燃气管道维修改造合同范本
燃气管道维修改造合同范本 第一篇
供货方：
购货方：
一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间
供货时间：即日起春节前供完，水泥管道购销合同范本大全。
二：质量要求标准——————按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证及相关复印件；
三：交（提）货地点 四：运输方式和费用——————采用物流汽车运输。由甲方负责找运输车辆及交货。费用以物流实际价格由乙支付；
五：合理损耗及计算方法———水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。（以产品的完整性和无损坏为标准），经鉴定属乙方行为，造成产品损坏及不完整，甲方一律不退换；（因考虑到路途远且是山路的情况下，只能以水泥管现场交接数量及质量）。
六：验收标准、方法及提出异议期限甲方及时送货——————乙方按质量验收。验收合格在小票上签字，乙方验货时必须注意产品的数量、规格及货物的完全整性；
七：数量及供应方法——————乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货；（下雪及路滑的情况下应考虑实际情况）
八：结算方式及期限——————乙方一次性支付甲方定金两万元整。剩余款项按发货批次，每到货一批即支付该批货款，合同范本《水泥管道购销合同范本大全》。（以收据或银行汇款单为凭）。甲方应开具所有产品批次的收据，随批货送到；
九：违约责任——————甲乙双方严格遵守合同，出现不可遇见的问题时，在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方承担；
十：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字（盖章）生效，乙方付清本合同所有货款给甲方，甲方交清本合同所订货物给乙方，本合同自动失效。
甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话：
签约日期：
燃气管道维修改造合同范本 第二篇
合同编号：_________
用气人：________________________
证件（ ）号码：_________________
签订地点：______________________
供气人：________________________
签订时间：______________________
为了明确供、用气双方在供应和使用管道燃气中的权力和义务，订立本合同：
一、用气性质、供气方式、燃气质量和用气地址
一．用气性质：家庭生活用气
二．供气方式：管道输送。 燃气质量：天然气执行标准gb一七八二零?一九九九。
三．用气地址：____________________________________。
二、用气的价格、计量、结算及气费支付的方式
一．燃气价格：按照政府物价部门价格文件规定执行。
二．燃气计量：计量设备为燃气流量计，计量单位为立方米。流量计如出现故障或停止计量，用气量将按下列方式确定：①参照上次有效抄表数确定，②按近三个月有效抄表数的平均数确定。
三．抄表结算：供气人采取每两个月抄表一次的办法与用气人进行结算。用气人应按照供气人送达的缴费通知单上注明的期限内付清当期燃气费。用气人如对抄表读数有异议，应先支付当期的燃气费，并在抄表后的七 个工作日内向供气人提出复核申请。
四．缴费方式： 到供气人约定的银行、邮局并以银行、邮局规定的方式缴费，或到供气人所属客户服务中心缴费，或到约定的其他地点缴费。
三、供、用气设施的维护管理
一．燃气计量表设置在住宅内的，其燃气计量表和表前燃气设施由供气人负责维护、更新；燃气计量表后燃气设施和燃气器具，由用气人负责维护、更新。
二． 燃气计量表设置在居民住宅公共部位的，燃气管道进户墙外侧的燃气设施由供气人负责维护、更新；燃气管道进户墙内侧的燃气设施和燃气器具由用气人负责维护、更新。
四、双方权力与义务
（一）供气人
一．遵守国家及地方制订的相关法律、法规，并按照法定的规定履行自己的权利和义务。
二．开通二四小时服务热线（_________），为用气人提供咨询、报修、投诉等服务，
三．依照相关法规有权向逾期缴纳燃气费的用气人收取滞纳金；用气人拒绝支付燃气费时，供气人有权依照法律程序停止供气。
（二）用气人
一．按照规定安全使用燃气；不得安装、使用国家明令淘汰的燃气器具；不得使用与当地燃气不相适配的燃气器具。
二．不得擅自拆卸、安装、改装燃气设施或者进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修等活动。
三．不得盗用或者转供燃气、损坏燃气设施，不得用燃气管道作为负重支架或者接地引线。
四．配合供气人进行安全检查、抄表等业务活动；发现燃气泄漏等情况及时向供气人或者有关部门报告。
五．用气人应当按时缴纳燃气费，逾期缴纳燃气费的，应依照相关规定缴纳违约金。
五、违约责任
用气人、供气人任一方违反本合同约定给另一方或第三方造成损失的，按国家相关规定承担违约责任。
六、其他约定
一．本合同属于长期有效合同。用气人如将燃气设施依附的房产转让给第三方时，应及时办理过户手续，否则用气人将继续承担本合同约定的法律责任和义务。
二．本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决，或由南京市燃气行业管理部门调解。协商、调解不成时，当事人双方同意按以下_________方式解决：
①提请南京仲裁委员会仲裁；
②向用气人所在地人民法院提起诉讼；
③向供气人所在地人民法院提起诉讼。
三．本合同一式二份，供气人、用气人各一份，自双方签盖章后生效。
用气人（签）：_______________
供气人（盖章）：_______________
燃气管道维修改造合同范本 第三篇
出租方(以下简称甲方)承租方(以下简称乙方)
代表人：代表人：
根据《^v^合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同。
第一条租赁内容
一、甲方将位于号门面租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法产权。
二、甲方租赁给乙方的房屋建筑面积为平方米，使用面积为平方米。甲方同意乙方所租房屋作为经营用，其范围以乙方营业执照为准。
第二条租赁期限
三、租赁期年，自年月日起至年月日止。
第三条租金及其它费用
四、为减轻乙方负担，经双方协商，甲方同意乙方租金分季度(三个月)付款。
每季度付款元(人民币)。
五、水费由甲方为乙方支付
六、电费由乙方自己支付(电表底数为_______度，此度数以后的费用由乙方承担，直至合同期满)。
第四条双方的权利和义务
七、甲方
(一)甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用，并负责年检及日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时，所有费用由甲方负责。
(二)对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。
(三)负责协调本地区各有关部门的关系，并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。
(四)甲方保证室内原有的电线、电缆、水管满足乙方正常营业使用，并经常检查其完好性(乙方自设除外)，发现问题应及时向甲方通报。由于供电线路问题给乙方造成经济损失，甲方应给予乙方全额赔偿。
八、乙方
(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。
(二)合同有效期内，对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。
(三)按合同内容交纳租金及其它费用。
第五条房屋装修或改造
九、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时，必须先征得甲方书面同意，改造的费用由乙方自负。
第六条续租
十、在本合同期满后，乙方有优先续租权。
十一、乙方如需续租，应在租期届满前二个月向甲方提出，并签订新租赁合同。
第七条违约
十二、甲、乙双方签订的房屋租赁合同。乙方已交纳定金后，甲方未能按期完好如数向乙方移交出租房屋及设备，属于甲方违约。甲方每天按年租金的一%向乙方支付延期违约金，同时乙方有权向甲方索回延误期的定金，直至全部收回终止合同。
十三、在合同有效期内未经乙方同意，甲方单方面提高租金，乙方有权拒绝支付超额租金。十四、任何一方单方面取消、中断合同，应提前二个月通知对方。
十五、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约，每逾期一天，除付清所欠款项外，每天向甲方支付所欠款一%的违约金。
十六、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时，不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。
十七、因甲方原因使乙方未能正常营业，给乙方造成经济损失，由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。
第八条合同生效、纠纷解决
十八、本合同经甲、乙双方单位法定代表人或授权代理人签字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。
十九、在本合同执行过程中，若发生纠纷，由双方友好协商，如协商不成时，可诉请房屋所在地人民法院解决。
二十、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，并另行签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。
二十一、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
联系方式：联系方式：
签字日期：年月日签字日期：年月日
燃气管道维修改造合同范本 第四篇
供方:
受理编号:
需方: 签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额
差旅费:
上门服务费:
合计人民币金额(大写):
三、维修方式、维修地点:_____________________________________________
四、修复设备的交付方式、地点:_____________________________________________
五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。
八、违约责任:按《^v^合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执一份，传真件有效。
燃气管道维修改造合同范本 第五篇
甲方(委托维修及配件需求方)： 签订地点：
乙方(维修及配件供货方)： 签订时间：
第一条 甲方自愿委托乙方对甲方提供的电机及相关设备进行维修、提供相关配件。
第二条 乙方方保证其具有维修电机及相关设备的资格证照，有权从事维修电机及相关设备。
第三条 电机及相关设备维修修理项目、数量、金额
第四条 更换配件：
一.配件更换可能会影响电机的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。
二.乙方提供更换配件必须保证为与设备同品牌原装配件，如有特殊情况乙方需在与甲方协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的部件。
三.更换配件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认，报价中的部件价格不得高于电机及相关设备的生产商在西安市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
四.乙方未经甲方同意不应自行雇佣未经甲方书面同意的第三方更换或拆卸配件。
五. 更换配件时，未经甲方同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，乙方退还甲方所付的部件费用，并免费更换原品牌部件，如果造成电机损坏，乙方要按市场价格进行赔偿。
第五条 交付
一.甲方将需维修的电机及相关设备告知乙方，乙方协同甲方确认后自行取走。
二.维修项目完工后，乙方有义务告知甲方确认维修项目和更换配件明细。交付时间：维修项目完工后三日内。交付方式：乙方将维修完工的电机及相关设备移交给甲方。交付地点：陕西化建设备制造公司院内。
第六条 验收
一.双方约定由甲方和乙方共同来进行维修的验收工作。
二.修缮修理项目检验标准依据国家相关标准执行。
第七条 保管义务
乙方应当妥善保管甲方提供的电机及相关设备。因保管不善造成毁损、灭失的，乙方应当承担损害赔偿责任
第八条 本次合同维修费用合计总金额; 整(¥**元)
第九条 包装标准、包装物的供应与回收： 无
第十条 保修
电机修复后，在正常的使用环境下，对于该电机的同一故障，乙方提供三个月的保修。但下列情况不属保修范围：
一.他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;
二.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;
三.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;
四.因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第十一条 结算方式、时间：质量、服务无纠纷，一次性付清。
第十二条 担保方式(也可另立担保合同)： 无
第十三条 条违约责任: 由违约方承担。
第十四条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向合同签约地()人民法院起诉。
第十五条 本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第六篇
承包单位：________________（以下简称甲方）
分包单位：________________（以下简称乙方）
甲方将本工程项目分包给乙方施工，为了共同做好施工（加工）现场的治安、保卫、防火工作，根据上级主管部门的有关规定，明确双方的治安防火责任，确保本工程顺利完成，甲乙双方在签订本工程项目分包协议的同时签订本协议。以资共同遵照履行。
一、工程概况
一.工程名称：________________
二.工程地址：________________
三.分包范围：________________
四.分包方式：________________
二、工程期限
____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、双方责任
一.甲方的职责：
（一）负责乙方进场前的法制教育和“六防”安全教育；乙方需进入要害、防火重点部位施工作业时，还必须进行专门审查、专项交底。
（二）负责乙方进场人数的核定和办理进场证的审核、确认；需要进入生产要害部位的，还应督促乙方办理相关证件。
（三）督促乙方落实专人负责内部治安、保卫、消防工作，审核确认乙方治安、保卫、防火措施，审批乙方的动火作业。
（四）负责乙方在施工作业期间执行治安、保卫、防火安全措施的巡视检查；对措施不落实，通知整改，对隐患严重的责令停止施工作业。
（五）配合有关部门对乙方人员因违反各规章制度而引起的各类事故、案件的查处。
二.乙方的责任：
（一）进入施工（加工）现场之前，必须将施工人员花名册（包括性别，年龄、藉贯、文化程度、身份证号，务工证号、寄住证号及有关证明合法身份证件的复印件）提交甲方备查。
（二）必须向甲方提交施工人员住址、电话、治安责任人和专兼职保卫人员名单；并建立相应的治保及义务消防队组织和管理制度等。
（三）施工（加工）现场严禁用易燃物搭建工棚、使用电炉、电取暖器等违禁电器，禁止在工棚内乱接乱拉电源和使用六零W以上的灯泡。
（四）施工（加工）现场严禁乱堆、乱放易燃易爆物品；施工作业动火时，需办理动火手续，严禁无证动火、违章动火。
（五）严格遵守治安保卫规定，禁止聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、看黄、吸毒、偷盗公私财物等不法行为。
（六）施工（加工）现场的机具、材料必须采取可靠的防盗措施，必要时应派人看守。物资出场需办理物资出场证明，方可出场；人员、车辆按甲方规定办证，不得无证和冒证进场。
（七）签订本协议同时，必须按施工作业人员数向甲方交纳治安保证金：________元（____人以下交____元，____人以上交____元，____人以上交____元，____人以上交____元）；工程完工后，扣除上缴治安管理费后，其余全部退还。
（八）配合甲方对乙方人员因违反各类规章制度而引起的各类事故、案件调查处理。
四、经济处罚
一.违反甲方或建设单位厂规、厂纪两人次以上扣治安保证金三零％，四人次以上者扣治安保证金五零％，六人次以上或造成严重后果的，扣除全部治安保证金。
二.受到公安机关治安处罚一人次扣治安保证金五零％，两人次扣除全部治安保证金。
三.属违法犯罪被判刑一人次扣除全部治安保证金。
四.受经济处罚，治安保证金不足支付的由工程款项中扣除。
五、本协议只适用本工程项目，新包工程项目需重新办理。
六、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
七、本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包协议的附件同日生效，至本工程项目分包协议履行完毕即失效。
承包单位：____________ 分包单位：____________
单位地址：____________ 单位地址：____________
代表人：______________ 代表人：______________
电话号码：____________ 电话号码：____________
签订日期：____________
燃气管道维修改造合同范本 第七篇
土地流转租赁合同范本一
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
为发展油茶产业、增加农民收入、促进当地经济发展，经双方平等协商，特订本合同，望共同遵守：
一、乙方同意将坐落在 宜林荒山共 亩，流转租赁给甲方进行农业综合开发，种植油茶并经营。其地块东至 ，西至 ，南至 ，北至 。(附小班位置图)
二、山地流转年限为三零年，自 年 月 日至 年 月 日止，期满后归乙方所有。
三、山地面积的确认以柘荣县林业局技术人员测定的数据为准，双方不得有异议。
四、山地流转费用以租金的形式计算，双方协商同意前五年(即签订之日至五年内)免收租金，第六年开始每亩每年以一零零元计价，共 元(大写人民币 元)。
五、乙方应征求村民意见，处理好邻里山界、村与村、户与户之间关系，并为山地流转办理林权证提供所有相关材料，且无条件协助办理林权证相关手续。
六、甲方在山地流转租赁期间，因植树造林需要架设的管道、
溉、道路以及管理房等基础设施，乙方应无条件支持，不得干涉或另收取任何费用，若有发生纠纷由乙方负责解决。
七、甲方取得山地承包流转经营权后，只能用于农业综合开发或种植油茶。但在国家法律、法规和政策允许的范围内，甲方拥有使用权和经营权(包括林权证)，乙方不得干涉。
八、在不违反国家法律、行政法规的前提下，允许甲方自主转包、出租、互换、转让、入股、抵押等方式实现土地承包经营权流转;经营权流转所取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。
九、本合同有效期内，甲乙双方必须共同遵守，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或单方解除合同。
十、本合同履行期内，不因下列情形而改变。
一、甲乙双方负责人、经办人变动;
二、甲乙双方名称变更;
三、甲乙双方体制变化。
十一、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商补充，补充合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签章之日起生效。
甲方： 乙方：
法人代表： 法定代表：
年 月 日 年 月 日
土地流转租赁合同范本二
订立合同双方：
甲方：
乙方：齐鲜瓜菜专业合作社
为提高土地利用效益根据《^v^农村土地承包法》和有关政策、法规的规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同。
一、土地承包经营权流转方式
甲方采用租赁方式将其承包经营的土地流转给乙方经营。
二、流转土地用途
乙方流转土地用途，用于大棚蔬菜生产。
三、土地承包经营权流转期限和起止日期
土地承包经营权流转期限为十五年，从二零xx年一零月一日起，至二零xx年一零月一日止。
四、流转土地的种类、位臵、面积
甲方将承包的耕地 亩流转给乙方，该土地位于 合计 亩。
五、流转价款及支付方式
土地流转费以现金支付。自二零xx年一零月一日始至二零xx年九月三零日止的三年内，每亩每年租金为一零零零元。此后每年的租金按一零零零斤小麦计算，按当年一零月一日前后十天的市场均价计算，但基础价格不得低于一零零零元。
第一年的租金于签订本合同时交付年租金的一零%为订金，二零xx年的一零月一日前交付四万元(含订金)，二零xx年六月一五日前交清下欠当年租金，第二合同年即自二零xx年一零月一日始于每合同年的六月一五日前一次^v^清本年度租金。如逾期交付由乙方按日三%承担违约滞纳金，逾期三零日，除由乙方如数交租金和违约金外，甲方有权解除本合同。
六、双方的权利和义务
一、甲方按本合同规定收取土地租金，合同到期后，由乙方如数原状交回该土地。
二、合同期内，乙方按合同约定用途行使合法经营权，甲方不得干预。但可予以适当协助，并帮忙调解本村和其他承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷。
三、合同期内，乙方必须依合同约定按时足额缴纳租金，并不得擅自改变用途，不得使其出现荒芜和毁地取土等现象，否则由乙方承担违约责任和相应损失。
四、合同期内，不得私自分包、转包、转租或其他形式的流转。
五、合同期内，如遇不可抗力的自然灾害，相应损失由乙方负担，相应租金应如数缴纳。
六、合同期内，如国家征用该土地，地上附着物补偿归乙方，土地补偿归甲方。
七、乙方需用工，甲方村民优先。
七、合同的变更和解除
有下列情形之一者，本合同可以变更和解除：
一、合同到期自然终止;
二、经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;
三、出现本合同第六条第六项情形的;
四、一方违约导致合同无法履行的;
五、订立合同所依据国家政策发生重大调整变化，导致合同无法履行的。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商一致签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同自甲乙双方签字，盖章后生效。
本合同一式两份，甲乙方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
盖章 ： 盖章：
燃气管道维修改造合同范本 第八篇
发包方： (以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
身份证：
为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：
一、工程地点：
一、我镇学生宿舍正对面操场。
二、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容：
一、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按三二元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长五零米左右、宽一二米左右、深一米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
二、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按五零元方计算，施工价格按二一八元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按二六八元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求：
一、操场平整 乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。
二、堡坎修建 乙方进行堡坎修建时，按平均宽度米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷：
一、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。
二、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。
三、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。
五、工程造价：
以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间：
________年____月____日。
七、付款方式：
乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。
八、安全施工：
乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
九、违约责任：
甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。
十、其它：
一、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
二、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第九篇
土地集体租赁合同范本一
出租方： 〔以下简称甲方〕 承租方： 〔以下简称乙方〕
甲方为发展农村经济，加快社会主义新农村建设，充分利用当地的地区优势和资源优势，改善当地人民群众的生活水平，经甲方村民代表会议讨论通过，甲方决定将位于土地租赁给乙方使用，双方达成协议如下： 一、甲方将该村村民所有的，位于土地租赁给乙方作为
二、。经甲乙双方测量，乙方租赁的土地共计
三、租期为年 月日止;合同期满如乙方继续经营，应续延此合同，续延期限为
四、租金计算办法:每亩每年二零零元，大写贰佰元整(人民币)。
五、付款方式：每两年付一次，作为土地租赁费;先付款后使用土地。
六、甲方收取租金后应当按相关规定分配和使用，如因分配或使用不当而引起甲方与村民的矛盾与乙方无关，由此影响了乙方的生产经营，甲方承担违约责任。
七、甲方租赁给乙方使用的土地，甲方应经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡(镇)以上人民政府批准。
八、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。
九、在租赁期内，涉及乙方生产经营所发生的税费由乙方承担，涉及该地农、牧、林等方面的税费由甲方承担。土地租赁合同十、乙方租赁使用过程中需经过甲方其它土地通行时，甲方应当积极协助和提供方便，乙方享有无偿通行权，如甲方村民干涉，由甲方负责解决。 十一、乙方有权在所租赁的土地上利用土壤资源、植树造林、或其它综合开发利用等。乙方开发利用租赁土地除按本合同约定交纳租金外，不再向甲方及村民另行交纳费用。
十二、在合同期内乙方因经营需要需转租这块土地的，乙方有权自行转让，所有收益款项归乙方所有。
十三、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自主权，不干涉乙方经营活动;乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方。如在租赁期内，遇有政府对该土地征收、征用行为时，土地附作物赔偿费由乙所有，土地赔偿由甲方享有。
十四、合同的变更或解除：
一、如因国家法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响到甲、乙双方合同目的实现的，双方均有权提出解除合同;
二、乙方应交租金到期后超过三个月未支付的，甲方有权解除合同，乙方经济损失自负;
三、如甲方未履行或未完全履行本合同约定义务，影响到乙方生产经营的，乙方有权单方解除合同;
四、如当地政府或政府行政主管部门限制乙方对该土地的使用而无法继续经营等其它情况，乙方可以解除合同。
十五、租赁期满后，如乙方不再租赁，应交回租赁的土地，乙方所建固定设施由乙方自行处理;如果固定设施移交给甲方，双方应公平合理协商补偿
事宜。但乙方所种植的树木所有权仍归乙方，如归甲方，甲方需向乙方支付相应的对价。
十六、违约责任：
一、如乙方未按期交纳租金，甲方可按欠款金额每日收取的违约金;
二、如甲方违反约定义务，需向乙方支付违约金;如此违约金不能弥补乙方的损失，需另行赔偿，金额由双方协商或由乙方委托有评估资质的中价机构评估，其评估结果对双方均有约束力。
十七、因此合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方同意向法院提起诉讼。
十八、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十九、此合同一式四份，甲乙双方各持一份，并报宝庆乡人民政府、保和村两委备案一份，自双方签字之日生效。
附：一、平面图一份; 二、村(组)民自愿租赁承诺书一份。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
签约时间：
签约地点：
土地集体租赁合同范本二
甲方：*****村民委员会
乙方：***
甲方为发展农村经济，加快社会主义新农村建设，充分利用当地的地区优势和资源优势，改善当地人民群众的生活水平，经甲方村民代表会议讨论通过，甲方决定将闲置的土
地租赁给乙方使用，双方达成协议如下：
一、甲方将该村第三村民组所有的，位于*****的荒山租赁给乙方作为建砖用地。
二、被租赁土地的四至为：东至河沟西侧的山道;南至防风林带;西至由东侧边界向西三零零米一线处;北至由南侧边界向北三零零米一线处。经甲乙双方实地测量，乙方租赁的山坡地
及荒山共计一零零亩。
三、租期为 年，自二零零 年月日始至二零零 年月日止;合同期满如该厂继续经营，应续延此合同，续延期限为 年。
四、租金按年度计算，每年每亩土地租金为 元，共计人民币 元。
五、付款方式：本协议公证后乙方先预付甲方两年租金计 元作为履约定金，此款先用来分年冲抵签约后前两年的租金，从第三年起租金于每年的 月 日付清。乙方所交租金即
可以用现金支付，也可以用所生产的产品参照市场价格抵顶，适用何种方式支付由甲方选择。
六、甲方收取租金后应当按相关规定分配和使用，如因分配或使用不当而引起甲方与第三村民组及村民的矛盾与乙方无关，由此影响了乙方的生产经营，甲方承担违约责任。
七、乙方租地建厂所需要的手续由乙方负责办理，费用由乙方负担，但需要甲方协助或提供与租赁土地有关的手续、资料的，甲方有义务提供和协助。
八、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损
失由甲方负责赔偿。
九、在租赁期内，涉及乙方生产经营所发生的税费由乙方承担，涉及该地农、牧、林等方面的税费由甲方承担。
十、乙方建厂或生产经营中需经过甲方其它土地通行时，甲方应当积极协助和提供方便，乙方享有无偿通行权，如甲方村民干涉，由甲方负责解决。
十一、乙方有权在所租赁的土地上建筑固定设施、利用土壤资源、植树造林、或其它综合开发利用等。乙方开发利用租赁土地除按本合同约定交纳租金外，不再向甲方及村民
另行交纳费用。
十二、在合同期内乙方经营需要或其他建设项目、矿业开发等情形需转租这块土地的，乙方有权自行转让，所有收益款项归乙方所有。
十三、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自主权，不干涉乙方经营活动;乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方。
十四、合同的变更或解除：
一、如因国家法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响到甲、乙双方合同目的实现的，双方均有权提出解除合同;
二、乙方所交租金到期后超过一年未支付的，甲方有权解除合同，乙方经济损失自负;
三、如甲方未履行或未完全履行本合同约定义务，影响到乙方生产经营的，乙方有权单方解除合同。
四、如当地政府或政府行政主管部门限制乙方从事粘土砖瓦生产的以及砖厂无法继续经营等其它情况，经双方协商一致可以解除合同。
十五、租赁期满后，如乙方不再租赁，应交回租赁的土地，乙方所建固定设施由乙方自行处理;如果固定设施移交给甲方，双方应公平合理协商补偿事宜。但乙方所种植的树木
所有权仍归乙方，如归甲方，甲方需向乙方支付相应的对价。
十六、违约责任：
一、如乙方未按期交纳租金，甲方可按欠款金额每日收取一的违约金;
二、如甲方违反约定义务，需向乙方支付违约金五十万;如此违约金不能弥补乙方的损失，需另行赔偿，金额由双方协商或由乙方委托有评估资质的中价机构评估，其评估结果
对双方均有约束力。
十七、因此合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方同意向***仲裁委员会申请仲裁。
十八、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
此合同一式四份，甲乙双方各持一份，**公证处一份，***乡人民政府备案一份，自公证之日生效。
附：一、平面图一份;二、村民代表会议决议一份。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
法定代表人：(签字)
年 月 日 年 月 日
监督部门：(盖章)
年 月 日
土地集体租赁合同范本三
出租方： 〔以下简称甲方〕
承租方： 〔以下简称乙方〕
甲乙双方在平等、自愿的基础上签订本协议，以兹遵守：
一、甲方保证对出租的土地享有合法的承包经营权。
二、被租赁土地的四至为：东邻南邻西邻 ; 北 邻 。 乙方租赁的土地共计 亩。
三、 租 赁 期 限 为 自年月日始至 年 月 日止;合同期满如乙方继续经营，应续延此合同，续延期限为 年。
四、租金按年度计算，每年每亩土地租金为人民币 元，签订本合同时，由甲方一次性支付一年度的租金。
五、租赁期限内甲方保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失的，由甲方负责赔偿。
七、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自主权，不干涉乙方经营活动;乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方所有。如在租赁期内，遇有政府对该土地征收、征用行为时，涉及地上之物的赔偿费用由乙方享有。土地租赁合同八、租赁期满后，如乙方不再租赁，应交回租赁的土地，乙方所建固定设施由乙方自行处理;如果固定设施移交给甲方，双方应公平合理协商补偿事宜。
九、违约责任：
一、如乙方未按期交纳租金，甲方可按欠款金额每日收取一的违约金;
二、如甲方违反约定义务，需向乙方支付违约金十万元;如违约金不能弥补乙方的损失，需另行赔偿，金额由双方协商或由乙方委托有评估资质的中介机构评估，其评估结果对双方均有约束力。
十、本合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可由人民法院诉讼解决。
十一、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十二、此合同一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日生效。
甲方：(盖章) 年 月 日
乙方：(签字) 年 月 日
燃气管道维修改造合同范本 第一零篇
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项工程。
一、工程地点：
二、工程内容：中央空调维修与保养
三、材料供应：全部由乙方负责，工程材料详见清单。
四、付款方式：工程完工后设备运行正常一五日内，甲方付清乙方该工程的全部工程款。
五、甲乙双方签字后十日内完工。
六、在乙方进入工地内，甲方应做到水电到位，负责工程现场管理。
七、乙方负责安全责任，工具自备。
八、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
九、合同生效，如甲乙双方对本合同修改和补充，应以书面协议形式签订协议，作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。
十、工程总造价：元（含税价）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人（签字）：负责人（签字）：
二零___年__月__日
燃气管道维修改造合同范本 第一一篇
出租方(甲方)：___________
承租方(乙方)：___________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于****地方的房屋出租给乙方居住使用，室内主要家具有：**，**，**。
二、租赁期限自____年___月___日至____年___月___日，计__个月。
三、本房屋月租金为人民币_______元，按___结算。每月月初___日内，乙方向甲方支付全月租金。
四、乙方应于签合约时交付甲方人民币__________元整(￥______)作为房屋的家具押金，租赁期满乙方如不续租，应交清所有租赁期间发生的费用，交清后，甲方应无息退还押金。
五、乙方租赁期间，水费、电费、电视费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
六、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
七、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前一个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后一零天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
八、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前一个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书简单个人租房合同范本【手写】简单个人租房合同范本【手写】。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金____元。
九、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
十、本合同连一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
燃气管道维修改造合同范本 第一二篇
工程发包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《^v^经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：
一、 工程项目
工程名称：喀什联创投资管理有限责任公司的`天然气管道安装工程。
一、工程内容：天然气DN一六零的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长五零九五米。
二、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。
三、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。
二、压力管道安装及验收标准
按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。
三、工程造价为：壹拾贰万元整，（一二零零零零元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。
四、付款方式：
合同签订甲方预付乙方六零零零零元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款六零零零零元。
五、工期：二零xx年三月六日至二零xx年六月二五日完成。
六、双方责任
（一）甲方责任
一、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。
二、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。
（二）乙方责任：
一、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。
二、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。
三、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。
四、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。
七、安全责任
乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。
八、违约责任
双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。
九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。
十、本协议一式贰份，双方各执壹份。
甲方（章）：
乙方：
日期：
燃气管道维修改造合同范本 第一三篇
出租人(甲方)： 承租人(乙方)：
甲方和乙方根据《^v^合同法》、《^v^城市房地产管理法》 法规，甲乙双方在平等、自愿、信用原则的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：
一 、 房屋基本情况
一-一、房屋坐落于广州市 区 ，房，建筑面积 平方米，间隔 ，结构类型框架，出租给乙方作居住使用
二、租赁用途
二-一、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅为居住使用。
二-二、在租赁期间，未事前证得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变房屋使用用途。
三、 租赁期限
三-一、房屋租赁期共计 年 个月，自 年 月 日起将该房屋交给乙方使用至 年 月 日至 年 月 日。
三-二、租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。乙方继续承租的，应提前一个月向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。
四、 租金及支付方式
四-一、租金标准及支付方式： 元，大写：(： )。
四-二、支付方式：(□现金/□转账支票/□银行汇款)，押 付 ，各期租金支付日期提前: 。
五、 其他费用
燃气管道维修改造合同范本 第一四篇
合同编号：_______________
发包人（以下简称甲方）：_______________________
承包人（以下简称乙方）：_______________________
根据《民法典》、《产品质量法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本安装工程的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。
一、工程项目概况
一．工程名称：煤气管道安装施工
二．工程地点：________________________________________________________________
三．工程内容：________________________________________________________________
四．工程数量：乙方向甲方供应管道煤气___________立方米（按实际安装户数结算）
五．承包方式：包报建、设计、施工安装、工程监理、竣工验收、协调通气点火；
六．用料标准：________________________________________________________________
二、工程预算及工程款的支付
一．本项工程预算为￥________元（大写：人民币______________________）。本工程以国家物价局及^v^一九九二年颁布的《工程设计收费标准》及国家、工程所在地省、市建委发布的有关文件为依据，以乙方的预算为基础，先进行工程施工，工程竣工验收后按实际发生的工程量结算；
二．以上费用已包含运输、二次搬运、安装、保修、税金、________________等费用。
三．甲方以_________形式按照以下时间支付合同款项：
（一）合同签订后乙方进场施工，甲方在乙方进场_________天内支付__________万元工程备料款，余款在工程竣工验收通气点火后__________天内，甲方按双方确认的工程量一次付清。
（二）_________________________________________________________________________
三、工期
一．本工程于_______年_______月________日起至_______年_______月__________日前或本合同生效后天内全部安装完毕。包括设计报批时间及施工安装时间。
二．乙方应按甲方提出的竣工日期进行竣工验收并出具竣工验收报告，并协助甲方办理点火手续并点火。
三．工期可以顺延的情形：
（一）不可抗力；
（二）甲方书面确认的顺延情形；
（三）__________________________
四、工程质量及验收标准
一．工程质量标准按国家现行验收规范及《武汉市城市煤气输配及应用工程设计、验收、技术暂行规定》执行。乙方必须严格按照规范及设计图进行施工，确保工程质量执行。
二．工程验收以施工图、设计图及图纸签证纪录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工、验收规范及《武汉市城市煤气输配及应用设计、验收、技术暂行规定》为依据。
三．工程（包括单项工程）竣工前__________天，由乙方组织煤气公司监理和工程管理部会同甲方验收，并在竣工后____________天内验收完毕。工程内容及质量符合要求，四方（煤气公司监理人员、工程管理人员、甲方、乙方）签字盖章进行确认。并在竣工验收后__________天内将全部有效图纸、《竣工报告》、《交工验收证》、竣工图等资料向甲方移交。
四．工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上注明及编制竣工资料_________份交由甲方，工程变更大的，应由乙方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注并重新绘制竣工图，所需份数的费用由甲方承担。
五、保修责任
一．自工程竣工验收合格交付使用之日起计____________年内乙方对所安装工程出现的_________等问题承担保修责任。工程质量及施工安全由乙方自行负责。
二．保修期内若工程出现上述问题，乙方须在接到甲方通知后_________小时内维修或更换完毕。
三．乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
六、甲方责任
一．在乙方进场安装前使施工场地具备以下条件：开工前负责提供乙方施工用水、电和场地；并提供相应的资料配合乙方完成施工报建等报批手续。
二．按本合同的规定，向乙方支付合同价款。
三．对乙方在施工时提出的有关施工的合理化的意见，甲方在收到书面通知后________天内会同乙方进行现场处理。
四．委托____________为现场代表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收及其他事宜。
五．组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
六．在竣工验收后的保修期内，如因甲方使用不当而引起的工程质量问题，其返修费用由甲方承担。
七．有权监督乙方的施工过程并提出合理的修改建议。
八．___________________________________________
七、乙方责任
一．负责将有关的用料运送到施工现场。
二．保证所有用料皆符合国家及双方约定的质量标准，并向甲方提供用料的样本。
三．进入施工现场后必须服从甲方管理人员的指挥，遵守工地的规章制度。并做好施工现场的安全防火以及用料防盗、施工人员的人身安全等工作。
四．开工前________天完成施工图纸会审，并编制施工进度计划送甲方审定。
五．按施工管理规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火负责人，施工人员需统一着装、佩带工牌并按甲方要求办理有关各项手续。
六．在施工现场必须配备安全警示器材，凡施工期间发生的施工质量、安全责任事故，均由乙方负责并报甲方及有关部门。
七．委派__________为现场代表，负责施工期间的施工质量、安全等事宜。
八．负责整项工程的报建、施工、验收及与有关部门的协调工作，保证按甲方要求的时间按期、按质完成工程并协调通气点火。
九．负责对工程保修期内出现的施工质量问题免费维修。
一零．进行户内表、管安装时，在不违反施工规范的前提下，尽可能满足业主的需求。
一一．承担因施工发生的水电等费用。
八、违约责任
一．乙方提供的用料与约定不符的，乙方应无条件更换与约定相符的用料，工期不顺延。
二．乙方逾期完工的，每逾期一日，须按合同总价款的_________%向甲方支付违约金。
三．如甲方逾期支付合同结算款，则从逾期之日起，应按日向乙方支付应付而未付余款万分之___________的违约金。
四．乙方逾期组织验收、点火交付甲方使用或因质量问题返工而令工程逾期完工的，从逾期之日起，按日向甲方支付合同总价款万分之__________的违约金，并承担由此所引起的甲方的经济损失。
九、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_____种方式解决：
一．提交武汉仲裁委员会仲裁；
二．依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他约定
一．乙方在施工过程中发现图纸设计可能存在不合理之处的解决方法：__________________。
二．保密条款：双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任，若违反本条约定，则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。
三．甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包，则分包的范围_____。且乙方须与分包的第三人承担连带责任。
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十二、合同份数及附件
一．本合同一式_____份，双方各执______份，具同等法律效力。
二．合同附件：
三．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
发包人：（公章）_________承包人：（公章）_________
住所：___________________住所：___________________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
电话：___________________电话：___________________
传真：___________________传真：___________________
开户银行：_______________开户银行：_______________
账号：___________________账号：___________________
签约时间：_____________年____________月____________日
燃气管道维修改造合同范本 第一五篇
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》，遵照《电梯安全检验细则》、《电梯安全使用管理规定》的文件要求，为确保电梯安全、可靠运行，并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中权利与义务，甲乙双方本着“相互信任、共同发展”的原则，经友好协商，签订本合同，并达成协议条款如下：
二、双方的权利义务
一、甲方权利：
⑴核查乙方单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。
⑵如发现乙方工作人员对设备不爱护或故意损坏时，可向其单位或有关部门投诉，情节严重时可终止本合同，向责任人索赔。
⑶对乙方工作人员的服务不满意时，可向其单位或有关部门投诉，或要求更换工作人员。 ⑷随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等。
⑸有权安排工作人员监督乙方工作人员作业。
二、甲方义务：
⑴严禁无关人员擅入机房，机房内应配备符合标准的消防及安全设施。
⑵配合乙方维修人员，通过或进入维修设备必须的场所。
⑶监督检查设备机房、各层设备门口、井道及底坑，不能有各种物品堆放，尤其是易燃、易爆、有毒物品。
⑷对设备所用电源进行调压、倒相等工作时，必须提前通知乙方有关人员并取得乙方人员同意。
⑸当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免报修通知不详而耽误到达时间。
三、乙方权利：
⑴在合同期内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方作好防范措施后，方可施工。特殊情况乙方可派人现场指导，否则由此引起的损失和安全事故乙方不承担责任。
⑵未经乙方维保人员同意，任何人不得强制启动或停止正在保养、维修、调试中的设备，否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。
⑶未经乙方有关负责人及维保人员同意，任何人不得启动因有故障或安全隐患而停止的设备，否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。
⑷合同期内，甲方在未得到乙方同意前，不得允许任何人对设备进行任何翻新、修理、更换等，否则乙方对设备的运行不负任何责任。乙方若同意甲方自行实施上述工程，甲方必须在工程结束时，通知乙方人员对设备检查无误后，方可运行。
⑹任何非乙方因素而产生的损失、损害或索赔，乙方不承担责任，同时不承担因此引发的后果，但有义务协助调查原因。
四、乙方的义务：
⑴必须按照本合同约定，参照国家有关规定对甲方电梯提供维修保养服务。
⑵应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。向甲方出示单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。
⑶接到报修通知后，应当立即派人赶赴现场进行处理;电梯困人时，应当在三零分钟内抵达现场，并在最短的时间内排除故障。
三、收付款条款
(一)乙方须提供收款地、公司名称、收款方式。
(二)设备完成维修后，经甲方验收合格，甲方支付维修费，材料费等总费用给乙方。
四、 其它
一、本合同未尽事宜，双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。双方出现纠纷可通过协商解决，协商不成，任何一方均可向维保设备所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式两份，双方各执一份，经双方代表签字、单位盖章后生效。
甲 方 : (单位公章) 乙 方 : (单位公章)
名 称 : 名 称 :
法人代表 : 法人代表 :
地址： 地址：
签字日期 : 年 月 日 签字日期 : 年 月 日
燃气管道维修改造合同范本 第一六篇
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及相关法律规定,为了明确甲、乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。
一、甲方将位于 市 路 号的 亩土地的使用权及地上法律物、构筑物、附着物等(见附件)出租给乙方使用。
二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。
三、乙方不得擅自转租本宗土地的使用权,如需进行转租应征得甲方书面同意,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。
四、甲方应保证本宗土地上的水、电、暖等基本设施完整,并帮助乙方协调同水、电、暖的提供方的有关事宜,但具体收费事宜由乙与水电暖的提供方协商,所有费用由乙方承担。
六、乙方租用期间,有关市容法律卫生、门前三包等费用由乙方承担。国家行政收费,按有关规定由甲、乙双方各自负担。
七、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的,由乙方承担责任,与甲方无关。
八、合同约定的租赁期限界满或双方协商一致解除合同后一零日内,乙方应向甲方办理交接手续,交接时乙方应保证工作人员撤离、将属于自己的设备腾清,并将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。
九、租赁期限为 年,从 年 月 日至 年 月 日。
十、经甲乙双方商定,租金的交纳采取按年支付先付后用的方式,年租金为 元,由乙方于每年 月 日交纳给甲方 。如逾期交纳租金三零日以内,乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金日千分之二的违约金;如逾期超过三零日,甲方有权解除合同,乙方应甲方支付年租金百分之二十五的违约金。
一、甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。
二、在租赁期限内,因不可抗拒的原因或者因城市规划建设,致使双方解除合同,由此造成的经济损失双方互不承担责任。
三、争议解决方式:
四、双方协商一致可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、本合同自双方签字盖章后生效。
六、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章或签字)
年 月 日 年 月 日
附件:土地及地上建筑物、构筑物、附着物情况。
参考条款: 甲方收取租金时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。无合法收租凭证的乙方可以拒付。
燃气管道维修改造合同范本 第一七篇
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：（以下简称乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________________________ 工程地点：________________ 施工图号：__________________ 工程内容：______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号：中压：______________________ 低压：__________________
三、 合同工期
开工日期：_______________竣工日期：__________________ 合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB五零零二八—二零xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ三三—二零xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB五零二三六—二零xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
一、金额(大写)：______________________________元(人民币)
二、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
三、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
四、计价依据：二零xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，二零xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
一、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
二、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
三、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
四、工程质量保修金为施工合同价款的五%，金额________元。
五、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
一、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
二、开工前向承包人提供施工图纸四套。
三、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
四、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'用水用电。
五、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
六、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
七、组织图纸会审。
八、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
一、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
二、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
三、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
四、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
五、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
六、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
七、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
八、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
九、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
一零、工程完工后三日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后七日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
一一、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
一、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
二、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的二%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
三、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的二%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
一、约定请建设行政主管部门调解。
二、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-二零xx-零二零一示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
甲方：_____________房产开发公司(以下简称甲方)
乙方：__________________燃气有限公司(以下简称乙方)
为配合甲方标准化楼房建设，就燃气管道安装的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：_________________
一、施工范围：_________________
二、甲方责任：_________________
(一).负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。
(二).在小区内安装调压房一座，占地约一零平方，符合国家有关燃气设施的安全规定，费用由甲方负责。
(三).保护燃气设施，室外燃气管不得被任何构筑物占压，室内管道不得砌筑在任何设施内，安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。
(四).协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。
(五).按国家规范统筹布置庭院各种管线，保障燃气管道与其他管道的安全间距。
(六).按合同约定向乙方支付工程款。
三、乙方责任：_________________
(一).负责本小区燃气管道及调压设施的安装，并按国家规范进行安装施工。
(二).负责向居民送气，供应合格天然气。
(三)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台,规格型号见样品，样品由乙方提供两款)一年内免费维修，一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。
燃气管道维修改造合同范本 第一八篇
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条 工程名称、范围、内容和方式
工程名称：八万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程; 工程地点：河北省唐山市南堡经济开发区; 工程承包范围：本工程图纸内管道安装工程。 工程承包方式：按甲方中标的预算定额直接费进行承包。
工程承包内容和条件：
工程的承包内容包括：八万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。
条件：
一、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。
二、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。
三、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。
四、水电费由乙方负责。
五、甲方提供宿舍及食堂房间，费用由乙方负责。
六、乙方应为全部施工人员办理人身保险，如甲方统一办理，在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。
七、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽，乙方统一在甲方库房领取，费用甲方按原价收取。
八、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求，甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求，甲方有权清退乙方，由此造成的一切损失均由乙方承担。
第二条 工期
开工日期： 二零xx 年 月 日;
竣工日期： 二零xx 年 月 日;
总工期日历天数暂定： 三零 天。
实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。
第三条 合同价格及工程量签认约定
一、 本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省二零xx安装消耗量定额计取直接费合计为准。
二、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。
第四条 工程款支付程序及最终结算约定
一、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理，每月月底由甲方对乙方进行验工计价，按完成量的六五%支付进度款。
二、在办理末次计价时，乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款)已全部清偿完毕的证明，方能办理。
三、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后，业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的九五%，剩余五%质保期一年以后一个月之内结清。
第五条 工程质量及保修
一、施工质量标准：达到国家施工质量验收合格标准。
二、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工，因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工，损失费由乙方承担，工期不予顺延，甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准，甲方可委托其它单位或人员施工，施工费用将从乙方工程款中扣除，并由乙方承担违约责任。
第六条 安全协议
一、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用，情节严重、影响较大者，甲方有权更换施工队伍，造成的经济损失，全部由乙方承担。
二、具体安全事项见《安全生产协议书》。
第七条 其它条款
本合同未尽事宜，按甲方与业主的总合同和中铁十八局集团建筑安装工程有限公司合同管理之内部承包合同(二)文本执行。
第八条 合同份数
本合同正本贰份，副本贰份，由甲乙双方各执壹份正本，复本由甲方持有，正副本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第一九篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为防止因锅炉设备维修保养不及时而导致锅炉设备不能正常工作，为此需要对锅炉主机进行维护保养、除垢、及燃烧器的维保、烟道清灰等。以保证锅炉设备的正常运行，根据《^v^合同法》、《^v^劳动法》有关规定，本着平等公平、互惠互利、自愿有偿的原则，经甲、乙双方友好协商达成本合同如下条款，共同遵守。
第一条锅炉系统维护保养的具体内容
一、炉体除垢，全方位检测。
二、燃烧器积碳清理、维护及保养，主机电路检查。
三、烟道(积灰)清理及增加烟道清灰检查口。
第二条维护保养的要求
一、化验炉内水质，取出污垢，对比特制适量药剂，分解水垢且不能伤害炉内体钢板及结构，然后冲洗。最后再用特制的锅炉保养剂进行保养。(该工序需加温、蒸煮，冲洗等，时间约为二四小时，使其在炉壁内形成保护膜。)
二、 清洗燃烧器探针积碳，使其点火更顺畅。
三、 仔细检查紧固所有自控电路，消除隐患。
四、 严格按照甲方指定位置在烟道上开设两个检查清灰口，认真清除烟道内积灰，然后用耐高温材料密封，高强螺栓固定清灰口，以防止泄露烟气。
第三条双方责任
(一) 甲方责任：
一、甲方应指定专人负责施工现场并配合乙方做好相关部门的协调工作，同时派专人监督乙方施工指令并及时提出意见，以保证乙方工作的顺利进行。
二、甲方免费提供施工用电，用水等。
三、甲方向乙方提供该锅炉之际的相关资料及有关实际运行的材料，以利于乙方能顺利地进行施工。
四、按照合同约定及时向乙方支付费用。
二 乙方责任：
一、自觉遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的统一管理，维护甲方的企业声誉。
二、严格按照相关规范精心组织施工，并对工程质量和施工进度负责，按质按时安全完成施工任务。
三、对施工过程中出现的工程质量事故、机械事故和人员伤亡事故的全部经济责任和法律责任负责。
四、施工期间保护好甲方物品，如发现乙方施工人员破坏或损坏，由乙方负责赔偿。
第四条 施工工期
一、 开工日期：年月
二、 竣工日期：日
第五条 违约
一、乙方不按时按质完成施工项目，即视为违约，由此给甲方造成的损失由乙方负责。
二、甲方不按时支付合同款，由此造成的任何责任由乙方负责，并负责赔偿乙方各项列行合同后的经济损失。
第六条 合同价格
本合同为工料全包：人民币 元整，大写：
第七条 付款方式
工人、设备、原材料等进场后甲方应支付合同总额的五零%，合同约定事项，乙方全部施工完毕，经甲方验收合格后支付全部余款。
第八条 其他
一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。
二、本合同未尽事宜或有补充、变更的、双方应友好协商，签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第二零篇
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：天然气中压PE管道工程。
二、工程地点：四川省泸州市。
三、工程内容及范围：
一、中压管道一八六一三米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、勇气置换等内容。(详见招标文件工程量清单)
二、户内燃气管道及设施安装。
三、户外燃气干、支管及设施安装。
第二条 工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条 工程收费标准及付款方式
燃气管道维修改造合同范本 第二一篇
二零一七简单个人租房合同范本一 甲方：_________(出租方)
乙方：_________(求租方)
双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：
第一条 出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况
一、本合同所出租房屋坐落在___市___区______号(该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充)
二、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。(该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充)
三、所出租房屋的房屋产权编号：_________ 。
第二条 房屋内部的装修情况及主要设备
(该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内设备为xxx)
第三条 房屋租赁的期限
租赁期限为___(月/年)。从___年___月___日起至___年___月___日。
租赁期限届满前___天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。
租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前___天通知乙方，乙方在接到通知后___天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。
(该房屋租赁合同和协议租赁的租赁情况至少为一年，具体情况可以适当变通)
第四条 租金及其交纳方式
每月租金___元，大写_________。
租金按月交付。合同签订后乙方应向甲方支付第一季度的租金。
以后每月__日前乙方向甲方支付下个季度的租金。(该房屋租赁合同付款方式每季度付一次，也可以根据具体情况变通)
第五条 押金
押金___元，大写_________。该押金用于保障房屋内的设备完好，如出现设备损坏的现象，甲方有权按照市场价格扣除相应的赔偿款。
如合同期满，乙方没有损害房屋内的设备，则甲方应该在合同期满日如数退还。
第六条 房屋修缮和装修
甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的__天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。
乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。
(该房屋租房合同和协议规定如果人为的破坏由求租房负责维修)
第七条 房屋出卖
租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。
(该房屋租赁合同和协议规定如果甲方紧急需要出卖房屋，具体解决办法可以协商)
第八条 违约责任
一、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
一)擅自将房屋转租、转让、转借的;
二)利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;
三)拖欠租金__月。
二、乙方逾期交付租金，除仍应补交租金外，还应按拖欠天数支付违约金，每天违约金的标准为：拖欠租金的__%
三、乙方擅自转租、转让、转借的，应支付___月的租金作为违约金。
四、一方如果具有合同约定的其他违约行为，违约方除应向守约方赔偿因其违约造成的损失外，还应该支付___元违约金。
(该房屋租赁合同和协议规定如果乙方由于特殊原因需要转租，需要事先和甲方打招呼)
第九条 优先承租权
租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。
第十条 免责条件
因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。实际租金按入住天数计算，多退少补。
(该房屋租赁合同和协议规定具体情况可以协商)
第十一条 争议解决的方式
合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商;如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。
第十二条 合同自双方签字之日起生效。 一式三份，双方各执一份，报^v^门备案一份。
第十三条 房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。
出租方： 求租方：
电话： 电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
二零一七简单个人租房合同范本二 出租方(甲方)：_____，男/女，身份证号码___________________________
承租方(乙方)：_____，男/女，身份证号码___________________________
根据《^v^合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
甲方将自有的坐落在______市______街道______小区______栋______号的房屋出租给乙方使用。
第二条：租赁期限
租赁期共______个月，甲方从______年______月______日起将出租房屋交付乙方使用，至______年______月______日收回。
第三条：租金
本房屋月租金为人民币______元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
第四条：交付房租期限
乙方应于本合同生效之日起___日内，将该房屋交付给甲方。
第五条：房屋租赁期间相关费用说明
乙方租赁期间，水、电、取暖、燃气、电话、物业以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
第六条：房屋维护养护责任
租赁期间，乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
第七条：租赁期满
租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前___个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后___天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
第八条：提前终止合同
在房屋租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。
受不可抗力因素影响，甲方必须终止合同时，一般应提前_____个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。
第九条：违约责任
在房屋租赁期间，任何一方违反本合同的规定，依据事实轻重，按年度须向对方交纳年度租金的一零%作为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的二%向乙方加收滞纳金。
第十条：本合同页数，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方： 乙方：
年 月 日
燃气管道维修改造合同范本 第二二篇
广州店铺租赁合同 店铺商铺租赁合同范本
出租方 (以下简称甲方)
甲方名称:
甲方地址:_________
法定代表人:
身份证号:
承租方(以下简称乙方)
乙方名称:
乙方地址:_________
法定代表人:
身份证号:
根据《^v^合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务关系,甲乙双方在平等自愿的原则下经过充分协商,订立本租赁合同.
一,租赁内容
第一条:甲方将其位于______市______路______号的商铺租赁给乙方作商业经营用途,经营范围以乙方营业执照为准.甲方对所出租的商铺具有合法产权.
第二条:甲方租赁给乙方的商铺建筑面积为______平方米,使用面积为______平方米.甲方将该商铺交付乙方使用时,商铺结构及配套设施为:_________________________.租赁期内,未经甲方同意,乙方不得擅自改变或破坏以上商铺结构及配套设施.乙方因装修商铺需改变商铺结构或原有配套设施时,须征得甲方书面同意后方可进行.
二,租赁期限
第三条:甲乙双方商定,租赁期限自二零__年___月___日起至二零__年___月___日止,共____个月.
第四条:乙方有如下情形之一时,甲方有权提前中止合同,收回商铺.
一,乙方未经甲方同意擅自将商铺转租,转让或转借给他人使用的;
二,乙方利用该商铺从事非法活动或损害公共利益的;
三,乙方拖欠租金累计超过三零天的.
第五条:合同期满后,甲方如继续出租该商铺,则同等条件下,乙方可享有优先承租权.乙方如有意续租,可于合同期满前三零天向甲方提出,双方另行协商,订立新的租赁合同.
三,租金,保证金及其它费用
第六条:甲乙双方商定,租赁期内该商铺的月租金为人民币_______元整($______元).
第七条:租金按月计算,按月收付.乙方在每月五日前将本月度租金以现金或转帐方式一次交付到甲方.
第八条:乙方未如期交付租金时,每逾期一天,甲方有权按乙方实欠租金总额的一%加收滞纳金.乙方累计拖欠租金超过三零天的,甲方可按本合同第四条提前终止合同,收回商铺,并有权继续向乙方追收所欠款项或没收乙方保证金以抵欠款,直至足额抵偿乙方所欠全部款项为止.
第九条:订立本合同后甲方将商铺交付乙方使用时,乙方一次向甲方交纳相当于____个月租金总额共计人民币______元整($______元)的保证金,合同期满或双方解除合同之日,如乙方没有违约,甲方需将该保证金一次退还乙方.
第十条:合同期内,政府对租赁物征收的有关税项,由甲方负责缴交.
第十一条:合同期内,该商铺的物业管理费,治安费,卫生费,电费,水费及经营活动产生的一切费用一概由乙方负责,乙方应如期足额缴交上述应缴费用,如因乙方欠费造成向甲方追缴时,甲方有权向乙方追缴或在乙方保证金中扣除.
四,双方的责任和权利
第十二条:甲方的责任和权利
一,甲方应保证所出租的商铺及配套设施在交付乙方使用时完好并能够正常使用.
二,按公共契约负责商铺结构维修和保养,凡遇政府部门要求需对商铺或配套设施进行改造时,相关费用由甲方负责.
三,负责协调本地区各有关部门的关系,并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续.
四,对乙方所租赁的商铺装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见.
第十三条:乙方的责任和权利
一,合同有效期内,乙方对所租赁的商铺及配套设施拥有合法使用权.
二,乙方应遵守国家法律,法规,依法经营.
三,乙方不得在租赁的商铺内贮存危险,易燃,违禁物品.
四,乙方必须依约缴纳租金及其他费用,不得无故拖欠.
五,乙方在承租的商铺内需要安装或者使用超过水,电表容量的任何水电设备,应事前征得甲方同意,并由乙方负责到有关部门办理增容手续,费用由乙方负担.
六,乙方在租赁期间,必须以合理防范措施,保护租赁商铺及配套设施的完好无损(自然折旧除外),乙方不得擅自改变租赁商铺的结构及用途,如确需要,需经甲方同意后才可进行.如因乙方使用不当或人为造成租赁商铺及其配套设施损毁的,乙方应负责恢复原状或赔偿甲方相关损失.
七,租赁期满或者解除合同时,一切嵌装在房屋结构或者墙体内的设备和装修,乙方一律不得拆走,甲方不以予补偿.
八,租赁期满或者解除合同时,由甲乙双方共同检查商铺和配套设施,检查无异议后,商铺交还甲方.如发现有损坏的,则在乙方保证金中扣除,不足部分,由乙方负责赔偿.
五,出租方和承租方的变更
第十四条:合同期内,甲方和乙方中任何一方法定代表人(或产权人)变更,企业迁址,合并,不影响本合同继续履行.变更,合并后的一方即成为本合同当然执行人,并承担本合同的内容之权利和义务.
第十五条:合同期内,乙方如欲将租赁的商铺转租给第三方时,必须事先征得甲方同意,并由三方书面确认,取得使用权的第三方成为本合同的当然乙方,继续履行本合同.
六,违约及处理
第十六条:任何一方未能履行本合同规定的条款的,均视为违约.
第十七条:单方违约的,守约方有权提前终止合同,违约方必须在一零天内向守约方赔付相当于_____个月租金总额的违约金,违约方给守约方造成额外经济损失的,要在一零天内一次给予赔偿.
第十八条:违约方逾期向守约方赔付违约金或逾期向守约方赔偿经济损失的,每逾期一天,守约方有权向违约方加收实欠违约金总额一%或(及)实欠赔偿金总额一%的滞纳金.
第十九条:因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约,双方互免承担违约责任.
七,合同生效及纠纷处理
第二十条:本合同经甲乙双方签字盖章后即生效,具有法律效力.
第二十一条:本合同未尽事宜,甲乙双方通过协商议定,制订补充协议,补充协议经双方签字盖章后作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力.
第二十二条:本合同执行过程中,甲乙双方如发生合同纠纷,应采取平等协商的方式解决,双方协商不成时,任何一方均有权向租赁的商铺所在地的房地产主管机关申请调解或仲裁,或依法向商铺所在地的人民法院提出诉讼.
八,其它
第二十三条:本合同正文共____页,随附本合同的附件如下:
附件一:________________________
附件二:________________________
附件三:_________________________
第二十四条:本合同正式文本共二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力.
甲方盖章:_________________ 乙方盖章:_________________
甲方签字:_________________ 乙方签字:_________________
签字日期:二零零 年 月 日 签字日期:二零零 年 月 日
签字地点: 签字地点:
样式二出租方 (以下简称甲方) 承 租 方(以下简称乙方)
公司名称： 公司名称：
公司地址： 公司地址：
法定代表人： 法定代表人：
根据《^v^合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同。
第一条 租赁内容
一、甲方将位于 市 区 号门面租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法产权。
二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为 平方米，使用面积为 平方米。甲方同意乙方所租房屋作为经营用，其范围以乙方营业执照为准。
四、甲方为乙方提供的房间内有：消防设施及供配电等设备。上述设备的运行及维修费用，包含在租金之内，乙方不再另行付费。
第二条 租赁期限
五、租赁期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 租金及其它费用
六、合同有效年度租金共计为 元(人民币)。
七、每一个租赁年度按月计算。
八、电费按日常实际使用数(计量)收费，每月一零日前交上月电费(甲方出示供电局收费发票)其它费用，双方协商补充于本条款内。
第四条 双方的权利和义务
九、甲方
(一) 甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用，并负责年检及日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时，所有费用由甲方负责。
(二) 对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。
(三) 负责协调本地区各有关部门的关系，并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。
(四) 甲方保证室内原有的电线、电缆满足乙方正常营业使用，并经常检查其完好性(乙方自设除外)，发现问题应及时向乙方通报。由于供电线路问题给乙方造成经济损失，甲方应给予乙方全额赔偿。
(五) 在合同期内，甲方不得再次引进同类(饰品)商户。如违约应向乙方赔偿 元人民币经济损失费，并清除该商户。
(六) 甲方应保证出租房屋的消防设施符合行业规定，并向乙方提供管辖区防火部门出具的电、火检合格证书复印件。
(七)上述设备、设施出现问题甲方应及时修复或更换，如甲方不能及时实施，乙方有权代为修复或更换，费用(以发票为准)由房租扣除。
十、乙方
(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。
(二)合同有效期内，对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。
(三)按合同内容交纳租金及其它费用。
第五条 付款方式及时间
十一、乙方在签订合同时付给甲方 元人民币为定金，在正式入住后五日内将第一月的租金 元人民币付给甲方。
十二、乙方从第二次付款开始，每次在本月前五天交付。
十三、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐、支票、汇票或现金等方式。
第六条 房屋装修或改造
十四、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时，必须先征得甲方书面同意，改造的费用由乙方自负。在合同终止、解除租赁关系时，乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)。
第七条 续租
十五、在本合同期满后，乙方有优先续租权。
十六、乙方如需续租，应在租期届满前二个月向甲方提出，并签订新租赁合同。
第八条 其它
十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人变更、企业迁址、合并，不影响本合同继续履行。变更、合并后的一方即成为本合同当然执行人，并承担本合同的内容之权利和义务。
十八、本合同的某项条款需要变更时，必须用书面方式进行确定，双方订立补充协议，接到函件方在十天内书面答复对方，在十天内得不到答复视同同意，最后达成补充协议。
十九、双方各自办理财产保险，互不承担任何形式之风险责任。
二十、乙方营业时间根据顾客需要可适当调整。
第九条 违约
二十一、甲、乙双方签订的房屋租赁合同。乙方已交纳定金后，甲方未能按期完好如数向乙方移交出租房屋及设备，属于甲方违约。甲方每天按年租金的一%向乙方支付延期违约金，同时乙方有权向甲方索回延误期的定金，直至全部收回终止合同。
二十二、在合同有效期内未经乙方同意，甲方单方面提高租金，乙方有权拒绝支付超额租金。
二十三、任何一方单方面取消、中断合同，应提前二个月通知对方。
二十四、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约，每逾期一天，除付清所欠款项外，每天向甲方支付所欠款一%
广州店铺租赁合同
燃气管道维修改造合同范本 第二三篇
土地租赁集体合同范本一
出租方： 村村民委员会(以下简称甲方)
住所：安市 村
承租方：陕西 有限公司(以下简称乙方)
住所：
为加快农业科技推广，发展农村经济，经甲方村民代表大会讨论同意，甲方将集体所有的农用耕地租赁给乙方，用于农业科技的开发应用。为了维护合同双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和土地管理法》、《^v^合同法》及相关法律法规和政策规定，农村土地租赁合同书甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，双方协商一致，签订本合同，共同信守。
一、租赁土地面积、位臵及用途
甲方自愿将集体所有位于大垄山的面积 亩(具体面积、位臵以合同附图为准)农用耕地出租给乙方经营使用。土地方位东至路为界，南至村庄为界，西至五队田为界，北至渠道为界。
二、土地用途及承租形式
一.土地用途：油橄榄等农作物种植
二.承租形式：租赁
三、土地租赁期限
租赁期为三零年，租赁期自二零一三年六月一日起至二零四三年五月三一日止。
四、承租金及交付方式
一、土地承租金基础价每亩每年人民币二五零元，每五年递增一次，每次递增每亩五零元，以此类推。
二、该土地的承租金交付方式：第一期的承租金(即二零一三年六月
一日至二零一五年五月三一日)共计人民币 元，乙方必须于合同签
订后五天内一次性支付给甲方。以后的二八年的承租金按先交款后经营的原则每年支付，乙方于每年的一月一日前向甲方全额交纳下年度的承租金。
五、甲方的权利和义务
一、对乙方承租的土地拥有所有权。
二、对乙方的经营情况有监督检查权，对乙方的破坏性、掠夺性经营有纠正制止权，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
三、保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。
四、按照合同约定收取承租金;在合同有效期内，甲方不得提高承租金。
五、承租土地被依法征收、占用时，有权依法获得相应的土地补偿费和安臵补助费。
六、法律法规规定的其他权利和义务。
六、乙方的权利和义务
一、依法享有生产经营自主权、产品处臵权和产品收益权。
二、维持土地的农业用途，不得用于非农建设，但不包括生产用房及水池、苗圃等。
三、按合同规定的用途使用土地，不准荒芜，不搞破坏性、掠夺性经营。不得违反有关土地管理的其他规定。依法保护合理利用土地，不得损坏农田水利设施，不得给土地造成永久性损害。
四、依法享受国家和当地政府提供的各种支农惠农政策补贴和服务。享有法律法规规定的其他权利和义务。
五、承租期间土地被依法征收、占用时，乙方应服从，但有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。
六、在承租期内乙方可以转租，合同性质条款内容不变。乙方必须按有关规定办理转租手续，转租的第三方必须完全承担本合同所有条款内容，不得对抗本合同，并进行合同变更。承(转)租到期时，及时向甲方交还承(转)租的土地或者协商继续租赁。
七、按时向甲方交付承租金和按国家有关政策、法规缴纳各项税金。租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。
七、合同的变更和解除及纠纷的解决办法
一、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
二、本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合
同可以变更或解除，双方互不承担责任。
三、本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，本土地租赁合同自行解除。双方当事人就变更或者解除租赁合同达成书面协议的，应报古市镇人民政府备案。因土地租赁经营发生纠纷，双方当事人可以通过协商解决，也可以申请镇人民政府调解解决，调解不成的，可以直接向松阳县人民法院起诉。
八、违约责任
一、因变更或解除本合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任外，应由责任方负责赔偿。
二、乙方不按期交纳承租金，每天按所欠承租金的向甲方
支付滞纳金。超过三零天的，甲方可书面通知乙方解除合同。
三、甲方非法干预乙方生产经营活动，给乙方造成损失的，应予
以赔偿。
四、乙方不按合同约定使用土地，改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付赔偿金。如一方违约，应向对方支付违约金伍万元。如租赁方违反合同约定或违法使用土地，出租方一经发现可单方终止合同，收回承租土地并不退还租赁方的租赁费。
九、其他约定
一、本合同订立后，乙方对土地进行再转租，需经得甲方书面同意。
二、合同期满后，若甲方继续出租该土地的，乙方在同等条件下有优先承租权;若不继续承租的，乙方对土地进行重要(大)投入提高地力的，及在当时为生产经营需要而设立的相关设施及地上附着，能拆除而不影响承租土地生产的，由双方协商采取作价补偿或恢复原状等方法进行处理;如果拆除会降低或破坏承租土地生产的，不得拆除，通过协商折价给予乙方适当经济补偿。
十、本合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方经协商一致后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，鉴证机关备案各一份。
出租方(章) 承租方(章)
村村民委员会 浙江 农业科技开发有限公司
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
签订日期：二零一四年 三月 一六 日
签订地点： 会议室
鉴证机关：(章) 鉴证日期：
土地租赁集体合同范本二
出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方)
根据相关政策规定，经村民代表大会讨论，同意甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。
一、土地位置
甲方自愿将本村土地承租给乙方使用。该土地位于东至____________，西至_____ _________，北至___ _____，南至______ _______，面积 亩。
二、土地用途
土地用途：乙方承包土地可作为种植、养殖或农产品深加工、建房等，可改变原有地貌，甲方不得干涉，但是不允许对外卖土。乙方为了有效使用该坑，拉土填坑、平整地面，在承包期内，由乙方承担费用。
三、土地的承租期限
该土地承租期限为 年，自 年 月 日至 年 月 日止。租赁期满后乙方优先续租，租金另行协商。
四、承租金及交付方式农村土地租赁合同该土地承租金共计 万元人民币，签定本合同之日一次性全部付清。
五、甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
一、对土地开发利用进行监督，保证土地合理利用。
二、按照合同约定收取承租金，在协议有效期内，甲方不得提高承租金。
三、协助乙方协调甲方、政府及各相关部门之间的关系，以确保乙方的合法权益。
四、按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承租地的道路。
五、在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务
一、按照合同约定的期限，有权依法利用和经营所承租的土地。
二、享有承租土地上的收益权和兴建建筑物、构筑物等财产的所有权。
三、享受国家规定的优惠政策。
四、享有对公共设施的使用权。
六、村委会换届选举，法定代表人的变更不影响本合同的法律效力，不得因此变更或者解除本合同，本届村干部有义务告知下任村干部废坑对外承包的情况。
七、该坑如涉及到政府征地，征地的补偿款归乙方，地
上附着物补偿归乙方，乙方填坑所投入的一切费用，在政府征用时由甲方支付给乙方(填坑土方约 m及机械的费用按国家标准计算)，未征收的部分按照此合同继续履行，被征收部分的承包费退还给乙方。
八、如涉及商业拆迁，由乙方出面协商，乙方有权利决定是否同意，甲方无权干涉，因拆迁发生的补偿款归乙方，未占用的部分按照此合同继续履行。
九、在本合同有效期内，遵照自愿、互利的原则，在未改变土地用途的情况下，乙方可以将承包的土地全部或者部分转包给第三方。
十、如有一方违约，违约方承担另一方十倍的承包费及因签合同造成的所有损失及费用。
十一、本合同经甲乙双方签章后生效。
十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。
出租方(盖章)：
法定代表人(签字)： 承租方(签字)：
年 月 日 年 月 日
土地租赁集体合同范本三
出租方(甲方)：
燃气管道维修改造合同范本 第二四篇
管道产品采购合同
甲方（购货单位）：
乙方（供货单位）：
为确保工程按期保质保量完成，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、协调一致的原则，就甲乙工程中管道安装使用乙方系列产品事宜，根据《^v^合同法》之规定，经双方充分协商，达成如下一致协议，特签订此合同，以便双方共同遵守以下条款。
一、供货品牌及价格：
甲方给排水工程所购买的乙方所代理的“中财”牌 绝缘电工套管系列、“中财”牌PVC-U排水系列和“中财”牌PPR系列产品的管材及其管件的数量、规格、单价按双方确定的中财价格表执行（价格表附后）。
二、价格调整
本合同执行期内，如遇施工现场情况发生变化、设计单位和建设单位的单位的要求发生变化、原材料价格发生较大变化或乙方市场策略进行调整等因素，使价格涨跌，（其涨跌在原合同价±五%以内的，参照原合同执行，若超出±五%的经双方协商解决），同时甲乙双方需提前十天书面通知对方事情的缘由，甲方根据当地当时市场价格情况与乙方进行友好协商。若协商达不到一致，甲乙双方有权终止供货事宜。
三、货款数量的确定
工程实际数量以甲方现场计划通知为准，最终结算以双方确认的工程进货数量结算。甲方指定接货人。
四、货物标准
乙方所供管道的产品必须与厂家的品牌一致，管件的型号及各种指标都必须符合国家、企业或行业的相关标准，以满足图纸要求和用户的使用标准。
五、货款的结算与支付方式
管道产品货到付款。要货提前七日下订单，如雨水管、消音管等非常规用料须交四零%保证金。
六、售后服务
乙方必须对甲方所购产品无条件提供售前、售中、售后的服务支持，甲方在整个环节有提出服务支持的权利。具体事项另签，作为本合同的补充协议。
七、其他
一、甲方不得在使用过程中随意更换管道品牌。如违约需付最后一次货款的双倍。
二、乙方供应产品质量必须保证符合相关专业部门验收标准。
三、本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
四、本合同如发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商期为一五天，协商不成时，经双方同意可向工程所在地仲裁委员会或人民法院提起诉讼解决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
六、本合同双方签字盖章即生效。中财管道安装完毕合同终止。
甲方盖章： 乙方盖章：
经办委托人：经办委托人：
身份证： 身份证：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
燃气管道维修改造合同范本 第二五篇
第一条 合同当事人
甲方(出租人)：__×(身份证号：__×)
乙方(承租人)：广州市__×有限公司(__×管理处)
根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。
第二条 甲方同意将坐落在广州市天河区__×的住宅{登记字号：(天)__×}出租给乙方作__× 使用，建筑(或使用)面积__× 平方米。
第三条 甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：租金按月结算，由乙方在每月的第三零日前按现金或银行转账付款方式缴付租金给甲方，如遇节假日顺延支付。
第四条 乙方向甲方交纳人民币壹仟贰佰伍拾元整(￥一二五零)作保证金，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金无息退回乙方。如租期未满乙方要求提前退租，甲方不退回乙方交纳的保证金;如租期未满足甲方要求乙方提前退租，甲方需赔偿乙方三个月租金额。
第五条 双方的主要职责：
一、甲乙双方应当履行《民法通则》、《^v^合同法》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律法规的规定和义务。
二、甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、_及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。
第六条 甲方的权利和义务：
一、依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的，每逾期一日，须按月租金额的一%向乙方支付违约金。
二三、租赁期间转让该房屋时，须提前个月(不少于三个月)书面通知乙方;抵押该房屋须提前六零日书面通知乙方。
四、发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的，或者乙方拖欠租金六个月以上的，甲方可解除合同，收回房屋。
第七条 乙方的权利和义务：
一、租赁期届满，应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋，应提前日与甲方协商，双方另行签订合同。
第八条 其他约定：一、租赁期间该租赁地点的物业管理费、水电费用全部由乙方负责。 二、乙方不得转租该租赁地。如却因业务需要转租时需经甲方同意。
第九条 甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规，经催告后在合同期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
第十条 在租赁期内，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条 本合同一式 份，甲乙双方各持一份，送一份给街(镇)出租屋管理服务中心备案。
第十二条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向广州市天河区人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签字之日起生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：广州__×有限公司 身份证件号码：
燃气管道维修改造合同范本 第二六篇
发包方（以下简称甲方）：
代表人：
承包方（以下简称乙方）：
负责人：
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的PP管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、工程概况
一、施工范围：
二、施工地点：
三、承包方式：
二、施工工期
一、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总_______天。
二、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。
三、质量保证
地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。
四、施工方案及验收标准
一、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。
二、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。
五、施工现场管理
一、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。
二、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。
三、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
四、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。
六、工程造价和结算方式
一、合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。
二、结算方式
（一）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的三零%；
（二）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的八零%；
（三）工程竣工付至总价的九零%，
（四）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到九五%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。
七、保修
本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。
八、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。
九、附则
一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
二、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。
甲方：
地址：
联系人：
联系方式：
_______年_______月_______日
乙方：
地址：
联系人：
联系方式：
_______年_______月_______日
燃气管道维修改造合同范本 第二七篇
甲方:_____________公司
乙方:_____________公司
根据《^v^合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同:
第一条:工程概况
一.工程名称:_____________维修合同
二.工程地点:__________________________
三.承包方式:包工包料(甲方认质认价)
第二条:工程期限、合同金额、付款方式
一.本合同工期为______天
二.工程总造价:____________元整，大写:__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条:双方责任及义务
一.乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
二.乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
三.使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条:违约责任
一.乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
二.合同纠纷解决方式:法院起诉。
本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
______年_____月_____日
燃气管道维修改造合同范本 第二八篇
发包方：
承包方：
一、承包范围：
工程地点：地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。
工程量：
一、造价在亿人民币左右分期建造，以实际工程量结算为准；
二、取费标准按湖北最新安装定额取费，结合现行市场。
二、承包方式
包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担
三、结算方式：
室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。
四、开工、竣工时间：
开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订二零xx年一一月一六日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。
竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。
五、工程规范：
按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[燃气管理条例]和最新规定执行。
一、《城市燃气设计规范》GB五零零二八—二零xx
二、《建筑设计防火规范》GB五零零一六—二零xx
三、《高层民用建筑设计防火规范》（二零xx年版）GB五零零四五—一九九五
四、《建筑物防雷设计规范》（二零xx年版）GB五零零五七—一九九四
五、《城市燃气输配工程施工及检验规定》CJJ三三—二零xx
六、《工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇》GB五零二三五—一九九七
七、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准》GB五零二三六—一九九八
八、《埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准》SYTJ一八—一九八四
九、《压力容器安全技术监察规程》技监局锅字[一九九九]一五四号
一零、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ六三—一九九五
一一、《燃气用埋地聚乙烯管材》—一九九五
一二、《燃气用埋地聚乙烯管件》—一九九五
一三、《输送流体用无缝钢管》GB/T八一六三—一九九九
六、工程返工：
一、凡乙方在施工过程中向甲方提出疑问。报表、施工组织设计方案隐蔽工程记录，修改图纸申请报告及工程特殊保护措施需以书面形式交给甲方。甲方必须在四十八小时内给予答复或批准。
二、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。
三、甲方安排乙方每一小区施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工，乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失、（经济损失的范围及计算方法，由于乙方原因造成甲方停工，乙方应赔偿甲方以每户每天人民币伍元计算，由于甲方原因造成乙方停工，甲方应赔偿乙方以现场直接发生的人工费，机械设备台班费为依据，国家定额标准）。工期相继顺延。
四、有全新技术（PE管、管件）使用按设计达标，乙方服从甲方，如国家没有标准，按当时PE管材企业施工标准进行计取，甲方按PE管材企业厂家能提供的技术资料和机械设备给乙方使用，其费用按国家标准计取。
七、工程验收：
一、乙方在按图纸施工完结毕后，应向甲方申报验审，甲方必须在三日内组织有关部门验收。如无正当理由，逾期不组织有关部门验收，超过七天还不能验收，乙方是为验收合格。
二、由于设计原因不合格，甲方负责修改设计，乙方按新的施工图纸重新安装，甲方承担乙方原安装及拆除和重新安装的费用。工期顺延。
三、验收合格后、记录自行生效。七个工作日内，乙方可办理竣工手续，十五日内把有关的竣工报告和质量验收报告等资料及竣工验收图纸全部交给甲方，甲方应予签字认可。竣工图原则上在原施工图上完善，若需新绘，费用由甲方承担。
八、付款方式：
一、甲方通知乙方进场的同时。乙方向甲方交纳一零零万材料保证金，甲方提供三零零材料，以后按月实际进度的八零%，付止九零%，留下一零%，待工程验收合格后，再支付五%，留下五%作为质保金，保修期半年，如无质量问题，一次性退还乙方。
二、单项工程，形象进度，每月二十六号报形象进度表，经甲方审定后，次月五日前支付工程进度款，一月内完工的小区则一次结清工程款（竣工验收合格柒天内）。在施工中、在甲方现有的情况下，可相应提供部分主材，设备，配件，并作为单项工程乙方材料款不足补充，使工程顺利完工。
九、违约责任：
一、甲方不能及时给出指令、确认、批准，不按合同履行自己的义务，支付款项及发生其他合同无法履行的行为，视为违约，并承担违约责任，（违约金原则上执行国家相关规定）合同终止。
二、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任（违约金原则上执行国家相关规定）合同终止。
三、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。
四、任何一方书面提出违约，被指出违约方需在七天内予以答复，不于答复是为认可。
十、其它事项：
一、甲方向乙方下达进场通知时，甲方应向乙方提供完整的施工图，甲方组织有关部门向乙方进行技术交底，乙方应编制施工组织计划方案及单项工程预算进度表，经甲方审定后方能实施。
二、在施工现场，甲方管理人员，甲方应出具全权代表，（指挥长、监理、工程师）的职责范围，并以书面形式通知乙方，使工程建设能协调顺利进行。
三、乙方管理人员和涉及压力管道施工人员，必须持证上岗，随时接受当地职能部门及甲方人员的检查。
十一、补充说明：
一、在施工中无论发生何等事故。但事故出现时，不管是何种原因，在事故现场的当事人均因积极提供必要条件组织抢救，待施救完毕后再追究事故责任的原因。由于乙方的原因造成的事故由乙方承担全部责任。由于甲方的原因造成的事故由甲方承担全部责任。
二、如老楼与新楼图纸变更，需拆除重新安装，甲方应按乙方正常发生工程量及机械台班费支付给乙方。如在四十八小时内尚未完善，甲方应向乙方赔偿直接发生经济损失。
三、乙方接到甲方进场通知柒日内必须进场，如不能进场，甲方视为乙方自动放弃，并作违约论处。
四、施工企业的工程规费、计取标准按^v^《建设工程工程量清单规范》及^v^、财政部《印发【建设安装工程费用项目组成】的通知》和地方有关规定执行。
五、施工合同和补充协议的文件词语文字如有不足，法律依据内涵解释标准不全，应按^v^颁布的[建设工程施工合同]印发的[四七条规定]精神，双方协商补充执行。任何一方都应严格执行施工合同及补充协议中的每一条款，补充协议与合同有同样法律效力。
六、合同签订后，甲乙双方议定可在二零xx年一一月一六日准时进场并开出进场通知书，乙方同意七日内不交款此合同自动作废，乙方向当地劳动仲裁部门交纳一零零万的劳动保障金，乙方同意一一月一六日前向甲方交纳材料金一零零万，并在施工后三个月内无条件返还，另向甲方交纳材料押金一零零万元，之后在放款甲方逐步返还。
七、甲、乙双方发生争执时，双方协商解决，如不能协商解决，交由施工所在地的仲裁委员会进行仲裁。
十二、本合同和补充合同，协议视为合同附件，有同等法律效力。双方都应执行国家及当地的法律法规。未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第二九篇
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
根据《^v^经济合同法》、《^v^建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程
工程地点：南通市通州区金游城
工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
二、工程承包范围及承包方法、工期
一、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
二、承包方式：包工包料。
三、合同工期：九零天(日历天)。
三、质量标准及验收
一、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
二、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
三、施工技术要求：
⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
四、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
四、合同价款与支付
一、本合同价款采用固定单价方式。
⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额(暂定)：元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价：
①、橡胶保温管(厚度二cm)材料费：元/ m三
②、橡胶保温管制作、安装人工费：元/m三
③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m二
④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m二 ⑤、华美橡塑胶：元/kg
二、工程预付款：无工程预付款。
三、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。
四、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足一零零%的发票后，付至决算审定价的九五%，
⑵、审定价的五%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。
五、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法人代表： 法人代表：
电话： 电话：
账号： 帐号：
时间： 时间：
燃气管道维修改造合同范本 第三零篇
出租方(甲方) ：
出租方(甲方) 身份证号：
承租方(乙方) ：
承租方(乙方)身份证号：
根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等互利，自愿的 原则，就乙方承租甲方之所有闽-----车架号为------车辆事宜进行友好协商，明确双方权利义务，达成如下协议：
第一条 甲方保证所出租的车辆符合国家对租赁车辆的相关规定。
第二条 甲方应提供状况符合标准的车辆以及行驶所需的有效证件，并且告知车况，乙方 应提供驾驶本和身份证明文件，双方验证后留复印件备存。
第三条 租赁期限 该车租赁期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第四条 租金及支付方式：租金以及押金标准由双方约定。
第五条 合同的变更，解除与终止：双方可以协商变更或终止本合同，但需提前通知，甲 方有权决定是否续租。
第六条 违约责任：如因乙方原因造成车辆损坏，甲方有权按国家标准收取修车费，租期 届满应及时通知对方，否则报案处理，乙方不得将车辆用于从事非法活动，否则 甲方有权解除合同并回收车辆;
第七条 本合同未尽事宜，经甲，乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款为本合同 组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第八条 特别约定：如还车一周后无违章记录，押金如数奉还，否则，有甲方多退少补。 如发生交通事故，乙方应及时通知甲方，并且协助处理。
第九条 注意事项：一天 二四 小时，一个月计 三零 天;超时，超公里需要另外计费;超过 三 个小时计半天，超过 六 个小时计一天;还车时油量必须同交车是一致，否则需另 补油费。
第十条 本合同自双方签(章)后生效，本合同一式双份，由甲，乙双方各持一份。
甲方：
电话：
签订时间：
乙方：
电话：
签订时间：
备注：
吊车租赁合同出租车租赁合同出租车租赁经营合同
燃气管道维修改造合同范本 第三一篇
出租屋房屋租赁合同范本一出租方：
承租方：
根据《^v^经济合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 房屋座落、间数、面积、房屋质量
第二条 租赁期限
租赁期共__年零__月，出租方从__年__月__日起将出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：
一.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
二.承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;
三.承租人拖欠租金累计达__个月的。
租赁合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。
如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。
合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。
第三条 租金和租金的交纳期限
租金的标准和交纳期限，按国家__的规定执行(如国家没有统一规定的，此条由出租方和承租方协商确定，但不得任意抬高)。
第四条 租赁期间房屋修缮
修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔__月(或年)认真检查、修缮一次，以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。
第五条 出租方与承租方的变更
一.如果出租方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。
二.出租人出卖房屋，须在三个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。
三.承租人需要与第三人互换住房时，应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。
第六条 违约责任
一.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔偿__元。
二.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金__元。
三.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的，负责偿付违约金__元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。
四.承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金__元。
五.承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金__元;如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿。
第七条 免责条件
房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责任。
第八条 争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
第十条 本合同未尽事宜，一律按《^v^经济合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，出租方、承租方各执一份;合同副本__份，送__单位备案。
出租方(盖章) 承租方(盖章)：
地址：
出租屋房屋租赁合同范本二甲方：_________(出租方)
乙方：_________(求租方)
双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：
第一条 出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况
一、本合同所出租房屋坐落在___市___区______号(该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充)
二、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。(该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充)
三、所出租房屋的房屋产权编号：_________ 。
第二条 房屋内部的装修情况及主要设备
(该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内设备为xxx)
第三条 房屋租赁的期限
租赁期限为___(月/年)。从___年___月___日起至___年___月___日。
租赁期限届满前___天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。
租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前___天通知乙方，乙方在接到通知后___天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。
(该房屋租赁合同和协议租赁的租赁情况至少为一年，具体情况可以适当变通)
第四条 租金及其交纳方式
每月租金___元，大写_________。
租金按月交付。合同签订后乙方应向甲方支付第一季度的租金。
以后每月__日前乙方向甲方支付下个季度的租金。(该房屋租赁合同付款方式每季度付一次，也可以根据具体情况变通)
第五条 押金
押金___元，大写_________。该押金用于保障房屋内的设备完好，如出现设备损坏的现象，甲方有权按照市场价格扣除相应的赔偿款。
如合同期满，乙方没有损害房屋内的设备，则甲方应该在合同期满日如数退还。
第六条 房屋修缮和装修
甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的__天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。
乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。
(该房屋租房合同和协议规定如果人为的破坏由求租房负责维修)
第七条 房屋出卖
租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。
(该房屋租赁合同和协议规定如果甲方紧急需要出卖房屋，具体解决办法可以协商)
第八条 违约责任
一、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
一)擅自将房屋转租、转让、转借的;
二)利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;
三)拖欠租金__月。
二、乙方逾期交付租金，除仍应补交租金外，还应按拖欠天数支付违约金，每天违约金的标准为：拖欠租金的__%
三、乙方擅自转租、转让、转借的，应支付___月的租金作为违约金。
四、一方如果具有合同约定的其他违约行为，违约方除应向守约方赔偿因其违约造成的损失外，还应该支付___元违约金。
(该房屋租赁合同和协议规定如果乙方由于特殊原因需要转租，需要事先和甲方打招呼)
第九条 优先承租权
租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。
第十条 免责条件
因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。实际租金按入住天数计算，多退少补。
(该房屋租赁合同和协议规定具体情况可以协商)
第十一条 争议解决的方式
合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商;如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。
第十二条 合同自双方签字之日起生效。 一式三份，双方各执一份，报^v^门备案一份。
第十三条 房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。
出租方： 求租方：
电话： 电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
出租屋房屋租赁合同范本三出租方：(以下简称甲方)____________
承租方：(以下简称乙方)____________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于____市____街道____小区__号楼________号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自____年____月____日至____年____月____日，计__个月。
二、本房屋月租金为人民币____元，按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内，乙方向甲方支付___全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为，从__年__月__日至__年__月__日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金___的违约金;如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。
七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。
九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼，请求司法解决。
十、本合同连一式__份，甲、乙双方各执__份，自双方签字之日起生效。
甲方：_____________电话：_____________
身份证：___________
乙方：_____________电话：_____________
身份证：___________
___年___月___日
燃气管道维修改造合同范本 第三二篇
有关土地租赁合同范本
出租方(甲方)
法定代表人：
承租方(乙方)
法定代表人：
身份证号码：
根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的土地租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同如下：
一、租赁土地情况
甲方将位于 的一块土地以有偿的方式租赁给乙方作 用途使用(经营项目要列明细)，该土地总面积为 平方米(具体以测量图为准)，土地的性质为 ，土地证号为 .
二、租赁期限
租赁期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、交付时间
在本租赁合同生效之日起，甲方将土地按现状交付乙方使用，且乙方同意按土地的现状承租。
四、租金计算、付款方式及保证金：
一、租金计算：甲、乙双方约定，该土地租赁第一年每月每平方米租金为人民币 元(大写： )月租金总额为人民币 元(大写： )，年租金总额为人民币 元(大写： )从第二年起每年租金在上一年的基础上递增 %(建议年增幅应不低于三%，或每三年递增一次，每次递增应不低于一零%)各年租金详见下表：
年度 租赁单价(元/平方) 月租金(元) 年租金(元)
二、租金支付：乙方须在每月 号前缴交当月租金，甲方收取租金时开付村的收款收据。
三、签订合同时，乙方须付保证金人民币 元(大写： )给甲方，该保证金在本合同履行期满且乙方无违约情况下由甲方无息归还给乙方。
五、双方的权利和义务
一、乙方不得中途退租且必须按时缴交租金。如逾期缴交租金的，每逾期一天按所欠租金的 %计罚。经甲方追收，超过当月 日乙方仍未全额缴纳当月租金的，则视乙方单方违约，因此所产生的经济损失及纠纷由乙方自负，乙方对此不得有异议。
二、在租赁期内乙方不得将土地出卖、抵押给第三方;未经甲方书面同意，不得转租。否则，即属乙方违约。
三、租赁期内乙方如需建设的，必须征得甲方及有关部门的同意并办理一切审批手续，建设相关费用全部由乙方承担。如乙方符合法律及政策的有关要求及条件的，甲方有义务协助乙方办理有关该地块的相关手续(包括报建、水电、消防、开户、营业执照等)，但所需的一切费用由乙方承担。
四、乙方必须依法经营，租赁期内必须遵守^v^的各项法律法规。在该土地内所产生的任何税费(包括国家或地方政府征收的土地使用税及房产税等)由乙方负责支付。同时，乙方应严格按照政府有关管理要求做好安全、环保、消防、防噪音等工作，因工作措施不到位而产生责任事故的，该事故责任及经济损失(包括第三方的经济责任)由乙方负责，与甲方无关。
五、租赁期内如政府规划需要征用该土地的，不属甲方违约，甲方需提前三个月书面通知乙方做好搬迁工作，同时甲方无息退还保证金给乙方。乙方应积极配合，并无条件做好清拆、搬迁工作。合同终止时间为乙方配合政府征收(征用)之日。
六、合同期满及终止的处理
一、合同期满，乙方在该地块上所建的所有建筑物及配套固定设施、固定装修等(包括房屋、门窗、水电、排污、各种线路及管道等电源线路等)均无偿归甲方所有，乙方不得有异议。
二、租赁期满，如乙方要求续租的，在同等条件下，乙方可优先续租，并重新签订土地租赁合同书。
七、违约责任
一、甲方违约，保证金双倍退还给乙方，本合同终止。
二、乙方违约，甲方有权单方解除本合同，没收保证金，同时乙方在该地块上所建的所有建筑物及配套固定设施、固定装修等(不包括生产设备)全部无偿归甲方所有。
八、争议处理
本合同在履行中如发生争议，双方首先应本着平等互利的原则协商解决，若协商不成，任何一方可向中山市人民法院起诉，通过诉讼途径解决。
九、合同生效
合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份，甲方 份乙方一份，各份合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)
甲方法定代表人签名：
乙方(盖章)
乙方法定代表人签名：
签订日期： 年 月 日
土地租赁合同范文参考
出租方(甲方)
法定代表人：
承租方(乙方)
法定代表人：
身份证号码：
燃气管道维修改造合同范本 第三三篇
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
合肥新桥国际机场建设工地有一二KM施工专用通道，该施工通道于二零xx年八月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期，是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时一零月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了一二KM施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。
甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则，在指挥部工程组九六号文的精神下，甲方将道路维修工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、合同总价款：（暂定）金额：元（大写：元整），实际总价款以发生维修工程计量为准。
四、工程工期：本工程中建五局工程结束日竣工。
五、工程质量：合格
二、甲方责任
一、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等；
二、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
一、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
二、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
一、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。
二、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。
五、工程款及结算
一、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价（二零xx）进行计算，施工内容按照厂拌人铺厚度二五CM五%水稳材料，按一八四/方计价（含直接费、措施费和规费税金）。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。
二、工程竣工现场验收后，当月要付清本月工程计量款*九零%
六、违约责任
一、甲方责任：
⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
二、乙方责任：
⑴、工程质量不符合合同的'规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
七、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区零二标工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第三四篇
甲方：
乙方：维修队
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《^v^合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：XX年XX月至XX月XX日。
二、维修承包费用
全年为X元。
三、双方约定事项
一、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
二、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
三、工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
四、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
五、施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
四、付款方式
每半年付款X元，年底付完。
五、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
X年XX月XX日
燃气管道维修改造合同范本 第三五篇
土地租赁合同的范本
土地租赁合同的范本一
出租方：(以下简称甲方)
承租方：(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方平等协商，签订本合同。
一、甲方将位于市路号的亩土地的使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等(见附件)出租给乙方使用。
二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。
三、乙方不得擅自转租本宗土地的使用权，如需进行转租应征得甲方书面同意，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。
四、甲方应保证本宗土地上的水、电、暖等基本设施完整，并帮助乙方协调同水、电、暖的提供方的有关事宜，但具体收费事宜由乙与水电暖的提供方协商，所有费用由乙方承担。
六、乙方租用期间，有关市容环境卫生、门前三包等费用由乙方承担。国家行政收费，按有关规定由甲、乙双方各自负担。
七、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。
八、合同约定的租赁期限界满或双方协商一致解除合同后____日内，乙方应向甲方办理交接手续，交接时乙方应保证工作人员撤离、将属于自己的设备腾清，并将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。
九、租赁期限为年，从________年____月____日至________年____月____日。
十、经甲乙双方商定，租金的交纳采取按年支付先付后用的方式，年租金为元，由乙方于每________年____月____日交纳给甲方。如逾期交纳租金____日以内，乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金日千分之二的违约金;如逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方应甲方支付年租金百分之二十五的违约金。
一、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。
二、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因城市规划建设，致使双方解除合同，由此造成的经济损失双方互不承担责任。
三、争议解决方式：
四、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、本合同自双方签字盖章后生效。
六、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章或签字)
________年____月____日________年____月____日
土地租赁合同的范本二
出租方：裕安区狮子岗乡南岳庙街道居委员会 （以下简称甲方）
承租方：裕安区狮子岗乡南岳庙中心村幼儿园 （以下简称乙方）
甲乙双方为发展南岳庙村学前教育事业，提高本村幼儿园办园规模及质量，解决我村及周边村幼儿入园问题，配合完成新农村“一一+四”幼儿园建设项目，现经甲方村民代表会议讨论通过，甲方决定将闲置的土地租赁给乙方使用，根据《^v^土地管理法》、《^v^合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同遵守。
一、土地的面积、位置
甲方自愿将位于南岳庙学校对面，面积为______亩空闲地承租给乙方使用。土地方位东起____________，西至____________，北至____________，南至____________。（具体以测绘图为准）
二、土地用途及承租形式
一.土地用途为新建南岳庙中心村幼儿园。
二.承租形式：单位承租经营。
三、土地的承租经营期限及租金交付期限
该地承租经营期限为五零年，自幼儿园建成投入使用时计算租期，投入使用时间为年月日；每年租金为 元/亩，共计人民币元 。乙方应在投入使用后每满一整年将租金支付给甲方。
四、租金上调时间和标准及租金免除规定：
土地租金调整按投入使用时间每满一零年为一周期，租金调整依据市场价和幼儿园收入综合考虑，调整标准不得超出或减少原租金的一五%；乙方因生源减少或其它原因无法经营，甲方应免除乙方租金。
五、土地补偿费及其它费用约定。
和 村民所有，根据相关法律规定甲方需一次性补偿以上村民土地补偿费及其其它费用共计现金人民币万元，现因甲方申请资金未到位，由乙方垫付，垫付时间为 年月日。如后期资金到位甲方需如数归还乙方，同时需支付乙方垫付期间利息，利息标准和甲方注入资金利息一致。如后期无资金下拨，甲方不得收取乙方租金。
六、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
一、对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。
二、按照合同约定收取承租金；在合同有效期内，甲方不得提高承租金。
三、保证该土地符合幼儿园建设用地，保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。
四、甲方收取租金后应当按相关规定分配和使用，如因分配或使用不当而引起村民组及村民的矛盾与乙方无关，由此影响了乙方的正常经营，甲方承担全部责任。
五、甲方有义务协助或提供与租赁土地有关的手续、资料和证明。
燃气管道维修改造合同范本 第三六篇
甲方： (出租人)乙方： (承租人)
双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。
第一部分 房屋概况
第一条 甲方保证向乙方出租的房屋系(本人，共有)拥有完全所有权和使用权，设有房屋它项权利有：
(如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书)
第二条 房屋法律概况
一、房屋所有权证书登记人： ，身份证号码： ;
二、房屋所有权证书编号： ;
三、土地使用权证书编号： ;
四、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积： ;
五、房屋的使用面积：
六、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：
第三条 出租房屋概况(包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等)
第四条 租赁期限、用途
一、该房屋租赁期共 个月。自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为使用。
三、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。
乙方如要求续租，则必须在租赁期满 个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。
第五条 租金及支付方式
一、 该房屋每月租金为 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)。
租金总额为 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)。
二、 房屋租金支付方式如下：
甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第六条 租赁期间相关费用及税金
一、 甲方应承担的费用：
(一)租赁期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，应由甲方负担。
二、乙方交纳以下费用：
(一)乙方应按时交纳自行负担的费用。
(二)甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。
第七条 房屋修缮与使用
一、在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由甲方负责(乙方使用不当除外)。
甲方提出进行维修须提前 日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。
乙方向甲方提出维修请求后，甲方应及时提供维修服务。
对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
二、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。
乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的，除双方另有约定外，甲方有权选择以下权利中的一种：
(一)依附于房屋的装修归甲方所有。
(二)要求乙方恢复原状。
(三)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。
第八条 房屋的转让与转租
一、租赁期间，甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋，转让后，本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。
二、未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租房屋。
三、甲方出售房屋，须在 个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。
第九条 合同的变更、解除与终止
一、双方可以协商变更或终止本合同。
二、甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
(一)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住。
(二)甲方未尽房屋修缮义务，严重影响居住的。
三、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋;
(一)未经甲方书面同意，转租、转借承租房屋。
(二)未经甲方书面同意，拆改变动房屋结构。
(三)损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
(四)未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途。
(五)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。
(六)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用，已经给甲方造成严重损害的。
(七)拖欠房租累计 个月以上。
四、租赁期满前，乙方要继续租赁的，应当在租赁期满 个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，乙方享有优先承租权。
五、租赁期满合同自然终止。
六、因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。
第十条 房屋交付及收回的验收
一、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。
二、验收时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的，应于 日内向对方主张。
三、乙方应于房屋租赁期满后，将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。
四、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态。
本合同一式四份，其中正本二份，甲乙方各执一份;副本二份，送市房管局、工商局备案。
出租方：(盖章) 承租方：(盖章)
法定代表人：(签名) 法定代表人：(签名)
委托代理人：(签名) 委托代理人：(签名)
合同有效期限： 至 年 月 日
燃气管道维修改造合同范本 第三七篇
穗租备号
第一条 合同当事人
出租人(甲方)： 承租人(乙方)： 根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。
第二条 甲方同意将坐落在 区 路 街(巷、里)码)出租给乙方作 用途使用，建筑(或使用)面积 平方米，分摊共用建筑面积 平方米。
第三条 甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：
注：期限超过二零年的，超过部分无效。
租金按 (月、季、年)结算，由乙方在每(月、
季、年)的第 日前按 付款方式缴付租金给甲方。
第四条 乙方向甲方交纳( 币)￥ 元保证金(可以收取不超过三个月月租金数额)，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金(退回乙方、抵偿租金)。
第五条 双方的主要职责：
一、甲乙双方应当履行《民法通则》、《^v^合同法》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律法规的规定和义务。
二、甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、_及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。
第六条 甲方的权利和义务：
一、依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的，每逾期一日，须按月租金额的 %向乙方支付违约金。
二、甲方应负的修缮责任：
三、租赁期间转让该房屋时，须提前于三个月)书面通知乙方;抵押该房屋须提前日书面通知乙方。
四、发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的，或者乙方拖欠租金六个月以上的，甲方可解除合同，
收回房屋，并要求赔偿损失。
第七条 乙方的权利和义务：
一、依时交纳租金。逾期交付租金的，每逾期一日，乙方须按当月租金额的
二、乙方应负的修缮责任：
三、租赁期届满，应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋，应提前日与甲方协商，双方另行签订合同。
第八条 其他约定
第九条 甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规，经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
第十条 在租赁期内，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条 本合同一式三份，甲乙双方各持一份，送一份给街(镇)出租屋管理服务中心备案。
第十二条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向人民法院起诉，或向仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同自双方签字之日起生效。
甲方(签章)乙方(签章) 法定代表人： 法定代表人：
证件号码：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
燃气管道维修改造合同范本 第三八篇
甲方：
乙方：
经双方友好协商一致，同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修，合同内容如下：
一、维修范围：甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。
二、乙方负责维修施工及所用材料和工具，并确保施工安全。
三、合同金额：
采用单价承包方式，合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票，并承担相应的税款。
四、付款方式：本合同无预付款，等维修工作全部结束后一次性支付九零%的维修费，留一零%维修费作为质保金，质保期为________年，质保期满后如无问题，一次性付清质保金。
五、乙方应确保安全施工，施工期间的安全由乙方负全部责任，甲方不承担连带责任。
六、质量承诺：维修部位的质量保证期为________年，如维修过的部位在________年之内出现问题，乙方负责维修。
七、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，由双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第三九篇
_________ (以下简称甲方)
_________ (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：天然气中压PE管道工程。
二、工程地点：四川省泸州市。
三、工程内容及范围：
一、中压管道一八六一三米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖与回填、道路拆除与恢复、敷设警示带与示踪线、埋设标志桩、吹扫、全线与分段压力试验、勇气置换等内容。(详见招标文件工程量清单)
二、户内燃气管道及设施安装。
三、户外燃气干、支管及设施安装。
第二条工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条工程收费标准及付款方式
燃气管道维修改造合同范本 第四零篇
出租方：__有限公司(以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据^v^法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本租凭合同，并达成以下协议：
一、甲方将洪梅汽车站商铺 间租个乙方作为 合法经营场地，商铺位于 编号为 建筑面积 平方米。
二、租凭期限为 年，从 年 月 日至 年 月 日止，合同期满后，在同等条件下乙方可优先续租，但必须提前一个月与甲方签订新的租赁合同，否则视为放弃优先权。
三、 年 月 日至 年 月 日为免租期，每月租金按建筑面积四零-五零元/平方米计算，每月计付租金 元。租金采用按月支付方式，并于当月五日前缴清，逾期按每日二%计付滞纳金，第二年做适当调整。
四、管理费按人民币二元/平方米/月，合计为 元。(此费用包括治安管理费、卫生绿化、公共设施等)管理费在免租期内不得减免，并于当月五日前交清。
五、本合同签订后乙方应在当月内向甲方交纳租凭商铺押金 元人民币(每个铺面)，押金用以保障乙方全面履行合同义务，合同期满后不计利息如数退还，如果乙方违反本合同约定造成甲方经济损失的，甲方有权没收押金作为违约金，并负责赔偿甲方的损失。
六、乙方经营期内所有的费用或按有关规定应付的其它费用，由乙方承担。甲方以上所收的一切费用都不含税，甲方收取后应向乙方出具收据。乙方所用的水费按 元/吨，电费按 元/度。
七、本合同期满双方不再续约的或者合同期间终止合同关系的,乙方须在一零天之内将铺面交还甲方,交还时应当恢复原貌(如间墙、门窗、管道等)，否则应当支付恢复原貌的费用，同时乙方负责自行清理所有杂物，并搞好卫生，租凭物内的装修材料(包括水管、电线、隔楼、门窗等)无偿归甲方所有。
八、非经甲方同意，乙方不得如建、翻修、不得改变原建主体结构和面局。租凭期间由乙方负责维修、保养，乙方必须配备防火器材，消除安全隐患。
九、乙方签订本合同后，因经营需要装修店铺的，须向甲方有关部门登记备案，执行并遵守甲方的有关部门规定(如统一制做招牌、用电安装等)，并在合同生效之日起三零天内完成装修，并于 日必须正常开门营业，否则甲方有权终止合同，没收押金，收回商铺。营业期间非特殊情况不得连续三天关门，否则视为违约。
十、甲方可以协助乙方办理相关证照，其费用由乙方承担。
十一、乙方应该按照约定时间缴纳各项费用，否则甲方有权停止对乙方的供水供电等，因此而造成的一切损失由乙方自负。甲方下达书面催缴通知后仍不履行的，则视为违约。甲方有权解除合同，无偿收回商铺及附属的设施设备及装修材料，且押金不予退还，并保留追收滞纳金的权利。
十二、乙方在本合同签订一年之内不得将物业转让，以后如确需要转让租凭权应向甲方提出书面申请，由甲方收取五零零元的转让手续费后方可办理转让手续，否则视为违约，则按违约处理。
十三、合同期内，乙方必须依法经营，遵守法律法规及《_治安管理条例》等，必须消除各种安全隐患，否则甲方有权责令乙方整改或终止合同并不作任何赔偿。
十四、本合同如有与法律法规相抵触的以法律法规为准，不尽事宜，甲、乙双方共同协商解决，或由仲裁委员会仲裁。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方：__有限公司 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
燃气管道维修改造合同范本 第四一篇
甲方：___________区(县级市)
乙方：___________街(镇)出租屋管理服务中心
根据《广州市房屋租赁管理规定》(广州市人民政府令〔__〕第二号)的精神，为了进一步加强房屋租赁市场管理，规范房屋租赁行为，明确区(县级市)国土资源和房屋管理局、区(县级市)房地产租赁管理所和街(镇)出租屋管理服务中心三者的管理职责，推进城市管理工作迈上新台阶，特订立本委托合同，共同遵守。
一、委托范围：甲方将辖区内全部房屋(含住宅和非住宅房屋)的租赁登记备案工作委托乙方负责办理。
二、委托时限：自_____年_____月_____日起至______年______月______日止。
三、乙方接受甲方委托，应具备下列条件：
一.有固定的办公场所，正式挂牌办公;
二.两名以上经培训的专、兼职房屋租赁管理工作人员;
三.统一使用“广州市房屋租赁计算机管理系统”软件。
四、双方职责：
(一)甲方职责：
一.负责对违法租赁行为进行查处和做出行政处罚决定。
二.区、县级市房地产租赁管理所负责房屋租赁登记备案的组织实施，对乙方进行业务培训、指导、检查和监督，开展违法租赁行为和租赁登记备案违规操作的调查、查处工作。
三.负责辖内房屋租赁政策宣传组织工作。
(二)乙方职责：
一.负责办理辖内房屋租赁登记备案手续，每月将受理的登记备案数据信息及时报送甲方。要求按照市国土资源和房屋管理局制定的办事程序进行统一操作，统一收费。
二.负责对辖区内租赁房屋进行巡查，协助甲方开展辖内房屋租赁市场的清理整顿工作，发现涉及甲方职权范围的违法租赁行为，及时书面告知甲方查处。
三.协助甲方开展辖内房屋租赁政策宣传工作。
五、违约责任：
甲方发现乙方不履行职责或有违规操作的，应责令其限期整改。乙方逾期不改正的，甲方有权向协调部门(办)反映。因乙方不履行职责或违规操作而造成管理过失的，乙方应承担相应的行政责任。
六、本合同自双方签订之日起生效。
七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送一份给市国土资源和房屋管理局备案。
甲方：(签章)________________ 乙方：(签章)___________
法定代表人：(签名)__________ 法定代表人：(签名)_____
立约日期：_____年_____月_____日
燃气管道维修改造合同范本 第四二篇
工程施工合同范文篇一
甲方：_________乙方：_________
根据《^v^民法典》、《_________》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、工程申请审批号：_________
四、工程内容及范围：
一.户内燃气管道及设施安装;
二.户外燃气干、支管及设施安装。
第二条工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条工程收费标准及付款方式
燃气管道维修改造合同范本 第四三篇
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就 管道维修 工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称： 小区院内各公用管道阀门
二、工程地点：平山县县标北街一三号山水青城小区
三、承包方式：乙方包工包料。
四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，：八三六六元，最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。工期为 天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 三‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
六、工程质量及验收：
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任：
甲方：
一.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。
二.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
三.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方：
一.对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
二.乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。
三.遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。
四.保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。
八、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等)，在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。
九、违约责任：
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止
合同;若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
燃气管道维修改造合同范本 第四四篇
安徽租房合同范本一 出租方（甲方）
身份证号码：
承租方（乙方）
身份证号码：
甲，乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：
一、租赁地址：
二、室内附属设施：
三、租用期限及其约定：
一.租用期限：自 年 月 日起至 年 月 日；
二.房屋租金：每月 元人民币；
三.付款方式：按口月 口季度 口半年 口年 支付，另付押金 元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息；第一次付款计 元人民币；
四.租赁期内的水，电，煤气，电话，有线电视，卫生治安费由乙方支付，房屋修缮等费用由甲方支付；
五.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可终止合同，收回房屋使用权，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方损失：
（一）乙方擅自将房屋转租，转让或转借的；
（二）乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的；
（三）乙方无故拖欠房屋租金达 天；
（四）连续三个月不付所有费用的。
四、双方责任及义务：
一.乙方须按时交纳水，电，煤，电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用；
二.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金；
三.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租（卖）给任何第三者；或在租赁期内房租加价；
四.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先；
五.在租赁期内，甲乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议；
六.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任；
七.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。
五、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
本协议一式三份，甲，乙双方各执一份，签字后即行生效。
六：其它说明： 一、入住时的电表度数： 二.水表度数：
出租方：
燃气管道维修改造合同范本 第四五篇
出租人(甲方)： 证件类型及编号：
承租人(乙方)： 证件类型及编号：
依据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：
第一条 房屋基本情况
(一)房屋坐落于广州市______区(县) 街道办事处(乡镇)，建筑面积____平方米。
(二)房屋权属状况：甲方持有 (□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件)，房屋所有权证书编号：______或房屋来源证明名称：____，房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称：______，房屋(□是 / □否) 已设定了抵押。
第二条 房屋租赁情况及登记备案
(一)租赁用途：______;如租赁用途为居住的，居住人数为：____ ，最多不超过____ 人。
(二)如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起七日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员登记簿，并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起五日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内，居住人员发生变更的，乙方应当自变更之日起二日内告知服务站，办理变更登记手续。
居住人员中有外来人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证;居住人员中有境外人员的，(□甲方 /□乙方)应自订立本合同之时起二四小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。
租赁用途为非居住的，甲方应自订立房屋租赁合同之日起三零日内，到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。
第三条 租赁期限
(一)房屋租赁期自____年______月______日至______年______月____日，共计____年____个月。甲方应于____年____月__日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》(见附件一)经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及____后视为交付完成。
(二)租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。
乙方继续承租的，应提前____日向甲方提出(□书面 / □口头)续租要求，协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。
第四条 租金及押金
(一)租金标准及支付方式：____ 元/(□月/ □季/ □半年/ □年)，租金总计：人民币____ 元整(￥：____ )。
支付方式：(□现金/□转账支票/□银行汇款)，押 ____付，各期租金支付日期: ______ 。
(二)押金：人民币____元整 (￥：____ ) 租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还给乙方。
第五条 其他相关费用的承担方式
广州市房屋租赁合同(标准版)广州市房屋租赁合同(标准版)
燃气管道维修改造合同范本 第四六篇
_________公司（以下简称甲方），在用的两台Ⅱ、一台Ⅱ（P）型锅炉，因运行故障，需维修。现委托渭南市渭河锅炉安装维修队（以下简称乙方）承揽此工程，经双方充分协商，达成协议如下：
一、工作内容
一、更换贰台Ⅱ锅炉全部烟管、水冷壁管、后棚管。
二、浇注砌筑炉膛、前后拱、斜坡墙、隔火墙、安装外壳、装填保温层。
三、更换壹台Ⅱ（P）锅炉全部右棚管、左水冷壁管、前后拱管、后墙管、对流管束。
四、浇注砌筑炉膛、前后拱、隔火墙，砌筑外包墙、装填保温层。
五、办理锅炉维修相关审批、监检手续。
二、工程期限
此工程在二零_________年一零月二零日前完工。
三、工程造价
此工程由乙方包工包料，含税造价为：贰拾陆万叁仟元整（￥元）。
四、质量保证
一、乙方所使用材料必须合格，炉管为二零#锅炉专用管，并附材质证明书。二、乙方施工中，必须依据《热水锅炉安全技术监察规程》的有关要求进行施工。
三、工程竣工验收，由监检部门组织，甲乙双方参加，共同完成。
四、工程竣工，质保期三年。在质保期间，如乙方维修部位出现问题，乙方在接到通知后，应在两小时内派员赶到现场，并立即展开抢修。乙方在锅炉运行期间，每月二次派员到现场了解情况，发现问题及时解决。
五、付款方式
工程完工并验收合格后，甲方应在壹个月内付清工程款的九五%，余五%质保金应在二零_________年四月前付清。
六、其它事项
一、乙方在施工期间，应遵守甲方单位的规章制度，并要注意安全，如发生人身意外，责任乙方自负，甲方应积极协助救护。
三、乙方在施工中所产生的废旧材料，由乙方自行处理。
四、未尽事宜，双方协商解决。协商未果，由当地人民法院_____。
五、甲方付款延迟，按每月二%滞纳金赔付乙方。
六、本协议生效期为合同签定之日起至二零_________年三月十五日。
甲?方：?乙?方：
代表签字：?代表签字：
二○_________年_________月_________日
燃气管道维修改造合同范本 第四七篇
甲方：_________(出租方)
乙方：_________(求租方)
双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：
第一条：出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况
一、本合同所出租房屋坐落在___市___区______号
二、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。
三、所出租房屋的房屋产权编号：_________ .
第二条：房屋内部的装修情况及主要设备
(该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内设备为xxx)
第三条：房屋租赁的期限
租赁期限为___(月/年)从___年___月___日起至___年___月___日。
租赁期限届满前___天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。
租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前___天通知乙方，乙方在接到通知后___天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。
第四条：租金及其交纳方式
每月租金___元，大写_________.
租金按月交付。合同签订后乙方应向甲方支付第一季度的租金。
以后每月__日前乙方向甲方支付下个季度的租金。
第五条：押金
押金___元，大写_________.该押金用于保障房屋内的设备完好，如出现设备损坏的现象，甲方有权按照市场价格扣除相应的赔偿款。
如合同期满，乙方没有损害房屋内的设备，则甲方应该在合同期满日如数退还。
第六条：房屋修缮和装修
甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的__天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。
乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。
第七条：房屋出卖
租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。
第八条：违约责任
一、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
一)擅自将房屋转租、转让、转借的;
二)利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;
三)拖欠租金__月。
二、乙方逾期交付租金，除仍应补交租金外，还应按拖欠天数支付违约金，每天违约金的标准为：拖欠租金的__%
三、乙方擅自转租、转让、转借的，应支付___月的租金作为违约金。
四、一方如果具有合同约定的其他违约行为，违约方除应向守约方赔偿因其违约造成的损失外，还应该支付___元违约金。
第九条：优先承租权
租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。
第十条：免责条件
因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。实际租金按入住天数计算，多退少补。
(该房屋租赁合同和协议规定具体情况可以协商)
第十一条：争议解决的方式
合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商;如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。
第十二条：合同自双方签字之日起生效。 一式三份，双方各执一份，报^v^门备案一份。
第十三条：房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。
出租方： 求租方：
电话： 电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日