免费个人防水承包合同范本
免费个人防水承包合同范本 第一篇
甲方:
乙方:
依照^v^合同法,^v^建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行.
第一条 工程概况及承包方式:
一. 工程名称:乌海市地质花园九#、一零#楼
二. 工程地点:乌海市海渤湾区地质花园
三. 承包方式:劳务合同(包工不包料)
四. 工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.
五. 分包工作期限:
开始工作日期:二零xx年八月二五日,结束工作日期:二零xx年九月三零日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰 乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:
第二条 乙方及其参加施工人员的条件及要求:
一.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、 职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。
二. 乙方劳务人员必须是一八至四五周岁的身体健康的男性公民，进场工种和人数为：水暖工一零人，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为一五天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。
三. 乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若却因施工需要发生变更，应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符，将对乙方处以至少每次一零零元/人的罚款， 且该施工人员必须退场，在此期间施工现场期间出现的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。
四. 在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则乙方承担由此造成的全部经济损失。
第三条 分包范围、合同价款
一. 分包范围：地质花园九#、一零#住宅楼水暖工程提供劳务分包内容：给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口)，零工每工日五零元。
二. 合同价款：水暖工程按建筑面积六元/m二。
三. 上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。
上述单价均为优良价，与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩，其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款五%，任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。因设计变更导致本合同造价增减部分的价款，按本合同
第五条规定结算与支付单价按下列方法执行;
(一)合同中已有相同或类似的价格，参照该价格执行;
(二)无参照价格的双方按实际价格协商确定：
第四条 工程量的确认
一、 劳务供方每月按实际与甲方核实，确认工作量，对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方承担由此造成的经济损失。
二、 因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整，单价按合同规定执行。
第五条 工程款结算与支付
一、 结算程序：乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单，经施工、质检、安全、材料人员平定签字，由预算员核算签字后，最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理，作为甲方支付工程进度款的唯一依据。
二、 工程款的支付办法：乙方承担的工程项目，当月结算并经项目经理审核后，次月按七零%支付，工程完工后付九零%，其余一零%在工程竣工后一个月内一次付清。
三、 若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求，甲方有权另行委派他人完成此项工作，所发生费用的倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴，否则不予结算。
四、 若业主不能按工程合同约定比例付款，甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工，如因资金问题而厌恶工期或停工，甲方有权让乙方退场。
五、 乙方必须按月将工人工资发放到位，如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方承担一零零零零元/次的违约责任，甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。
六、 对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第一款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据，乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。
第六条 工程质量环境和职业健康安全生产要求
一、 甲乙双方必须认真贯彻执行有关质量、环境、职业、健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度，乙方必须服从甲方的统一指挥。
二、 乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现性的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量平定标准》及甲方质量管理体系要求，以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据，精心组织施工。
三、 乙方必须确保按甲方要求的施工进度，保证工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。
四、 对乙方原因造成的材料浪费、返工等费用全部由乙方承担。
五、 甲方应想乙方提供必要的安全保护措施，提出明确的安全生产要求，进行监督检查，劳动安全保护用品由乙方自备并已确使用。
六、 乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理，作到工完场清，建立安全生产保证体系，认真贯彻执行安全生产的有关规章制度，对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育，督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。乙方从事特殊工种作业人员必须持证上岗。
七、 乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施经甲方批准和实施。
八、 施工中因乙方违反上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
一、 甲方按时提供施工图纸，及时提供施工现场所需的材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。
二、 负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
三、 检查隐蔽工程，办理各项签证及工程验收结算工作。
(二)乙方职责
一、 乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同，按甲方要求组织合格劳动力进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同，选派其它施工队伍进场施工，且乙方必须承担合同总额五%的违约责任。
二、 服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。
三、 严格按甲方质量管理体系要求，施工图和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后能进行下一道工序施工。
四、 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容，施工场地的检查，隐蔽工程验收及工程竣工验收等。
第八条 材料、机具供应及管理
一、 乙方根据实际需要提出材料、设备等需用计划，经确认后，甲方根据需用计划进行采购。
二、 甲方提供所需材料，乙方均需要办理领料手续，乙方应妥善保管、合理使用，不得大材小用，长材短用，丢失、损坏或浪费，否则甲方按够入价加倍扣罚，并在本月进度款中扣除。
第九条 本着友好、互利互惠的原则、甲乙双方共同履行好合同，如因不可抗力或因建设单位原因等造成工程停建或缓建、致使合同无法履行的，合同自动失效，甲方根据乙方已完工程进度进行估算并支付工程款，甲方不在补偿乙方其他任何损失，同时乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作
第十条 履行违约责任
一、 乙方必须保证达到甲方提出的总工期及分段工期要求(建设单位原因除外)，因乙方自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金一零零零元。
二、 由于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求，甲方将按照本合同第六条规定进行处理，或有权随时单方面终止合同，并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准，但能达到国家规定的最地标准时，乙方应向甲方支付五%的违约金。
三、 乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架斗殴现象，否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付五零零零~一零零零零元违约金。
四、 乙方不履行或不按约定履行合同义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失，延误的乙方工作时不予顺延。
第十一条 双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
一、 单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同;
二、 调解要求停止合同工作且双方授受;
三、 仲裁机构要求停止合同工作;
四、 法院要求停止合同工作;
第十二条 其他
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。双方法定代表人或法人委托人签字盖章后生效。
甲方签章： 乙方签章：
负 责 人：
合同签定地点：
合同签定时间： 责 人： 年 月 负 日
免费个人防水承包合同范本 第二篇
发包方：___________________________
承包方：___________________________
工程名称：_________________________
工程地点：_________________________
编号：___________
___年___月___日
签订承包合同单位：
发包方：（以下称甲方）
承包方：（以下称乙方）
双方根据《经济合同法》和建筑工程承包条件并结合工程情况经协商，双方同意签订本合同具体条款如下：
一、工程面积及内容：
一、施工面积：_________________
二、工程内容：_________________
二、工程期限：
自___年___月___日开始，___年___月___日交工。
三、承包形式与工程单价：
一、承包形式：__________________
二、工程单价：__________________
四、材料名称及作法：
一、材料名称：__________________
二、作法：__________________
五、结算付款方式及工程总造价：
一、结算付款：___________________________________
______________________________________________________________________________________________
二、工程总造价：
工程总价=施工（面积）x（单价）
合计人民币：佰拾万仟佰拾元角分
六、双方负责事项：
一、开工前甲方负责排除现场障碍物，将防水基层彻底清扫干净。提供必要的提升运输工具。
二、防水基层要求坚实、平整、无起鼓、无松动等现象，含水率在九%以内，否则不具备施工条件，乙方有权拒绝施工。
三、乙方进入施工现场，要精心计划组织施工，严格按甲方的图纸、技术及现行规范施工，并做好防水资料工作。
四、乙方施工人员进入现场后必须戴安全帽，在没有取得甲方的同意后，不得任意动摸设备，机器及各种配件。
五、乙方施工人员要树立安全第一的思想。精心施工，仔细检查，以保证施工质量正常进行。如出现安全事故，一切责任自负。
六、材料：
七、在维修期内，因乙方材料或施工等问题发生渗漏，乙方负责全部责任。经甲乙双方签定，不属乙方责任，则由甲方承担维修费。
八、乙方承包人负责签订合同组织施工，结算及验收保修。
九、本合同有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
一零、本合同一式___份，甲方____份，乙方____份。
一一、本合同自签订之日起生效。
八、本合同附则：
一、__________________________________________
__________________________________________
二、__________________________________________
__________________________________________
三、__________________________________________
__________________________________________
甲方单位：
乙方单位：
___年___月___日
免费个人防水承包合同范本 第三篇
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》《^v^建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况
二、承包方：包人工、包文明施工。
一、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责：
一、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
二、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
三、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留，直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责：
一、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。
二、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
三、乙方应对工程施工全过程的质量负责，其工作内容如下： 熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检、互检、保养机具，操作完毕后场地清理;清理落地灰并过筛利用，清理建筑垃圾集中到现场指定地点存放，以便收集外运;构造柱、过梁等砼构件分项工程的钢筋制作、绑扎及安装，模板制作、支设及拆除，清理模板上粘附的水泥砂浆及模板的小修理、刷隔离主剂等。配合安装工程水电管及其它管件预埋和洞口预留，其中不含直筋。水平运输和垂直运输，水平运输包括施工现场所有的材料、料具等的水平运输，垂直运输包括从一层至顶层屋面内外的所有材料、机具的垂直运输;乙方进场后应将所有施工人员分工名单和身份证上报甲方，便于双方管理，提前三天进入现场做好施工准备工作;
四、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式：
付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的七零%，地坪清理完整，全部验收合格后付八五%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的一零零%。
备注：遇到农忙时付完成工作量的七零%。
六、双方职责：
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方三天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注：政府原因除外)，如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证：
一、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范(GB五零二零四-二零xx)和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期 年 月 日至 年 月 日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于 六零人，每少一人罚款一零零元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。(备注：工期根据甲方要求决定)
二、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理;严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。
三、工程承包项目A地块一-四号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为一六零元/立方，粉泥土所有二次结构每立方六五零元成品价)。
八、其它：
一、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款五零零-二零xx元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
二、合同以外的零星用工按每工日一八零元，由乙方安排人员，甲方另行付款;
三、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做;(合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行;)
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第四篇
甲方：
乙方：
为解决楚天馨苑D栋出现的部分外墙及窗户四周渗漏问题，乙方愿承担此补漏防渗施工任务。遵照《xxx合同法》及有关建筑施工法律、法规，经双方平等协商，达成如下协议条款，共同恪守。
一、外墙补漏防渗施工使用材料要求：墙面同意使用 溶剂型防水渗透剂，保证外墙补漏处表面色泽及造型不变，材料费由乙方 承担。窗户四周框与墙连结处使用防水专用胶由甲方免费提供。
二、工艺要求：
一、严格按照《溶剂型防水渗透剂》的使用方法组织施工，确保达到堵漏防水效果。
二、大面积防水施工工艺：
①先用水泥兑防水胶对外墙所有孔洞、裂缝灌缝;
②灌缝检查后对所检查范围外墙涂刷(喷)满溶剂型防水渗透剂。
三、渗水点：
① 对渗透点可能出现的问题予以分析;
② 每个渗透点上、下左右各予以刷(灌)缝; ③对灌缝范围满刷(喷)渗透剂;
四、窗周围先灌缝后再用专用胶满嵌。
三、结算价格：
一、大面积结标算价(不含税)大面渗漏按 元/㎡(大面积渗漏包含所有单项内容);
二、单项结算价(不含税)
①渗漏点按 元/处;
②窗打胶及窗周围防渗 元/m;
③阳台线打胶及防渗 元/m;
三、所有需做防水墙面先由工程部签署大面做的面积及单项内容，合格后予以结算。
四、质量要求：
一、外墙防渗用《溶剂型防水渗透剂》进场时及时送工程部验证认 可后才可用。
二、本次对外墙(窗)进行补漏防渗施工部位，保证三零年不再出现渗水问题。
三、在防渗施工过程中，对楚天馨苑工地所有成品及半成品不得损毁。
五、工期要求：自二零xx年九月九日起至一零月八日。
六、结算及付款方式
① 乙方进场完成一零零零㎡或二零零处，付款一零零零零元。
② 防渗施工完毕后，得下两次大雨验收合格后，外墙补漏工程款 付至九零%。
③ 施工工期满一年后无渗漏现象付清余款。
七、安全要求
① 在施工前和施工过程中，乙方应对操作人员进行专项安全教育， 切实落实高空作业安全措施。
② 乙方应给每个外墙施工操作人员购买人身意外、伤害保险。
③ 乙方如未落实本合同条款要求，对发生的安全事故承担全部事故 责任。
八、保修期限
本工程负责保修五年，保修期内甲方如发现有渗漏现象，乙方应在二四小时之内到达现场进行处理，在无人为破坏的情况下负有免费维修责任。
九、本合同未尽事宜，双方协商途径解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第五篇
施工单位：公司（以下简称甲方）
承包单位：公司（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
一、工程名称：公司梅林生产、生活基地二#、三#楼
二、工程地点：上梅林深华石料公司大院内
三、工程内容：
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（厚），屋面防水工程采用聚氨酯＂八五一＂防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米二零元；屋面＂八五一＂聚氨酯防水每平米二八元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地二#、三#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ一五-一九-九七和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、甲方责任：
（一）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（二）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（三）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（四）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改。
二、乙方责任：
（一）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市＂建科院＂检验合格后使用。
（二）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（三）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（四）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的九五%给乙方，留五%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：（签章）乙方：（签章）
代表：代表：
签订日期：
免费个人防水承包合同范本 第六篇
施工单位：
承包单位：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
一、工程名称：公司梅林生产、生活基地
二、工程地点：上梅林深华石料公司大院内
三、工程内容：
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜 ，屋面防水工程采用聚氨酯“八五一”防水涂膜 。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米二零元；屋面“八五一”聚氨酯防水每平米二八元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地二#、三#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ一五—一九—九七和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、甲方责任：
应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、乙方责任：
听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的九五%给乙方，留五%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_________ 乙方：_________
代表：_________代表：_________
免费个人防水承包合同范本 第七篇
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属____广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
一、工程具体范围：____广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
二、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为___元。
三、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
四、工程进度及完成时间为七天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
五、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的八零%即___元，其余二零%即___元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的七五%即___元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
六、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
七、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
八、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向____市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：___年___月___日
免费个人防水承包合同范本 第八篇
发包方：（以下简称*方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华*共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，自愿达成以下防水合同条款，供双方遵守。
第一条工程概况
一、工程名称及地点：
二、工程范围及内容：
三、工程造价约：
四、开、竣工日期：工程自年月日开工至年月日竣工验收，在正常情况下，乙方应按设计、施工进度完成*方下达的合同任务。
第二条承包形式及价格
一、承包形式为包工包料，屋面采用防水层。
二、价款：
屋面防水层每平方米造价为元，面积实做实算。
第三条价款支付与结算
一、乙方材料进入*方施工现场，*方应付给乙方材料款%.
二、乙方工程完工后，*方付总造价的%.工程经*方验收合格后，除工程总造价的三%作为工程保修金外，余款须一次*付清。
第四条工程、技术、质量
一、乙方必须对屋面防水施工负全面质量和技术责任。
二、*方向乙方就本工程的质量、安全、进度、技术作全面交底。
三、乙方应按照施工规范进行防水施工。
第五条安全生产责任
乙方进入*方施工现场，除按国家规定、规程组织施工外，还应接受*方安全管理，遵守*方现场规章制度，确保安全生产。乙方施工人员若不接受*方安全检查管理，所造成的工伤事故则由乙方自负。
第六条其它分工及责任
一、为确保防水工程质量，*方的结构层与基层要粘结牢固，抹来压光，均匀一致，相连接的*角、檐口、天沟、排水口应为圆弧形，凡可产生爬水的部位，应做到排泄流畅，大雨不积水，暴雨少积水。
二、*方技术管理人员有权检查、监督乙方施工人员，但任何人不得直接指挥乙方人员*作。
第七条附补充条款
第八条附则
本防水合同一式份，*方份，乙方份。
*方：乙方：
电话：电话：
年月日年月日
*方：
乙方：
经*乙双方共同协商决定，由乙方负责*方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：
一、施工期限：
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因*方的原因而停工的，需经*乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：乙方包工、包料。
三、结算方式：
乙方进场后，*方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，*方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予*方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、*方责任：
非乙方施工的原因，*方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：
一.乙方施工人员必须持*上岗。
二.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与*方主动协商解决。
三.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规*作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。*方不承担连带责任。
七、质保要求：
乙方应保*使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保*施工质量达到优良。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式两份，*乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
*方：乙方：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
年月日年月日
工程名称：
*方：
乙方：
--------------------------由*方总承包施工，因工程需要，其中屋面防水工程*方委托乙方包工包料施工，为确保工程顺利进行，维护双方共同利益，特签定本合同。
一、工作内容
--------------------------工程所有屋面防水工作，包括沿沟及局部翻边。具体为：清理、涂刷、铺贴、垂直运输、落手清工作及成品保护工作。
二、施工工期和进度
乙方从进场开始必须服从*方管理人员的安排，按*方制订的施工进度计划进行施工人员增减调节，保*施工进度计划，所有屋面防水工作总工期----天，从-----年----月----日开工，至----年---月----日前完成。
三、质量要求
一、施工前必须对前一道工序进行验收，确认其符合要求后方能施工。
二、乙方在施工过程中必须按技术交底作业，严格遵守施工规范和质量评定标准，确保防水质量，若达不到优良标准，乙方无条件返工，返工的人工费及材料费均由乙方负责。
三、乙方在施工过程中，必须接受*方、建设单位、监理公司、质监部门的指导，如工程质量不符要求，乙方必须无条件及时进行整改。
四、屋面防水质量是整个工程质量的重中之重，该分项必须确保优良，并保*观感良好。
四、安全生产文明施工、劳动用工要求
一、乙方负责人必须对员工进行安全教育，并使遵守安全生产的各项规章制度（即安全生产《六大纪律》和《十个不准》等），发给工人每人一本《新工人须知》，未经教育不准上岗。乙方负责人应对乙方工人每日班前进行当日工作安全交底和安全教育，班中、班后进行安全检查，发现问题及时排除或向项目部汇报。
二、井架、施工电梯的使用必须由项目部统一按排，乙方不得抢用其他班组的垂直运输机械，由于乙方不服从安排，抢用他组垂直运输机械，由此造成的安全事故由乙方承担，造成机械损坏由乙方承担。
三、乙方要执行国家（部）、省、市安全和文明施工的各项法律、法规和规章制度。若乙方违反安全生产和文明施工规定、规程、违章作业而导致伤亡事故，一切责任和处理费用由乙方负责。
四、*方按国家（部）、省、市安全和文明施工的各项法律、法规和规章制度指挥生产，提供安全生产的作业场所和条件。若乙方发现*方违章指挥、作业场所不符合安全规定，乙方有权拒绝施工，并向*方如实反映情况，*方必须及时整改，在*方未整改以前，乙方可拒绝施工，如继续施工或乙方不及时指正而施工，发生伤亡事故由乙方承担责任和费用。
若乙方使用机械过程中发现问题，不及时修理或不及时汇报而继续使用，导致伤亡事故，由乙方承担责任和费用。
五、执行双方《承包合同》，乙方要正确使用劳动力，按规定办理进场人员的各项手续及暂住*、就业*，交分公司劳资科和保卫科。施工过程中，乙方要加强劳动力管理，严禁乱招乱用，否则，由此而产生的一切后果，由乙方承担。
若乙方劳动力不足或管理不当，造成进度、质量、安全生产、文明施工、安全保卫等无法满足工程需要并督促无效，*方有权单方面终止合同。
五、承包单价及结算办法
一、单价：按时完成工作内容的工作，符合上述的进度、质量、安全生产、文明施工要求，按元/m二一次包死，该单价包括管理费、劳保支出费、保险费（安全保险、医疗保险）等所有费用在内（由于设计修改造成返工，按实际发生面积计算）。除修改外不开点工，工程量按实结算。
二、结算方式：*方不支付预付款，防水工程完工后经项目部及分公司质安科检查验收符合要求，且安全生产、工作面清理等符合项目部管理制度，则以实际工程量的八五%结算，其余款项待整个工程竣工验收后付清。
六、工具、机具、劳动用品
一、乙方人员使用劳动保护用品（安全帽、手套、雨具等）应自理，如向*方领用，则费用按照购置价在结算中扣除。
二、除垂直运输机械外，其他各类手动机具应乙方自理。
七、其它
一、乙方必须确保工程进度、质量、文明施工、安全生产、安全保卫的各项要求顺利实施，如上述方面的任何一方面无法满足要求，则按项目制度条款进行罚款；在省、市质量、安全生产、文明施工、劳动用工大检查中由于乙方施工的质量及安全生产、文明施工、劳动用工达不到要求，而使项目部受处罚，该处罚在乙方的结算中扣除。
二、按照第二条的施工进度要求，若没按时完成，则造成项目部总工期滞后，每延期一天罚款一零零零元。
三、乙方每天施工完后必须在下班前完成落手清工作，若到时没有清理干净，则*方派人清理，清理人工按五零元/工日在乙方月结算中扣除。
四、*方各部门（质安科、劳动人事科、保卫科）在分项质量、安全生产、文明施工、劳动用工检查中对乙方的处罚或奖励款项，均转与乙方。
五、乙方必须提供符合国家施工规范要求的《屋面防水工程施工方案》，乙方必须严格按照施工方案施工，同时提供*方所需地所有有关技术资料。乙方必须确保施工范围内不出现渗漏水现象，因施工影响的质量问题乙方必须在竣工验收后五年内无条件补修，所有发生的费用乙方自理。
六、本合同自双方签字后生效，双方均承担法律责任和经济责任，在履行合同过程中，双方任何一方有违约行为，另一方则可向违约方索取防水工程总造价二零%的违约金。
七、协议一式六份，*方四份、乙方两份，合同未尽事宜项，双方协商解决。
*方： 乙方：
*方代表：乙方代表：
二零零 年 月日签订
免费个人防水承包合同范本 第九篇
保证担保人(担保公司)向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。
一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目；还可以经过协商，业主从新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。
《土建工程国内竞争性文件》对履约担保的规定中标人应在接到中标通知书一四天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。指缺陷责任期结束后二八天履约保证金应保持有效，并应按规定的格式或发包人可接受的其他格式由在xxx注册经营的银行开具。如果没有理由再需要履约保证金，在缺陷责任期结束后的二八天内发包人应将履约保证金退还给承包人。发包人应将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人。
如果下述情况发生四二天或以上则发包人可从履约保证金中获得索赔：项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为或承包人未将应支付给发包人的款项支付给发包人。
免费个人防水承包合同范本 第一零篇
甲方： （以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
乙方第二责任人： （第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任）
经甲、乙双方协商，甲方将 防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。
三、工程造价：
聚乙烯丙纶防水卷材____元/m二；SBS防水卷材_____元/m二；水泥基渗晶防水_____元；（工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。
四、质量要求、技术标准：
一、质量要求：合格
二、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》（GB 五零一零八-二零零八）、《地下防水工程质量验收规范》（GB 五零二零八-二零零二），达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、甲方责任：
（一）提供施工现场，保证施工条件。
（二）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（三）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、乙方责任：
（一）施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。
（二）材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。
（三）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（四）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。
（五）乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。
（六）在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。
（七）乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
（八）乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
（九）乙方的所有货物（包括包装）必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。
（一零）乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。
（一一）乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
（一二）竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的五%。在 工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期（指甲方与业主所签订合同的质保期）过后，经业主和监理单位检验合格无任何质量问题的，质保期结束后一个月内付清余款。
七、其他
一、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。
二、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。
三、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。
四、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
五、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第 （二） 种方式处理：
（一） 向仲裁委员会申请仲裁；
（二） 建筑物所在地法院诉讼。
六、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份， 乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
发包人： 承包人：
________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第一一篇
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：
第一条工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收
三、工期：随工程主体
四、合同价款
本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。
第二条工程质量及验收标准的约定
严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。
第三条安全生产的约定
严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。
第四条工程付款、结算方式、承包内容的约定
一、付款、结算方式：
⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费五零零零元。
⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费一零零零-二零xx元/人。
⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量八零%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除五%总价款以作保修金。此保修金在一年期满后全额还予乙方。
二、承包内容：
⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。
⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。
⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。
⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。
⑸、人防工程、水电预留、预埋。
第五条纠纷处理
因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条合同的变更和解除
合同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款%支付违约金。
第七条其他约定
⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可延期。
⑵、甲方在竣工验收后，可要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超三次的部分，每次甲方应支付乙方三零零元的劳务费。
⑶、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。
第八条安装工具
本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。
第九条甲方责任和义务
⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。
⑵、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。
⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。
⑸、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚工作。
第十条此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第一二篇
为了明确双方在施工分包合作过程中的权利关系，本着互利互惠的原则，经友好协商，签订本合同。
一、工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
二、工程内容：
一、内粉： 瓷砖
二、外墙：
三、屋面：
四、散水：
五、楼梯：
六、地面：地砖
七、外架：拆除外架及井子架，归位及装车。
八、一切按图施工。
三、总包职责：
一、做好施工前的一切准备工作，为分包提供良好的施工条件。
二、施工前向分包进行技术交底，安全教育，施工中进行指导。
三、向分包下达作业计划监督施工质量，督促分包如期完成任务，工完场清。
四、分包职责：
一、坚决服从总包的指挥安排，保质保量，如期完成任务，要视其对下道工序的影响程序予以计划，按顺序操作施工。
二、坚决要教育分包人遵守法纪，遵守总包和建设单位的各项规章制度，违章责任自负。
三、按照国家现行质量标准精心施工，由于分包原因而发生质量问题及工费由分包承担。
四、经常对其人员进行安全教育，执行安全生产法的规章制度，出现了不安全事故由分包承担一切责任，负责处理。
五、妥善保管使用供的床板、工具发生损坏或丢失，要按价赔偿。
六、工完场清，不留尾巴，材料及时清理，随清随用。
七、对材料浪费，当天必须开处罚单，不必分包签字。
五、工程施工造价及付款方式：
一、本协议为包工不包料，按原图建筑面积计算，每平方米人民币 元，不含一切税费。
二、施工及进场先做样板间，在外粉底槽内粉完成后付伍万。初验后，付总工程款的七零%，大白刮完后，付总工程款的九五%，留五%的保修金，从竣工日计算，一年内付清。
三、一层的混凝土垫层已做完，按每平方米八元在分包方里扣除。
六、安全：
分包人员在甲方专职安全员的监督下，严格按照安全规范施工，分包兼职安全员对各个作业面进行巡查，清楚安全隐患，杜绝不安全事故发生，发生不安全事故，分包自行负责。
七、质量：
分包人员进入工地，甲方技术人员给分包各班组进行施工技术交底，分包必须按现行的施工规范进行验收标准施工，保证合格率一零零%，内粉三遍成型。
八、施工人员居住管理及工具：
总包提供三间民房，其余不提供。总包提供搅拌机一台，不提供其它小型工具。
九、如分包方在施工中与总包方发生纠纷，总包方有权终止合同，按总工程量的四零%给分包方结账。本工程没有零工。
十、本合同一式两份，双方签字后生效。
总包： 电话:
分包: 电话：
年月日：
免费个人防水承包合同范本 第一三篇
（一）总价合同
总价合同的主要特征：
一是价格根据确定的由承包方实施的全部任务，按承包方在投标报价中提出的总价确定；
二是持实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。
总价合同又可分可为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。
（二）单价合同
施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时还不能明确、具体地予以规定时，往往要采用单价合同形式。这样在不能比较精确地计算工程量的情况下，可以避免凭运气而使发包方或承包方任何一方承担过大的风险。工程单价合同可细分为估算工程量单价合同和纯单价合同两种不同形式。
（三）成本加酬金合同
这种合同形式主要适用于工程内容及其技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分的情况下，发包方因工期要求紧迫，必须发包的工程；或者发包方与承包方之间具有高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长和经验的工程。以这种形式签定的建设施工合同，有两个明显缺点：一是发包方对工程总价不能实施实际的控制；二是承包方对降低成本也不大感兴趣。因此，这种合同形式在建设工程中很少采用。
免费个人防水承包合同范本 第一四篇
甲方：
乙方：
为了加快施工进度，保证工程质量，做到文明施工，强化现场管理，明确双方的责任和义务，规范双方的行为，经双方协商，甲方将青青家园三期一二#楼室内外及屋面防水工程分包给乙方，签订该合同以便规范双方行为。
一、 工程名称： 青青家园三期一二#楼
二、 承包内容及范围方式：
一、 本工程图纸设计所含的所有防水工程(室内、外)
二、 范围：
a、地下室室内全部防水(筏板底厚SBS防水，其中配电室三道设防厚SBS防水，地下室外墙防水±下处。
b、±以上室内、卫生间、厨房、地面防水 高出四周墙面二零零mm
c、屋面防水、二道设防(厚SBS)
三、材料及工艺要求：
一、地下室外及卫生间、厨房、筏板底均为厚的SBS 防水卷材
二、屋面防水层为厚SBS卷材两道。
四、承包方式：包工包料
五、工期及质量要求：
一、地下室垫层完成后开始完成地面防水，有效工期 天完成。
二、地下室外墙防水，有效工期 天完成。
三、其他屋面、室内防水，有效工期 天完成。
(注：如遇到不可抗力因素的影响，根据影响程度，经双 方协商，工期顺延。)
四、品质：严格执行现行施工规范及强制性标准和有关施工工 艺标准要求。验收执行(GB五零三四五—二零xx)(GB五零一零八---二零xx) 有关规定。
五、质量等级：
A、主控项目全部合格。
B、一般项目合格率≥九零%。
六、承包价格计算方法：
一、价格： 金帅牌防水 二三元/㎡ 屋面防水两道 四三元/㎡
二、计算方法：各分项全部按照实际测量为依据结算面积。
七、结算条件及付款办法：
一、结算条件：a、无质量安全事故发生。
b、经各方验收合格后。
C、必须按约定工期完成。
二、付款方式：完工后分期分段结算，经各方验收合格后，一次性结清该工程人工费并预留一零%质量保证金，此保证金从结标之日起计五年后无质量问题方可付清。
八、双方职责：
一、乙方职责：
A、乙方进场前应提供单位资质证书，职工上岗证及健康证，一并备案
B、原材料进场后积极配合甲方、监理、建设单位共同取样，复试合格后，方可投入使用。
C、乙方施工员进场后要服从现场管理，听从安排，确保施工质量和施工安全。
D、规范施工，合理安排，现场做到工完场清，文明施工，搞好现场卫生，剩料及时回收，严禁乱堆乱放乱抛。如因乙方人员未做到场清工作，由甲方派人实施，所发生的费用从乙方工程款中扣回。
E、杜绝在施工现场打架及从事一切违法活动，施工过程中严禁违规操作。
F、施工时必须保证安全，否则发生的一切不安全事故均由乙方全权负责，甲方概不负责。
G、乙方食宿自理，不得在工地留宿。
H、乙方所带的施工用具、原材料等进场后应设专用库房，自行保管，丢失自负，注意防火安全。在施工中应配备足够的防护用品，御防中毒事故发生。
二、甲方职责：
①、为乙方创造良好的施工环境。
②、负责对施工人员进行技术安全教育、培训、御防职业病。 ③、搞好现场施工协调工作，及时对施工现场进行检查。 ④、工程完成后，现场组织验收及时结标、拨付工程款。
九、补充条款：
一、该合同自双方签订之日起生效，工程完工至结算完后本合同自行失效。
二、要求乙方具备防水工程资质，属专业防水施工单位。
三、施工所用的设备、工具乙方自理。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
现场负责： 现场负责：
电话： 电话：
年 月 日
免费个人防水承包合同范本 第一五篇
甲方：
乙方：
一、工程范围
甲方现将龙阳新村三#、四#楼防水工程承包给乙方。
二、承包方式：包工包料
三、施工及管理
一、乙方现场施工必须严格按照图纸设计和甲方要求及规范施工。
二、甲方办公室对工程进度与质量进行监督，负责现场协调工作，参与工程验收工作，验收不符合要求，甲方现场质管组成员有权责令乙方返工。
三、乙方必须提供该工程所需的一切资料，保证工程验收和备案。
四、工程承包价格
一、二mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混三零元。
二、厚聚氨酯乙烯橡胶共混二六元，厚聚氨酯乙烯橡胶共混元。
三、厚聚氨酯二四元。
四、厚丙纶一八元，三mm厚SBS二零元。
五、验收
乙方所承包的分项工程，其分项工程必须满足施工规范的要求及验收标准的规定，达到优良分项等级。
六、付款及完工结算
工程全部完工后，甲方付给乙方工程总造价五零%；工程验收合格后，甲方付给乙方工程总造价四零%，办完备案证后再付五%，余_____为工程质量保证金，待保修期满后付清。
七、质保金
一、结算工程款时，甲方留五%作质保金，质量保证按国家文件精神，保修五年。
八、双方约定事项
一、乙方现场施工必须符合施工规范的要求，不按要求施工，甲方有权责令停工、罚款。
二、乙方在现场施工中，须注意安全生产、文明施工，提高职工安全意识，消除安全隐患。甲方在承包该分项工程给乙方时，已根据^v^、^v^、安全管理建管站、文明精神，将安全管理_____、防护费用等各项费用列入了在包价格中，乙方现场施工中，其安全由乙方负责，如因乙方自身原因，造成的安全事故，其一切责任由乙方自负，甲方慨不承担任何责任。
三、乙方现场施工中要注意安全与质量两个第一的原则，并遵守工地各项规章制度，严禁偷盗、打架、斗殴等行为，违者一次罚款五零零元，所发生的后果全部由乙方承担。
九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份
十、本合同自签字后，即时生效
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第一六篇
委托方（甲方）：_________
承接方（乙方）：_________
工程项目：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条、工程概况
一.工程地址：_________
二.居室规格：房型_________层（式）_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。
第二条、工程价款
工程价款（金额大写）_________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
（一）材料款_________元；
（二）人工费_________元；
（三）设计费_________元；
（四）施工清运费_________元；
（五）搬卸费_________元；
（六）管理费_________元；
（七）税金_________元；
（八）其他费用（注明内容）_________元。
第三条、质量要求
一.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
二.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB三一/T三零—一九九九《住宅装饰装修验收标准》规定。
三.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
四.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
五.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
六.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条、材料供应
一.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
二.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
三.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的一零%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条、付款方式
一.合同一经签订，甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的五零%；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的四零%。剩余一零%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
二.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
三.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的一%支付给乙方。
四.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条、工程工期
一.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的一%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的一%作为误工费支付给乙方_________元。
二.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
四.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
五.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
发包人（盖章）： 承包人（盖章、）：
电话： 电话：
日期：日期：
免费个人防水承包合同范本 第一七篇
建设单位:(以下简称*方)
施工单位:以下简称乙方)
根据与之规定经双方协商一致特定立此合同，本合同依法成立。即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
第一条:工程名称与地点
第二条:工程造价
决算总计**:
第三条:结算方式及期限质保金，壹年后无质量问题无息付清。
第四条:材料供应
第五条:工程质量及验收
一、工程质量:已方根据*方要求进行施工。
二、验收方式:
*、乙双方共同验收，必须达到*方要求。
第六条:工程期限:自合同签订之日起十日内日完工。
免费个人防水承包合同范本 第一八篇
甲方： (简称甲方)
乙方： 身份证号码：
根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公平、自愿的原则就 西雁小区住宅N一-N五号楼 、沿街商铺 工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：
一、劳务分包范围和工作内容( )
A、施工图纸上的电气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。
一、交工验收配合工作及所有楼层卫生清理。
二、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。
二、分包性质：单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。
三、质量要求：( 合格 )
四、工期要求：结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。
五、甲方义务和权利：
一、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。
二、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。
三、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。
四、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
五、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的四零%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。
六、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。
七、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式(见付款方式)。
八、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。
九、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。
一零、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。
一一、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。
一二、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。
一三、因业主资金短缺或手续不全造成停工一零日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。
六、乙方的权利和义务
一、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。
二、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。
三、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。
四、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。
五、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格按照施工图纸进行材料计划并上报，凡因乙方计算错误，导致材料出入过大，所发生的材料损失，由乙方承担。
六、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
七、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。
八、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。
九、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。
一零、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。
一一、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。
一二、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。
一三、因业主资金不到位或手续不全造成停工一零日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。
一四、乙方自行解决食宿问题，费用自理。
七、分项工程承包单价及结算方式：
一、结算单价：( )
A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/平方米(按照施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。
①、甲方对乙方按实际工程量进行结算;
②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过二零xx元的，不给计算;
③、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。
八、付款方式：
一、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人五零零元人民币，农忙款每人一零零零元人名币，工人返乡时回家路费每人二零xx～三零零零元人民币，其余劳务费在每年度农历一二月二五日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的九零%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定，到期后一次性返还给乙方。
二、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的八零%。
三、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额)，有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。
九、补充条款：
十、违约责任：
一、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付五零零零元违约金。
二、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。
十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：
一、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁;
二、依法向有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他事项
一、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。
二、本协议未尽适宜，双方协商解决。
以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第一九篇
建设单位：(以下简称为“甲方”) 承包单位：(以下简称为“乙方”)
为保障甲乙双方合法权益，根据《^v^合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
一、工程概况：
一、工程名称：四川省^v^屋面防水改造工程。
二、工程地点：督院街。
三、工程内容：
A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做SBS防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面：、找平层、新做SBS防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期：
一、按甲方要求，遇雨顺延。
二、防水工程质量保修期五年。
三、承包方式：
一、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
二、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任：
一、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任：
一.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
二.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价：
合同价暂定：万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB五零五零零-二零xx)及其配套文件和二零xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《成都市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的 三零 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的九七%，剩余总造价的三%在工程竣工一年以后支付。
八、违约责任：
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二零篇
甲方：
乙方：
根据有关《劳动法》《合同法》和项目部实际工作安排，结合施工要求，甲方决定把 A、B、C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程及室内卫生间、厨房防水交由乙方施工，为了明确双方责任，经双方友好的协商，达成如下条款共同执行。
一、 工程名称：
二、 工程内容： A、B、C、D 栋外墙水泥基聚合物防水工程。
三、 承包方式：实行包工不包料的方式。(包安全、包质量、包劳保用品)。
四、 工程量计算方法： A、B、C、D 栋外墙防水层按所油的外墙部位面积，综合单价为 元/㎡ 。(以上单价要求质量必须达到国家制定的《建筑安装工程质量检验评定标准》合格以上，力争优良)。
五、 付款方式：在每月二零号前后甲方按乙方每完成上月进度的八零%工程量结算给乙方，余下二零%竣工验收合格后一五天内一次性付清。
六、 双方责任：
(一) 甲方责任：
一、 甲方负责施工前的技术交底及安全工作，并对工程的质量监督和验收。
二、 驻现场施工员、质量员跟班作业，对不符合操作规程提出整改意见，整改合格后方可进入下一道工序施工。对多次提出整改意见的，乙方都没有严格执行，甲方有权单方面解除合同，责令施工班组无条件退场，工程量不结算，经济损失乙方全部负责。
(二) 乙方责任：
一、 严格按合同施工，熟悉防水施工规范及施工流程。外墙防水在施工过程中，乙方第一次返工，甲方警告，第二次返工，甲方扣回双倍材料费。
二、 按甲方施工现场的总体规划要求，配备足够人力，按甲方计划完成任务。做好工地文明施工，对使用的材料要统一堆放整齐有序，作业时一定要戴安全帽，不准穿拖鞋进入施工现场，不带安全帽、穿拖鞋每次罚款五零元。
三、 按照甲方现场施工进度的要求，按质按量按时完成进度。
四、 乙方人员不能在工地住宿(可在工地饭堂付费就餐)。
五、 乙方不能带家属老弱病残人员及小孩进入工地。
六、 管理包安全、质量、文明生产。
七、 遵守甲方的规章制度。一切要服从指挥，做好互相团结，不得在现场打架，不得乱接拉电源，不得用电炉电煲。违者按工地文明处罚条例处罚。每发现一次罚款二零零元~五零零零元。
八、 乙方中途不得以任何理由提出加价及分包要求，施工过程中影响进度起三天，甲方有权责令其退场，工程量不计算，一切经济损失由乙方负责。
九、 每天每次完成一道工序要及时清理干净楼面地板，违者每次罚五零元~一零零元。
一零、 乙方自备安全帽、施工用拖把电线、搅拌防水用电钻、其余施工用的施工手套、滚筒、毛扫由甲方提供。
七、其他条款
(一) 乙方进入施工现场人员必须服从甲方现场管理人员的安排，服从调动，遵守工地各项规章制度，做好文明施工。
(二) 技术要求
一、 严格按现场施工员要求配制防水材料、不得随意更改配合比。
二、 外墙面油水泥基聚合物二遍，窗框角等局部位按甲方要求不少于三遍。
(三) 进度安排：乙方必须按甲方进度安排落实施工人员进场施工。进场人员必须是身体健康、年龄不超过五五岁技术工人。乙方不能以任何理由拖延工期。否则，每延期一天罚款五零零元。延期工期三天，甲方有权单方面取消合同，工程款不结算，乙方无条件退场。
(四) 本合同在执行过程中有异议时，双方本着友好协商的态度解决。
八、本合同价款结算后自动失效。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二一篇
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方将工程发包给乙方施工。依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一部分工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程概况：
四、工程承包范围：全部防水工程的楼地面、内外墙面、地下室顶板、屋面等部位的所有防水涂料、涂膜、卷材工程。
第二部分工程管理
五、工期：
乙方必须无条件配合甲方的总工期计划，根据现场实际情况以甲方要求的合理工期为准。因乙方原因不能按照甲方要求的合理工期完成的，乙方承担违约责任。
六、质量与检验
（一）工程质量
符合国家有关施工质量验收标准，工程质量达到合格。因乙方原因造成工程质量（含施工质量及材料质量）达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
（二）检查和返工
一、乙方必须严格按照甲、乙双方合同条约定及建设单位选定的材料品牌、厂家进行材料的选购及施工。若由于材料的规格、品牌、厂家等达不到合同条约定及建设单位选定的标准，甲方有权要求乙方停工或返工，由此产生的一切责任及费用均由乙方承担，工期不予顺延。
二、乙方应认真按照国家现行标准、规范、设计图纸、施工方案（经监理、建设单位审批）以及甲方、监理、建设单位发出的指令严格施工，随时接受甲方、监理、建设单位的'检查检验，为检查检验提供便利条件。
三、工程质量不符合设计要求、或不符合规范、或效果未达到甲方、监理、建设单位认可的标准的，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，且对未达到合同要求标准
（三）质量保证
一、本工程保修期为五年，自工程竣工经质监部门验收合格并完成备案手续之日起计算。
二、乙方应在工程移交时向甲方递交保修人员安排计划书，以保证保修期内有足够的专业维修人员跟踪负责本工程的保修工作。
三、保修期内因材料质量、施工质量造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围。
四、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后四八小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，甲方垫付后有权向乙方追索。
五、保修期满由甲方组织验收，甲方签字确认无质量问题和保修事项完成后办理保修金结算。
七、安全施工
乙方应遵守国家、广东省、东莞市工程建设安全生产的有关管理规定，在现场设置安全生产标志和张贴安全用语，做好安全教育与防护工作，经常进行安全施工与检查。
八、文明施工
乙方应遵守国家、广东省、广州市建设工程现场文明施工的有关管理规定，经常性进行文明施工与检查。工程造价中已计收了文明施工措施费，乙方必须按照规定进行文明施工，并会同甲方、监理单位、建设单位定期进行检查。凡未按规定进行文明施工或文明施工定期检查不合格、乙方又不采取措施纠正的，或最终评定为文明施工不合格的，甲方将在工程结算中扣除文明施工措施费（按工程总造价三%计取）。
第三部分经济条款
九、承包方式
乙方承包本工程的方式为：包人工、包材料、包机械设备及工具用具、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包保修、包检测、包验收等包工包料的方式承包。
十、合同价款及调整
按以上承包方式，综合包干单价（不含材料发票）详见下表，工程竣工后按最终完成的实际工程量进行结算。双方同意结算时扣除乙方结算总造价的一%作为对甲方自行处理发票的补偿。
十一、合同价款的支付
一、工程进度款按月支付，乙方在次月五日上报上月完成的进度款，甲方在当月十五天内审核完毕，并支付至审核价的八零%。
二、全部工程竣工，验收报告经甲方认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，乙方未按甲方要求递交或递交不及时造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，乙方承担一切责任。
三、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及竣工资料、结算资料后在三零天内将根据合同有关规定对资料进行审核完毕，并对工程结算造价进行审核确认或者提出修改意见，并经双方签章认可后一个月内支付至工程结算总价款的九五%。
四、余下的五%作为工程质量保修金，保修期满两年、五年后一个月内分别支付（免息）。
五、甲方凭乙方出具的工程质量进度资料及工程款的书面审核文件支付工程款。
第四部分分工及责任条款
十二、材料设备供应
一、本工程所需的全部材料乙方自行采购、供应，乙方供应的材料必须符合合同约定及建设单位选定的材料规格、品牌、厂家要求，材料经甲方、监理、建设单位确认后方可使用。
二、甲方根据现场实际情况提供材料设备存放场地，乙方负责竣工验收前的保管工作。
三、因本工程施工所需之机械设备，由乙方自行配备并承担相应费用。
十三、初步验收、竣工验收及工程移交
一、初步验收，工程竣工验收以合同条约定及建设单位选定的材料规格、品牌、厂家、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家现行有关施工规范的合格标准和达到本合同规定的要求为依据。
二、工程完工后三天内，乙方向甲方提交初步验收报告，甲方在接到报告后七天内进行初步验收。工程初步验收符合合同规定，则甲、乙方在初步验收证书上签字盖章之日为工程的初步验收通过日期。
三、竣工验收应具备下列条件：
（一）通过初步验收；
（二）各种竣工资料完备；
四、具备上述条件时，乙方应在三天内向甲方提交竣工验收报告和完整竣工资料，甲方应在接到符合要求的报告和资料后七天内组织验收。工程验收符合合同规定，则甲、乙方在竣工验收证书上
签字盖章之日为工程的竣工日期。
五、工程通过竣工验收后五日内，甲乙方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为工程的正式移交之日，因乙方原因造成不能按期交付的，应按逾期竣工承担违约责任。
十四、双方义务
（一）甲方义务
一、委托工程相关人员签认往来工程文件。
二、监督、检查、监控乙方的工程质量、材料质量及工程进度。
三、审核乙方施工组织设计或施工方案，及时结算并支付工程款。
四、协调乙方与其他相关施工单位之间的关系。
五、开工前及时向乙方提供与本工程有关的技术资料。
六、负责为乙方提供（免费）施工所需符合规范的外排脚手架和垂直运输。
（二）乙方责任
一、乙方应在开工前五日将施工组织设计（施工方案）和工程进度计划提交甲方工程技术部，甲方工程技术部在接到符合要求的报告后五日内予以确认或提出意见。乙方接到开工令后即刻安排施工。
二、乙方进场后应遵守安全操作规章制度、甲方施工现场管理规定及政府有关安全管理规定。由于乙方措施不力或不规范施工或不服从管理而发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任并承担由此发生的全部费用。
三、工程竣工移交给甲方前，乙方应负责保护，若在乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复，若乙方拒绝修复的，甲方有权另请第三方进行修复，由此产生的一切费用由乙方承担，且甲方有权直接从保修金中扣除。。
四、乙方应自行完成本工程的全部施工，未经甲方书面同意，乙方不得将本工程进行任何形式的分包或转包，否则甲方有权解除合同。
五、工程竣工验收合格或本合同终止、解除后，乙方在施工现场的生产、生活临时设施及施工人员、施工机械设备，应在接到甲方通知之日起三日内全部撤离并清理完毕，否则，甲方按每天工程总造价一%的标准向乙方收取场地占用金。
六、负责做好成品保护。
七、工程现场施工所需的水电费用由乙方负责。
十五、违约责任
一、合同签订后任何一方不履行合同或中途毁约或因一方原因致合同被解除的，除按本合同相关规定承担违约责任外，还应向对方支付合同价款一零%的违约金。
二、由于乙方原因造成本工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同总价款一‰的违约金，总额不超过合同总价款一零%的违约金，并应赔偿由此给甲方和其他施工单位造成的损失；逾期竣工超
三、由于乙方的工程质量、进度等原因导致监理、建设单位对甲方的罚款，乙方无条件同意其他单位对甲方的全部罚款最终由乙方承担。
四、因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上，乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。
五、乙方在施工中不按规范组织施工，或者使用不符合甲方要求的材料，一经发现，甲方有权责令乙方停工或返工，如不停工或返工，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。
六、工程竣工后经验收达不到合格标准的，甲方有权要求乙方无条件返工并从结算总价中扣除一零%以作处罚；返工后仍达不到合格标准的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付合同总价款二零%的违约金外，还应承担甲方聘请第三方进行返工以使工程达到合格所发生的一切费用。
七、如因甲方的原因造成逾期付款，由甲方按中国人民银行同期同类贷款利息标准支付违约金。
八、由于乙方原因致甲方解除合同，按现场实际施工合格工程量的七零%进行结算。
十六、争议解决方式
一、合同履行过程中发生争议时，双方应互谅互让协商解决，协商解决不能的，双方同意提请清远仲裁委员会在东莞仲裁。
二、即使双方发生争议后，如工程未完工，乙方不得以此为理由或任何理由变相怠工或停工，否则乙方应负责甲方因工期延误而造成的一切经济损失（包括直接的和间接的）。如工程已完工，则双方保护好已完工程。
十七、其他
一、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，可签订补充协议，补充协议以双方签章的书面文件为准。
二、本合同自双方负责人签名、盖章后生效，竣工结算保修期满付清款项后失效。
三、凡签证、补工单必须有项目部、预算部两个部门签证才有效，缺一个部门当作无效签证，不能作为结算依据。
四、本协议书一式四份，甲方三份、乙方一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二二篇
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承担装饰工程方案设计及施工图设计。经双方协商一致，签订本合同。
一、本合同依据下列文件签订：
、《xxx合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》；
、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章；
、建设工程批准文件；
、本工程的具体情况。
二、乙方提供的服务内容及要求：
、完成商住大堂、商住会所（第四层）、楼宇示范单位、销售交楼标准、公共等候空间、雨蓬、公共通道及走火通道等装饰工程的方案设计及施工图设计；
、完成中装饰工程的施工现场的设计配套服务工作；
、本项目产品的顾问及咨询工作，以及其他相关工作；
、乙方根据甲方提供的建筑及结构图的电子文件完成中装饰工程的设计方案的手稿图、电脑效果图、说明资料，深化、完善相关方案，并完成施工图设计、材料样板的选择与提供、成本预算和其他设计服务。
、每一项设计，乙方须提供二款以上的设计方案供甲方参考选择。
、设计成果要求：
大厦商住大堂平面布置及效果图 幅，图幅规格为 规格；
商住会所平面布置及效果图 幅，图幅规格为 规格；
标准层北半层交楼标准户型 种不同风格的彩色平面布置图及效果图，风格及表现由乙方设计师自定，单方造价控制在 元以内，图幅规格为 规格；标准层南半层示范单位 种不同组合的彩色平面布置图及效果图，图幅规格为 规格；
公共等候空间、公共通道及走火通道各 款效果图，图幅规格为 规格；
首层入户大堂及裙楼商场雨蓬效果图 幅，图幅规格为 规格。
以上方案的合订本。
、方案获甲方确认后一五个工作日内，乙方向甲方交付全套一式十份的施工图纸。
三、乙方报酬及支付方式：
、乙方完成本合同第二条所述服务，甲方向乙方支付的报酬为人民币元。
、乙方向甲方提交施工图后，甲方向乙方支付合同总额的六零%（即 元）；合同所约定的所有服务完成后，甲方向乙方支付合同总额的四零%（即 元）。
四、甲方责任
、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性，正确性负责。甲方提交上述资料及文件超过规定时限三天以内，乙方按本合同规定交付设计文件顺延相同时间；规定时限超过三天以上时，应由甲乙双方重新商定交付设计文件的时间。
、签署确认经审核同意的设计方案、施工图纸、技术资料及材料样板等。
、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成乙方需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，所耗工作量的计算和费用标准由甲乙双方共同商量决定。
、负责方案和施工图会审的组织工作。
五、乙方责任
、按本合同规定的内容、时间及份数向甲方提交设计文件。
、及时提供相关服务。
、乙方必须根据甲方批准的设计任务书或经甲方批准的上一阶段设计文件，以及有关设计技术经济协议文件并应严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计，并提交符合质量的设计文件。对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并承担相关责任。
、对在原定任务书或设计委托范围内的必要修改，乙方应负责承担，并不得影响设计工期。
、乙方的设计应满足甲方的使用要求，并根据施工图纸提交预算文件。
、乙方应为金盛大厦的装饰装修工程的施工提供全程施工配合服务，并对施工人员进行施工前技术设计交底，参加图纸会审，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
、乙方应为甲方所需购置的室内装饰用品、材料及色样等提出建议，并协助甲方购买家私、灯饰、窗帘、饰品、植物等，并指导布置家私。
、参加甲方召开的装饰材料及装饰工程的招标会议，并对投标方提出的问题作相应的答复。
、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料及各阶段的设计图纸。如发生以上情况，甲方有权索赔。
六、违约责任
、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。逾期超过一零天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，若乙方未开始设计工作，则不退还甲方支付的定金；若已开始设计工作，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，计算设计费并支付给乙方。
、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间的，每延误一天，应减收本合同总额的 五 ‰；逾期超过 一零 天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方返还甲方已付款额。
、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失程度向甲方偿付赔偿金。
、合同生效后，若由于乙方的过失导致合同终止或解除合同，乙方应返还甲方已付款额，并赔偿甲方人民币五万元。
、乙方未经甲方同意向第三方扩散、转让的技术经济资料、任何各阶段的设计图纸和文件，甲方均有权向乙方索赔。
七、其他
、在本合同履行过程中，如发生甲方对乙方设计的不满意且最终的施工未采用乙方的创意设计，则乙方应全额退还甲方已支付的设计费。在此情况下，甲方不得将乙方的`设计资料、设计文件等泄漏给他人。
、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
、本合同所完成之成品或所确认之设计稿件，其所有权和版权归甲方所有。若因乙方侵权而与第三方产生纠纷，由乙方承担全部经济、法律责任。
、本装饰工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。协商不成，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。
、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
、本合同壹式陆份，甲方执四份，乙方执 贰 份，每份均具有同等法律效力。
甲方：________________
乙方：________________
签约日期：________________
签约地点：________________
免费个人防水承包合同范本 第二三篇
甲方：
乙方：
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将 屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。
一、 协议内容
屋顶防漏工程。
二、 施工费用
屋面为四五元/m二(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、 施工期约
二零xx年一一月 日到二零xx年一一月 日，总工期 天。
四、 施工结算
工程总费用为 元。
五、 工程质量
质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
六、施工安全
一、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
二、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
三、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
七、 施工保修
一、本防水工程保修期两年。
二、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
八、 本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二四篇
发包单位： (以上简称甲方)
承包单位： (以上简称乙方)
根据《^v^建筑法》和《^v^经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址：
二、工程范围与内容：
三、 承包方式：
四、 工程造价：以甲方认定的中标价格为准，竣工后按实际收方面积结算(见附件二)。
五、 工程期限：开工日期 年 月 日竣工日期 年 月 日(遇雨顺延)
六、 结算方式：
七、 甲、乙双方责权：
一、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
二、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
三、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证安全文明施工。
四、 乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。
五、 工程保修期_____年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何费用，全力做好保修期内的服务工作。超出保修期只收材料费，不收人工费。如甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。
八、 其他约定：
一、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。
二、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
三、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥造成乙方人员的安全事故，其一切损失由甲方负责。
四、 施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由乙方承担。
五、 其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
六、 本合同一式 二 份，甲乙双方各执一 份，本合同自签订之日起至保修期内有效，保修期完后自动作废。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二五篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维修工程项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
一、工程名称：鹰潭邮政储蓄银行贵溪市支行外墙防水维修工程
二、工程地址：贵溪市开发区
三、工程造价：本工程采用包工包料价，单价七五元/㎡(含税)
二、工程承包范围及工程内容：
一、工程范围：、外墙等需要做防水维修处理的地方。(包括 墙面清理、刷高弹性防水涂膜胶、刮乳胶漆、垃圾清场等)
二、工程量：维修面积按实际完成量计算。
三、合同工期：
一、开工日期：二零xx年 一零 月 二一 日。
二、竣工日期：二零xx年 一零 月 二七 日。
三、合同工期为七日历天(雨期顺延)。
四、质量标准
工程质量达到国家相关工程验收合格标准。
五、付款方式：
乙方工程全部完工经甲方组织验收合格后，付至总工程款的八零%，余下二零%工程款作为质保金壹年后付清(期间余款保证金不计息)。
六、甲方的权利与责任：
一、在施工中甲方有权就施工中发现的问题要求乙方进行处理或返工。
二、对乙方拒不执行甲方就施工中发现的质量问题而提出的改正意见，甲方有权责令乙方停工并进行经济处罚，直至更换施工队伍。
三、甲方有权督促乙方进行安全施工，对不符合安全要求的设备、设施及违反安全操作规程的行为有制止的权利，直至乙方整改为止。
四、提供相关协调减少干扰，方便乙方组织施工。
五、按要求及时支付工程款。
七、乙方的权利与责任：
一、按甲方要求并按相关施工规范组织施工，保证质量，保证工期。
二、服从甲方现场指挥人员的指挥，负责施工范围内竣工前所有成品保护。
三、乙方应按相关施工安全要求组织施工，对施工人员必须进行安全教育并保证施工安全，否则，引起的安全事故责任由乙方全部承担。
四、文明施工，做到工完场清。
八、保修条款：
本工程质量保修期为壹年。质保金在竣工验收之日起壹年后支付。在保修期间内，因施工引起的质量问题，由乙方无条件进行维修或返工，其费用由乙方全部承担。
九、合同争议的解决：
一、如在合同履行期间，双方对合同的履行出现争议的，可协商解决，如协商解决不了的，可申请仲裁直至上诉法院。
二、双方未尽事宜，可另行协商补充协议作为合同附件，与合同具同等效力。
十、合同的生效：
本合同正本二份，甲乙双方各执一份。
本合同从开工之日起生效，至工程保修期结束自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二六篇
根据《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、工程名称和工程地点
工程名称：曼哈顿国际社区六、七、八#楼
工程地点：
二、承包方式 甲方负责项目管理、提供主材及垂直运输机械、电力供应;乙方提供承建制劳务队伍包工包辅材包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
三、承包范围
设计图纸中所有结构的防水工程项目包括屋面、厕所、厨房、地下室等所有防水施工面， 甲方对乙方承包的屋面防水工程实行限额用料，限额材料的种类和数量，由甲方在施工任务单中另行确定。超用部分材料由乙方承担。
四、工作内容 完成上述工程承包范围的所有工作内容以及相应的现场材料场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的防水等，内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。清理、修补基层表面，材料卸车、转运、堆码，清洁表面，保证工完场清，包斗车、灰铲、灰桶及螺杆孔修补、电灯、电线等手工工具。
五、工程工期
本工程总工期为 个月，开工日期暂定为：二零xx年 月 日，具体开工日期以甲方指令为准;竣工日期为：二零xx年 月 日。
合同生效日期：为 年 月 日;合同终止日期：乙方完成
工作任务时止。
六、 合同价格
单价：屋面防水每平米 元，据实结算厨房厕所每平米 元，据实结算
七、工程质量要求
一、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和防水工程质量检查评定标准及设计图纸、施工说明、等技术文件为依据，乙方所施工的工程质量确保一次交验合格，如果施工完毕后达不到质量要求，乙方需免费整改直至达到规范要求。
二、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方返工，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方的材料费，工期不顺延。
八、安全及文明施工
一、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理;必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具，改善劳动条件。
二、乙方应做到工完场清、文明施工;但乙方在分项工程施工成品后，因非乙方原因造成的修补、清理，不由乙方负责。
三、乙方工作人员不需按规定搭接施工用电，如违规操作用电，造成的损失和安全事故，均由你乙方承担责任。
四、服从甲方现场施工员、质量员、安全员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
十二、付款方式
一、 每月完成的工程量经甲方和业主方及监理方验收合格后十日内支付当月完成的七零%人共工资，剩余工资由完工后一个月内结清。
二、如果在施工中由你乙方施工原因造成质量问题引起业主方及监理方罚款，费用均由你乙方承担。
十三、当事人约定的其他内容：
十四、劳动争议处理及其它
双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十五、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效,待工程结束、款项结清除保留保修条款外，其余条款自行终止。保修条款在保修期满后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二七篇
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就防水工程事宜甲乙双方协商一致，达成以下协议：工程地点：承包范围：
一、甲方所做防水位置，总计。
二、乙方所用材料名称工包料，包工包料总工程量按实际计算。
三、乙方对甲方的保修承诺，包修总计年。
四、保修期：在包修期内出现漏水，甲方必须及时通知乙方，乙方接到通知后，在四八小时内为甲方处理，不再收取甲方任何费用。
五、付款方式：在工程完工后，甲方验收后一次性付清总工程款。
六、安全责任：高空作业，乙方应做好安全防范措施，如出现安全事故，安全责任由乙方承担，与甲方无关。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效，具有同等法律效力。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二八篇
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为明确双方的权利、义务和责任，依据《^v^合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经发承包双方友好协商，就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议：
一、承包内容：石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBSⅡ型三+三
二、承包方式：包工不包料（发包方只提供防水卷材）
三、质量要求：合格，如承包方未达到此标准，按结算总价下浮一零%结算。
四、工期：
开工日期：二零xx年六月九日，完工日期：由项目部具体安排。
五、合同价款及支付方式
一、合同价款：暂估：一一零五零零元
二、不分部位执行综合单价八。五零元/M二（SBSⅡ型三+三卷材防水）包定，其工程量按二零xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。
三、合同价款中含：①本工程服务的全部用工及所有零工。②发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工（义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工）③材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备
四、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的六零%，整体工程竣工验收合格后付至结算总价的七五%；余二五%保修款，保修期五年，每年付五%。
六、安全文明施工
一、发承包双方必须认真遵守国家及北京市有关安全生产的法律、
二、承包方按有关规定，采取严格的安全防护措施，因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。
三、对于违反安全文明施工，不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为，发包方管理人员有权停止其作业，并根据情节轻重处以罚款，罚款单由项目经理签字即可生效。
四、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。
七、发包方责任
一、在施工前向承包方进行技术交底，并协助承包方解决住宿问题。
二、配备质检员，检验承包方的施工质量，并协助承包方解决施工中出现的问题。
三、严格按照施工方案监督检查承包方工作，每天对施工质量检查验收。
八、承包方责任
一、因承包方人力组织不利影响工程进度，发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工，并按合同单价的一五零%计算从合同价款中扣除。
二、现场发生的经济洽商需由发包方主管工长、项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。
三、因承包方原因未履行完合同，未付的工程款全部扣除，由承包方承担因此造成的一切损失及费用。
四、生活区食堂内所用冰箱、电蒸箱等电气用品发生的电费（一元/度）由承包方承担，在结算时予以扣除。
五、必须服从发包方的监督和管理，严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚，如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励，罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。
六、承包方进场前必须做到证件（暂住证、健康证、就业证等）齐全、统一着装、床上四件套（床单、被罩、枕罩、枕巾）统一，若未达到要求需发包方协助办理的，发生的一切费用由承包方结算价中扣除。
七、必须体制健全，各工种配套，特殊工种持证上岗，不得将本工程转包，否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。
八、施工中各种材料、机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准，损坏要赔偿。
九、承包方进场五日内须与发包方签订“机械设备、工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。
一零、按照经发包方批准的施工进度计划进行施工，每迟后一天罚款一零零零元，依此累计（以发包方项目经理签认单据为准）。
一一、发包方只提供SBS防水卷材，所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。
一二、本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补，施工时不再作任何调整。
九、本合同一式陆份，发承包双方各持叁份。
十、本合同自双方签字盖章后生效，至合同各条款履行完时自动失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第二九篇
甲方：
乙方：
兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签订本合同。
一、合作内容
一、_______防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。
二、工程每平方价格为_______元。
二、工程采用材料及质量要求
采用_______牌沥青防水卷材，要求厚度为______厘米，控制不低于_______，搭接部分按规范不能小于_______公分。
三、付款方式
防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款_______%，经雨季过后无质量问题付_______%，下余_______%作为质量保证金，_______年后无质量问题付清尾款。
四、安全施工
在工程施工中，甲乙双方都应本着负责态度密切配合，搞好现场施工，安全生产，甲方应保证乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按时按质完成工程施工。
五、工程面积
按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
六、保质期
本防水工程的保修期为______年；乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_______天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由甲方组织验收。
七、违约责任
一、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
二、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款______%的违约金。
三、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款______倍的违约金。
四、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款______%的违约金。
八、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
九、其他
一、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
二、本合同一式______份，自双方签字日起生效，双方各执______份，均具同等法律效力。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
免费个人防水承包合同范本 第三零篇
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
经甲乙双方对此项工程多次商讨，本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方达成如下协议：
一、防水工程承包范围一零—一四#楼及附属商业楼防水工程
二、承包方式为包工包料（包括工程所需整套工作的内容）
三、工程部位用料及定价
SBC（卫生间）用哈高科（高分子）三零零g/㎡，定价为元/㎡SBS屋面带板岩，德生料四mm厚，聚酯胎达—二零°C，定价为元/㎡
四、质量标准及工程量确认
整个防水工程包括楼房卫生间、楼顶、地下室及附属延伸带。工程量是按工程设计需要发生并完成合格的量。工程用料是根据设计要求分别用哈高科（高分子）德生—二零°C及其它附属材料也要用国标料，工程质量要达到国家楼房防水工程标准，经甲方和工程监理方验收合格视为达标。
上述工程定价款项分别含有甲方付给周广义参与运作监管此项工程的酬劳金及奖金，具体定额款项见乙方与周广义签订合同的文本。
五、甲乙双方的权利义务：
一、甲方有权监督乙方实施的本工程质量及工程进度，并根据乙方工程的实施情况提出工程整改意见，并进行指导协调工程现场及各方工作关系。有权查验乙方进场的材料并跟踪乙方施工的全过程。
二、乙方全部承担工程质量、进度、安全责任，出现安全事故由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方的工程进度要与诸楼房的其它工程有机协调进行，贻误工期造成损失由乙方负经济赔偿责任，乙方不许干“半截子工程”或没尾工程，不许随意停工，整个工程不完工甲方有权拒付工程款。
三、乙方垫付整个防水工程款（含劳务费、材料费及其它工程费用）垫付期限为以整体防水工程总量完成并经验收合格和整体楼房建筑合格为时间结点。整个防水工程做完并经验收合格甲方付乙方工程款的八零%，剩余部分待整个工程完并经竣工验收合格后付给乙方剩余款至九五%。
四、甲方承担乙方垫付资金偿还责任及承担的违约责任：
五、乙方施工任务全部完成后并经验收合格，甲方要在双方约定的时限和条件内（乙方不能如期完工情况外），甲方要按双方约定付清乙方应得款，如违约超期付款，甲方从违约之日起付乙方垫付款的利息，（分两段时间结点分别为八零%、一五%）月息为分。如甲方付息后仍不能偿还乙方垫付的资金，乙方有权根据情况随时起诉法律机关，根据法律机关的裁决，甲方要承担赔偿乙方。
六、甲方协调乙方与施工方成品保护，如有损坏需修复返工的由责任方承担一切费用。
七、甲方留乙方工程质保金为工程款的五%。待保修期满后付清。
八、从本合同签订之日起双方不得反悔，如有一方反悔，反悔方赔偿另一方全部经济损失。
六、不含税金，如果甲方要求开发票，甲方负责税金按厂家材料扣税金五%。
七、上述条款确立双方信守，如有违约追究其经济赔偿责任。
八、其它未尽事宜，经双方协商后妥善解决，双方另行约定认可的条款同样产生法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第三一篇
甲方：________________项目经理部
乙方：________________(劳务输出单位)
乙方同意为甲方在___________________工程项目提供劳务，经双方协商达成劳务安全管理协议如下：
一、甲方是工程的总包单位，负责施工现场安全生产的综合管理工作，乙方为劳务输出单位，负责提供合格的劳务人员，并遵守甲方施工现场安全管理的各项规章制度。
二、乙方必须按甲方有关劳务用工的规定办理用工手续，入场前向甲方提供相关安全生产资质证件和劳务人员名册及人员合法证件，并接受甲方的审核。
三、甲方和乙方的责任：
一、甲方责任：
甲方要按照国家和北京市的有关规定履行安全生产管理的职责，对乙方人员进行项目级入场安全教育、培训、考核、并留有记录。
甲方应及时向乙方进行分部、分项工程的安全技术交底，并履行签字手续。
甲方应为乙方指派有经验、懂技术、懂安全、责任心强的领工员，负责乙方日常的安全管理，做好班前讲话工作，使安全生产活动处于受控状态。
甲方应根据施工生产的实际为乙方提供安全生产所需的安全防护设施、器具和用品。
甲方应适时组织乙方作业人员开展安全生产活动，并积极征求采纳安全方面的合理化建议。
发生伤亡事故，按照有关程序及时上报。
二、乙方责任：
乙方负责人必须常驻施工现场，负责对所属人员的日常管理和公司级、班组级入场安全教育及日常安全教育活动。成立施工现场安全管理小组，指定专(兼)职安全员并与甲方现场负责人保持密切联系，及时发现解决施工生产中的违章行为和隐患。
乙方必须严格履行劳务用工手续，并保持人员的稳定，如更换增加新人必须向甲方及时汇报，补办相关手续(注册登记、安全培训教育等)。
乙方必须根据甲方施工生产计划安排、安全技术交底内容要求组织施工生产，严格遵守各项操作规程。甲方未进行安全交底或防护不到位，存在安全隐患，乙方有权拒绝施工。
乙方对各作业班组每天都要进行班前安全讲话，并做好施工过程中的安全巡视和检查，并留有记录。
乙方必须保证作业场所安全防护到位，自觉接受甲方管理人员的监督、检查，及时解决存在的隐患和问题。
乙方必须保证作业人员佩戴、使用符合国家规定的劳动保护用品。
由于作业人员违章操作、违犯劳动纪律等或自身管理不到位造成的人员伤害事故，由乙方承担全部责任。
乙方在施工过程中发生伤害事故，应立即向甲方现场负责人汇报，双方组织抢救、保护事故现场。乙方负责通知家属，做好事故善后处理工作。
四、其他未尽事宜：__
五、附则
一、本协议自双方签字盖章后生效，至劳动关系终止时结束。
二、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方单位：__(盖章)
法人代表：__(签字)
(或代理人)
乙方单位：__(盖章)
法人代表：__(签字)
(或代理人)
二零__年_月__日
免费个人防水承包合同范本 第三二篇
发包人（甲方）：_______________
承包人（乙方）：_____________
甲乙双方根据《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概括
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料
二、工期要求：工期自___年___月___日
三、承包范围：
该工程屋面、消防水池、剪力墙、卫生间等防水工程。
四、质量要求：
一、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工，满足国家相关验收规范规定要求，做到确保合格工程。
二、施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂技术规范》之标准进行施工。
三、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格；因人为或不可抗力因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、结算价格及付款方式：
一、施工价格及要求：根据双方协商及参照设计施工图做法要求，屋面防水处理每平方二八元，卫生间每平方一八元，消防水池铺丙轮一八元/㎡；刷有机防水涂料一一六元/㎡，剪力墙每平方___元。
二、付款方式：按每月施工产值的七零%支付材料款，工程结束后付清九八%的工程款，剩于的二%作维修保证金，维修保证金在一年内支付。
六、甲方及乙方义务：
一）甲方义务：
一、负责安全、技术交底。
二、提供水、电、水泥。（水泥款从乙方工程款内扣除），前期大面积的卫生清理及打扫。
二）乙方义务：
一、乙方必须服从甲方管理，安全文明施工，不得违规操作，如有违反，按罚款处理，二零零—五零零元。
二、乙方必须按甲方工期要求，合理安排，按时完成。
三、乙方保证施工人员人身安全，出现任何事故均由乙方负责。
七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决，协商不成经双方同意由遵义仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。
九、未尽事宜，另行协商。
补充：
发包人（盖章）：
负责人（签字）：
免费个人防水承包合同范本 第三三篇
施工单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则：
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（___cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、甲方责任：
（一）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（二）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（三）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（四）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、乙方责任：
（一）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
（二）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（三）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（四）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的___%给乙方，留___%的工程款作保修金，___年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其他：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待___年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：_________ 甲方代表（签字）：_________
乙方（盖章）：_________ 乙方代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第三四篇
委托方甲方：
承建方乙方：
根据《^v^经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
一、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水
二、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
三、承建方式：由乙方包工包料。
四、保修办法：免费保修期为五年，自___年___月___日至___年___月___日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
五、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
六、验收方式：甲方负责组织工程质量验收
七、付款方式：完工付总款六零%，三个月无质量问题付二零%，剩余二零%保证金两年后付清。
八、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
日期：
免费个人防水承包合同范本 第三五篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
乙方第二责任人： (第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)
经甲、乙双方协商，甲方将 防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、工程概况
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。
三、工程造价：
聚乙烯丙纶防水卷材 元/m二;SBS防水卷材 元/m二;水泥基渗晶防水 元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。
四、 质量要求、技术标准：
一、 质量要求：合格
二、 技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(GB 五零一零八-二零xx)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 五零二零八-二零xx)，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
一、 甲方责任：
(一)提供施工现场，保证施工条件。
(二)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(三)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
二、 乙方责任：
(一)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。
(二)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。
(三)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(四)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。
(五)乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。
(六)在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。
(七)乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
(八)乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
(九)乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。
(一零)乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。
(一一)乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
(一二)竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的五%。在 工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期(指甲方与业主所签订合同的质保期)过后，经业主和监理单位
检验合格无任何质量问题的，质保期结束后一个月内付清余款。
七、其他
一、 因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。
二、 本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。
三、 本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。
四、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
五、 甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第 (二) 种方式处理：
(一) 向仲裁委员会申请仲裁;
(二) 建筑物所在地法院诉讼。
六、 甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份， 乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
发包人： 承包人：
(盖章) (盖章)
乙方第二责任人：
法 定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 或
其委托代理人： 其委托代理人：
年月日：
免费个人防水承包合同范本 第三六篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《xxx经济合同法》和xxx颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方决定把本工程七、八#楼的屋面卷材防水分包给乙方施工，为了明确经济关系和责任，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称、工程地址及选材
一、工程名称：罗马广场小区
二、工程地点：淮南市朝阳东路
三、工程选材：三mm厚SBS复合胎纸-五°山东潍坊市宏源牌。
二、工程量及造价
工程造价：每实铺一平方米面积二六元，工程完工后，按实铺面积进行结算。
三、承包方式付款方式
一、承包方式：包工包料
二、付款方式及保修：按建设单位与总承包方所订立的大合同为准，材料进场验收合格后开始施工(要负责原材的送检)，按月进度的七零%支付，中途不借支任何费用，工程竣工验收后付至分项工程总造价的九零%，总工程款得一零%作为质量保证金，若五年后无漏水等质量问题，一次性结清所有款项。
四、本防水工程自施工条件许可开始，暂定自 年 月 日至
五、施工质量严格按设计图纸和施工验收规范及地方标准、相关图集施工，原材料进场必须报监理单位、建设单位检验认可同时出具检验报告和相关证明文件，每道工序施工应报验合格，施工结束后应通知建设单位、监理单位、发包单位验收合格并出具验收合格证明文件。
六、双方责任
一、乙方人员进场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份。
二、工程竣工后，负责清理好现场。
三、施工期间外界、间接干扰及一切工伤事故由乙方承担，与甲方无任何关联。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章后生效，全面实行合同内容终止，未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
免费个人防水承包合同范本 第三七篇
甲方：
乙方：
甲方位于新城三组五六号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
一、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
二、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
三、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
四、工程总施工量___平方米，计人民币___元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第三八篇
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
按照^v^《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款，以及施工规范的规定，由湖北建筑工程有限公司承建*项目工程。经甲乙双方共同协商，现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务，经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致，特签定如下条款。
一、承包形式：包工(含机械设备及周转材料)。
二、承包内容：根据甲方提供蓝图的内容确定如下：
一、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。
二、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。
三、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。
四、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。
五、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上，本工程中预埋及水电安装甲方负责)。
六、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。
七、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包(甲方负责退土)。
三、合同价款：合同总价约为 万元。承包内容中，竣工按国家规定计算建筑面积，办理结算，每平米按 元计价;地下室含伐板基础，消防水池及通道，每平方米按 元计价(注一号楼一层高米，二层高米，二号楼架空层*米)。
四、付款及结算方式：
一、根据工程完成进度付款，分为基础完工三零万元、主体完工五零%：二五万元、主体竣工二五万元、砌体完工二五万元 、内外墙粉饰完工二五万元、竣工验收三零万元，共计*万元，约六零%。
二、竣工结算时，乙方承担房屋 一 套，冲抵余下四零%款额，余下四零%待本工程入住率达八零%结清(限时两年内，竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款)。
五、工程质量管理及验收
施工中乙方必须接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。
六、工程工期
一、乙方必须按甲方总体施工进度计划组织人员，确保工程的顺利完工。
二、工程从基础伐板开始计算工程工期，总工期为 二四零 天(二零xx年九月一零日至二零xx年五月一零日)。
三、不可抗事件发生，工程相应顺延。
四、工期延误一天，甲方处乙方每天五零零元罚金，提前一天甲方给予每天五零零元奖励。
五、因甲方原因造成停工待料，及乙方原因造成甲方材料损失的，双
七、安全生产
一、乙方必须服从甲方项目部的监督管理，遵守施工现场的安全管理条例，乙方应加强对施工人员的安全管理教育，做好相应的防护工作，对违章人员甲方随时有权对乙方进行处罚。
二、施工安全保险，乙方承担万元，其余部分由甲方负责买至赔额达到六零万元。
三、乙方向甲方缴纳拾万元安全保证金，甲方将从四零%余款中扣除，若因安全事故对甲方资质造成重大负面影响，拾万元保证金不予退还，未发生重大安全事故，工程完工退还给乙方(施工中发生安全事故二万元内，一切经济损失乙方自行承担)。
八、施工现场管理
一、乙方施工人员在施工过程中，必须遵守施工现场理条例，对施工材料、机械、设备必须妥善保管，合理使用，现场保证整洁、通畅、堆放有序。
二、文明施工，安全作业，杜绝野蛮行为。各部分项必须做到工完场清，做到材料无浪费，施工无返工，如有发生甲方有权处以罚款。
三、甲方必须总体布置现场，合理调度，保证水电路正常畅通。
九、甲乙双方责任
甲方责任：
一、及时提供施工蓝图及变更文件。
二、负责图纸会审，对质量安全隐蔽工程、基础主体及时组织验收。
三、按合同约定时限三日内给付工资款。
四、指导乙方现场施工，现场监督检查质量、安全、及时核定工期。
五、行使甲方应尽责任、权利和义务。
乙方职责：
一、按图施工，质量自检，保证工程质量达到到合格标准等级，并保证验收合格。
二、保证安全生产，文明施工，按期完成工程任务。
三、服从甲方管理和安排，确保及时进行质量保修。
十、工程保修
本工程保修期为一年，一年内乙方必须为甲方提供及时的保修范围内事项，若乙方不能及时保修，甲方有权自行安排，按实际发生费用从乙方保修金中扣除。
十一、其它
本合同一式贰份，甲乙双方签字生效，在合同执行过程中甲乙双方必须共同遵守以上合同条款，任何一方不得终止合同，若一方严重违约或确已无继续履约能力时，另一方可要求对方支付赔偿违约金伍万元。本合同保修期完，工程款结清自动失效。
未经事宜，双方协商补签，与本合同法律效力同等。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
免费个人防水承包合同范本 第三九篇
立合同单位： (简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工，双方经过协商，共同签订合同如下，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：
一、防水材料的价格：
(一)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工，国标价格 元/m二，企标价格 元/m二。
(二)、其它防水材料价格另定，同价格优先考虑。
(三)、计算方法按实际施工的面积计算《按浙江省建筑工程预算定额》。
二、工程质量：工程质量确保工程达到合格标准，防水工程现行有关标准及规范施工，保修责任由乙方委托的人代理全权负责，代理人必须精心施工，确保工程质量，按照xxx的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修，若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间，保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏，代理人在五年内保证维修只收成本费。
三、双方责任：
(一)、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。
(二)、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(三)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
(四)、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。
(五)、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则甲方有权处罚乙方。
(六)、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时协商解决，确保工程质量，及时进行维修。
四、结算方式及付款办法：
(一)、以包工包料计算，防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算，每月按工程量七零%进行付款，中间结构验收后六个月内付到九零%，余款到竣工验收后付到九七%，其余三%作为保修金，二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。
(二)、乙方在收取工程款前，需提供收款额等额的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。
五、本修路同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
免费个人防水承包合同范本 第四零篇
委托方（甲方）：_______________联系方式：____________________________
承接方（乙方）：_______________联系方式：____________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：________________________________________。
二、形式结构：________________________________________。
三、工程项目：
一、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。
二、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣___________元押金，二零___年__月___日至二零___年__月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
二零___年__月___日
免费个人防水承包合同范本 第四一篇
甲方：
乙方：
甲方双方依据《xxx合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工
一、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
二、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
三、防水施工价格
本次防水施工为双包方式（包工包料）， 此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
四、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后二天之内完成单屋面全部工程项目，遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
五、施工质保
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
六、双方责任
甲方责任：
在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
一、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
二、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求
一、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
二、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
三、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
四、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
五、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
六、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则
一、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
二、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
代表签章：
代表签章：
_________年____月____日
_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第四二篇
甲方：
乙方：
按着《^v^合同法》和《^v^建筑去》的原则，就住宅小区防水工程情况，双方达成如下施工承包协议：
一、工程概况
一、工程名称：小区屋面防水工程
二、工程地点：小区
三、工程内容：屋面清理基层；屋面防水细部处理；屋面隔气层和屋面防水层施工；材料要求四mm厚SBS（大禹、鼎信、或宏源品牌）；同时提供防水所用原材料相应才质单、合格证及检测报告等相关资料
二、合同价款：施工面积约一五零零零平方米，每平方米元，合同价款约为。最终结算按现场实际测量面积计算。
三、施工用料由乙方自行采购，货到现场时经甲方验货后才可使用。
四、付款方式：的工程款的以房抵工程款，现金，预留五%质保金，工程款全额垫付，年底结算工程款。开具等额工程款发票。
五、工程验收
一、工程验收：工程完工后，由质量监督部门进行核定合格后验收，验收标准按现行建筑工程施工规范，经过泌水试验合格后签署验收意见再进行结算。
二、工程验收应提交的技术资料：材料出厂质量证明文件（合格证）、复试报告，所有材料检试验费用由乙方自付。
六、工程期限
工程期限根据甲方现场要求开工和竣工。如因甲方原因影响工期，工期顺延，如因乙方原因造成工期拖延，按乙方结算的总价值中扣除一零%的误工费。
七、保修
一、保修内容、范围：屋面隔气、防水层。
二、保修期限：五年（从防水工程验收合格交由业主开始之日起）
三、验收后，由甲方予留总造价五%的保修金。保修期过后帐款结清后本合同失效。
八、安全施工
乙方进入施工现场，必须对其工人进行安全教育，施工过程中的一切安全管理及措施由乙方自行负责，在现场如发生一切安全事故由乙方负责，甲方概不负责。
九、合同生效与终止
合同自双方签字之日起生效，工程款至保修期结束之日失效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：
乙方：
二零___年___月___日
免费个人防水承包合同范本 第四三篇
建设单位(*方) 安装单位在(乙方)
根据中华*共和国消防规范要求和*方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，*方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围:自动*、自动喷淋消防栓系统安装、。
四、承建方式:全包方式，即包工、包料。
五、工程总造价:经双方协商定价为￥ 元(不含税金)
大写**:
六、工期:与*方装修工程同步完成。
七、工程结算办法:以双方协商价为准，工程价包干结算。
八、付款方式:
一、合同签
免费个人防水承包合同范本 第四四篇
甲 方：
乙 方：
为了确保工程顺利进行，如期保质完成施工任务，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议。
一、工程概况：
工程名称：陕西省质量技术监督局招待所一、二、三号职工住宅楼
工程地点：西安市咸宁西路三零号院内
二、承包方式：
包工包料
三、工作内容：
陕西省质量技术监督局招待所一、二、三职工住宅楼，厨房、卫生间防水工程。
包括；材料的采购、运输、装卸，基层的清理，管道周围、门口特殊部位处理，涂料涂刷，畜水试验，成品保护、工完场清等。
四、工期要求：
随甲方施工进度安排，每栋号每天必须完成一个楼层，在十月二十日前全部完成。延误工期每天罚贰佰元。
五、甲乙双方责任：
一、甲方负责提供现场的水、电、现有的垂直运输机械，水泥、砂子。
二、乙方进场后及时编制施工方案，交由甲方审核同意后方可按照施工方案进行施工。
三、乙方配备工程所需全部技术及施工人员，、小型机具及施工中所需要的材料及辅助材料。
四、乙方必须严格按照施工规范及技术交底、作业指导书施工。
五、乙方必须确保进场材料复试合格，如出现质量问题一切经济责任全部由乙方负责。
六、乙方对本分项工程全过程负责。
六、质量要求及成品保护：
一、材料要求：材料选用Pso防水涂料;所有材料必须达到国家标准，并提供出厂合格证等材料证明。
二、涂刷厚度为一。
三、施工前将作业面上的尘土、杂物、油污，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理清扫干净，确保基层干燥、平整，无空裂和起砂。底子涂刷均匀。对墙面四周，管件周围，门口等做好细部处理。
四、涂料涂刷均匀，牢固，厚度必须符合有关规范要求，每道工序完成后必须经监理、项目部质量负责人检查同意后方可进行下道工序。整体完工后要进行不少于二四小时蓄水检验。
五、成品保护责任：在施工过程中乙方应做好对自己的产品及他人的产品保护工作。对破坏自己或他人产品的行为，除全额赔偿外，同时对乙方处以二零零元/次的罚款。
七、安全责任:
一、首先明确乙方承包 文拥军 是本班组安全生产的第一责任人，甲方要求乙方及时做好本班组织职工的登记造册工作（必须按身份证造册）遵守项目部的各项管理制度，班前要对职工进行安全教育和安全技术交底，做好自我防范。施工中必须严格按照安全操作规程安全文明施工。
二、乙方人员发生的一切不安全事故或祸及他人的事故，全部由乙方承担经济及法律责任，甲方概不负责。
八、安全、文明：
一、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
二、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传^v^有关安全规定，坚持安全技术交底制度。
三、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，每人上交三张照片，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习^v^、市、部、公司颁发安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
四、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。
五、严格按施工方案和安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须遵守职责，遵守安全操作规程，各级安全员每天进行安全检查，制止违章指挥、违章操作。
六、坚持执行“三宝”制度，进入工地必须戴好安全帽，高空作业要戴好安全带。
七、严禁穿拖鞋上岗，严禁酒后上岗。
八、严禁私自乱接乱拉电线，需要用电要经公司同意，并派专业人员操作。
九、施工现场禁止吸烟，发现一次罚款五零元。
一零、对有机化工材料、易燃材料等要加强集中管理，经常清理。
一一、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。
九、其他要求：
一、在保修期内乙方对本分项工程质量负责，如出现问题无条件返修，并承担全部经济责任。
二、乙方的工程质量、进度达不到甲方要求时，甲方有权单方作出经济处罚并有乙方承担。
十、工程价款及付款方式：
一、工程价款： 三五元/㎡。此价格为此分项工程的综合价单价，（均为含税价）。
二、付款方式：工程完工验收合格、资料齐全后付总工程款的八五℅，交业主后付一零℅，预留五℅作为保修金，按国家规定质保期满后一次无息返还。
三、结算办法：按施工实做面积计算工程量。
十一、争议的解决：
甲乙双方应本着协商原则解决，协商不成时应以保证现场施工为原则，任何一方如因争议影响正常施工，则视为违约，赔偿对方的所有损失。
十二、合同的生效和终止：
本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经甲、乙双方签字盖章即刻生效，工完款清自行失效。
甲 方（签字）： 乙 方（签章）：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
免费个人防水承包合同范本 第四五篇
甲方：：
乙方：
依据<>、<>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司一零KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司一零KV配电房防水屋面约三三零平方米
一、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区
二、工程名称：湖北理工新型材料有限公司一零KV配电房防水屋面处理
三、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎三mm厚，-一五°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
一、 选用材质：三mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
二、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
三、 施工厚度要求：采用外三mm厚“ SBS ” 防水卷材
四、全部包工包料，单价为 二七元/平方。
六、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
一、工程质量标准：合格工程质量标准。
二、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(GB一八二四二-二零xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 二七元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
一、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量九零%计量，余下一零%作质保金。
二、承包人剩余一零%的工程款转作保修金，在保修期满后的一四日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始
前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年;
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
一、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
二、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款二零%的违约金。
三、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款二倍的违约金。
四、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款二零%的违约金。
五、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
六、 在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知二四小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
七、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
八、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
一、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
二、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
免费个人防水承包合同范本 第四六篇
施工单位(简称甲方)：
承包单位(简称乙方)：
经甲方对乙方承建专业资格及有关资料的调查考核，依据国家合同及建筑工程有关法规条例规定，结合本工程实际情况，本着诚实守信、真诚合作，互惠互利的原则，就明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和责任及确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，经双方协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、总则
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
二、承包方式：
乙方包工包料、包质量、包安全、包进度、含防水工程交工手续，并承担费用等总包方式。
三、施工使用材料名称、规格、型号：
新乡开来牌三mm厚-一零℃聚脂胎。
四、工程造价：
一、施工价格：三mm厚双层防水，第一层每平方三八元，第二层每平方三四元。
二、施工工程总造价：按实际施工面积计算。
五、质量标准：
一、严禁渗漏，表面应平整，不得有积水，蓄水二四小无渗漏为合格；
二、卷材与卷材，基层与卷材之间接缝部位应粘结牢固，不应有皱褶、孔洞翘边、脱层或滑动现象。
三、卷材与卷材之间的搭接处及末端要粘牢，封皮应严密。
六、双方责任：
一、甲方责任：
(一) 应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水标准提交乙方施工；施工现场干净，基层坚实、平整、干燥、无空鼓、松动起砂，凹凸不平现象、含水率不大于九%。
(二) 应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延；为乙方施工排除干扰，保证顺利施工，为乙方施工人员的酌情提供住宿方便，为乙方施工上料设备及蓄水试验提供方便。
(三) 甲方有权利乙方在施工过程上的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。施工完毕后，甲方应及时安排专人验收，计算施工面积并签发验收单，确保施工连续进行。
二、乙方责任：
(一) 听候甲方通知，及时将防水材料进场，提供全套材料产品说明书、合格证、检测报告、复试报告等质量文件。
(二) 配合工程的整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(三) 应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(四) 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程保修五年。若出现质量问题，负责返工所花的人工费和材料费，每施工工段分期工程完成自检合格后，报项目部验收，由乙方配合甲方指定有关负责人在各项分段工程提交报验单。
七、安全注意事项：
一、施工人员进入现场必须戴好安全帽，服从工地管理。
二、向喷灯内灌汽油时，要避免溢出流在地上，以防点火时引起的火灾。施工现场以及库房必须设有明显的.严禁烟火的标志。
三、雨雪天、五级风以上严禁施工。
四、班后汽油、液化汽等材料应入库保存。
八、付款方式：
一、第一次甲方向乙方付工款，日期为业主方首次向甲方付款时，付已完工程量总造价的八零%；余二零%到业主方第二次向甲方付款时付一五%，剩余五%，按照国家建筑保修条例执行。
二、第二次付款时间：首次付款后，根据完成工程量分批付总工程款的八零%；到本防水工程完工经验收合格后，付总工程量造价的九五%；剩余五%为保修金，按照国家建筑保修条例执行。
九、其他事项
一、甲乙双方签订合同后，在施工前乙方向甲方缴纳质量履约保证金伍万元。第一次甲方向乙方付工程款时，甲方向乙方退还保证金伍万元。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。协商未果，由工程所在地仲裁机关诉讼仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第四七篇
甲方：
乙方：
经双方友好协商甲方同意 男女卫生间天花板吊顶维修工程包给乙方，为明确双方责任和义务，保证工程质量，双方签订本协议，并共同遵守。
一、工程内容
一.男女卫生间天花板吊顶，工程量：㎡，单价 元；
二.电路改造，施工中工程量据实验收及材料单价进行签证认定；
二.合同价款：按照核算后价款据实结算。
二、承包方式：包工包料。
三、工期：须在规定的时间内完工。
四、结算方式：开具发票结算，在完工验算后一次性付清维修工程款（除押金）。交纳￥二零零零元押金，在工程保修期结束后返还。
五、其它事项：
一、在施工过程中乙方必须保证工程质量，要求做到排污通畅、环境卫生、空气清新。对因未按甲方要求及不符合规定，造成的返工，乙方应及时给予返工直至合格为止，所发生的一切费用由乙方负责
二、乙方在施工过程中乙方必须做好安全防范措施，否则造成的安全事故及一切损失由乙方单方面承担，致使甲方造成损失的，甲方有权行使追偿权。
三、施工所用的各种机械设备工具材料由乙方自理。
四、保修期为一年，保修期从验收合格之日算起，在工程保修期间，造成的质量问题乙方须及时上门维修。
五、保修期间，如有质量问题，乙方应及时维修，所需材料由甲方负责。
六、以上协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
七、本协议从签字之日起生效。
甲方：（公章） 乙方： 法人代表：（或代理人）
日期： 日期：
免费个人防水承包合同范本 第四八篇
甲方位于新城三组五六号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
一、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
二、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
三、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
四、工程总施工量 平方米，计人民币 元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第四九篇
甲方：
乙方：
根据《^v^经济合同法》和《建筑防水施工工程验收标准规范》及有关规定，为确保工程质量和进度顺利完工，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行。
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条：承包方式、范围
乙方承包的防水工程，采取包工、包料、包运输、包验收的方式的。
第三条：工程造价
一、工程防水面积约为 平方米，每平方米造价按一九元人民币包干计算(此单价含刚性防水屋面外加剂)，总价款约为_____元人民币(大写：_______ )。完工综合验收合格各方认可后，按实际收方面积结算。
二、伸缩缝嵌油膏，盖条(三五零mm宽)，按_______元/m计算，完工后按实际施工数量计算(含玻纤布、防水涂料、人工等费用)。
第四条：付款、结算方式
一、付款方式：
(一)付款方式：乙方施工完成并经各方验收合格，甲方上报建设单位月进度工程款，按上报的单项工程款项的七五%支付给乙方，工程竣工后建设单位付足甲方九零%款项后，甲方付足乙方九零%单项工程款，其余一零%作为保修金。保修金从房屋综合验收合格之日起，满贰年退乙方余额的一半，满伍年后退清余款。
(二)甲方款项只能以转帐支票或电汇方式支付，并填写支付乙方单位名称。
(三)特殊情况，乙方人员收取现金或现金支票款项，需持乙方公司出具有效证明文件并法定代表人签字认可后才行。
(四)付款时，乙方必须开齐有效的发票交甲方财务。
二、结算方式：
按验收合格的原则，按甲方现场施工人员指导所施工的部位，按实际施工的面积进行结算。
第五条：施工工期
一、本工程合同工期为天。(注：以乙方接到甲方通知后经乙方施工员现场勘验基层，确认符合施工要求之日起计算)
二、如遇下列情况，经甲方负责人同意、认可签字后，工期可作相应顺延，天数以甲方确定为准。
(一)甲方提供的施工现场，不具备安全施工条件的，存在事故隐患，且电源等不通，施工现场让乙方无法施工。
(二)因不可抗拒的自然气候条件或灾害影响施工进度的。(如：雨季、水灾、火灾、停电等)
(三)甲方更改或修订施工方案，影响施工进度。
三、如乙方未按甲方要求工期完工，甲方将处予五零零元/天的罚款的。
第六条：质量及施工要求
(一)甲方：
一、施工面应用水泥砂浆找平，表面要求抹平压光，不应有起砂、掉灰等缺陷存在，含水率不得大于一零%。
二、找平层的阴阳角应抹成均匀光滑的圆弧。
三、防水施工材料进场后，必须对材料进行现场抽样送检(见证取样)，送检试验室必须是经甲乙双方共同指定认可试验室。费用由乙方全部承担。
四、防水层施工完成，经乙方自行自检合格后，乙方通知甲方及监理进行做工质量及厚度检测。符合要求后，同意乙方作灌水试验，水位至甲方指定位置，灌水时间四八小时后再通知甲方和监理验收。无渗水现象后，定为施工合格。
五、甲方浇筑细石混凝土保护层时，应避免损坏已施工完成的防水层。严格加强成品保护工作。
(二)乙方：
一、本工程采用材料进行施工，乙方必须确保进场材料质量符合设计要求，符合国家及行业、企业相关检测指标和验收标准，并向甲方提供相应产品的检测报告、推广许可证、出厂合格证及生产厂家的授权证明书等相关资料。
二、涂刷厚度
三、乙方按性能特点进行施工，并按建筑施工规范的防水分项工程检验标准进行验收。
第七条：权利与责任
(一)甲方：
一、如因乙方不按本合同要求，无法保证进场材料质量、施工厚度等重要指标，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的经济损失。
二、甲方有权对乙方施工过程和质量进度进行检查监督，及时提出施工意见和整改要求，并为乙方施工提供方便。
三、甲方应对乙方施工实行安全交底，乙方必须按安全操作规程施工，否则一切责任由乙方全部承担的。
(二)乙方：
一、乙方必须严格按甲方要求施工，听从甲方指挥和安排。
二、乙方有权对甲方提供的施工操作环境提出合理化要求，确保乙方施工安全和工期顺利进行。
三、乙方进场前，提供施工方案，经报审批准后方可按施工方案进行施工
四、若非甲方原因，乙方在施工期间由于未按工地规章制度和安全操作规程施工出现的任何安全事故，由乙方自行负责全部责任。
五、乙方施工及验收程序：
乙方施工完成后，先自检符合相关要求后，再通知甲方及监理检查，施工质量及厚度都符合要求后，乙方自行进行关水试验，关水时间四八小时。乙方自行检查无渗水现象，再通知甲方及监理检查验收，符合相关标准，定为施工合格。若第一次试水有渗水现象，由乙方无条件返工至符合要求，再试水有渗水现象，乙方无条件支付甲方水电费，且无条件返工至符合要求。若因乙方施工问题造成甲方受罚，其所有责任由乙方全部承担，甲方在乙方工程款中直接扣出，乙方必须接受。若因乙方材料及施工质量问题而造成甲方的一切经济损失全部由乙方承担。经试水符合要求的部分，乙方将水清理基本干净后交甲方进行下道工序。
六、乙方有责任监督甲方进行下道工序施工，以便掌握成品保护情况和进行施工指导。
七、甲方每次组织验收，需作试水工作时，乙方必须配合验收工作，否则费用在乙方工程款中扣出支付。
第八条：保修期
保修期为 五 年，在此期间若出现渗漏，由乙方负责免费维修的，并在甲方通知二四小时内必须到达渗漏现场，逾期未到，甲方有权安排处理，在乙方保修金中支付。若保修金不足以支付保修中的费用，乙方无条件出资履行保修责任。
第九条：其它
一、本合同自签订之日起生效，合同履行完毕自行失效，在合同执行期间，双方不得随意更改和解除合同，如一方提出修改或停止执行，须经双方协商一致，才能生效，否则应承担违约责任，给付违约金 ，如由此而造成的损失则应赔偿损失。
二、本合同一式两份，双方各执一份的。
三、如有未尽事宜，由双方协商解决。
第十条：合同纠纷解决的方式：
当地法院
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第五零篇
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《^v^合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就阆中市工商行政管理局修建办公楼(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况：工程名称：
第二条 工程承包范围：
一.包人工土方清基回填夯实土方。
二.包本工程主体、地坪、钢性防水、附属设施混凝土浇灌。
三.包本工程主体和附属设施模板制安和拆除。
四.包本工程主体和附属设施各种砌块的砌筑、抹灰、贴面。
五.包本工程主体和附属设施的钢筋制安。
六.包本工程主体和附属设施内外架搭拆,安全防护设施铺设。
七.包本工程临时设施搭拆和文明施工现场清洁。
八. 包交工验收时的建筑物室内外和附属设施的清洁卫生。
第三条 工程工期
一、从基础土方开挖至土建全部完成工期为六个月，总日历天数一八零天;
二、乙方必须组织一批思想素质好、技术过硬的工人，严格按照甲方的施工组织设计和施工进度计划内的工期完成各分项工程(包括法定的节假日在内)。
三、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期;若节点工期不能保证，则每延迟一天罚款一零零零元，在每月结算时直接扣除。
第四条 工程质量标准
乙方严格按照设计图纸、国家现行施工验收规范、施工组织设计、施工技术交底等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到规范验收标准。
第五条 甲方责任和义务
一.现场施工员负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
二.乙方进场后甲方现场管理人员应对乙方做作业人员进行施工质量要求、安全操作规范、现场文明生产等工作进指导、检查和督促、并做好记录。
三.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
第六条 乙方责任和义务
一.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
二.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到规范标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、安全事故、的工期拖延损失及各种罚款,( 工期拖延一天罚款一零零零到晚元)。
三.乙方应配备现场管理人员、安全员各一名，(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到一零零%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到一零零%
四.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
五.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
六.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同和安全责任书》并按合同所约定的条款完善福利二保,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
七.为其作业人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、手套及其它相关的防护用品);
八.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止一八岁以下的未成年人和五五岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第七条 安全生产
一.甲方对乙方应做好进场后的安全技术交底工作，并形成记录。
免费个人防水承包合同范本 第五一篇
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
(一)、工程名称：帝景湾半山区二三#、二五#住宅楼(包括地下室)。
(二)、合同工期：
一、开工时间以开工报告日期为准。
二、完工时间
第二条：工作内容及设备：
一、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。
二、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。
第三条：工程固定价格费用包干范围：
一、按《江西省二零xx年工程定额》，建筑面积计算规则及(B/Y五零三五三-二零xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米一九元、消防水电每平方三元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
二、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
三、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。
第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋六元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的四零%,工程完工后付二零%。余款待装饰工程完工后付清。
第七条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的二五号。
第九条：工程质量：
一、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
二、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
三、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
四、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
五、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据)，对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚二零零-一零零零零元。
第十条：安全施工：
(一) 、安全施工与检查：
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。
二 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
(二)、安全防护
一、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
二、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前一四天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
(三)、事故处理
一、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
二、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十一条：其它：
一、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款一零零零元。
二、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次五零零元处罚。
三、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。
四、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次五零零元处罚。
五、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十二条: 合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。
第十三条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第五二篇
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况
一.工程地址：湖北随县开发区
二.工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
三.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
四.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：一.屋面SBS每平米八元(含燃气)
二.厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
一.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
二..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期
一. 工程时间：自二零xx年一零月二六日开工，至二零xx年一零月三零日竣工。
二. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款五零零元。
第三条：付款方式
一.工程完工后付工程款七零%， 甲方保留五%工程款作为工程维修押金，
二.工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的五%(工程维修押金)拨付乙方。
第四条：施工安全：
一.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。
二.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .
甲方:
乙方：
年月日：
免费个人防水承包合同范本 第五三篇
本协议由以下双方当事人在_________签订：
甲方：_________（以下简称甲方）
住所：_________市_________区_________路_________号 乙方：_________（以下简称乙方）
住所：_________市_________区_________路_________号
一．甲方为本次要维修的房屋的所有人，有权对此房屋进行维修；
二．乙方已取得相应的施工资质，为有权从事房屋维修的企业，目前合法存续。
为明确双方本次房屋维修行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条 甲方决定将位于西宁市浦宁之珠上人屋面，建筑面积_________平方米由乙方来进行维修，乙方同意进行维修。
第二条 甲方保证其有权对上述房屋进行维修。
第三条 乙方保证其具有房屋维修的资格证照。
第四条 乙方本次为甲方的房屋进行维修的范围为屋顶防水；方式为包工包料；质量标准为验收合格。
第五条 乙方本次为甲方的房屋进行维修的时间为自________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。
第六条 本次房屋维修的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋维修结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。
第七条 本次房屋维修的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。
第八条 双方约定由_________来进行本次房屋维修的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。
第九条 在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与维修有关的工作。
第十条 违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。 第十一条 除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。
第十二条 乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。
第十三条 本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：
一．双方合意变更并达成书面的协议；
二．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修的行为必须修改；
三．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十四条 本合同自发生以下事情方可终止：
一．双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；
二．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修行为不能进行或失去意义；
三．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十五条 任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后三零日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。
第十六条 本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条 本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十八条 本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人或 法定代表人或
授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________ _______年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________
免费个人防水承包合同范本 第五四篇
建设单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
甲方委托乙方承建防水工程
甲、乙双方根据《^v^合同法》《^v^建筑法》，并根据本工程具体情况，经协商一致，签订合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程内容及范围：
工程单价：______元/㎡面积：______㎡
注：面积为暂估值，最终按实结算，涂料按实际涂刷面积计算）
四、工程造价：暂估元（大写：暂估）
五、工程承包方式：___________________________________
六、工程期限：本工程计划自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不可抗拒因素，工期相应顺延。
七、施工期内增加工程内容，双方及时办理签证手续，待竣工验收后统一结算。
八、工程价款结算方法：
九、乙方将工程主要材料运抵现场后由甲方验证。
十、甲、乙双方责任：
一、甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量，并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放和保管，并为乙方施工人员食宿提供便利。
二、甲方应在开工前及时向乙方提供与本工程有关的建、构筑物平、剖面图，沉降变形等资料，便于乙方编制施工方案。
三、乙方严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工，以确保工程质量。
四、乙方应及时向甲方提供施工进展情况、工程决算、竣工验收等资料，甲方接乙方通知七天内安排工程验收，逾期不验收，即作验收合格处理。
五、工程全部或分项竣工等待验收期间，由于甲方原因引起返工或修补，工料费用由甲方承担按实结算。
六、乙方施工后，若甲方需后道土建施工，必须在防水施工验收合格后方可进行，并不得破坏前道防水层，否则不属乙方保用范围，造成后果由甲方自负。
十一、工程质量和维修：
一、工程质量必须符合国家施工验收规范。
二、工程竣工验收后保用年，在保用期内因施工质量引起渗漏，由乙方负责无偿修复。
三、为了提高防水层和耐久性，交付使用后使用单位应定期安排屋面保养，清理垃圾和杂物，保持排水道畅通等。如发生非本款第二条原因需要维修时，乙方向使用单位收取工本费。
十二、违约责任：
一、甲方如逾期支付工程款，影响工程正常进行，造成损失由甲方自负，并由甲方支付乙方每天按未付部分金额的万分之________的滞纳金。
二、如因乙方责任未按规定期限竣工时，造成损失由乙方自负，并由乙方支付甲方每天按工程价款的万分之________的逾期竣工赔偿费。
十三、本合同如有未尽事宜，将按有关法律、法规处理。
本合同如发生纠纷时应尽量协商解决，协商不成的，可向各自所在地的人民法院起诉。
十四、甲乙双方另订安全合同作为合同附件。
本合同一式________份，甲方执________份，乙方执________份，正副本合同具有同等的法律效力。
十五、补充说明：
甲方：________________________
法人代表（委托人）：________________________
经办人：________________________
地址：________________________
电话：________________________
开户银行：________________________
帐号：________________________
乙方：________________________
法人代表（委托人）：________________________
经办人：________________________
地址：________________________
电话：________________________
开户银行：________________________
帐号：________________________
日期：________年____月____日
免费个人防水承包合同范本 第五五篇
甲方：
乙方：
设计监理方：
房屋地点：
就以上地点的房屋装修事宜，以上各方经协商达成协议如下：
各方职责：
一、甲方责任：
一、协助施工队办理小区物业管理部门在施工前所要求的各项手续，并垫付施工队应付物业公司的装修抵押保证金一五零零元整；
二、按双方约定的条件支付乙方装修的人工费；
三、负责购买装修所需材料；
四、负责自己住房拆改事宜（包括暖气的移位）。
二、乙方责任
一、按照甲乙双方约定的施工项目及工艺要求，在设计监理方的督导检查下施工，包括全部瓦、木、油、水、电及需要安装的一些配套项目；
二、自带施工所需工具；
三、保障施工安全，如出现问题，乙方自己负责，甲方不承担任何责任；
四、负责整个施工的质量把关，严格做好每一道施工工艺，严把质量关做到优质工程。完工后保修一年，乙方需交甲方五零零元押金，待保修期满后，由甲方退给乙方。
五、施工期间严格遵守小区物业管理部门的有关装修施工的各项管理规定，如施工期间出现问题则自行解决。
三、设计、监理方的责任：
一、负责房屋的设计制图、施工放样；（备有每项工程的施工图）；收取一二零零元劳务费；
二、负责协助甲方选择装修材料；
三、负责对施工队工程质量、工艺的具体指导和监理，每天必须到施工现场并在重要工程施工过程中与甲方共同验收后，方可进行下一工程进度（包括全部瓦、木、油、水、电等，每项工程至少有一—二次验收），收取八零零元工艺及监理费。上述费用分两次付清，第一次付一零零零元，工程结束经甲方验收合格后给付第二次的一零零零元款项。
人工费及付款方式
整个装修工程的人工费（包括设计、施工、监理费）共__________圆整。甲方按工程进度分四次支付，施工队进场施工时支付一零零零元整，开工一五日后如履约较好（水、电改造完毕）经第一次验收合格后，再支付一零零零元整，吊顶、厨房及卫生间、所有门口完工并经验收合格后，再支付工程款xx元，工程全部，并按规定将施工现场清整完毕，经甲方认可与物业公司联系，确认无赔偿问题后，向施工队支付全部施工费的剩余款项。
施工项目及工艺：