仲裁委员会仲裁。

甲方(签章)：

代表人(签字)：

______年______月______日

乙方(签章)：

代表人(签字)：

______年______月______日

如何写公司管理合同范本 第二零篇

一.为了规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据《^v^劳动法》和有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

二.适用范围：在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工。

三.管理职责：公司劳动人事员工负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：

一.认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策;

二.依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续;

三.加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化。

四.劳动合同的订立：

一.劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。

二.知情权：在缔约过程中，员工可以了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况;公司在招用时，可以了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明。

三.合同条款：根据《劳动法》规定，本公司劳动合同具备以下必备条款：

(一)劳动合同期限;

(二)工作内容;

(三)劳动保护和劳动条件;

(四)劳动报酬;

(五)工作地点;

(六)劳动纪律;

(七)劳动合同终止的条件;

(八)违反劳动合同的责任。

(九)根据本公司的实际，协商约定服务期和保守商业秘密等其他条款。

四.合同期限：本公司劳动合同期限为一至三年，根据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。

五.试用期：本公司在劳动合同中约定试用期，一年期合同开始履行时前一个月为试用期，两年期合同开始履行时前两个月为试用期，三年期合同开始履行时前三个月为试用期。

六.服务期：公司对享受本公司提供特殊待遇的员工，如出资培训或提供出国考察、住房补贴等特殊待遇的，约定几至几年的服务期。员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约责任。

七.保守秘密：公司对必须保密的技术信息和经营信息，约定保密责任。对负有保守公司秘密的员工，要求解除劳动合同的，应提前六个月书面通知公司;或者在解除劳动合同后的一定期限内不得自营或为他人经营与本公司有竞争的业务。

八.违约金:违反服务期和保守商业秘密的员工，应当承担违约责任。公司将以违约金的方式追究违约责任。违反服务期约定的，违约金根据公司所提供特殊待遇的价值，按已工作期限的比例递减;违反保密约定的，违约金按事先约定金额承担，但约定违约金低于实际损失的，按实际损失赔偿。

五.劳动合同的履行：

一.生效履行：劳动合同自合同签订日起生效。

二.合同变更：公司和员工如认为有必要，经协商一致可以书面形式对原订劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。

三.合同中止：由于客观情况发生变化、由于法定或者约定的原因，公司和员工可在一定时间内相互不承担合同约定的权利和义务，若合同中止期间，合同期满的，合同终止。

四.合同解除

>>>下一页更多精彩“个人服务合同范文”

如何写公司管理合同范本 第二一篇

甲方：_____________

乙方：_____________

甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据^v^有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。

第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他务必遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，个性是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方应对第三人承担职责，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。

第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，能够续签《__________合作协议书》。

第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，务必向甲方申请。

第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、VIS形象设计及甲方带给的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。具有因甲方带给的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所带给的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功能的`乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或零售商。但推荐的分销商、零售商务必向甲方申请，签定协议、由甲方颁发证书后方可运营。

第七条在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施：

一.责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰用具、店面装修、宣传品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失。

二.向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。

三.依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿职责和法律职责。

(一)结清与甲方(甲方指定的供货商)的财务往来关系。

(二)不得再进行销售甲方的商品。

(三)务必承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。

第八条甲方的商标，属甲方所有的知识产权，受国家法律保护。所有相关产品的标识，均属甲方所有。未经甲方事先书面专项授权，乙方不得使用甲方的名称、商标、公司司标等涉及公司知识产权资料、标识进行工商注册、招商、广告等;不得使用甲方带给的标识用于本协议以外的任何交易。乙方不得擅自印刷有关商标、标识及促销广告发布;不得超越本协议所规定的权利范围，擅自制作总经销、总代理、代表处的证书、文件、名片、搁牌、铜牌等进行营业和运作;不得擅自改变统一的形象进行招牌、灯箱和有关标识物的制作和装潢。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议，乙方除应按规定承担违约职责外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。

第九条如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会_等状况而不能履行其业务，本协议的履行能够终止。如果发生不可抗力事件，援引不可抗力的当事人务必在一五天内或通讯障碍消除之日起_______天内以书面的方式，必要时以传真或电传的方式，立即通知另一方当事人该事件的发生。如果他在上述期限内未能这样做，他将不能继续从本条协议中获益。

本协议受^v^法律的管辖。

第十条如果产生有关本协议的存在、效力、履行、解释、终止的争议，双方应透过友好协商解决，如果争议发生之日起三个月内透过协商不能解决的，或者任何一方拒绝协商的，则任何一方均可诉请本协议签定地人民法院裁决。

第十一条协议签署地为南京市。本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。双方各备案一份，复印件无效。乙方兹承认签署本协议，并已阅读及明白本协议所列条款所包含的规定，并同意受其约束。

如果某个条文认为是不适用或无效的，能够在本协议的附加协议中予以更改和修正，该条文不适用或无效不应影响整个协议的效力。同时签署的本协议的附加协议中的更改和修正，与本协议有同等法律效力。

甲方：________________

公章：________________

委托人：_______________

签定日期：_____________

乙方：_______________

公章：________________

委托人：_______________

签定日期：____________

如何写公司管理合同范本 第二二篇

出租方：〈以下简称甲方〉

承租方：〈以下简称甲乙〉

为增进本乡镇经济发展，根据甲乙双方本着互惠互利的原则经平等协商甲方自愿将土地租给乙方用于建设特达成如下协议：

一、土地租用地点及面积

甲方将_____的土地_____亩租给乙方应用，租用土地面积_____亩，以农村二轮土地承包面积为准〈农户土地承包面积花名册土地应用证〉。

二、土地租用年限

土地租用期为年即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期满后如国家土地承包政策不变，乙方享有持续承租权，每年租用土地面积的租金不变、年限不限。

三、土地租用价金及付款方法

乙方按每年每亩租金为__________共计_____年分年付清，甲方的农业税及其它费用一律由甲方自行承租。

四、甲乙双方的权利任务

乙方在正常施工和正常生产经营中若有涌现干扰乙方施工和生产经营的情况，由甲方负责赔偿给乙方造成的丧失。

五、在合同期内

如国家建设征用该地除土地补偿费和人员安置费由甲方享受外，青苗费及其由乙方建设在土地上的建筑物附属设施和附着物拆迁补偿等费用全部由乙方享受。

乙方征用该土地修路应用年满后该地不复耕。

六、其它约定事项

甲乙双方应共同遵守本协议，如有违约由违约方赔偿守约方所有丧失并支付租金总额三零%的违约金。七、合同份数及生效日期

本协议一式份，甲乙双方各份，存壹份。具有同等法律效率由双方签字之日起生效：

出租方：承租方：

村村民委员会

签订日期：二零xx年x月x日

如何写公司管理合同范本 第二三篇

甲方：__________________

乙方：__________________

为了合作顺利完成______项目，经甲乙双方友好协商签订协议如下：

一、双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务

为乙方提供办学资质，成立______金陵翻译院培训中心中学生部，限中学生培训项目;为乙方提供______资质，成立______，代理______所能开展的一切业务;协助乙方组织师资以及教学场地安排;提供乙方报名培训发票;甲方______同时作为乙方的报名点，乙方承担费用______万/年;在协议期间内，甲方不得与______其他机构进行以上项目的合作;

二、乙方的权利与义务

以甲方的名义进行项目宣传，负责市场的策划、宣传、拓展以及培训工作;承担合作项目运作过程中的所有费用;在合同期内乙方不得和相关的外部培训机构进行单独合作;甲方提供给乙方的发票必须由甲方指定的人员负责管理，同时承担相应的报名咨询及收费等工作。

二、利益分配与支付方式

甲方代表甲乙双方收取咨询费，咨询费到达甲方帐户后，乙方向甲方开具收据支取合作项目收入的______%(已含各种税金)。甲方向咨询方提供 发票。

三、本协议自签订之日起生效。

四、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

如何写公司管理合同范本 第二四篇

第一条约因

_______有限公司，遵照_____法律注册的_________公司(简称______)，地址_____________为甲方与__________有限公司，遵照________法律注册的___________公司(简称_______)，地址_________________为乙方。

甲方和乙方(简称双方)同意根据《^v^中外合资经营企业法》和《^v^中外合资经营企业法实施条例》及其他有关法律的规定，双方共同成立一家合作经营企业(简称合营公司)。

合营公司的宗旨系引进专利，按专利提供技术诀窍进行合作生产。甲方提供生产厂房及所需设备，乙方提供专利技术。双方按本合同附件列明的项目投入。

合营公司由甲方独自经营管理，乙方承包使用技术的全过程，保证其产品达到合同规定的要求。乙方提供的专利技术按本合同第五条款规定，以提成费的办法作为补偿。

第二条定义

本合同及附件中所引用的技术名词分别阐述，其意义兹明确如下：

.“产品”系指合同附件所列的产品。

.“专利”系指经登记获有专利权的和经登记获有实用型专利权*的及本合同附件所列明的须经申请的专利技术。

.“技术”系指为满足生产、使用、保养及销售该产品所需的技术，并为乙方目前所持有的或将来能获得的并有权向第三者公开的技术数据、配方、生产程序、图纸、说明书、手册目录及信息等。

.“商标”系指合同附件所列明的商标为准。

.“技术协助”--按合同规定，乙方每年派出三(三)名生产和发展该产品的技术专家至合营公司生产部门指导生产，逗留期限由合营公司与乙方商定。该专家的薪俸及往返差旅费由乙方承担，在中国逗留期间的住宿、膳食及生活津贴由合营公司负担。

应合营公司的要求，乙方按双方商定的适当时间内派三(三)名技术专家至合营公司就有关生产、生产过程及销售产品等方面提供更有效的技术协助。合营公司应支付专家从受雇地至合营公司的差旅费及在中国期间的住宿、膳食及生活津贴等费用。

.“技术信息互换”--在合同期限内，乙方将已改进的技术通知合营公司。合营公司在使用技术中作改进时，应通知乙方。经改进的技术，其所有权属改进的一方并受本合同载明的保密条款所约束。

.乙方保证：按双方议定时间提供的技术信息应是准确的、完整的和清晰的并且由乙方提供的实用技术是最先进的;合营公司按乙方的要求，在正确的应用其技术的状况下，合营公司的产品应达到国际的先进水平。

第三条专利和商标的使用

.按合同的规定生产、使用和销售该产品外，不经乙方同意，合营公司不得使用其专利、商标和技术。

.事先未得到书面同意，合营公司不得对所生产的产品进行修改。合营公司生产的产品与乙方生产的产品质量应相同。乙方有权采取任何必要的措施确保合营公司的产品达到规定的质量水平。

.在合同期限内乙方向合营公司提供的使用技术系在中国境内生产及销售其产品，并按合同条款的规定亦向乙方提供在国际市场中销售的产品。

.合营公司应乙方的请求，在可能的情况下，于适当的时候在____以乙方的名义申请、登记、注册其提供的技术，使乙方获得其技术专利及专利权。

.合营公司按照双方的议定，在销售产品上须标志商标时，并标明该产品是按乙方的许可证制造。

.合营公司出售的全部产品所使用的名称和标志均载明于附件。经乙方同意后合营公司可使用其他名称和商标在中国市场销售。

第四条第三方伪造及侵犯

合营公司若发现有任何伪造的产品、或侵犯专利、或商标时，应立即通知乙方。虽然，仅乙方独家持有对其伪造产品或失常的使用产品、侵犯专利或商标时采取追究或多次诉讼或采取其他行动的权利，但乙方对合营公司就上述有关情况提出的各种建议，应给予适当的考虑。为此，乙方可用合营公司的名义作原告人或双方联合作原告人，合营公司对此不应无理由的予以拒绝，但须先取得合营公司的专题书面批准。

第五条提成费

.在合同期限内合营公司须向乙方为合营公司提供的技术及协助给予补偿费。

.根据合同及附件的生效日起一百八十(一八零)天内合营公司应支付售出该产品的总净售额__%的提成费。其提成费应根据该产品的净售价计算。

.按合同附件规定的提成费应从得到该项技术之日起执行__年，以后，每年递减__%。

.合营公司应保持完整、正确的记绿，便于确定向乙方支付的款额，乙方可派会计师代表乙方审查其记录，自____年__月__日起，于合同期限内每年每季度后六十(六零)天内向乙方提供季度的销售报告。销售报告应列明上一个季度内出售产品数量的净售价并附上应支付的款额数字。销售报告应由合营公司主管财务者签署。

.合营公司根据合同及乙方书面指定的银行将所得款额以美元按时汇至乙方。

第六条技术培训

.按合营公司的合同，乙方应向公司提供技术培训，为提高公司雇员的技术水平。

.乙方同意向合营公司选拔的雇员按下述技术范围提供培训：_____产品的制造、发展、销售和使用;______加工生产及有关工厂实习;培训其他有关的技术待合营公司与乙方协商而定。

.乙方不提供与制造、销售或维修保养该产品无直接关系的任何事宜的培训，亦不提供乙方对第三方承担有保密义务项目的培训。

.培训人数和内容、地点、期限及其他有关培训事宜由合营公司与乙方商定。

.合营公司若需要求乙方派遣指导人员、技术专家及有关管理人员至中国对中方人员进行培训，合营公司应支付聘请人员从受雇地至合营公司的全部差旅费及在中国期间的住宿、膳食及生活津贴费用。

.按本合同规定，合营公司属下的雇员凡参加并完成由乙方提供的培训计划者，自培训完结后一年内，不得向合营公司提出辞职。

第七条优先条款

.合营期间合营公司所需要的材料、设备、配件等在价格、供货时间和质量同等的条件下，必须优先购买和使用^v^制造的产品。

.合营期间合营公司所需的各项服务，在费用、时间和服务质量同等的条件下，必须优先同^v^有关单位签订承包和技术服务合同。

.在费用、时间和质量方面同等的条件下，合营公司必须优先购买和采用由甲、乙任何一方直接签订承包合同的一方所提供的货物和服务。

第八条保密

合营公司承认并同意在合同期内由乙方提供的技术系属秘密。合营公司及其全体雇员和工作人员应按合同列明的目的而使用其技术。在未得到乙方事先书面同意，不得向任何第三者公开或透露此技术。自签署合同至终止合同，该项技术的保密期限为__年。

第九条合营期限

.合营公司的合作经营期限是以合营公司取得营业执照签发之日起计算，为期__年。

.当合作经营期限届满前六(六)个月，除双方同意终止外，合营公司的合作经营期限可按《^v^中外合资经营企业登记管理办法》规定继续作为期二(二)年的延长，但必须经过有关部门的批准并办理变更登记手续。

.在未得到乙方事先专题书面的同意，合营公司或甲方应保证将全部技术和其他权利退还给乙方，且在将来任何时候无权继续使用与本合同有关的专利、商标或技术。

第十条仲裁

.甲、乙双方对本合同发生的任何争执应首先通过各方主管部门以互相信赖的精神予以解决。若于三十(三零)天内双方主管部门不能解决时，双方可推荐第三方予以调解。

.若于三十(三零)天内调解不能解决时，甲方与乙方同意将争执提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会，按仲裁程序暂行规定予以仲裁。

.若对本合同的有效性、解释或强制执行等发生争执时，仲裁员应根据合同条款及国际商业惯例予以有效的解决。

.在发生争执，并将争执提交仲裁过程中，除所争执并提交仲裁的争执者外，双方都应按本合同的规定，继续执行各自的权利和履行各自的义务。

.仲裁的裁决是终局性的，对双方都有约束力，仲裁费由败诉方负担或由仲裁机构裁决。

第十一条不可抗力

.双方遇有无法控制的事件或情况应视为不可抗力事件，但不限于火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、叛乱、暴动、传染病及瘟疫。若遭受不可抗力事件的一方导致另一方不能履行合同规定的义务时，应将履行合同的时间延长，延长至与发生不可抗力事件所延误的时间相等。

.遭受不可抗力事件影响的一方应立即用电报或电传将发生不可抗力的事件通知另一方，并于十五(一五)天内用航空挂号信将政府或有关部门出具的发生不可抗力事件的证明书寄给另一方。若因不可抗力引起的延误时间超过六十(六零)天时、双方应通过友好协商进一步解决履行合同事宜。

第十二条合同文字和工作语言

.本合同及附件用中、英文书就，两种文字均具有同等法律效力。

.合营公司的重要文件，一律用中、英文书就，两种文字均具有同等法律效力。双方同意用英语和汉语为工作语言。

第十三条其他

.本合同书就的标题，仅为醒目参考用，不影响本合同的意义和解释。.合同的中、英文本各一(一)式四(四)份，每种文本双方各持二(二)份。

.甲、乙方及合营公司之间的通讯来往均以中、英文为准。

.按本合同规定任何一方发出的通知或通讯，应以书面文字为准并按对方的地址寄出后七(七)天，视为有效送达。

甲方：_______________乙方：___________

姓名：_______________姓名：___________

职务：_______________职务：___________

电传：_______________电传：___________

电挂：_______________电挂：___________

见证人：________________

姓名：________________

职务：________________

日期：________________

___________________________________

注：中外合作经营是一种灵活的经济合作方式，双方提供合作条件、权利和义务并共同约定。双方提供的合作条件作为投资，而收回投资的办法是以加速折旧、增加利润幅度或以产品分售及采用提成费等办法来实现。合作期满后财产不再作清算分配，具体处理办法依双方所签契约中明文规定实施。合作经营、分工经营、委托一方经营或委托第三方经营管理，取何种方式视契约中规定的条款付诸实施。

*实用型专利权系指在学术、技术、工艺等领域中具有创造性的发明并能解决实际问题，发明者提供图纸、模型及技术说明书等资料，经申请批准后可受到保护者，通称实用型(utilitymodel)专利。

如何写公司管理合同范本 第二五篇

出借方: ____

借款方: ________________

借款方为扩大生产经营，向出借方借款，经双方友好协商，特订立本合同，以昭信守。

第一条借款用途:本合同所借款项用于公司经营活动。

第二条借款金额:人民币____(￥_____)元整。

第三条借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为百分之六。

第四条 借款和还款期限:

一、借款时间共伍年，自____年四月一零日起，至____年四月九日止。出借方将于____年四月一零日之前，将该款项一次^v^到借款方财务部门。

二、还款时间与金额:

借款方还款时间为____年四月九日，本金和利息一并还清。

三、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算,如还款日期超过三零天应付当期还款金额一零%违约金 。

如何写公司管理合同范本 第二六篇

物业程序文件:合同(协议)管理程序

一.目的

规范和指引公司各部门、管理处对各种合同(协议)的订立、变更、解除及保管,资金/采购的制定、审批流程。

二.范围

适用于公司各部门、管理处。

三.定义

公司合同分为a、b、c两类:

a类合同:是指为明确辖区物业管理责权力关系,与开发商、业主/业主委员会达成的书面约定。如业主公约、物业管理服务合同

b类合同:是指为获取资源,与供方达成的业务书面约定及房产销售租赁业务的书面约定。如清洁服务合同、工程合同、物品采购合同、销售租赁合同。

c类合同:除a、b类以外的合同,包括公司、部门、管理处与内部班组签订的各种管理责任书、与政府相关部门,与职员签订的劳动用工合同等。

四.职责

部门/岗位工作职责

责任部门负责合同的草拟、初审及履行

品质管理部负责从品质保证进行审核

财务管理部负责对资金管理角度进行审核

办公室负责从法律风险角度、后勤资源保障角度、人力资源管理角度进行评审及公司合同的保管

总经理、财务负责人、分管负责人、管理处经理负责权限范围的合同审批

五.方法和过程控制

合同的订立

合同的订立应遵循事先签订的原则,所有合同须按此程序规定通过评审、签订生效后方可履行。

如何写公司管理合同范本 第二七篇

劳务合同

合同编号：

甲 方（用人单位）

单位名称：

经济类型：有限责任公司

注 册 号：

地 址：

鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事劳务工作，根据《^v^合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

第一条、 本协议期限为 月。本协议于 年月 日生效。

第二条、 乙方承担的劳务内容、要求为：

第三条、 乙方认为，根据己方目前的健康状况，能依据本协议第二条约定的劳务内

容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

第四条、 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲

方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。

第五条、 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：

劳务报酬；

劳务费用的支付方式：。

第六条、 工作纪律和规章制度

（一）乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。

（二）乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。

（三）有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金：

一．乙方严重违反用人单位的规章制度的；

二．乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

三．乙方被依法追究刑事责任的。

第七条、 乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第八条、 发生下列情形之一，本协议终止：

本协议期满的；

双方就解除本协议协商一致的；

乙方由于健康原因不能履行本协议义务的；

因乙方个人原因连续请假五天以上或累计请假达十天的；

第九条、 甲、乙双方若需解除或终止本协议，需提前一周通知另一方即可。

第十条、 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附

书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。

第十一条、 保密约定

乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担 赔偿。

第十二条、 双方约定的其他事项

（一）_乙方声明：签订本合同前，本人已经阅读了甲方发布的日常规章制度，并愿意遵守执行，若甲方此后发布的新规章制度，一经发布或公示，乙方将认真学习并认可执行。

（二） 双方确认，本合同项下的`地址，为甲乙双方书面文件的送达地址，如因一方提供的地址不准确、或地址变更后未及时告知对方致使文件无法送达的，则文件退回之日视为文件送达之日。

第十二条、附则

（一）劳务合同一式_两_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（二）本合同自双方签署之日起生效。

甲方：（签章） 乙 方：（签字）

代表/代理人：

日期：日 期：

如何写公司管理合同范本 第二八篇

一、劳动合同法第三七条规定：

劳动者提前三零日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

二、违法解除劳动合同这种行为一般都是用人单位作出的。

三、违法解除劳动合同一般表现为公司没有依照劳动合同法规定的条件、程序解除劳动合同。

四、劳动合同法实施条例第一九条规定：

有下列情形之一的，依照劳动合同法规定的条件、程序，用人单位可以与劳动者解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同：

（一）用人单位与劳动者协商一致的；

（二）劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；

（三）劳动者严重违反用人单位的规章制度的；

（四）劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

（五）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

（六）劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；

（七）劳动者被依法追究刑事责任的；

（八）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

（九）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（十）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

（十一）用人单位依照企业破产法规定进行重整的；

（十二）用人单位生产经营发生严重困难的；

（十三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

（十四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

五、劳动合同法第四八条规定：

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；

劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第八七条规定支付赔偿金。

六、劳动合同法第五零条规定：

用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在一五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

如何写公司管理合同范本 第二九篇

甲方：

乙方：---信息有限公司各现有股东：

甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，特订立本协议，以资遵照履行：

第一条：甲方以其所合法持有的电子商务平台技术作为无形资产入股上海---信息有限公司，双方同意：以协商作价的方式确定该技术价值人民币元，占公司注册资本的二五%.(或者：经评估，该技术价值人民币 元，占公司注册资本的二五%)

第三条：乙方各协议人承诺对甲方因本次技术入股而提供、披露的任何技术秘密及专有资讯承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或者使用，亦不会用于自营业务。

第四条：技术成果入股后，甲方取得股东地位，电子商务平台技术由上海---信息有限公司享有。

第五条：违约责任约定：

第六条：凡因履行本协议所发生的或者 与本协议有关的一切争议双方均应当通过友好协商解决;如协议不成，应在合同签订地人民法院诉讼解决。

第七条：本合同经协议各方签字盖章后生效，本合同正本一式 份，协议各方各执一份，报审批机关一份，每份具有同等效力。

甲方： 有限公司(公章)

乙方： 有限公司各现有股东(签章)：

合同签订地：

合同签订日期：

如何写公司管理合同范本 第三零篇

第一章 总则

第一条 本章程依据《^v^中外合作经营企业法》(以下简称《合作法》)、《^v^公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、行政法规规定制定。

第二条 本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规规定为准。

第三条 企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)。

第二章 公司名称和住所

第四条 公司名称为：广东________有限公司(以下简称公司)。

第五条 公司住所：__________市____________区____________路____________街______号______房。邮政编码：____________。

第三章 公司经营范围

第六条 公司经营范围：________________________.

第四章 公司投资总额、注册资本

第七条 公司投资总额为_______万港币，注册资本为_______万港币。

第五章 投资者姓名(或名称)、注册地

如何写公司管理合同范本 第三一篇

_____(以下简称甲方)、_____(以下简称乙方)、_____(以下简称丙方)合称中方和_____(以下简称丁方)，根据《^v^的中外合资经营企业法》(以下简称《合资法》，和《经济特区外资银行、中外合资银行管理条例》(以下简称《条例》)及其他有关法规，按照平等互利原则，通过友好协商，一致同意在^v^_____共同举办一家合资银行，为此，订立本合同书。

第一章总则

第一条订约四方

订约四方一致同意共同投资举办一家合资银行(以下简称银行)。

第二条银行名称及地址

银行名称：_____

中文：_____银行

英文：_____

银行地址：_____

第三条组织形式

银行为有限责任公司。订约四方对银行的责任以各自认缴的出资额为限。

第四条银行宗旨

银行经营商业银行及投资银行的业务并提供咨询服务，为利用侨资和外资开辟新的渠道，关于先进科学技术和先进管理经验，增进国际和国内信息交流，努力扩大国际经济和金融合作，为加速_____和经济特区的建设服务。

第五条适用法律

银行经批准成立，是^v^的法人。本合同的订立和履行应适用^v^法律。银行的一切活动必须遵守^v^法律、法令和有关条例规定。银行的业务活动和合法权益受^v^法律的保护。银行接受中国人民银行和国家外汇管理局等有关机构的管理和监督。

第二章资本

第六条资本构成

银行的注册资本为_____元。

银行第一期的实收资本为_____元。订约四方出资的份额为：

甲方占百分之_____，出资_____元，以现金投资。

乙方占百分之_____，出资_____元，以现金投资。

丙方占百分之_____，出资_____元，以现金投资。

丁方占百分之_____，出资_____。以下列方式提供投资：

(一)以现金_____元投资;

(二)丁方将其在附属机构的直接和间接的投资转给银行，作为对银行的投资。内容包括_____。

(三)_____和_____两公司的准备金(不包括坏帐准备金)与尚未分配的滚存利润。

以上(二)(三)两项合计共为_____元，应凭丁方聘请的在香港注册会计师验证的转入日期的资产负债表为依据，多还少补。

银行成立后，银行董事会应尽快派专门小组对_____和_____的原放款(银行成立时已有的放款)进行审查，对银行成立前该两公司的呆帐、坏帐和银行成立后一年内发生的该两公司原放款的呆帐、坏帐均由_____协助清理并负责偿还呆帐、坏帐引起的全部经济损失;对有坏帐风险的放款，专门小组在银行成立一年内提出意见，转由丁方负责处理。原方款凡经专门小组审查同意转期的，其经济责任由_____和_____自行负责。

订约四方同意将银行历年税后利润至少提取百分之_____，经董事会决定后拨作准备金(本合同第二十五条有进一步规定)，并经董事会决定可按订约四方上述出资比例，从该项准备金中提取，分期增加出资额至_____元。

第七条资本提供

订约四方需要银行成立后(银行的成立日期为银行营业执照的签发日期)三十天内交足出资额，以现金投资部分应全数存入银行。丁方提供的股票等，如因技术原因，在银行成立后三十天内未能办妥转入银行手续时，经董事长及副董事长联合决定，可以允许再延长三十天。任何一方所应出资的现金，如逾期未交或未交足，应按当天中国银行公布的短期放款利率支付未交部分的迟延利息。

第八条出资凭证

订约四方缴付出资额后，应由中国注册的会计师验证，出具验资报告后，由银行据以发给经董事长及副董事长签署的出资证明书。出资证明书刊载明下列事项：名称银行，银行成立的年、月、日，订约四方名称及其出资金额，出资的年、月、日以及发给出资证明书的年、月、日。当按照本合同第六条增加出资额后，银行将增发出资证明书。

第三章出资额转让及资本更改

第九条出资额转让

订约一方如向第三者出售、转让、抵押其部分或全部出资额须经订约其他三方同意，并经审批机构核准。订约一方转让其部分或全部出资额时，应先以书面通知其他三方说明承让人名称及转让条件，订约其他三方有优先购买权。且其转让条件应与向第三者转让的条件相同。如订约其他三方无意买入，出让的订约一方可按照上述通知书的转让条件，向指定第三者进行转让。违反上述规定的，其转让无效。

第十条注册资本更改

如注册资本需要变更时，应在指定时间内向审批机构申请批准，并向^v^工商行政管理部门办理变更登记手续。

第四章董事会

第十一条董事会组成

订约四方同意在银行成立时组成董事会，董事会由十人组成，中方五人，丁方五人，由中方和丁方各自委派。董事长由中方委派，副董事长两人由中方和丁方各委派一人。董事长、副董事长、董事任期三年，可以连任。

第十二条董事会权力

董事会是银行的最高权力机构，讨论决定银行的一切重大问题。其具体职权范围在银行章程中规定。

第十三条董事会议事规则

董事会会议应根据平等互利、友好协商及互相谅解的原则进行，对有关订约四方权益的下列重大问题，均应由出席董事会会议的董事投票表决，一致通过，方可作出决议。

一.银行章程的修改。

二.批准上一年度的年报、审核损益表及资产负债表。

三.超过董事会规定的任何信贷额。

四.超过董事会规定的任何购买或出售银行固定资产额。

五.银行政策、目标的修改。

六.其他人拟投资于银行，银行拟投资于其他人。

七.银行拟与其他人进行合并。

八.订约任何一方拟在银行增资或出售、转让、抵押其在银行部分或全部出资额。

九.年度业务计划的重大修改。

一零.从银行利润中按比例提取准备金、职工奖励和福利基金。

一一.银行每年分配给订约四方的红利。

一二.银行与工会间的劳工合约及职员总人数的制订。

一三.银行清算及合同终止。

副总经理以上高级职员的聘请和解聘等其他事项可由出席董事会会议的董事或其授权代理人以过半数通过作出决议。

第十四条董事会召开

董事会每年至少召开会议一次。在订约任何一方请求下，董事长可召开董事会特别会议。董事会会议在设于_____的总行召开，或在会议通过书内指定的其他地点召开。

第十五条常务董事会组成

董事会设常务董事会，由中方和丁方各委派两名董事组成，在董事会休会期间，除第十三条第一、七、八和一三项外可由常务董事会代行董事会职权。由董事长或其委托的一位常务董事召集常务董事会会议。常务董事会的决议不得与董事会决议相抵触。

第五章经营管理机构

第十六条银行行政管理体制

银行的行政管理，实行董事会领导下的总裁、总经理负责制。

第十七条总裁、执行副总裁

银行设总裁一人，执行副总裁一人，是银行的主要行政负责人。贯彻执行董事会和常务董事会的各项决议，负责协调、监督银行及其各分支和附属机构的业务活动，研究国际金融市场信息，开拓银行业务。总裁、执行副总裁由丁方和中方推荐，由董事会聘请和解聘。任期均为三年，可以连任。

第十八条总经理、副总经理

银行设总经理一人，副总经理若干人，协助总经理工作。总经理、副总经理由中方和丁方推荐，由董事会聘请和解聘。总经理、副总经理执行董事会会议的各项决议，负责向董事会和总裁、执行副总裁报告，并组织领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事项：

一.代表银行对外接洽业务。

二.谈判及签署文件。

三.委任及解雇非董事会委任的职员，并决定其报酬和福利。

四.起草银行业务条例报经董事会审查批准后贯彻执行。

五.起草年度业务计划及董事会要求的其他计划，将上述计划报经董事会审批后监督该计划的贯彻执行。

六.向董事会报告银行业务进度，提出银行行政管理及业务改进的建议。

七.向董事会报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。

八.提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。

九.运用董事会授予的其他职责和权力。

第六章业务

第十九条业务范围

银行经营下列业务：

一.本、外币放款和本、外币票据贴现;

二.本、外币投资业务;

三.外币和外币票据兑换;

四.股票、证券的买卖和发行;

五.资信调查和咨询服务;

六.信托、保管箱业务;

七.本、外币担保业务;

八.出口贸易结算和押汇;

九.国外和香港、澳门地区汇入汇款和外汇托收;

一零.侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的汇出汇款及进口贸易结算和押汇;

一一.办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款;

一二.侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支;

一三.其他经申请批准的业务。

第七章银行分支和附属机构

第二十条分支和附属机构的成立

银行根据业务发展的需要，经有关审批机构批准，可在国内外设立分支机构和附属机构。

银行同其分支机构和附属机构之间可以相互调剂使用资金。

第二十一条现有附属机构

现有_____和_____成为银行在_____的子公司，_____改名为_____。该两子公司分别在_____注册为有限责任公司，根据当地的法律分别成立董事会，由中方和丁方各自委派相等人数的董事组成;各设总经理一人，副总经理若干人，由丁方和中方推荐，由各董事会聘请和解聘。总经理、副总经理负责向董事会和银行的总裁、执行副总裁报告。

银行对上述两子公司是投资控股关系，该两子公司各自实行独立经济核算，其盈利扣除上交税收和提留准备金后，所余纯利应交给银行;如发生亏损，则分别由其在实收资本的有限责任范围内自行处理。

第八章技术训练

第二十二条技术训练

银行将调派_____和_____的经理级职员协助银行开展业务并为银行引进先进管理技术和培训职工。

银行行政及财务高级职员将安排在_____和_____的训练中心或派往其他地方进行训练。

上述人事训练的安排将由银行董事会视银行业务发展需要及_____和_____的条件而作出适当的决定。

第九章确立银行设施

第二十三条银行设施

为了顺利执行董事会制订的业务方针，逐步提高银行本身服务效率，为客户提供具有国际水平的银行及咨询服务，订约四方应协助银行安排需用的楼宇设备及提供其他的便利。

第十章利润

第二十四条利润分配

订约四方按各自提供的出资比例分享银行利润，分担银行的风险及亏损。

第二十五条准备金、职工奖励及福利基金

银行每年获得的利润，按照^v^的有关法令缴纳税款后，经董事会决定将税后利润至少提取百分之_____拨作准备金，并按董事会决定另行提取一定比例的职工奖励及福利基金。其利润余额如董事会决定进行分配，应按订约四方前一年会计年度终结的投资比例进行分配。所提取的准备金可按第六条规定再行投资于银行，而增加出资额。

第二十六条利润汇出

银行所有红利按订约四方的投资比例进行分红，由银行分别给订约四方的帐户。

当利润分配给丁方时，银行将丁方名下分配到的红利用_____币在交税款后电汇给丁方指定银行及帐户。

第十一章财务会计与审计

第二十七条财务会计制度

银行内部会计制度及固定资产折旧率按照^v^有关法律和财务会计制度的规定，结合银行的具体情况加以制订，并报当地财政部门和税务机关备案。银行采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。银行一切凭证、帐簿、报表必须用中文书写，必要时可用英文书写。

第二十八条货币单位

银行记帐本位币为_____币，除编制_____币的会计报表外，还应另编折合人民币的会计报表。人民币与_____币之间的兑换率应按国家外汇管理局公布的当日牌价(买卖中间价)折算。

第二十九条审计与报表

银行的帐目将随时公开以供订约四方及内部会计师查阅。银行将对订约四方提供未经审核的每月财务报表。会计帐册年报经订约四方同意，可在中国注册的一家独立会计师事务所审核及证明。银行将免费向订约四方提交每月财务报表及会计年报，包括经审核的年度损益报表及资产负债表。

第三十条银行审计师

董事会聘请在中国注册的一家独立会计师事务所担任银行审计师，依法审核银行一切财务收支及会计帐目，并向董事会提出报告。

第三十一条会计年度

银行会计年度采用日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一年会计年度。

第十二章税务

第三十二条税款

银行应按照^v^有关法律的规定，缴纳各种税款。任何免税或减税亦按照有关法令、条例的规定进行。

第三十三条进口物资、设备

银行进口本身需用的一切物资、设备、装饰用品等按^v^法律规定免交进口关税和工商统一税。

第三十四条减税、免税及退税

银行将努力争取享受经济特区的免税或减税优惠待遇。中方将协助银行在适用法律许可下，向有关当局申请减免税或办理退税手续。

第十三章保险

第三十五条保险及付款

银行在^v^境内一切保险，应向^v^的人民保险公司或经董事会批准的其他具有资格的保险公司投保。银行在^v^境外的一切保险应向具有资格的并经董事会批准的保险公司投保。至于银行所有在^v^境外的附属机构的一切保险投保事宜，则由各附属机构的董事会各自批准。付给人民保险公司或由人民保险公司偿付款项将按有关保险合约条件以人民币或外币结付。

第十四章银行职员

第三十六条银行职员雇佣

银行职员的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、奖惩、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中外合资经营企业劳动管理规定》及有关劳动管理规定办理。

第十五章审批及注册

第三十七条审批、生效日期

银行合同、章程及其他文件由订约四方签署后，经丁方的股东大会和中方各董事会通过，按照《条例》规定的报批手续，向审批机构申请批准。

本合同经^v^审批机构批准，发出批准证书后方能生效，批准日期为合同生效日期。合同生效后，对订约四方均发生法律约束。

第三十八条注册、成立日期

订约四方收到审批机构发给批准证书后一个月内向^v^工商行政管理部门办理银行登记手续及领取营业执照，银行的营业银行签发日期为银行的成立日期。

第十六章合同有效期

第三十九条合同有效期

合同有效期将为永久性的，除非遇到第四十条规定的情况而告终止。

第十七章终止与清算

第四十条终止

当发生下列任何一种情况时，合同可告终止：

一.银行发生严重亏损无力继续经营。

二.订约双方一方不能履行合同规定义务，致使银行无法继续经营。

三.因第四十二条不可抗力影响，遭受严重损失，银行无法继续经营。

四.银行未达到其经营目的，同时又无发展前途。

订约任何一方由于上述情况请求合同终止时，董事会将召开特别会议考虑结束事宜，如获得一致通过，银行将向^v^审批机关申请解散。

第四十一条清算

当合同终止时，董事会将负责银行清算事宜。在清算事项未完成前，董事会不能解散。按《合资法》和《条例》清理帐目及划分资产。董事会将提出清算原则和手续，并任命一个清算委员会。清算委员会应向董事会报告工作情况。按照一般原则，清算过程将包括收回银行债权，支付银行债务及按照订约每一方投资比例拨还其名下投资及划分剩余资产。清算委员会的报告经董事会批准，董事会将报告原审批机构，并向原登记管理机构办理注销登记手续，缴销营业执照。

第十八章不可抗力

第四十二条不可抗力

不可抗力系指下列情况：战争、火灾、水灾、地震、暴风雨、海啸，以及其他不可抗力事项。

若订约一方由于不可抗力而阻止其按合同规定执行某职责时，应尽速备同有关不可抗力证据向其他三方报告。受不可抗力影响的订约一方应采取适当的措施减轻或免除不可抗力带来的影响，并在最短时间内恢复执行其受不可抗力影响的职责。

第十九章保密及其他

第四十三条保密

有关银行的业务资料、技术记录、财务情况均不可向外界泄漏(订约四方需向政府有关机关呈交的报告除外)，除非该资料先前已向公众公开。

第四十四条中方和丁方相互协助

为了履行本合同，中方在港澳地区和中国境外遇有需要丁方协助事项，丁方将予以协助。丁方为获得^v^法令规定所需的各项执照、许可证、签证和认可书等，中方将予以协助;丁方为获得中国有关法令规定应享有的各项利益，中方亦将予以协助。

第二十章调解和仲裁

第四十五条董事会内部调整

订约四方如发生任何争议时，该争议事件应先通过董事会本着友好合作、互相谅解的精神协商解决。

第四十六条仲裁

订约各方如在解释或履行银行合同、章程中发生争议，应尽量通过友好协商解决，如经过协商无效，则提请中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会调解和仲裁，按该会的程序规则进行。

如交该仲裁委员会后三十天内尚未获得解决，则订约任何一方可将争议事件提交_____仲裁处按照联合国一九七六年国际贸易法或以后条例作出裁判。上述裁判处将包括三位仲裁人，中方将任命一位仲裁人，丁方亦将任命一位仲裁人，然后再由上述被任命的两位仲裁人联合任命一位仲裁人，如中方或丁方不在第一任命后六十天内任命其仲裁人或如上述两位已被任命的仲裁人不在被任命后六十天内联合任命另一位仲裁人，有关仲裁人的任命将由_____裁判处作出。仲裁人将考虑四方订约人在合同中的意向，亦可用国际上接纳的一般法则，作出裁决。裁判过程将用中英文作为正式文字。所有听证资料，索赔或辩护供述和仲裁、裁判及有关理由等，将以中英文书写。

本条规定下的仲裁裁决将为最后的裁决，对订约四方均具有法律约束力。

在解决争议期间，除争议事项外，银行订约各方应继续履行银行合同、章程所规定的其他各项条款。

第二十一章合同文字

第四十七条合同文字

合同用中英文书写。各中英文本具有同等效力。

第四十八条通知书

订约四方书信往来，董事会通知书与文件，财务会计通知书与报告等应按订约四方在第四十九条列明的法定地址以挂号航邮、电报或电传投递。如某方地址更改时，应用书面通知其他三方。

第二十二章法定通讯地址

第四十九条法定地址

订约四方法定地址如下：

甲方：_____

乙方：_____

丙方：_____

丁方：_____

第二十三章附加条款

第五十条修改

合同的任何修改须经董事会决定后，呈交审批机关批准，方为有效。

第五十一条前写合约及照会

本合同经审批机构批准正式生效后，订约四方所有的前口头和书面的协议或照会等，如与合同相抵触时，以本合同为准。

附：金融类合同参考文本②

(一)总则

(二)经营目的的和业务范围

(三)出资

(四)合资各方的责任和义务

(五)董事及董事会

(六)经营管理机构

(七)劳动管理

(八)税务、财务、会计、审计

(九)利润分配

(一零)合资期限、解散及清算

(一一)违约责任和争议的解决

(一二)合同的文字、生效及其他

合资经营_____合同

_____、_____(以下简称甲方)和_____、_____、_____(以下简称乙方)，根据《^v^中外合资经营企业法》(以下简称《合资企业法》)及中国的其他有关法规，按照平等互利的原则，经过友好协商，同意在中国共同出资建立合资企业，特签订如下合同。

第一章总则

第一条本合同双方如下：

甲方：

_____(以下简称甲一方)

法定地址：_____

法定代表：_____

_____(以下简称甲二方)

法定地址：_____

法定代表：_____

乙方：

_____(以下简称乙一方)

法定地址：_____

法定代表：_____

_____(以下简称乙二方)

法定地址：_____

法定代表：_____

_____(以下简称乙三方)

法定地址：_____

法定代表：_____

第二条甲一方、甲二方对于本合同规定的甲方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务;乙一方、乙二方、乙三方对于本合同规定的乙方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务。

第三条合资企业的名称为_____，英文名称为_____(以下称“合资公司”)。

法定地址：_____

第四条合资公司为中国的法人，遵守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。

第五条合资公司为有限责任公司。合资各方对合资公司的责任以各自认缴的出资额为限。按照各自在注册资本中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。

第六条根据董事会的决定，合资公司经政府有关部门批准后，可以在中国国内、外设立分支机构。

第二章经营目的和业务范围

第七条合资公司的经营目的是：用科学的经营管理方法，为国内、外用户提供租赁服务，协助国内企业的技术改造和设备更新，支持国内用户的出口创汇和机器、设备的出口租赁，促进中国和_____以及其他国家、地区之间的经济交流和技术合作。

第八条合资公司的业务范围如下：

一.根据^v^国内、外用户的需要，经营国内、外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具以及各种仪器仪表、电子计算机等以及先进技术的租赁、转租赁、租借和对租赁资产的销售处理。

二.直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的技术租赁物。

三.租赁业务的关于、担保和咨询。

第三章出资

第九条

一.合资公司的投资总额和注册资本均为_____元。甲、乙双方的出资比例各为_____%，出资金额各为_____元。

二.合资各方出资比例和以现金支付的金额如下：

甲一方：_____%_____元，其中_____元以与其等值的人民币支付。

甲二方：_____%_____元，其中_____元以与其等值的人民币支付。

乙一方：_____%_____元

乙二方：_____%_____元

乙三方：_____%_____元

三.在合资公司领到营业执照后_____个工作日内，合资合方应将上述各自认缴的出资额全部汇入合资公司在中国银行的帐户。

四.以人民币出资时，人民币与美元的换算率，应以缴付日当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价为准。

五.在合资期间，合资公司不能减少注册资本。

六.合资各方缴付出资额后，应由在中国注册的会计师验证并出具验资报告，由合资公司据以发给出资证明书。

七.合资期间内，合资的任何一方，不得将合资公司发给的出资证明书转让、抵押，或作为第三者对合资公司拥有债权的目的物。

第十条

一.合资公司注册资本的增加、转让或以其他方式处置，应由董事会会议通过，报原审批机关批准，然后到原登记管理机构办理变更登记手续。

二.合资各方的任何一方，如将出资额的全部或一部分进行转让时，其他的合资方有优先购买权。合资方的任何一方向第三者转让出资额的条件，不得优惠于向其他合资方转让时的条件，本款中的合资各方为甲一方、甲二方、乙一方、乙二方、乙三方。

三.在甲、乙双方的出资比例保持相等的条件下，甲、乙各方的出资额可以在各自内部相互转让。

第四章合资各方的责任和义务

第十一条合资各方发挥各自具有的特点和长处，为支持合资公司的建立和业务开展，承担上述责任和义务：

一.甲方的责任

(一)负责为建立合资公司向^v^有关部门办理报批，领取批准证书和营业执照等有关手续。

(二)协助租借办公用房和购买办公用品。

(三)关于和推荐租赁用户和项目。

(四)提供国内金融和租赁市场信息。

(五)协助合资公司在中国国内成立分支机构。

(六)向合资公司推荐优秀的经营管理人员及其他人员。

(七)协助为合资公司中的外籍人员办理入境签证、长期居留证、旅行证等手续。

(八)协助筹措外汇及人民币资金。

二.乙方的责任

如何写公司管理合同范本 第三二篇

第一章 总 则

中国__________公司和__________国（地区）___________公司，根据《^v^中外合资经营企业法》和中国的其他有关法律、法规，本着平等互利的原则，经过友好协商，同意在^v^_______省________市共同投资举办合资经营企业，特订立本合同。

第二章 合营各方

第一条 本合同的各方为：

甲方：中国_________公司，在中国_____省_____市登记注册。

地址：中国_______省_______市_______区_______街_____号

授权代表：姓名_________，职务_______，国籍___________

电话：_________________，传真：______________________

乙方：______国________公司，在_____国______地登记注册。

地址：_______________________________________________

授权代表：姓名________，职务________，国籍___________

电话：________________，传真：_______________________

第三章 成立合资公司

第二条 合营各方根据《^v^中外合资经营企业法》和中国的其他有关法律、法规，同意在中国境内建立合资经营___________ 有限公司（以下简称合营公司）。

第三条 合营公司的名称为____________有限公司。

外文名称为_________________________________。

法定地址为________省_______市________路_________号。

第四条 合营公司的一切活动，必须遵守^v^的法律、法令和有关条例规定，并受中国法律的管辖和保护。

第五条 合营公司的组织形式为有限责任公司。合营各方以各自认缴的出资额对合营公司承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

第四章 生产经营目的、范围和规模

第六条 合营各方合资经营的目的是: 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

（注：在具体合同中要根据具体情况写。）

第七条 合营公司生产经营范围是：

生产____________________产品；

对销售后的产品进行维修服务；

研究和发展产品。

（注：要根据根据具体情况写。）

第八条 合营公司的生产规模如下：

一．合营公司投产后的生产能力为___________________。

二．随着生产经营的发展，生产规模可增加_________。产品品种将发展__________。 （注：要根据具体情况写。）

第五章 投资总额与注册资本

第九条 合营公司的投资总额为人民币_________元（或双方商定的一种外币）。

第十条 合营各方的出资额共为人民币（或双方商定的一种外币）__________元，作为合营公司的注册资本。

其中：甲方_________元，占_____％；乙方______元，占_______％。

第十一条 甲、乙双方将以下列作为投资：

甲方：现金____________元

机械设备________元

土地使用权及厂房_______，作价_________元

工业产权或专有技术_______，作价_______元

其它_________元，共___________________元。

乙方：现金__________元

机械设备______元

工业产权或专有技术________，作价________元

其它__________元，共________________元。

第十二条 合营公司注册资本由合营各方按出资比例分______期缴付，每期缴付的数额如下：（注：根据具体情况写。）

第十三条 甲、乙任何一方如向第三者转让其全部或部分出资额，须经另一方同意，并报审批机关批准；合营一方转让其全部或部分出资额时，合营他方在同等条件有优先购买权。

第六章 合营各方的责任

第十四条 合营各方应各自负责完成以下各项事宜。

甲方责任：

一．办理为设立合营公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜；

二．向土地主管部门办理申请取得土地使用权的手续；

三．组织合营公司厂房和其它工程设施的设计、施工；

四．按第十一条和第十二条的规定提供现金、机械设备、厂房……；

五．协助办理乙方作为出资而提供的机械设备的进口报关手续和在中国境内的运输；

六．协助合营公司在中国境内购置或租赁设备、材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等；

七．协助合营公司联系落实水、电、交通等基础设施；

八．协助合营公司招聘当地的中国籍的经营管理人员、技术人员、工人和所需的其他人员；

九．协助外籍工作人员办理所需的入境签证、工作许可证和旅行手续等；

一零．______________________________。

一一．负责办理合营公司委托的其它事宜。

乙方责任：

一．按第十一条和第十二条的规定提供现金、机械设备、工业产权……并负责将作为出资的机械设备等实物运至中国港口；

二．办理合营公司委托在中国境外选购机械设备、材料等有关事宜

三．提供需要的设备安装、调试以及试生产技术人员、生产和检验技术人员；

四．培训合营公司的技术人员和工人；

五．如乙方同时又是技术转让方，则应负责合营公司在规定的期限内按设计能力稳定地生产合格产品；

七．负责办理合营公司委托的其它事宜。

（注：要根据具体情况写。）

第七章 技术转让

第十五条 甲、乙双方同意，由合营公司与________方（或第三者）签订技术转让协议，以取得为达到本合同第四章规定的生产经营目的、规模所需的先进生产技术，包括产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培训人员等。（注：要在合同中具体写明。）

第十六条 乙方对技术转让提供如下保证：（在乙方负责向合营公司转让技术的合营合同中的才有此条款。）

一．乙方为合营公司提供的_____________（注：要写明产品名称）的设计、制造技术、工艺流程、测试和检验等全部技术是完整的、准确的、可靠的，是符合合营公司经营目的要求的，保证能达到本合同要求的产品质量和生产能力；

二．乙方保证本合同和技术转让协议规定的技术全部转让给合营公司，保证提供的技术是乙方同类技术中最先进的技术，设备的选型及性能质量是优量的，并符合工艺操作和实际使用的要求；

三．乙方对技术转让协议中规定的各阶段提供的技术和技术服务，应开列详细清单作为该协议的附件，并保证实施；

四．图纸、技术条件和其它详细资料是所转让的技术的组成部分，保证如期提交;

五．在技术转让协议有效期内，乙方对该项技术的改进，以及改进的情报和技术资料，应及时提供给合营公司，不另收费用；

六．乙方保证在技术转让协议有效期内使合营公司技术人员和工人掌握所转让的技术。

第十七条 如乙方未按合同及技术转让协议的规定提供设备和技术，或发现有欺骗或隐瞒行为，乙方应负责赔偿合营公司的直接损失。

第十八条 技术转让费采取提成方式支付。提成率为产品出厂净售额的_______％。提成支付期限按照本合同第十九条规定的转让期限为期限。

第十九条 合营公司与乙方签订的技术转让协议期限为_________年。技术转让协议期满后，合营公司有权继续使用和研究发展该引进技术。

(注：技术转让协议期限一般不超过十年，协议须经对外经济贸易部或其委托的审批机构批准。)

第八章 产品的销售

第二十条 合营公司的产品，在中国境内外市场上销售，外销部分占___________％，内销部分占_______％。

(注：可根据实际情况写明各个年度内外销的比例和数额。一般情况下，外销量至少应能满足合资公司外汇支出的需要。)

第二十一条 产品可由下述渠道向国外销售：

由合营公司直接向中国境外销售的占______％。

由合营公司与中国外贸公司订立的销售合同，委托其代销，或由中国外贸公司包销的占_______％；

由合营公司委托乙方销售的占________％，乙方应及时将货款汇回合营公司。

第二十二条 合营公司内销产品可由甲方包销或代销，或由合营公司直接销售。

第二十三条 为了在中国境内外销售产品和进行销售后的产品维修服务，经中国有关部门批准，合营公司可在中国境内外设立销售维修服务的分支机构。

第二十四条 合营公司的产品使用商标为_________。

第九章 董事会

第二十五条 合营公司注册登记之日，为合营公司董事会成立之日。

第二十六条 董事会由_______名董事组成，其中甲方委派______名，乙方委派________名。董事会设董事长一人、副董事长_______人。董事长由_______方委派，副董事长由__________方委派。董事、董事长和副董事长任期________年，经委派方继续委派可以连任。

第二十七条 董事会是合营公司的最高权力机构，决定合营公司的一切重大事宜，对于重大问题，应经董事会一致通过（注：董事会职权按《中外合资经营企业法实施条例》第三十六条列举主要内容），方可作出决定。对其它事宜，可采取多数通过或简单多数通过决定。

（注：在具体合同中要明确规定）。

第二十八条 董事长是合营公司法定代表。董事长因故不能履行其职责时，可临时授权副董事长或其他董事为代表。董事长如放弃履行职责，须三分之一以上的董事提议，副董事长可召集并主持会议。

第二十九条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议。会议记录应归档保存。

董事会会议一般应在合营公司法定地址所在地举行。

第十章 经营管理机构

第三十条 合营公司设管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，副总经理________人，总经理、副总经理由董事会聘请，任期________ 年。

第三十一条 总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导合营公司的日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作。

经营管理机构可设若干部门经理，分别负责企业各部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项，并对总经理和副总经理负责。

第三十二条 总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的，经董事会决议可随时撤换。

第十一章 设备购买

第三十三条 合营公司所需的机器设备、原材料、燃料、配套件、运输工具和办公用品等，在同等条件下，应尽先在中国购买。

第三十四条 合营公司委托乙方在国外市场选购设备时，应邀请甲方派人参加，在取得董事会的书面认可后，方可进行。

第十二章 筹备和建设

第三十五条 合营公司在筹备、建设期间，在董事会下设立筹建处。筹建处由______人组成，其中甲方_______人，乙方_______人。筹建处主任一人，由___方推荐，副主任一人，由____方推荐。筹建处主任、副主任由董事会任命。

第三十六条 筹建处具体负责审查工程设计，签订工程施工承包合同，组织生产设备、材料等物资的采购和验收，制定工程施工总进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程决算，制定有关的管理办法，做好工程施工过程中文件、图纸、档案、资料的保管和整理等工作。

第三十七条 甲乙双方指派若干技术人员组成技术小组，在筹建处领导下，负责对设计、工程质量、设备材料和引进技术的审查、监督、检验、验收和性能考核等工作。

第三十八条 筹建处工作人员的编制、报酬及费用，经甲乙双方同意后，列入工程预算。

第三十九条 筹建处在工程建设完成并办理完毕移交手续后，经董事会批准撤销。

第十三章 劳动管理

第四十条 合营公司职工的招收、招聘、辞退、工资、劳动保险、生活福利和奖惩等事项，按照《^v^劳动法》和《^v^中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法，经董事会研究制定方案，由合营公司和合营公司的工会组织集体或个别职工之间订立劳动合同加以规定。

劳动合同订立后，报当地劳动管理部门备案。

第四十一条 合营公司的高级管理人员的聘请和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等，由董事会会议讨论决定。

第十四章 税务、财务、审计

第四十二条 合营公司按照中国的有关法律和条例规定缴纳各项税金。

第四十三条 合营公司职工按照《^v^个人所得税法》缴纳个人所得税。

第四十四条 合营公司按照《^v^中外合资经营企业法》的规定提取储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金，每年提取的比例由董事会根据公司经营情况讨论决定。

第四十五条 合营公司的会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止，一切记帐凭证、单据、报表、帐簿，均用中文书写。

（注：也可同时用甲乙双方同意的一种外文书写。）

第四十六条 合营公司的财务审计聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并将结果报告董事会和总经理。

如乙方认为需要聘请其他国家的审计师对年度财务进行审查，甲方应予以同意。其所需要的一切费用由乙方负担。

第四十七条 每营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计算书和利润分配方案，提交董事会会议审查。

第十五章 合营期限

第四十八条 合营公司的期限为___________年。合营公司的成立日期为合营公司营业执照签发之日。

经一方提议，董事会会议一致通过，可以在合营期满六个月前向有关的审批机构（或其委托的审批机构）申请延长合营期限。

第十六章 合营期满财产处理

第四十九条 合营期满或提前终止合营，合营公司应依法进行清算，清算后的财产，根据甲、乙双方投资比例进行分配。

第十七章 保 险

第五十条 合营公司的各项保险均在_________保险公司投保，投保险别、保险价值、保期等按照该保险公司的规定由合营公司董事会会议讨论决定。

第十八章 合同的修改、变更与解除

第五十一条 对本合同及其附件的修改必须经甲、乙双方签署书面协议，并报原审批机构批准，方可生效。

第五十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行，或是由于合营公司连年亏损、无力继续经营，经董事会一致通过，并报原审批机构批准，可以提前终止合营期限和解除合同。如董事会无法就解除合同达成一致，则任何一方可申请仲裁。

第五十三条 由于一方不履行合同、章程所规定的义务，或严重违反合同章程规定，造成合营公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方单方面终止合同，他方除有权向违约一方索赔外，并有权按合同规定申请仲裁裁决终止合同。如甲、乙双方同意继续经营，违约方应赔偿合营公司的经济损失。

第十九章 违约责任

第五十四条 甲、乙任何一方未按本合同第五章的规定依期按数完成出资的， 从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应支付应缴出资额的百分之______的违约金给守约的一方。如逾期三个月仍未提交，除累计收取违约方应缴出资额的百分之________的违约金外，守约一方有权按本合同第五十五条规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。

第五十五条 由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

第五十六条 为保证本合同及其附件的履行，甲乙各方应相互提供履行的________担保。

第二十章 不可抗力

第五十七条 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件出现，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即电报通知对方，并应在十五天内，提供不可抗力详情及合同不能履行、或者部分不履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地有权证明的机构出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分履行合同，或者延期履行合同。

第二十一章 适用法律

第五十八条 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受^v^法律的管辖。

第二十二章 争议的解决

第五十九条 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六十条 在仲裁过程中，除双方有争议正进行仲裁的部分外，本合同应继续履行。

第二十三章 文 字

第六十一条 本合同用中文和________文写成，两种文字具有同等效力。上述两种文本如有不符，以中文本为准。

第二十四章 合同生效及其它

第六十二条 按照本合同规定的各项原则订立如下的附属协议文件，包括：工程协议、技术转让协议、销售协议……，均为本合同的组成部份。

第六十三条 本合同及其附件，均须经有关主管部门（或其委托的审批机构）批准，自批准之日起生效。

第六十四条 甲、乙双方发送通知的方法，如用传真、电子邮箱通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面信件通知。合同中所列甲、乙双方的法定地址即为甲、乙双方收件地址。

第六十五条 本合同于______年______月______日由甲、乙双方的授权代表在中国_______签署。

中国_________公司代表 _______国_________公司代表

（签字） （签字）

如何写公司管理合同范本 第三三篇

二零二三旅行社有限公司旅游客运经营甲方：________________________________

法定代表人：________________________________

地址：________________________________

乙方：________________________________

身份证号：________________________________

车牌号：________________________________

为适应市场经济的需求，搞活企业经营方式促进旅游市场繁荣发展，进一步规范旅游客运经营行为，为旅游者提供安全、准时、优质、舒适、有效的旅游客运服务、维护双方合法权益。依据《^v^民法典》等法律、法规的相关规定，经双方协商在平等自愿的原则下，就甲、乙双方合作经营旅游客运业务达成如下协议：

一、 经营形式和内容

一、 旅游车辆经营权归甲方所有，双方合作经营。

二、 乙方在经营期内，车体要按照甲方要求统一喷印甲方公司名称和标识。

三、为降低营运风险，在经营期内，乙方车辆必须参加国家有关部门规定的交通事故责任强制保险、第三者责任保险、承运人责任保险，其他险种乙方可自愿投保。第三者责任险保险金额不低于每年每车二零万元。承运人责任保险保额不低于每年每座二零万元。各车辆保险手续由甲方代为统一到指定的保险公司办理，乙方不得自行选择保险公司办理。

四、 为保证安全营运秩序，提高安全运营风险控制能力，乙方每年向甲方交纳 元保证金，每辆车每年向甲方交纳 元管理费，保证金和管理费于每年 月日前交清，否则甲方不予办理车辆相关手续。乙方在经营期内自负盈亏，所发生的一切费用均由乙方自行承担。乙方按照相关交通法规及甲方的管理制度，聘用具有相关从业资格的驾驶员，如需更换驾驶员，乙方提前书面告知甲方，并征得甲方同意方可更换驾驶员。

五、在经营期内，如发生交通事故、或人员伤亡、财产损失等，由乙方自己承担，甲方应积极协助乙方处理。如因此给甲方造成的经济损失，甲方有权以乙方缴纳的保证金折抵损失。在合作经营期间乙方不得擅自转让变更车辆经营权，如需要变更，乙方应通知甲方并经同意后，方可办理相关手续。

二、 甲方的权利和义务：

一) 权利

对乙方的经营行为进行管理、监督、指导、检查。

依法维护乙方的权利，保障其经营正常运行。

乙方如果随意拖欠向甲方缴纳的费用，甲方可单方面解除合同并依法追偿损失。

甲方可根据市场变化、政策变化和行业规定，调整市场运价和保证金、管理费及相关缴费标准。

二) 义务

协调双方关系，保证双方利益。解决车辆运营中出现的问题，乙方运营中违法、违规、违章造成的问题除外。

为乙方提供车辆运营中所需的必要条件，为乙方办理车辆保险、营运证、车辆年审。定期组织乙方人员学习上级部门下发的相关文件、交通法规、管理制度、安全教育。

三、 乙方的权利与义务：

一) 权利

乙方依法进行经营活动，有权要求甲方按合同约定提供相关服务。对车辆的安全运行，服务质量有履行职责和实施管理的权利。

二) 义务

承担投资经营风险。严格遵守甲方的管理制度，参加组织的政治、业务、安全教育等培训学习。按时交纳相关费用。

出车前必须由公司进行车辆安检，持公司开据的安全单才能进行营运业务。

必须履行旅游客运包车合同，否则造成的后果乙方自行承担。

如遇抢险救灾或政府指令性任务时，乙方必须服从政府及上级主管部门的调派，并做好车辆安全技术检查，保证状态良好，按要求随时出车。

四、 合同的变更和解除

经甲乙双方协商一致可以变更合同。

因不可抗力因素造成合同无法履行的可依据不可抗力造成的影响解除或变更合同。

依据市场及运营生产企业体制变化，在不损害国家和企业利益的前提下，双方可协商变更。

合作经营期间，乙方有下列行为或违反合同的情况导致合同无法履行，甲方可单方面解除合同：

(一) 乙方利用运营车辆从事违法活动。

(二) 乙方拖欠甲方保证金、管理费及代收代缴费用等超过合同约定的期限(三零天)。

(三)乙方一年内发生两次一般交通事故且乙方或乙方驾驶员负主要责任及以上，或发生两次重大交通事故乙方或乙方驾驶员负同等责任以上，或发生一次特大交通事故乙方负有责任，或给甲方造成信誉上的严重影响。

(四) 乙方发生道路交通事故、旅客伤亡事故、行李损毁或丢失事故，无能力承担经济赔偿的责任。

(五)乙方不履行运营旅游服务质量协议约定，有严重违反企业服务质量承诺或服务质量信誉考核达不到行业规定，给企业信誉造成严重影响的。(如被媒体曝光等情形)

(六)未经甲方同意乙方私自转让车辆，乙方聘用无证及无从业资格证人员驾驶车辆，因此发生交通事故，造成经济损失的由乙方全部承担。乙方在损失未赔付期间不得转让经营车辆，并不得将经营车辆为他人提供担保。出现以上情况甲方有权留置乙方车辆。

五、 违约责任

经营期内有下列行为之一的视为违约，违约方应承担经济赔偿责任。

经营期内双方应认真履行合同，一方不履行合同的约定义务，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方承担经济赔偿责任、

经营期内乙方不得违反约定私自转让车辆及变更合同主体，出现此类情况，甲方有权单方终止合同。

乙方不服从甲方管理的承担违约金 元;不接受甲方安全例检的，每次承担违约金 元;出现服务被投诉的，经查实每次承担违约金元;以上违约金甲方可从乙方服务质量保证金中扣除，质量保证金不足时，乙方应及时向甲方补交保证金。

经营期内车辆运行过程中，乙方不履行安全运行责任对聘用人员及车辆安全运行费监督管理不力，严重违法违规发生交通安全事故造成经济损失，保险部门不予理赔时，相应责任及经济损失均由乙方承担，因此承担经济损失或支付费用时甲方有向乙方追偿的权利。

经营期内乙方未经甲方同意，私自承揽客运业务，发生交通事故以及违反道路运输规定的全部责任和全部经济损失乙方自行承担，甲方有权终止合同，并由独立处置车辆予以追偿的权利。

经营期内乙方未经甲方同意，私自串线、更改行程线路、景点等行为造成的损失由乙方承担。

六.其他

经营期内甲乙双方就合同发生争议或纠纷，可协商解决，协商不成，可向甲方所在地法院有管辖权的法院起诉。

本合同未尽事宜，由双方达成补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日，本合同自签订之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。

甲方(盖章)：________________________________乙方(签字)：________________________________

年 月 日 年 月 日

如何写公司管理合同范本 第三四篇

甲 方：

乙 方：

甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在平等协商的基础上，经过双方充分协商，现达成如下协议：

第一条 协议项目

乙方在甲方指定区域内经营桑奥快运的相关事宜，乙方负责该区域内的服务、售后和市场开发等。

第二条 协议期限

甲乙双方合作期限从__________年__________月__________日开始到__________年__________月__________日止，在此期间内，甲乙双方联合协作经营。

第三条 甲乙双方的权利和义务

一、乙方权利和义务：

、乙方及其下属完全拥护桑奥快运物流公司的任何决策并且认真履行。

、乙方无条件完全维护企业形象，力争树立嘉峪关物流行业新标准。

、乙方负责桑奥快运在嘉峪关的一切相关事宜，包括广告宣传、服务等。

、乙方愿意接受桑奥快运物流对乙方的物流运作进行绩效考核，如不能完成相关考核，愿意接受相应的经济处罚。

、乙方负责购买桑奥快运嘉峪关站的各类保险。

、乙方负责清点到嘉峪关的货物数量，一旦签字确认，如有货物丢失，均有乙方负责。

、乙方无条件执行由公司制定的货物派收价格和服务标准。

、乙方不能无理拒绝和擅自停止、更改物流服务内容，也不能更改产品的所有权性质。

、乙方只对客户商品的外包装负责，即在外包装完好的情况下，已经证明我方实现了物流服务的标准。

、乙方在不知情的情况下，对产品的合法性和交易的合法性不负责。

、乙方负责将所有货款于次日早晨缴纳给公司。

、乙方如果没有收取客户代收款而放货，相关经济损失，均有乙方负责。

、乙方只对签收后的货物承担相关责任，不对在酒泉至嘉峪关路线上运输中的意外事故负责。

、因为乙方原因，造成货损和丢失的，乙方要负责赔偿。赔偿方式是乙方先上报公司，然后向客户或者供应商协商赔偿事宜。

二、甲方权利和义务：

、甲方有权对乙方在合作范围内的物流运作进行考核。

如何写公司管理合同范本 第三五篇

一)合同宗旨

二)合营公司的成立、名称和法定地址

三)合营公司的经营范围

四)车型范围、数量和生产能力

五)资本、投资比例和资金筹措

六)增资和资本转让

七)利润率

八)利润汇给和资本汇回

九)董事会和管理机构

一零)技术和专有技术的转让

一一)国产率

一二)地址、基础设施和公用服务

一三)进出口

一四)外汇平衡和支付

一五)关税

一六)会计

一七)报表和审计

一八)职工管理

一九)_____公司派遣的雇员

二零)保险

二一)合同的生效和期限

二二)清算和分配

二三)部分失效

二四)不可抗力

二五)未行使权利

二六)争议的解决

二七)合同文字

二八)通知

二九)附件

附件一：技术转让协议

附件二：职责范围

本合营合同在_____年_____月_____签订于^v^_____市，合同各方为：

_____以下简称甲方)，其法定地址在_____;

_____以下简称乙方)，其法定地址在_____;

_____以下简称丙方)，其法定地址在_____;

_____以下简称丁方)，其法定地址在_____;

上述四方按照平等互利原则，经过友好谈判，决定根据一九七九年七月八日颁布的《^v^中外合资经营企业法》(以下简称《合资法》)，在中国_____共同建立一个合资经营公司(以下简称合营公司)。建立这一合营公司的目的是：

采用甲方公司的最新技术，制造汽车和发动机;

采用现代化的管理方法经营合营公司，为中国汽车工业作出贡献。

为此，甲、乙、丙、丁四方现达成协议如下：

第一条合同宗旨

本合同宗旨为：

一.规定合营公司的建立;

二.规定合营公司的法律地位和性质;

三.规定合营公司的经营范围;

四.规定合同各方与合营公司有关的权利和义务。

第二条合营公司的成立、名称和法定地址

一.合同各方同意按《合资法》建立合营公司，根据《合资法》第四条，合营公司的形式为有限责任公司。

二.合营公司的名称为：

中文：_____

英文：_____

缩写为：_____。

三.合营公司的法定地址为_____。

四.合营公司应在中国对外经济贸易部(以下简称“经贸部”)批准本合同后的一个月内，向工商行政管理局办理登记。合营公司自营业执照签发之日起即告成立。

五.合营公司为中国法人，受中国法律的管辖和保护。

六.商标“_____”已由甲方在国际上向瑞士日内瓦世界工业产权组织国际局注册，注册号为_____，并单独在_____国家注册，在北京商标注册号为_____。甲方许可合营公司在本合同期限内有权使用这一商标作为合营公司名称的一个组成部分，但是“_____”这一商标在中国要继续得到注册，并且甲方应能继续按本合同、章程和技术转让协议的规定在合营公司中施加其影响，特别是对合营公司所制造汽车的质量施加影响。

在本合同终止时，合营公司应不经甲方提出要求立即改变公司名称、新的公司名称不得把“_____”这一商标或其任何缩写作为一个组成部分，也不得有任何其他类似于上述商标的组成部分。同样，如果甲方在合营公司资本中的份额不论由于何种原因而减少，致使甲方认为它将丧失按本合同、技术转让协议和合营公司章程的规定继续在合营公司充分施加影响的法律上的或实施上的可能性，特别是对于合营公司所制造汽车的质量充分施加影响，则经甲方提出书面要求，合营公司应立即以同样方式改变其公司名称。如合营公司未履行这一义务，则甲方根据本合同有权办理一切手续，以改变合营公司或其合法继承者的公司名称。

第三条合营公司的经营范围

一.合营公司的主要业务活动如下：

制造汽车;

制造发动机;

制造零部件;

进口为制造、装配、测试、服务、培训以及辅助业务活动所需的各种货物;

有关法律和法规允许时进口整车;

在国内销售合营公司所制造的汽车。

在国内销售维修服务配件;

出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具;

售后服务。

二.为了实现其主要业务，合营公司可以按合营公司章程的规定开展与主要业务有关的任何其他活动。

第四条车型范围、数量和生产能力

一.合营公司在建立后最初_____年(以下称为“第一阶段”)内制造轿车。有关要制造的轿车及其制造的具体细节应在合营公司和甲方将要签订的技术转让协议中商定。以后，合营公司将制造由甲方或其附属公司所开发的其他车型。制造上述车型也应在技术转让协议中予以规定。

二.在第一阶段，合营公司应具有以下装配制造能力;

汽车厂有冲压车间、拼装车间、油漆车间和总装车间，生产能力为_____班年产_____辆，包括配件;

发动机厂发动机制造是指生产_____发动机，其制造设备的生产能力年度_____台，其中每年至少应有_____台装配成_____发动机，以满足在中国销售的轿车对发动机的需要。

三.汽车厂和发动机厂投产时间按时间进度表。

四.乙方保证购买合营公司生产的_____轿车数量如下：(略)

如果需求量高于上述数量，合营公司将要求中国有关部门对进口散装车所需的外汇予以支持，并从国内提供足够的原材料、零部件和能源。

五.在本合同期限内，合营公司生产的汽车应逐步做到在价格上具有竞争力，但是，要有下列条件：

国产零部件要有货供应，并在价格和质量上具有竞争力;

产量要增加;

国内汽车工业的发展要得到合理保护。

六.甲方保证在发动机投产_____年后购买由合营公司制造的_____发动机，但是_____发动机到甲方的入库价要不高于甲方制造的_____发动机的入库价，质量按甲方标准和交货条件方面均具有竞争力。价格和交货条件应在甲方和合营公司将要签订的购货协议中规定。

第五条资本、投资比例和资金筹措

一.合营公司的注册资本应为人民币_____元。

二.合同各方在合营公司注册资本中投资比例和认缴额应为：

甲方_____%，计人民币_____元;

乙方_____%，计人民币_____元;

丙方_____%，计人民币_____元;

丁方_____%，计人民币_____元;

三.合同各方对合营公司注册资本的出资如下：

--实物，合人民币_____元，

--现金，相当于人民币_____元的_____币;

--实物，合人民币_____元;

--现金，计人民币_____元;

--现金，相当于人民币_____元;

--现金，计人民币_____元。

四.合同各方应按上述规定的比例分期缴付其认缴额。各期出资缴付的时间、金额、出资方式由董事会根据合营公司的需要决定。合同各方第一次现金出资应在第一次董事会会议后三零天内付讫。合同各方对合营公司的各期出资应按以下方式记入合营公司帐册：

实物出资在房屋，机器设备等以及投资前费用作为资产入帐之时视为付讫;

现金出资在现金存入合营公司所指定的中国银行的帐户之时视为付讫。

合同各方按章程规定付讫出资后，合营公司应向有关合同方出具出资证明书。

五.合同任何一方未按本条第四款规定的日期付讫出资额时，如出资逾期不超过三零天，则该违约方应以其应当出资的货币，就其应缴付的出资额，根据中国银行当时的短期贷款利率，自逾期第一天起，按逾期天数支付利息，作为合资公司的财务收益。如出资逾期超过三零天，则违约方除应支付本款前述利息外，每逾期三零天，应向其他各方缴付其应缴出资额的_____%的违约金。违约金应以与出资相同的货币支付。如逾期长达九零天，则采用下列程序：

如违约方为甲方，则乙、丙、丁方公司有权根据本合同第二十一条第五款共同或单独要求终止本合同，并就此项违约提出索赔。

如违约方中有一方为乙方，则甲方有权根据本合同第二十一条第五款要求终止本合同，并就此项违约提出索赔。

如违约方为丙方和丁方两方或其中一方，则其余各方应继续履行本合同。并有权就此项违约提出索赔。丙方和(或)丁方已缴付的出资，应按其在合营公司注册资本中出资的面值，由乙方购买。

如果乙方和甲方在没有丙方和丁方两方或其中一方参加的情况下继续经营合营公司，任何一方在此后再逾期九零天不付讫其出资，则本数、、各节同样适用。

六.合营公司以其全部财产对其债务和义务承担责任，合同各方对合营公司的责任以各自认缴的注册资本为限。

七.注册资本中现金和(或)实物的外汇出资，应按出资之日国家外汇管理局公布的官方汇率折算成人民币入帐。现金外汇出资应存入合营公司的银行帐户。

八.在本合营合同签字之前，乙方和丙方已代表合营公司提出申请，要求在本合同批准后三零天内确定人民币贷款限额，以筹措投资和日常业务，诸如支付进口物品，许可证咨询费、特殊服务费、股利、外籍职工薪金等所需的资金。这一货款限额为人民币，但可以用于人民币付款，也可以按兑现之日国家外汇管理局公布的官方汇率兑换成外汇。外汇在经批准的外汇额度内提供。上述货款条件的优惠程度应不低于给于其他中外合营企业的贷款条件。

九.在开始留存储备金之前，合营公司的注册资本应为总投资(固定资产和流动资产)的_____%，总投资的其余_____%应通过银行贷款解决。此后，合营公司资本结构中的_____;_____的产权一负债比率应视为一条长期的资金筹措准则。

第六条增资和资本转让

一.董事会一致决议后，经合同各方书面同意，可以增加合营合同的注册资本。但是，合同各方在新增注册资本中的比例应与原注册资本中的比例相同。

二.董事会一致决议后，经合同其他各方事先书面同意，合同一方方可将其在合营公司的全部或部分注册资本转让给本合同另一方或第三者，或将其本合同所规定的权利和义务转让给本合同另一方或第三者。如合同一方欲转让其全部或部分注册资本，合同其他各方享有优先购买权。合同一方向第三者转让其合营公司注册资本的条件，不得优惠于其原先向合同其他各方提供的转让条件。

三.合同一方转让其在合营公司的全部或部分注册资本，或接纳新的合营者，应由合同各方签署书面文件。上述书面文件应视为合同的补充。

四.增资和资本转让应在合营公司章程中更详细地予以规定。

五.发生上述增资、资本转让和接纳新合营者时，合营公司应在经贸部批准后一个月内向工商局办理变更登记手续。

六.尽管上述各款规定，合同各方同意，甲方可以将其在合营公司注册资本的份额不超过_____%的部分转让给_____投资公司或一家由甲方选择的_____国银行。在此情况下，_____公司还可将_____公司有权委派的五名合营公司董事中一名或几名董事的委派权转让给_____投资公司或上述银行。

第七条利润率

一.合同各方应按投资比例，分享利润，分担亏损。

二.根据本条第三款按注册资本的投资比例分配给合同各方的净利润，为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。

三.合同各方同意，合营公司应在其建立后第四个全会计年度内实现金额为注册资本_____%(百分之_____￣百分之_____)的税后(汇出税除外)净利润分配，自其建立后第五个全会计年度起，实现每年金额为注册资本_____%(百分之_____￣百分之_____)的净利润分配。

四.然而，初期亏损应在第二个全会计年度末予以平衡。

五.最初和以后的销售价格应按本合同附件五确定。

第八条利润汇给和资本汇回

一.分配的净利润，汇给_____公司的为_____币，汇给_____公司的为_____币，汇给_____公司和_____公司的为_____币，就在年度会计报表通过后立即(不迟于二十天)分别转入各方所指定的银行帐户。任何未支付的金额，应自年度会计报表通过之日起二零(二十)天后，_____币和_____分别按违约之日三(三)个月货款的_____银行同业拆放利率加二%(百分之二)的年利息率计算利息，_____币按违约之日三(三)个月贷款的_____银行利率加二%(百分之二)的年利息率计算利息。上述利率有效期为三(三)个月。三个月后，重新适用上述方法。

二.在本合同终止时，合同任何一方都应获得符合其权利的结算，结算的金额应根据合营公司的价格(以下称“估价”)计算。各方在结算中所得份额应相应于其在合营公司的投资比例。

三.汇给甲方及丙方的利润和汇回甲方及丙方的出资，应适用国家外汇管理局在上述汇给和汇回之日所公布的对于_____币和_____币的官方利率。

第九条董事会和管理机构

一.董事会由_____名董事组成，甲方委派_____名，其中一名为第一副董事长，乙方委派_____名，其中一名为董事长，丙方委派_____名，为第二副董事长，丁方委派_____名。董事会应于合同生效后一个月内举行第一次会议，即董事会成立会议，由董事长召集。

二.董事会人选由合同各方各自书面委派或调换。

三.董事会是合营公司的最高权力机构，负责合营公司业务的决策和监督，并为此定期举行会议。董事会的职权应在公司章程中具体订明。

四.董事会应建立执行管理委员会，由一名总经理、一名副总经理和一名或几名执行经理(以下统称“执行经理”)组成。

五.董事会应采用其认为合适的合营公司组织机构。合营公司建立后第_____年的年底将形成的组织机构，见本合同附件六。

六.合营公司各部门的职责范围见本合同附件七。董事会可按其认为适合的方式对各部门的职责范围随时加以修改。

第十条技术和专用技术的转让

制造合营公司的产品所需的技术和专有技术的转让，应在合营公司和甲方将要签订的技术转让协议中予以规定。

第十一条国产率

一.合营公司制造的各种车型的国产率最终目标为一零零%。合同各方应共同努力，促使本合同附件八中商定的外购件和自制件的_____车国产率发展计划得以实现。

二.乙方、丙方和丁方保证国产率发展计划所需的先决条件得以完全实现。为此，除了要遵循经济和质量标准外，还要及时发展原材料和零部件的生产能力。因此，有必要实现以下(但不限于以下)先决条件：

合营公司应可以自由选择中国协作厂;

合营公司的中国协作厂应作出设备投资，和(或)购买按照甲方的质量标准制造_____零部件和在后阶段制造甲方许可的合营公司其他产品所需的技术许可证和(或)专有技术;

合营公司及其协作厂制造零部件所需的材料应在中国_____计划中予以考虑，并提供给合营公司及其协作厂。

合营公司及其协作厂期望始终取得优惠进口关税税率，并能迅速办理结关手续。

如何写公司管理合同范本 第三六篇

委托人：(下称甲方)

姓 名： 身份证：

受托人(下称乙方)

姓 名： 身份证：

根据《^v^合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方充分协商，就委托经营**公司项目，订立本协议，谨以共同遵守：

第一条：甲方自愿将自己原经营的**公司委托给乙方实行统一经营管理，包括公司名称、各种证件，所有公用及辅助设施，甲方不参与生产经营管理。

第二条：在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订租赁合同。

第三条：本协议有效期自双方签订之日起至 年 月 日。(有效期 年)

第四条：甲乙双方同意在协议签订后的第三年开始计回报金。

一、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损一零零零万元人民币。

二、乙方第二年零利润上交。

三、乙方在第三年开始按年利润的二五%上交给甲方。

四、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。

第五条：协议签订后公司所有产生的政策性费用及会议费、办公费、差旅费、招待费等由乙方负责。

第六条：由乙方在生产经营过程中，进行的大修、改造、改扩建等项目形成固定资产的，产权归乙方所有，解除协议时由甲方按照国家相关规定、程序购买此项固定资产。

第七条：各级管理机构和管理人员的配臵使用，由乙方负责。

第八条：甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。

第九条：甲方的权力及义务

一、按本协议约定收取定额回报金的权利。

二、监督乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若因乙方发生违法经营可能造成行政、经济上的责任，甲方有权向乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意

见三个月个不能改正时，甲方有权要求终止合同。

三、甲方有权对生产设施进行监督检查。

四、甲方有义务为乙方提供一个良好的外部经营环境，负责办理公司的消防、环保、安全等方面的许可证手续，发生影响委托经营时应承担相应责任。

五、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如：水、电、汽、路等(上级水电部门限水、限电、检修等特殊原因导致停水、停电除外)。

六、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。

七、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的，甲方有义务提供相应手续和帮助，费用由乙方承担。

第十条：乙方权利和义务

一、委托经营期间，甲方出让本协议约定之外产权时，同等条件下，乙方享有优先权。

二、委托经营期满后，甲方需继续委托经营或出让产权时，同等条件下乙方享有优先权。

三、乙方有权获取定额回报金之外的收益。

四、乙方有权在生产经营需要的情况下，对厂区或设备进行改造和改扩建。

五、乙方有义务选派有较高水平的管理人员，不断提高管理水平，创造更大利润效益。

六、乙方有义务遵守国家法律、法规进行生产经营、杜绝非法经营。

七、乙方有义务对委托经营期间的安全、环保等生产问题负责。

八、乙方有义务对生产设备，厂区进行日常维护与养护。

九、按约定的方式向甲方缴纳约定的回报金。

一零、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。

第十一条：违约责任

如果一方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终止合同的，应当承担违约责任，由此给对方造成损失的应当承担全部赔偿责任。

在委托经营期间内若遇不可抗拒的原因(如重大政策调整，政府征地或上级指令造成不能生产经营，重大自然灾害等)须解除协议的，双方互相免责。

第十二条：本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方自行协商解决，如协商无果，任何一方均可向当地人民法院起诉对方。

第十三条：本协议未尽事宜，双方另行协商，所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。

第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

第十五条：本协议自双方授权代表签署之日起生效。

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

签署时间：年 月 日 签署时间： 年 月 日

如何写公司管理合同范本 第三七篇

编号：

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）

名 称： 法定代表人（主要负责人）：地 址： 工商登记注册类型： 联 系电话：

乙方（劳动者） 姓名： 性别：

身份证号码： 文 化 程 度： 住址： 联 系 电 话：

使 用 说 明

双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。本合同一经签订，即具有法律效力，双

方必须严格履行。

本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人，委托人须具备法

人授权的委托书）和职工（乙方）亲自签字或盖章，并加盖用人单位公章。

本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不

需填写的空栏，划上“/”。

工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工作

制的，应经劳动行政部门批准。

本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。

本合同必须使用蓝黑、炭素墨水认真填写，字迹清楚、文字简练、准确、并不得擅

自涂改。

本合同（含附件）签订后，甲、乙双方各保管一份备查。 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、

根据《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》等法律、行政法规和规章

的规定，为确立劳动关系、明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、

协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格

履行本合同规定的义务。

一、 劳动合同期限

（一） 合同期

本合同的期限按以下三种情形中的第 种情形确定：

一、固定期限：从 年 月 日起至年月 日止。

二、无固定期限：从年 月 日起至法定终止条件出现时止。

三、以完成一定工作任务为期限：从 年 月 日起至完成工作任务时止。

（二）试用期

本合同的试用期按以下第种方式确定（试用期包含在合同期内）劳动合同期限三个月

以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得

超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

一、无试用期。

二、试用期从 年 月 日起至 年 月 日止。

二、工作内容和工作地点

（一）甲方根据需要安排乙方在 部门

岗位（管理技术岗位或生产操作岗位）从事 工作，其职务（或工种）

为 。

（二）乙方的工作地点为。

（三）合同期内，甲方有权根据生产经营需要及乙方的工作能力和表现调整乙方的工作岗位，

乙方有反映本人的意见的权利，但未经甲方批准，乙方应当服从甲方的管理和安排。

三、工作时间和休息休假

（一）甲方根据国家规定，实行每日工作时间不超过八小时、每周工作时间不超过四零小时

的工资制度。

（二）甲方应当保证乙方每周至少休息一日。

（三）如甲方因生产经营需要而不能执行前两项规定的工时制度的，甲方可执行经劳动保障

行政部门批准的 工作制度。

（四）甲方应当按照国家法律、行政法规规定的节日、休假安排乙方休息休假和带薪休假。

四、劳动报酬

（一）甲方有权依据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方

式和工资水平，并实行正常的工资调整机制。甲方支付乙方的工资不得低于贵阳市最低工资

标准。

（二）乙方在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百

分之八十，并不得低于贵阳市最低工资标准。

（三）甲方以货币形式按月足额支付乙方的工资。根据甲方现行工资分配制度，乙方的工资

形式按以下三种情形中的第 种情形确定：

一、计时工资，期工资标准为元/时。

二、计件工资，其工资标准为元/件。

三、其他形式，其工资标准为元/月。

乙方津贴、补贴、奖金或绩效薪酬等其他待遇按照甲方确定的工资分配方式执行。

甲方实行新的工资制度或乙方的工作岗位变动时，乙方的工资待遇按照甲方的工资分配方式

予以调整。

（四）甲方每月 日发放（当月/上月）工资。如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。

（五）乙方在法定休假日和婚丧假期以及依法参加社会活动期间，甲方应当依法支付乙方工资。

（六）甲方依法安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定节假日安排乙方工作的，应按《劳动法》、《贵阳市企业工资支付办法》的规定支付加班工资。

（七）对乙方应休未休的年休假天数，甲方应当按照《职工带薪年休假条例》的规定支付年休假工资报酬。

五、社会保险

合同期内，乙方根据甲方安排提供劳动或者因甲方有工作岗位而未安排乙方工作的，甲方应按国家、贵州省和贵阳市的有关规定，依法为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续，按规定比例承担社会保险费用，并按规定从乙方的工资中代扣代缴应由乙方承担的社会保险费用。甲方应将为乙方办理参加社会保险手续和扣缴社会保险费的情况如实告知乙方。

六、福利待遇

（一）乙方患病或非因工负伤，甲方应按《企业职工患病或非因工负伤医疗期的规定》（劳部发[一九九四]四七九号）的规定给予乙方相应的医疗期。医疗期内按照《贵阳市企业工资支付办法》规定支付乙方病假工资。

（二）乙方依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假，甲方按照《贵阳市企业工资支付办法》规定计发工资。

（三）实行计划生育的女职工在孕期、产期、哺乳期享受国家规定的相关待遇。

（四）因甲方原因安排乙方待岗的，待岗期间，甲方应支付乙方基本生活费，基本生活费不得低于贵阳市最低工资标准的六零%。

（五）甲方将创造条件，提高乙方的福利待遇。

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

（一）甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

（二）如甲方安排乙方从事有职业危害作业的，甲方应如实告知乙方，并按国家有关规定定期组织乙方进行健康检查和离岗前职业健康检查，并将检查结果如实告知乙方，保护乙方的健康及其相关权益。

（三）乙方在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程，不得违章作业；甲方的管理人员违章指挥、强令冒险作业的，乙方有权拒绝。

八、合同的变更

（一）任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

（二）甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。

九、教育培训

甲方应当对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各项规章制度的教育和培训。乙方应当积极参加甲方组织的各种教育和培训活动，努力提高职业技能和工作水平。

十、合同的解除和终止

（一）解除

一、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

二、有下列情形之一的，甲方可以解除本合同；

（一）乙方在试用期内被证明不符合录用条件的；

（二）乙方严重违反甲方规章制度的；

（三）乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成损失金额在 元以上的；

（四）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；

（五）乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使本合同或者变更协议无效的；

（六）乙方被依法追究刑事责任的。

三、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，但应当提前三零日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资；

（一）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（三）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商未能就变更本合同内容达成协议的。

四、甲方有下列情形之一的，需要裁减人员二十人以上或者裁减人员不足二十人但占职工总数百分之十以上的，甲方应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向当地劳动行政部门报告后，可以裁减人员；

（一）甲方依照企业破产法规定进行重整的；

（二）甲方生产经营发生严重困难的；

（三）甲方转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

五、乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方；在试用期内的，应当提前三日通知甲方。

六、有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一）甲方未按照本合同的约定提供劳动保护或者劳动条件的；

（二）甲方未及时足额支付劳动报酬的；

（三）甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的；

（四）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；

（五）甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同，致使本合同或者变更协议无效的；

（六）甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使本合同无效的；

（七）甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同、合同附件或补充协议等与合同具有同等效力的文件无效的；

（八）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

七、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。

（二）终止

有下列情形之一的，本合同终止：

一、本合同期满的；

二、乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；

三、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

四、甲方依法宣布破产；

五、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的；

六、法律、行政法规规定的其他情形。

（三）解除和终止的限制情形

乙方有下列情形之一的，甲方不得依据《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除本合同；本合同期满时，本合同应当续延至相应的情形消失时终止。但甲方在乙方患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的，本合同的终止，按照国家和省有关

如何写公司管理合同范本 第三八篇

一、平等原则

根据《^v^合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。

这一原则包括三方面内容：

一、合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。

二、合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。

三、合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。

二、自愿原则

根据《^v^合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。

订立合同自愿原则的内容包括：

一、订不订立合同自愿;

二、与谁订合同自愿;

三、合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;

四、当事人可以协议补充、变更有关内容;

五、双方也可以协议解除合同;

六、可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿 选择解决争议的方式。

三、公平原则

根据《^v^合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：

一、在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务;

二、根据公平原则确定风险的合理分配;

三、根据公平原则确定违约责任。

四、诚实信用原则

根据《^v^合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

五、善良风俗原则

根据《^v^合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。

一、合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。

二、合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。

合同的订立是当事人之间产生权力义务的基础，当事人必须根据法律规定的原则订立合法有效的合同，这是合同履行的基础。

如何写公司管理合同范本 第三九篇

××(以下简称甲方)是按照^v^法律组织并建立的独立法人。其总部设在××××。

×××(以下简称乙方)其主要业务所在地设在×××××。

双方经过友好协商同意按《^v^中外合资经营企业法》就下列各条款及其附件的内容达成协议，签订本合同。

第一条定义

除因特殊需要在本合同上下文中另有明确含义外，下列名词词语在本合同中的定义如下：

公司是指甲乙双方合资经营的××××公司。

专有技术(Know-How)是指×方从获得的按技术转让和许可证合同转让给公司的，为设计、生产、制造和销售本公司产品，以及为改进本公司这些产品进行技术改造所需的一切专有技术、知识、经验和技能。它包括技术资料、图纸、试验方法、试验报告、制造工艺、设备说明书、质量控制、计算机程序与应用、安装与调试方法、企业管理、销售、技术服务和×方通过其关联公司派遣的技术人员、管理人员与工人所掌握的各种经验、知识和技巧。

专利(Patent)是指×方从其关联公司得到，以×方在×国和其他国家已获取专利和将据技术转让和许可证合同转让给公司的发明。

合同产品是指公司按本合同附件中所列的要求而设计、生产、制造、安装和调试的电站锅炉、工业锅炉和有关产品。

工业锅炉是指压力小于××公斤/平方厘米，容量小于××吨/小时的蒸汽锅炉和不同容量等级的热水锅炉。

电站锅炉是指容量大于或等于××MW，用于发电的锅炉。

签字日期是指合资经营双方正式签订本合同的日期。

批准日期是指^v^对外经济贸易部正式批准本合同的日期。

成立日期是指在上述当局批准后，由工商行政管理局办理注册登记，签发本公司营业执照的日期。

筹备期是指成立日期后，不超过×个月这一段时间。

开业日期是指筹备期结束，公司开始营业和生产的日期。

合同是指本合同及其附件。

关联公司是指合营任何一方具有法人地位的任何直接或间接的母公司及合营任何一方或直接或间接母公司的子公司。

主管部门是指××。

第二条公司名称、法定地址

双方同意按照《^v^中外合资经营企业法》以及其它有关法律、法令和条例共同组成有限责任公司，其中文名称为××××，英文名称为××，法定地址是××××。

本公司的名称和地址未经甲乙双方一致书面同意，不得变更。本公司改组、变更或期满时，应分别报请对外经济贸易部批准和工商行政管理局变更或撤销注册。

本公司是^v^法人，是有限责任公司。公司的一切活动应遵守中国有关的法律、法令、条例和规定。

当公司合营期满、终止、解散或×方不再是公司资产拥有者时，×方同意在公司完成量后一个销售合同交货后，更改公司的名称，并使更改后的公司名称不再有“×××”或类似字样。×方和公司将尽量大努力在合营期满、终止或解散或×方不再是资产拥有者之后六个月内，完成公司名称的更改。

根据业务发展需要，经董事会同意，报^v^对外经济贸易部批准，公司可在中国设立分公司、子公司、关联公司、办事处和代理机构，或其在他国家和地区设立销售机构。

第三条宗旨、经营范围

公司的宗旨是在中国设计、生产、制造和装配电站锅炉、工业锅炉和有关产品及服务，并在中国国内和国外销售这些产品，以获取合理的利润。经董事会决定，并经^v^有关部门批准，公司可以从事其它适当的经营活动。

公司的经营范围如下：

(一)设计、生产、制造和销售各种电站锅炉、工业锅炉和其它有关产品;

(二)装配、维修、保养和调试上述产品;

(三)进口有关上述产品的原材料或部件，在国内外市场上销售上述产品。

公司的生产、销售和发展规划如下：

(一)初期目标：

××××年前公司达到年生产××千瓦电站锅炉和××蒸吨/时工业锅炉的能力。××××年前公司达到年生产能力××千瓦电站锅炉和××蒸吨/时的能力。

产品质量应达到国际标准并有合理的盈利。公司产品以××、××千瓦电站锅炉为主。

(二)发展目标：

××××年以后根据市场需要，公司将把××千瓦电站锅炉和超临界参数××锅炉作为发展目标。

第四条注册资本和投资

公司××××年投资总额为××美元，注册资本为××美元。甲方认缴百分之××，为××美元，乙方认缴百分之××，为××美元。公司注册资本由甲乙双方按其出资比例分×期交付。每期的应缴数额如下：

①从公司成立日期起的×个月内，甲方应以价值××美元的厂房、建筑物、机器设备和库存物资做为其投资;乙方应以××美元现金和价格××美元的技术做为其投资。

②××××年，甲乙双方各缴××美元，甲乙双方各累计认缴股本××美元

③××××年，甲乙方双各缴××美元并从各方在公司分享的利润中各拿出××美元做投资(资本化的利润);甲乙双方各累计认缴股本××美元。

④××××年，甲乙双方从各方在公司分享的利润中各拿出××美元作为投资;甲乙双方各累计认缴股本××美元。

⑤××××年，甲乙双方从各方在公司分享的利润中各拿出××美元做为投资;甲乙双方累计认缴股本××美元。

对于上述①、②、③等项中提到的×方现金投资，董事会有权决定接受×方用公司所需要的先进机器设备来代替×方的现金投资。

甲乙双方出资方式分别为：×方以厂房、建筑物、机器、设备、库存物资和人民币现金作为出资。×方以先进的机器、设备、许可证技术和外汇现金作为出资。

双方以各自认缴的出资额对公司的债务承担责任。双方按各自在注册资本中的出资比例分享利润，分担风险和损失。

双方向公司缴清每期应缴的股金后，由公司聘请的在中国注册的会计师验资并出具验资报告。验资报告的稽核由一个国际会计事务所和一个中国注册的会计事务所承担。国际会计事务所承担的上述稽核费用由×方负担，中国注册的会计事务所承担的稽核费用由×方负担。根据验资结果，公司将分别向双方颁发出资证明书，出资证明书应包括下列各项：

(一)公司名称;

(二)公司成立年、月、日;

(三)出资者的名称及其出资金额，包括投资内容附件中双方同意的对实物出资的作价;

(四)出资年、月、日;

(五)出资证明书签发年、月、日。

出资证明书由董事长和副董事长联名签发。

由于特殊情况，×方需要把其在公司注册资本中所占份额的一部分或全部出售或者转让给×方的一家关联公司时，如果符合下列条件，×方将给出示书面的认可，①该关联公司必须能象×方一样，有效地履行本合同规定的所有义务;②该关联公司同×方一样从×××获得同样条件的担保，担保该关联公司履行本合同的义务;③这种出售或转让要呈报^v^对外经济贸易部审查和批准。

除上述情况外合营的任何一方欲转让、出售或以其他方式处置其在公司注册资本中所占份额的全部或一部分，均须事先征得合营他方的同意，合营任何一方在取得他方同意以后需按下列规定进行其在公司注册资本中所占份额的转让、出售或处置：

(一)当任何一方(以下简称“处置方”)希望转让、出售或以其他方式处置其在公司注册资本中所占份额的的全部或一部分时，该处置方应书面通知合营他方，并给以合营他方×个月的优先购买权，该优先购买权的期限从合营他方收到该通知之日起算。处置方向合营他方提出的条件应与向任何第三方受让者或购买者提出的条件相同。

如果合营他方在×个月以内未行使其优先购买权，处置方可按向合营他方提出的相同条件，将其在注册资本中所占份额出让给第三方。

如果选择购买处置方在注册资本中所占份额的不止一家，这些购置方将按其购买份额的比例分享利润和亏损。

(二)处置方应向其他方提供处置方和第三方签订的股分转让或出售协议。

(三)公司的经营和本合同的履行将不受公司注册资本的转让、出售或任何其他方式处置的影响。

(四)第三方受让人和购买人向合营其他方担保他将完整、忠实地履行处置方根据本合同应履行的一切义务和责任。

合营任何一方根据本条款的规定转让、出售或以其他方式处置其在本公司注册资本中所占份额的全部或一部分，应经公司董事会同意，并报^v^对外经济贸易部批准，得到必要的批准以后，公司将到当地工商管理局办理变更手续。

双方出资比例需要变更，应经董事会讨论一致作出决定，并征得合营双方书面同意后报^v^对外经济贸易部批准生效。

双方在收到董事会增资决议和经双方书面认可后，必须在董事会规定的期限内按照各自的出资比例提供再投资。

公司注册资本在公司合营期内不得减少。

公司开业日期起的第×年至第×年，公司应对其使用的场地按每年每平方米人民币×元支付使用费。公司使用面积，经双方同意可进行调整，以反映实际使用土地的情况。在×年之后，场地使用费的增或减，将按中国有关法令和规定执行，公司应签订一项包含本条款的土地使用合同。

双方的投资按出资日期的中国国家外汇管理局公布的汇率(按买价和卖价的平均值)换算为人民币。出资日期是指建筑物、设备、库存物资和仪器的提交日期，也就是公司收到这些资产的日期，第一次技术出资日期是公司收到第一张收据日期。双方股本不应因汇率浮动而变化。由汇率浮动而造成的损失和收益，其损益部分应记入公司帐簿内，因而不影响条所规定的甲乙双方的股权百分比。

第五条利润分配和亏损分担

公司年净利润为公司毛利润按^v^税法规定缴纳企业所得税后的利润。

合资经营期间，公司每年营业的净利润，扣除董事会决定的储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金后的余额作为可分配利润，按双方出资比例进行分配。储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金应超过净利润的××%。

当董事会决定分配利润时，应在每一会计年度的头×个月内，分配上一会计年度的利润(如果有的话)。

任一会计年度如有亏损，可将此亏损并入下一会计年度，并由下一会计年度利润弥补，在亏损未完全得到弥补前，双方均不得分配利润。

如果任何时候的累计亏损超过或等于公司注册资本的×分之×，董事会将召开特别会议讨论决定公司的前途。

第六条权利、债务和责任

双方有权按其在公司注册资本中的比例分享公司的利润。

任何一方对公司的责任均以其对公司注册资本出资额为限。

在公司开业日期以前，为使公司充分地并适当地进行经营活动，在必要时×方将随时在财政计划、外籍人员雇佣、专有技术、专长、管理、项目管理、监督和控制等方面对公司给予支持;×方将按照技术转让和许可证合同向公司转让适用的先进技术，以使公司生产的锅炉能达到×方的水平;在本合同期间×方将协助公司派遣的培训人员和共同工作的其他人员在×国办理入境签证、工作许可、旅行和食宿安排手续;协助公司按照×国出口管理法律和条例在×国为公司购买设备和外购件办理所需手续。除非有其它特别的同意，或在任何附件中有其它规定，这些支持性服务将不向公司收取费用。

本合同期间，×方的支持将包括：办理对外经济贸易部批准公司成立的申请(包括合资企业合同和章程的批准);向有关的政府机构办理公司的登记手续和领取营业执照;按照中国法律协助申请对公司或双方所有可能的减征或免征税款(包括进出口关税，工商统一税的减征或免征);协助向有关的政府机构申请外汇以支付款所列项目，协助申请得到土地使用权，进口设备的报关，招聘中国当地经营和管理人员、工人和其他需要的人员，协助外籍职员得到入境签证、工作许可和旅行安排，协助寻找合适的国内材料和国内用户。除非有特别的同意或合同另有规定或在任何附件中有其它规定，这些支持性服务将不向公司收取费用。

在从事公司的一切经营活动时，双方都不能违反^v^公布的任何法律和法规，也不能违反双方从事公司经营活动所在地的法律。在执行本合同时，合营的任何一方都要保证不违反任一方所在地或任一方关联公司所在地公布的法律和法规。

第七条董事会

董事会由×人组成，甲方×人，乙方×人，董事长由×方指定，副董事长由×方指定。各方应以书面通知任免其委派的董事(包括董事长和副董事长)。董事任期为×年，经委派方继续委派可以连任。

董事会为公司的最高权力机构，董事会将根据平等互利的原则，在友好协商的基础上讨论、处理和决定公司的重大问题。

董事会职权如下：

(一)修订公司章程;

(二)延长公司期限，终止或解散公司;

(三)决定年度生产计划、销售计划和发展计划。

(四)批准年度财务预算、决算，以及年度会计财务报表;

(五)决定流动资金的最高限额和在此限额以上的借贷;

(六)决定年度利润分配方案;

(七)任免总经理、副总经理、总会讲师、审计师和其它高级管理人员，并决定其职权和待遇等;

(八)设立或撤销分公司，子公司，关联公司、办事处(包括注册办事处)和代理机构，并决定其设立地点;

(九)批准总经理的年度报告;

(一零)通过公司的劳动合同及各项重要规章制度;

(一一)讨论本公司注册资本的增加、出资比例的调整和注册资本转让等问题，并向甲乙双方提出适当的建议;

(一二)按《中外合资经营企业劳动管理规定》，制订公司职工的工资标准、工资形式、奖励和津贴等制度;

(一三)决定公司的经营方针，批准经营计划;

(一四)决定本合同第五条第二款中所规定的公司的三项基金的提取比例;

(一五)讨论有关提前终止合同的提议。终止或期满时，负责清理结算工作;

(一六)聘请中国注册的审计师;

(一七)更改公司名称;

(一八)建议增、减董事人数;

(一九)建议增加、变更或取消公司内一方当事人在权益转让上的限制;

(二零)审批以购买、租赁或其它形式获取董事会认为的对公司营业活动有必要或合适的不动产和私人财产

(二一)审批销售、出租、交换或转让全部或部分公司财产或其它资产;

(二二)审批和其它公司或法律实体的合并或解散;

(二三)制定公司有关投标、准备投标和提交投标的政策，采购、服务、保险以及其它必要的政策;

(二四)有权对公司或代表公司出具担保;

(二五)有权取得对公司财产的抵押、抵押品、抵押权、留置权或任何性质的对低押财产的索赔权;

(二六)审批开立帐户，撤销帐户;

(二七)审批借贷资金。

董事会会议

(一)董事会每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。如果董事长不能参加，由副董事长负责召集，如果董事长和副董事长都不能参加会议，将由董事长授权一名董事召开并主持会议。

(二)董事会会议应有全体董事的法定多数出席或代表出席方能举行。董事不能出席，应出具委托书委托他人代表出席和表决。

(三)董事会会议一般应在公司所在地召开，董事会也可以决定在其它地点召开。

(四)董事会会议包括临时会议，至少在会议××天前以书信、电报或电传通知各董事。董事的代表可以每年指定一次或每次会议前指定，作为合法代表出席任何会议。

(五)董事会的决定应根据平等互利的原则通过友好协商作出。每位董事(包括董事长和副董事长)只有一票表决权。除(一)、(二)、(一一)、(一五)、(一九)和(二二)等项需出席或委托的全体董事一致同意才能决定的事宜外，董事会会议的任何决议须经法定人数的至少百分之××同意。

(六)董事会会议应用中英文两种文字作记录，会后将记录整理成书面文件分发各董事。各董事应在收到书面文件三零天内提出修改或补充意见，否则此书面文件将被视为董事会会议的正式文件。董事会会议的通知应按本合同第二十四条规定的文本送交各位董事。

(七)董事会的一切会议文件将保存在公司总部。

(八)公司须偿付或者承担董事参加董事会议所需的合理的全部路费以及生活费用，居住在会址的董事除外。

(九)会议通知须附有一价董事长提出的议事日程。任何一位董事所提出的日程项目应在会议日期的前十天通知所有其他董事。

(一零)如果全体董事在会议前或会议后签署“免予通知书”则召开董事会会议，可以免予通知。该“免予通知书”应归入会议记录档案内。

第八条经营管理机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，副总经理一人，由董事会任命。

总经理和副总经理职权为：

(一)总经理按照董事会的各项决定，负责公司日常经营和管理的全面工作。副总经理协助总经理工作。总经理在董事会授权范围内对外代表公司。在总经理缺席或不能工作时，由副总经理行使总经理的职责和权力，公司重要决定(如所列)要由总经理和副总经理共同签署;

(二)总经理、副总经理可列席董事会会议，并与董事一样有权收到会议通知和有关资料(有关他们本身的任免和工作表现的材料除外)。除同时兼任公司董事外，总经理和副总经理在董事会上没有表决权;

(三)总经理应在每年十月底前将下一年度的生产计划、销售计划和财务预算提交董事会审议批准;

总经理应在每年二月底前向董事会提交上年度工作报告和财务决算，并为董事会检查、审核公司的会计帐目提供方便。

公司初期的经营管理和组织机构详见附件(略)。经营管理和组织机构的改变应作为公司的重大问题，由总经理提出，报董事会核准。

总经理、副总经理任期×年。总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理、副总经理，也不得同与本公司竞争的其它经济组织有任何关系。

总经理、副总经理如发现有营私舞弊、贪污等行为或严重失职时，经董事会决议可随时撤换。

第九条技术投资和技术转让

×方作为出资的技术和设备需符合《^v^中外合资经营企业法》和《^v^中外合资经营企业法实施条例》的有关规定。

×方将从公司成立起开始向公司提供必要的技术资料、技术规范、图纸，设计及其它详细资料，详见技术转让和许可证合同附件四。

×方将根据技术转让和许可证合同及培训计划提供人员培训。

×方将担保它所提供的技术按照技术转让和许可证合同规定应是商业上应用的，适合公司生产和经营需要的最新技术。

公司将就×方作为出资的技术签订一项技术转让和许可证合同，见附件(略)。

双方同意公司建立计算机终端站，并和×方的关联公司××公司的计算机联机。

第十条生产计划、购买和销售

公司应自成立日期起，立即按照被批准的可行性研究报告中制订的工厂改造方案实施工厂的技术改造(工厂指×方作为出资的合营部分)并从成立日期起的第×年生产××MW电站锅炉，而后生产××MW电站锅炉。

公司的生产计划接受政府主管部门的指导。

公司的生产计划由董事会批准执行，报公司主管部门备案。

如果中国国内有符合技术要求的原材料、燃料、配套件、工具等(以下简称材料)，公司将优先在中国国内按市场价格用人民币购买这些材料，购买价格按《中外合资经营企业法实施条例》第六十五条规定，应相当于中国国营公司购买同样材料的价格。需要进口的材料，在保证质量、性能和交货期的前提下，从价格量优惠的国家进口。公司按××××给其它类似合营企业的内部优惠价格向×方和×××购买材料和配套件。公司从×方或其关联公司购买任何材料、部件及服务，应向×方(或其关联公司)提供中国银行出具的不可撤销的美元信用证，或为×方所接受的其他外汇信用证。

公司将在中国国内和国外销售其产品。×方或其关联公司应按销售代表协议作为公司的销售代表在国外销售公司产品，为此公司将尽一切努力使产品尽早达到国际标准，从××××年起，公司产品的出口目标是百分之××，并在开业后第×年达到外汇平衡，公司在中国境内如有外汇收入项目(包括以产顶进项目)也可以作为实现外汇平衡的措施，如果公司外汇不平衡，公司应按《^v^中外合资经营企业法实施条例》第七十五条，向中国有关政府部门申请协助。

公司将与×××签订销售代表协议。

第十一条银行帐户和外汇安排

公司在取得^v^工商管理局发给的营业执照后，凭该营业执照中国银行以“××××”的名义开立人民币帐户和外币帐户。

本公司的一切外汇事宜，按《^v^外汇管理暂行条例》和有关管理办法办理。

公司的长期目标是保持自身外汇平衡，如公司不能保持外汇平衡，董事会将讨论这个问题并按条提出相应解决办法。

公司支付外汇的顺序为：

(一)外汇贷款;

(二)公司临时和长期雇员的工资及费用;

(三)进口物资的价款及费用;

(四)工程设计及其他技术服务费用;

(五)×方应得的技术转让提成费;

(六)×方应分得的红利;

(七)×方应分得的红利;

(八)其他各项的支付;

第十二条财务、会计、审计、保险

公司的财务会计制度按照“^v^中外合资经营企业会计制度”制定，并报当地财政部门和税务机关备案。公司接受税务机关对公司财务和会计工作的检查。

公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。会计程序由董事会审批。

公司聘请在中国注册的会计师对公司的年度报表和全年帐目进行审计，并出具审计报告。合营双方都有权对公司的帐目进行审计，所需费用由查帐方自行负担。公司应对查帐人员提供所需要的凭证、帐簿和有关资料。

公司的财产、运输和其他各项保险应向中国人民保险公司投保。

第十三条税务

公司按^v^有关法律的规定缴纳各种税款。

公司职工按《^v^个人所得税法》缴纳个人所得税。

公司将依法向^v^有关机构申请各种可能的减税或免税。特别是公司可按照财政部对专有技术使用费减征、免征所得税的暂行规定申请提成费的减税。公司有权优先享有可在^v^减免的那一部分税或包含在任何税收协定中影响×方利益的那一部分税。

第十四条公司职工的雇用、解雇及工资、福利

根据劳务合同和《^v^中外合资经营企业劳动管理规定实施细则》，公司职工的雇用、辞退、辞职、升级、降级和调动，由总经理同副总经理协商，总经理做决定。公司雇员的工资和福利待遇由总经理向董事会提出建议，董事会根据《^v^中外合资经营企业劳动管理规定》进行审批。

公司的有效工作所需人数由董事会决定。所需中方职工由×方或中国有关劳动管理部门推荐，经公司考试择优录用，劳务合同由工会代表职工与公司签订。

公司高级管理人员由甲、乙各方推荐，由董事会直接任命。

公司职工工资报酬标准、外籍雇员薪金和津贴等见附件(略)。

第十五条筹备期

公司成立日期起×个月的这段时间为公司的筹备期。

公司筹备期内，在董事会下设立筹备组。筹备组由甲乙双方指定专人组成。筹备组人员的编制、报酬及费用由董事会决定并由公司支付。

第十六条工会

公司职工有权按照《^v^工会法》和《中华全国总工会章程》的规定，建立基层工会组织。公司的工会是职工利益的代表，它有权代表职工同公司签订劳务合同，并监督合同的执行。

公司董事会讨论有关生产计划、发展规划等重大问题时，工会的代表有权列席会议，反映职工的意见和要求。公司董事会研究决定有关职工奖励、工资制度、生产福利等问题时，工会的代表有权列席会议。董事会应听取工会的意见，并取得工会的合作。

公司每月按职工实际工资(实际工资是指当地职工实际获得的基本工资总数，不是指公司支付给工厂劳动部门的工资总数，也不包括外籍人员的报酬。)总额的百分之二拨交工会，由本公司工会按照中华全国总工会制定的有关工会经费管理办法使用。

第十七条期限、解散和清算

公司的合营期限为××年。合营期限从公司营业执照签发之日起算。

如经双方书面同意延长公司的合营期限，公司将在合营期满前×个月向^v^对外经济贸易部报送由合营双方授权代表签署的延长合营期限的申请书。获准后，公司应向工商行政管理局办理延期手续。

经^v^对外经济贸易部批准，公司在下列情况下解散：

(一)公司期限届满，而双方没有同意延长公司的合营期限;

(二)公司发生严重亏损无力继续经营;

(三)双方中任何一方无力或未能履行本合同所规定的义务，致使公司无法继续经营;

(四)因不可抗力公司遭受严重损失，无法继续经营;

(五)双方一致认为有必要解散;

(六)双方中任何一方被排除参加公司的管理;

(七)公司的全部或部分的资产或财产被没收，强行被征用和不可能行使正常的管理。

上述任何情况下的解散，都必须事先取得^v^对外经济贸易部的批准。

公司宣告解散时，董事会应根据××××年×月×日发布的《^v^中外合资经营企业会计制度》第十六章的规定，提出清算的程序、原则和清算委员会人选，报企业主管部门审核并监督清算。

公司解散后，各种帐簿及文件由×方保存，如×方需要，可以查阅。

第十八条不可抗力

由于受到不可抗力事件的影响而延迟或不能履行合同义务的任何一方，不承担延迟履行或不履行合同义务的责任。

不可抗力在本条中的含意是指以任何方式管辖公司或各方或任何代理的一切经营活动的任何××的，无论是以××的形式，还是以其他方式颂布的任何命令、××和书面指示;或是指××、××、战争、××或其他××××、火灾、水灾;或指公司或受影响的一方或双方不能合理控制的一切其他原因。遭受不可抗力事件影响的一方应将不可抗力事件的发生及其影响，及时通知对方，同时采取合理的行动减轻其后果，并以航空挂号信将有关当局的证明文件寄给对方。

如因不可抗力事件而使本合同的宗旨受到严重的、不可补救的损害时，应把该事件提交董事会以确定应采取的适当的措施。

第十九条保密

甲乙双方在此同意，任何一方及其雇员由于参与合营合同有关的活动，从他方或他方的关联公司所得到的一切数据和任何其他资料都要严格保密，只有对方书面授权或法律要求时才能公开上述数据和资料。保密义务的解除应不早于下列期限：(a)公司终止有效日期起×年之后;(b)技术转让和许可证合同终止有效期日起×年之后。

第二十条违约责任

任何一方违反合同，另一方有权要求违约方在不少于××天的合理期限内采取补救措施。

如果违反合同的一方不采取补救措施或者采取补救措施后尚不能完全弥补另一方受到的损失，另一方有权要求赔偿损失。

因一方违反合同而使本合同的宗旨受到严重的、不可补救的损害时，另一方有权依据条在违约事件发生后××天内书面通知违反合同的一方终止合同，此项终止不影响要求赔偿的权利。

上述、和条款中所产生的损失金额双方同意根据国际惯例确定。

在任何情况下，任何一方对另一方的利润损失和间接损失不负责任。

第二十一条争议的解决

对本合同的任何条款的执行或解释所引起的任何争议，双方应尽量大努力友好协商解决。

如果双方在××天内通过友好协商不能就本款上项达成协议，任何一方都可以将此争议提请××××仲裁院按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁的裁决是终局裁决，该裁决对双方都有约束力。中文和英文为仲裁所使用的正式语言。

在仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续执行本合同和公司章程中的其它所有条款。

本合同的终止不影响双方将与本合同有关的争议按本条的规定提交仲裁的权利。

仲裁费用将由仲裁院在裁决书中确定并由败诉方负担。

本合同的适用法是^v^的法律。

第二十二条合同文件和文字

本合同用中英两种文字书写，两种文本具有同等效力。

本合同的附件为本合同的组成部分。

本合同经^v^对外经济贸易部批准后，以前的一切和本合同有关的协议均自动失效。除由^v^对外经济贸易部批准的双方签字的书面协议外，本合同以外的其他条款、责任、章节、声明和说明，对本合同的修改将是无效。

第二十三条合同有效期与合同修改

本合同自^v^对外经济贸易部批准之日起开始生效，有效期至公司缴销营业执照之日止。

( 励志天下 )

变更本合同须经双方达成书面协议，报请^v^对外经济贸易部批准。

如果在本合同签字××天以内，公司尚未获得有关的批准、注册及必要的营业执照，合营任何一方有权在通知对方十五天后撤销本合同。

第二十四条通知

有关本合同的给甲、乙双方及各位董事的一切通知均应用×文书面作出。上述通知可以用挂号航空信、电报、电传或其它常用通讯方法发出。通知生效日期为收件人收件日期。以航空信件发送通知，邮戳日期后第十四天为收件日期;以电报或电传发送通知，电报或电传发出后第三天为收件日期。

本合同签约双方的发送通知地址：

甲方：××

乙方：××

附件：会计程序

附件会计程序

第一条会计总则

此会计程序是××××(以下简称乙方)和××××(以下简称甲方)合资经营的××××(以下简称“公司”)的合营合同的附件，此会计程序规定条款的有效期限与合营合同一致。

公司的会计制度和会计程序是公司业务的组成部分，同时使制造加工、利润管理和工程体系的采用更加合理。公司将采用×方及其分支机构的会计制度和程序，以便充分利用吸收×方及分支机构的管理经验、管理方法及现代化整体业务体系。

公司会计的记录、报告等将完全依照^v^财政部一九八五三月四日颁布的《^v^中外合营企业的会计制度》中有关规则执行。

会计记帐应以中文和英文同时记帐，公司的月报、季报和年报以及所有的记帐凭证、帐簿、报表表头和这些文件报表的标题均应同时使用中文和英文。

公司将采用人民币为簿记记帐的基本货币。

公司经营所需的经营资本和消耗资金应反映在董事会批准的预算中来。总经理将有权根据批准的预算安排使用中国银行的贷款以及要求乙方和甲方共同分缴公司的注册资本。

经费超出或经营预算以外的资金支出将由董事会批准采取有关策略和会计程序加以处理。

第二条资本支付的计算

甲方转入合营企业公司的制造设备的价值将按合营公司收到财产日登记入册的单价值再加××%来计算。

第三条现金和往来帐户的计算

在记帐过程中，外汇转换成人民币时，应以国家外汇管理局公布的当月第一天的报价为准。

帐面汇率将按先进先出法计算。

第四条财产盘存的计算

财产盘存科目的计算将采用后进先出法。

公司各种材料、设备和其它物资的收、发和退还应按手续办理。

如何写公司管理合同范本 第四零篇

第一章 总 则

中国__________公司和__________国(地区)___________公司，根据《^v^中外合资经营企业法》和中国的其他有关法律、法规，本着平等互利的原则，经过友好协商，同意在^v^_______省________市共同投资举办合资经营企业，特订立本合同。

第二章 合营各方

第一条 本合同的各方为：

甲方：中国_________公司，在中国_____省_____市登记注册。

地址：中国_______省_______市_______区_______街_____号

授权代表：姓名_________，职务_______，国籍___________

电话：_________________，传真：______________________

乙方：______国________公司，在_____国______地登记注册。

地址：_______________________________________________

授权代表：姓名________，职务________，国籍___________

电话：________________，传真：_______________________

第三章 成立合资公司

第二条 合营各方根据《^v^中外合资经营企业法》和中国的其他有关法律、法规，同意在中国境内建立合资经营___________ 有限公司(以下简称合营公司)。

第三条 合营公司的名称为____________有限公司。

外文名称为_________________________________。

法定地址为________省_______市________路_________号。

第四条 合营公司的一切活动，必须遵守^v^的法律、法令和有关条例规定，并受中国法律的管辖和保护。

第五条 合营公司的组织形式为有限责任公司。合营各方以各自认缴的出资额对合营公司承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

第四章 生产经营目的、范围和规模

第六条 合营各方合资经营的目的是: 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

(注：在具体合同中要根据具体情况写。)

第七条 合营公司生产经营范围是：

生产____________________产品;

对销售后的产品进行维修服务;

研究和发展产品。

(注：要根据根据具体情况写。)

第八条 合营公司的生产规模如下：

一.合营公司投产后的生产能力为___________________。

二.随着生产经营的发展，生产规模可增加_________。产品品种将发展__________。 (注：要根据具体情况写。)

第五章 投资总额与注册资本

第九条 合营公司的投资总额为人民币_________元(或双方商定的一种外币)。

第十条 合营各方的出资额共为人民币(或双方商定的一种外币)__________元，作为合营公司的注册资本。

其中：甲方_________元，占_____%;乙方______元，占_______%。

第十一条 甲、乙双方将以下列作为投资：

甲方：现金____________元

机械设备________元

土地使用权及厂房_______，作价_________元

工业产权或专有技术_______，作价_______元

其它_________元，共___________________元。

乙方：现金__________元

机械设备______元

工业产权或专有技术________，作价________元

其它__________元，共________________元。

第十二条 合营公司注册资本由合营各方按出资比例分______期缴付，每期缴付的数额如下：(注：根据具体情况写。)

第十三条 甲、乙任何一方如向第三者转让其全部或部分出资额，须经另一方同意，并报审批机关批准;合营一方转让其全部或部分出资额时，合营他方在同等条件有优先购买权。

第六章 合营各方的责任

第十四条 合营各方应各自负责完成以下各项事宜。

甲方责任：

一.办理为设立合营公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜;

二.向土地主管部门办理申请取得土地使用权的手续;

三.组织合营公司厂房和其它工程设施的设计、施工;

四.按第十一条和第十二条的规定提供现金、机械设备、厂房……;

五.协助办理乙方作为出资而提供的机械设备的进口报关手续和在中国境内的运输;

六.协助合营公司在中国境内购置或租赁设备、材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等;

七.协助合营公司联系落实水、电、交通等基础设施;

八.协助合营公司招聘当地的中国籍的经营管理人员、技术人员、工人和所需的其他人员;

九.协助外籍工作人员办理所需的入境签证、工作许可证和旅行手续等;

一一.负责办理合营公司委托的其它事宜。

乙方责任：

一.按第十一条和第十二条的规定提供现金、机械设备、工业产权……并负责将作为出资的机械设备等实物运至中国港口;

二.办理合营公司委托在中国境外选购机械设备、材料等有关事宜

三.提供需要的设备安装、调试以及试生产技术人员、生产和检验技术人员;

四.培训合营公司的技术人员和工人;

五.如乙方同时又是技术转让方，则应负责合营公司在规定的期限内按设计能力稳定地生产合格产品;

七.负责办理合营公司委托的其它事宜。

(注：要根据具体情况写。)

第七章 技术转让

第十五条 甲、乙双方同意，由合营公司与________方(或第三者)签订技术转让协议，以取得为达到本合同第四章规定的生产经营目的、规模所需的先进生产技术，包括产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培训人员等。(注：要在合同中具体写明。)

第十六条 乙方对技术转让提供如下保证：(在乙方负责向合营公司转让技术的合营合同中的才有此条款。)

一.乙方为合营公司提供的_____________(注：要写明产品名称)的设计、制造技术、工艺流程、测试和检验等全部技术是完整的、准确的、可靠的，是符合合营公司经营目的要求的，保证能达到本合同要求的产品质量和生产能力;

二.乙方保证本合同和技术转让协议规定的技术全部转让给合营公司，保证提供的技术是乙方同类技术中最先进的技术，设备的选型及性能质量是优量的，并符合工艺操作和实际使用的要求;

三.乙方对技术转让协议中规定的各阶段提供的技术和技术服务，应开列详细清单作为该协议的附件，并保证实施;

四.图纸、技术条件和其它详细资料是所转让的技术的组成部分，保证如期提交;

五.在技术转让协议有效期内，乙方对该项技术的改进，以及改进的情报和技术资料，应及时提供给合营公司，不另收费用;

六.乙方保证在技术转让协议有效期内使合营公司技术人员和工人掌握所转让的技术。

第十七条 如乙方未按合同及技术转让协议的规定提供设备和技术，或发现有欺骗或隐瞒行为，乙方应负责赔偿合营公司的直接损失。

第十八条 技术转让费采取提成方式支付。提成率为产品出厂净售额的_______%。提成支付期限按照本合同第十九条规定的转让期限为期限。

第十九条 合营公司与乙方签订的技术转让协议期限为_________年。技术转让协议期满后，合营公司有权继续使用和研究发展该引进技术。

(注：技术转让协议期限一般不超过十年，协议须经对外经济贸易部或其委托的审批机构批准。)

第八章 产品的销售

第二十条 合营公司的产品，在中国境内外市场上销售，外销部分占___________%，内销部分占_______%。

(注：可根据实际情况写明各个年度内外销的比例和数额。一般情况下，外销量至少应能满足合资公司外汇支出的需要。)

第二十一条 产品可由下述渠道向国外销售：

由合营公司直接向中国境外销售的占______%。

由合营公司与中国外贸公司订立的销售合同，委托其代销，或由中国外贸公司包销的占_______%;

由合营公司委托乙方销售的占________%，乙方应及时将货款汇回合营公司。

第二十二条 合营公司内销产品可由甲方包销或代销，或由合营公司直接销售。

第二十三条 为了在中国境内外销售产品和进行销售后的产品维修服务，经中国有关部门批准，合营公司可在中国境内外设立销售维修服务的分支机构。

第二十四条 合营公司的产品使用商标为_________。

第九章 董事会

第二十五条 合营公司注册登记之日，为合营公司董事会成立之日。

第二十六条 董事会由_______名董事组成，其中甲方委派______名，乙方委派________名。董事会设董事长一人、副董事长_______人。董事长由_______方委派，副董事长由__________方委派。董事、董事长和副董事长任期________年，经委派方继续委派可以连任。

第二十七条 董事会是合营公司的最高权力机构，决定合营公司的一切重大事宜，对于重大问题，应经董事会一致通过(注：董事会职权按《中外合资经营企业法实施条例》第三十六条列举主要内容)，方可作出决定。对其它事宜，可采取多数通过或简单多数通过决定。

(注：在具体合同中要明确规定)。

第二十八条 董事长是合营公司法定代表。董事长因故不能履行其职责时，可临时授权副董事长或其他董事为代表。董事长如放弃履行职责，须三分之一以上的董事提议，副董事长可召集并主持会议。

第二十九条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议。会议记录应归档保存。

董事会会议一般应在合营公司法定地址所在地举行。

第十章 经营管理机构

第三十条 合营公司设管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，副总经理________人，总经理、副总经理由董事会聘请，任期________ 年。

第三十一条 总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导合营公司的日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作。

经营管理机构可设若干部门经理，分别负责企业各部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项，并对总经理和副总经理负责。

第三十二条 总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的，经董事会决议可随时撤换。

第十一章 设备购买

第三十三条 合营公司所需的机器设备、原材料、燃料、配套件、运输工具和办公用品等，在同等条件下，应尽先在中国购买。

第三十四条 合营公司委托乙方在国外市场选购设备时，应邀请甲方派人参加，在取得董事会的书面认可后，方可进行。

第十二章 筹备和建设

第三十五条 合营公司在筹备、建设期间，在董事会下设立筹建处。筹建处由______人组成，其中甲方_______人，乙方_______人。筹建处主任一人，由___方推荐，副主任一人，由____方推荐。筹建处主任、副主任由董事会任命。

第三十六条 筹建处具体负责审查工程设计，签订工程施工承包合同，组织生产设备、材料等物资的采购和验收，制定工程施工总进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程决算，制定有关的管理办法，做好工程施工过程中文件、图纸、档案、资料的保管和整理等工作。

第三十七条 甲乙双方指派若干技术人员组成技术小组，在筹建处领导下，负责对设计、工程质量、设备材料和引进技术的审查、监督、检验、验收和性能考核等工作。

第三十八条 筹建处工作人员的编制、报酬及费用，经甲乙双方同意后，列入工程预算。

第三十九条 筹建处在工程建设完成并办理完毕移交手续后，经董事会批准撤销。

第十三章 劳动管理

第四十条 合营公司职工的招收、招聘、辞退、工资、劳动保险、生活福利和奖惩等事项，按照《^v^劳动法》和《^v^中外合资经营企业劳动管理规定》及其实施办法，经董事会研究制定方案，由合营公司和合营公司的工会组织集体或个别职工之间订立劳动合同加以规定。

劳动合同订立后，报当地劳动管理部门备案。

第四十一条 合营公司的高级管理人员的聘请和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等，由董事会会议讨论决定。

第十四章 税务、财务、审计

第四十二条 合营公司按照中国的有关法律和条例规定缴纳各项税金。

第四十三条 合营公司职工按照《^v^个人所得税法》缴纳个人所得税。

第四十四条 合营公司按照《^v^中外合资经营企业法》的规定提取储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金，每年提取的比例由董事会根据公司经营情况讨论决定。

第四十五条 合营公司的会计年度从每年一月一日起至十二月三十一日止，一切记帐凭证、单据、报表、帐簿，均用中文书写。

(注：也可同时用甲乙双方同意的一种外文书写。)

第四十六条 合营公司的财务审计聘请在中国注册的会计师审查、稽核，并将结果报告董事会和总经理。

如乙方认为需要聘请其他国家的审计师对年度财务进行审查，甲方应予以同意。其所需要的一切费用由乙方负担。

第四十七条 每营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计算书和利润分配方案，提交董事会会议审查。

第十五章 合营期限

第四十八条 合营公司的期限为___________年。合营公司的成立日期为合营公司营业执照签发之日。

经一方提议，董事会会议一致通过，可以在合营期满六个月前向有关的审批机构(或其委托的审批机构)申请延长合营期限。

第十六章 合营期满财产处理

第四十九条 合营期满或提前终止合营，合营公司应依法进行清算，清算后的财产，根据甲、乙双方投资比例进行分配。

第十七章 保 险

第五十条 合营公司的各项保险均在_________保险公司投保，投保险别、保险价值、保期等按照该保险公司的规定由合营公司董事会会议讨论决定。

第十八章 合同的修改、变更与解除

第五十一条 对本合同及其附件的修改必须经甲、乙双方签署书面协议，并报原审批机构批准，方可生效。

第五十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行，或是由于合营公司连年亏损、无力继续经营，经董事会一致通过，并报原审批机构批准，可以提前终止合营期限和解除合同。如董事会无法就解除合同达成一致，则任何一方可申请仲裁。

第五十三条 由于一方不履行合同、章程所规定的义务，或严重违反合同章程规定，造成合营公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方单方面终止合同，他方除有权向违约一方索赔外，并有权按合同规定申请仲裁裁决终止合同。如甲、乙双方同意继续经营，违约方应赔偿合营公司的经济损失。

第十九章 违约责任

第五十四条 甲、乙任何一方未按本合同第五章的规定依期按数完成出资的， 从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应支付应缴出资额的百分之______的违约金给守约的一方。如逾期三个月仍未提交，除累计收取违约方应缴出资额的百分之________的违约金外，守约一方有权按本合同第五十五条规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。

第五十五条 由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任;如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

第五十六条 为保证本合同及其附件的履行，甲乙各方应相互提供履行的________担保。

第二十章 不可抗力

第五十七条 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件出现，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即电报通知对方，并应在十五天内，提供不可抗力详情及合同不能履行、或者部分不履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地有权证明的机构出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分履行合同，或者延期履行合同。

第二十一章 适用法律

第五十八条 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受^v^法律的管辖。

第二十二章 争议的解决

第五十九条 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六十条 在仲裁过程中，除双方有争议正进行仲裁的部分外，本合同应继续履行。

第二十三章 文 字

第六十一条 本合同用中文和________文写成，两种文字具有同等效力。上述两种文本如有不符，以中文本为准。

第二十四章 合同生效及其它

第六十二条 按照本合同规定的各项原则订立如下的附属协议文件，包括：工程协议、技术转让协议、销售协议……，均为本合同的组成部份。

第六十三条 本合同及其附件，均须经有关主管部门(或其委托的审批机构)批准，自批准之日起生效。

第六十四条 甲、乙双方发送通知的方法，如用传真、电子邮箱通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面信件通知。合同中所列甲、乙双方的法定地址即为甲、乙双方收件地址。

第六十五条 本合同于______年______月______日由甲、乙双方的授权代表在中国_______签署。

中国_________公司代表 _______国_________公司代表

如何写公司管理合同范本 第四一篇

第一章总则

第一条为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，特制定本制度。

第二条公司及公司下属各直属中心、法人单位及项目工程部对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第二章合同的签订

第三条签订合同的主体

一、订立合同的主体必须是公司及各法人单位，其他部门不得以部门的名义擅自签订合同。

二、订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

三、公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司分管副总裁同意（非危险物品采购合同除外）。未经审批与非法人单位签订合同从而给公司造成损失的，由洽谈人和审批人承担相应的经济责任。

第四条合同的形式

一、订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。

二、“书面形式”是指合同书、订单、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

三、各法人单位在经营范围内应当以各法人单位的'名义订立各类合同。

第五条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

第六条对外订立经济合同，在约定争议解决管辖地时，原则上约定在我方所在地人民法院。

第七条对外订立经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。

第八条订立合同应遵循洽谈、审查、批准的分权制约原则。公司合同实行谁洽谈、订立，谁履行的原则。

第九条工程建设、设备采购在合同签订前应由使用部门、技术部门等先行论证，确认后的论证资料作为合同的附件一并报审；无论证资料的合同洽谈部门有权拒绝签批。

第三章合同的审查批准

第十条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经审批后，方能正式签订。

第十一条合同审批权限如下：

一、下列合同由各直属中心、法人单位的负责人审批、签发：

一、各直属中心、法人单位在职责权限内为从事正常经营活动所签订的一般合同，由各直属中心或法人单位负责人审批、签发，并承担相应的法律责任。

二、技术中心分管的采购合同，标的额在一零零万元以下，预付定金或预付货款在二零万元以下的，可由副总裁授权采购部负责人审批、签发。

三、项目工程合同由项目工程部负责洽谈（技术含量较高的工程项目，由项目工程部邀请技术部门和使用单位人员共同洽谈），草拟合同文本，填写《合同签约申报表》，提请各使用单位所属中心分管副总裁或各法人单位负责人审批、签订。

二、下列合同由公司分管副总裁审批：

一、有给付内容的合同，标的额为一零零－五零零万元的；

二、预付定金或预付货款二零——五零万元的；

三、非标设备采购，标的超过五万元的；

四、年度合同；

三、下列合同由总裁审批：

一、给付金额达到或超过五零零万元以上的合同；

二、预付定金或预付货款五零万元以上的；

四、下列合同由执行董事审批：

一、山松、热电、牧业、医院洽谈的合同达到总裁审批标准的报执行董事审批。

二、合资经营合同；租赁厂区合同；对外投资、融资借款合同；无形资产转让合同；技术引进、合作、转让合同；以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等。

五、涉及重大、复杂事项的合同订立前，洽谈单位应通过专业审查部门，组织法律审查部门、批准人等有关单位和人员召开合同洽谈审查会，对合同原本进行会审。

第十二条合同的审批程序如下：

一、申报。各单位对外签订合同时，应事先填写“合同签约申报表”，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报法务室审核。

二、审核。对送审的合同，法务室应认真审阅，必要时可进行调查研究，或通知申报单位补报材料。最后作出：可签发、不可签发或需进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）等审核意见。

三、批准。法务室审核后，签批人在合同签约申报表上批写意见后，该表连同其他材料发还申报单位，由承办人按审批的意见办理。

四、采用本公司标准合同文本的可不报法务室审核；合同文本有修改、采用对方合同文本或约定有定金、预付款的合同，一律报法务室审核。

五、审核批准时间

（一）较为简单的合同应在一个工作日内完成审查工作；

（二）较为重大的、复杂的合同，应在三个工作日内完成审查工作；

（三）重大、复杂的合同，应在五个工作日内完成合同的审查工作。

第四章合同的履行

第十三条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。

第十四条各中心或法人单位应根据合同编号建立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第十五条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向合同签约批准人汇报并通知法务室。

第十六条合同生效后应将合同原本一份送财务部门，财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

一、应当订立书面合同而未订立书面合同的；

二、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第十七条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第五章合同的变更和解除

第十八条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法务室等相关职能部门负责人和合同签约批准人审核通过方可。

第十九条变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第二十条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第二十一条合同变更后，合同编号不予改变。

第六章合同纠纷的处理

第二十二条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由洽谈单位和使用单位负责处理。洽谈人和使用单位对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及公司内部几个单位的，应在内部协调好，做好配合工作，统一意见，可成立一个由各单位代表组成的纠纷处理小组，由洽谈单位为主负责处理合同纠纷。

第二十三条需要法律帮助的合同纠纷，可提请公司法务室协助解决，有关单位必须主动提供所有相关的证据材料并协助配合。

第二十四条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。

第二十五条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档。

第七章合同的管理

第二十六条公司对合同实行二级管理、专业归口制度、合同专用章制度及基础管理制度。

第二十七条公司合同的二级管理具体是：

一级：公司由总裁总负责，分管副总裁具体负责分管领域，归口管理部门为法务室。

二级：公司下属各直属中心、法人单位由本单位负责人负责，归口管理部门为各相关部门和法人单位。

第二十八条法律事务室在合同管理方面的主要职责：

一、负责管理公司的各类合同；

二、审查合同内容的合法性、合同条款的严密性；

三、负责对委托人和有关人员进行法律培训；

四、负责考评公司下属各部门、法人单位的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；

五、配合办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；

六、配合处理合同纠纷；主持或参与合同纠纷的仲裁、诉讼活动；

七、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作；

八、管理公司合同章、授权委托书；

第二十九条公司各直属中心、法人单位合同管理的主要职责：

一、洽谈、起草合同，论证合同的可行性。

二、建立合同档案。严格按照档案管理办法管理合同档案。

三、建立合同管理台帐。各单位应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。台帐的主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、标的额、对方单位、履行过程、交接情况、验收及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。

四、负责审查本单位签订的合同的合法性、严密性和可行性；对须报请公司或有关机关审批、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见。

五、根据实际情况，制定本单位合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作。

六、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼活动。

七、应由专门（或兼职）人员统一管理合同及合同类函件，并将管理合同的部门及负责人或人员名单、联系方式报公司法律事务室备案。

第三十条洽谈人的主要职责：

一、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；

二、对所签订合同的合法性、严密性和可行性负责；

三、对须报请上级部门审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；

四、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；

五、负责保管好或委派专人保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料归档。

第三十一条实行合同专用章制度。合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发。合同专用章应妥善保管。公司及各法人单位对外签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，由此所引起的责任由有关责任人承担，造成严重损失或纠纷的应对相关人员予以处罚。

公司总部所有法人单位的合同专用章及驻外法人单位的合同专用章由公司法务室保管；驻外分厂法人单位原财务部门保管的合同专用章仍由其保管。第三十二条奖励与处罚

一、与合同洽谈、订立、履行、审查相关的公司部门，应严格按照本制度履行相关职责，未按相关制度履行的，将按公司制度进行处理。

二、公司合同法律审查部门、专业审查部门、财务审计部门对合同业务活动行使监督权。对合同业务活动中存在的错误行为有纠正的权利和职责。

三、公司合同业务的具体工作人员在从事合同业务活动中，有保守公司商业秘密，及时主张合同权利而不超过时效，维护公司合法权益的职责。在合同业务活动中因玩忽职守致使公司遭受重大损失的责任人应酌情承担责任。

第八章附则

第三十三条在报批合同时，应将项目立项申请书随同合同一并报批。

第三十四条公司涉及劳动关系的建立、变更、终止等相关事宜的合同管理，由公司有关部门另行制订相应的管理办法。

第三十五条本《制度》自公布之日起实施，由公司法务室负责解释。

如何写公司管理合同范本 第四二篇

依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

合同编号：＿＿＿＿＿＿

发包人：＿＿＿＿＿＿

承包人：＿＿＿＿＿＿

住所：＿＿＿＿＿＿

住所：＿＿＿＿＿＿

委托代理人：＿＿＿＿＿＿

营业执照号：＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿

委托代理人：＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿

本工程设计人：＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿

施工队负责人：＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿

依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

工程内容及做法（详见附表一：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。

（一）承包人包工、包料（详见附表五：承包人提供装饰装修材料明细表）；

（二）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表四：发包人提供装饰装修材料明细表。附表五：承包人提供装饰装修材料明细表）；

（三）承包人包工、发包人包料（详见附表四：发包人提供装饰装修材料明细表）。

工程期限＿＿＿天，开工日期＿＿年＿＿月＿日，竣工日期＿＿年＿＿月＿＿日。

合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：

（一）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

（二）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第四条发包人义务

开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

提供施工期间的水源、电源；

负责协调施工队与邻里之间的关系；

不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条承包人义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：家庭居室装饰装修工程变更单）。

第七条材料的提供

由发包人提供的材料、设备（详见附表四：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

由承包人提供的材料、设备（详见附表五：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八条工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

（一）工程量变化和设计变更；

（二）不可抗力；

（三）发包人同意工期顺延的其他情况。

因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程施工

质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工过程中双方对工程质量发生争议，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条工程验收和保修

双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（三）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：家庭居室装饰装修工程验收单）。

工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表九：家庭居室装饰装修工程结算单）。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为＿＿＿＿月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表一零：家庭居室装饰装修工程保修单）。

第十一条工程款支付方式

双方约定按以下第＿＿＿＿种方式支付工程款：

（一）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜支付次数 ｜支付时间 ｜支付金额｜

｜－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜第一次 ｜开工前三日 ｜支付元｜

｜第二次｜工程进度过半 ｜支付元 ｜

｜第三次 ｜双方验收合格 ｜支付元｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工程进度过半指：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（二）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后＿＿＿＿日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条违约责任

合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

第十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十四条几项具体规定

因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此费用不在工程价款内）。

施工期间，发包人将外屋钥匙＿＿＿＿把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁＿＿＿＿把，由承包人当场负责安装交付使用。

施工期间，承包人每天的工作时间为：上午＿＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分；下午＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分。

第十五条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十六条附则

本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

本合同签订后工程不得转包。

本合同一式＿＿＿＿份，双方各执＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门＿＿＿＿份。

合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附表一—一：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

附表一—二：家庭居室装饰装修工程施工

项目确认表（二）

附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附表三：家庭居室装饰装修工程报价单

附表四：发包人提供装饰装修材料明细表

附表五：承包人提供装饰装修材料明细表

附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附表七：家庭居室装饰装修工程变更单

附表八：家庭居室装饰装修工程验收单

附表九：家庭居室装饰装修工程结算单

附表一零：家庭居室装饰装修工程保修单

发包人（签字）：＿＿＿＿＿＿ 承包人（盖章）：＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿＿

＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿＿年＿＿月＿＿日

鉴证意见：＿＿＿＿＿＿

鉴证机关（章）

经办人：＿＿＿＿＿＿

＿＿＿年＿＿月＿＿日

监制部门：＿＿＿＿＿＿

印制单位：＿＿＿＿＿

如何写公司管理合同范本 第四三篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方经平等协商、自愿达成如下协议共同遵守：

一、 甲方委托乙办理自用或经营用的( )贷款，乙方接受委 托。

二、 甲方职责：

一、 提供真实的资料。

二、 积极配合办理相关手续。

三、 维护乙方权益。

三、 乙方职责

一、 充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有相关手续，在资源条件到达的情况下，积极配合甲方快速完善的完成贷款。

二、 维护甲方权益。

四、 甲方需承担的费用与时间：

一、甲方总承担费用为，居间服务费，贷款本金为( )当贷款到达甲方的账户的当天或次日，甲方应按约定，分两笔相同金额的费用打入其中的两个账号(第一个账号为：

一)(第二个账号为：(六二二二零八四四零二零零七九六五八五九)

二)：贷款时间按(陆个月)计算。

其它：

一、本合同经双方协商，待贷款成功后方可撤销：

二，本合同具有具有同等法律效力

三、 本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止;

四、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;

五、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

如何写公司管理合同范本 第四四篇

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经双方充分协商，根据《^v^经济合同法》相关规定，特签署此合同。

一、合同内容：

一.质量要求：

二.质量要求：

三.质量要求：

二、合同金额：

共计人民币（大写） （小写）

三、付款方式：

一、此合同签订后，甲方支付合同总额的五零%，即人民币￥_____元（大写：________元整）

二、项目结束后甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥______元整（大写：______元整）

四、责任与义务

一.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

二.乙方需在规定时间（____年__月__日前）完成，并送交甲方签字认可。

三.甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定：

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《^v^著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任：

因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

七、其他事项：

八、甲乙双方如因履行此合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

此合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

代表签名： 代表签名：

地址： 地址：

电话： 传真：

日期： 日期：

如何写公司管理合同范本 第四五篇

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：

(一)

权利与义务

(二)相互宣传

一。甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。

二。甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议)

三。甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。

四。双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。

(三)其他

一。甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

二。本协议有效期为年，自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。

三。甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方；如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。

四。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五。本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

六。本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。

七。双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。

甲方：

乙方：

代表签字：代表签字：

日期：年月日日期：年月日

盖章：

盖章：

如何写公司管理合同范本 第四六篇

第一条、 目的

为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同的签订工作，根据《^v^劳动法》、《北京市劳动合同规定》和国家及北京市有关法律法规，并结合公司的实际情况，制定本管理办法。

第二条、 适用范围

公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。

第三条、 合同签署权限

一、 董事会负责与其直接任命人员签订劳动合同。

二、 由公司法定代表人，或由公司法定代表人授权公司总裁代表公司与除上条之外的人员签订劳动合同。

三、 劳动合同统一由人力资源部组织签订及存档。

第四条、 劳动合同采用书面形式，分为主件与附件两部分。主件为《劳动合同书》，附件为因参加培训学习等原因签订的有关协议书等。

第五条、 签订时间

一、 在新进员工办理完入职手续之后的五个工作日内，公司与其签订《试用协议》(附件一)。试用期通常为三至六个月，根据试用期间工作表现，试用期可提前结束。

二、 根据岗位性质差异，试用采用在岗试用和项目试用两种形式。其中，项目试用是指由拟被聘用人员直接参与到公司的项目中去，在项目中对其能力等进行直接的先期考察，尽量避免公司的雇佣风险。

三、 在员工被批准转为正式员工后，双方签订正式《劳动合同书》(附件二)。

四、 新招聘的员工必须在出具能证明其与上一家用人单位解除劳动关系(若确实无法提供，至少应提交本人与其他单位不存在劳动关系的个人声明)后，公司方与之签订试用协议或劳动合同。

第六条、 签订劳动合同的期限

一、 对于一般员工，原则上签订一年期合同;对于技术、市场等高级技术管理岗位员工，可签订二-三年期合同期;对于董事会直接任命人员的劳动合同期限由董事会确定。

二、 续订劳动合同时，原则上与原合同期限相同。

第七条、 订立劳动合同应约定生效时间。没有约定的，以当事人签字或者盖章的时间为生效时间。当事人签字或者盖章的时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为准。

第八条、 公司每月三零日之前以货币形式支付员工工资，员工工资不低于北京市最低工资标准。按岗取酬，岗变薪变。

第九条、 公司按国家和北京市有关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等社会保险，建立住房公积金。

第十条、 员工要求提前解除劳动合同的，按《招聘录用、试用考核及离职管理办法(试行)》等规定执行。

第十一条、 员工被提前解除劳动合同，符合劳动合同书中约定应支付经济补偿金的，公司按北京市有关规定进行经济补偿。

第十二条、 本办法如与国家法律法规及有关行政部门的规定相抵触的，以国家法律法规及有关规定为准。

第十三条、 本办法由公司人力资源部负责解释。

第十四条、 本办法经董事会批准后实施。

如何写公司管理合同范本 第四七篇

托运方(以下简称甲方):

营业执照注册号：

法定代表人：

住所地：

承运方(以下简称乙方):

营业执照注册号：

法定代表人：

住所地：

甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方承运货物有关事宜达成如下协议以供双方共同遵守执行。

一、乙方必须向甲方提供有效的资质证件，主要有营业执照、道路运输证、法人机构代码证等复印件;

二、在签署本合同时，乙方需向甲方交付派车保证金(人民币)_________，该押金不计利息。

三、乙方车辆必须各种手续齐全，防护用品齐全，如因以上原因所造成的职能部门罚款、扣押及货物丢失、淋湿、损坏均由乙方承担责任并负责赔偿;

四、甲方有义务提供详细提货地址和送货地址，并提供接货人相关联系方式，如电话号码等。

五、运输质量及安全要求：装车和卸货的数量一致，货物完好，乙方签甲方出库单。

六、货物装卸责任和方法：在提货过程中乙方负责装卸，货物送到地址，乙方负责联系接货人接货。装卸货物产生的相关费用在没有甲方委托的的前提下，接货人委托乙方提供装卸服务的，需乙方与接货人友好协商支付。

七、收货人领取货物及验收办法：按甲方出库单收货，确认货物完好。

八、运输费用、结算方式：运费：________￥，计人民币________元整，付款方式为________(转帐或现金)，货到目的地日期起，________日内付款。

九、甲方下单后，乙方不得拒接;乙方按甲方所委托货物要求指派车辆，如乙方不能及时派车，在超过小时，没有回复，视为乙方违约。甲方另行委托车辆所产生的相关费用，需乙方二倍赔偿，并在在保证金里扣除。

十、乙方运输货物须在_________小时内安全到达甲方指定目的地。

十一、超过_________立方或_________吨以上货物如在_________公里范围内，乙方需协助甲方提取且不计运费。如超过此限甲方须酌情补助费用;。

十二、权利义务

A、甲方的权利义务

一.甲方的权利：要求乙方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，

甲方需要变更收货人或者取消托运时，有权向乙方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知乙方，并应按有关规定付给乙方所需费用。

二.甲方的义务：按约定向乙方交付运杂费。否则，乙方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装捆扎，遵守有关运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

B、乙方的权利义务

一.乙方的权利：按货物运输合同的约定，向甲方或甲方指定的收货方收取运杂费用。

二.乙方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向指定的收货人移交托运的货物。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏。如有上述问题，应承担赔偿义务。

十三、违约责任 A、甲方违约责任

一.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故，甲方应承担赔偿责任。

二.由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，甲方应承担赔偿责任。

三.在甲方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，甲方应赔偿收货人的损失。

四.罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，甲方应偿付乙方卸车等存费及违约金。

B、乙方违约责任

一.不按合同规定的时间和要求发运的，乙方应偿付甲方违约金______元。 二.乙方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到，乙方应偿付逾期交货的违约金。

三.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，乙方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿甲方。

十四、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝运货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 十五、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

十六、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决;如协商仍未解决时，任何一方均可向乙方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十七、本合同一式两份，双方各执一份，合同有效期_________年，自签定之日起生效。

十八、本协议相关补充条款详见附件，如附件协议与主条款相冲突，按附件协议履行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

如何写公司管理合同范本 第四八篇

甲方：___________________________

乙方：___________________________

经甲乙双方友好协商，本着平等互利、优势互补的原则;在双方的品牌推广、客户拓展等领域进行系统、深入合作;以获得良好的社会效益和经济效益。现形成如下共识：

一、合作项目

一、甲方授权乙方代表甲方在______区域拓展与甲方业务相关的的商业项目。

二、甲乙双方签订战略合作协议后，乙方代表甲方进行前期的项目调研、论证，规划定位，进行初步的合作方商务谈判，并及时将调研谈判结果告知甲方。

二、宣传及推广

一、甲乙双方在签订本协议后，即成为战略合作伙伴，均可在单方或双方的宣传推广物料及活动中，使用对方的公司简介、产品简介、对外政策等内容。

二、甲乙双方签订合作协议，甲方即可享受乙方提供的西南区域的整合推广服务，推广服务以乙方实际的推广时间、推广方式为准。

三、甲乙双方在有关专题的研讨会和各种展销、促销会上，互帮互助、共同宣传，共同推进双方的.品牌。

四、甲乙双方在宣传和推广合作时，所产生的一切费用和责任，由举办或承办活动的一方承担。

五、在宣传和推广行为上，双方无任何经济利益关系。

三、佣金

甲方确定与乙方推荐的项目发生合作后，甲方须向乙方支付与合作方签订合同标的的______%作为佣金。

四、保密条款

一、甲乙双方对甲方提供的有关授信的所有文件、项目数据、技术秘密、调查方案、投资方案、商业秘密、谈判内容、相关协议及安排等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议以外的第三方。

二、甲乙双方有义务要求其参加本项目工作的职员及其委托的律师、会计师等中介机构承担同样的保密义务。

三、如违反以上规定泄露保密信息，另一方享有追诉的权利。

五、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

六、其他

一、甲方授权乙方从事的相关业务，需严格遵守中国法律和取得相应资格，并向乙方提供一切相关资料，甲方向乙方提供的任何虚假信息与乙方无关，并由此产生的纠纷由甲方独自承担。

二、合作期间及双方合作的项目，如发生客户投诉等，被投诉方应及时解决。

三、甲乙双方均享有协议解除权，但解除协议方须提前______日通知对方。

四、本协议一式______份，双方各执______份。

五、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

如何写公司管理合同范本 第四九篇

甲方(用人单位)名称：

地址：

性质：

乙方(劳动者)名称：

家庭住址：

身份证号码：

甲乙双方根据《^v^劳动法》和有关规定，经平等协商一致，订立本劳动合同。

一、劳动合同期限

一.有固定期限。本合同自_____年____月____日至_____年____月_____日止，期限为____年。

二.无固定期限。本合同自_____年____月____日起。

三……以完成一定的工作(任务)为期限。自_____年____月____日至工作(任务)完成时即行终止。

四.合同期限内，试用期自____年_____月____日至_____年_____月____日止，期限为___个月。

二、工作内容

一.乙方同意甲方根据生产(工作)任务的需要，安排在_____________部门承担__________工作任务(具体工作内容及要求双方可另签订岗位协议)

二.因工作需要并与乙方协商后，甲方可变更乙方工作岗位。

三、工作时间和休息休假

一.甲方实行____工作制，每日工作时间____小时。每周工作时间____小时。

二.乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬和支付时间

一.乙方试用期的工资标准为____元/月。

二.乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行以下第____种工资形式：

(一)计时工资。乙方的工资由以下几部分组成：_________、________ 、________;其标准分别为：_____元/月、_______元/月、______元/月、______元/月。如甲方的工资制度发生变化或乙方工作岗位变动，按新的工资标准确定。

(二)提成工资。甲方应制定科学合理的工作量标准，提成工资单价为__________.

(三)其他工资形式。具体约定可在本合同第____条中明确。

三.甲方按有关政策以货币形式每月____日支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，应不违反国家有关最低工资的规定。

四.甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资一五零%的工资报酬;安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资二零零%的工资报酬;安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资三零零%的工资报酬。

五.非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资;超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保险标准支付乙方停工生活费。

六.甲方安排乙方每日二二时到次日六时工作的，每个工作日夜班补贴为____元。

七.乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准，或劳动合同约定的标准，支付乙方工资。

八.甲方可执行依据政府公布的工资指导价位、工资增长指导线经企业与工会(职代会)集体协商确定的工资分配办法，并向本单位劳动者公布。

五、社会保险和福利待遇

一.甲方依照国家规定参加养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险费用;社会保险费用个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

二.甲方为乙方提供以下福利待遇。

① ______________________________;

② ______________________________;

③ ______________________________.

六、劳动保护和劳动条件

一.甲方严格执行国家有关劳动保护的法律、法规和规章，依法为乙方提供劳动保护和劳动条件，保障乙方的安全和健康。

二.甲方按照有关规定落实女职工特殊保护政策。

七、职业培训

一.甲方根据本单位实际，有计划地对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产的教育和培训;

二.乙方应取得相应的职业资格证书，持证上岗。

八、劳动纪律

一.甲方应将依法制订的劳动纪律和规章制度及时告知乙方，乙方应自觉遵守甲方依法制订的劳动纪律和规章制度，服从甲方管理。

二.乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等，直至解除本合同。

九、劳动合同的终止、解除、续订和变更

一.甲乙双方共同遵守《^v^劳动法》第二十三条至三十二条的规定。

二.本合同依法订立后，不因承办人或法定代表人变动而解除。

三.双方约定的其他劳动合同终止条件：________________________________

十、违反劳动合同的责任

一.解除劳动合同经济补偿金按有关规定执行。

二.甲乙双方一方违反合同时，应承担违约责任，依照法律、政策和本合同规定向对方支付违约金元。

三.其他违约责任：_________________________________

十一、保守商业秘密和竞业限制

一.乙方在合同期内，应遵守甲方的保密规定，严格保守甲方的商业秘密。不得利用工作之便，影响甲方的经营和形象，或与甲方竞争市场，损害甲方的利益。

二.乙方的工作岗位涉及甲方商业秘密或对甲方的生产经营有重大影响的，甲方可以在解除或终止合同前六个月内，调整乙方工作岗位，变更劳动合同中相关内容。

三.乙方掌握甲方商业秘密的，劳动合同终止或解除后___年(月)内，不得到经营同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己经营与甲方有竟争关系的同类业务，甲方应向乙方支付竞业限制经济补偿费元。

十二、双方约定的其他事项：________________________

十三、附则

一.因履行本合同发生争议，依照国家规定处理。本合同未约事宜，按劳动保障法律法规和相关规定执行。

二.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。约定事项违背国家规定或涂改、或未经合法授权代签无效。

三.乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书送达地址。如以下地址发生变化，乙方应书面告知甲方。

地址一：_____________________________

地址二：_____________________________

(特别提示：以上条款内容甲乙双方在签署本合同前，均应事先仔细阅读，并详细了解本合同以及附件内容，双方签字后即行生效。)

甲方：(盖章)___________________ 乙方：(签名)______________

法定代表人

或(委托代理人)(签章)

________年_________月__________日 _________年_______月______日

如何写公司管理合同范本 第五零篇

范例一

s股份有限公司与y股份有限公司合并合同(新设合并)

甲方：s股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人：王xx，职务：总经理。

乙方：y股份有限公司，地址;xx市xx街x号，法定代表人：陈xx，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

一.合并后，新设公司名称为：x股份有限公司，地址：xx市xx街x号。

二. s股份有限公司：资产总值一五零零零万元，负债总值一零o零零万元，资产净值 五零零零万元，y股份有限公司资产总值一八零零零万元，负债总值八零零零万元，资产净值一零零零零万元，两公司合并后资产净值为一五零零零万元。

三.新设公司注册资金总额为一五零零零万元，计划向社会发行股票五零零零万股计五零零零万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为 二零o零零万元。其中

原s公司持股五零零o万元，占资本总额二五%;

原y公司持股一零零零零万元，占资本总额的五零%;

新股东持股五零零零万元，占资本总额的二五%;

四.原s公司发行的股票一零零零万股，旧股票调换x公司股票按一:五调换;原y公司发行股票五零零零万股，旧股票调换 x公司股票按一:二调换;新发行的五o零零万股x公司股票向社会个人公开发行。

五.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是一九九二年一二月三零日前。

公司和y公司合并时间为一九九三年二月一日。

七.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：s股份有限公司

法定代表人：王xx

乙方：y股份有限公司

法定代表人：陈xx

一九九二年一零月二零日

附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由xx会计事务所提供。

范例二

w股份有限公司与z股份有限公司合并合同(吸收合并)

甲方：w股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人：林xx，职务：总经理。

乙方：z股份有限公司，地址：xx市xx街x号，法定代表人:卢xx,职务:总经理。

上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议：

一.双方公司合并后，公司名称为：w股份有限公司，地址：xx市xx街x号。

二.原w股份有限公司：资产总值一零零零零万元，负债总值七零零零万元，资产净值三零零零万元;z股份有限公司：资产总值五零零零万元，负债总值四零零零万元，资产净值一零零零万元;现w股份有限公司资产净值为四零零零万元。

如何写公司管理合同范本 第五一篇

中外合资经营企业 ______________ 有限公司章程

第一章 总则

第一条 根据《^v^中外合资经营企业法》以及中国 公司(以下简称甲方)与 ___ 国(地区)注册的 ___ 公司(以下简称乙方)于 ___年___月 ___日在中国 ___ 签订的建立合资企业 ___ 有限公司合同(以下简称合同)，制定本公司章程。

第二条 合资公司

名 称： ______________ 有限公司(以下简称合资公司)

法定地址： ______________

第三条 合资各方

甲方名称：中国 ______________ 公司

法定地址： ______________

乙方名称： 国 公司

法定地址： ______________

如何写公司管理合同范本 第五二篇

甲方：xx房地产开发有限公司 法定代表人：

住所地：

乙方：

住所地：

丙方：

住所地：

甲、乙、丙双三方就甲方取得土地使用权，位于#################的项目合作开发事宜，经充分、友好的协商，本着互利互惠、诚实信用的原则，订立如下协议，以资三方共同遵守执行：

一、合作内容

合作项目位于

二、合作方式

一、甲方提供依法取得的国有土地使用权。乙方筹集项目建设所需的土地出让金、开发、报建、建筑、管理、营销等全部资金，预计投资资金为人民币亿元。在乙方投资款项全部到位的情况下，乙方负责该项目的开发经营权。丙方负责该项目的前期策划和运作。 项目所获的利润按投资比例分配：甲方占%，乙方%，丙方%。

二、甲乙丙三方确认，三方均以中小企业融资进行投资，中小企业融资财务费用均按月息％的标准进入项目成本核算。

三、甲乙丙三方出资比例：甲方按总投入的%，乙方按总投资的%，丙方按总投资的%出资。由乙方统一筹集，并以三方的名义投入该项目。

四、甲乙丙三方确认，乙方可以用甲方的产权、土地进行中小企业融资，但所融到的资金必须用在本合作项目，但不影响项目开发的前提下，必须优先偿还按投资比例多出资本金的乙方本金。

五、本合作项目不发生土地权属的变更，即在房屋销售完成之前，土地的使用权名义上仍然归甲方所有，但乙方和丙方有权依照本合同的约定对项目所涉的土地使用权及其地上建筑物享有收益权。

六、本合作项目所有的对外合同，报建、竣工验收等手续的办理均以甲方名义进行。

三、合作管理机构及职责

一、本协议签订后，由丙方负责前期的项目落实工作，由甲方赋予丙方在办理该项目前期工作中的权利，并由甲方出具相关的委托书，提供公司的营业执照副本及公章等。

二、甲乙丙三方共同派员组成“合作开发项目部”，负责建设项目的具体组织和实施。项目部设总经理一名，由乙方委派，副总经理一名，由甲方委派。其他工作人员由乙方根据需要委派。

三、项目部下设工程部、销售部、财务部。工程部负责人由乙方委派，销售部负责人由乙 方委派。财务人员由三方各委派一名，会计由乙方委派，出纳由甲方丙方委派。财务部印鉴与支票应分开管理，并按照国家法律、法规进行日常财务管理工作。

四、工程部负责本建设项目的招投标及施工管理、建设项目验收工作；销售部负责本项目的日常销售、广告宣传、按揭贷款手续以及房屋产权登记过户等事项。

五、项目部下设的部门对项目部负责，重大问题（重大问题的范围由三方另行补充约定）均应由项目部会议表决决定。会议内容应形成纪要，各方代表应在纪要上签字确认。

六、项目部日常费用的支出由项目部总经理签字后生效。

四、工程投资款及其他费用的筹集与拨付

一、本建设项目所需的投资资金及其他与建设项目相关的费用，由乙方直接划入三方共同开立的帐户，专款专用。划入时间以项目部呈报的的用款计划为准。

二、若因城市规划调整等而使乙方实际筹集投资数额超出本协议第二条第一款约定的金额，对增加投资额的应由各方实实际出资额来确定增加利润的分配比例。若一方放弃出资的，享有由于增加投资而产生的收益的。

五、成本核算和利润分配

一、本建设项目成本核算应当在项目竣工验收后六零日内完成。项目竣工后，由甲乙双方共同委托一家有资质的会计师事务所进行决算审计。利润分配应根据该审计报告并按照甲方丙三方二五:五零:二五的比例进行利润分配。若因城市规划调整而新产生的利润，按照本协议第四条第二款约定的办法分配。

二、竣工决算前预售房屋的销售收入，应按照甲乙丙三方二五:五零:二五的比例分别记账，未经三方同意，任何一方不得挪用销售款项。原则上优先偿还投资本金。

六、审批手续的办理

本协议签订后，待丙方前期协调妥善后，移交给乙方。甲方按照乙方的要求予以重新授权和委托。由乙方负责办理建设项目的审批、验收等手续，包括工程设计方案的报批、工程招投标、施工许可证、工程竣工验收手续、商品房预售许可证的申领等。

七、违约责任

本协议签订后，该项目获得相关部门批准可以实施时，由于乙方资金未到位而造成的后果，乙方愿意承担赔偿给甲方人民币x万元；而由于甲方未经乙方和丙方的一致同意而另找其他第三方合作开发的，甲方愿意赔偿给乙方和丙方人民币x万元。

八、其他事项

一、本协议签订后，甲方即刻出具给丙方授权委托书，并提供公司的公章和营业执照副本，便于丙方顺利开展前期的相关工作。丙方办妥前期约定工作后，移交给乙方，再由甲方按约授权或委托给乙方办理本项目开发的相关事宜。

二、甲方公司在本协议生效前或与本项目无关的业务往来所发生的债权、债务不涉及乙方、丙方，概由甲方自行负责，由此而造成乙方、丙方利益损害的在该项目产生的甲方收益中偿还。

九、本协议自双方签字之日起生效。

十、本协议未尽事宜，经甲乙丙三方共同协商一致同意，与本协议具有同等效力。

十一、本协议一式三份，由甲乙丙三方各执一份，同具法律效力。

甲方： 乙方： 丙方：

签订时间： 签订时间： 签订时间：

如何写公司管理合同范本 第五三篇

甲方：_________

乙方：_________

本着友好合作，诚实信用，互利互惠，长期共赢的原则，经双方协商决定，签署本经销协议。

一、甲方授权乙方为_________产品在_________市的总经销商，在本区域享受甲方产品独家总经销商资格，在本区域市场全权开展销售甲方产品的合法商业活动。

二、甲乙双方的所有商业活动必须依法经营，对客户做好诚信服务工作，双方各自的经营风险和法律行为自行负责。

三、在签订本协议时，乙方须向甲方提供本企业营业执照及法人代表身份证的复印件，并首批订购_________套_________产品，甲方授权乙方成为本区域独家总经销资格。在乙方成为区域总经销期间，甲方有义务保护乙方的合法权益，严防串货，杀价，多头销售行为，在本区域不再发展授权经销商。

四、乙方必须遵守甲方的统一商务政策，严格执行甲方规定的产品价格体系和区域管理制度，保护甲方自主知识产权和无形资产不受侵犯。

五、乙方应在本合同签订生效后，在首批产品订购日起的三个月内，实现最少销售_________套_________产品。否则，到时自动取消独家总经销资格。在第一年度乙方应实现不低于_________套年度销售目标，才可优先续约第二年度总经销协议。完成年度销售目标按进货总量的二％年终返利，超额部分按四％年终返利。

六、双方权利与义务：

一．甲方在全国性广告发布时刊登授权独家经销商的名称，地址，电话。在独家经销商所在区域，双方合作共同开展有实效有针对性的宣传推广。厂家分担本区域广告费的五零％，但最高不超过乙方销售额的二％，并对独家总经销商提供统一授权牌匾，产品演示图板，现场宣传海报，宣传彩页等。

二．乙方有义务随时将本区域的市场发展，产品情况，客户需求等信息及时反馈甲方。

三．甲方保留对产品技术规格，市场价格的调整权，如有变动甲方须在新规格，新价格生效前一五日通知乙方。

四．甲方应向乙方提供合格的产品，对非人为损坏和非使用不当造成的质量问题，甲方对乙方终端用户实行一个月包换，二年免费保修，终身服务的售后服务。

五．甲方应向乙方配套提供公司统一印制的产品宣传品，并向乙方提供与产品有关的技术支持，销售培训，经验交流等服务。

六．甲方有义务保证充足的产品供应，在产品供应紧张时期，优先供应给乙方。

七、价格、运输与付款方式：

一．甲方供货价格见《订货合同单》。

二．乙方每次向甲方进货时，须提前一零个工作日向甲方签定产品订购单。

三．每批订单数量为_________套以上者，由甲方通过公路运输或铁路运输两种方式免费发货，到站乙方自提，其它运输要求由乙方支付运费。每批发货数量在_________套以下者，运费由乙方自行承担。

四．严格执行“款到发货，现款现货”的原则，甲方收到货款后应在三个工作日内发出产品给乙方。

八、乙方应在本合同签约日期起的_________个工作日内，向甲方订购首批资格授权产品，且全额货款到帐后，本合同生效，否则本合同到时自动失效。

九、协议一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，均具同等法律效力。 本合同执行期从_________年_________月_________日开始到_________年_________月_________日为止。

十、本协议的履行和解释出现争议，双方应友好协商解决，若未能达成共识，双方同意通过_________市司法部门仲裁解决。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

如何写公司管理合同范本 第五四篇

订立合同双方：

____（简称甲方）委托____交通厅海运局（简称乙方）计划外托运____（货物），乙方同意承运。根据《经济合同法》和____海上运输管理规定的要求，经双方协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 运输方法

乙方调派__吨位船舶一艘（船舶__吊货设备），应甲方要求由__港运至__港，按现行包船运输规定办理。

第二条 货物集中

甲方应按乙方指定时间，将__货物于__天内集中于__港，货物集齐后，乙方应在五天内派船装运。

第三条 装船时间

甲方联系到达港同意安排卸货后，经乙方落实并准备接收集货（开集日期由乙方指定）。装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起__小时内装完货物。

第四条 运到期限

船舶自装货完毕办好手续时起于__小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。

第五条 启航联系

乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备，如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由__方负担。

第六条 卸船时间

甲方保证乙方船舶抵达__港锚地，自下锚时起于__小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时０.０７５元，在装卸货过程当中，因天气影响装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。

第七条 运输质量

乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员（免费一人）随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对于运送____货物的数量和质量均由甲方自行负责。

第八条 运输费用

按__水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费__元，空驶费按运费的五零％计（ ），全船运费为__元，一次计收。

港口装船费用，按__港口收费规则有关费率计收。卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。

第九条 费用结算

本合同经双方签章后，甲方应先付给乙方预付运输费用__元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。

第十条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本一式__份，交__等部门各存一份备案。本合同如有未尽事宜，由双方按照__交通厅海上运输管理的有关规定充分协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同提交__公证处公证（或工商行政管理机关鉴证）。

甲方______（盖章）

代表人：______（签章）

开户银行：______

帐号：______

乙方______（盖章）

代表人：______（签章）

开户银行：______

帐号：______

__年__月__日订立

如何写公司管理合同范本 第五五篇

甲方：______有限公司

乙方：____先生(或女士，下同)

______有限公司(以下简称甲方)与____先生(以下简称乙方)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

一、甲乙双方在贴合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方带给业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。

二、乙方为甲方带给业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。

三、甲方在理解乙方带给的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在潜力不及的状况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。

四、乙方为甲方带给企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的必须百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。

五、违约职责：

一、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出必须数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中就应支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。

二、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的五%，直至该笔金额的全额为止。

六、争议处理：

如发生争议，双方应用心协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。

七、本协议有效期暂定一年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付。

八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。

九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：_____有限公司乙方：____先生(或女士)

(公章)

代表签字：______签字：______

签约地点：______

签约日期：______

如何写公司管理合同范本 第五六篇

股东：____________

法定代表人：_____

第一章总则

第一条根据其它有关法律、法规的规定由_________和_________共同出资设立_________公司，特制定本章程。

第二条公司名称为：_________公司(以下简称公司)。

第三条公司住所：_________。

第四条公司的组织形式为有限责任公司，具有企业法人资格，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章经营范围

第五条公司经营范围为：设计、制作、发布、代理国内外各类厂广告;

商标、标识、包装;

装演及其它印刷品等设计制作、影视制作、中介服务等市场调查及信息咨询。

第三章注册资本、股东出资方式与出资额

第六条公司注册资本人民币_________元。

第七条股东名称

甲方：_________，法定代表人_________。

乙方：_________，法定代表人_________。

第八条股东以现金方式出资

其中：甲方出资_________元人民币占注册资本的_________%。

乙方出资_________元人民币占注册资本的_________%。

第四章股东的权利与义务

第九条股东享有以下权利：

参加股东会、并按出资比例行使表决权;

选举和被选举、执行董事会和监事会成员的权利;

按出资比例分取红利;

公司新增资本时，优先认缴出资权;

依法转让出资权;

对公司其他股东转让出资的优先购买权;

公司终止清算后，依法分得剩余财产权;

查阅股东会会议记录和公司财务会计状况权。

第十条股东之间可以转让全部或部分出资。

第十一条股东应履行以下义务：

按规定缴纳所认缴的出资;

以认缴的出资额对公司承担责任;

在公司登记后，不得抽回出资;

遵守公司章程;

自觉维护公司合法权益。

第五章股东转让出资的条件

第十二条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让，经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第六章公司机构及其产生办法、职权、议事规则

第十三条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

第十四条公司股东会行使下列职权：

决定公司的经营方针和投资计划;

选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项;

选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

审议批准执行董事的报告;

审议批准监事的报告;

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案;

对公司增加或者减少注册资本作出决议;

对发行公司债券作出决议;

对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

修改公司章程。

第十五条公司股东会的议事方式和表决程序：

股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;

修改公司章程的决议必须代表三分之二以上表决权的股东通过;

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权;

股东会会议分为定期会议和临时会议：定期会议在每年一月召开，代表四分之一以上表决权的股东、监事，提议召开临时会议;

股东会会议由董事召集并主持;

召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十六条公司不设董事会，只设执行董事一名，执行董事任期三年，任期届满，连选连任。

第十七条执行董事为公司的法定代表人。

第十八条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

负责股东会，向股东会报告工作;

执行股东会决议;

代表公司签署有关文件;

决定公司的经营计划、投资方案;

制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

制订公司的利润分配方案和补亏损方案;

制订公司增加或者减少注册资本的方案;

拟定公司合并、分立变更、公司解散的方案;

决定公司内部管理机构的设置;

聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项;

制定公司的基本管理制度。

第十九条公司设总经理，由执行董事聘任或解聘。

第二十条如果执行董事兼任总经理，由股东会聘任或解聘。

第二十一条总经理对执行董事负责，行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作、组织实施股东会决议;

组织实施公司年度经营计划和投资方案;

拟订公司内部管理机构设置方案;

拟订公司的基本管理制度;

制定公司的具体规章;

提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的人员;

经执行镇农授权代表公司签署有关文件;

公司章程和执行董事授予的其他职权。

第二十二条公司设监事一人。

由股东会选举和更换，职工代表任监事，由公司职工大会民主选举产生。

第二十三条监事行使下列职权：

检查公司财务;

对执行董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

当执行董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和总经理予以纠正;

提议召开临时股东会;

公司章程规定的其他职权。

第七章公司的利润分配

第二十四条公司利润按照股东的出资额占公司注册资本的比例进行分配。

第二十五条公司每年分配利润一次。

公司的亏损未弥补前不进行利润分配。

第八章财务会计和劳动用工制度

第二十六条公司根据我国有关法律、法规建立、健全财务会计制度。

公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并于下一会计年的二个月内送交各股东。

第二十七条公司应依国家有关法律交纳各项税收。

第二十八条公司严格按照国家有关劳动用工的法律、法规、执行劳动用工制度。

第九章公司的解散事由与清算办法

第二十九条公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产时，由人民法院依照法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组，对公司进行财产清算。

第三十条公司有下列情形之一的，可以解散：

公司章程规定的营业期限满后或者公司章程规定的其他解散事由出现时;

股东会决议解散;

因公司合并或者分立需要解散的。

第三十一条公司依照前条第一项、第二项规定解散的应当在十五日内成立清算组，清算组由股东组成，逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关

人员组成清算组进行清算。

第三十二条清算组在清算期间按《公司法》规定行使职权。

第三十三条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会确定，并报公司登记机关备案，做注销公司登记公告。

第十章其它规定

第三十四条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东会代表二/三以上表决权的股东表决通过。

修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第三十五条公司章程的解释权属于公司股东会。

第三十六条公司登记事项以公司登记机关核定的事项为准。

第三十七条本章程经各股东方共同订立，自公司成立之日起生效。

第三十八条本章程一式_________份，并报公司登记机关备案一份。

股东(盖章)：_______________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：___________________

签订地点：___________________

如何写公司管理合同范本 第五七篇

一、目的

对合同进行有效控制，确保各类经济合同能有效实施。

二、适用范围

适合本院各部门签订的合法、有效的经济合同文本及其相关资料，与合同事宜有关的往来信件、电报、电话记录、图表等。

三、职责

分院负责一般的合同文本的管理及送交上级主管部门备案。重要合同由综合办公室管理。

四、工作程序

四．一合同的分类

a．地质勘查合同

b．施工合同

c．储量检测合同

d．物探合同

e．测绘合同

g．内部合同

h.其它外涉合同

四．二合同的签定、管理和使用

四．二．一本院合同由分院、综合办公室统一管理。

四．二．二凡行业主管部门有规定的，一律使用规定的合同文本。

四．二．三对外签定合同，必须是院长或其授权人，授权必须办理书面手续。

四．二．四合同用印必须经院长或其授权的院领导批准，填写《合同用印登记表》HBKJ/。

四．二．五合同地办理完全手续后，退回本院不得少于一式三份，使用正式文本的为：合同执行单位、财务部、存档，其他使用处为复印本。

四．二．六属于合同内容的相关文件，与合同文本在存档处保存。

四．三合同专用章

综合办公室负责合同专用章的管理。凡是外出签定合同需带合同专用章时承办人员需办理批准手续，填写《合同专用章使用及外携登记表》HBKJ/。

四．四本院合同文本及合同专用章一律不得向私人借用，违者追究经办人责任。

五、质量记录

五．一《合同用印登记表》HBKJ／QR零四二三零一．零一

五．二《合同专用章使用及外携登记表》HBKJ／QR零四二三零一．零二

如何写公司管理合同范本 第五八篇

在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

一、 合同管理的协作责任制度

（一）岗位责任制度

公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设五名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

（二）会签制度

在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

（三）协作制度

合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

（四）奖惩制度

对合同管理人员的工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

二、 公司合同管理的监督检查和制度

（一）汇报登记制度

公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

（二）法人代表授权委托制度

由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员代理总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约代理人认真签订合同。

法人授权委托制度的内容主要包括：（一）公司有关业务人员要认真学习合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。（二）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如代理事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

（三）审查审批制度

经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

（四）合同专用章管理制度

一、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

二、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

三、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

四、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

（五）检查履行制度

公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

（六）索赔制度

在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

三、公司合同管理的统计考核制度

（一）统计报表制度

根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

（二）合同考核制度

通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

四、公司合同管理的合同档案制度

合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行平时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。

如何写公司管理合同范本 第五九篇

_____(以下简称甲方)、_____(以下简称乙方)、_____(以下简称丙方)合称中方和_____(以下简称丁方)，根据《^v^中外合资经营企业法》(以下简称《合资法》和《经济特区外资银行、中外合资银行管理条例》(以下简称《条例》)及其他有关法律，按照平等互利原则，通过友好协商，一致同意在^v^_____共同举办一定合资银行，为此，订立本合同书。

第一章总则

第一条订约四方

订约四方一致同意共同投资举办一家合资银行(以下简称银行)。

第二条银行名称及地址

银行名称：

中文：_____银行

英文：_____

银行地址：_____

第三条组织形式

银行为有限责任公司。订约四方对银行的责任以各自认缴的出资额为限。

第四条银行宗旨

银行经营商业银行及投资银行的业务并提供咨询服务，为利用侨资和外资开辟新的渠道，关于先进科学技术和先进管理经验，增进国际和国内信息交流，努力扩大国际经济和金额合作，为加速_____和经济特区的建设服务。

第五条适用法律

银行经批准成立，是^v^的法人。本合同的订立和履行应适用^v^法律。银行的一切活动必须遵守^v^法律、法令和有关条例规定。银行的业务活动和合法权益受^v^法律的保护。银行接受中国人民银行和国家外汇管理局等有关机构的管理和监督。

第二章资本

第六条资本构成

银行的注册资本为_____元。

银行第一期的实收资本为_____元。订约四方出资的份额为：

甲方占百分之_____，出资_____元，以现金投资。

乙方占百分之_____，出资_____，以现金投资。

丙方占百分之_____，出资_____元，以现金投资。

丁方占百分之_____，出资_____元。以下列方式提供投资：

(一)以现金_____投资;

(二)丁方将其在附属机构的直接和间接的投资转给银行，作为对银行的投资。内包括_____。

(三)_____和_____两公司的准备金(不包括坏帐准备金)与尚未分配的滚存利润。

以上(二)(三)两项合计共为_____元，应凭丁方聘请的在香港注册会计师验证的转入日期的资产负责表为依据，多还少补。

银行成立后，银行董事会应尽快派专门小组对_____和_____的原放款(银行成立时已有的放款)进行审查，对银行成立前该两公司的呆帐、坏帐和银行成立后一年内发生的该两公司原放款的呆帐、坏帐均由_____协助清理并负责偿还呆帐、坏帐引起的全部经济损失;对有坏帐风险的存款，专门小组在银行成立一年内提出意见，转由丁方负责处理。原方款凡经专门小组审查同意转期的，其经济责任由_____和_____自行负责。

订约四方同意将银行历年税后利润至少提取百分之_____，经董事会决定后拨作准备金(本合同第二十五条有进一步规定)，并经董事会决定可按订约四方上述出资比例，从该项准备金中提取，分期增加出资额至_____元。

第七条资本提供

订约四方需在银行成立后(银行的成立日期为银行营业执照的签发日期)三十天内交足出资额，以现金投资部分应全数存入银行。丁方提供的股票等，如因技术原因，在银行成立后三十天内未能办妥转入银行手续时，经董事长及副董事长联合决定，可以允许再延长三十天。任何一方所应出资的现金，如逾期未交或未交足，应按当天中国银行公布的短期放款利率支付未交部分的迟延利息。

第八条出资凭证

订约四方缴付出资额后，应由中国注册的会计师验证，出具验资报告后，由银行据以发给经董事长及副董事长签署的出资证明书。出资证明书刊载明下列事项：银行名称，银行成立的年、月、日，订约四方名称及其出资金额，出资的年、月、日以及发给出资证明书的年、月、日。当按照本合同第六条增加出资额后，银行将增发出资证明书。

第三章出资额转让及资本更改

第九条出资额转让

订约一方如向第三者出售、转让、抵押其部分或全部出资额须经订约其他三方同意，并经审批机构核准。订约一方转让其部分或全部出资额时，应先以书面通知其他三方说明承让人名称及转让条件，订约其他三方有优先购买权。且其转让条件应与向第三者转让的条件相同。如订约其他三方无意买入，出让的订约一方可按照上述通知书的转让条件，向指定第三者进行转让。违反上述规定的，其转让无效。

第十条注册资本更改

如注册资本需要变更时，应在指定时间内向审批机构申请批准，并向^v^工商行政管理部门办理变更登记手续。

第四章董事会

第十一条董事会组成

订约四方同意在银行成立时组成董事会，董事会由十人组成，中方五人，丁方五人，由中方和丁方各自委派。董事长由中方委派，副董事长两人由中方和丁方各委派一人。董事长、副董事长、董事任期三年，可以连任。

第十二条董事会权力

董事会是银行的最高权利机构，讨论决定银行的一切重大问题。其具体职权范围在银行章程中规定。

第十三条董事会议事规则

董事会会议应根据平等互利、友好协商及互相谅解的原则进行，对有关订约四方权益的下列重大问题，均应由出席董事会会议的董事投票表决，一致通过，方可作出决议。

一.银行章程的修改。

二.批准上一年度的年度、审核损益表及资产负债表。

三.超过董事会规定的任何信贷额。

四.超过董事会规定的任何购买或出售银行固定资产额。

五.银行政策、目标的修改。

六.其他人拟投资于银行，银行拟投资于其他人。

七.银行拟与其他人进行合并。

八.订约任何一方拟在银行增资或出售、转让、抵押其在银行部分或全部出资额。

九.年度业务计划的重大修改。

一零.从银行利润中按比例提取准备金、职工奖励和福利基金。

一一.银行每年分配给订约四方的红利。

一二.银行与工会间的劳工合约及职员总人数的制订。

一三.银行清算及合同终止。

副总经理以上高级职员的聘请和解聘等其他事项可由出席董事会会议的董事或其授权代理人以过半数通过作出决议。

第十四条董事会召开

董事会每年至少召开会议一次。在订约任何一方请求下，董事长可召开董事会特别会议。董事会会议在设于_____的总行召开，或在会议通过书内指定的其他地点召开。

第十五条常务董事会组成

董事会设常务董事会，由中方和丁方各委派两名董事组成，在董事会休会期间，除第十三条第一、七、八和一三项外可由常务董事会代行董事会职权。由董事长或其委托的一位常务董事召集常务董事会会议。常务董事会的决议不得与董事会决议相抵触。

第五章经营管理机构

第十六条银行行政管理体制

银行的行政管理，实行董事会领导下的总裁、总经理负责制。

第十七条总裁、执行副总裁

银行设总裁一人，执行副总裁一人，是银行的主要行政负责人。贯彻执行董事会和常务董事会各项决议，负责协调、监督银行及其各分支和附属机构的业务活动，研究国际金融市场信息，开拓银行业务。总裁、执行副总裁由丁方和中方推荐，由董事会聘请和解聘。任期均为三年，可以连任。

第十八条总经理、副总经理

银行设总经理人一人，副总经理若干人，协助总经理工作。总经理、副总经理由中方和丁方推荐，由董事会聘请和解聘。总经理、副总经理执行董事会会议的各项决议，负责向董事会和总裁、执行副总裁报告，并组织领导银行在国内办理的日常业务工作。根据上述任务，总经理有权处理下列事项：

一.代表银行对外接洽业务。

二.谈判及签署文件。

三.委任及解雇非董事会委任的职员，并决定其报酬和福利。

四.起草银行业务条例报经董事会审查批准后贯彻执行。

五.起草年度业务计划及董事会要求的其他计划，将上述计划报经董事会审批后监督该计划的贯彻执行。

六.向董事会报告银行业务进度，提出银行行政管理及业务改进的建议。

七.向董事会报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。

八.提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。

九.运用董事会授予的其他职责和权力。

第六章业务

第十九条业务范围

银行经营下列业务：

一.本、外币放款和本、外币票据贴现;

二.本、外币投资业务;

三.外币和外币票据兑换;

四.股票、证券的买卖和发行;

五.资信调查和咨询服务;

六.信托、保管箱业务;

七.本、外币担保业务;

八.出口贸易结算和押汇;

九.国外和香港、澳门地区汇入汇款和外汇托收;

一零.侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的汇出汇款及进口贸易结算和押汇;

一一.办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款;

一二.侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支;

一三.其他经申请批准的业务。

第七章银行分支和附属机构

第二十条分支和附属机构的成立

银行根据业务发展的需要，经有关审批机构批准，可在国内外设立分支机构和附属机构。

银行同其分支机构和附属机构之间可以相互调剂使用资金。

第二十一条现有附属机构

现有_____和_____成为银行在_____的子公司，_____改名为_____。该两子公司分别在_____注册为有限责任公司，根据当地的法律分别成立董事会，由中方和丁方各自委派相等人数的董事组成;各设总经理一人，副总经理若干人，由丁方和中方推荐，由各董事会聘请和解聘。总经理、副总经理负责向董事会和银行的总裁、执行副总裁报告。

银行对上述两子公司是投资控股关系，该两子公司各自实行独立经济核算，其盈利扣除上交税收和提留准备金后，所余纯利应交给银行;如发生亏损，则分别由其在实收资本的有限责任范围内自行处理。

第八章技术训练

第二十二条技术训练

银行将调派_____和_____的经理级职员协助银行开展业务并为银行引进先进管理技术和培训职工。

银行行政及财务高级职员将安排在_____和_____的训练中心或派往其他地方进行训练。

上述人事训练的安排将由银行董事会视银行业务发展需要及_____和_____的条件而作出适当的决定。

第九章确立银行设施

第二十三条银行设施

为了顺利执行董事会制订的业务方针，逐步提高银行本身服务效率，为客户提供具有国际水平的银行及咨询服务，订约四方应协助银行安排需用的楼宇设备及提供其他的便利。

第十章利润

第二十四条利润分配

订约四方按各自提供的出资比例分享银行利润，分担银行的风险及亏损。

第二十五条准备金、职工奖励及福利基金

银行每年获得的利润，按照^v^的有关法令缴纳税款后，经董事会决定将税后利润至少提取百分之_____拨作准备金，并按董事会决定另行提取一定比例的职工奖励及福利基金。其利润余额如董事会决定进行分配，应按订约四方前一年会计年度终结时的投资比例进行分配。所提取的准备金可按照第六条规定再行投资于银行，而增加出资额。

第二十六条利润汇出

银行所有红利按订约四方的投资比例进行分红，由银行分别汇给订约四方的帐户。

当利润分配给丁方时，银行将丁方名下分配到的红利用_____币在交税款后电汇给丁方指定银行及帐户。

第十一章财务会计与审计

第二十七条财务会计制度

银行内部会计制度及固定资产折旧率按照^v^有关法律和财务会计制度的规定，结合银行的具体情况加以制订，并报当地财政部门和税务机关备案。银行采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。银行一切凭证、帐簿、报表必须用中文书写，必要时可用英文书写。

第二十八条货币单位

银行记帐本位币为_____币，除编制_____币的会计报表外，还应另编折合人民币的会计报表。人民币与_____币之间的兑换率应按国家外汇管理局公布的当日牌价(买卖中间价)折算。

第二十九条审计与报表

银行的帐目将随时公开以供订约四方及内部会计师查阅。银行将对订约四方提供未经审核的每月财务报表。会计帐册年报经订约四方同意，可在中国注册的一家独立会计师事务所审核及证明。银行将免费向订约四方提交每月财务报表及会计年报，包括经审核的年度损益报表及资产负债表。

第三十条银行审计师

董事会聘请在中国注册的一家独立会计师事务所担任银行审计师，依法审核银行一切财务收支及会计帐目，并向董事会提出报告。

第三十一条会计年度

银行会计年度采用日历年制，自公历每年一月一日起到一二月三一止为一年会计年度。

第十二章税务

第三十二条税款

银行应按照^v^有关法律的规定，缴纳各种税款。任何免税或减税亦按照有关法令、条例的规定进行。

第三十三条进口物资、设备

银行进口本身需用的一切物资、设备、装饰用品等按^v^法律规定多交进口关税和工商统一税。

第三十四条减税、免税及退税

银行将努力争取享受经济特区的免税或减税优惠待遇。中方将协助银行在适用法律许可下，向有关当局申请减免税或办理退税手续。

第十三章保险

第三十五条保险及付款

银行在^v^境内一切保险，应向^v^的人民保险公司或经董事会批准的其他具有资格的保险公司投保。银行在^v^境外的一切保险应向具有资格的并经董事会批准的保险公司投保。至于银行所有在^v^境外的附属机构的一切保险投保事宜，则由各附属机构的董事会各自批准。付给人民保险公司或由人民保险公司偿付款项将按有关保险合约条件以人民币或外币结付。

第十四章银行职员

第三十六条银行职员雇佣

银行职员的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、奖惩、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中外合资经营企业劳动管理规定》及有关劳动管理规定办理。

第十五章审批及注册

第三十七条审批、生效日期

银行合同、章程及其他文件由订约四方签署后，经丁方的股东大会和中方各董事会通过，按照《条例》规定的报批手续，向审批机构申请批准。

本合同经^v^审批机构批准，发现批准证书后方能生效，批准日期为合同生效日期。合同生效后，对订约四方均发生法律约束。

第三十八条注册、成立日期

订约四方收到审批机构发给批准证书后一个月内向^v^工商行政管理部门办理银行登记手续及领取营业执照，银行的营业执照签发日期为银行的成立日期。

第十六章合同有效期

第三十九条合同有效期

合同有效期将为永久性的，除非遇到第四十条规定的情况而告终止。

第十七章终止与清算

第四十条终止

当发生下列任何一种情况时，合同可告终止：

一.银行发生严重亏损无力继续经营。

二.订约任何一方不能履行合同规定义务，致使银行无法继续经营。

三.因第四十二条不可抗力影响，遭受严重损失，银行无法继续经营。

四.银行未达到其经营目的，同时又无发展前途。

订约任何一方由于上述情况请求合同终止时，董事会将召开特别会议考虑结束事宜，如获得一致通过，银行将向^v^审批机关申请解散。

第四十一条清算

当合同终止时，董事会将负责银行清算事宜。在清算事项未完成前，董事会不能解散。按《合资法》和《条例》清理帐目及划分资产。董事会将提出清算原则和手续，并任命一个清算委员会。清算委员会应向董事会报告工作情况。按照一般原则，清算过程将包括收回银行债权，支付银行债务及按照订约每一方投资比例拨还其名下投资及划分剩余资产。清算委的报告经董事会批准，董事会将报告原审批机构，并向原登记管理机构办理注销登记手续，缴销营业执照。

第十八章不可抗力

第四十二条不可抗力

不可抗力系指下列情况：战争、火灾、水灾、地震、暴风雨、海啸，以及其他不可抗力事项。

若订约某一方由于不可抗力而阻止其按合同规定执行某职责时，应尽速备同有关不可抗力证据向其他三方报告。受不可抗力影响的订约一方应采取适当的措施减轻或免除不可抗力带来的影响，并在最短时间内恢复执行其受不可抗力影响的职责。

第十九章保密及其他

第四十三条保密

有关银行的业务资料、技术记录、财务情况均不可向外界泄漏(订约四方需向政府有关机关呈交的报告除外)，除非该资料先前已向公众公开。

第四十四条中方和丁方相互协助

为了履行本合同，中方在港澳地区和中国境外遇有需要丁方协助事项，丁方将予以协助。丁方为获得^v^法令规定所需要的各项执照、许可证、签证和认可书等，中方将予以协助;丁方为获得中国有关法令规定应享有的各项利益，中方亦将予以协助。

第二十章调解和仲裁

第四十五条董事会内部调整

订约四方如发生任何争议时，该争议事件应先通过董事会本着友好合作、互相谅解的精神协商解决。

第四十六条仲裁

订约各方如在解释或履行银行合同、章程中发生争议，应尽量通过友好协商解决，如经过协商无效，则提请中国国际贸易仲裁委员会调解和仲裁，按该会的程序规则进行。

如交该仲裁委员会后三零天内尚未获得解决，则订约任何一方可将争议事件提交_____仲裁外按照联合国一九七六年国际贸易法或以后条例作出裁判。上述裁判处将包括三位仲裁人，中方将任命一位仲裁人，丁方亦将任命一位仲裁人，然后再由上述被任命的两位仲裁人联合任命一位仲裁人，如中方或丁方不在第一任命后，六零天内任命其仲裁人或如上述两位已被任命的仲裁人不在被任命后六零天内联合任命另公司仲裁人，有关仲裁人的任命将由_____裁判处作出。仲裁人将考虑四方订约人在合同中的意向，亦可用国际上接纳的一般法则，作出裁决。裁判过程将用中英文作为正式文字。所有听证资料，索赔或辩护供述和仲裁、裁判及有关理由等，将以中英文书写。

本条规定下的仲裁裁决将为最后的裁决，对订约四方均具有法律约束力。

在解决争议期间，除争议事项外，银行订约各方应继续履行银行合同、章程所规定的其他各项条款。

第二十一章合同文字

第四十七条合同文字

合同用中英文书写，各中英文本具有同等效力。

第四十八条通知书

订约四方书信往来，董事会通行书与文件，财务会计通知书与报告等应按订约四方在第四十九条列明的法定地址以挂号航邮、电报或电传投递。如某方地址更改时，应用书面通知其他三方。

第二十二章法定通讯地址

第四十九条法定地址

订约四方法定地址如下：

甲方：_____

乙方：_____

丙方：_____

丁方：_____

第二十三章附加条款

第五十条修改

合同的任何修改须经董事会决定后，呈交审批机关批准，方为有效。

第五十一条前写全约及照会

本合同经审批机构批准正式生效后，订约四方所有的前口头和书面的协议或照会等，如与合同相抵触时，以本合同为准。

如何写公司管理合同范本 第六零篇

合同编号：HKSC零零零零一供方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （以下简称：甲方）

需方： XXXXXXXXXXXXXXX （以下简称：乙方）

为了满足市民对生活需求，提高生猪品质，经甲乙双方充分协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

第二条 生猪（商品）质量标准

本公司的生猪均按照中国农村七八十年代传统喂养方式，饲料均以玉米、蔬菜、麦麸、米糠等喂养，在喂养过程中绝对不含有市场上的化学饲料，其猪的检验检疫符合国家的生态猪的检验标准。

第三条 生猪（商品）单价、总价及结算方式

１、生猪商品定价，供需双方同意按年底市场普通生猪价格的一倍定价执行。

２、合同总金额：生猪宰杀前核算 。

三、订购需预付现金： 五零零人民币，生猪预售后，如果乙方出现单方面的毁约，预付款甲方不在退于乙方。

四、付款日期及结算方式： 宰杀前一次性付清余款 。

第四条 生猪预售后乙方可随时到甲方农场去督查生猪的喂养和生猪情况，在生猪屠宰前乙方需对自己预定的生猪进行验收和确认。

第五条 根据合同要求，甲方为乙方提供免费的生猪的宰杀和指定的配送

业务。不包含腊肉的熏制、香肠的制作，如需要熏制腊肉和香肠制作，则需另算费用，同时公司将免费给大家提供熏制腊肉的柏树叶等材料。

第六条：配送业务：甲方将宰杀的生猪按照乙方的要求配送到指定地方。

第七条 违约责任

１、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价＿＿％的违约金。

２、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值＿＿％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值＿＿％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

三、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第八条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第八九条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向成都市人民法院提出诉讼。

第十条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

甲方：____________________（盖章） 乙方：___________（盖章）

法定代表人：——————法定代表人：____________

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

如何写公司管理合同范本 第六一篇

第一节 总则

第一条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

第二节 经济合同的签订

第四条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

一.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

二.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体;数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;馐、运输方式及运费负责应具体明确;交(提)货期限、地点及验收方法应明确;价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价;违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

三.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。

第十一条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

第十二条 签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则;付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。

签订...

如何写公司管理合同范本 第六二篇

甲乙双方合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

第一条 出资额、方式、期限

一.甲乙双方自愿合伙经营 公司，总投资为人民币 万元，甲出资 万元,占投资总额的 %，乙出资 万元，占投资总额的 %。

二.合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。

三.本合伙依法组成合伙企业，由甲方负责办理工商登记，担任法人代表 。

四.本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第二条 盈余分配与债务承担

一.企业盈余分配，按照各自的投资比例分配。

二.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十五日内向对方清偿自己负担的部分。

第三条 入伙、退伙，出资的转让

一.入伙：①需承认本合同;②需经甲乙双方同意;③执行合同规定的权利义务 并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

二.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前两个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

三.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转 让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第四条 出现下列事项，合伙终止：

(一)合伙期满;

(二)合伙双方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;

(四)其他法律规定的情况。

第五条 合伙人的权利

甲乙双方合伙人的权利;①参予合伙事业的管理;②检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

第六条 禁止行为

一.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业 务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

二.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

三.禁止合伙人与本合伙签订合同。

四.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。

第七条 合伙的终止及终止后的事项

一.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当 事人请求判决解散。

二.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人或公证员参与清算②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第八条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第九条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第十条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十一条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

合伙人甲：____________ 合伙人乙：____________

(盖章) (盖章)

____年____月____日 ____年____月____日

如何写公司管理合同范本 第六三篇

公司由于业务发展需要，需要成立子公司，那么成立子公司的协议书是怎样的呢?下面是分公司合作经营协议书，欢迎参考阅读!

总公司：(以下简称甲方)

分公司：(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，为增强公司实力，扩大公司知名度，本着自愿的原则，就乙方在开设有限公司分公司事宜，特签订以下协议分公司合作合同范本：

一、甲方的权利与义务：

一、甲方提供办理分支公司所须的一切手续;

二、甲方有义务向分公司提供经营范围内的经营项目，并给予分公司一定的经济及其他优惠政策;

三、甲方负责分公司经营项目的操作、经营及指导和统筹管理，以及员工培训等;

四、甲方负责监督分公司各项税务事宜，并进行统一管理(税费由分公司所经营的项目承担);

五、甲方有权监督分公司的各项经营行为，以及财务状况;

六、甲方对乙方的一切经营活动及员工聘用有监督权、知情权和管理权;

七、在乙方正常的合法经营中，甲方不得无故撤消乙方对甲方品牌的使用权和分公司经营权;

八、如乙方违反本协议的`任意一项，甲方有权撤消其乙方对甲方品牌使用权和分公司经营权，并保留法律及经济追诉权。

二、乙方的权利与义务：

一、如乙方以分公司名义加入甲方总公司，须向甲方提供乙方的营业执照复印件(加盖公章);

二、在签此协议时，乙方应向甲方支付加入费_万元人民币，及保证金_万元人民币，保证金作为对乙方的约束，在协议终止时将保证金退回给乙方;

三、乙方的办公场地、设备、员工工资和福利，以及乙方所需的全部资金投入和经营项目的投入全部由乙方负责(以上各项投入必须有发票及员工工资表，交由甲方入帐及备案);

四、乙方必须每月按时给甲方上报分公司的经营报表和财务报表;

五、乙方对外签订任何合同，必须上报甲方批准备案方可签定;

六、乙方不得以分公司名义进行任何借贷，如需要借贷需报甲方认可批准方可借贷，否则后果由乙方自己承担;

七、乙方属甲方下属分公司，由乙方分公司负责人全面负责，分公司在工作中必须遵守国家法律法规，合法经营，自负盈亏，并及时与甲方沟通，汇报各项工作情况;

八、乙方的经营项目不得超出甲方规定的经营范围;

九、乙方如有违法行为，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担;

一零、乙方必须维护甲方品牌和总体形象、名誉及经济利益，如乙方对甲方总体形象及名誉造成损失，乙方必须负全部责任，公开声明道歉，挽回甲方形象及名誉损失，并赔偿给甲方带来的一切名誉及经济损失;

一一、乙方在本协议有效期内，不得无故，停止经营，如要停止经营，必须提前三个月以书面形式上报甲方，经甲方批准同意后，方可停止经营，但乙方的保证金甲方不予退回;

一二、在经营过程中，如乙方违反本协议第二大项的各项规定，甲方有权扣除乙方所交的保证金，如造成严重不良后果，甲方有权撤消乙方对甲方品牌使用权和分支公司经营权，并追究其经济和法律责任。

三、乙方分公司的成立和投入：

一、乙方分公司成立，须到乙方所在当地办理工商登记注册，以及一切相关手续(具体按国家工商注册的有关法律规定执行);

二、甲方以甲方自有品牌和提供经营项目、管理指导、市场运营、培训等做为投入，占乙方分公司股份的_%;

三、乙方分公司所需的全部资金投入，占分公司股份的_%;

四、甲乙双方共同成立分支机构董事会和监事会，甲乙双方各派相关人员参与董事会和监事会(具体人员甲乙双方具体协商)。

四、甲方对乙方的管理方式：

一、乙方隶属于甲方垂直领导，有关人事、项目、经营、财务管理由甲方统一监督管理;

二、乙方严格按照甲方的规定统一管理，遵守甲方的公司章程及各项规章制度;

三、乙方的财务由甲方统一监管，按月上报财务报表，并进行项目投入，以及费用统一申报和审批制度;

四、甲方负责统一管理经营项目运作和指导，实行项目申报和审批制度，有计划的事实各类经营项目，便于统一规模化运作。

五、协议终止与债权债务：

一、本协议有效期自____年__月__日至____年__月__日止;

二、本协议终止时，乙方有优先续签权，如乙方不再续签，应提前三个月通知甲方，甲方有权撤消乙方分公司或签给其他人;

三、如乙方不再续签或终止分公司的经营，必须配合甲方核对、清查乙方在承包期内的所有经营帐目、财务帐目及债权债务，双方通过法院申报，公开登报声明后，分公司将开具终止证明;

四、乙方的投入归乙方所有，在乙方经营过程中的所有债权债务，及法律责任全部由乙方负责承担。

六、其他事宜：

一、本协议签订后，甲乙双方应共同遵守，如有一方违约，违约方承担全部法律责任，并赔偿给对方造成的相应经济损失;

二、未尽事宜经双方协商处理，并签订补充协议，如不能协商解决，可向双方所在地法院提起诉讼;

三、本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：_____乙方(签章)：_________

法人：_______负责人：__________

电话：__________电话：__________

二零__年__月__日 二零__年__月__日

如何写公司管理合同范本 第六四篇

甲方：重庆市******有限公司

乙方：

经双方友好协商，就乙方以 身份（职务）参加甲方经营的活动(活动委托方为)，自愿达成如下协议：

一、合同期限

一、固定期限：年月 日至 年月 日止。

二、乙方每日工作时间为：不低于 个小时。

三、工作地点：根据市场需要由公司统一就近安排 。。

二、薪资标准及支付

一、薪资标准：基本工资+日勤考核+产品提成。

二、薪资发放时间：每月一五日至二零日，通过中国银行卡发放。

三、考勤

一、在合同期内未经甲乙双方协商，不能单方面违约。如乙方有紧急事情需要请假或不能按时参加甲方的工作安排，可请假或找人代班（a：提前二天通过文字形式报市场督导、区域业代抄送部门经理；b：乙方可直接找人代班并负责代班人员的培训工作如不能完成培训，提前报促销活动方案负责人负责培训）

四、甲方义务

一、负责业务培训及提供培训资料；

二、负责提供活动产品及活动所需工具。

五、乙方义务

一、按时按质完成甲方交给的工作任务。

二、严格遵守培训手册并按有关的工作要求进行工作。

三、遵守商场的规章制度，礼貌待客、不脱岗、不迟到、不早退、不偷盗、不聊天，不得产生罚款

四、必须绝对服从甲方工作安排及调配。

五、 离职后五日内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。

六、违约责任

一、如发现乙方不按上述要求工作，甲方有权扣除相应工资（擅自离职的，扣发双倍离职时间工资），并要求其赔偿给甲方造成的实际损失。

二、如因乙方违反所在商场规定,并导致商场、乙方须全额承担该罚款。

三、如乙方遗失或挪用等非法处置促销物品的，甲方有权向乙方要求给甲方造成的实际损失，包括直接损失和间接损失。

四、活动结束后，乙方交还甲方所有的物品和工具。否则，甲方有权以工资抵扣。工资不足以抵扣的，由乙方另行赔偿。

七、 协议的终止和解除

一、甲乙双方经协商一致可以解除本协议；

二、甲、乙两方均可以根据法律法规规定行使合同解除权。

八、 争议解决

一、双方在履行本协议过程中发生争议，应当首先协商解决，协商不成的，双方均可向

甲方所在地劳动仲裁委员会申请劳动仲裁；

九、 其他

一，乙方同意自动放弃社会保睑，并承担在工作时间和上下班时间发生的各种意外事故。

二，本合同甲方无签约代表和公章或缺一属无效合同，解释权归甲方所有

三，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

十、其他劳动关系存续事宜，双方可签订补充文件，两者内容冲突的，以签订时间在后的文件为准。

甲方（盖章）： 乙方（签字）：

签约代表： 身份证号码： 联系地址：联系地址：

如何写公司管理合同范本 第六五篇

甲方：_________乙方：_________

以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据^v^法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。

第一条共同投资人的投资额和投资方式

甲、乙双方同意，以双方注册成立的_________公司(以下简称_________)为项目投资主体。

各方出资分别：甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。

第二条利润分享和亏损分担

一.共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

二.共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

三.共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

四.共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

第三条事务执行

一.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

(一)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

(二)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

(三)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

二.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;

三.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

四.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任;

五.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。

六.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：(一)转让共同投资于股份有限公司的股份;(二)以上述股份对外出质;(三)更换事务执行人。

第四条投资的转让

一.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意;

二.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

三.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

第五条其他权利和义务

一.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

二.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

三.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

四.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

第六条违约责任

为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。第七条其他

一.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

二.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________

_______年____月____日_____年___月___日

签订地点：_________签订地点：_________

如何写公司管理合同范本 第六六篇

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领娶填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

一. 单笔业务金额达一万元的;

二. 有保证、抵押或定金等担保的;

三. 我方先予以履行合同的;

四. 有封样要求的;

五. 合同对方为外地单位的;

第十四条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

如何写公司管理合同范本 第六七篇

甲方：

乙方：

甲乙双方根据国家规定的有关劳动法律法规，结合工程具体情况，双方达成以下协议：

一、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

二、工程价款：《按竣工后工程量计算》

三、工期：从 年 月 日至 年 月 日

四、工程质量验收：

一、因任何一方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其迫返工费由责任方承担，并承担相应的后果。

二、工程竣工部分，乙方按通知验收处理。若甲方因事故另定验收日期，经双方协商方可，但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的看管费用。

三、执行国家有关的施工及验收规范。

四、如施工中验收不合格处，按照工程的严重性进行罚款，乙方必须服从。

五、付款方式：

乙方签完合同进场三天内，甲方支付生活费 ，在施工中期付工程款 ，工程竣工验收后剩余款项留工程款五%做维修保证金，其余部分付清。

六、工期：

一、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工费。

二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

三、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

四、设计变更或乙方责任造成的停电、停水、停气以及其他不可抗拒因素影响，导致八小时以上（一周累计）工期相应顺延。

七、其他：

一、甲方派驻代表负责现场调查，监督工程施工，工地现场按公司规章制度执行。

二、开工前须经甲方同意方可施工，乙方已完工部分，如无质量问题不可拆改，如需改动需双方同意后重新计价。

三、未经甲方同意，乙方不得转包。

四、如施工中涉及设计变更等情况，如双方现场验证方式确认。

五、本合同签订之日起生效，保修期满、工程款结清后终止。

六、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

签订后具有法律效力。

注：如按规定日期没完工，按每天元罚款！

甲方（章）： 乙方（章）：承包合同书餐厅承包合同范本农村土地承包合同书