玄武岩施工承包合同范本
玄武岩施工承包合同范本 第一篇
订货单位(甲方):_________
供货单位(乙方):_________
根据《^v^合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定,经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同,由甲乙双方共同遵守履行。
一、工程概况
建设单位:_________
施工单位:_________
工程名称:_________
工程地址:_________
结构形式:_________
总层数:_________
总高度:_________
运距:_________
二、合同总数量及总金额
(预计)总数量:_________m三
(预计)总金额:人民币(大写)_________,¥_________
商品砼明细如下:金额单位(元)
商品砼标号
数量(m三)
商品砼单价(含运费)
含泵费单价
不含泵费单价
金额合计
特殊商品砼外加剂计算方法
非泵送部分其他计算方法
混凝土结算量计算方法
如遇国家经济政策有重大调整,价格另议。
三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件
一.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土,商品砼的质量必须符合国家规定的标准,经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的,则乙方必须承担全部责任。
二.当商品砼到达现场后,甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工,经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的.,则甲方必须承担全部责任。
三.甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量,坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查,如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决,若无异议则甲方必须据实签收。
四.其他约定事项_________。
四、商品砼签收要求
一.本合同约定,甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收,除此之外任何人无权进行签收。
二.乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m三时,若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时,甲方必须给乙方出具数量认证凭证,同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。
三.混凝土合理损耗量按国家标准执行。
四.其他约定事项_________。
五、对商品砼验收标准
一.商品砼的验收以商品砼生产之日起二八天后混凝土抗压报告结果为验收标准,若无异议则视为混凝土质量合格。取样按(供方、施工现场、第三方)为准。
二.其他_________。
六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件
一.商品砼的供应自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日结束,若超出此供应时间,则乙方有权停止供货,并追究甲方的违约责任。
二.在每次浇注前甲方必须提前前_________小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等,并按要求填写商品砼委托单。如有变化甲方必须提前_________小时通知乙方。
三.每次混凝土施工前,甲方必须平整好施工场地,保证施工现场车辆运行顺畅,协调好同有关部门及周围群众的关系等,因此方面的原因造成延误混凝土施工或混凝土出现质量问题的则乙方概不负责。
四.本合同约定:(供、购、收)货地点为本合同履行地。
五.其他_________。
七、结算方式及限期_________。
八、违约责任
一.合同签定后,甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同,应向对方支付合同规定预计总价款一零%的违约金。
二.甲方若未按合同规定的结算方式进行货款结算,则乙方有权终止合同,并追究甲方的违约责任,同时甲方必须按日万分之五承担滞纳金。
三.因甲方的原因造成工程停工的则甲方必须在停工之日起二十日内将乙方的所有混凝土款结算清。
四.在甲方要求的混凝土数量范围内,乙方已生产而甲方提出退货时,此部分混凝土视甲方已购买,甲方必须据实签收。
五.乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实提供给甲方各批次商品砼的实验报告,若甲方出现违约情况则乙方在纠纷未解决前有权不提供商品砼试验报告。
六.其他违约责任_________。
九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,应协商或调解,协商或调解不成,可采取第()种方法解决。
一.大连仲裁委员会。
二.本合同履行地法院。
三._________。
十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另一份存档
十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效
十三、补充协议:_________。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
电话:_________________电话:_________________
代表:_________________代表:_________________
签约日期:_____________签约日期:_____________
玄武岩施工承包合同范本 第二篇
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
经甲、乙方协商一致,签订本商品混凝土供应合同。
一、甲方向乙方购买商品混凝土,商品混凝土供货品种、单价及用途见表:
二、交货地点和方式。
一、交货地点:
二、交货方式:
三、供应量结算
按现场签字的实际收货量计算。
四、质量验收
按现行国家标准和规范进行的商品混凝土交货检验结果。商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由乙方承担。当甲方不具备试验条件时,经甲、乙双方协商认可有资质的检测机构承担交货检验的取样试验工作。
五、付款方式
按月进度的七零%的凭现场签字的收货单及正式发票结算货款,尾款在全部混凝土供应完、资料移交完毕后的月内付清。
六、责任和义务。
(一)甲方。
一、在工程开工前与乙方商定混凝土供货计划,并于供货二四小时前以书面形式通知乙方。
二、提供商品混凝土卸料保证条件,做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通,并配备必要的电力、照明及车辆冲洗等设施;负责对乙方混凝土运输车辆进入施工现场进行指挥调度。
三、指派专人对乙方交付的商品混凝土进行验收,完成验收后出具收货凭证;
四、按照本合同的规定组织交货检验,对已验收的商品混凝土质量负责;
五、按照国家规范及乙方提供的《产品使用说明书》等技术资料,进行商品混凝土的泵送、入模、浇捣及养护,保证混凝土施工正常进行;
六、泵送施工时,制定泵送施工方案,组织人员铺设、迁移管道,保障商品混凝土泵送施工正常进行;
七、协助乙方做好泵送设备器材的保管工作;
八、按本合同的规定办理结算、支付货款。
(二)乙方。
一、按国家标准、规范及本合同的要求组织生产,完成配合比设计、原材料检测、生产、出厂检验、运输,对所供应的商品混凝土质量负责;
二、按照双方商定的供货计划供货,随时保证混凝土供应需求及施工进度的需要;
三、保证生产设备具备原材料称量、投料、搅拌及卸料的微机自动控制功能,保证微机控制记录的生产原始数据完整与可查;
四、设置汽车磅,保证供货数量,协助甲方对供货数量的核对抽查;
五、及时向甲方提供商品混凝土《产品合格证》、《产品说明书》等相关技术资料和本合同规定的其他资料。
七、违约责任
(一)、甲方
一、未能提供商品混凝土卸料保障条件,造成混凝土初凝期内未浇筑完毕,所造成乙方的经济损失由甲方承担。
二、未按本合同的规定验收乙方的供货、无正当理由拒绝接收乙方供货或接受乙方供货后未按本合同规定办理验收手续,所造成乙方的经济损失由甲方承担。
三、未按照国家规范及乙方提供的《产品说明书》等技术资料的要求进行混凝土施工,导致混凝土缺陷或质量事故的责任,由甲方承担。
四、甲方临时改变供货计划,未及时通知乙方,所造成的损失由甲方承担。
五、因甲方的原因造成工程停工的,乙方有权要求甲方在停工之日起三十日内办理结算并支付已供应的商品混凝土货款。
(二)、乙方
一、未按照国家标准、规范及本合同的要求组织生产,造成的工程质量事故责任由乙方承担。
二、未按照双方商定的供货计划供货,造成的甲方经济损失由乙方承担,如严重耽误工期,甲方有权终止合同,并由此造成的一切损失由乙方承担。
三、未按照本合同的规定向甲方提供商品混凝土《产品合格证》、《产品说明书》等相关技术资料和本合同规定的其他资料,导致甲方拒绝验收乙方的供货所造成的经济损失由乙方承担。
八、争议的解决方式。
一、本合同实施过程中,如发生争议,由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时,商品混凝土生产、使用过程的质量判定,应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定;商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施;
二、本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议,如协商不成,按以下方式解决:
⑴.提交仲裁委员会仲裁。
⑵.向人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜,由双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第三篇
上峰水泥一二月二八日晚间公告称,为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,公司向私募基金璞达创投增资七六零零万元用于投向储能企业东营昆宇电源科技有限公司。
昆宇电源是一家专注于锂电池储能产业发展的国际化综合性产业集团,团队核心成员拥有二零余年的电化学储能产品研发、生产、系统集成经验,持续多年为全球客户提供高品质的锂电池产品与服务,目前在国内的东营、哈尔滨、常德、长沙、深圳、大理、滁州等地,以及韩国、印度、俄罗斯等国家和地区设立制造生产及研发中心,已为全球六零多个国家和地区的客户提供电力储能、工商业储能、通信储能、数据中心储能、户用储能、便携电源、消费类电池等产品,并具备核心产品锂电池电芯生产、能量管理系统设计开发、系统集成的一站式综合解决方案能力。近期昆宇电源接连荣获储能行业二零二二高工金球奖—年度投资价值企业奖和云栖大会“二零二二中国低碳科技新势力——硬核实力先进企业TOP一零”等荣誉。
近年来上峰水泥凭借“一主两翼”战略稳中求进、全面提升,其中新经济股权投资翼聚焦光储新能源、半导体产业链优质标的稳健推进。本次投资的昆宇电源在储能行业细分领域具有较强竞争优势,发展成长迅速,符合匹配公司重点投资方向。股权投资翼的持续拓展对公司产业结构优化和主业升级延伸均起到了积极的促进作用,对抵御单一产业周期波动风险、提升综合竞争力继续构建了重要支撑。
玄武岩施工承包合同范本 第四篇
甲方:___________
乙方:___________
根据《^v^合同法》的有关规定。甲乙双方在*等自愿、诚实守信的基础上,就沥青混凝土面层成品料的供应达成如下协议,双方应共同遵守。
(一)混合料名称、规格、数量及拌和好的混合料价格(该价格固定不变、包含加工费、柴油、燃料费、运杂费、材料款、税金等,混合料所需的改性沥青由乙方提供)
一、改性沥青混合料中面层AC二零到场价:改性沥青混合料上面层AC一三到场价:
二、沥青混凝土面层成品料的级配要求以业主要求的配合比为准,其他技术指标满足相应规范要求,具体用料数量以实际施工及业主要求工程量所需数量为准。
三、日供成品料数量按甲方的需要提供。
四、成品料到施工现场后,经业主检验合格后确认,如有异议,应在甲方检验后立即提出。
(二)质量要求
一、沥青混合料必须符合技术规范、业主与项目部的级配要求。
二、混合料应拌和均匀,无花白料。
三、沥青混凝土面层粗集料规格与质量技术要求:沥青混合料所需的石灰岩碎石、玄武岩必须符合业主的招标文件、技术规范及项目部的质量和级配要求,并经甲方验收认可。所供石料应石质坚硬,洁净,无杂质,不含风化、*似于立方体颗粒,具备一定的规格与级配。
(三)运输方式及交货地点
运输方式:乙方负责组织自卸汽车运输方式供料(每车载重大于二零吨) 。
交货地点:乙方负责组织自拌和站运料至甲方施工现场,并按甲方指定方法卸料。
(四)计量沥青混合料重量以乙方磅秤数量和拌和站的电脑记录为准,如双方对数量有异议,可到第三方磅秤进行公正。由此引发的费用由计重误差大的乙方承担。
(五)结算与付款结算日期:乙方凭甲方签认过的有效过磅单结算联(过磅单必须按日并分规格整理)与甲方委托人员核对后,办理上批次的工程款结算。付款日期:业主相应工程款到位后三日内。
(六)工期要求具体时间以甲方通知为准。
(七)其他约定事项
一、在生产期间,甲方因客观原因不能施工,甲方提前以电话形式通知乙方。正常生产期内,甲方应以电话方式(不排除以书面形式)通知乙方合理组织生产供料。
二、乙方应帮助甲方组织车辆运输的有关工作。
三、如甲方因施工生产需要对生产配合比进行调整,乙方应无条件接受。
四、沥青混合料供应期间,由于供料进度、标的物质量、不按极配要求供料等原因,甲方向乙方发出书面性要求和通知等,具有与本合同相同的法律效力。
(八)合同的终止本合同签订后,乙方应保质保量的供应甲方,凡出现下列情况之一,本合同将自行终止。
一、乙方供应沥青混合料达不到质量规范要求。
二、不按甲方约定数量供应(如沥青混合料供应过多等),但因甲方原因造成的除外。
三、甲方施工任务结束。
(九)争议的解决本合同签订后发生的任何争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决,协商不成时,依法向当地人民法院起诉。
(十)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
委托代表人:___________委托代表人:___________
日期:___年___月___日日期:___年___月___日
玄武岩施工承包合同范本 第五篇
买方(甲方):_________
卖方(乙方):_________
经甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称:钢材加工、储藏车间
工程地点:_________
工程结构:钢架结构
建筑规模:五零零零m二
二、技术要求及供应方式
施工部位:车间地坪、路面、消防通道
强度等级:C二五
施工时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日(实际供应时间以工程进度为准)。
混凝土用量:(以实际施工砼量为结算依据)总建筑面积:一二零零 平方米。等级报价:三三零元(每立方)
输送方式:砼车
质量要求:乙方严格按照混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T一零-九五),确保混凝土质量达到国家标准以及混凝土供应的及时性、连续性的要求。混凝土试块及技术资料留置方式:混凝土试块的留置,由甲、乙双方试验员在施工现场共同留置,在各自的试验室进行养护、试验,并由乙方提供混凝土试验资料。乙方只保证送到施工现场的混凝土质量,如因施工、养护等原因造成的构件强度不合格的,由施工单位承担负责,乙方不承担任何责任。
三、计量方式:
采用车载计量,乙方车载量以甲方现场签收数量为准,甲方指定专人现场签收的乙方混凝土发货单是结算的唯一凭据,混凝土结算单挂账、付款的唯一凭据。每打一次混凝土,甲乙双方核对一次,甲方可采取地磅称量、体积测试或派人到乙方单位监督,若发现量差,由责任方承担。
结算:每月二五日双方核对上月完成工程量并办理结算手续。
付款:甲方在消防通道、三个车间、马路打完硬化后支付拾万元,剩余款项止_________年春节前付清。
四、双方责任
甲方责任:
一、合同签订后,甲方应及时提供本工程设计所需混凝土强度等级、配合比设计委托单、有关技术资料以及混凝土以及混凝土施工需用量计划表。计划表应注明混凝土强度等级、使用部位、数量、有无其它特殊要求等内容。施工前甲方应保证现场施工环境符合设备和人员安全,并协调好相关部门的关系,以免造成质量问题。
二、每次混凝土浇筑前,甲方应提前二四小时以书面形式向乙方下发混凝土生产通知单,通知单要注明浇筑时间、施工部位、强度等级、数量、坍落度要求等内容,由乙方在通知单上签字确认。
三、在混凝土浇筑全过程中,派专人负责现场双方的配合工作,并做好乙方供货质量与数量的检测和签认等工作。搅拌车到达现场后等待时间不得超过三零分钟,以免影响混凝土质量,因此造成的损失由甲方全部负担。
四、商品砼的验收从生之日起二八天后抗压报告结果为验收标准,若无异议则视为混凝土质量合格。
五、合格执行中甲方应按约定及时结算并按时付款。结算书送达审核超过五日,即视为认可,若不及时结算或付款,乙方有权停止混凝土供应,并由甲方向乙方支付每拖延一天按拖欠总额的同期银行贷款利率双倍支付迟约补偿金。
乙方责任:
一、合同签订后,乙方应积极组织做好施工前的准备工作,包括勘查现场、确定施工方案。
二、混凝土生产过程中,乙方必须确保各种原材料的质量和计量,整个生产过程必须严格按国家有关规范和技术标准进行控制,混凝土坍落度严格控制在标准之内,如超过标准甲方有权予以退货,造成损失由乙方自行承担。
三、乙方生产的各种强度等级混凝土必须保证质量合格,如属乙方产品质量问题造成的损失,将全部由乙方承担,如因甲方使用混批(各等级混凝土用错部位)造成构件质量问题,责任由甲方全部承担。
四、在施工中,乙方应保证混凝土施工的及时性、连续性,若因乙方原因或违约造成损失,由乙方承担。
五、安全
甲、乙以方应密切配合,做好施工过程中的安全管理工作,杜绝一切违反安全操作规程的现象发生,如发生安全事故,由责任方承担一切责任。
六、违约与争议
合同生效后,任何一方不得单方变更合同内容和单方解除合同,否则由违约方承担对方合同约定总价款一零%的违约金。单违约后,双方协商解决,协商不成的任何一方可向合同所在地法院提起诉讼。
七、其它
合同未尽事宜,双方另行商定,所商定内容与本合同具有同等法律效力。
八、合同份数:
本合同一式贰份
九、合同文字语言:
十、合同生效:
双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第六篇
发包人(全称):___
承包人(全称):___
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况: ___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等,概算约为__万元。
二、合同工期:工程在__年_月__日前完工。
三、质量要求及奖惩措施:
一、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。
二、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设,质量目标合格。
①水泥混凝土标号C二五标号,板厚一五cm,弯拉强度以上。
②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验,其中粗骨料必须采用碎石,并符合国家有关标准规定,根据材料各项指标和水泥的实际标号,选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》,不合格材料不得进场施工。
③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。
④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。
⑤工程档案资料及试验资料送___村委会一份备查。
三、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一周年。
四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,其承包单价为水泥路面板厚 一五CM单价为四零元/平方米;工程量按实结算。
五、付款方式:完成路面硬化工程五零%付合同款二零%;工程全面完成,经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款九零%,并返还履约保证金;暂扣一零%作为工程质保金,质保金在质保期满后一月内付清。
六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金弍万元,履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施:
一、工程在二零__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚一零零元。
二、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于二零日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外,处以每人每天罚款一零零元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。
三、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。
八、安全责任:
一、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
二、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。
九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
十、该工程质量保修责任与义务按^v^二零__年一月二零日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
十一、本合同一式三份,承包人、发包人各执一份,___办公室存档一份。
十二、合同生效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第七篇
买受人:
出卖人:
签定地点:
为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期,根据《^v^合同法》《建设工程质量管理条例》及GB/T一四九零二—二零《预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规,结合工程具体情况,经双方协商同意,买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任,特签订本合同。
第一条:工程概况
一、工程名称:
二、结构类型:
三、工程地点:
第二条:商品混凝土
约需总量m,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。
第三条:数量、单价、金额及计量方式
一、本工程商品混凝土计量方法:买受人在出卖人随车发货单上签字,发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量,标准误差范围在±二%以内。
二、合同价格及要求见下表:说明:单价中只含减水剂费用,如设计要求有其他外加剂,费用另计。
第四条:结算方式
一、出卖人以供给买受人每m的商品混凝土为一个结算价款的时间,或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m时,以每月的二五日为一个价款的结算时间。
二、双方以签字后的发货单作为结算依据。
三、买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认,逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量,买受人在十日内付款与出卖人。
第五条:付款方式
一、买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%作为定金。
二、按双方约定的结算方量付款。
三、按照双方约定不能及时付款,逾期一天,买受人支付给出卖人三‰的滞纳金。
四、因原材料价格上涨或下浮,商品混凝土价格随之浮动,根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。
五、不论采用以上任何一种付款方法,买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户,否则出现问题由买受人承担。
第六条:质量与检验
一、预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验,检验的项目按国标及相关规范要求执行。
二、由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。
三、出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。
四、交货检验,在监理见证下,双方共同到场,由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作,并认真填写交接货检验记录,并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用,检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。
五、买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时,应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议,应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。
第七条:买受人责任
一、在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表,严格按照GB/T一四九零二—二零《预拌混凝土》及GB五零二零四—二零《混凝土结构施工质量验收规范》等有关规定进行浇筑施工和养护。
二、混凝土运到现场后,买受人应按照GB/T五零零八一—二零《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护,按照GBJ一零七—八七《混凝土强度检验评定标准》规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意,擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水,由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。
三、出卖人将商品混凝土供至买受人现场后二零分钟内,买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T五零零八二—二零《普通混凝土拌合物性能实验方法标准》对混凝土的坍落度等进行检验,检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后六零分钟内未能浇筑完毕,每超过半小时加收车辆等待费五零元;若继续延时超过壹个小时,买受人除支付车辆等待费外,因浇筑不及时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化,买受人负全部责任。
四、买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前四八小时电话通知或把混凝土计划单交至出卖人代表,浇筑时间准确至小时。如临时停工或变更计划单内容,买受人应在计划供应的三小时前通知出卖人,否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供应结束时,如出现实际使用量小于电话通知或计划单单上的方量时,均按通知方量作为结算方量。
五、买受人未按合同约定支付混凝土款项时,每日按应支付款项的三‰支付违约金,同时出卖人有权拒绝履行相应义务,由此造成的工期延误等损失由买受人负责。
六、买受人应为出卖人混凝土运输、输送等设备提供必要条件和国家规范要求的施工安全保证措施,做到施工现场道路平整、畅通,机械设备操作现场无安全隐患,有电力、照明、水源等设施,并保证不受第三方因素的干扰,否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题,产生的费用由买受人负责。
七、如需占用人行横道、便道及夜间施工时,买受人负责办理相关手续,否则买受人有权拒绝施工,由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。
八、买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。
九、买受人应保证施工时间准确,工地卸料及时(在混凝土搅拌车到达工地一、五小时内卸完),若因超时混凝土发生质量问题,买受人自负。
第八条:出卖人责任
一、出卖人应严格按照GB/T一四九零二—二零《预拌混凝土》标准及配合比要求组织生产,逐车计量和检验,以保证混凝土的数量和质量。
二、出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后,应立即做好生产准备,安排调度或车队长到工地查看现场情况,与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。
三、如因出卖人设备、水、电等原因,不能按买受人计划要求时间供应混凝土,出卖人应在供应时间三小时前通知买受人,如未通知并且不能按时供应,由此造成的随时由出卖人承担。
四、混凝土供应前,出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽,根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。
五、根据买受人施工计划的要求,按时昼夜供应,保证施工进度和工程的连续浇筑需要,因供应不及时导致连续浇筑中断,造成混凝土质量事故,损失由出卖人承担。如需夜间施工,买受人负责办理相关许可手续,否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。
六、出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料。
第九条:违约责任
一、非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题,调查责任,由责任方承担。
二、因买受人施工条件不具备,进出施工现场道路不通畅,工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失,由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。
三、未按合同规定付款,出卖人向买受人提出停止供应书面通知,买受人接通知后两天内仍未付款,出卖人有权解除合同,停止供应,买受人应承担出卖人的全部损失。
第十条:合同争议解决的'方式
一、本合同在履行过程中,如发生争议,由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时,商品混凝土生产、使用过程的质量判定,应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定,商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。
二、本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议,如协商不成,按以下方式解决:
(一)由出卖人所在工商行政管理部门调解。
(二)依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。
第十一条:其他约定事宜
一、买受人授权同志作为代表,在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权同志作为代表全权处理有关事宜。
二、单批泵送方量小于一零零m三,泵送费用按台班费二二零零元/次计取。在单批供应混凝土过程中,搅拌运输车超过两次的小方量运送,按车满载辆每方四零元收取车载费。
本合同一式四份,双方各持两份,经双方签字盖章后生效。
需方单位:
供方单位:
签订合同:二零xx年x月x日
玄武岩施工承包合同范本 第八篇
中海达(三零零一七七)公告,公司拟将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司六五%的股权以万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司(简称“龙泽辉”)。股权转让完成后,公司将不再持有电子公司股份。
公告显示,电子公司为公司广州番禺生产制造基地的建设单位及实施场地,番禺制造基地已于二零二一年完成建设并投入使用。目前,公司新总部中心大楼正在建设中,新总部大楼将集行政办公、核心技术研发、技术试验及生产制造于一体,公司规划在新总部大楼建设完成后,合理利用资源,逐步将生产制造整合至新总部大楼集中管理。在公司新总部中心大楼尚未完成建设期间,公司相关生产单位将继续租用番禺制造基地的场地,待公司新总部中心大楼建设完成后再进行搬迁。公司预计从该项交易中产生投资收益约一一四八万元。
玄武岩施工承包合同范本 第九篇
一二月二八日晚间,协鑫能科发布公告,该上市公司拟以自有资金五亿元-一零亿元回购股份,用于股权激励、员工持股计划或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
需要指出的是,协鑫能科此次回购价格不超过元/股;而截至一二月二八日收盘,协鑫能科报元/股,最新市值亿元。
按照回购股份价格上限元/股计算,预计回购股份数量为万股至万股,占公司当前总股本的比例为至,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过此次回购股份方案之日起十二个月内。
对于此次回购目的,协鑫能科表示,这是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心。同时,完善协鑫能科长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性等。
协鑫能科关于,截至二零二二年九月三零日,公司总资产为亿元,净资产为亿元,货币资金余额为亿元,未分配利润为亿元,资产负债率(以上数据未经审计)。按本次回购资金总额上限一零亿元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的,约占净资产的。
协鑫能科认为,上市公司拥有足够的资金支付股份回购款,经营活动现金流良好。根据公司经营、财务、研发等情况,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
资料显示,协鑫能科为移动能源服务商,聚焦换电站一体化解决方案、换电站运营及能源服务、电池梯次利用三大业务,提供电动汽车补能服务、电池全生命周期管理和电港商业化运营模式,还经营燃机热电联产、风力发电、垃圾发电等。
二零二二年前三季度,协鑫能科实现营收亿元,同比减少;净利润亿元,同比减少。其中,第三季度营收亿元,同比增长;净利润亿元,同比降低。
玄武岩施工承包合同范本 第一零篇
买方: (以下简称甲方)
卖方: (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、诚实守用的原则,就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜,双方经友好协商一致,达成如下协议:
第一条 工程概况
建设单位: ;
施工单位: ;
工程名称: ;
工程地点: 。
第二条 混凝土的标号、单价、数量、金额(单位:元/m三)
第三条 交货的时间、数量、地点
l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单,本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。
二、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位,如有特殊情况要临时变更,应至少提前四小时通知乙方,乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。
第四条 混凝土款支付方式:
一、甲方需在每月五日前付清乙方所浇筑混凝土款项的八零%,超过付款期限的,按照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。
二、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清 。
三、混凝土货款由乙方委派专人 持乙方结算单作为收款凭据,其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。
第五条 计量验收及结算方式
一、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。
二、本工程按车方计重结算,过磅量容重为二三零零-二四五零kg/m三,甲乙双方共同监督过磅。
三、每次混凝土浇完后,甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完二四小时内提出,如未提出则视为双方认可。
四、结算单上甲方指定签字人: ,乙方指定签字人: ,经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据,以后不再对该依据作任何补充、修改。
五、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日),甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算,并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。
六、甲方须于每月终了五日内与乙方办理混凝土的方量结算,甲方不得以任何理由拒绝办理结算,否则乙方有权停止供应混凝土。
第六条 混凝土质量验收标准
一、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GB/T一四九零二—二零一二)有关规定进行验收,乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后,向甲方提供该次混凝土七天和二八天乙方出具的试压报告资料。
二、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样,甲方作标识乙方负责保养。
三、为了保证混凝土质量,甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂,则该部分的质量和资料由甲方保证,乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前一五天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验,经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。
四、甲方如对混凝土质量有异议,应于主体封顶完毕后九零日内提出,并申请专业机构鉴定,超过异议期,即视为对混凝土质量认可。
第七条 甲方的工作
一、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道,环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失,甲方应承担责任。
二、甲方应当在合同签订生效后一周内,向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时,应及时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。
三、在乙方浇筑混凝土前,甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。
四、甲方保证混凝土在浇筑前,孔桩为无水状态,在每次混凝土浇筑完毕后,应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土,甲方应当根据乙方提出的指导说明进行现场施工养护。
五、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。
六、甲方按合同约定按时和乙方办理结算,不能以其它任何理由推迟办理结算手续,否则,由此而造成的一切损失由甲方承担。
七、因特殊原因双方无法再继续合作时,甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场,否则双方在未结清本工程所有货款之前,甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。
八、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖,否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。
第八条 乙方的工作
l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求,制作混凝土调配报告,并根据甲方要求,提供混凝土的检验报告,使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。
二、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安排,自觉保护甲方现场钢筋、模板等,维护甲方施工现场的环境卫生。
三、乙方应根据甲方的需要,对工程特殊部位进行养护的混凝土,向甲方提出必要的指导建议。
四、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵,每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于二零m,保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量,不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。
五、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。
第九条 安全文明生产
甲、乙双方严格遵守安全生产规程,以人为本。乙方不违章冒险作业,甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。
第十条 混凝土损耗
一、在混凝土浇筑前,因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。
二、由于甲方的准备工作不充分,导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失,由甲方承担。
三、混凝土的爆模损失由甲方负责。
第十一条 不可抗力
地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任,但应及时通知对方。
第十二条 违约责任
一、乙方逾期交货,经甲方书面催告后三日内,仍无法按合同约定履行,甲方可解除本合同。
二、甲方逾期付款,经乙方催告后十五日内,仍无法按合同约定履行,乙方可解除本合同,要求甲方付清全额货款,并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。
三、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时,应赔偿甲方的直接经济损失。
第十三条 争议的解决方式
在合同履行过程中发生争议,甲乙方双方可协商解决,协商不成,可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 其它
一、本合同未尽事宜,经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
二、本合同一式肆份,双方各执贰份,自甲乙双方签章后生效,。 (以下无正文)
甲 方:
乙 方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
时 间:
时 间:
玄武岩施工承包合同范本 第一一篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》及有关条款,为明确设备运输租赁方的权利和义务,甲方根据工程的需要,乙方出租给甲方施工机械混凝土搅拌车台,经甲乙双方有好协商,就运输租赁机械设备的事宜签订协议如下,以便共同遵守。
一、租用设备类型租金
二、使用地点:
三、运输租赁期限:从年月 日起,至年月 日止。(因天气变化,不足一个月。按实际天数计算)。
四、设备的运输租赁形式及租金结算方式
一、乙方以包月形式将设备租给甲方,运输租赁时间不足一个月,按实际使用天数计算,日租金=月租金/日历台日数。
二、设备在运输租赁期间正常产生的燃油费由甲方负责,乙方负责车辆的机油及其他油料费。
三、租金的结算方式:月初由乙方提供发票,甲方在一五-二零日将上月租赁费全额以现金或转账的方式支付给乙方,逾期一五天甲方仍不能支付乙方租赁费用乙方有权停运。
五、甲乙双方的权利和义务
一、乙方配备的司机必须自觉遵守《^v^道路交通安全法》并持有效B二以上驾驶证件及道路货物运输从业资格证,并做到二十四小时随叫随到,自觉服从甲方指定人员的统一指挥和调度,以保证甲方施工需要。
二、设备在运输租赁期间,乙方司机要服从甲方的安排,因乙方司机不服从甲方的工作安排,甲方有权利要求跟换司机;司机在作业期间对机械和自身安全负责,严格按照设备操作规程操作,严禁违章操作;乙方负责设备的修理和日常维护保养工作,设备维修和日常保养费用由乙方承担,车辆完好率每月不低于九零%,每车少一天可按三零天*均数在月租中扣除,确保甲方施工正常进行;甲方提供设备租赁期间的燃油供应,设备在租赁期间,未经甲方同意不得擅自动用机械或离开施工场所,甲方提供租赁设备的停放场地并在指定地点停放。
三、乙方为甲方提供的设备必须证件齐全有效,(车辆的行驶证、保险、年检等),技术性能好,运转正常,外观整洁,以满足施工需要。在设备出现故障且乙方不能保证在规定时间内修好,应提前采取措施,保证甲方的施工方的需求。
四、乙方应加强油料管理,车辆出站台,因管理不善,造成油料泄露、丢失、减少等情况,发现一次将从乙方租赁费中扣除二万元。
五、司机工资及各种保险由乙方负责,甲方负责住宿及在本单位食堂的伙食。
六、乙方在给甲方施工过程中,违反《^v^道路交通安
全法》所造成的一切损失由乙方承担。
七、乙方的车辆管理人员和司机必须服从甲方的管理,严格遵守甲方的各项管理制度。
八、甲方现场管理人员违章指挥,乙方驾驶员有权拒绝或停运,乙方由于操作不当,设备故障等原因造成的损失全部应由乙方承担。
九、甲方负责工程施工方的混凝土质量要求,在运输过程中出现混凝土数量或质量差异,责任由乙方承担。
一零、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任
一、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同。
二、如有一方违约,按月租金二零%赔偿。
七、其他
一、有关合同一切争议,甲乙双方应根据《合同法》及其他相关法律的有关条款有好协商解决。如协商不成,由市仲裁机构解决。
二、本合同一式份,甲方执份,自双方签字盖章后生效,设备退场结算后合同自行
作废。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:经办人:(盖章)
玄武岩施工承包合同范本 第一二篇
甲方(需方):
乙方(供方):
甲方因工程需要,为明确双方责任和义务,根据《^v^经济合同法》,经双方协商,自原达成如下协议:
一、交货产品的名称、规格型号及单价:
最终结算数量以实际交货数量为准。
上述单价包含乙方将材料送到甲方指定地点(沪蓉西高速恩利段LMX一标前乙方所发生的一切费用、合理利润等。
上述单价不因市场或其他任何原因进行调整。
二,质量要求:
__________
三、验收标准:
如乙方所供重交沥青材料出现质量问题,可在经省级检测机构进行检验,如抽检仍不合格乙方须承担相关检测费用并承担因此给甲方造成的相关损失费用。
四、交货时间及地点:
乙方根据甲方提供的月度材料使用计划和供货时间计划负责将重交沥青运送到甲方指定卸货地点。如因乙方不能及时供货给甲方造成相关工程损失由乙方负担。
供货时间如有变更,甲方应及时通知乙方调整供货时间。
五、运输:
乙方负责组织专用汽车将材料运送到甲方工地((沪蓉西高速恩利段LMX一)范围内的指定地点(沥青拌和站)。
乙方运输工具(汽车)在进出甲方工地的过程中加乙方原因造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。
六、验收:
重交沥青交货数量以甲方现场过磅数量为准,乙方有权监督计量过程,合理误差三‰。
交货时乙方须出具本批材料的相关出场证明,质量保证书。
沥青出厂前乙方应按照甲方与业主签订的合同文件规定的国家标准或者行业标准对出厂重交沥青的各项技术指标进行检验,并向甲方提供全部的试验检验资料,当甲方对重交沥青的试验结果提出异议时,双方按下列约定处理:
*.一甲方对到场沥青进行抽样检验,如发现沥青质量不符合标准,由乙方自行将不合格沥青运出甲方工地,同时由乙方重新供应经检验合格的沥青,乙方并赔偿因此给甲方造成的相关损失。连续二次或累计二次以上抽检不合格,甲方有权单方宣布终止合同,另行选择供货厂商,并向乙方索赔因此造成的相关一切经济损失。
*.二在沥青的使用过程中,因沥青的质量问题或质量事故,由乙方赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
*.三甲乙双方对质量检测结果有争议时,双方共同取样送至甲方或业主指定的权威检验机构检测。
七、结算方式:
乙方凭有效验收凭证每五零零T结算一次,在双方核对无误后,根据双方确认的数量,乙方出具合法的供货发票办理结算手续。甲方根据每月工程计量情况向乙方支付货款。
八、双方义务:
甲方须每月及时同乙方核对供货数量,办理结算手续。
甲方有义务提供场内通道,电源、现场空地方便乙方工作,货到工地及时组安排卸车。
乙方要按照甲方施工要求及时组织供货。
乙方应服丛甲方的现场抽检取样。
九、本合同一式贰份,双方各执一份
合同附件与本合同共同构成,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。本合同履行期间双方签订的补充协议,会议纪要,签证书及附件与本合同共同构成合法文件。
十、本合同期限:
自本合同签订之日起至本项目沥青路面施工结束。
十一、未尽事宜,双方友好协商解决,若协商不成交由当地人民法院解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
沥青运输合同 (菁华六篇)(扩展二)
——沥青采购合同 (菁华六篇)
玄武岩施工承包合同范本 第一三篇
买方(简称甲方):
卖方(简称乙方):
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上订立本合同。
第一条:工程名称、地点
一、工程名称:
二、工程地点:
第二条:合同供应量及合同金额
一、混凝土供应量估计_______m三;
二、估计金额________万元。
第三条:质量标准和技术要求
一、质量必须符合《预拌混凝土》的要求。
二、强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》为准。
三、原材料、添加剂符合国家及行业相关标准要求。
第四条:订货、送货
一、甲方每次要求乙方供货时,必须提前一天将书面订单给乙方,明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量、浇筑部位、浇筑方式,当要求提供特殊要求的产品时,应提前_____天书面通知乙方。
二、乙方发货单要求准确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。
第五条:验收
一、如果甲方或者监理、业主检验水泥砼试块不合格,或者路面钻芯取样后检验不合格,排除不属于施工原因造成的之外,则由乙方承担一切后果,给甲方造成的损失由乙方全部负责。
二、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验后有质量异常现象的,甲方应立即通知乙方进行核实,经核实后甲方有权退货处理。
三、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应书面通知乙方进行核实,如有争议,双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因的,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,责任由乙方承担。
四、乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间超过二小时(以进入施工现场时间为准),造成坍落度损失或产品失效报废的以及出现质量问题的,乙方不承担任何责任,同时甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
第六条:数量计量结算
一、连续配筋水泥砼面板工程按现场实际浇筑方量结算,乙方不需出具数量单据按双方现场量测予以签认。
二、换板工程及其它零星工程以甲方现场收货人签收后的送料单中所记载的立方米之和来计算。甲方有权采用随机抽选的办法,对乙方送货量进行过抽样检查(随机抽查三车以上,按算术平均值计算),抽样费用由甲方承担。如发现乙方送货量与送货单数量超过偏差±____%以上,以抽样结果确认的数量为各批次混凝土结算数量。
三、结算时间约定:每月的______日。
四、当乙方把每一次的结算书送达甲方后,甲方会同乙方应于_____天内完成当次供货量的结算手续。
第七条:预付款、货款结算及支付
一、本合同无预付货款。
二、其它货款支付方式:每_____m三结算一次,付清该批次砼款九零%,余款在砼浇灌完毕三零日内付清全款。
三、本合同约定的工程因非乙方原因中途停工等原因致使甲方停止使用乙方的混凝土达三零日时,甲、乙双方应另行补充协议,相互协商解决。
四、双方约定每月____日为结算日,结算后一零天内支付货款。甲方如拖延、拒绝结算或者未按本合同约定如期如数支付货款的,乙方有权选择以下______项权利:
(一)暂停供应混凝土;
(二)保留应向甲方提供的技术质量数据,直到甲方违约行为消除时止;
(三)解除合同。
五、合同解除或双方合作期满后,甲方应在合同解除之日或者砼供应结束之日起六零日内结算支付清结乙方货款及相关费用。
六、甲方连续逾期二期或累计三期上未支付货款的,乙方可以要求甲方一次性支付全部到期货款,并可以解除合同。
第八条:双方义务
(一)甲方义务
一、如甲方以项目部名义签订合同,甲方必须提供加盖项目部所属公司法人章的公司营业执照复印件和法定代表人的身份证明书,此即视为项目部已经获得了所属公司签订和履行本合同的全部授权。如中途变更,须及时书面通知乙方并另行书面授权。
二、应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,同时安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员顺利进出现场,以及车辆驶出现场达到环保要求。
三、应负责提供施工现场占道、作业用水及照明环境,作业现场由于未办占道手续导致车辆被扣(扣证),混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决,并承担相关损失。
四、应指派专人(提前将名单书面通知乙方,并提供书面授权),负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
五、乙方送泵送管道进入施工现场后,由甲方负责安装、就位及拆卸等工作。
(二)乙方义务
一、乙方必须根据按甲方砼供应量、供应时间(二个月内),配备满足砼生产、运输能力的设备(二台一二零m三/h砼拌和站、三五台砼运输罐车)及试验人员,储备足够数量的材料(水泥、中粗砂、碎石),若因乙方原因造成砼供应不及时或不足,引起甲方停工怠料,影响甲方工程进度,则由乙方赔偿给甲方造成的相应损失。
二、乙方必须建设好砼试验室,并配备试验人员三人,杂工若干,满足业主对砼试验室仪器设备、人员、标养室等各项要求。试验主要设备包括:水泥抗折试验机、水泥砼抗折、抗压试验机、标准养护箱、养护室、水泥及主材等原材料试验设备、水泥砼试模(抗压、抗折)等。
三、乙方必须保证生产场地每天有足够的原材料,其中碎石___万m三,砂子____万m三,水泥_____T。乙方不得以任何理由减少每日库存量。
四、乙方应负责做水泥砼试块(抗折和抗压),试块同期养护,水泥及碎石、砂子等原材料试验及其它现场试验,所有试验资料由乙方负责。
五、乙方人员必须配合甲方及监理、业主的一切内业和外业检查,如发现需要整改的(包括生产形象、安全等)应及时予以改正。
六、供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
七、乙方车辆及人员进入现场后,必须服从甲方负责人员的统一调度指挥,并积极配合甲方提供优质服务。
八、乙方必须配备足够的砼运输车,保证甲方多个工作面能够进行二四小时不间断施工,乙方免费提供甲方派驻搅拌站试验人员房屋二间(办公、食宿),监督乙方严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、及时供应混凝土。
九、浇筑混凝土前后,应按甲方要求向甲方提供整套与混凝土浇筑相关的技术质量数据。
一零、在混凝土供应结束后四零日内按国家现行施工及相关规范要求的规定向甲方移交预拌混凝土技术数据。
一一、乙方必须保证每月能够____小时不间断正常生产_____天。
第九条:双方的责任
一、安全责任:乙方的任何安全问题或风险自行承担后果,甲方概不负责。乙方应按国家相关部门要求为生产人员、车辆等购买保险,并遵守相关操作规程,不论在任何地点、任何时间、乙方发生的任何安全问题由乙方自行负责,自行承担一切后果。
二、乙方拌和站的建设征地、拆迁协调及产生的费用自行负责,运输占道、运输车辆清洗等产生的费用自行负责,与当地政府和村民、社会关系等协调乙方自行负责。
三、对混凝土质量现场检验结果有异议时,可向权威检测机构申请鉴定,鉴定费用由责任方承担;甲方不得以任何质量问题为由拒绝或拖延结算以及拒付货款。
四、因甲方原因不按规范施工和养护或不遵守有关标准或未参照技术交底导致现场运送、浇筑、养护混凝土出现质量事故的,相关损失由甲方承担,出厂混凝土质量不合格所造成的经济损失由乙方承担。
五、混凝土按规定运送到工地后,由于甲方的原因(如停电、进场困难、设备故障、定货数量过多等)不能在二小时内(自出厂时间起算)卸完,造成质量事故及损失由甲方负责。
六、如果乙方不能应甲方要求按时、按量、按指定地点送到现场,给甲方造成的损失由乙方赔偿,赔偿费用包括误工费、机械费及项目管理费等。
七、因一方违约而发生的与本合同有关的评估费、鉴定费、诉讼费、律师代理费等费用均由违约方承担。
八、如甲方的实际购买量低于本合同第二条总量的___%,甲方应按合同最低总金额的___%向乙方计付违约金。
第十条:争议解决方式
本合同项下发生的任何争议,双方应协商解决,协商不成,可向所在地人民法院提起诉讼。
第十一条:其它约定事项
一、在合同履行过程中,因需变更合同或行使抗辩权而中止合同的应提前五个工作日内书面通知对方。
二、本合同内容均为双方的真实意思表示,如需对本合同内容变更的,应在变更处加盖双方当事人的签章,否则不发生法律效力。
三、凡甲方支付给乙方的货款,必须支付到乙方公司账号,如特殊情况需用现金或支票支付的,收款人或收票人必须有乙方出具的书面特别授权委托书,否则乙方不予认可。
四、本合同乙方委托代理人需持乙方受权委托书方能进行处理调价、质量、财产损害等其它处理的问题。
第十二条:未尽事宜,经双方协商一致可补充约定,补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十三条:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式_____份,甲方__份,乙方____份,具有同等法律效力。
甲方:
______年____月____日
乙方:
______年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第一四篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》的有关规定,为了明确甲、乙双方的权利及义务,确保工程进度和工程质量,经甲、乙双方平等友好协商,特签订本合同。
一、工程名称:____建设项目厂区道路水泥硬化。
二、承包形式:采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责(基础层由甲方负责)。
三、工期:全期工程一五天,即__年__月__日至__年__月__日。
四、工程施工承包价格:厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格,全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方一零公分三七零元/立方,二零公分三五零元/立方计算。
五、工程质量:乙方必须严格按工程质量标准施工,水泥一定要采用冀东水泥的配比用料,混凝土密实度严格按标准验收,涨缩间距不超过五年。并用油膏进行充填道路硬化施工合同五篇道路硬化施工合同五篇。路面保证平整度,路面指纹标准,出现断装和密实度达不到标准,必须返工,并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期一年。在一年内出现的`质量问题需进行处理,由乙方无偿的负责处理。(房屋维修合同)
六、安全责任:乙方必须严格按标准规程进行施工,保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的,一律由乙方自行负责,并承担全部经济损失。
七、付款方式:采取分期付款方式,工程完成三零%时由甲方支付一次,完成六零%时由甲方支付一次,全部工程完成经验收后,乙方除留下全部工程五%的保证金外,剩余工程承包款由甲方付清,一年之内工程没有任何质量问题,甲方付清乙方的保证金。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
九、本合同经甲、乙双方签字后生效。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
玄武岩施工承包合同范本 第一五篇
怡合达(三零一零二九)公告,公司全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司与昆山市千灯镇人民政府签订项目投资协议,实施怡合达智能制造暨华东运营总部项目,从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。项目(内资)投资总额为一二亿元。
公告显示,项目位于昆山市千灯镇玉溪中路南侧,经一路西侧。总用地面积约一六零亩。项目在二零二三年一零月动工建设,于二零二五年一零月前竣工,并通过有关部门的验收。项目在二零二五年一二月前投产,于二零二六年达到设计产能。
公告称,本协议的签署符合公司战略发展布局,是怡合达扩大经营规模提升产能,优化经营布局,迈入“优秀上市企业”的重要战略基石。
玄武岩施工承包合同范本 第一六篇
需方(甲方):_______________
合同编号:_______________
签定地点:_______________
供方(乙方):_______________
签定时间:_______________
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
二、质量要求、技术标准:满足GB八零七六-二零零八要求。
三、交货方式及费用:乙方负责送到甲方指定()搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收:罐装运输,乙方提供给甲方六立方塑料桶,价值________元,如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法:不计损耗。
六、验收标准、方法:依照GB八零七六-二零零八标准执行。
七、资料:随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限:_______________
九、双方经济责任:按《经济民法典》执行。
十、合同解除条件:甲方退回乙方塑料桶,所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式:如双方不能协商一致,双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项:甲方应按用量提前一天通知乙方,每次供货不得低于八吨,低于八吨时,甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方(章):_______________乙方(章):_______________
地址:_______________地址:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
电话:_______________电话:_______________
日期:_______________日期:_______________
玄武岩施工承包合同范本 第一七篇
上诉人(原审原告):承德aa建材有限公司(简称aa公司)。住所地,围场满族蒙古族自治县四合永镇。
法定代表人:张某某,董事长。
委托代理人:曲某某,该公司副经理。
上诉人(原审被告):承德bb玄武岩石材有限公司(简称bb公司)。
法定代表人:丛某某,经理。
委托代理人:隋国林,君兴律师事务所律师。
上诉人aa公司与上诉人bb公司因买卖合同纠纷一案,不服承德市中级人民法院(二零零二)承民初字第三四号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人aa公司法定代表人张某某、委托代理人曲某某,上诉人bb公司法定代表人丛某某、委托代理人隋国林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明,二零零零年九月一日,aa公司与bb公司签订《销售协议》一份,协议约定由bb公司向aa公司购买玄武岩碎石,运到四合永车站价格每吨 元人民币,由bb公司负责货物到站台一切事宜,如铁路运费及发生的一切费用。bb公司自货物发运之日起,三个月内将货款一次性与aa公司结清,每延误一日,bb公司应付总货款一‰滞纳金。aa公司负责将销售给bb公司的碎石运送到四合永站站台,所发生的运费每吨元,由aa公司负担。根据此销售协议,aa公司二零零零年向bb公司销售碎石二零二车皮,计一二三二二吨,四合永站台交货价为元/吨,货款为 元。bb公司已给付aa公司货款元,尚欠货款元。
二零零一年aa公司向bb公司销售玄武岩碎石五八三车皮(其中包括aa公司增加诉讼请求部分一零零车皮)计吨,四合永站台交货价 元/吨,货款元,装车皮费用元/吨,装车皮费为元。
二零零一年八月六日,双方当事人又签订了补充合同,该合同约定要将碎石运到站台并装上车皮,价格为元/吨,结算方式为“待工程款到帐后一星期内结清”。
二零零一年一二月一九日,双方又签订了还款协议一份,该协议对aa公司销售给bb公司的碎石,数量、价格、结算方式进行了确认和约定。约定具体结算数量以收货厂家检质验斤为准。价格二零零零年发天津结算价为四合永车站站台交货价元/吨;二零零一年发北京、天津车板交货价元/吨。bb公司给aa公司货款及运费待进一步核实。二零零一年发往天津货物出现问题,待双方与天津确认后进行结算。并约定到二零零一年末,bb公司保证按aa公司供料所涉及的厂家及相应工程项目实际给付bb公司款项的比例付给aa公司,如bb公司不能兑现,aa公司可通过法律程序解决。给付款项先剔除双方垫付运费,然后计算给付料款金额。鉴于aa公司目前经营困难,在二零零一年末前bb公司回收的款项先支付给aa公司三零万元左右,如供货厂家款先到或同时到达,按各自应得比例各收各的款项。上述协议签订后,bb公司仍未履行该还款协议。
在庭审调查中,bb公司提供了二零零一年度发给北京、顺义、大兴共三二八车皮中的二一八车检斤过磅单,平均计算每车吨,实际检斤过磅数 吨。双方同意按上述数量计算;另一一零车按原告发货车皮标重平均计算。对二零零一年双方争议的发往天津的一五五车皮石子除四车皮尚未使用,已实际使用一五一车皮,货物重量双方认可按每车皮六零吨计算,计九零六零吨。aa公司增加诉讼请求一零零车皮,bb公司对此没有异议,但主张应以实际检斤数为准。上述事实有双方签订的《销售协议》、《合同》、《还款协议》,bb公司提供的部分检斤过磅单,收货收据,aa公司提供的铁路局的发货数量证明,bb公司在天津的收料员收料一五五车皮的证明、庭审笔录为证,且bb公司对收到aa公司总计五八三车皮的石料予以认可。
原审认为,双方签订的销售石子协议内容真实、合法有效。在履行合同中,因bb公司未按合同约定的“自货物发运之日起,三个月内将货款一次性结清,”bb公司未按规定的期限履行给付货款义务,属违约行为,应按约定承担相应的违约责任。双方签订的销售协议、合同、还款协议应为有效,其中结算方式的期限约定不确定,属于履行期限不明确,按照民法典的规定,履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应确定一个合理的履行期限。根据双方的还款协议,因bb公司未实际履行,应按双方的约定由bb公司自货物发运之日起三个月后,每延误一日,向aa公司支付总货款一‰ 的滞纳金,计算至二零零一年八月六日止,共计二二七七零九元。对aa公司出售给bb公司的石子站台交货价和车板交货价应以双方最后还款协议变更的条款履行。发往天津的货物因已实际使用,应按厂家实际使用数量计算给付aa公司货款。aa公司增加的诉讼请求部分,因属二零零一年发货,双方对吨数不能达成一致,应参考双方已对二零零一年发货已达成一致的每车皮吨数平均吨计算。遂判决:bb公司于本判决生效三个月后一次性偿付aa公司货款 元,支付aa公司为其垫付运费元,装车皮费元,滞纳金元(截止至二零零一年八 月六日)。案件受理费元,财产保全费元由bb公司承担。
一审判决后,aa公司、bb公司对判决不服,均提出上诉。
上诉人aa公司主要上诉称:一、原判决认定滞纳金错误,不是元,而是元。原判将滞纳金计算至二零零一年八月六日是错误的,应按全部合同约定的不同期限阶段进行计算,应一直计算到被上诉人给付全部货款为止;二、原判决确定限本判决生效三个月后一次付清的给付期限于法无据。请求撤销原审判决,依法改判。
bb公司主要上诉称:一、原审判决认定事实错误、使用证据错误,且对方诉讼请求未届履行期限,应依法予以驳回。(一)双方于二零零一年签订的相应协议已对 二零零零年的合同性质、付款方式、价款、合同履行情况进行了变更。变更后的合同约定bb公司应支付的货款应以回款数额剔除垫付费用后,按应付款与实际付款之比给付aa公司。此约定属附条件的法律行为,原审法院在条件未成就情况下依据原已作废的二零零零年协议条款认定本案事实是错误的。(二)我方已支付的部分货款及货物亏吨、亏吨运费等损失应予扣除或由aa公司自行承担。(三)依据双方二零零一年签订的协议,我方已足额支付aa公司相应的款项,根本不存在违约的事实。(四)双方属合作代销关系,原审判决认定我方应结货款数额错误,认定垫付运费、装车费及滞纳金于法无据。二、应先由aa公司向我方出具应收款项发票。
本院审理查明,aa公司于二零零一年度向bb公司供货情况如下:发往北京、顺义、大兴共三二八车皮中的二一八车皮,平均计算每车皮重量为吨,实际检斤过磅数吨。双方同意按上述数量计算;另一一零车皮,bb公司同意按aa公司提供的平均标重计算,即平均每车皮重量为 吨,计吨;对二零零一年度发往天津的一五五车皮除四车皮尚未使用,已实际使用一五一车皮,货物重量双方认可按每车皮六零吨计算,计九零六零 吨;对于aa公司增加的一零零车皮诉讼请求,双方对吨数不能达成一致,因属二零零一年发货,故应考虑双方已对二零零一年发货达成一致的每车皮平均吨数计算。计算公式:(二一八车×吨+一一零车×吨+一五一车×六零吨)/(二一八车+一一零车+一五一车)=吨。即平均每车皮重量为吨,计五九二一吨。综上,aa公司于二零零一年度向bb公司供货总数为吨,依据《还款协议》中双方所约定的二零零一年度元/吨计算,货款应为元。其它事实与原审认定相同。
本院认为,(一)双方于二零零零年九月一日签订的《销售协议》、二零零一年八月六日签订的补充合同、二零零一年一二月一九日签订的《还款协议》均系双方当事人真实意思表示,亦不违反法律、行政法规的强制性规定,均应认定为有效。双方签订的《还款协议》中曾明确约定此协议是在遵循原合同基础上订立的,由此得出双方当事人并无变更原合同的意思表示,即没有因新合同发生而使旧合同消灭的意思表示,故对bb公司认为《还款协议》是对原合同变更的主张,本院不予支持。双方当事人在二零零零年九月一日《销售协议》中约定bb公司自货物发运之日起,三个月内将货款一次性结清。bb公司未在三个月履行期限内完全付款,属于违约。双方在二零零一年八月六日签订的补充合同中约定:“待工程款到帐后一星期内结清”和在《还款协议》中约定:“到二零零一年末,甲方保证按……。”此约定的履行期限不明确,仅是bb公司对还款的保证,并未实际履行,不应认为是对第一份合同中所约定的货发后三个月履行期限的变更。故对bb公司认为合同未到履行期限,其没有违约的上诉主张,本院不予支持;(二)违约金问题。双方当事人在第一份合同中约定应按总货款一‰的比例计算过高,根据《民法典》之规定,应予以适当调整,改为按中国人民银行规定的计收逾期贷款利率的标准计算。具体计算方法是:二零零零年所发货物的欠款从 二零零一年一月一日起计算逾期付款违约金;二零零一年所发货物的欠款从二零零一年一零月一日起计算逾期付款违约金;(三)运费。按第一份合同约定应由bb公司负担。且对于亏吨运费,双方当事人在合同中没有约定,bb公司亦未对亏吨运费的具体数额提出主张及相应证据。故对bb公司应扣除亏吨运费的主张,本院不予支持;(四)装车费问题。双方当事人已在二零零一年八月六日的补充合同中将其包括在价款中,即元/吨;(五)欠款数额问题。bb公司主张已给付aa公司六零万元,并提供了相应证据,认为一审法院未予认定。对此六零万元中的二零万元,一审法院已将其做为二零零零年bb公司所付货款予以扣除。另四零万元,据《还款协议》的约定是aa公司为其垫付的运费,在一审中也予以扣除。bb公司对此部分的主张不成立,本院不予支持。但一审判决计算货物吨数有误,应予纠正。从双方所签合同的内容及履行情况来看,双方属买卖合同法律关系,不是代销关系。发票问题按国家有关规定执行。根据《^v^民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定,判决如下:
一、撤销承德市中级人民法院(二零零二)承民初字第三四号民事判决;
二、bb公司给付aa公司二零零零年所欠货款元及违约金(自二零零一年一月一日起按中国人民银行规定的计收逾期贷款利率的标准计算至本判决规定的自动履行期限内实际付款之日止)。于本判决生效后一零日内付清;
三、bb公司给付aa公司二零零一年所欠货款元,支付aa公司为其垫付运费元,两项共计元及违约金(自二零零一年一零月一日起按中国人民银行规定的计收逾期贷款利率的标准计算至本判决规定的自动履行期限内实际付款之日止)。于本判决生效后一零日内付清。
一审案件受理费元、财产保全费元,由bb公司负担;二审案件受理费元,由aa公司负担三零零零元,bb公司负担元。bb公司预交的二审案件受理费不予退还,应当由aa公司负担的三零零零元在执行中由aa公司直接给付bb公司。
赵某某与高某占买卖合同纠纷案
上诉人(原审被告)赵某某,男,一九七零年一月二日出生,汉族。
委托代理人张某某,男,一九七一年三月二五日出生,汉族。
被上诉人(原审原告)高某占,男,一九七六年七月一日出生,汉族,。
玄武岩施工承包合同范本 第一八篇
鲁阳节能(零零二零八八)发布公告,基于公司战略规划,拟逐步退出玄武岩纤维产品(以下简称“岩棉”或“玄武岩”)的生产和经营,将母公司持有的岩棉业务相关产线设备,以及部分非经营性的土地、房屋建筑物及构筑物划转至子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司(以下简称“玄武岩纤维”或“标的公司”),并将玄武岩纤维全部股权通过协议转让的方式转让给淄博华源实业发展有限公司(以下简称“华源实业”或“受让方”)。本次转让完成后,玄武岩纤维不再纳入公司合并报表范围,华源实业将持有玄武岩纤维一零零%股权。
本次转让标的公司股权符合公司战略发展规划,有利于公司优化资产和业务结构,促进公司稳健发展。预计将增加公司转让完成年度的税前利润合计万元。
玄武岩施工承包合同范本 第一九篇
订货单位(甲方):
供货单位(乙方):
为确保商品混凝土按质、按量如期供应,明确双方职责和权利,供需双方经协商,依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、GB/T一四九零二—二零《预拌混凝土》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定的原则,甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商,达成共识,并签订本合同以资共同遵守。
第一条:工程概况
合同供期:二零xx年x月x日到二零xx年x月x日
第二条:商品砼质量要求及供货方式
一、质量与材料要求:其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》GBJ一零七。商品混凝土拌合材料:符合相应的国家规范规定要求条款。
二、商品混凝土送达施工现场,如塌落度质量达不到现场要求予以退货。
三、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小,抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
四、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。
五、商品混凝土出厂,乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。
六、交货地点混凝土的试验工作,由甲乙双方共同取样,其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次,取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。
七、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前二四小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方,如遇特殊情况应提前六小时通知乙方。
八、车泵要求:乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒,不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。
九、商品混凝土送达施工现场,实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量,现场签收。
第三条:安全责任条款
供货期间由于乙方操作人员安全措施不到位,违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故,由乙方负责并承担所有费用。
第四条:结算方法及付款方式
一、结算方式:二、付款方式:
按使用的混凝土数量进行结算,在前再按结算量的款,直至使用方不再用商砼时,双方进行总体结算,双方签字认可后一个月内付至总结算金额的,其余款项待工程审计完/内付清。
第五条:双方责任
(一)甲方
一、为乙方提供浇筑混凝土的必要条件。
二、指派专人验收送达现场的商品混凝土方量、质量及随车签证“发货单”。
玄武岩施工承包合同范本 第二零篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》的有关规定。甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上,就沥青混凝土面层成品料的供应达成如下协议,双方应共同遵守。
一、混合料名称、规格、数量及拌和好的混合料价格(该价格固定不变、包含加工费、柴油、燃料费、运杂费、材料款、税金等,混合料所需的改性沥青由乙方提供)
一、改性沥青混合料中面层AC-二零到场价:
改性沥青混合料上面层AC-一三到场价:
二、沥青混凝土面层成品料的级配要求以业主要求的配合比为准,其他技术指标满足相应规范要求,具体用料数量以实际施工及业主要求工程量所需数量为准。
三、日供成品料数量按甲方的需要提供。
四、成品料到施工现场后,经业主检验合格后确认,如有异议,应在甲方检验后立即提出。
二、质量要求
一、沥青混合料必须符合技术规范、业主与项目部的级配要求。
二、混合料应拌和均匀,无花白料。
三、沥青混凝土面层粗集料规格与质量技术要求:
沥青混合料所需的石灰岩碎石、玄武岩必须符合业主的招标文件、技术规范及项目部的质量和级配要求,并经甲方验收认可。所供石料应石质坚硬,洁净,无杂质,不含风化、近似于立方体颗粒,具备一定的规格与级配。
沥青混凝土中面层细集料质量技术要求
指标技术要求
表观相对密度不小于
坚固性(>部分)不大于(%)一二
含泥量(小于的含泥量)不大于(%)三
砂当量不小于(%)六零
亚甲蓝值不大于(g/kg)二五
棱角性(流动时间)不小于(s)三零
各种沥青混合料出厂技术指标要求。
沥青混凝土中面层粗集料质量技术要求
指标技术要求
石料压碎值不大于(%)二八
洛杉矶磨耗损失不大于(%)三零
表观相对密度不大于(%)不小于
吸水率不大于(%)
对沥青的粘附性不小于四级
坚固性不大于(%)一二
针片状颗粒含量不大于(%)一八
水洗法<颗粒含量不大于(%)一
软石含量不大于(%)五
沥青混凝土上面层用玄武岩质量技术要求
指标规定值试验方法
玄武岩施工承包合同范本 第二一篇
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》及相关法律、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就乙方分包甲方承建的贵州__食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工之项目经双方友好协商,一致同意订立如下合同条款。
一、工程名称:
贵州__食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工工程。
二、工程实施地点:
贵州__食品有限公司龙洞堡厂区。
三、工程内容:
乙方分包施工的沥青混凝土路面面积预先估计大约为米二(施工完毕后按实际施工方量结算),底层为乳化沥青喷洒打底,底面全部采用土工格栅铺设,沥青混泥土层全部采用中粒式(AC-一六)热油搅拌,摊铺厚度为厘米。
四、工程期限:
工程开工之日起,施工正常气候条件下(不低于一零oC的非雨天气)乙方在四天之内完成分包全部工程。为确保工程质量,若遇上述气候条件则顺延工期。
五、工程计价:
沥青混泥土层按实际施工方量计价,单价为不含税五厘米厚元/米二(包含管理费、人工工资、工人差旅、摊铺机、压路机等施工设备的使用费),估算沥青混泥土层总价为元;土工格栅按材料价结算,玻纤格栅不含税单价元/米二,估算玻纤格栅不含税总价为元(含采保、搬运、铺设施工等费用),以上两项合计为工程估算总价共计元人民币。
六、工程质量要求:
甲方指派技术监理参与指导乙方施工,乙方不得无故违背甲方的技术指导意愿。路面质量要求压实、平整,接头无缝,路面无翻砂、无波浪。
七、工程结算与付款:
甲乙双方签订合同后,甲方即向乙方支付工程总价三零%的工程预付款,即元人民币,以示工程正式开工启动,付款之日即开工之日。工程完工后甲乙双方组织人员在三日之内完成收方验收,工程验收完毕后,甲方在五日内付清甲方全部工程余款(估算价为元,结算时按实际收方量计算)。
八、质量保修:
质量保修期为壹年,保修期内非质量问题造成的损坏不在免费保修范围。
九、违约责任:
违约方向对方偿付合同总价(按千分之五的违约金,直至停止违约止。
十、合同有效期:
从甲乙双方签字(盖章)之日起到双方履约完毕止。
十一、未尽事宜由双方友好协商解决。
双方协商仍不能解决的则提交国家法定机构判定裁决。
十二、本合同自双方委托代表签字(盖章)之日起生效。
合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第二二篇
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及相关法律法规,甲方将沥青混凝土施工承包给乙方施工,经双方协商,签订本协议,共同遵守。
第一条、工程概况
一、工程名称:昭山示范区昭山大道一标;
二、工程地址: ;
三、工程数量:沥青混凝土路面施工面积暂定为 *方米,最终以实际完成工程量为准。
四、工程承包内容:昭山大道一期K三+五六零-K四+九六零摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用,包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的.试验费、资料费等由甲方负责)
五、技术指标及施工做法:沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。
六、承包方式:A、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工,按表面外面积*方结算一次;B、透层和二层粘层材料承包。
第二条、沥青砼路面材料要求:
主道沥青混凝土路面结构:
一、上面层采用四cmSMA改性沥青混凝土(AC-一三C),石子采用南京玄武岩、沥青采
二、中面层采用五cm中粒式沥青混凝土(AC-二零C)
三、下面层采用七cm粗粒式沥青混凝土(AC-二五C)
原设计水稳与下面层路面之间稀浆封层,已改为乳化沥青同步碎石封层。各层沥青混凝土间增加乳化沥青黏层(不及厚度,按图纸施工)。
第三条、合同单价
甲乙双方经协商采用如下单价:
一、主道一六cm厚(下、中层设计为重交沥青,上面层设计为SMA改性沥青,乳化沥青同步碎石封层,其它以业主提供的设计图纸为准)。
二、合同单价为元/*方米包干计价,结算按实际表面积计算一次,合同单价指本合同的第一条第四项的工程承包内容的合计单价(指一层透层、两层粘层的包工包料及三层沥青摊铺施工等费用),此单价不含税金,税金由甲方负责支付。
第四条、现场施工要求
一、配备两套进口路面施工设备(一二米摊铺机一台、九米伸缩摊铺机一台。一三吨双钢轮压路机三台、二六吨以上的胶轮压路机一台),同步碎石分层车一台,沥青洒布车一台。
二、摊铺压实温度要求:中低层摊铺温度不低于一五五度,初压温度不低于一五五度,复压温度不低于一二五度,终压温度不低于一一五度;SMA面层摊铺温度不低于一七五度,面层初压温度不低于一六五度,复压温度不低于一四零度。
第五条、透层、粘层材料施工要求
一、透层使用SBS改性乳化沥青,浓度达到五零%以上的沥青含量、高于千克/*方米的洒布量。
二、两层粘层使用SBS改性乳化沥青,浓度达到五零%以上的沥青含量、每层千克/*方米的洒布量。
第六条、付款方式:
(一)施工设备进场三天内付五万元,沥青砼施工完成后七天内付至八零%,余款在沥青路面施工验收后一月内付清,否则余款按一分月息支付。
(二)施工过程中乙方委托人 (身份证号码: )作为本项目经办人,全权代表乙方再本项目的一切事务。
(三)所有的款项都直接付到乙方指定账号:
账号名称: ;
开户行: ;
账号: ;
第七条、工程质量要求及验收:
一、沥青砼材料及路面质量必须达到国家现行技术标准、规范要求、业主要求。
二、乙方必须按照设计及业主要求提供优质沥青混凝土,甲方、业主、监理、质监部门有权对质量进行抽检,发现问题,及时纠正。(一旦发现质量问题,甲方有权要求乙方停工整改,整改不合格有权终止合同)整改中,发生的费用问题乙方承担。
三、乙方同时向业主和甲方作出以下六项承诺
(一)具有二套自有的摊铺沥青路面的成套施工设备;
(二)具备冬季低温施工的温拌技术的成功经验和成套设备;
(三)我公司所摊铺的沥青砼路面从AC-二五地面层开始能层层将水封住;
(四)我公司料场符合甲方施工现场要求,将严格按设计图纸及技术规范要求施工。
(五)开工前,将摊铺顺序及数量交项目部。
(六)由于沥青料不符合要求,造成停工四小时,由甲方按违约处理,由于乙方原因造成废料,乙方全额负责。
四、工程完工后,甲方在收到乙方验收申请报告后一个月内组织完工验收。
第八条、违约责任
一、甲方书面通知乙方组织摊铺,提前三天以上通知。
二、如甲方准备不充分,造成乙方停工,误工、窝工,甲方支付设备台班费的三零%补偿给乙方;人员和其他费用,乙方自费。
三、甲方通知乙方后不能再规定的时间内组织施工,视乙方违约,甲方收取乙方违约金一万元/天;合同期内完成,违约金退回。
四、甲方未能按本协议支付乙方工程款,乙方可将工程余款委托业主支付。
第九条、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
总有效工期 天,最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。
第十条、工程保修事项:
一、因乙方施工所引起的质量问题,达不到规范要求,有甲方现场负责人指出,乙方立即予以修复,直到合格为准,返修费用由乙方承担;
二、保质期为自工程竣工验收之日起二四个小时,保质期内属于乙方的质量问题由乙方负责保修,费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
第十一条、合同生效:
本合同一式 份,甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后,任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除,需经本合同三方协商一致,并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力,一样适用于争议解决条款。
第十二条、争议的解决
未尽事宜,由双方协商解决,协商不一致时,依法向湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
沥青运输合同 (菁华六篇)(扩展三)
——运输合同 (菁华六篇)
玄武岩施工承包合同范本 第二三篇
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》及相关法律、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙将就 沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业,双方经现场踏看并友好磋商,达成如下协议,以便共同遵守:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:预计新铺筑路面积约____㎡,最终以实际收方面积为准。
四、本工程计量办法:
一、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段,同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工后,由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。
二、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议,应当在验收之时提出,验收之时未提出的,即视为认可。
五、工程单价:
AC—一三型,设计厚度四cm,含透层油及沾层油、运输、摊铺。包干价为元/㎡(不含税金)。
六、付款方式:
甲乙双方签订合同后,乙方砼铺完底料甲方支付总工程款的三零%,乙方砼铺完面料,甲方支付总工程的七零%,工程整体验收合格后付二五%,余留五%保质金,满一年后支付。
七、竣工资料及后期回访:
保修期内,已完成路面沥青砼铺筑地段,乙方每年巡查回访一次,发现有问题或出现病害,即使会同甲方商量,属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的,由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害,或人为因素,自然灾害造成的损害、破坏,则不属于乙方质量修复范围。
八、工期:根据甲方路基基层完成情况通知乙方,乙方接到甲方通知后立即着手准备,个工作日内进场,并根据气候及基层情况实施铺筑,确保工期。
九、施工前的准备工作:
一、根据乙方现场施工需求,乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人,安全执勤人员,管理人员及时到位,施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位,监理单位的关系,保证乙方顺利施工。
二、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题,及时通知甲方现场处理。
十、工程质量及保修。
一、工程质量满足^v^《公路工程质量检验评定标准》要求,路面工程质量等级合格。
二、缺陷修复责任期为翌年。在缺陷修复责任期内,因乙方原因如沥青同质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷,由乙方自行负责修复。因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏,不属于乙方保修范畴。
三、缺陷修复责任期内,因不可抗力、自然灾害,或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷,不属于乙方的保修范畴。
十一、安全:
乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责,施工期间,施工区域内严禁外来车辆和外来人员进入,甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。
十二、合同的生效与终止:
一、 本合同经双方法定代表人或其委托 签字且加盖公章或合同专用章后生效。
二、 该工程经双方验收合格,甲方支付完乙方全部工程款后,合同即告终止。
十三、纠纷解决方式:甲乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不成时二,由进贤法院仲裁。
十四、本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由双方签订补充协议,补充协议与合同条款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第二四篇
供方:
签订地点: 陕西省
需方:
签订时间二零xx年九月二六日
一、 产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量:
二、 质量标准:符合国家技术质量指标,以克炼厂家合格证指标为准(GB/T一五一八零-二零xx标准)。
三、 交(提)货地点及方式:需方指定苏米图境内拌合站,指定后不得随意改变,如有变动请在装车告知供方。沥青到达指定拌合站后需方及时组织人员卸货,所需费用由需方负责。
四、 验收标准:沥青到达指定地点二四小时内对沥青的数量、质量进行验收,如出现异议,双方可协商解决或有资格的技术部门进行检测。 五、 结算方式:现金结算
六、 违约责任:双方应履行本合同条款,如合同订立后其中一方未能全部或部分履行合同,则违约方向对方偿付为履行部分所值货款的五%作为违约金。
七、 解决合同纠纷方式:双方本着友好协商(协商任何一方有权向合同签约地的仲裁机构提请仲裁)。
八、 本合同一式两份,自签订之日起生效。
九、 其他约定事项:货物到达指定卸货地点,供方不负责一切费用(包括装卸费、过磅费等)。
供方:
需方:
玄武岩施工承包合同范本 第二五篇
甲方:_________________
乙方:_________________
经双方协商,甲方愿将__花园的室外砼道路浇筑施工任务包工不包料的形式交由乙方施工,为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行,具体条款如下:
一、工程地点:_________________;
二、工程规格:_________________
三、承包方式:_________________乙方包工(包施工、包质量、包工期、包安全)乙方负责砼面一切工作,即:_________________钢模板及钢模安装,浇筑振捣,摊平,拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具;
四、工程单价:_________________每平方人民币元;
五、工程质量要求:_________________乙方按照规范要求进行施工,如乙方施工造成平整度不合格等任何质量问题,该责任应由乙方承担,且甲方有权让乙方退场;
六、工程总工期:_________________施工队伍进场后一零日内完成(由于天气等不定因素顺延);
七、甲方负责乙方民工住宿、照明用电、施工用水、生活用水;
八、工程结算方式:_________________按实际工程量结算,乙方保质保量全部完工后,甲方在十个工作日后组织人员验收,验收合格后付总造价%,剩下余款交付使用后一个月后付清;
九、乙方必须保持场地工清、料清、落手清,材料成品不得损坏,不得随意浪费甲方材料;
一零、乙方必须严格执行国家省市有关部门及公司的施工管理制度和规程,安全方针、政策、条例,现场所有管理人员和各工种所有人员进入施工现场必须服从现场安全文明施工管理制度,不准喝酒,严禁赌博、打架斗殴,以上如乙方不遵守,后果由乙方自行负责;
一一、以上条款,双方签字后,共同执行,各负其责,如有违约,由违约方赔偿对方经济损失。本合同一式两份,甲、乙双方各一份,受法律保护。本合同至签字之日起生效至工程结算完成后,付清款项后失效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:_________________
乙方:_________________
玄武岩施工承包合同范本 第二六篇
以下简称甲方)(以下简称乙方)
甲乙双方本着*等合作,互惠互利的原则,经友好协商,就原材料买卖签订下列条款。
一 本合同有效期限自________年____月____日起,至________年____月____日结束。
二 采购数量:以双方签字确认的订单数量为准,未经甲方的事先书面同意,采购订单中所规定的供货的数量不得随意变更 。
三 除非双方另有合同,在货物被交付到本合同中所规定的地点而且由一名甲方指定的代表在交货单据上签字确认之前,货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担 。
四 乙方提供的货物必须符合双方认可的质量标准 。
五 甲乙双方应该保持通畅的.沟通渠道,积极沟通与业务有关的市场信息,服务反馈,新产品动态等信息。
六 如果货物和服务已经提供给了甲方,甲方应该根据合同的规定将该货物和服务的货款支付给乙方。货款应该在验收货物或服务合格后____日支付。
七 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
八 本合同如有未尽事宜,按《^v^国法》执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第二七篇
买卖合同纠纷案件的管辖确定规范 (一)买卖合同纠纷案件确定管辖的一般规范 根据《民事诉讼法》第二四条的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。买卖合同作为一种典型合同,如果发生纠纷,理应适用《民事诉讼法》的该条规定确定管辖,即被告住所地与合同履行地法院均可取得案件的管辖权。 另外,《民事诉讼法》第二五条规定,合同双力当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。所以,如果买卖合同中的双方当事人已经约定有管辖条款的,应当首先按其约定确定管辖法院。 (二)买卖合同履行地的确定规范 对于买卖合同的履行地的确定,《民事诉讼法》并未作出明确的规定,《民诉法意见》第一九条规定,购销合同(相当于我们现在所说的买卖合同)的双方当事人在合同中对交货地点有一约定的,以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地:采用送货方式的,以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的,以提货地为合同履行地;代为托运或按木材、煤炭送货办法送货的,以货物发运地为合同履行地。购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地为合同履行地。最高人民法院(一九九五年七月一一日法经〔一九九五〕二零六号)《购销合同的双方当事人在合同中约定了交货地点,但部分货物没有在约定的交货地点交付,如何确定管辖权问题的复函》明确,此种情况下仍以合同约定的交货地点确定管辖权。 最高人民法院《在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》(一九九六年九月一二日法发〔一九九六〕二八号)则对购销合同纠纷案件的管辖问题作了专门规定,即:(一)当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地;当事人在合同中未约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地;合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。(二)当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点,但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的,以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定的,或者变更原合同而未涉及履行地问题的,仍以原合同的约定确定履行地。(三)当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的,或者虽有约定但未实际交付货物的,且双方当事人住所地均不在合同约定的履行地,以及口头购销合同纠纷案件,均不依履行地确定案件管辖。该规定还明确,最高人民法院以前有关购销合同履行地的司法解释与本规定不一致的,以本规定为准。 结合以上最高人民法院的有关司法解释规定的演变过程,对买卖合同纠纷案件的管辖,应当以一九九六年九月一二日法发〔一九九六〕二八号司法解释的规定确定。在实践中应当引起注意的是,在确定买卖合同纠纷案件的管辖法院时所讲的合同履行地,主要是买卖合同的标的物交付义务的履行地点,是诉讼法意义上的合同履行地,而与《民法典》中所规定的合同履行地并不完全相同,后者不仅包括标的物交付义务的履行地,还包括价款支付义务的履行地等。
玄武岩施工承包合同范本 第二八篇
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
开户银行:_________________ 开户银行:_________________
账号:_____________________ 账号:_____________________
_______年_______月_______日
从这份玄武岩购销合同范本中我们可以了解到,当我们需要拟定一份合同时,一定要写清楚的是交易的价款以及产品的数量和质量要求,然后我们还需要写明在违约时违约方需要承担的违约责任,当然我们还要写明我们的收款方式以及收款的账户,这样才能避免不必要的纠纷。更多相关知识您可以咨询律图银川律师。
玄武岩施工承包合同范本 第二九篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》及相关法律法规,确保 沥青路面优质、圆满完成施工任务,甲乙双方本着平等互利的原则,共同协商,达成如下条款,以兹共同遵守。
一、工程承包范围
按甲方要求,总厚度____cm,稳定层上洒透层油其上洒封层碎石,由甲方负责。____ cm厚度交粗式底层,____ cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。
二、工程承包方式和计算方法:
一、本工程按包工包机械设备的方式承包。
二、本工程承包的综合单价(不含税金和保质金)为 元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。
三、自此合同签订后,在施工中增减的工程量,均按上述的综合单价计算。本工程量暂定为____m二。
四、工程量的计算:按实际摊铺沥青砼面积进行结算。
三、施工要求:
一、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。
二、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。
三、沥青及其它原材料必须符合设计要求。
四、杜绝质量事故,甲方有权对质量进行抽检。
四、施工工期:
一、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。
二、以下原因可顺延工期。
A、影响工期的关键项目,因设计变更导致工程量增加,工期按比例顺延。
B、人力不可抗拒事件的发生。
五、付款方式:
合同签订、设备进场付总工程造价的___%; 底层施工开始付总工程造价的; 面层施工开始付总工程造价的___%;面层施工完毕,甲方组织验收,如合格付总工程造价的___%;
六、双方责任:
一、甲方责任
A、提供干净的施工现场。水源、电源、现场提供水准点、坐标点、保持良好的施工环境。
B、派一名现场负责人协调业主、监理及有关方面的关系。
C、路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责,路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。
D、负责组织设计技术交底。
E、及时按合同约定办理工程结算和支付手续。
F、负责该工程的竣工验收。
G、因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。
二、乙方责任
A、严格按施工技术规范、设计文件施工。
B、严格遵守执行工程现场管理规定。
七、工程质量事项:
A、如果因乙方引起的质量原因,甲方现场负责人指出,乙方应立即予以修复,并对乙方的施工质量缺陷,保修___个月。
八、违约责任:
A、工程不准倒手转包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方五条件退场,由此造成的损失,乙方自行负责。
B、甲方必须确保乙方的工程资金,若由于资金情况影响乙方施工进度,乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。
九、其它
A、本合同未尽事宜双方另行协商,签订协议。
B、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自双方签订盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第三零篇
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及相关法律法规,甲方将沥青混凝土施工承包给乙方施工,经双方协商,签订本协议,共同遵守。
第一条、工程概况
一、工程名称:昭山示范区昭山大道一标;
二、工程地址: ;
三、工程数量:沥青混凝土路面施工面积暂定为 平方米,最终以实际完成工程量为准。
四、工程承包内容:昭山大道一期K三+五六零-K四+九六零摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用,包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的试验费、资料费等由甲方负责)
五、技术指标及施工做法:沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。
六、承包方式:A、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工,按表面外面积平方结算一次;B、透层和二层粘层材料承包。
第二条、沥青砼路面材料要求:
主道沥青混凝土路面结构:
一、上面层采用四cmSMA改性沥青混凝土(AC-一三C),石子采用南京玄武岩、沥青采用SAM改性沥青。
二、中面层采用五cm中粒式沥青混凝土(AC-二零C)
三、下面层采用七cm粗粒式沥青混凝土(AC-二五C)
原设计水稳与下面层路面之间稀浆封层,已改为乳化沥青同步碎石封层。各层沥青混凝土间增加乳化沥青黏层(不及厚度,按图纸施工)。
第三条、合同单价
甲乙双方经协商采用如下单价:
一、主道一六cm厚(下、中层设计为重交沥青,上面层设计为SMA改性沥青,乳化沥青同步碎石封层,其它以业主提供的设计图纸为准)。
二、合同单价为元/平方米包干计价,结算按实际表面积计算一次,合同单价指本合同的第一条第四项的工程承包内容的合计单价(指一层透层、两层粘层的包工包料及三层沥青摊铺施工等费用),此单价不含税金,税金由甲方负责支付。
第四条、现场施工要求
一、配备两套进口路面施工设备(一二米摊铺机一台、九米伸缩摊铺机一台。一三吨双钢轮压路机三台、二六吨以上的胶轮压路机一台),同步碎石分层车一台,沥青洒布车一台。
二、摊铺压实温度要求:中低层摊铺温度不低于一五五度,初压温度不低于一五五度,复压温度不低于一二五度,终压温度不低于一一五度;SMA面层摊铺温度不低于一七五度,面层初压温度不低于一六五度,复压温度不低于一四零度。
第五条、透层、粘层材料施工要求
一、透层使用SBS改性乳化沥青,浓度达到五零%以上的沥青含量、高于千克/平方米的洒布量。
二、两层粘层使用SBS改性乳化沥青,浓度达到五零%以上的沥青含量、每层千克/平方米的洒布量。
第六条、付款方式:
(一)施工设备进场三天内付五万元,沥青砼施工完成后七天内付至八零%,余款在沥青路面施工验收后一月内付清,否则余款按一分月息支付。
(二)施工过程中乙方委托人 (身份证号码: )作为本项目经办人,全权代表乙方再本项目的一切事务。
(三)所有的款项都直接付到乙方指定账号:
账号名称: ;
开 户 行: ;
账 号: ;
第七条、工程质量要求及验收:
一、沥青砼材料及路面质量必须达到国家现行技术标准、规范要求、业主要求。
二、乙方必须按照设计及业主要求提供优质沥青混凝土,甲方、业主、监理、质监部门有权对质量进行抽检,发现问题,及时纠正。(一旦发现质量问题,甲方有权要求乙方停工整改,整改不合格有权终止合同)整改中,发生的费用问题乙方承担。
三、乙方同时向业主和甲方作出以下六项承诺
(一)具有二套自有的摊铺沥青路面的成套施工设备;
(二)具备冬季低温施工的温拌技术的成功经验和成套设备;
(三)我公司所摊铺的沥青砼路面从AC-二五地面层开始能层层将水封住;
(四)我公司料场符合甲方施工现场要求,将严格按设计图纸及技术规范要求施工。
(五)开工前,将摊铺顺序及数量交项目部。
(六)由于沥青料不符合要求,造成停工四小时,由甲方按违约处理,由于乙方原因造成废料,乙方全额负责。
四、工程完工后,甲方在收到乙方验收申请报告后一个月内组织完工验收。
第八条、违约责任
一、甲方书面通知乙方组织摊铺,提前三天以上通知。
二、如甲方准备不充分,造成乙方停工,误工、窝工,甲方支付设备台班费的三零%补偿给乙方;人员和其他费用,乙方自费。
三、甲方通知乙方后不能再规定的时间内组织施工,视乙方违约,甲方收取乙方违约金一万元/天;合同期内完成,违约金退回。
四、甲方未能按本协议支付乙方工程款,乙方可将工程余款委托业主支付。
第九条、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
总有效工期 天,最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。
第十条、工程保修事项:
一、因乙方施工所引起的质量问题,达不到规范要求,有甲方现场负责人指出,乙方立即予以修复,直到合格为准,返修费用由乙方承担;
二、保质期为自工程竣工验收之日起二四个小时,保质期内属于乙方的质量问题由乙方负责保修,费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
第十一条、合同生效:
本合同一式 份,甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后,任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除,需经本合同三方协商一致,并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力,一样适用于争议解决条款。
第十二条、争议的解决
未尽事宜,由双方协商解决,协商不一致时,依法向湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第三一篇
甲方:
乙方:
驾驶员住址:
姓名: 驾证号: 车号
甲方委托方将货物从 省 市运往 省 市
经协商共同达成以下协议:
一.甲方负责审核驾驶员的一切证件,证号相符,才能交货,确认无凝并办妥发.收货文字手续,并承担由此产生的全部责任。
二.乙方必须在安全行驶,保证货物的完好无损,如发生货物丢失.货差.损坏.受潮以及事故引起的货物损坏,均由乙方负全部经济责任。
三.开单后 小时到达装货地点, 日内到达卸货地点,因故不能到达需向甲方电话说明。并承担由此引起的责任。
四.协议签字生效,甲.乙双方共同遵守,不得单方毁约。否则负责一切的经济损失。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第三二篇
买方(甲方):
卖方(乙方):
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
第二条混凝土的等级及单价
备注:如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价一零元/方;此合同价格为泵送价格,非泵送混凝土单价每方下浮一零元,另混凝土重量要确保二三八零公斤/方。
第三条供货数量及质量的验收确认
一、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。
二、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
三、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验,如有质量异常现象的,甲方应及时通知乙方进行核实,经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理,乙方应承担甲方误工损失。
四、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在浇筑之日起四零日内书面通知乙方进行核实:如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。
五、到场混凝土的塌落度要求。
六、混凝土强度标号以标养试块二八天强度为依据。
七、乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成塌落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
八、乙方供货到施工现场的混凝土中采用的砂子应全部使用河砂,不得使用海砂,如因使用海砂造成工程质量问题,全部责任由乙方承担,并承担一切损失。
第四条货款结算及支付
一、甲乙双方约定暂供货一万立方,甲方供货累计一万方后,每供货一千立方结算一次(按一千立方结算),剩余货款待工程竣工结束后一个月内,乙方开具正规税务发票后一次性结清。
二、本合同项的工程因非乙方原因中途停工,甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应在停工之日即时付清未结货款。
三、甲方未按本合同约定期限给付货款,乙方可提前五日书面通知甲方后暂停供应混凝土。并追究甲方的违约责任。
第五条双方义务
一、甲方义务
(一)根据工程进度需要,应提前一二小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。
(二)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环抱要求。非主要干道的畅通问题由甲方负责。
(三)应负责提供现场作业用水及照明环境,作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决。
(四)应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(五)应遵守国家、盐城市和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的质量问题由甲方负责。
(六)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
二、乙方义务
(一)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(二)乙方车辆及人员进入现场后,应当服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务。
(三)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、及时供应混凝土。
(四)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后,应按本合同第第三条第三款解决。
(五)浇筑混凝土前后,应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
(六)如乙方不能按甲方通知的时间要求送货或中途供货停止,每延迟一小时承担甲方误工工资五零零零元,以此类推,如发生二次以上类似情况甲方有权终止合同。
第六条争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向响水县人民法院提起诉讼。
第七条其他约定事项
一、在合同履行过程中,因需变更合同或须提前终止合同的,应提前通知对方。
二、甲乙双方如有一方未按合同约定履行义务的,应按合同总额的五%向对方支付违约金;给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
第八条其他
一、未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
二、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
玄武岩施工承包合同范本 第三三篇
规格型号
(元)
(元)
交货时间
玄武岩
返击石
玄武岩
返击石
玄武岩
返击石
运输费
运输费
运输费
合计人民币(大写) (¥ 元)
本表所列碎石为预制九零零t箱梁所用,生产厂为东湖镇李景春采石厂,不得变更。
供应数量和地点以甲方供货通知为准,结算数量为甲方实收数量(以过磅单为准),甲方有权对合同中的数量和交货时间做适量调整。
乙方负责运输并卸货至甲方指定地点,合同价款中已包括碎石材料款、运输费、装卸车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该产品应缴纳的一切税费等全部费用,本合同单价一次包死,在合同履行过程中不再做任何调整。
换算比重为 t/ m三
玄武岩施工承包合同范本 第三四篇
双成药业一二月二八日公告,公司于一二月二七日向美国食品和药品监督管理局(FDA)提交注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的简化新药申请(ANDA)的专利挑战。同时,公司已向原研注射用紫杉醇(白蛋白结合型)上市许可持有人和专利持有人发起专利挑战通知。
据悉,注射用紫杉醇(白蛋白结合型)原研药于二零零五年一月七日获美国FDA的上市批准,商品名:凯素(Abraxane)。目前美国原研产品还在专利保护期内,最晚专利期至二零三四年七月一二日。注射用紫杉醇(白蛋白结合型)原研药目前已在中国上市。
双成药业表示,通过专利挑战使该产品在专利到期前提前进入美国市场,有利于在该产品获批后迅速打开海外市场的布局,为后续在美国开展仿制药销售奠定基础。
玄武岩施工承包合同范本 第三五篇
甲方:__________
乙方:__________
依据《^v^合同法》、《公路沥青路面施工技术规范》、施工图纸及有关法律、法规等,遵循自愿、公*和诚实信用的原则,保护双方的合法权益,明确双方技术、经济责任,保证工程建设*常进行供需双方就购销沥青混凝土事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:__________
二、工程地址:__________
三、工程采购的名称、数量、规格、价格四、承包方式。
包工包料、包进度、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测、包测试试验、包成品保护、包竣工验收资料备案。
五、质量要求
一、乙方按照合同协议要求,必须沥青砼符合技术要求,符合沥青路面施工及验收规范(GB五零零九二—九六),甲方负责技术交底并控制厚度,如因沥青面翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
二、乙方应派现场技术人员、安全员、设备操作员负责现场施工组织和施工安全管理,做好质量控制和机械操作工作。
三、甲方对乙方现场交底后,乙方应对现场原有的设施等进行保护,如原有设施等有破坏,损失由乙方自行负责承担。
四、乙方负责路面施工的封闭及维护工作,并承担其费用。
五、沥青砼数量的确定原则以甲方过磅为准,乙方派专人监磅,甲乙双方过磅签字后生效。
六、乙方负责提供发票。
六、付款方式
合同订立后,甲方通知乙方进场施工时,甲方预付__________元(__________元),工程施工结束后付至全款的五零%,余款春节前结清。
七、责任
一、施工前七天,甲方通知乙方做好施工准备,施工前甲方负责清理准备施工道路的垃圾和障碍,确保道路基层的*等度和清洁,使之具备施工条件。施工中应提供相关人员做好面层沥青砼厚度。
二、窨井盖的安装以及施工乙方指导配合。
三、乙方精心组织施工,按照甲方提前告知的工期按期完工,确保工程质量,质量标准按^v^沥青砼路面施工技术规范执行。
八、本协议如有未尽事宜,双方另行协商解决
九、本协议一式两份,双方各执一份,均有同等效率,签字后生效。
甲方(需方):__________
法定代表人:__________
联系人:__________
地址:__________
电话:__________
传真:__________
邮编:__________
签约日期:__________年__________月__________日
乙方(供方):__________
法定代表人:__________
联系人:__________
地址:__________
电话:__________
传真:__________
邮编:__________
签约日期:__________年__________月__________日
沥青运输合同 (菁华六篇)扩展阅读
沥青运输合同 (菁华六篇)(扩展一)
——沥青购销合同 (菁华六篇)
玄武岩施工承包合同范本 第三六篇
大为股份发布公告,二零二二年一二月二八日,公司与深圳市欧乐智能实业有限公司(“欧乐智能”)、欧乐科技(香港)有限公司(“欧乐香港”)、冯秋宏、四川欧乐智能技术有限公司(“四川欧乐”)签署了《股权转让协议》,公司拟将其持有的四川欧乐六零%股权以人民币万元的交易价格转让给欧乐智能。本次交易完成后,公司将不再持有四川欧乐的股权,公司的合并报表范围将发生变化。
公告称,目前,公司涉足的产业领域均具有较广的业务范围和丰富的产业链,结合目前三大业务板块的具体经营情况,为进一步聚焦业务发展重点,公司拟对智能终端领域的具体业务做优化调整,故拟出售持有的四川欧乐全部股权,以集中精力和资源服务重点业务。
一博科技:一博研发运营与智能制造总部拟落地珠海高新区 总投资不低于二五亿元
一博科技公告,公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议》,项目计划投资总额不低于二五亿元人民币。建设项目专注于印制电路板设计服务为基础,同时提供印制电路板装配制造服务等,项目实施主体为全资子公司珠海市一博电路有限公司,项目实施地址为珠海高新区唐家湾主园区北围片区,用地面积约三八零零零平方米。
据悉,本次项目实施是为了进一步完善公司战略布局,进一步优化公司印制电路板设计服务及印制电路板装配制造服务市场的产能布局,扩大产能规模和产品市场规模。
玄武岩施工承包合同范本 第三七篇
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、供货明细:
二、质量标准:按国家有关技术标准执行,附质保书。
三、供方对质量负责的条件和期限:买方按质保书有关数据检测,如出现质量问题(双方确认的权威机构检测认定),供方应负责赔偿买方的损失;
四、供货方式和费用承担:需方提前四八小时将供货计划提供给供方,供方在收到计划后四八小时内将需方所要材料送到浦口区百润路及南浦路工程工地,运费由供方承担。
五、供货价格:供方所供材料按照同期材料价格执行。
六、合理耗费及计算方式:抄牌收货。
七、验收标准、方式及提货异议期限:按国家有关技术标准执行,如果质量、数量异议,需方应在一个星期以书面方式向供方提出不合格商品原始材料标牌等,并提出承运部门出具的相关商务记录。
八、结算方式:经供需双方协商约定以承兑汇票方式支付。需方在建筑施工期间,供方供应约一五零零零吨中粒式沥青混凝土、九零零零吨细粒式沥青混凝土及六零零零吨粗粒式沥青混凝土,在需方完成主体工作量五五%后五个工作日内,需方付给供方之前所供沥青混凝土总货款的八零%,竣工验收合格后九五%,余款一个月内付清。
九、违约责任:
(一)南京十建浦口我百润路及南浦路项目部沥青混凝土总量约为一六五零零吨,自供需双方签订合同起自工程结束前,需方另邀第三方供应材料,需方须支付给供方合同总货款五%的违约金;供方在此期间无故停止供货,须支付给需方合同总货款五%的违约金。
十、解除合同纠纷方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法再向卖方当地人民法院起诉。
十一、本合同生效必备条件:加盖签字盖章后。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
十三、后期发货均以此合同条约执行(价格除外)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第三八篇
甲方(托运人):
乙方(承运人):
甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、合同期为一年,从 年 月 日起到 年 月 日为止,公路运输合同范本。
二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的`名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的义务:
一. 按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。
二. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的义务:
一. 按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
二. 承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
五.运输费用及结算方式:
一. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。
二. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算,合同范本《公路运输合同范本》。
三. 甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后一零日内付清当次运费。
六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。
七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。
一. 货物灭失或无法正常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。
二. 货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费(包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等)。
八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。
九、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理,发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
十、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
玄武岩施工承包合同范本 第三九篇
一.买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权,即出卖人移转标的物的所有权于买方,买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征,使其与赠与合同相区别。是有偿民事法律行为。
二.买卖合同是双务合同。在买卖合同中,买方和卖方都享有一定的权利,承担一定的义务。而且,其权利和义务存在对应关系,即买方的权利就是卖方的义务,买方的义务就是卖方的权利。是双务民事法律行为。
三.买卖合同是诺成合同。买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立,不以一方交付标的物为合同的成立要件,当事人交付标的物属于履行合同。
四.买卖合同一般是不要式合同。通常情况下,买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式,但法律另有规定者除外。
五.买卖合同是双方民事法律行为。
玄武岩施工承包合同范本 第四零篇
甲方(发包人):
乙方(承包人):
《中华人民共依照和国合同法》,《^v^建筑法》及其它相关法律的规定,本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项,协商一致订立本合同。
—、合同标的:乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工,甲方按照约定支付工程款。
二、合同项下工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:沥青混合料
三、工程造价:
工程款按实际工作内容及下列结算单价计算,但最终具体金额以实际工备注:
(一)以上工程量均为估算数量,粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据:计量单位为吨的项目,有甲方派人进后场监磅前场签票。
(二)施工中,涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护,甲方提供完好路面给乙方喷油。
(三)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层AC-一三玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂),单价为四三零元/吨,约七零零吨,约长公里。
(四)确保质量情况下添加一%再生料
承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程,本合同中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用,同时包含施工准备,试验,修补缺陷,运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。
四、甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:
五、建设工期和竣工时间:
六、付款支付方式
工程预付款:合同生效后不迟于开工前,甲方预先付乙方工程价款总额的五零%人民币____万元
甲方向乙方支付工程款(进度款)的方式与时间:机械进场预付工程款的五零%,施工结束后七日内付足实际工程量的九五%工程款,剩余五%计入质量保证金于沥青路面工程全部结束后,起第一三月止如无发生因沥青路面质量原因的损坏的甲方如期返还乙方全部五%工程质量保证金
(一)工程施工结束后,甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏銀行贷款的三倍计算给承包人。
税金按照下列第条方式执行本工程结算单位为不含税价格,税金由甲方承担。
七、质量标准与完工验收
乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移),甲方提供经过验收合格的下承层,处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作,因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的沥青路面质量问题由甲方负责,并承担由此产生的维修费用。
乙方必须按照双方合同的约定和甲方提供的工程设计标准、施工技术规范等相关要求进行供料施工,工程质量应达到工程设计要求,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,同时应配合甲方做好沥青路面的自检工作,提供相关的试验资料。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担缺陷修补,因甲方未能提供该工程的相关要求,乙方则按国家规范或行业标准进行施工,验收也按国家规范或行业标准执行
本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工,沥青路面厚度由甲方控制,因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。
乙方在完工结束后应做好清扫工作,本合同项下沥青路面摊铺视为结束,其路面维护工作也自动移交付给甲方。
甲方向乙方购买沥青混合材料,明确沥青混合材料AC-一三为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于±(按国家规范进行操作生产),AC-二五为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于±(按国家规范进行操作生产),原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ零五二—二零__对沥青混合材料进行检测试验。
乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产,如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权拒绝使用并要求立即改正,由此造成一切损失由乙方自行承担,如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量五%质保金作为甲方损失补偿金。
乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料,如乙方违反本条规定甲方按每次为一零零零零元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。
甲方应在进场施工前提前三日告知乙方做好进场施工准备工作,甲方负责清扫提供路面,乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产,如因乙方原材料不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过二四小时起,乙方须按每天一零零零元标准向甲方支付赔偿金。
工程设计变更:本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前三天书面通知乙方,待完工时应按甲方书面通知的内容为准,但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。
工程决算:本工程完工后乙方应及时按规定向甲方交付各种结算相关的文件,甲方与乙方应及时根据实际施工数量进行工程款的决算。甲方在收到承包人完工决算之日起一四天不予答复,视为认可完工决算文件的工程款项。
事故处理:凡在施工现场发生的一切安全事故,均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理,事故的责任由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
争议解决方法:一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担,发包人与承包人在履行合同发生争议时,首先应当协商解决,协商解决不成,可向工程所在地的人民法院起诉。
合同解除:发包人与承包人协商一致,可以解除合同,但不影响双方在合同约定中的结算和解决争议的条款的效力。
合同生效与终止:本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效,尾款结清后自行失效。
若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过一二小时),如超过一二小时不能正常施工甲方须按每天一零零零零元的标准向乙方支付赔偿金,机械进场施工,如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。
、补充条款
一、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)
二、本合同一式四份,甲方与乙方各保持二份,均有同等的法律效力
、另行协商条款(如双方无该条款填写^v^空白^v^二字)
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第四一篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了方便我区居民出行,美化居住环境,拟对主干道进行硬化,由辖区内居民自发组织与乙方就施工事项协商一致,遵循自愿、公平、公正与诚实守信的原则,保证工程质量,订立本合同。
一、工程概况:
硬化目标为市区主公路入口至最东第一家(李红星家)主干道。工程内容包括路基清理、平整、夯实、主下水管道及路面排水井的安装、水泥路面的浇筑等。工程总预算价值为捌万元整,每户平摊二五零零元。
二、合同工期:
二零__年九月一八日至二零__年一零月八日。
三、施工要求及双方职责:
一、甲方职责
①积极主动缴费,外出务工户由甲方协助乙方收取;
②负责协调邻里关系,配合协助乙方清理施工前的道路等;
③负责监督全面施工,遇有疑难,双方协商解决,因消极不配合造成的遗留问题,各户自行负责。
二、乙方职责
①必须按照道路硬化标准进行施工作业。主干道厚度不低于一八厘米,下水管道直径五零厘米,路边整齐,路面平整,坡度协调,下水管出水畅通;
②必须对硬化前道路清理、平整、夯实路基,升降放“三线合一”,直线平顺,曲线流畅;
③下水管道要引至村委会指定位臵,排水井安装合理、美观,确保雨天无积水滞留路面;
④使用标准强度的商用混凝土。
四、结算方式
一、工程款项设专户存放,按工程进度结算;
二、施工前甲方预付三零%给乙方,施工中期再付三零%,完工后甲方对工程满意付剩余的部分。
三、外出务工户由乙方收取,甲方有义务协助。
五、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商。本合同共两页,一式三份,甲方每户一份,乙方一份,村委会一份。本合同自订立起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第四二篇
签订买卖合同是日常市场交易中最常见的一种活动,对于合同签订过程中的一些细节和条款,我们要慎之又慎,以防合同欺诈,避免不必要的损失和纠纷。
一、合同主体资格的审核
确认主体是否具备订立合同的资格,同时核实签约方是否具有实际履行能力。
一、主体是法人组织的:
①在订立合同时要求对方提供资格证明如营业执照的原件,同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性,防止造假。
②注意审查营业执照是否有瑕疵,比如被吊销、被暂扣等情况。
③可以通过当地的工商管理部门审查对方实际注册资本和资金,确保其有合同实际履行能力。
④确认买卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。
二、主体是个人的,对其进行履约能力的审查可以通过对其单位及其同事、家庭、朋友、邻居等进行调查,以获取相关信息,最后综合判断其是否具有履约能力和信用程度。
二、合同当事人的名称或者姓名和住所
如果主体是法人组织的应以营业执照名称为准,如果自然人以居民身份证上的名字为准。
三、标的物名称、规格、型号、生产厂商、产地、数量及价款
一、合同标的物应全称具体,不能简写,注意标的物不得为法律禁止或限制流通物。
二、品种、规格、型号、等级、花色等要写具体注明,必要时可通过附件说明标的的实际情况。
三、数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
四、质量要求方面
产品质量应按照国家标准,没有国家标准的应按照行业标准或企业标准,也可以协商确定。买卖合同应对货物质量重点加以约定,以便于验收,避免纠纷。卖方应当按照约定的质量标准交付标的物,如果交付的标的物附有说明书的,交付的标的物应符合说明书上的质量要求。
五、产品的包装标准
货物的包装方式对于货物的完好至关重要,包装不到位就可能发生货损,引起纠纷。对于包装方式可以按约定的包装,无约定的应当按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式。
六、履行的期限、地点、方式
一、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日计算,得准确、具体、合理,不能用模棱两可的词语。
二、履行地点指的是交货地点,要写清楚、具体、准确。
三、履行方式指的是双方应约定交货、提货、运输方式和结算方式,要写得具体明确。
七、交货的时间、地点、方式。
交货的时间、地点和方式是合同的关键内容,它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。因此对交付的相关内容一定要在合同中予以明确。
八、检验标准、时间、方法。
合同中应当约定检验的时间、地点、标准和方法、买方发现质量问题提出异议的时间及卖方答复的时间、发生质量争议的鉴定机构。买方收到标的物后应当在合同约定的检验期间内对标的物进行检验,如发现货物的数量或质量不符合约定应在检验期内通知卖方,买方怠于通知的,视为所交货物符合约定。合同没有约定检验期间的,买方应及时检验,并在发现问题的合理期间内通知卖方。
九、结算方式。
结算方式,应该具体、明确。对用支票进行支付应按规定程序检查,以免被套走标的物。针对虚开支票欺诈的,我们可以通过两种途径防范,一种是款到交货,根据支票转账所需时间,要求买方款到卖方账面后才交货,但这种方法一般很难使买方接受除非货物供不需求。另一种是直接到出票人开户银行去持票入账,马上就能知道支票能否兑现,如能兑现可以即行转账,如被拒付可以立即停止发货,从而避免损失。
十、违约责任方面
违约责任的约定,应该具体可行。如果双方违反了应尽的义务,应当按照合同约定承担违约责任,合同没有约定的按照法律规定承担违约责任。对违约行为的惩处,合同双方应在合同违约责任条款中加以详细描述。
十一、解决争议的方法
解决争议的方法,要明确具体。此外,对于约定的争议处理机构和起诉法院不得超出地域管辖权。
十二、其他注意事项
一、合同主体名称和签订人名字首尾须保持一致。
出卖方应该注意买受方合同尾部的单位名称须与合同首部的单位名称一致、所加盖的公章或合同专用章上的单位名称须与书写的单位名称一致,法定代表人、委托代理人的名字是否与真实名字一致,不能有错字、别字、漏字或简称。
二、对代理人签订合同的应对其代理权进行审查。
对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同,应注意了解对方的授权情况,包括授权范围、授权期限、关于信的真实性,对非法定代表人的高级管理人员,如副总经理、副董事长等,应了解其是否具有代表权。才能避免无权代理的情形。
三、防范合同恶意履行。
合同恶意履行的情况比较复杂,但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。对对方资信有质疑的可以要求对方提供担保。另外在合同履行中保留相关证据,出现纠纷时,积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利,以免因超过诉讼时效而蒙受损失。
四、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。
尽管我国《合同法》允许采用书面形式、口头形式等各种形式,但非书面形式在发生纠纷时不好确定双方责任,容易被人利用进行欺诈。因此,订立合同应尽量采用书面形式。同时,订立合同时应尽量参照工商行政管理机关颁布有标准的合同范本,并结合具体交易情况可以适当调整合同部分条款内容,内容应尽量详尽、明确。如果有疑问的还可以咨询有经验的专业律师或工商局。保证买卖合同的合法性,真实性、有效性。
标的物所有权的转移
买卖合同的标的物,除法律另有规定或当事人另有约定外,自交付时起发生所有权转移。
标的物的风险责任承担
标的物风险责任负担,是指买卖合同履行过程中发生的标的物意外毁损灭失的风险由哪一方当事人负担。在买卖合同中,对于债务不履行或不协助履行,标的物的风险通常由有过失的一方负担。在标的物非因双方当事人的故意或过失而发生意外毁损灭失的情况下,根据我国合同法规定,风险负担按交付原则确定。具体来说,即标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或当事人另有约定的除外。对于不动产或船舶、航空器等以登记为权利变动公示的,风险由所有人负担。
对于各种不同交付方式,合同法确定的风险负担原则是:(一)买受人亲自提取标的物的,出卖人将标的物置于约定或法定地点时起,风险由买受人承担。(二)出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,自合同成立时起,在途风险由买受人承担。(三)对于需要运输的标的物,没有约定交付地点或约定不明确的,自出卖人将标的物交付给第一承运人起,风险由买受人承担。(四)买受人受领迟延的,自迟延成立时起负担标的物风险。
根据合同法规定,出卖人未按照约定交付有关标的物的单证和资料的,不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物质量不符合要求致使不能实现合同目的,买受人如果不接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
孳息归属
标的物交付前产生的孳息,归出卖人所有;交付之后产生的孳息,归买受人所有。
玄武岩施工承包合同范本 第四三篇
经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
工程名称:__________道路工程
工程地点:
承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)
质量标准:合格。
工 期:工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准及图纸
图纸
发包人提供:
技术标准:
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三、双方权利和义务
发包人的权利和义务
发包人主要工作:
负责场地三通一平;
确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
按合同约定支付工程款。
承包人的权利和义务
承包人主要工作:
本合同签订后收到发包方通知 二 天内,承包人进场完成施工准备。
严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b、设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市九三土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如九三土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按九三土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
五、工程价款的支付
工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 七五%;
工程结算后,支付至工程结算总价的九五%,其余五 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位二天内不到,由发包人处理,所发生费用加一零%的管理费由承包人承担;
六、竣工验收
承包人在工程具备竣工验收条件前二四小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
七、违约责任
发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
承包人违约:
因承包人原因,未按本合同第条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按三零零零元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款五零零零元。
如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
八、合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
合同订立时间:____年___月___日;合同订立地点:上海市。
发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人:(公章)
承 包 人:(公章)
玄武岩施工承包合同范本 第四四篇
供方(甲方):_________
需方(乙方):_________
根据《^v^合同法》、国标GB/T一四九零二-_________《预拌混凝土》等有关规定,甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上,就混凝土买卖事宜协商一事,特订立本合同。
第一条:工程概况
一、建设单位:_________
二、施工单位:_________
三、工程名称:_________
四、供货地点:乙方浇筑施工现场
五、运输方式:由甲方混凝土搅拌运输车运至乙方施工现场
六、运输距离:_________公里
七、泵送方式:根据乙方需要提供
八、原材料供应:甲方自购
第二条:乙方混凝土技术要求
由乙方提供混凝土生产通知单,甲方按照乙方提供的混凝土生产通知单所注明的技术要求安排生产任务。
第三条:价格
一、商品混凝土的价格
二、机械使用费
三、本合同各种混凝土数量合_________m三,混凝土价款约_________万元。(最终以实际发生量计算)
四、上述混凝土数量及价款以乙方或其指派的出具的收条、发货单或对账单为准。
五、如遇市场发生变化需对价格进行调整,甲乙双方另行商定。
第四条:
价款结算及支付__________________
第五条:供货数量及质量的验收确认
一、甲乙双方共同依据GB一四九零二-_________,《预拌混凝土》、GB五零二零四-_________《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及GBJ一零七-八七《混凝土强度检验评定标准》规定的技术质量要求对送到施工现场的混凝土的数量、质量及浇筑时间等进行签字确认验收并作为结算依据。
二、甲方混凝土出厂前,需方可以派人至甲方逐车监磅确认数量,每车混凝土运至施工现场时,乙方可以指定专人签字验收。
三、混凝土实际结算数量以乙方监磅人员或施工现场专人签收的单据为准。以甲方混凝土配比设计容重计算混凝土方量。
四、甲方供货到现场浇筑的混凝土如出现数量与交付验收混凝土发货单的数量有差异时,乙方必须在四八小时内通知甲方核实确认,并以书面形式提出真实数量的确认结果作为价款结算有效依据。
五、甲方供货到现场浇筑的混凝土经乙方表观检验如有质量异常现象,乙方应及时通知甲方,经甲方确认核实后,可做退货处理。
六、乙方浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时,应在发现时二四小时以内以书面形式通知甲方进行核实,如有争议,应由双方组织并会同工程监理、政府主管、质量监督部门共同分析发生质量异常原因的责任,提出书面责任处理意见。属于乙方浇筑不及时或振捣、养护不当等原因,其责任由乙方承担;属于甲方出厂产品质量责任原因的,其所造成的直接损失由甲方承担。
七、甲方运到施工现场的混凝土,乙方必须保证九零分钟内组织安排浇筑到工程施工部位,如因乙方的原因,超时(每超三零分钟加五零元超时费依此类推)或致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成的混凝土坍落度损失或产品质量失效报废时,乙方应承担全部责任。
第六条:责任及义务
一、甲方的责任与义务
(一)供货前根据乙方要求到施工现场进行勘察的同时进行技术交底,以保证混凝土供应的顺利进行。
(二)甲方运输车辆及随机人员进入现场后,必须服从乙方责任人员的统一调度指挥,积极配合乙方,提供优质服务。
(三)严格按照乙方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、按时供应混凝土。
(四)乙方对现场的混凝土数量及表观质量有异议时,接到乙方通知后及时采取措施。
(五)浇筑混凝土后,向乙方提供批次相应的归档资料。
(六)混凝土浇筑后如产生混凝土异常及质量等问题,应由双方共同调查分析问题产生的原因,如因乙方在施工过程中延迟浇筑、浇筑方法不合理、养护不到位等施工因素致使混凝土产生质量问题,甲方概不负责,如因混凝土质量问题,其责任由甲方负责。
(七)由于不可抗拒因素造成的停产或整顿,及时通知乙方并协助乙方采取应急措施。
二、乙方的责任与义务
(一)根据施工工程的进度需要,应提前二四小时以内以书面的方式向甲方通知所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式、合同技术质量要求等,以保证甲方有足够的供货时间、计划准备。
(二)应保证现场场地的平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。甲方混凝土运输车辆到达施工现场后,应安排专人负责调度指挥,保证车辆及随机人员进出现场的安全以及车辆驶出现场达到环保要求。
(三)负责免费提供现场作业用水、照明环境及因泵送使用的动力电。
(四)作业现场由于混凝土的运输、搅拌、泵送、浇筑等原因引起的扰民或民扰的问题,有乙方负责解决。
(五)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土运输发货单所列项目进行验收签认。
(六)按照国家及设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、添加外加剂等材料。由此出现的问题有乙方负责。
(七)承担由于对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要所造成的损失。
(八)对浇筑到工程部位的混凝土的养护负责。
(九)负责泵管的安装、清洗、拆除及泵管的堵塞处理,负责泵送机具的保管。
第七条:违约责任
一、甲方未按本合同约定履行义务,应按《合同法》的规定承担其违约责任。
二、乙方未按本合同约定支付价款,每逾期一天,须向甲方支付拖欠款总额的万分之五的违约金。
第八条:争议的解决方式
本合同以下发生的争议,甲乙双方应协商解决,协商解决不成,由甲方所在当地人民法院解决。
第九条:其他约定的事项
一、如乙方违反合同约定付款或甲方推荐货款逾期,甲方有权留置乙方使用甲方混凝土完成的建筑物。
二、如乙方违反合同约定付款,经甲方合理催告后仍不付款,甲方可以选择向与乙方签订建设工程承包合同的发包方主张权利,乙方不得拒绝。
三、乙方提供的混凝土生产通知单及发货单位为合同有效组合部分。
第十条:
本合同自甲乙双方签字后生效。
第十一条:
漯河市区外,交通、运管等路面运输问题由乙方负责协调,交通个人违章、交通事故由甲方承担一切责任。
第十二条:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第四五篇
需方:__________________________
供方:__________________________
为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《^v^合同法》《预拌混凝土》(gb/t一四九零二-_)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称
二、工程地点
三、供应混凝土量 一零六零零 m三(结算时按实际数量结算)
四、供货期 由 年 月 日至 年 月 日
五、需方委托供方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价
六、供货量的确认
一、商品混凝土的供货量以成型砼量为准,需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单,该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
二、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于 二 车,且平均欠量大于 三 %时,供方应按该次抽验的总欠量的 二 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。
七、商品混凝土质量标准要求
供方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准gb一四九零二-_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
八、需方的基本权利和义务
一、需方应在浇筑混凝土的 一 天前,以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方; 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,需方应及时通知供方。
二、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地。
三、混凝土搅拌车到达工地后,需方应在 三零 分钟内办完查验交接手续,并安排在 九零 分钟内卸料完毕。
四、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定,需方有权拒收。
五、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。
九、供方的基本权利和义务
一、供应商应建立健全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和需方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥,其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后,不可随意调整,调整应提前八 天通知需方。
二、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书,需方付清货款时应提供全部有关技术资料。
三、供方运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从需方负责人员的调度指挥,提供优质服务
四、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题,供应方应该承担赔偿责任。
五、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。
六、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为,供方应积极进行协商。如协商未果,可在提前 一五 天书面通知需方的情况下,停止向需方供应混凝土。
十、结算和付款方式
一、结算方式:
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给需方,由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议,需方应在一零 天内提出,否则视为认可。
二、支付方式:货款当年支付七五%,其余部分次年付清。
十一、违约责任
一、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时,应根据同期中国人民银行规定的贷款利率,向供方支付所欠货款的利息,同时承担违约责任。
二、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、不可抗力
一、 不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
二、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:
⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。
⑵按需方通知已运至施工场地的混凝土,其损失由需方承担。
⑶延误的供货期相应顺延。
⑷因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同的解除
一、有下列情形之一的,供需双方可以解除合同:
(一)因不可抗力致使合同无法履行;
(二)因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障)致使合同无法履行;
(三)法律规定的其他情形。
二、 一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前 一零 天告知对方,通知到达对方时合同解除。
三、 合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
四、 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十四、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,按下列途径进行解决:
一、提请 当地仲裁委员会 仲裁;
二、如果经当地仲裁委员会仲裁无效,再向人民法院起诉。
十五、其他事项
一、供货期间价格不宜调整,如需调整双方可协商调整混凝土供应价格,签订补充协议。
二、本合同一式叁份,需方执贰份、供方壹份。
三、本合同如有未尽事宜,应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前,依本合同执行,任何一方均无权自行更改合同内容。
四、本合同自供需双方签盖章之日起生效。
需 方(盖章)
供 方(盖章)
年 月 日 年 月 日
玄武岩施工承包合同范本 第四六篇
合同编号:
签订地点:
甲方(需方):
乙方(供方):
开户行:
账 号:
根据《^v^合同法》及有关法律、法规,为规范购销行为,保护双方的合同利益,明确双方技术经济责任,保证甲方工程建设正常进行,经甲乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、材料名称、数量、金额及单价
以上价格是到甲方指定卸货点的交货价 ,包含材料采购费、运输费、过桥过路费、损耗、装卸费、所有税费等价格;该单价是双方执行的固定单价,材料供应期内双方单价不作调整。结算数量以甲方实际签收数量为准。
二、供应时间及运输方式
一、 材料供应期限: 年 月 日至 年 月 日。逾期未提部分双方重新约定价格和数量。
二、交货时间:具体供货时间由甲方提前 小时电话通知乙方。
三、运输方式:乙方组织散装罐车小时内运送沥青材料到甲方指定卸货点交货,其间的一切费用已包含在材料单价中。沥青材料运到后四小时内甲方负责保证卸完。
三、货款结算支付
结算:截止每月 日,乙方编制材料接收计量支付单,双方签字确认结算金额。
支付方式:甲方确认并接到计量支付单后,在天内以银行转账形式全额支付乙方货款,乙方开具相应数额货物发票给甲方;以此类推。货物全部供完后余款在 个月内结清。
四、供应材料标准
乙方所供应沥青材料的质量应符合国家有关规定以及双方认可的技术标准。
五、验收标准、方法
一、数量验收:甲方检查罐车铅封并及时接卸,卸完后乙方送货单必须经过甲方司磅员或现场材料员签认方可生效。数量验收以甲方地磅(经国家认可的计量部门检验合格)称重毛重和皮重后计算的净重为准,若数量超出供方磅单误差范围()要及时通知供方,双方协商解决。
二、质量验收:沥青到货后,甲方可按双方约定的技术标准进行检查、封样,并保证样品不受污染。甲方需在油罐车中取样,否则不具代表性。若甲方对油品质量提出异议,应在收货后三日内以书面方式向乙方提出,双方可通过约定第三方 对封样进行复检。逾期后,油品质量问题有甲方承担,乙方概不负责。
六、双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
(一)负责材料的检验和实验。
(二)负责提供材料的供应计划。
(三)如因甲方的业主、监理对材料的质量和数量有变更要求时,甲方应立即通知乙方,乙方需无条件接受,甲方不承担任何责任,且甲方有权根据实际情况调整或终止本合同。
(四)甲方负责按合同要求支付材料款。
二、乙方的`权利和义务
(一)负责按甲方供应计划要求按质、按量、按时提供符合甲方施工生产需要的合格沥青材料。
(二)负责协调好供货运输途中关系,所发生的一切费用已包含合同单价中,由乙方自行承担,乙方运输车辆在运送过程中发生的一切毁损、灭失等事故所造成的责任和损失,由乙方自行解决和承担。
七、违约责任
乙方供应的材料没有按约定时间保质保量到达甲方现场,延误施工生产,造成甲方的经济损失,由乙方负责按每耽误一次赔偿给甲方 万元的误工费,甲方从其沥青材料款中扣除。
甲方未提前通知乙方的供货时间而造成乙方供货不及时或因甲方卸货不及时,造成的损失由甲方承担。
八、如因乙方生产原料、生产设备、生产工艺、事故等发出重大变化时,乙方要调整,须提前 天与甲方协商。
九、甲乙双方中任何一方如因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时以书面形式向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。履行此项义务后,遭遇不可抗力方不承担违约责任。
十、如发生合同纠纷,甲乙双方应友好协商解决,协商不成,可向合同签署所在地人民法院诉讼解决争议。
十一、本合同一式肆份,由甲、乙双方各留存贰份。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同约定的条款时自动终止。
甲方:(盖章)
代表签字: 乙方:(盖章)代表签字:
开户银行:开户银行:
账号:
账 号:
签订日期: 年 月 日
玄武岩施工承包合同范本 第四七篇
甲方:
乙方:
为了保证道路硬化工程保质保量,如期完工。经甲乙双方协商一致,特签订以下合同。
一、工程名称:___实施项目之道路硬化、健身广场工程
二、工程内容:水泥硬化道路约__m;健身广场约___㎡(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。
三、工期:自二零__年___月___日至二零__年___月___日,共计___天。
四、合同价款:约为__元整(__元)
五、承包方式:乙方包工包料。
六、工程单价及结算方式:水泥硬化路按成品砼面积,每平方米__元;铺彩砖每平方__元,砌道沿石每延长米__元,文化墙(宽__cm,高__m)每延长米__元,砼硬化地面每平方米__元。施工期间甲方不支付预付款,工程完工甲方支付乙方工程总价的八零%,工程验收合格,其余工程款一次付清。
七、施工要求及质量标准:
一、路面宽度为_m,厚度__m。
二、乙方要按照甲方施工要求保质保量,不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。
三、基础要进行碾压整平,施工C二零混泥土浇筑。原浆收面,保证路面平整。宽度一致。
四、彩砖铺设前要浇筑__cm厚砼垫层,保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀,高度一致。
八、其它约定事项:
一、工程质量由甲方监督,乙方负责按期完成。
二、甲方协助乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志,确保行人安全。
九、此合同一式两份,甲乙双方各持一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第四八篇
进场验收
甲方有权利对进场的砂石进行各种形式的检验,乙方必须充分配合。碎石的进场验收实行过磅称重计算,按比重 m三换算。
乙方应在甲方规定的进场时间将合格材料运至甲方指定地点。
材料进场后甲方将进行检验。不合格不准使用,乙方将负责材料退场,否则将承担因此造成的甲方一切损失。
乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验,材料到工地现场卸车后,如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的供货单上的规格不符,质量低劣及受损坏等情况,应按以下情况分别处理:
材料的种类、规格、质量登记与要求不符,甲方可拒绝接收,由乙方自费运出施工现场并重新采购供货,如因此造成延期交货的,按本合同有关条款处罚。
仅因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的,乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。
经甲方检验通过之后发现材料的规格、质量等级与要求不符的清况,乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的甲方及工程损失,负责赔偿。
乙方应提供正式税务发票,且供货期内不得以任何理由涨价。
玄武岩施工承包合同范本 第四九篇
甲方 (全称):
乙方 (全称):
为加快我镇新农村建设步伐,圆满完成各村道路硬化任务,保证施工质量,根据有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
村内道路硬化工程硬化总面积约___平方米,其中主街面积约___平米,次街面积约 ___平米,门台散水面积约__平米,路沿边沟面积约___平米。工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等,按主街每平米___元,次街每平米___元,门台散水、路沿边沟每平米__元,工程概算约为___万元。
二、合同工期:
工程在__年__月__日前完工。
三、工程施工要求:
一、乙方工程施工队,必须按照道路硬化标准进行施工作业:(未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准)
(一)硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档,防止发生纠纷。
(二)道路硬化前要对路基进行清理、平整,切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。
(三)使用商混,混凝土强度C二零。
(四)升降方后必须使用机械碾压夯实,巷道可用人工夯实。
(五)道路硬化施工中要按设计厚度安装模板,使用钢模,铁钎固定,防止跑模及漏浆。
(六)商混铺平后要使用平板振动器振实,模板边用振动棒充分振荡、压实,防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹平碾压不少于三次,或人工碾压不少于四次。
(七)散水必须在街道之后硬化,且预留伸缩缝。
(八)养护时要使用塑料薄膜铺盖,并有专人看护。
二、施工完成后要达到以下标准:主街道厚度二零cm,次街厚度一五cm,门台散水、路沿边沟厚度一零cm,宽米。
(一)路边整齐,无里出外进,直线段直顺,曲线段圆顺。路面平整,坡度统一,不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象,灌缝饱满、密实,路的连接处缝面整齐。
(二)伸缩缝缝面垂直并全部贯通,缝内不得有杂物,切缝宽、深、长应符合设计要求。
(三)特色路面与水泥路面衔接平整,处理得体,实用美观。
(四)预留合理美观的绿化用地。
三、乙方要确保施工质量合格,由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收,必须做到安全生产,文明施工。
四、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任;负责对县、镇检查验收人员的迎检工作;负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。
五、甲方负责联系搅拌站送灰,检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务,协调各方关系等。
四、付款方式:
乙方必须向缴纳___万元的工程保证金。其保证金在工程验收合格后且县级资金到位的情况下予以退还,如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后,有支配使用保证金用于工程开展的权利。
工程全面完成,经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款___%;暂扣__%作为工程质保证金,保证金在质保期满后一月内付清。(质保期为完工后一年整)
五、奖罚措施:
一、工程在__年__月__日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚____元。
二、乙方必须接受甲方的监督检查,接受整改意见。
六、安全责任:
一、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等;施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。
二、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。
七、未尽事宜:
本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
玄武岩施工承包合同范本 第五零篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
一、清新区龙颈镇石岗村委会门前水泥砼路面工程,全长一零五米,路面宽一三米。总面积一三六五平方米。
二、水泥混凝土路面标准C二零,厚二零厘米,使用搅拌站商品混凝土。
二、工程造价
道路工程按包干总工程款为人民币捌万伍仟元(¥:)。
三、工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工经甲方竣工验收合格当天甲方向乙方一次性支付完合同总工程款。
四、工程范围及质量
一、甲方负责混凝土地面的基层处理工作:辗压、机械找平。
二、乙方负责C二零混凝土地面施工:定位放线、支侧模、摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。
三、所使用机械设备及辅助材料有乙方自带。
四、质量标准:国家混凝土标准地面施工方案。
五、工期
总工期: 天(具备施工条件的有效工作日),开工日期:__年__月__日,如因不可抗力因素不能按时开工,工期顺延。
六、安全文明施工
一.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
二.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
甲方:
一、甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电、用水和临时用地供应。
二、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
三、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙方:
一、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
二、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、违约责任
甲方违约:
一、因甲方原因造成工期延误,每延误一天,甲方按五零零元/天向乙方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
二、因甲方原因未能按时支付工程款,每延误一天,甲方按五零零元/天向乙方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
乙方违约:
一、因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按五零零元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
二、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责。
九、其他
一、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
二、甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
甲方:
乙方:
玄武岩施工承包合同范本 第五一篇
甲方:
地址:
乙方:
地址:
今有甲乙双方为了明确权利、义务及经济责任,经双方充分协商,根据《^v^合同法》以及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则同意签订合同如下:
一、 概况:
一、施工项目名称:莆田九五医院四楼多功能厅;
二、项目地点:莆田九五医院四楼多功能厅;
三、方式: 包工包料 ;
四、签定日期:________年____月____日;
五、工程开工日:以乙方通知进场日为准;竣工日为____月____日。
二、 项目内容:
一、 甲方提供德国原装进口思诺混凝土密封固化剂材料,并负责地坪的施工和清洁,着色地坪(枣红色)五零零平方;
二、造价:施工面积为五零零平方米。(以实际施工面积为准)单价为 八零元平方米。总价为四零零零零元 。(由于数量少于一千平方,里程较远给施工造成不便,使费用增加,因此价格调为每平方八零元。)
三、 付款方式及质保期限:
一、 预付款:合同订立后乙方向甲方支付总额的 六零%,即 二四零零零 元(以便甲方备料);
二、工程竣工后一周内结算一零零%;
四、 质量标准
一、对乙方的要求
一) ( 非常重要!)基层混凝土标号a;ge;C二五;
二) 土建所施工的基层混凝土平整度应为:二米标尺内偏差不大于三 ;
三) 地坪做好后不能上养护剂养护,只能浇水养护,七天后施工固化剂;
四) 乙方应无偿为甲方提供施工期间的水电及临时住房。 施工期间不安排其他工程队交叉作业。
二、对甲方的要求
一) 光滑无裂痕,无划伤痕迹;
五、 安全条例
一、 甲方应遵守乙方施工现场的安全管理规定,如有特殊要求应及早通知乙方;
二、 甲方应加强内部管理,做到安全文明施工;
三、 甲方应加强安全教育与管理,甲方安全责任自负。
六、 违约责任
一、 乙方应为甲方的施工提供协调、配合,如由于乙方的责任所造成的后果则由乙方负责;
二、 甲方应保证工期及质量,如出现质量问题等由甲方负责;
七、 不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力造成的损坏,甲方取得合法证明后,可免除承担违约责任,但应采取积极措施,尽量减少损失。
八、 争议
甲乙双方在履行合同时发生争议,应协商解决,协商不成时,任何方可提出通过法律诉讼解决。
九、 补充条款
十、合同生效与终止
本合同在双方签字、盖章之日起生效,付清全部款项后合同自动失效;合同如有未尽事宜,由双方协商作出补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力;
本合同一式二份,甲方执__份,乙方执 一 份。
甲方:
乙方:
玄武岩施工承包合同范本 第五二篇
甲方(托运方):
地 址:
法定代表人: 电话:
乙方(承运方):
地 址:
法定代表人: 电话:
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一 货物名称、规格
货物名称:速冻食品。(速冻肉制品及速冻其他食品)
规格:根据甲方要求
二 包装要求
纸箱包装或泡沫箱包装。
三 货物起运点、到达点
起运点:北京;到达点:广东广州。
四 运输质量及安全要求
运输过程中,保证冷藏车温度在零下一八摄氏度以下。运输车辆要及时清洗,消毒。
五 收货人领取货物及验收办法
收货方凭送货单收取货物,在验收合格后方可签字。
六 运输费用、结算方式
运输费用:七零零Kg以内(含七零零Kg)按一元/Kg核算,七零零Kg至一零零零Kg(不含一零零零Kg)按七零零元/次核算。一吨以上按七零零元/吨核算。
结款方式:货到验收合格后支付。(客户支付运费)
七 各方的权利义务
一.托运方的权利义务
(一)托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
(二)托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二.承运方的权利义务
(一)承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。
(二)承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质(例如在运输过程中冷藏温度未达到零下导致货物变质等),如有上述问题,应承担相应损失的赔偿。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。
三.收货人的权利义务
(一)收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站,或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。
(二)收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。
八 违约责任
一.托运方责任:
(一)由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐烛等事故,托运方应承担赔偿责任。
(二)在托运方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的'损失。
二.承运方责任:
(一)在无特殊情况下,不按合同规定的时间和要求配车、发运的,承运方应偿付甲方违约金五元。
(二)承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到、承运方应偿付逾期交货的违约金。
(三)运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
(四)联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。
(五)在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:
①不可抗力;
②货物本身的自然属性;
③货物的合理损耗;
④托运方或收货方本身的过错。
本合同正本一式二份,合同双方各执一份。本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
玄武岩施工承包合同范本 第五三篇
根据中国《民法通则》第一三五条规定,一般诉讼时效期间为二年,从权利人知道或者应当知道之日起算。
中国《合同法》除了在第一二九条规定了涉外货物买卖合同和技术进出口合同的诉讼时效为四年以外,没有另外诉讼时效的规定。因此买卖合同的诉讼时效的规定应当按照《民法通则》的有关规定处理,即适用二年的诉讼时效。但是需要注意的是,《民法通则》第一三六条第一项又规定:出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效为一年。
从传统大陆法系的规定来看,这一年的规定是与瑕疵担保的内容联系在一起的。如原来的《德国民法典》第四七七条规定:解约或减价请求权,以及欠缺保证品质的损害赔偿请求权,除出卖人恶意不告知瑕疵外,对于动产,自交付之日起经六个月时效消灭,对于土地,自交付时起经一年时效消灭。这是为了在一定程度上减轻瑕疵担保人,即出卖人的法律责任。由于原来中国违约责任采用过错归责原则,学理和相关立法都承认在买卖合同中有物的瑕疵担保,因此规定一个一年的短期诉讼时效是必要的。
中国《合同法》将买卖合同中的归责原则确定为无过错责任,即只要产品有瑕疵,作为出卖人就应当承担违约责任。因此没有必要再将这类诉讼的诉讼时效确定为一年。这在继续承认瑕疵担保责任的国家也有相应的变化。德国在债法修改后,也是尽量将物的瑕疵担保责任强化,使其接近或者等同于债的不履行,并将其诉讼时效区别情况予以延长。
在通常情形,瑕疵担保请求权的诉讼时效自买卖标的物交付后二年内不行使而消灭;在建筑物情形,消灭时效为五年;在特定的权利瑕疵情形,为三零年(注:具体内容参见二零零二年一月施行的《德国民法典》第四三八条规定。)。如果出卖人恶意隐瞒瑕疵,则适用三年普通消灭时效期间的规定,并且对消灭时效的起算适用主观定义的标准,即自权利人知道或者应当知道权利受侵害及债务人时起算。
玄武岩施工承包合同范本 第五四篇
需方(简称甲方):
供方(简称乙方):
为进一步落实甲乙双方买卖商品混凝土之事宜,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《^v^合同法》《预拌混凝土》(GB/T一四九零二—二零_)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:昆山建颖商务办公楼
二、工程地点:科技广场北侧
三、供应混凝土量按照实际发生数量进行计算,计算混凝土数量:
以过磅方式进行计算混凝土立方数,标准以混凝土标号每立方标准重量为准。
四、供货期:自本工程开工时间至竣工验收完成。
五、混凝土价格:乙方按照苏州市每月发布的混凝土材料信息统一下浮一八%作为本月混凝土结算价格,不同标号的混凝土价格应作相应的调整(例C一五、C二零、C二五、C三零、C三五、C四零、C四五、C五零)。补充说明:
一、以上下浮后的混凝土单件已含税;
二、泵送费按照实际用量每立方一零元;
三、以下添加剂以实际用量为准,抗渗P六每立方六元、抗渗P八每立方八元、防冻剂每立方一零元、细石每立方一零元;
四、其他:以上下浮后的混凝土单价已含运输费;
五、混凝土检测费用由乙方承担;若检测不合格产生的回弹费用等一切由乙方承担。对甲方工程造成其他损失的,一并承担相应赔偿责任。进行回弹检测项目,若回弹不通过,对甲方已完成的工程需要进行加固或增加其他相应补救措施产生的一切费用由乙方承担,对工程期限拖延导致甲方相应损失及甲方向业主承担的赔偿责任由乙方承担。
六、乙方应提供混凝土试块测试报告、混凝土资料等相关资料。
六、供货量的确认
一、甲方可对乙方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由甲方承担。如同一批次抽验的数量不少于二车,且平均欠量大于二%时,乙方应按该次抽验的总欠量的一零倍数额标准对所有和甲方发生的供货数量进行赔偿并负责该批次抽验费用。
七、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB一四九零二—二零_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准;若江苏省或苏州市或昆山市的建设主管部门对混凝土质量有更高要求的,乙方应符合其他相关要求,并且不得向甲方主张任何权利;混凝土行业部门质量要求高于国家标准的,以高标准执行。
八、甲方的基本权利和义务
一、甲方应在浇筑混凝土的一天前(或大体积或特殊预拌混凝
土浇筑,甲方应在五天前),以电话或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方;如遇甲方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,甲方应及时通知供方。
二、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地。
三、混凝土搅拌车到达工地后,甲方应尽快办理检查混凝土数量手续,并安排卸料。
四、若乙方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定,甲方有权拒收。
五、甲方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺和料。
九、乙方的基本权利和义务
一、乙方应建立健全质量保证体系,严格按国家标准或相关标准和规范组织生产,根据合同和甲方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应服务。
二、乙方负责按国家规范或者相关标准设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。乙方应及时按不同混凝土品种等级向甲方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书,甲方付清货款前应提供全部有关技术资料及建设主管部门备案的一切相关资料。未提供相关资料导致甲方无法进行备案或其他相关事宜的,甲方有权扣留货款。
三、乙方运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从甲方相关负责人员的调度指挥,提供优质服务。
四、乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,乙方应及时派员进行协商处理。如因乙方原因造成甲方出现质量问题,乙方应该承担一切赔偿责任(包括甲方向业主承担的相应赔偿责任)。
五、乙方不得拒绝供应小批量商品混凝土。若乙方拒绝供应的,甲方有权自行安排其他供应商供应,乙方以该批次混凝土总额的三零%作为违约金赔偿给甲方。
六、如甲方有不按合同约定支付货款等违约行为,乙方应积极进行协商。如协商未果,可在提前一五天书面通知甲方的情况下,停止向甲方供应混凝土。
七、乙方所属车辆、机械设备及有关人员造成甲方人员人身损害的,乙方应承担赔偿责任,甲方为乙方代为垫付的赔偿款有权在所欠乙方货款中直接扣除。
八、乙方所属车辆、机械设备及人员造成甲方机械设备、工程等损坏的,乙方应承担赔偿责任,甲方有权在所欠乙方货款中直接扣除。
十、结算和付款方式
一、结算方式:
乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给甲方,由甲方在结算表上签字确认数量及金额。乙方逾期未与甲方进行结算的,视为放弃结算。
二、支付方式:
一、甲方在本工程基础结束,收到业主工程款七天内,支付乙方供应量总额的五零%货款;
二、主体工程施工时,每两个月结算一次,支付货款的五零%货款数额;
三、甲方在本工程竣工验收,支付乙方供应量总额的七零%货款其中扣除已支付货款数额;
四、剩余货款在竣工验收结束六~八月一次性全部付清。
十一、违约责任
一、甲方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时,应根据同期中国人民银行规定的贷款利率,向乙方支付所欠货款的利息。
二、一方违约,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、不可抗力
一、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及风、雨、洪、震等自然灾害。
二、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:
一、按甲方通知已运至施工场地的混凝土,其损失由甲方承担;未运至施工现场的混凝土,其损失由乙方承担。
二、延误的供货期相应顺延。
三、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同的解除
一、有下列情形之一的,供需双方可以解除合同:
二、因不可抗力致使合同无法履行;
三、因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障、乙方公司的原因导致混凝土无法正常供应)致使合同无法履行;
四、乙方所属人员与甲方现场负责人发生争执以及与甲方人员发生打架、斗殴、偷窃等行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任并追究相关人员的法律责任。
五、乙方未按照甲方要求供货的时间,逾期供货三次及以上的,甲方有权解除合同,并追究乙方因逾期供货导致甲方停工、窝工等一切损失。(超过甲方通知乙方供货时间三零分钟以上视为逾期供货)
六、法律规定的其他情形。
七、一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前一零天告知对方,通知到达对方时合同解除。
八、合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
九、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和相关赔偿条款的效力。
十四、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,向昆山市人民法院提起诉讼。
十五、其他事项
一、本协议一式贰份,供方执壹份、需方壹份。
二、本协议为商品混凝土买卖协议,与其他协议相抵触的,以该协议为准。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
玄武岩施工承包合同范本 第五五篇
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》及相关法律、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就乙方分包甲方承建的贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工之项目经双方友好协商,一致同意订立如下合同条款。
一、工程名称:贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混泥土路面施工工程。
二、工程实施地点:贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区。
三、工程内容:乙方分包施工的沥青混凝土路面面积预先估计大约为 米二(施工完毕后按实际施工方量结算),底层为乳化沥青喷洒打底,底面全部采用土工格栅铺设,沥青混泥土层全部采用中粒式(AC-一六)热油搅拌,摊铺厚度为厘米。
四、工程期限:工程开工之日起,施工正常气候条件下(不低于一零oC的非雨天气)乙方在四天之内完成分包全部工程。为确保工程质量,若遇上述气候条件则顺延工期。
五、工程计价:沥青混泥土层按实际施工方量计价,单价为不含税五厘米厚 元/米二(包含管理费、人工工资、工人差旅、摊铺机、压路机等施工设备的使用费),估算沥青混泥土层总价为 元;土工格栅按材料价结算,玻纤格栅不含税单价 元/米二,估算玻纤格栅不含税总价为 元(含采保、搬运、铺设施工等费用),以上两项合计为工程估算总价共计 元人民币。
五、工程质量要求:甲方指派技术监理参与指导乙方施工,乙方不得无故违背甲方的技术指导意愿。路面质量要求压实、平整,接头无缝,路面无翻砂、无波浪。
六、工程结算与付款:甲乙双方签订合同后,甲方即向乙方支付工程总价三零%的工程预付款,即 元人民币,以示工程正式开工启动,付款之日即开工之日。工程完工后甲乙双方组织人员在三日之内完成收方验收,工程验收完毕后,甲方在五日内付清甲方全部工程余款(估算价为 元,结算时按实际收方量计算)。
七、质量保修:质量保修期为壹年,保修期内非质量问题造成的损坏不在免费保修范围。
八、违约责任:违约方向对方偿付合同总价(按千分之五的违约金,直至停止违约止。
九、合同有效期:从甲乙双方签字(盖章)之日起到双方履约完毕止。
十、未尽事宜由双方友好协商解决。双方协商仍不能解决的则提交国家法定机构判定裁决。
十一、本合同自双方委托代表签字(盖章)之日起生效。合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
玄武岩施工承包合同范本 第五六篇
托运方:_______________________________________(简称甲方)
法定代表人:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:__________________________________________
承运方:_______________________________________(简称乙方)
法定代表人:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:__________________________________________
根据《^v^合同法》和相关法律法规,为明确双方的权利、义务和责任。在自愿、*等、互利的原则下,就沥青运输事宜,经过双方充分协商,制订本合同,以便双方共同遵守。
一、货物名称、数量
货物名称:______________
货物数量:______________吨(以实际运输量为准)。
二、合同期限
期限从______年______月______日起至______年______月______日。合同期内货物未运输完的,双方可协商延长相应期限。
三、托运时间、地点和到货时间
甲方以________的方式通知乙方发货,乙方在收到发货通知后________分钟内把承运车辆的车牌号报给甲方调度。
乙方在收到发货通知后,运距大于________公里的,乙方应在________小时之内将货物运达卸货工地;运距小于________公里的,乙方应在________小时之内将货物运达卸货工地。
四、运输起止地点、运杂费
运输起止地点:_________________________(按甲方指定的地点为运输起点,运输至甲方规定的拌合站)。
运杂费为______元/吨。
五、付款办法:
甲乙双方每_________吨结算一次运费,最后一批次运费待本合同履行完毕,对账结束后_________日结算。
运费支付方式:
(一)现金支付
(二)以银行转账方式支付费用给乙方
开户行:__________________________________
银行账号:__________________________________
六、甲方权利义务
一、甲方应积极履行相关付款义务。
二、甲方应按合同规定的期限和要求提供托运的货物。
三、甲方应及时安排验货、货物卸车、相关单证的交接等工作,并保证乙方车辆等待时间不能超过_______小时(天气等不可抗力因素除外)。
七、乙方权利义务
一、乙方必须配备罐装车承运,且车辆必要的手续齐全,驾驶员持正式有效执照,身体健康,能胜任运输工作。若运输过程中出现安全事故则由乙方自行承担,给甲方造成损失的应承担全部的赔偿责任。
二、乙方应按照甲方的通知将货物运按时送至指定的交货地点。
三、乙方将货物按时送到甲方指定地点后,若因甲方原因造成车辆停滞超过_______小时以上,甲方应向乙方司机支付每天每车延误费_______元。
四、乙方在运输过程中因天气等不可抗力因素不能按时把货物送到甲方指定地点,乙方不承担任何责任。
五、乙方在沥青装车后由沥青库铅封,并在发油单上注明铅封号。货物重量以发货地沥青电子汽车衡计量为准,在运输过程中若出现货物灭失、掉包、短少、变质、污染、损坏等情况,乙方应按甲方的实际损失给予赔偿。
五、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏等情况应由乙方承担赔偿责任的。
六、乙方与甲方进行结算完毕_______日内,甲方应全额支付乙方运输费用,否则甲方有权收取该次运输费用的_______%作为违约金。
八、违约责任和不可抗力
一、在合同履行期间,双方应按照合同约定履行相关义务,除本合同第七条中约定的违约责任条款外,若出现任何一方违反其他条款,除赔偿守约方相应损失外,违约方仍需承担相应违约金。
二、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的`违约金。
三、如发生地震、台风、火灾、水灾等自然灾害以及政策因素等不可预见的事情,使任何一方不能履行合同时,受影响的当事人一方无须因此承担责任。因不可抗力不能履行全部或部分义务,或不能按期履行义务的,应及时通知另一方。双方均不因不可抗力造成的损失向对方主张权利。
九、纠纷的解决
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项
一.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
十一、合同生效
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。
合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________
法定代表人:______________________法定代表人:______________________
联系方式:______________________ 联系方式:______________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
注意事项
一、审查承运人主体的运输资格和合同履行能力
包括运输资质、运输工具的安全、紧急突发处理方案、信誉等,了解这些有利于实现货运合同的目的,同时保障托运人的货物财产安全。
二、合同订立的形式和内容规范
一、货物运输合同应当以书面形式明确各自的权利义务,国家有统一的货物运输合同文本的,应使用统一的合同文本签订,避免出现被欺诈。
二、双方当事人商定合同的条款内容须具体、全面。才能避免因约定不明或无约定而出现不必要的麻烦。
三、货物包装要求
托运人对托运的货物,应当按照国家主管部门规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应当根据保证运输安全的原则,按货物的性质和承载交通工具等条件包装。凡不符合上述包装要求的,承运人有权拒绝承运。
玄武岩施工承包合同范本 第五七篇
甲方:
乙方:
鉴于甲方____居委会对村道:___至___段,工程项目进行建设,为了确保工程质量,安全监督管理和按时完工,甲方拟将工程发包给乙方施工,为明确有关事宜,保障甲乙双方的正当利益,特制定如下施工合同,甲乙双方共同信守。
一、工程名称:____居委会村道:___至___段路面工程项目。
二、工程地址:永丰街道____
三、承包方式:包工包料
四、承包范围:采用c三零砼硬化,砼全长约__米,宽__米,厚度__米。
五、计价方式及工程结算办法:长度___米乘以宽度__米乘以厚度__米,合计__立方米,每立方__元。共计工程款:__元(包开^v^)
六、质量标准:乙方在建设工程的全部过程中,必须严格按照国家颁发的质量验评标准,相关技术规范进行具体操作,甲方质量要求、工程评审内容及工程量进行施工。一年内路面不出现质量问题。
七、安全责任:乙方必须严格按有关安全技术规范组织施工,采取必要的防范措施,确保施工安全,如因乙方责任发生安全事故,一切损失和责任全部由乙方承担。
八、甲方责任:
(一)组织施工队对施工要求及技术问题进行交底,审定施工方案。
(二)对建筑材料进行验收、对施工质量、进度、安全进行监督。
(三)组织工程施工验收。
九、乙方责任
(一)保证施工管理人员到位,在施工过程中必须有专业技术人员驻守现场。
(二)严格执行规定、要求施工,自觉接受甲方管理人员的监督。
(三)负责施工现场安全生产。
(四)负责施工过程中不合格工程的无偿返工。
十、本合同一式三份,甲乙双方及监督方各执一份,本合同双方签字之日起生效,至本合同所列条款内容全部履行完毕后自动失效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方签字(盖章)
乙方签字(盖章)
玄武岩施工承包合同范本 第五八篇
合同编号:
甲方:
乙方:
第一条 工程概况
一、 建设单位:
二、 施工单位:
三、 工程名称:
四、 工程地点:
五、 运输距离:
第二条 方量约定
甲方认可乙方为本项目所需预拌商品混凝土唯一的生产厂家、本工程所用的预拌商品混凝土约八零零零零立方全部由乙方提供。
第三条 单价(单位:元/m三)
一、P六抗渗增加/方,P八抗渗增加/方;
二、如甲方提供膨胀剂则乙方负责添加,另收人工费一零元/方;如甲方无指定要求由乙方采购膨胀剂,则膨胀混凝土的价格在原价格基础上另增加二五元/方;
三、细石混凝土、早强混凝土、水下混凝土价格在同强度等级混凝土基础上各增加二八元/方;
四、运送范围超过一五公里,每公里加 元/方;
五、有其它特殊要求而本合约未约定的混凝土价格另行商定。
第四条 汽车泵的使用
如由乙方提供汽车泵,则泵送费为三七米泵车 元/方,四七米泵车元/方。泵车每批次泵送方量不足五零方的按五零方结算泵送费,运距超过一五KM的另行协商。如甲方确认以上价格即视为认可乙方为本项目汽车泵的唯一提供方,如使用其他泵车则为违约,甲方需向乙方支付违约当次总额的两倍作为赔偿金。
第五条 付款方式
甲方在本合同签定后七个工作日内,向乙方支付购物定金二零零万元整,乙方在送货达四零零万元时,甲方再支付二零零万元,以后乙方每送二零零万元货物甲方支付二零零万元整,全部主体结构封顶后七个工作日内,甲方需付清货款,以后货物每月结算一次,于次月七日前付清上月款项。
第六条 质量标准和要求符合国家标准和相关技术资料
混凝土强度合格判定方法:以标准法取样养护,所得二八天轴心抗压强度为判定混凝土强度等级的唯一依据。
第七条 验收方法及期限
乙方混凝土送达后,甲方需在四零分钟内完成取样及坍落度检测,并保证在五零分钟内卸料完毕,并派指定人员对混凝土的质量和数量进行签认。若超过此时间,乙方不负任何质量责任。若甲方卸料完毕后未在发货单上注明卸料完成时间,视为超时。
第八条 计量方法及签认
乙方按甲方认可的混凝土配合比进行生产,并把混凝土方量标注在每车的出厂随车单上,甲方可随时过磅抽查,如有不符,以抽查的平均数作为该批次的每车混凝土的方量进行结算。乙方提供的混凝土重量在正负三%以内属正常。
第九条 各方责任
甲方:
一、 本工程在合同未解除前不能使用其他混凝土厂家的预拌混凝土;
二、 保证按合同及时支付货款,如违约,甲方按应付货款额支付每日千分之五的违约金。
三、 提供混凝土月需求计划,并按工程进度提前四八小时将日需求量通知乙方(月需求计划作为本合同副件),具体的浇筑部位、需要混凝土的时间、数量等要求提前四小时通知乙方。如遇乙方生产任务紧张与甲方要求的送货时间相冲突,可适当调整送货时间,其余时间保证及时将混凝土送到甲方工地。
四、 保证施工现场混凝土运输车行走道路畅通,足够的照明与用水,混凝土运输车卸料期间除乙方司机责任由乙方负责外,其余一切安全责任均由甲方负责。
五、 甲方使用乙方提供的泵送设备则甲方负责设备进退场过程中的装卸、安全保障及管道布设清理保管工作,如甲方使用不当造成设备损坏,乙方有权要求甲方赔偿相应损失。
六、 甲方应遵守国家、本市和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的商品混凝土质量问题由甲方负责。
七、 甲方连续三零天不使用乙方的混凝土,则视为本合同履行终止,甲方应向乙方付清全部款项。
八、 甲方应该将混凝土货款直接支付到乙方的帐户上。若甲方将货款支付给其他单位的必须凭乙方出具盖章的委托收款函支付;若甲方向个人支付合同约定的应付货款,则甲方必须凭乙方出具盖章的收款收据支付。否则,乙方不予认可,由此引起的损失由甲方承担。
乙方:
一、 应对混凝土所需的材料进行检验,合格后方能使用。
二、 应按甲方所报使用计划按时按量供应混凝土。
三、 混凝土在路上的运输时间不得超过二小时,运输车抵达交货地点后,服从甲方有关人员的指挥。因不可抗力的原因导致迟延履行的,在不可抗力因素解除后按照上述约定及时供应混凝土。
四、 及时向甲方提供砼相关资料。
第十条 违约责任
一、甲方保证按约定的付款期限及时支付每笔应付货款。如甲方未按时支付货款,乙方 有权停止供应混凝土,直至甲方支付完应付货款,由此引起的一切损失由甲方承担。
二、在双方合同未履行完毕或未解除合同前,甲方如使用其他混凝土厂家的预拌混凝土,则应立即付清欠款,并按合同总额的一五%向乙方支付违约金。
三、违反本合同相应规定造成的损失由负责方负责。解决合同纠纷的方式:发生纠纷时,若双方无法协商一致,则到当地人民法院进行裁决。
四、乙方若未能按甲方计划及时足量供应混凝土,或由于乙方供应的混凝土质量不合格,造成甲方的误工返工及机械闲置损失由乙方双倍承担,同时由此引起的工期延误造成的甲方损失(包括甲方向工程发包方的工期延误赔偿),按实际损失金额的一五%由乙方承担。
第十一条 其他约定事项
一、 乙方提供混凝土,由乙方实验室在混凝土出厂前取样,按标准法养护,以二八天抗压强度为评定混凝土是否合格的标准。取样、养护、试压过程甲方可派人监督。
二、甲方可根据需要随时对乙方产品质量进行监督抽查,双方在工地现场的取样为混凝土实际强度参照值;混凝土结构成型后进行的超声波、回弹、抽芯等检测可作为检验本工程混凝土施工、养护质量的方法。
三、 泵送混凝土前后疏通管道所使用的水泥砂浆,应按实际使用量与同强度等级混凝土以相同价格结算。
四、 如遇混凝土原材料价格波动造成混凝土生产成本变动时,双方应协商调整混凝土价格。
五、 甲方指定 、 为乙方向甲方供应的混凝土验收人,对相关数据进行核对,甲方指定的验收人的相关行为视为甲方行为。
六、 非乙方公司书面授权,乙方业务人员单方面的口头或书面承诺均不能视为乙方公司行为,不具备法律效力。
第十二条
本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,双方签字盖章后生效。工程所用混凝土供应完毕,货款结清后此合同失效。
甲方: 法定代表人: 签约人: 业务代表: 单位地址: 电话: 开户行: 银行账号: 签订日期: 年 月 日
乙方: 法定代表人: 签约人:
单位地址: 电话: 开户行: 银行账号: 签订日期: 年 月 日
玄武岩施工承包合同范本 第五九篇
采购方(以下简称“甲方”):
供货方(以下简称“乙方”):
根据《民法典》及有关法律、法规,为规范购销行为,保护双方的合同利益,明确双方技术经济责任,保证甲方工程建设正常进行,经甲乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、材料名称、数量、金额及单价
一、名称:
二、计划数量(吨):
三、单价(元/吨):
四、金额(元):
五、合计金额(大写):
以上价格是到甲方指定卸货点的交货价,包含材料采购费、运输费、过桥过路费、损耗、装卸费、所有税费等价格;该单价是双方执行的固定单价,材料供应期内双方单价不作调整。结算数量以甲方实际签收数量为准。
二、供应时间及运输方式
一、材料供应期限:______年______月______日至______年______月______日。逾期未提部分双方重新约定价格和数量。
二、交货时间:具体供货时间由甲方提前______小时电话通知乙方。
三、运输方式:乙方组织______车______小时内运送沥青材料到甲方指定卸货点交货,其间的一切费用已包含在材料单价中。沥青材料运到后______小时内甲方负责保证卸完。
三、货款结算支付
结算:截止______年______月______日,乙方编制材料接收计量支付单,双方签字确认结算金额。
支付方式:甲方确认并接到计量支付单后,在______天内以银行转账形式全额支付乙方货款,乙方开具相应数额货物发票给甲方;以此类推。货物全部供完后余款在______月内结清。
四、供应材料标准
乙方所供应沥青材料的质量应符合国家有关规定以及双方认可的技术标准。
五、验收标准、方法
一、数量验收:甲方检查______车铅封并及时接卸,卸完后乙方送货单必须经过甲方司磅员或现场材料员签认方可生效。数量验收以甲方地磅(经国家认可的计量部门检验合格)称重毛重和皮重后计算的净重为准,若数量超出供方磅单误差范围(______%)要及时通知供方,双方协商解决。
二、质量验收:沥青到货后,甲方可按双方约定的技术标准进行检查、封样,并保证样品不受污染。甲方需在______车中取样,否则不具代表性。若甲方对______品质量提出异议,应在收货后______日内以书面方式向乙方提出,双方可通过约定第三方对封样进行复检。逾期后,油品质量问题有甲方承担,乙方概不负责。
六、双方的`权利和义务
一、甲方的权利和义务
(一)负责材料的检验和实验。
(二)负责提供材料的供应计划。
(三)如因甲方的业主、监理对材料的质量和数量有变更要求时,甲方应立即通知乙方,乙方需无条件接受,甲方不承担任何责任,且甲方有权根据实际情况调整或终止本合同。
(四)甲方负责按合同要求支付材料款。
二、乙方的权利和义务
(一)负责按甲方供应计划要求按质、按量、按时提供符合甲方施工生产需要的合格沥青材料。
(二)负责协调好供货运输途中关系,所发生的一切费用已包含合同单价中,由乙方自行承担,乙方运输车辆在运送过程中发生的一切毁损、灭失等事故所造成的责任和损失,由乙方自行解决和承担。
七、违约责任
乙方供应的材料没有按约定时间保质保量到达甲方现场,延误施工生产,造成甲方的经济损失,由乙方负责按每耽误一次赔偿给甲方万元的误工费,甲方从其沥青材料款中扣除。
甲方未提前通知乙方的供货时间而造成乙方供货不及时或因甲方卸货不及时,造成的损失由甲方承担。
八、如因乙方生产原料、生产设备、生产工艺、事故等发出重大变化时,乙方要调整,须提前天与甲方协商。
九、甲乙双方中任何一方如因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时以书面形式向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。履行此项义务后,遭遇不可抗力方不承担违约责任。
十、如发生合同纠纷,甲乙双方应友好协商解决,协商不成,可向合同签署所在地人民法院诉讼解决争议。
十一、本合同一式______份,由甲、乙双方各留存______份。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同约定的条款时自动终止。
甲方(签字):
乙方(签字):
二零xx年xx月xx日
玄武岩施工承包合同范本 第六零篇
需方: (甲方):
供方: (乙方):
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上,就本工程商品混凝土采购事项进行协商,达成并签订如下合同条款,由双方共同遵守履行。
第一条 甲、乙双方的主体资格
甲方
企业法人营业执照注册号:
组织机构代码证代码:
施工企业资质证书号:
税务登记证号:
乙方
企业法人营业执照注册号:
组织机构代码证代码:
税务登记证号:
第二条 工程概况
工程名称:
工程地址:
建设单位:
结构形式:
建筑面积:
总 高 度:
运 距:
第三条 商品混凝土价格和计量
商品混凝土单价:
以上商品混凝土单价为施工现场入模价(不含税,含税每立方加壹拾元),包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模,其中泵送价格为一五元/m三(如不采用泵送应扣减);还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等;
合同总量和总价款:
合同总数量暂定为 m三;
合同总价款暂定为 元。
计量:结算数量依据施工图纸及变更签证计算,不扣减钢筋,混凝土用量损耗已包含在上述款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。
第四条 质量标准和质量责任认定
混凝土的质量执行《预拌混凝土》GB/T一四九零二-二零xx、《预拌混凝土技术规程》DB二一/T一三零四-二零xx。
混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》GBJ一零七。
混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。
甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应立即书面通知乙方,双方进行技术处理。若有争议,应委托铜川市质检站进行鉴定,确定质量责任,双方按确定结果承担各自责任。
第五条 原材料控制
水泥选用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于,初凝时间不小于四五分钟,终凝时间不大于一零小时,水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》GB一七五-二零xx要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。
乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。
为保证混凝土外观颜色一致,乙方应保证使用同一种水泥和添加剂,确需变更时,须征得甲方书面同意;
粗骨料采用粒径为五-二五mm的连续级配碎(卵)石,针片状颗粒含量不大于一零%,含泥量不大于一%,泥块含量不大于;
细骨料采用中砂,含泥量不大于三%,泥块含量不大于一%,砂率应控制在四零%左右;
粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB一五九六-二零xx;
外加剂必须是经过有资质的检测部门检验并附有检验合格证明的产品,质量应符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB五零一一九-二零xx;
甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查,乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查,对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改,如因乙方原因造成质量隐患,乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。
第六条 混凝土预拌和运输
混凝土拌合必须均匀、颜色一致,不不得有离析和泌水现象;
混凝土的运输必须使用搅拌车,至施工现场的时间应控制在一小时内卸料完毕,当气温高于三零摄氏度时或运输距离较远时应采取缓凝措施;
混凝土的运送频率(供料速度)应保证施工现场需要,确保混凝土浇筑的连续性,乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方,经确认后实施。
第七条 质量检验
预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验,检验的项目、标准按国家规范要求执行;
乙方负责按规定对所供混凝土进行出厂检验,并向甲方提交混凝土出厂质量证明书;
甲方负责交货检验,检验由监理单位主持,建设单位和甲乙双方共同参加;
混凝土运输至施工现场后,首先按《混凝土拌和物理性能实验方法》(GBJ八零-八五)进行坍落度检查,坍落度应在《预拌混凝土》(GB一四九零二-二零xx)规定的允许偏差范围内,现场坍落度检查记录应以监理单位签字为准,若混凝土塌落度不合格,甲方有权退货。严禁在运输途中和施工现场向混凝土内任意加水;
混凝土塌落度检验合格后,甲乙双方和建设监理单位共同取样,由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养二八天,送铜川市质监站进行试压并出具评定报告,评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格,乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第八条 交货及签收
乙方交货应满足工程需要,为保证及时供应,甲方应提前二四小时以电话方式通知乙方,并在混凝土浇筑一二小时前(特殊情况为四小时)向乙方发出《商品混凝土委托单》,委托单应载明甲方所需混凝土强度等级、塌落度、数量、施工部位、施工时间、入模方式等;
混凝土运至施工现场开始浇筑时,所有权转移至甲方;
乙方按甲方要求运至施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方原因致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,损失由甲方承担;
甲方应派专人 在施工现场对浇筑前的商品混凝土质量等进行检查验收,如有异议,应及时与乙方协调解决。如因乙方原因给甲方造成损失,乙方赔偿给甲方造成的直接或间接损失;
混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等,并加盖乙方印章。
第九条 结算方式及付款期限
支付流程:乙方提交申请--项目部审核进度和数量—工程部审核数量—采购部办理支付手续—财务部支付;
支付节点及比例:
基础至零米,乙方出具收据后一四日内支付已完工程量的七零%;
此后,每八层封顶,乙方出具收据后一四日内支付当期已完工程量的七零%;
主体封顶并验收合格后,乙方出具收据后一四日内支付当期已完工程量的七零%;
工程竣工验收合格后,乙方出具全额发票后五六日内结清余款;
乙方提交申请时,应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。
结算:
主体封顶后三日内,乙方应向甲方提交以下完整技术资料:
(一)预拌混凝土出场质量证明书;
(二)水泥的合格证及检测报告;
(三)外加剂、掺和料的合格证及检测报告;
(四)砂石料的检测报告;
(五)预拌混凝土配合比;
(六)按规定提供抗压、抗渗检验报告。
主体封顶后七日内,乙方向甲方提交完工结算资料;
甲方收到乙方提交的技术和结算资料后,一四日内审核完毕或提出修改意见。
第十条 双方的责任及权利
甲方责任及权利
应保证作业现场场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并安排专人负责现场调度指挥;
负责提供现场作业用水、照明;、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。
严格按国家标准要求施工,不得自行添加水、外加剂等材料,以确保工程质量;
乙方原因不能按时供应混凝土,甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。
乙方责任及权利
供货一二小时前到施工现场了解相关情况,向甲方索取《商品混凝土委托单》,以确保混凝土供应的顺利进行;
混凝土搅拌车辆及随车人员进入现场,应听从甲方负责人员的统一调度指挥,提供优质服务;
严格按照甲方提供的《商品混凝土委托单》将混凝土运送到施工现场,保证满足需要,因自身原因造成延误给甲方带来损失,应赔偿给甲方造成的全部损失。确有特殊原因不能按时供应混凝土时,应提前八小时以书面方式通知甲方并征得甲方同意;
自觉接受甲方、建设、监理单位的检验检查和取样,如有问题,应积极配合解决,并承担自身原因给甲方造成的损失;
解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调,并承担费用。
第十一条 违约责任
合同订立后,甲方或乙方中途无故解除合同或终止合同时,将视为违约,违约方应按未履行数量的一零%向对方支付违约金;
如甲方逾期付款的,每逾期一日,应按逾期付款额的万分之二向乙方支付逾期违约金,直至付清逾期付款额为止;
乙方不能按时供应混凝土,也不按约定通知甲方,造成甲方不能按时浇筑混凝土超过二小时,乙方应按本次需要混凝土价款的一零%支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。
第十二条 争议的解决
因解释或履行本合同而发生的争议,双方应协商解决,协商不成的,约定向西安仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 其他事项
由于不可抗力导致本合同无法继续履行,可由双方协商变更或终止本合同;
本合同经双方签字并加盖单位印章后生效,至本合同全部条款履行完毕时自行终止;
未尽事宜,经双方协商一致可另行订立补充协议。补充协议与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;
本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。本合同正文共六页。
甲方(章):
乙方(章):
住所:
住所:
法定/委托代表人:
法定/委托代表人:
玄武岩施工承包合同范本 第六一篇
依米康公告,公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司(公司持股比例,简称“江苏亿金”)拟将其持有的控股子公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司全部七零%股权转让给江苏贝吉环境科技有限公司。
江苏亿金将以合计六七二万元的交易对价将持有标的公司七零%的股权及标的公司对江苏亿金、对江苏亿金全资子公司江阴亿金物资贸易有限公司(简称“江阴亿金”)承担的债务全部打包转让给受让方;其中,股权对价为一零万元;标的公司对江苏亿金及江阴亿金的承债金额为六六二万元,由受让方代标的公司向江苏亿金及江阴亿金进行偿还。
公告显示,标的公司系公司环保治理板块承接主体江苏亿金二零一六年为建设开发“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”而设立的项目公司,但标的公司设立后,其实际建设未达预期,且因项目后续未能按计划融资,项目从二零二零年起至今一直处于停工状态,公司已基于谨慎性原则计提减值准备四二四五万元。
本次交易完成后,标的公司将不再纳入公司合并报表范围,有利于公司降低经营管理成本、提高运营效率。
玄武岩施工承包合同范本 第六二篇
合同编号:_______________
买方(甲方):__________________
卖方(乙方):__________________
根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就混凝土外加剂买卖事宜协商订立本合同。
第一条外加剂名称、规格、单位、数量、单价
外加剂名称__________________
规格__________________
粉/液__________________
数量__________________
单位__________________
单价__________________
(吨/元)__________________
金额(元)__________________
备注__________________
总计__________________
价款总计(人民币大写):佰拾万仟百十元角分
第二条外加剂应符合下列第项技术标准(包括质量要求)。
一.国家标准,标准号_____________________________
市地方标准,标准号_______________________
三.双方约定的附加技术要求(见附件)。
第三条计量方法
一.国家或主管部门有规定的,按规定执行;无规定的,双方约定为:____________________
二.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_______________
第四条包装标准和包装物的供应与回收
对于包装标准,国家或主管部门有规定的,按规定执行;无规定的,双方约定为:_______________________
对于包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应;包装物的回收为:_____________________
第五条交货方法、运输方式、到货地点
一.交货方法:_____________________
二.运输方式:_____________________
三.交货地点:____________________________________________。
四.甲方应提前______小时以(书面/电话)方式向乙方提出供货需求;交货完毕双方应签字确认。
第六条验收方法
一.甲方应在货到四八小时内按相关标准进行验收。
二.经验收不合格的外加剂,甲方有权拒收并退回乙方。
三.甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,应自行承担相关责任。
第七条价款结算及支付
一.价款的结算依据:双方签字确认的磅单或签字盖章的对账单。
二.价款的支付方式:____________________
三.价款的支付时间:____________________
四.在供货过程中,如甲方不能按合同约定期限支付价款,乙方可中止供货,但应提前五日通知甲方。
第八条违约责任
一.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
二.甲方未按合同约定履行其他义务的,应按__________________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的,还应承担赔偿责任。
三.乙方未按合同约定履行义务的,应按______________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任。
四.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任;因不可抗力原因而终止合同造成的损失,由双方协商承担。
第九条争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或向____________申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第___种方式解决:
一.向_________________人民法院提起诉讼;
二.向_________________仲裁委员会提起仲裁。
第十条其他约定事项
第十一条未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
买方(签章):_____________卖方(签章):________
住所:___________________住所:________________
法定代表人:____________法定代表人:__________
电话:___________________电话:________________
委托代理人:_
___________委托代理人:__________
电话:___________________电话:________________
现场联系人:____________现场联系人:__________
电话:___________________电话:________________
传真:___________________传真:_______________
玄武岩施工承包合同范本 第六三篇
合同号:
出卖方:
买受方:
为确保买受方工期顺利完成,维护双方共同的合法利益,经过双方友好协商,达成如下协议。
一、买受方承建河北省霸州市皇冠海鲜酒楼--日本屋建造工程,出卖方须按照以下约定向买受方提供该工程商品混凝土。
二、出卖方提供的产品名称,型号,价格,必须符合以下约定。
一、商品混凝土级配为c三零。
二、水泥为早强硅酸盐。
三、掺加早强外加剂、抗冻外加剂。
四、混凝土供应尽可能为当天上午九时左右运输到施工现场,并配置泵送车。
五、混凝土试块由买受方指定车次,出卖方制作,买受方养护并按规定送测试中心试压。
六、以上一——五条组成为合同单价。
七、合同单价为:三七五、零零元/m三(含税费)。
三、质量技术要求及验收标准和异议期限;按国家质量技术要求及国家标注执行,异议期为工程结束四五天。
四、砼量计算方法及合理损耗:按出卖方发货单计算用量,买受方有权不定车次跟车抽检作为结算依据。
五、付款方式及期限:供货结束后次日一次性付清。
六、违约责任:
(一)出卖方确保质量并及时供货,如违约则承担全部责任,并每天按未付款的三%收取违约金。
(二)买受方按合同规定及时付款,如违约则承担全部责任,并每天按未付款的三%收取违约金;
七、解决合同纠纷方式:由双方尽量协商解决,如协商不成时,由工程所在地人民法院裁定;
八、为确保出卖方及时供货,一由买受方提前一天通知供砼数量、部位及等级。二指派专人验收及卸料。三确保施工现场道路畅通及车辆安全。
九、每月二二日结算当月砼发生量,并委托签字认可。
十、合同有效期:本合同自签字之日起生效,至双方交易完全结束后自动解除。
十一、其他商定事项:
十二、本合同一式两份,双方各执一份。
出卖方:__________
买受方:__________
法定代表人:__________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
委托代理人:__________
玄武岩施工承包合同范本 第六四篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》及相关法律规定,为了保证双方的合法权益,供需双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同严格履行。
一、工程项目
工程名称:丁字镇园区路二期拓宽道路工程
工程地点:位于丁字镇园区路
承包范围:总平面图中C一标段中B、C线道路混凝土工程。
承包方式:包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
合同价款: 单价 二八元/m (综合单价包干)
质量标准:合格。
工 期:工程总日历工期 七 天。具体开工日期以电话通知为准。
二、技术标准及图纸
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、长沙市相关技术标准、规范;
三、双方权利和义务
甲方的权利和义务
、甲方负责人姓名:
甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
甲方主要工作:
负责场地三通一平;
按合同约定支付工程款。
乙方的权利和义务
乙方负责人姓名:乙方负责人代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
乙方主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合甲方和监理单位进行质量检查。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B、.工程量按实结算
五、工程价款的支付
工程完工后,甲方向乙方支付至合同总价的 五零%;
工程经甲方、监理竣工验收交付使用后,支付至工程结算总价的九五%,其余五 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位二天内不到,由发包人处理,所发生费用加一零%的管理费由承包人承担。
六.安全文明施工
乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
乙方在工程具备竣工验收条件前二四小时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
八.违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按三零零零元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
九、争议
在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、本合同如有未尽事宜,双方友好协商补充,补充条款作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同共二页,一式三份,供方一份,需方两份,每份具有同等法律效力。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
玄武岩施工承包合同范本 第六五篇
买卖合同违约金的比例的司法解释[二] 法定违约金是指法律法规中明文规定的违约金数额或比例; 约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时约定的违约金数额或比例。 如果当事人在合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,则应该按照相关法规条例的具体规定处理;如果有关条例也没有明确规定违约金比例的,则应该按照《民法通则》[三] 及《合同法》中承担违约金责任的一般原则执行。如果合同中没有规定违约金的条款,但只要由于违约造成了对方的损失,违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额,可按照签订合同时有效的有关条例的规定执行,有关条例对违约金比例未作规定,而违约又未给对方造成损失的,可以根据实际情况酌情处理。下面谈谈法定违约金与约定违约金数额的确定和适用。
一、法定违约金
合同对违约金作了原则性规定,且有关条例规定了违约金比例,适用法定违约金。在此情况下,由于合同的内容、违约的性质、程度的不同,确定违约金的方法与数额也有所不同。
第一,有关条例明确规定了违约金比例的,即可以按照该比例直接计算出违约金的数额。例如《工矿产品购销合同条例》第三五条第五项规定,逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。这里明确规定了延期交货的违约金比例为每日万分之三。又如《加工承揽合同条例》第二一条第四项规定,逾期交付定作物,应当按照合同规定,向定作方偿付违约金。以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。由此可见,延期履行合同的法定违约金的计算标准是固定的。各种滞期费、滞纳金等适用如上规定。
第二,有关法规只规定了违约金一定比例范围。这需要通过受理案件的人民法院或合同仲裁机关确定一定的比率,才能计算出违约金的数额。如《工矿产品购销合同条例》第三五条第一项规定,供方不能交货的,应向需方偿付违约金。通用产品的违约金为不能交货部分货款总值的一%至五%。一般来讲,不履行或不完全履行合同的法定违约金为一定的比例范围。需要说明的是,《工矿产品购销合同条例》和《加工承揽合同条例》均已废止[四] 。
二、约定违约金
由于约定违约金的比例法律无明文规定,因此在实践处理中也不一致。有的认为约定违约金的数额不能超过法定违约金,超过的就是无效,但实际中也常常遇到约定违约金过高的问题。究竟应如何确定约定违约金的比例或数额?下面从几个方面谈谈笔者看法。约定违约金的最高限额为违约部分的货款或酬金的总额,这里既包括不履行或不完全履行合同的违约金,也包括延期履行合同的各种违约金。从法律上讲,《民法通则》第一二二条第二项规定,当事人可以在合同中约定,一方违反合同时,向另一方支付一定数额的违约金。该法条对约定违约金的数额未作限制,允许当事人用约定违约金来弥补某些法定违约金过低的缺陷。
如《工矿产品购销合同条例》规定通用产品的法定违约金的比例只是违约部分货款的百分之一至百分之五。这就使一些不法商人有可乘之机,如供货方在因市场行情变化使自己产品变为紧俏时,可能径行违反合同不供货,即使按最高数额支付违约金,仍大有利可图。这显然不处利于社会主义经济秩序的稳定,不利于保护合同当事人的合法权益。因此,法律规定当事人通过协商,在法定违约金之上议定约定违约金是完全必要的。通过较高的约定违约金可以起到预防违约的积极作用。但这样的约定也不是无限制的,根据《民法通则》的公平原则和诚实信用原则,以及司法实践中的惯例,将约定违约金的数额限制在违约部分的货款总额或酬金总额之下较为适宜。
但如果有关条例对违约金数额有特别规定的,应按特别规定办。如《公路货物运输合同实施细则》第一九条第一项规定,违约金数额由双方商订,同等对待,一般最高不应超过违约金部分运量应计运费的一零%。对此,约定违约金的最高比例也应为违约部分运量应计运费的一零%。值得注意的是,这里所说的对违约金最高数额的限制,不同于违约方对另一方的实际损失所做的赔偿。《民法通则》第一二二条第一款规定,当事人一方违反合同的赔偿责任,应相当于另一方因此所受到的损失。如一份购销合同的货款总值为五万元,违约金为一万元。如果由于供方未履行合同,使需方受到了六万元的经济损失。对此,违约的供方除支付一万元的违约金外,还应赔偿五万元的经济损失。在司法实践中,对具体合同的违约金条款进行认定时,应首先看其是否符合订立经济合同的一般原则性规定。即要看其是否有显失公平、是否有胁迫或欺诈等情况的存在。如果属于《合同法》中无效经济合同规定的,则应认定该违约金条款为无效。
玄武岩施工承包合同范本 第六六篇
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》及相关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲方将的沥青混凝土路面委托乙方施工作业,双方经现场踏看并友好磋商,达成如下协议,以便共同遵守:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程量:预计新铺筑路面积约㎡,最终以实际收方面积为准。
四、本工程计量办法:
一、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号(ac—一三型)、厚度(平均厚度七cm)将沥青砼热料搅拌后运输至甲方指定的'铺筑地段,同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工后,由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。
二、本工程沥青砼铺筑以㎡为单位作为结算依据。若有异议,应当在完工之时提出,完工之时未提出的,即视为认可。
五、工程单价:
货币单位:人民币___元
细目编号单位单价(单位)
ac—一三㎡
备注:以上单价不含税。
六、付款方式:
甲乙双方签订协议后,甲方预付万元工程材料款,工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后,甲方在三零日内支付清全部工程款的九五%,剩余五%在壹年的质保期满后,一零个工作日内甲方全部支付给乙方。
七、工期:根据甲方基层完成情况通知乙方,乙方接到甲方通知后立即着手准备,五个工作日内进场,并根据气候及基层情况实施铺筑,确保工期。
八、施工前的.准备工作:
一、根据乙方现场施工需求,乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人,安全执勤人员,管理人员及时到位,施工中甲方应负责协调乙方与原基层施工单位,监理单位的关系,保证乙方顺利施工。
二、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题,及时通知甲方现场处理。
九、工程质量及保修:
一、工程质量满足^v^《市政道路工程质量检验评定标准》中沥青混凝土面层的有关要求,路面工程质量等级合格。
二、缺陷修复责任期为壹年。在缺陷修复责任期内,因乙方原因如沥青砼质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷,由乙方自行负责修复。因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符合要求、排水不畅等原因造成的路面损坏,不属于乙方保修范畴。
三、缺陷修复责任期内,因不可抗力、自然灾害,或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷,不属于乙方的保修范畴。
四、保修期内,已完成路面沥青砼铺筑地段,乙方每月巡查回访一次,发现有问题或出现病害,及时会同甲方商量,属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的,由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害,或人为因素,自然灾害造成的损害、破坏,则不属于乙方质量修复范围。
十、违约责任:
一、甲方未按合同约定履行各项义务和不按时支付工程款,以及由于甲方的行为致使合同无法履行,甲方应承担违约责任,并按合同总价款的五%支付违约金。
二、乙方未按合同约定铺筑沥青混凝土,给甲方造成损失,应承担违约责任,并按合同总价款的五%支付违约金。
十一、免责条款:当事人一方因不可抗力或自然灾害等原因不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构的证明文件,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十二、合同的生效与终止:
一、本合同经双方代理人签字且加盖公章或合同专用章后生效。
二、该工程经双方验收合格,甲方支付完乙方全部工程款后,本合同即告终止。
十三、纠纷解决方式:甲乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不成时,由开封市仲裁委员会仲裁。
十四、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由双方签订补充协议,补充协议与合同条款具有同等法律效力。
乙方:
玄武岩施工承包合同范本 第六七篇
合同编号:_____________
工程名称:________________________
买方(甲方):____________________
卖方(乙方):_____________________
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条 工程概况
一.建设单位:______________________
二.施工单位:______________________
三.工程名称:______________________
四.工程地点:______________________
五.运距:__________________________
第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。
第三条 供货数量及质量的验收确认
一.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。
二.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
三.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
四.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在二四小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
五.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条 价款结算及支付
一.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起四五日内办理完毕价款结算确认手续。
二.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
(一)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(二)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算,计算施工图预算量执行XX《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按第(一)种方式结算。
三.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
四.价款支付期限:
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自停工之日起三个月内付清未结价款。
五.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前五日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条 双方义务
一.甲方义务
(一)根据工程进度需要,应提前二四小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。
(二)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。
水泥品种
外加剂品种
结算单价(元/m三)
混凝土单价(含运费)
汽车泵泵费
地泵泵费
外加剂费
冬施期冬施费
甲方:(盖章)_____________ 乙方:(盖章)_____________
委托代理人(签字):_______ 委托代理人(签字):_______
签订日期:_____年___月___日
合同编号:_________________
附件编号:_________________
北京市工商行政管理局
北京市建设委员会 制定
XX年一月
玄武岩施工承包合同范本 第六八篇
双飞股份(三零零八一七)发布公告,二零二二年一二月二七日,公司与浙江搏乐液压科技有限公司(“浙江搏乐”或“标的公司”)的股东徐惠良(以下简称“交易对方”)、徐梓烽、赖龙城、丁成合及其他投资者向琴、陈健、丁建良签署《股权购买协议》,由公司向交易对方徐惠良收购其持有的浙江搏乐八零%股权,股权转让价款为二一四四万元;同时,向琴、陈健、丁建良向徐惠良、赖龙城购买其持有的浙江搏乐五%股权。本次股权收购完成后,公司将持有浙江搏乐八零%股权(对应浙江搏乐注册资本为九六零万元),浙江搏乐将成为双飞股份的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。
上述股权转让完成后,为进一步增强浙江搏乐盈利能力,包括双飞股份在内的浙江搏乐全体股东拟按照各自持有的浙江搏乐股权比例向浙江搏乐增资一四零零万元,其中,公司将向浙江搏乐增资一一二零万元。本次增资完成后,浙江搏乐的注册资本将由一二零零万元增加至二六零零万元,公司持有浙江搏乐八零%股权(对应浙江搏乐注册资本为二零八零万元)。
公告称,本次交易完成后,公司将持有标的公司八零%的股权,有助于推进公司发展战略、提升公司整体竞争力,进一步拓宽公司产品辐射范围,有利于公司的长远健康发展。
玄武岩施工承包合同范本 第六九篇
甲方(买受方):
乙方(出卖方):
遵照《^v^合同法》、《^v^建筑法》等相关法律法规,甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土,为明确双方的责任,经双方协商一致,签订本合同。
一、供货内容:重庆解放碑威斯汀酒店B栋写字楼屋面保温层呆料施工。
二、地点:渝中区解放碑上小较场。
三、泡沫混凝土的强度等级、数量、单价清单详见下表:
泡沫混凝土供应订货清单
说明:
一、表中泡沫混凝土数量为暂定数,结算以实际用量为准结算。
二、订购清单中所列单价包括原材料采购、泡沫混凝土搅拌、运输到施工现场并泵送至施工面摊铺、振捣、平整的价格,且在合同期内不作调整。
三、本工程所需的水泥由甲方代为采购,采购价格双方签字确认,结算时从乙方工程款中扣除。
四、本工程泡沫混凝土计量及结算付款方法:
一、本工程泡沫混凝土计量按双方现场实际收方计量;
二、施工完毕,经甲方验收合格后三天内办完结算,结算书签字后,五天内支付决算工程的全款。
以上款项支付均以转账结算,乙方按实际计量金额开具普通发票。
五、质量和验收标准:
按照《重庆市居住建筑节能设计标准》DB/五零/五零二四-二零xx、《屋面工程质量验收规范》GB五零二零七等相关文件进行验收。验收方法为现场验收,乙方对产品质量负责,甲方对数量和外观质量提出异议期限为交货时。
六、双方责任:
一、未经乙方技术负责人同意,甲方不得掺入外加剂、掺合物、注水,因违反操作而引发的泡沫混凝土质量事故,由甲方负责。
二、甲方负责输送泡沫混凝土所需的电力、照明、水源,负责施工现场保卫和安全,施工现场应做到道路平整、畅通,坚实,警示标志明显。
三、甲方应填写“泡沫混凝土供应计划表”并至少提前二四小时书面通知乙方,因各种原因需要更改供应计划,甲方应提前三小时书面通知乙方。因通知不及时所造成损失,由甲方负责。
四、在乙方未违约的条件下,甲方严禁使用其他厂家的同类产品,如特殊情况,甲方要采用其他厂家同类产品必须双方协商同意,否则视为甲方违约。
五、甲方如发现乙方产品质量与本合同第五款不符,甲方不予收货,由乙方另行换货或由双方协商解决,且由此导致的一切损失由乙方赔付给甲方。
六、乙方应提前安排组织好生产,并按甲方的计划时间、交货地点、规格数量及时供货,否则因供货不及时造成的工程延误等一切损失均由乙方负责。
七、乙方应提供盖有本公司财务专用章或发票专用章的正规发票,否则视为违约。
八、乙方必须持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书,并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应泡沫混凝土。
九、乙方在泡沫混凝土的生产过程中应严格执行现行国家有关技术规范标准,以及重庆市现行有关技术规范标准,并将产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、产品检验检测报告、产品合格证书等相关资料交给甲方。
一零、乙方不能按合同约定供应泡沫混凝土,则视为乙方违约,若多次出现上述情况,则甲方有权视情况更换供货厂家,要求乙方赔偿甲方由此而发生的相关经济损失。
七、合同争议解决方式:因履行本合同发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
八、违约与索赔:
一、甲方不按合同履行各项义务,不按合同约定支付货款,以及发生的其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,如果甲方系因资金困难导致无法及时付款,乙方应给以理解,并延期付款,具体延期时间经双方协商确定。
二、供需双方严格遵守本合同的各项条款,如任何乙方违约,按《合同法》执行。
九、本合同自甲、乙双方签章之日起上校。泡沫混凝土供应完毕,甲方按结算总价支付完毕,乙方将相关资料全部交给甲方后,本合同即告终止。
十、本合同一式伍份,甲方叁份,乙方贰份,具同等的法律效力。
甲方:法定代表人:委托人:日期:
乙方: 法定代表人: 委托人: 日期:
