委托验收合同范本|委托验收合同范本怎么写

委托验收合同范本

委托验收合同范本 第一篇

甲方(委托方)：

乙方(受托方)：

根据合同双方协商决定，以政府相关的物业管理法律、法规为框架，双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，就甲、乙双方委托期间的责权利关系，特制订本合同。

第一章委托服务的物业基本情况

名称：

地址：

建筑面积：

行政服务中心地上层、地下层。一至三层为行政服务窗口，四至五层为办公区域。大厦配套设施功能有：中央空调系统，供配电系统，消防系统，给排水系统，综合布线系统，乘客电梯，大小会议室，技防监控系统及建行服务区等。

第二章委托服务范围与内容

一、大厦的公共设施设备的日常管理。

二、大厦的公共环境卫生保洁。

三、大厦的公共秩序维护。

四、负责大厦的导办、解说。

五、建立本大厦物业基础档案和日常运作档案管理工作。

六、完成合同条款外的由双方协商决定的其它有偿或无偿服务事项。

第三章管理运作方式

一、双方约定本委托合同签订的有效期为壹年，即自二零_年八月一日至二零_年七月三一日。乙方对大厦每年服务费用为人民币万元(大写：整)，合同签订之日起十日内结算万元，合同到期之日起十日内结算万元。

以上费用含员工工资、社会保险、工装费用、器材费用、办公费、福利津贴、税金和利润。明细如下：

(一)人员工资万元。

其中：保洁员八名，解说、导办员五名，水电维修工二名，弱电系统维护工一名，秩序维护人员一一名。

以上合计二七人，月工资元，全年共万元。

二、乙方接受甲方监督，在甲方指导下开展工作。

三、甲方负责大厦设备设施日常维修换件费用和涉及外委专业保养和维修费用的支付(外委专业保养费用包括：电梯月度保养与年检保险、以及空调、消防、配电、技防等机组的年度计划性保养。外委专业维修：是指物业公司服务范围之外的需要委托外部专业公司进行维修的内容)。

第四章甲方权利和义务一、审核批复由乙方递交的有关大楼物业管理建议性、整改维修、约定费用结算等书面材料。

二、甲方有权利对乙方的管理质量进行随时检查，并要求乙方对管理中存在的问题进行改进，如因乙方管理不善或操作不当造成甲方经济损失或大楼共享部位设施或设备损坏，乙方应承担赔偿责任并在合理时间内修复，如没有在合理时间内修复，甲方有权根据乙方应承担的赔偿责任在物业费用结算时扣除，如整体管理水平明显下降，在限期整改还达不到明显效果的，直至甲方有权解除本合同。

三、甲方在合同生效后，乙方可以向甲方申请复印与物业管理相关的档案数据，并在双方终止合同时乙方交还给甲方，不得交给第三方。

四、按合同约定向乙方结算物业服务费用。

委托验收合同范本 第二篇

编号：____________

甲方（收款单位）：_________

乙方（付款单位）：_________

为切实搞好住房公积金的汇缴结算工作，确保住房公积金的及时归集，方便单位缴交，明确各方责任，经双方协商，现签订合同如下：

一、甲乙双方承诺遵守《^v^合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。

二、乙方同意甲方从_______年______月起采用同城特约委托收款方式在其存款帐户（帐号：________，开户银行：________）中收款。甲方符合规定的特约委托收款凭证在每月____日委托到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

三、乙方应在帐户内留有足够款项，用于支付甲方委托收取的住房公积金且在转帐日未被销户。

四、乙方帐户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

五、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其帐户内划款。

六、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据（是，否）。

七、乙方如变更指定付款帐户，应在一周内通知甲方。

八、甲乙方双方签订合同后，乙方应在七日内向本合同所指定的开户银行授权，并将本合同其中一份填“委托收款授权书”送交指定的开户银行。

九、双方约定的其他事项

一．_________________________________________________

二．_________________________________________________

十、若乙方解除合同，须携单位关于信或本人有效身份证件和本合同，提前一个月与甲方办理合同解除手续。

十一、甲乙双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的，应按照《^v^合同法》有关条款承担违约责任。

十二、如因甲方提供的委托收款纸凭证（或电子支付信息）有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。

十三、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决、协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

十四、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人开户银行。本合同自甲乙双方签章之日起生效。

甲方：______（公章）

乙方：_____（公章）

地址：______________

地址：_____________

法定代表人：________

法定代表人：_______

委托代理人：________

委托代理人：_______

签订地点：__________

签订时间：__________

委托验收合同范本 第三篇

机械设备使用单位: 中天建设集团有限公司 (以下简称甲方)

机械设备安装/拆卸单位: 东营市金洲起重设备有限公司 (以下简称乙方) 安装/拆卸单位安装资质证书号:(鲁)JZ安许证字[二零xx]零五零五二八四

根据东营市建委《施工现场机械设备安全管理规定》和东营市安监站局《东营市起重机械安全管理试行规定》的原则，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商就建筑起重机械的安装/拆卸(以下简称安拆)相关事宜达成协议如下：

第一条机械安拆费用计算与支付

一、设备型号: SC二零零/二零零 ，设备编号: ;

二、工程名称

三、使用地点

四、安装工期从 年 月 日至 年 月 日止;

五、拆除工期从 年 月 日至 年 月 日止。

六、作业内容为：施工升降机的安装、顶升、降节、附墙、拆除。 二、合同费用及支付方式：

一.合同费用为： 元人民币，大写： 。

二.作业内容明细： 。

三.结算方式： 。

四.支付方式： 。

第三条 双方权利义务

一、甲方权利义务

一、有权要求乙方按合同约定如期进场安装机械设备，但必须完善相关手续后方可安装，否则后果由甲方负责。

二、负责组织甲方有关人员会同乙方研究确定机械设备的安装位置等工作，并要及时做好记录。

三、负责机械设备基础的设计与施工，并组织机械设备基础验收。

四、负责机械设备基础预埋件和接地装置的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。

五、负责提供的机械设备基础内业技术资料包括：机械设备基础设计图、验收合格相关资料、基础砼试块报告、钢筋、预埋件隐蔽部分验收记录，并做好基础沉降观测记录。

六、机械设备安装前，负责为机械设备提供总功率为KW的电源(三八零V±五%)。负责提供由配电箱(房)至机械设备基础处的专用开关箱与电源线，电源线应采用“三相五线”制，专用开关箱内应符合“一机一闸一漏一箱 ”。

七、机械设备安装完毕，委托检测单位进行检测，并承担检测的相关费用;检测合格后，组织出租、安装、监理等有关单位进行验收;验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

八、机械设备使用过程中，若需顶升附着，应提前方统筹安排;附着安装前，应按乙方编制的《附着顶升方案》做好附着铁件预埋;附着铁件预埋后，应派架子工在预埋铁件相应高度处搭设附着安装人员操作防护平台，以便乙方的安装、拆卸作业。附着后要组织验收，验收合格后才能使用。

九、机械设备进场安装、拆卸退场前，负责做好进(退)场道路压实，作业场地的平整，周边障碍物(含外架)的清除等工作，此因场地受限，大于的汽车吊作业所增加的费用由甲方承担。

二、乙方权利义务

一、有权要求甲方按合同约定支付机械设备安拆费用。

二、积极配合甲方做好机械设备安装位置的确定和基础预埋的技术指导，并参与基础验收工作。

三、负责根据工程及机械设备情况编制安拆专项施工方案，经本单位技术负责人审批签字，报施工及监理单位审核并告知当地机械设备备案机关后方可进行作业。

四、负责组织人员进行机械设备的进场安装、顶升加节、附着锚固、拆卸、退场等工作，并在双方约定的时间内完成。

五、负责提供安拆作业所需的辅助起重设备以及吊具、索具等器械。

六、机械设备所需附着，由乙方提供，同时提供质保书，并经本单位技术负责人审核后方可安装。发生的费用按合同约定。

七、机械设备安装完毕，负责按照安全技术标准及使用说明书的有关要求对机械设备进行自检、调试和试运转。

八、负责提供的内业技术资料包括：相应安装资质、安全生产许可证、安拆管理人员证书、安拆作业人员上岗证、安拆专项施工方案、顶升加节、附着锚固专项施工方案、自检合格报告、安装拆卸安全技术交底记录等。

第四条 双方安全责任

一、甲方安全责任

一、甲方应向乙方提供确保建筑起重机械设备进场安装、拆卸所需的施工条件，并设置安全警戒区。

二、甲方应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

三、甲方应指定专职机械设备管理人员、专职安全员进行现场监督检查。

二、乙方安全责任

一、乙方组织的安拆作业人员须持证上岗并按规定穿戴好安全防护用品，严格遵守安拆程序和安全操作规程，严格按照经审批的安拆专项施工方案进行作业。

二、乙方组织机械设备安拆、顶升加节、附着锚固作业必须在白天或照明良好的夜间进行，不得在大风、浓雾和雨雪天气进行作业。

三、乙方在安拆前应对吊具索具以及机械设备各部件进行检查，同时对辅助起重设备进行检查，确认正常后方可开始安拆。

四、乙方每次作业前，须对参与作业人员进行安全技术交底并签字确认。在作业条件符合要求的前提下，乙方对机械设备安(拆)、顶升加节(降节)、附着锚固等作业过程的安全生产负责。

第五条 违约责任

一、甲方违约责任

一、甲方未按合同约定做好机械设备安拆前场地平整、周边障碍物(含外架)的清除工作，影响安拆而产生的责任与费用由甲方承担。

二、甲方未按合同约定按时支付机械设备安拆费，逾期日，按同期银行贷款利息的三倍的标准向乙方支付延期违约金。

标准向乙方支付延期违约金。

二、乙方违约责任

乙方承诺安装在天内完成，乙方未按合同约定时间逾期超过日完成机械设备安装拆卸，须支付违约金 元/天。

第六条 不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起日内向对方当事人提供证明。

第七条 争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 二 种方式解决。

向人民法院提起诉讼;

第八条 其他条款

一、本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共页，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份，余下的告知备案使用。

二、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、合同签订地

使用单位：(甲方签章) 安装/拆卸单位：(乙方签章) 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

邮 政 编 码 ： 邮 政 编 码 ：

年 月 日 年 月 日

委托验收合同范本 第四篇

合同编号：_________

委托人：_________

受托人：_________

签订地点：_________

签订时间：_________年_________月_________日

第一条委托人委托受托人处理_________事务。

第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：_________

第三条委托期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第四条委托人（是/否）允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。

第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_________

第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________。

第八条报酬及支付方式：_________。

第九条本合同解除的条件：_________。

第十条违约责任：_________。

第十一条凡因本合同或与本合同有关的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，提交_________进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条其他约定事项：_________。

第十三条本合同未作规定的，按《^v^合同法》的规定执行。

委托人（盖章）：_________受托人（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

委托验收合同范本 第五篇

甲方: 乙方:

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就终止委托乙方代表甲方持有XX合伙企业(有限合伙)(以下称企业) %的财产份额事宜达成以下条款，以资共同遵守：

一、甲方为企业的有限合伙人，持有企业 %的财产份额。而甲乙双方于 年 月 日签订《 代持协议》约定甲方将其上述的持有财产份额委托给乙方代为持有，代持财产份额实际由甲方所有并实际出资，并由乙方以自己的名义持有并记载于企业章程和工商登记等相关文件中。自本协议生效之日起，甲方不再将其持有的 %的财产份额委托乙方代为持有, 乙方亦不再为甲方持有企业任何财产份额。

二、双方同意, 在本协议签署之日起的 三零 个工作日内, 互相配合努力促成本协议的所有生效条件得以全部成就。

三、本协议生效的先决条件为乙方代甲方持有的企业 %的财产份额已经过户至甲方名下(以完成相应的工商变更登记手续为准, 下同)。

上述先决条件得到成就之日起,本协议即行生效。

四、本协议项下财产份额转让涉及的税费及其他相关费用，根据相关法律规定由双方各自承担。

五、甲方承诺与保证

一、甲方签署并履行本协议不违反对甲方有约束力或有影响的法律或合同的限制。二、甲方承认并遵守企业修改后的合伙协议。

二、甲方保证, 在为本协议的签署所提供的所有 资料是完整、充分、真实的，且不存在涉及本协议项下交易的未披露法律责任。

六、乙方承诺与保证

一、乙方签署并履行本协议不违反对乙方有约束力或有影响的法律或合同的限制。

二、乙方保证, 在为本协议的签署所提供的所有资料是完整、充分、真实的，且不存在涉及本协议项下交易的未披露法律责任。

三、乙方保证该等财产份额未设定任何第三方权益，包括但不限于留置权、抵押权或其他第三者权益，并免遭任何第三人的追索，否则，由此引起的所有责任，由乙方承担。

七、违约责任

一、如一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失，除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

二、由于协议一方的过失，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，有过失的一方承担违约责任。如属协议双方的过失，则根据各方的违约程度承担各自应负的违约责任。

八、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应当向惠州市惠城区人民法院提起诉讼解决。

九、本协议由甲、乙双方签署后成立并自本协议第三条所述之条件得到成就之日生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 身份证号： 身份证号：

年 月 日

委托验收合同范本 第六篇

委 托 书

委托人：

受托人：

委托事项及权限：

在本委托人对房产所拥有的权利范围内，受托人有权代表本委托人行使以下权限：

一、全权办理房屋交接的全部事宜（包括面积补差、延期交房等）。

二、办理和领取产权证书（包括遗失补证等）。

三、有权管理、出租并收取租金等与之相关事项。

四、代为还清银行按揭贷款，解除抵押登记等事宜（包括办理银行按揭账户的挂 失、补办等所有事项）。

五、有权以上述房产作为抵押担保物为本委托人或受托人或其他第三方向银行或其他机构、个人办理借款提供担保（具体贷款银行、机构等、贷款种类、担保对象、范围、期限等由受托人选择确定），有权代为签署借款合同、抵押担保合同及相关合同协议、法律文件，代为办理与抵押贷款相关的房屋评估、保险事宜，代为前往国土资源与房产管理部门办理抵押登记手续并代缴相关税费。受托人有权到担保公司办理担保手续（签订担保合同、开具保函等事宜），以及其他与房屋抵押贷款相关的事宜。代为开立银行帐户及银行卡，并领取该款项。有权代查委托人在银行个人资信、信用信息基础数据及报告等。

六、代为清偿银行的贷款，办理贷款结清手续，办理抵押登记注销及退保手续，代为办理、领取并保管产权证。

七、有权出售该房屋，包括：

一、代为与买方商定房产交易价格、签订相关买卖合同及协议；

二、，有权协助买受人办理银行按揭贷款（或抵押贷款），办理相应手续并代为签署相关法律文件等，有权开立银行账户，有权收取售房款；

三、代为办理产权过户登记手续及缴交相应税费；

四、办理交房，及水、电、煤气、有线电视、电话等过户手续；

五、其他与售房相关的一切事项。

八、如上述房屋的相关事项与其他第三人发生纠纷，特别授权代理：作为一审、二审、再审、执行各阶段的代理人，有权提起诉讼，代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或上诉、申请再审、申请强制执行，领取诉讼标的等一切与诉讼相关的事宜。并有权代为聘请律师作为诉讼代理人。

九、有权与第三人签订与上述房产相关的赋予强制执行效力的债权文书并办理相关公证等事宜。

十、其他可代理的与上述房产相关的一切事项。

本委托书为全权委托，其委托代理事项应涵盖与上述房产相关的一切事项。本委托书未能穷尽且为办理委托事项所必需之其他代理权限，应本着促成委托事项之目的，视为已得到委托人的充分授权。

受托人在行使抵押、出售的权利时应与房屋所有权证明同时使用方为有效。 受托人在办理委托事项时所为的一切行为，签署的相关文件，及支付的相应税费，委托人均予以承认。

受托人有转委托权。

本委托书自本委托人签字之日起即生效。

委托人：

年 月 日

委托验收合同范本 第七篇

委托方： ____________（以下简称甲方）

受托方： ____________（以下简称乙方）

甲、乙双方本着诚实信用、平等自愿的原则，根据^v^有关法律、法规和规范性文件，协商一致，签订如下委托协议：

一、甲方正式委托乙方办理转让业务。

二、乙方按照甲方授权委托的范围和内容，以甲方的名义办理委托事项。认真履行职责，维护甲方的合法权益。

三、甲方承诺：甲方委托乙方转让项目的产权权属明晰，甲方拥有无可争议的处分权，所提供的一切项目资料均合法、真实、有效，并对此承担法律责任。

四、甲方委托的范围和内容：_____________

一．委托转让的产权名称_____________________。

二．委托转让底价为人民币：__________万元。

三．委托交易的期限自_______年______月_______日至______年_______月______日。

四．甲方委托的其他事项：

（一）甲方承诺：A．对委托乙方转让标的所涉及的一切债权、债务以及人员安置等均由甲方自行负责，与乙方无关。

B．在委托期限内有得再与第三方订立同一标的业务的转让委托合同。

（二）___________________________________________

五、甲方委托事项中有关清产核资、评估、公告、包装、登记、变更等由此引起的一切税费均由甲方自行承担。

六、乙方对甲方委托的事项应在“公开、公平、公正”的原则前提下根据项目的具体情况采取竞价拍卖、招标、协议转让等不同的交易方式，以促进甲方产权项目的成交。在转让产权成交确认书签定后，甲方不得以任何借口反悔，否则，甲方应承担由此产生的法律责任和经济责任。

七、甲方在委托期间应积极配合乙方，根据客户的合理需要，为现场察看，资料查阅提供方便。

八、乙方办理甲方委托的业务，以买受人签署成交确认书并完成标的交割及付清转让标的款项为委托终结。

九、甲方在签订协议之日起日内应按委托转让价的%向乙方预付 万元前期费用。乙方若在受托期限内项目未能成交，应在协议终止时扣除相关费用后退还给甲方。

十、委托项目成交后，甲方应按成交总额的 ％支付乙方佣金和策划费，对超过甲方委托底价以上部分的收入将加收％的策划费。甲方支付的佣金和策划费可在转让的产权价款中直接扣除。

十一、甲方应积极地协助买受人依法办理变更、过户手续，因甲方原因造成产权不能实际转移，甲方应承担经济责任。

十二、协议的续签和解除

一．乙方如未能在甲方委托的期限内完成所委托的事项，甲方可根据需要办理延长委托手续。

二．在委托期限内，甲方如擅自终止委托，则视为单方违约，应承担乙方已发生的费用。乙方所收费用不予退还。若是乙方提前提出终止协议的，乙方应全额退还已收取的委托费用。

十三、争议的解决办法

本协议在履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向福州仲裁委员会申请仲裁。

十四、甲、乙双方严格履行各自的职责，若发生违约行为，违约方应承担经济和法律责任。

十五、需要约定的其他事项

甲方委托业务成交后，应由甲方与买受人签订相应的合同，并严格履行。由此产生的权利、义务均由甲方与买受人自行承担。

十六、本协议一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：______________

单位盖章：__________

法人代表：__________

法定地址：__________

邮编：______________

电话：______________

传真：______________

开户银行帐号：______

签订地点：__________ 乙方：____________ 单位盖章：________ 法人代表：________ 法定地址：________ 邮编：____________ 电话：____________ 传真：____________ 开户银行帐号：____ 签订时间：______

委托验收合同范本 第八篇

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及行业管理的有关规定，在自愿、平等、互利的基础上，甲方委托乙方完成有关本工程土建原材等的试验检测任务，为明确甲方乙方双方的权利义务，经双方协商，订立本合同，愿共同遵守。

一、工程名称及相关内容

施工单位：中铁航空港集团第一工程有限公司临汾山水水泥皮带廊隧道项目部

工程名称：临汾山水水泥皮带廊隧道监理单位：北京中城建建设监理有限公司临汾山水隧道监理部工程地址：洪洞县明姜镇兴旺屿村

二、甲方承担责任

一、(甲方或总包单位工地现场取样员)负责按照设计要求及相关规定见证取样;要求乙方取样时，应提前约定时间、地址、联系人等电话等;

二、如需要现场检测时，甲方需提供必要的工作、生活等便利条件给乙方，本项目部一般为八小时工作期间取样;

三、如取样或现场检测时段在每日八小时工作期间外或法定节假日时间，应提前与乙方协商联系，以便合理安排工作。

四、应按协商付款方式给乙方支付检测费用;不按约定支付检测费用时，由此造成的损失全部由甲方负担。

三、乙方承担责任

一、负责来样等级标示，按国家有关标准规范及资质授权范围正确执行测试规程，进行检测并出具检测报告;(接到检测结果不符合时，及时将检测概况通知甲方，若甲方接到通知后未采取相应的措施，乙方有权拒绝甲方的不合理要求，所发生的检测费用由甲方承担。)

二、乙方必须及时提供检测报告，指导甲方施工生产使用。

三、负责试验检测工作中的有关技术问题的咨询。

乙方承担工程范围内的检测内容：

一、水泥物理性能检测;

二、毛石、砂子、石子物理性能检测;

三、普通混凝土配合比、砂浆配合比;

委托验收合同范本 第九篇

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，根据《^v^民法通则》和《^v^合同法》的有关规定，就甲方委托乙方对甲方在X省X市开发的“商贸广场(暂定名)”项目进行策划及代理销售房地产事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条 委托项目和代理方式

二、委托工作具体如下：

(一)负责本项目(总建面积约为 万平方米)的整体销售策划工作;

(二)负责本项目的商业物业及住宅的销售代理工作;

(三)负责与本项目有关的广告设计工作。

第二条 代理期限

一、本合同委托期限自本合同生效之日起至 年 月 日止。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。

二、在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。

三、甲方同意在委托期限内不再委托第三方代理销售本项目及不自行组建销售队伍进行销售工作。

第三条 销售代理佣金支付及费用负担

委托验收合同范本 第一零篇

委托方（甲方）：中国组委会

受托方（乙方）：律师事务所

甲方因中国事项，委托乙方律师提供法律服务，经双方协议，订立下列条款，共同遵照执行。

一、乙方接受甲方之委托，指派律师、律师为甲方提供法律服务。

二、乙方律师根据甲方要求，认真负责地完成甲方委托事项及现场法律咨询，并向甲方作书面或口头汇报结果。

三、甲方必须如实向乙方律师叙述委托事项背景情况并提供乙方律师所需的各方面材料；如甲方叙述或提供材料有捏造事实，弄虚作假，乙方有权终止合同，所收费用不予退还。

四、根据有关规定，经甲、乙双方协商按下列规定收取/交纳费用：

五、如甲方无故终止履行委托合同，律师费不予退回；如乙方无故终止履行合同，律师费全部退还甲方。

六、一方要求变更合同内容，须经对方同意。

七、本合同自签订之 日起生效至委托事项完成之 日终止。

八、本合同一式二份，双方各执一份。

九、本合同履行地为委托方所在地。

委托方： 受托方：

年 月 日 年 月 日

委托验收合同范本 第一一篇

资产委托人(以下称委托人)：_________

法定代表人：_________

地址：_________

资产管理人(以下称管理人)：_________

法定代表人：_________

地址：_________

鉴于：管理人是拥有中国证券监督管理委员会颁发的资产管理业务资格和证券投资专业人员的综合类证券公司，在证券行业具有良好的信誉;

委托人愿将其自有资产的一部分委托管理人进行资产管理，同时，管理人愿意接受委托人的委托。

双方经过平等协商，就委托事项达成如下协议：

一、释义

(二)剩余资产：指委托期限终止时，本合同第五条(一)项所确定的资产管理帐户的余额所表示的资产。

(三)年收益率：指委托期限终止时，以年度计算的投资收益与期初委托资产之比率。

(四)管理佣金：指管理人按委托资产的比率收取的服务费用。

(五)业绩奖励：指管理人根据委托资产的收益情况从委托资产的收益当中按比率提取的奖励金。

二、委托资产及其评估

(一)委托人愿将下列_________项资产交付管理人进行投资管理。

a、人民币资金：(大写)_________元整(_________)。

b、股票：(名称)_________，(代码)_________，(数量大写)_________。

c、债券：(名称)_________，(代码)_________，(数量大写)_________。

d、外汇：(币种)_________，(金额大写)_________。

e、其他：_________。

三、委托资产的投资范围

(一)管理人应根据委托人的投资意愿制订投资方案，征得委托人同意以后，将委托资产投资于_________(深圳、上海两地交易所买卖a股股票/基金/上市有价证券包括债券、国库券/新股申购)。

(二)如果本合同有效期内出现影响或限制管理人进行约定的资产管理的法律，法规及政策，双方应立即对投资意愿和投资方案进行协商和修改。

四、资产管理期限

(一)资产管理期限自委托资产到达管理人指定的银行帐户且委托人对资产管理账户进行有效授权之日起算。

(二)本合同的资产管理期限为个_________月;若本合同依照第一三条的规定得以延期，则该期限也相应延长。

五、帐户管理

(一)在资产管理期限内按下列第_________种方式开立资产管理帐户：

a、以委托人名义开设国债帐户和资金帐户

b、由管理人开设资产管理专户

(二)委托人自本合同签订之日起_________日内，应将委托资产划入前款所确定的帐户。

(三)管理人对(一)项所确定的帐户有完全的交易操作权，但不拥有除正常交易结算外的资金划拨权。

(四)资产管理帐户的资金密码由委托人保管，预留印鉴为双方的公章及法定代表人的私章。

六、委托人的声明与承诺

(一)委托人保证委托资产是委托人的自有资产，资产来源及用途符合国家的有关规定，同时保证委托资产上没有设定质押或其他第三方权利，也没有任何限制性条件妨碍委托人对该项资产的所有权，监控权以及管理人对该项财产的操作权。

(二)委托人将委托资产交付管理人进行投资管理的行为不违反委托人自身的商务决策程序，是合法，有效的。

(三)委托人保证提供给管理人的`一切资料均为完整，准确，合法，没有任何重大遗漏或误导。

七、管理人的声明与承诺

(一)管理人承诺将选派具有证券从业资格的专业人员_________身份证号码：_________作为合法的交易指令操作人员负责委托资产的管理工作，在国家有关法律，法规，政策允许的范围内进行有效的投资运做，遵照诚信原则，尽最大努力，运用科学手段控制市场风险，力争委托资产的保值和升值。

(二)管理人保证其工作人员严格遵守有关法律和职业道德规范，不挪用委托人的委托资产，不以获取佣金为目的进行不必要的证券买卖。

八、委托人的权利和义务

(一)委托人有权取得管理人出具的资产管理报告及其他必要信息，随时查询了解委托资产的操作情况，并监督资产运营状况。

(二)委托人有权根据本合同的规定取得委托资产清算后的剩余资产和收益。

(三)委托人应按照本合同的规定及时全部地将委托资产交与管理人管理。

(四)委托人应向管理人提供自身财务状况和投资目标的基本文件资料，并承担委托资产在委托管理人管理之前的一切风险和相关的法律责任。

(五)委托人应按照本合同的规定向管理方全额支付管理佣金，并承担在资产管理过程中发生的交易手续费和依法可能对证券交易征收的有关税费。

(六)委托人向管理人发出的指示和通知，必须以书面形式做出，委托人有义务保证该指示或通知上的签名及印章合法，真实，有效。

九、管理人的权利和义务

(一)管理人应保存资产管理操作中的详细资料，按本合同规定向委托人提供准确，完整的资产管理报告和其他必要信息，接受委托人的查询。

(二)在本合同第四条规定的资产管理期限届满时，管理人有权按照本合同第一零条的规定收取管理佣金和业绩奖励，并有义务将清算后的所有剩余资产和收益及时返还委托人。

(三)为保证委托资产的安全，管理人的自营业务，经纪业务与资产管理业务在人员，财务，帐户上应严格分开，不得混合操作。

一零、管理佣金

(一)委托人按委托资产总额的_________%，向管理人支付委托资产管理佣金。

(二)当委托资产年收益率超过一定指标时，管理人可以获得业绩奖励;具体的奖励方式和办法可由双方另行约定。

(三)管理佣金和业绩奖励由管理人在双方协商的清算日或资产管理期限届满之日从剩余资产和收益中一次扣划。

一一、委托资产的清算

(一)在资产管理期限届满前，双方可以约定具体的清算日;如无约定，资产管理期限届满之日即为清算日。

(二)清算日后的_________个工作日内，管理人应在扣划约定的管理佣金和业绩奖励后，根据委托人的资金划转指令将剩余资产和收益一次划转到委托人指定的银行帐户。

一二、保密事项

委托人和管理人在此承诺，对于依据本合同所获得的所有委托人资产状况，经营状况，委托资产运作状况的书面和非书面资料，以及管理人的资产管理方案，投资策略和公司经营状况的书面和非书面资料，双方均严格保密，并责成任何有可能接触到上述资料的人员保守秘密。未经对方事先书面同意，任何一方不得向第三方披露，但国家司法机关或证券监管部门要求披露的除外。

一三、合同的期限与转让

(一)本合同自双方签字盖章之日起成立，自委托人委托资产到达管理人指定帐户且委托人对资产管理账户进行有效授权之日生效。期满后可续签。

(二)双方应在本合同到期前_________个月就合同是否延期开始协商，以便管理人安排正在进行的交易并确定合同延期后的新的投资策略。

(三)双方经过协商决定延期的，应在合同终止前签订书面《补充协议》对延期事宜加以约定。

(四)任何一方未经对方书面同意，不得转让本合同项下的全部或部分权利和义务。

一四、合同的修改和解除

(一)本合同非经双方书面同意，不得予以修改。

(二)如果本合同任何条款因与现行法律不符而无效，不影响本合同其他条款的效力。在出现这种情况时，双方应立即协商，谈判修改该条款。

(三)如果因自然灾害、战争、罢，国家政策法律环境发生重大变故，电信部门原因造成的通讯中断，交易所原因造成的计算机信息系统故障等不可抗力或意外情况，导致本合同无法履行，任何一方均可解除本合同，双方互不承担违约责任。但受到影响的一方应及时将事件的发生通知另一方，并采取适当措施防止损失的扩大。

(四)当委托资产亏损_________%时委托人有权解除合同，并对委托资产进行处置。 (六)依据本条(四)款规定解除合同的或者因管理人违法，违规行为，被中国证监会暂停或取消资产管理业务资格，从而造成合同不能履行而自动解除的，管理人应将截止合同解除之日的全部剩余资产和收益返还委托人，不得要求支付管理佣金。

(七)因管理人违法，违规行为，被中国证监会暂停或取消资产管理业务资格，从而造成合同不能履行而自动解除时如剩余资产少于委托资产本金，则管理人应补偿委托人的损失，但该补偿以补足委托资产本金并支付截止合同解除之日的同期银行活期存款利息为限。

一五、违约和赔偿

(一)除本合同第一四条(三)(四)(六)款规定的情形外，任何一方未经对方同意，不得提前解除合同，否则应向对方支付相当于委托资产_________%的违约金，且违约方丧失依据本合同要求投资收益或资产管理佣金的权利。 (三)如委托资产被司法机关或其他政府机构扣押或查封，除非得到委托人的书面授权，管理人将没有义务代表委托人在针对委托资产提起的司法或行政程序中进行答辩。因代表委托方处理上述争议事项所产生的费用由委托方承担。

(四)如果双方在履行本合同中产生纠纷无法协商一致解决的，则违约方应承担守约方为维护自己权益支出的包括但不限于差旅费、诉讼费、取证费、律师费等费用。

一六、法律适用和争议解决

(一)本合同受_________国法律管辖并依其解释。

(二)对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决。如协商不成，任何一方有权向_________人民法院提起诉讼。

一七、为保证委托人、管理人的权利和义务的实现，双方委托_________作为监管人。委托人、管理人与监管人的权利与义务关系按三方所签订的《监管协议书》的规定执行。

一八、附则

(一)本合同所有附件及日后双方签署的任何补充协议均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

(二)除非以书面形式申明放弃某项权利，任何一方未能按本合同规定行使或及时行使该权利，并不构成对该权利的放弃。

(三)本合同一式_________份，双方各执_________份，监管人持有_________份，具有同等法律效力。

委托人(盖章)：_________

管理人(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

联系地址：_________

联系地址：_________

邮编：_________

邮编：_________

_________年___月___日

_________年___月___日

委托验收合同范本 第一二篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，就乙方承接甲方交办的专利申请业务，达成协议如下：

一、甲方专利申请业务，交给乙方撰写申请文件，并由乙方将所有文件准备就绪后以甲方指定的申请人名义递交国家知识^v^专利局。

二、甲方交办专利申请业务时，应同时转交以下基本资料：

一、技术背景，或者现有技术;

二、本专利的先进性，或者对比现有技术的改进之处;

三、产品结构图，或者方法示意图;

四、实施例;

五、设计人身份证和申请人企业法人营业执照、机构代码证复印件;

六、申请人的签字，或者章戳。

乙方收到上述基本资料后，开始撰写和准备申请文件;若甲方无法一次性提供齐全，可根据实际情况由甲乙双方共同协商、灵活处理。

三、在专利申请过程中，乙方将国家知识^v^向申请人出具的各种文件传递给甲方;若有需要回复的文件，涉及申请人法律权利的，乙方必须事先征得甲方的同意，方可向国家知识^v^回复。

四、甲方的权利义务：

一、甲方有权从乙方获得与专利申请相关的各种资料。

二、甲方有权专利申请的最终决定权，乙方仅对甲方负责。

三、在专利授权过程中，甲方可以随时向乙方了解其进展情况。乙方应如实告知，不得隐瞒。

四、在乙方指定的合理时间内，向乙方提供办理专利申请所需的全部资料。

五、甲方应确保其提供资料的合法性、真实性和准确性。若由于甲方未在乙方指定的合理时间内向乙方提供所需的资料或甲方提供的资料不实造成申请失败，其损失由甲方自行承担。

六、甲方应按双方约定的方式付款，以确保专利申请工作的顺利进行。

五、乙方的权利义务：

一、根据甲方提供的技术交底材料，一零个工作日内撰写好专利申请的说明书、权利要求书、说明书摘要。

二、办理提前公开请求、实质审查请求等相关文件。

三、在申请过程中，甲方有义务解答专利技术的新颖性、创造性、实用性。

四、在申请过程中，乙方有义务解答甲方提出的与其专利申请相关的问题。

五、乙方对甲方所提供的技术内容负有保密义务。

六、甲方不能按照本协议约定支付费用时，乙方有权终止办理相关事宜，由此造成的后果由甲方承担。

七、自甲方提供全部资料之日起八个月左右，因乙方原因导致该专利未授权的，乙方退还甲方该专利的全部费用(仅限于实用新型专利和

外观专利的新申请)。

六、费用及付款方式

(一)费用

实用新型申请每件 元，共计 件，总费用 元。

发明申每件 元，共计 件，总费用元。

上述费用合计 元，已经包含申请费、发明专利实质审查费、代理费等授权前的所有费用。授权后另行支付登记费、印花费、首年年费。

(二)付款方式

本协议签订之日，申报之前支付全额的五零%，剩余五零%款项于甲方收到国家知识^v^《专利申请受理通知书》之日起三日内支付完毕。

七、特别提醒

甲方应于每年的申请日前向国家知识^v^专利局缴纳该项专利权的专利年费，首年之后的年费由专利权人自行缴纳，否则可能导致该项专利作废。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效，合作期间，双方密切配合，未尽事宜友好协商解决。

甲方： 乙方：

指定联络人： 指定联络人：

年 月 日 年 月 日

委托验收合同范本 第一三篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：身份证号码：

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地址：

三、承包范围：

居室面积：居室间数：

四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

二、承包方式：

一、工期：XXXX天，自XXXX年XXXX月XXXX日开工，于XXXX年XXXX月XXXX日竣工。

二、工程承包价款：

A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

三、承包信誉保证及质保条款：

A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价XXXXXX%缴纳工程质保金(即;XXXXXXXX元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在一二小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的二零%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

四、工程质量及管理约定：

A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方XXXXXX%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

五、工程款支付方式：

A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的XXXXXX%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后XXXXXX天内。

六、双方其它约定：

三、工程质量要求：

按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、甲方的责任及义务

一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、乙方的责任及义务

一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的五%向甲方缴纳违约金。

六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

六、争议或纠纷处理

一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

七、附则

一、本合同甲、乙双方各执一份。

二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

甲方：乙方：

代表人：家庭住址：

单位地址：邮政编码：

电 话：电 话：

年月日年月日

委托验收合同范本 第一四篇

委托方（甲方）：x地址：x受托方（乙方）：x地址：

依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方编制x项目市场调查和可行性研究报告编制的相关事项，甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：项目x项目估算投资：x万元

二、工作内容

甲方委托乙方对本项目进行市场调查和可行性研究，提出合理性建议，编制并出具可行性研究报告，具体内容及要求详见附件。

三、合同期限及编制成果的提交

一、乙方为本合同项目提供的服务至本项目编制成果经甲方及有关主管部门审查通过为止。

二、编制成果文件的份数及提交日期

四、合同价款及支付

经双方商定，本合同编制费以包干的形式计取（已包含人工费、交通费、食宿费、材料费等乙方为开展委托工作所需要的所有费用），甲方向乙方支付本项目的可行性研究报告编制费用为x元整（大写：x元整），本费用为固定费用，在乙方全面履行本合同义务的前提下，上述费用为甲方应支付给乙方的全部费用，计费说明详见附件。

一、本合同签订生效后元（大写：元整）。

二、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告初稿后，日内，甲方向乙方支付款项x元（大写：x元整）。

三、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告定稿后，经甲方书面认可且可行性研究报告通过审查之日起x工作日内，甲方向乙方支付元整（大写：x元整）。

四、乙方应在甲方付款前向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权延期支付该期款项，直至乙方提供发票为止。

五、甲方的责任和义务

一、甲方应在合同签订之日起x个工作日内，提供与本项目相关的数据和资料，乙方收到甲方提供的数据和资料之日起个日历天内一次性告知甲方需要补充的材料。

二、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。x三、配合乙方的现场调研工作。x四、配合乙方完成相关编制工作。

五、在乙方提交编制成果后，应尽快呈报相关部门审查。

六、因甲方对项目提出重大变更致使可行性研究报告必须进行重新编制的，双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。

七、甲方对乙方可行性研究报告编制服务的进度享有知情权与监督权。

八、甲方不提供乙方派驻施工现场的工作人员所需的`工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由乙方自理。

六、乙方的责任和义务

一、依据有关政策和实际情况，对项目进行综合研究、提出建议，按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付编制成果，并对提交的编制成果的质量负责。

二、出具的编制成果，应体现甲方要求，必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求；乙方完成编制初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行修改，直至获得甲方及有关主管部门审批通过。

三、对编制成果出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

四、交付编制成果后，按规定参加审查，并根据审查结论做必要的解释说明和调整补充，调整补充已包含在合同工作内容中，不再计付费用。

五、乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任，乙方为本项目所完成的编制成果的所有权、知识产权归甲方。

六、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。

七、保密条款

一、乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

二、任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。

八、违约责任

一、因甲方原因，未按合同约定时间提供本项目相关的数据和资料（工作用基础资料），交付编制成果时间相应顺延。

二、因甲方原因，未按合同约定时间支付相应阶段款项，每逾期一天，按应付款的x一x‰支付违约金。

三、因乙方原因，乙方逾期提交可行性研究报告的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款x一x‰的违约金；迟延达到x七x日，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项。

四、乙方提交的可行性研究报告不符合同约定标准，乙方应无偿修改至甲方确认为止，经两次修改仍不符合约定标准的，甲方有权解除合同，且乙方应返还甲方已支付的所有款项。

五、由于乙方错误造成质量事故损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的编制费。损失严重的，应根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

九、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

一、本协议书一式肆份，经双方签字并加盖公章后生效，其中甲方及乙方各执贰份为凭。

二、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

十一、附件x一、编制计费说明x二、乙方资质文件x三、甲方编制任务要求x四、乙方编制工作方案（以下无正文）

甲方（盖章）：x法定代表人（或代理人）：x开户银行：x银行帐号：x开户名称：x电x话：x日x期：x乙方（盖章）：

法定代表人（或代理人）：开户银行：x银行帐号：x开户名称：x电x话：x日x期：

委托验收合同范本 第一五篇

合同编号：

委托人： 签订地点：

受托人： 签订时间：

第一条 委托人委托受托人处理事务。

第二条 委托人处理委托事务的权限与具体要求：

第三条 委托期限：自 年 月 日至 年 月 日。

第四条 委托人（是/否）允许受托人把委托事务转委托给第三人处理。

第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托人如实报告的义务。

第六条 委托人预付受托人处理委托事务的费用的数额、时间、方式：

第七条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点、方式：

第八条 委托事务完成后的报酬及支付时间、方式：

因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应向受托人支付报酬如下： 支付时间、方式为：

第九条 受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。

第十条 有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

第十一条 本合同解除的条件：委托人或者受托人可以随时解除合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

第十二条 委托人违约责任：

受托人违约责任：

第十三条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：（只能选择一种）

（一）提交 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 人民法院起诉。

第十四条 其他约定事项：

委托人

委托人（章）： 住所：营业执照号码： 身份证号：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行： 账号：税号：

邮政编码：

受托人受托人（章）： 住所：营业执照号码：

身份证号：法定代表人：

委托代理人：电话： 传真：

开户银行： 账号：税号： 邮政编码：

委托验收合同范本 第一六篇

甲方(委托方)：______________

乙方(受托方)：______________

为了甲方________________，根据国家有关法律、法规，甲、乙双方本着互相配合、讲求实效、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成“________________________”的有关事宜，签订本合同书。

一、 策划(咨询)项目

二、 委托项目进度

策划工作分为两个阶段：

一. 第一阶段：策划市场调查，包括商圈调查、目标人群调查、目标市场调查、产业链调查和竞争对手调查五个内容，并对整体项目进行初步定位，双方沟通达成共识后进入第二阶段，本阶段完成供双方沟通用的《__________》的中期汇报演示文本，限期为自合同书生效之日起________ 至________个工作日。

二. 第二阶段：在甲方认可乙方对项目得出的定位主体的前提下，对定位策划有关内容作出进一步完善，完成《_________》，限期为________至________个工作日。

上述工作在程序上顺延，总体累计时间不超过________个工作日。

三、合同金额及付款方式

一. 策划咨询费用为________________元人民币( ￥________________元)

一)合同签订之日起________________日内，甲方向乙方支付策划费用的五零% 作为预付款，即人民币_________元(￥____元)。

二)乙方完成项目一整体策划方案后，通过正式的演示文稿，向乙方当场做出演示讲解，甲方认可后 日内，甲方足额支付策划费余款人民币________元(￥________元)，乙方方能将《________________》的正式文本交付甲方。

二.乙方去往甲方处进行策划(咨询)工作，往返路费甲方承担，在甲方处调查工作的交通、住宿费用由甲方承担。

四、甲方责任与权利

一.甲方须指派专人(须书面制定)，作为联络人，负责与乙方联络并协助乙方工作;

二.为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息;

三.为乙方各阶段成果提出建议性要求，并在审定通过后及时给予书面确认;

四.及时向乙方支付报酬;

五.如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的决策，应及时通知乙方，并采取适当措施，便于乙方及时调整工作。

五、乙方责任与权利

一.由________________担任专家组总负责人，指派专人担任专门联络人;

二.按进度计划完成各阶段任务，保证质量，及时与甲方沟通;

三.按甲方提出的指导性要求修改和完善各阶段策划成果;

四.保守甲方的商业机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

六、成果归属与冠名宣传

一.成果归属甲方所有;

二.乙方在保守甲方项目相关商业机密的前提下，对成果有冠名宣传的权利。

七、违约责任

由于甲方原因致使本合同无法履行或中断，应承担违约责任，并支付当期款项。

八、合同终止

一.本合同履行完毕自动终止;

二.一方违约并承担责任后自动终止;

三.任何一方无权单方面要求中止。待双方协商一致后，签订终止协议;

四.甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

九、合同争议

本合同履行过程中出现争议时，甲、乙双方友好协商解决，并以补充协议形式载明，协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。

甲方：乙方：日期：

委托验收合同范本 第一七篇

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 委托检测内容及价格

结算方式：

如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整；如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算（即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_本合同综合单价）

第二条 委托检测时间

一、委托开始时间： 年 月 日（具体以甲方项目实际开工时间为准）；

二、委托结束时间： 年 月 日（具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准）；

三、委托期限： 日历天（具体以实际工期为准）。

第三条 质量要求

一、乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

二、乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。

三、乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。

第四条 付款方式

一、乙方完成本项目整体±以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±以下结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

二、乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

三、乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲乙双方完本委托检测费用结算后三零个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的九零%；

四、乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准）后三零个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项（如有剩余）。

五、特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。

六、乙方收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

第五条 双方职责

（一）甲方责任

一、负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。

二、所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。

三、送检样品数量及规格必须符合规范要求。

四、现场检测项目必须充分做好自检。

五、对乙方负有管理、监督的责任。

六、甲方负责检测所需的电源。

七、甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。

（二）乙方责任

一、乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。

二、检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。

三、检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。

四、检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。

五、乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

六、对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。

七、乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

第六条 违约责任

一、乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的一%标准向甲方支付违约金；逾期超过一五天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价二零%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过一五天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的二%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

二、若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价二零%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第一款约定承担违约责任。

三、乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付 元至元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。

四、本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。

五、非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款一%标准支付违约金。

第七条 解决纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。

第八条 权利保证

乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条 禁止商业贿赂

一、在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。

二、若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价一零%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。

第十条 合同生效

一、本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。

二、 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第一八篇

合同编号：_________

委托人：_________

受托人：_________

签订地点：_________

签订时间：_________年_________月_________日

第一条 委托人委托受托人处理_________事务。

第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求：_________

第三条委托期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务然后转委托给第三人处理。

第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第六条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_________

第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________。

第八条 报酬及支付方式：_________。

第九条 本合同解除的条件：_________。

第十条 违约责任：_________。

第十一条凡因本合同或与本合同有关的争议，由双方当事人协商解决;然后协商不成的，提交_________进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条 其他约定事项：_________。

第十三条 本合同未作规定的，按《^v^合同法》的规定执行。

委托人(盖章)：_________ 受托人(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

甲方：

乙方：资咨询有限公司

甲、乙双方经友好协商达成协议。

一、甲方委托乙方处理项目的事项。

二、甲方应提供相关的文件和资料，并对其真实性负责，否则由此而造成的损失由 甲方承担。

三、甲方委托乙方的事项如下：

四、甲方委托乙方完成工作的期限：。

五、甲方向乙方支付委托项目咨询费为。

六、乙方先收取甲方的预约金。当合约到期后，若项目成功，然后则从咨询费用中扣除;若项目不成功，则扣除相关开支后给予退还。

七、若甲方中途放弃委托事项，则预约金不还，若乙方中途无故不提供咨询服务则预约金全额退还。

八、委托项目完成后十日内甲方向乙方支付全部咨询费，否则延期一天，然后收取滞纳金为应支付款项的一%。

九、协议若有争议，双方协商解决，协商不成可向法院诉讼。

十、协议在乙方收到全部咨询费后自动结束。

十一、本书一式四份，各持二份。

十二、协议经双方签定后生效。

甲方(签名)乙方(盖章)：

年月日年月日

委托验收合同范本 第一九篇

发包方(以下简称甲方)

承包方(以下简称乙方)

经___建设局批准，本工程于___ 年___月___日邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，依据^v^和国家工商管理局颁发的(gf——九六——零二零五)《建筑装饰工程施工合同》示范文本，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同。

一、词语含义及合同文件

第一条 词语含义

在本合同中，下列词语具有本条所赋予的含义：

合同：是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议，以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

发包方(简称甲方)合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。

承包方(简称乙方)合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。

甲方驻工地代表(简称甲方代表)合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

乙方驻工地代表(简称乙方代表)合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

社会监理：合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。

总监理工程师：合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。

设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。

本合同装饰工程，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。

装饰工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。

工程造价管理部门：深圳市建设工程造价管理站。

工程质量监督部门：按《深圳经济特区建设工程质量条例》执行。

合同价款：甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格、措施费、工期补偿费等。

追加合同价款：在施工中发生图纸及措施以外的工程量，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。

工期：按国家有关规定，甲乙双方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。

开工日期：甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期(约定期不能开工的，由责任方负责)

竣工日期：甲乙双方在合同相应条款约定的工程竣工日期。

图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)

分段或分部工程：在合同相应条款(或补充条款)约定构成全部工程的任何分段或分部工程。

施工场地：由甲方提供，并在合同相应条款(或补充条款)内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)

施工设备和设施：按双方协议约定，由甲方提供给乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的设备或设施。

工程量清单：发包方在招标文件中提供的、按深圳市的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。

书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾，以及相应条款约定的自然灾害等。

利息：合同中所指的利息，为单位向银行贷款利息。

合同条款中，部分甲方职责由其甲方委托的社会监理机构代为行使的，应在补充条款中明确其代为行使的内容、范围。

第二条 合同文件组成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

协议条款;

合同条件;

建设工程施工合同，补充合同;

洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;

合同约定的标准、规范和有关的技术经济标准、资料;

招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;

工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

监理合同

当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按第三十六条约定的办法解决。

第三条 合同使用标准及法律

合同必须首先约定使用国家标准、规范。其次约定使用行业标准、规范;再次约定使用地方的标准、规范。甲方应按约定的时间向乙方提供一式两份标准、规范。

国内没有相应标准、规范时，设计方应提供施工工艺，经甲、乙、丙三方代表批准后执行。设计要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。所发生购买、翻译的费用，均由甲方承担。

适用于合同文件的法律、法规是国家的法律、法规和深圳市的地方法规及规章。

深圳市建设主管部门的有关规定对双方也具有约束力。

第四条 工程概况

工程名称：____________________________________

工程地点：____________________________________

承包范围：________________________

承包方式：____________

按定标(或邀请协商议标)价及措施费、工期补偿费、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税务机关缴纳。

招标工程除涉及变更外，总价、单价均以定标价为准，一次包定，结算时按条的约定办理。

工期：

⑴开工日期：______年____月____日

⑵竣工日期：______年____月____日

总日历工期天数：______天。

质量等级：______

合同价款：人民币( 币) __________元，大写：__________________其中含措施费______元。

上述造价为固定价格加风险系数之和。其中，甲方给予乙方的风险金额为：______元，或合同价款 %的金额。风险承担的范围：

上述造价为可调价格合同。调整的方式为：________________________

全部工程造价按下列规定计算：________________________________

第五条 图纸

甲方于合同签订后三日内向乙方提供完整的装饰施工图纸 单套(包括标准图及有关资料两套)乙方需要超过双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

甲方提供国外或境外图纸，不能满足施工需要时，甲方应负责复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用。

本合同的装饰工程施工图纸，甲方委托乙方部分或全部设计，甲、乙双方另行签订设计合同。

二、双方一般责任

第六条 甲方代表

甲方代表姓名：____________;职称(职务)____________

甲方代表可委派有关具体管理人员，对本合同约定的工程，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前七天通知乙方。

甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在四八小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后七天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求二四小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后二四小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后二四小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后二四小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后四八小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。

甲方代表易人，甲方应于易人前七天通知乙方，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务。

第七条 监理单位及总监理工程师

本工程甲方委托______监理。

总监理工程师姓名：____________;职称：____________

总监理工程师职责：______________________________

非经甲方代表同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。

合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应做出公正的处理。

总监理工程师易人，甲方代表接到监理单位通知后同时通知乙方，后任继续履行甲方赋予前任的权利和义务。

第八条 乙方驻工地代表

乙方驻工地代表姓名：____________;职务：____________

乙方任命的驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后二四小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

乙方代表易人，乙方应于易人前七天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第九条 甲方工作

甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：

合同开工日期前 天，提供施工所需的场地，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍;或承担乙方在不腾空的场地内施工采取的相应措施所发生的费用，均计入合同价款内;

合同开工日期前______天，向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至条款约定的地点，并保证乙方施工期间的需要;

负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;

甲方进行分部工程招标，施工中甲方应协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系，保证合同按约定顺利施工;

合同开工日期前 天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续;

合同开工日期前 天，组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;乙方负责设计的，组织由设计人员向施工人员进行技术交底。

向乙方有偿提供的施工设备和设施有：

甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

第十条 乙方工作

乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

甲方委托乙方设计的，在其设计资格证书允许的范围内，按合同约定完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用;

向甲方代表提供年、季、月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;

在腾空后单独由乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用;

在新建工程或不腾空的建筑物内施工时，上述设施和人员由工程发包单位负责，乙方不承担任何责任和费用。

遵守深圳市政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定。经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用。因乙方违章责任造成的罚款由乙方负责;

遵守深圳市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备;

已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或乙方修复由甲方承担追加合同价款。要求乙方采取特殊措施保护的分段或分部工程，其费用由甲方承担。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

三、施工组织设计和工期

第十一条 施工组织设计及进度计划

乙方在合同签订生效后 日内，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表收到施工组织设计后日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。乙方必须按批准的施工组织设计(或施工方案)和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全的措施，甲方代表批准后执行。

第十二条 延期开工

乙方不能按时开工，应在条款约定的开工日期三天前，向甲方代表提出延期开工的理由和请求。甲方代表在三天内答复乙方，甲方代表三天不予答复，视为已同意乙方请求，工期相应顺延。甲方代表认为乙方提出的理由证据不足，不同意延期请求或乙方未在规定时间内提出延期开工请求，竣工工期不予顺延。

甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求乙方推迟开工日期，承担乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。

第十三条 暂停施工

甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后四八小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在四八小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后四八小时内未给予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担追加合同价款，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

第十四条 工期顺延

以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

由于设计变更、工程量变化，引起施工程序变化;

一周内非乙方原因停电、停水造成停工累计超过八小时;

甲方不能按约定期限交出(腾空)施工场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、电;

由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;

甲方分包或分部招标的工程，拖延了工程进度。

甲方提供的设备、材料等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽误施工进度。

其它非乙方原因的停工。

上述情况发生后七天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认、答复。

非列出的原因造成的工期拖延，乙方承担违约责任;或每延期 天，由乙方付给甲方罚金 元。罚金不超过合同总造价的 %.

第十五条 工期提前

工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准。甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等。

乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前______天，甲方奖给乙方______元。

四、质量与检验

第十六条 工程样板

根据装饰需要，甲方可要求乙方制作样板间。乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方承担。

乙方报价时提供的样板，由甲乙双方封存，作为工程验收样品。

第十七条 检查和返工

乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间(样品)标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。

以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。

第十八条 工程质量等级

工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的 标准。

工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，增加工程费用 元。

工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

双方对工程质量有争议，按照职能分工由市(或区)建设行政主管部门进行裁决，因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。

第十九条 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前二四小时通知甲方代表。经验收合格，甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工。若甲方接通知后二四小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收手续。

隐蔽工程质量符合规定要求，验收二四小时后甲方代表不签字，视为甲方代表已批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。甲方验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

第二十条 重新检验

无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

五、合同价款的支付方式

第二十一条 合同价款之调整

合同价款为有条件之可调价款，发生下列情况之一的可作调整：

甲方代表确认的工程量增减;

甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

甲方代表确认的工艺标准变化或材料更换;

合同双方确认的市工程造价管理部门公布的价格调整文件;

双方约定的其它增减或调整。

双方在约定的调整合同价款的范围内，需要调整合同价款时，乙方在上述情况发生后 天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后七天内不作答复，视为已经批准。

第二十二条 工程预付款

合同生效后五天内，甲方付给 价款的 %预付款，计人民币(币) 万元。

乙方在完成合同价款六零%时(以甲方代表签证的工程量为准)，甲方开始按比例每月抵扣预付款的______%，在完成合同总造价的______%时抵扣完。

甲方不按协议条款约定预付工程款，乙方在约定预付时间七天后向甲方发出要求预付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求预付工程款，乙方可在发出通知七天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款当时的利息并承担违约责任。

第二十三条 工程量的核实确认

乙方于每月二十五日后三天内向甲方代表递交已完工程量报表，甲方接报表后三天内按图纸核实已完工程量，并提前二四小时通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。

乙方无正当理由不参加计量，甲方代表自行进行，计量结果视为有效，作为工程款支付的依据。甲方代表收到乙方报表后三天内未进行计量，从第四天起，乙方报表中的工程量视为已被确认，作为支付工程款的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量，计量结果乙方不同意时作为无效。

甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予计量。

不符合工程质量标准的工程量，不计入工程量统计范围。

第二十四条 工程款支付

甲方根据核实确认的工程量，并按构成合同价款相应项目的综合单价计算的款额，经甲方代表签字后 支付。

乙方按合同约定向甲方递交已完工程量报表后，甲方在六天内未核实完毕及未支付工程进度款，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在发生通知七天后停止施工，甲方承担违约责任。

经甲乙双方同意并签订延期付款协议，甲方可延期付款。

工程款支付达工程总造价的九五%时，不再按进度付款，其余工程款待竣工验收后办理竣工结算时支付三%，剩余二%价款作为质量保修金验收半年后付清。

六、材料供应

第二十五条 材料样品和样本

本装饰工程除大型和特殊设备外，其它设备、材料由乙方采购。

不论甲乙任何一方供应材料都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。

第二十六条 甲方提供设备

甲方按照协议提供的设备型号、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供设备及其产品合格证明。甲方代表在所提供设备验收二四小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[一九九一]二三四号”文的规定，另付设备价款_____%的管理费给乙方发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，非合同约定的设备乙方不负责设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

甲方供应的设备与清单或样品不符，按下列情况分别处理：

设备的型号、规格、质量等级与清单或样品不符，乙方可拒绝接受保管，由甲方运出施工现场并重新采购;

到货地点与约定不符，甲方负责倒运至约定地点;

供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单数量时，甲方负责将多余部分运出施工现场;

供应时间早于约定时间，甲方承担因此发生的保管费用。

因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由甲方承担。工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。

乙方检验通过之后仍发现有与清单和样品的规格、质量等级不符的情况，甲方还应承担重新采购及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。

第二十七条 乙方采购材料设备

乙方按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料、设备到货二四小时前通知甲方代表共同验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止使用，乙方按要求重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用。甲方未能按时到场验收，以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。由此延误的工期可相应顺延。

第二十八条 材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料、设备，不论甲乙双方任何一方供应，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可委托专业机构进行测试，费用由甲方承担。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由采购方运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方(或设计单位)承担全部材料采购费用。

七、设计变更

第二十九条 甲方变更设计

甲方变更设计，应在该项工程施工前七天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。

简单委托工程合同范本

发包方(甲方)：________

承包方(已方)：________

为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：________________________________。

二、工程内容

土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

一.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

二.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

三.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式

乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

一.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

二.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法

一.本合同自甲、乙双方签订后三天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的三零%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

二.待完成总工程八零%后，甲方于三天内向乙方支付工程合同价款的三零%，即人民币________整。

三.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的二零%，即人民币________整。

四.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的一零%，即人民币________整。

七、工程质量

一.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

二.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

三.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

八、工程竣工验收结算

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

九、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

一.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

二.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、合同份数

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方代表(盖章)________

乙方代表(盖章)________

合同签订日期：__________

签约地点：______________

委托验收合同范本 第二零篇

甲方：__

乙方：__

__年__月

依据《^v^合同法》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵照执行。

一、合作方式

甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根据甲方的要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付费用。

二、合同标的

一、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品（以下简称：软件）为：

二、乙方负责完成软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。

三、乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。

四、未经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付软件产品之前，乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。

三、开发进度及软件成果交付

一、自签定本合同起三零日内，乙方完成软件的需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。

二、软件产品交付地点为，交付内容包括但不限于全部源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

四、开发费用

软件总开发费用为（人民币） __元整，费用包括：完整的软件交付成果、技术文件开发费用；乙方应承担的提供技术服务及技术支持的费用；其他软件的全部接口费用；税费；技术培训费用（包括教材、课程费等）；以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

五、付款结算方式

一、在本合同签订后__元）。

二、在乙方完成软件开发并交付甲方后，甲方在可正确使用后的一五个工作日内，甲方向乙方支付进度款：计人民币（￥：__元）。

三、软件经甲方验收合格后，乙方提供全额开发费用一七%税率的增值税专用发票，甲方凭增值税发票在七个工作日内，向乙方支付余款：计人民币（￥：__元）。

六、知识产权条款

一、根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果）的知识产权归甲方所有。

二、双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

三、乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律上和经济上的责任。

七、双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

（一）甲方有权获得乙方所提交的软件交付成果、服务及相关知识产权。

（二）甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。

（三）甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料和工作条件。

（四）甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

（二）乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。

（三）乙方保证所交付的软件产品是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作。乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足软件交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。

（四）乙方应派遣身体健康、有工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场提供开发实施、安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在合同价格内。

（五）如果甲方发现乙方交付的软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地排除缺陷、替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

（六）在售后服务期内，乙方应负责免费向甲方提供与软件有关新的或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息，且负责对本合同项下的软件进行免费更新、升级。

（七）乙方保证其所交付软件产品及服务不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的软件产品及服务向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

（八）乙方承诺所提供的软件产品不含有任何安全隐患，并在软件使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于软件产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

八、验收

一、乙方向甲方交付所开发的软件产品后进入试运行期，试运行期限为二个月，如果在试运行期间，如发现软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方有责任对其进行修改和更正。同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

二、试运行期届满，在甲方可正常使用乙方所交付的软件产品，且乙方向甲方提交软件设计文件后（包括但不限于软件开发计划及管理变更日志、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等，同时应提交软件开发各阶段文件及软件全部源代码），甲方与乙方共同签署两份软件验收合格证书，甲、乙双方各保存一份。

三、验收不合格，由乙方负责更正和修改，乙方更正、修改后必须再次进行验收。如果再次验收仍不合格，甲方有权终止本协议。

九、售后服务支持

一、在验收合格后，乙方对所开发的应用系统提供一年免费的售后服务。

二、在售后服务期的前两周，乙方协同甲方使用该软件。

三、售后服务内容包括软件缺陷、故障等，用户因工作需要要求对部分功能作小范围改动时，乙方应免费给予完成。

四、在售后服务期内，乙方保证在出现应用系统故障时应及时、积极响应，遇有特殊情况双方协商。

十、培训

乙方在向甲方交付软件产品后，负责为甲方的管理员提供软件操作指导和培训。

十一、保密责任

甲、乙双方保证本软件产品的所有技术信息和资料，不得透露给第三方。

十二、不可抗力

一、如合同双方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同。由双方协商确定后，合同执行的时间做相应延期。

二、受影响方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电话或传真通知另一方，并在不可抗力发生一四天内尽快用传真和挂号信将有关权威机构出具的证明文件提交另一方确认。

三、当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻方应尽快用传真或电传通知对方不可抗力形势的解除并以挂号信加以确认，并继续履行合同。

四、如果不可抗力阻碍合同的履行超过一八零天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

十三、争议的解决

一、凡与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商，如经协商后仍不能达成一致，任何一方都有权向合同签订地仲裁部门提请仲裁。

二、仲裁结果对双方都有约束力，双方应遵照执行。

三、由上述过程发生的费用，除仲裁结果另有规定外，应由败诉方承担。

四、仲裁地点为合同签订所在地。

十四、其它事项

一、合同签订时间： 年 月 日

二、合同签订地点：

三、合同由双方签字盖章后生效。

四、本合同一式四份，均具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执二份。

五、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方：（公章）__住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

乙方：（公章）__住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

委托验收合同范本 第二一篇

委托方（甲方）：_________________

受托方（乙方）：_________________

根据xx省安全生产监督管理局的整体部署要求，甲方委托乙方研究开发《xx有限公司数字化应急预案系统》并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依据《^v^技术合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下：

一、技术目标：完成《xx有限公司数字化应急预案系统》与山西省安全生产监督管理局应急预案系统对接；

二、技术内容：开发《xx有限公司数字化应急预案系统》。概要功能见下表：

第二条乙方应按下列进度完成研究开发工作：

一、前期规划：业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来源、数据计算及输出方式；

二、项目开发设计：系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运行。

三、项目验收：以双方开发项目要求为标准，乙方交付使用之后，_____天内甲方组织验收并办理完验收手续，如甲方未组织验收或未提出任何意见，则交付使用之后十五天内视为验收通过，并办理完验收手续。验收后，乙方提供系统的相关文档：《系统用户手册》

第三条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

一、软件开发费：

二、本合同的研究开发经费由乙方以_____自行支配的方式使用。

三、付款方式：甲方验收合格后一次性付清。

第四条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在五日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

一、因不可抗力致使不能完整实现合同目的；

二、未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三方承担。

第五条双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

一、保密内容（包括技术信息和经营信息）：本合同所涉及的所有内容。

二、涉密人员范围：甲方所有员工。

三、保密期限：合同执行期内。

四、泄密责任：按实际损失额进行赔偿。

乙方：

一、保密内容（包括技术信息和经营信息）：本合同所涉及的所有内容。

二、涉密人员范围：乙方所有员工。

三、保密期限：合同执行期内。

四、泄密责任：按实际损失额进行赔偿。

第六条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

一、研究开发成果交付的形式：上门安装。

二、研究开发成果交付的时间及地点：系统开发完成后于甲方机构所在地交付。

三、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当独自承担全部经济及法律责任。

第七条双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，知识产权归属确定如下：

一、本项目的软件产品版权属于乙方所有。

二、甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改；

三、甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编；

四、甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给第三方开展相同服务；

五、未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。

第八条双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

一、技术服务和指导内容：系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。

委托验收合同范本 第二二篇

委托方（甲方）受托方（乙方）

姓名：姓名：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话

通讯地址：通讯地址：

身份证号：身份证号：

委托代理人：委托代理人：

根据《^v^合同法》及其他法律，法规的规定，甲乙双方在平等，自愿，协商一致的基础上，甲方决定将自己位于xx的教学点，委托乙方代为经营，具体委托事项如下：

第一条：委托经营场地

场地位于xxx场地面积xxx平方米。月租金xxx元，其他费用xxx。

第二条：委托经营方式

甲方同意将自己位于xxx的教学点，全权交由乙方代为经营，甲方提供学校资质等一系列办学所需证件和中心内的产物使用权，物品包括xx。从合同生效日起中心的运营事务甲方有义务协助乙方完成运营。

第三条：具体委托经营事项

一、乙方自签订合同期起，乙方有权使用教学点中的一切物品（办公用品，家电，生活用品等）

二、乙方在中心拥有自主权，决策权。开展与教育一系列的相关的培训班，教学点等。

三、乙方独立处理一切该教学中心经营相关的一切事务，同时与甲方其它经营点没有关联，独立经营。

第四条：委托经营期限

自合同签订生效日起，乙方以学期xx月为单位与甲方约定合同时间，乙方享有优先续约权（保证费用无变动）房租每年递增一百，甲方不得提前解约，或在未得到乙方确切的续约意向之前不得提前与其他方签约，否则视为违约，同时乙方不得在合同期内，提前解约，否则也视为违约。（乙方无论续约与否都应提前至少十五天告知甲方）

第五条：双方权利义务

一、甲方在与乙方签订合同生效日起，保证该校（中心）债务结算已结算清，乙方不承担合同生效日之前的所有债务与费用。

二、甲方每月向乙方收取营业额的一零%的费用，按月结算。除此之外不收取其他费用。

三、乙方承担由合同生效日之后的所有的该校运营费用（房租，水电，教务，材料，运费）

四、甲方有义务帮助乙方解决在运营中遇到的问题。

第六条：违约责任

一、如双方任何一方违反本合同，都有权申请相关部门解决。

二、乙方逾期向甲方支付经营营业额一零%的费用，甲方有权要求乙方按月履行，若逾期十个工作日仍未支付费用，甲方有权按自逾期起按月营业额百分之一，加收滞纳金。

三、在本合同执行期中甲乙双方不得提前终止本合同，因一方的原因致使本合同无法正常履行的视为违约，违约方赔偿因此给对方造成的损失。

四、委托经营期间双方必须遵守诚信原则，除本条第一、二、三项约定情形外，任何一方违反本合同其他规定的，给对方造成损失的，都有权申请相关部门解决。

第七条：

遇不可抗力或不可归责于乙方原因，而造成的中心损坏或灭失，乙方应及时向甲方说明情况，乙方对此不负修复或赔偿责任。遇投保财产损坏、灭失的，有关赔偿责任认定应以保险公司理赔调查为准，按保险法和有关法律规定予以赔付。

本合同在履行过程中发生争执，由双方协商解决，协商未果可申请相关部门解决。

本合同未尽事宜，由双方共同协商形式书面补充约定，所及事项以最后书面补充约定为准。本合同一式四份，双方各执二份，均为原件，合同经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：xxxx 乙方（公章）：xxxx

法定代表人（签字）：xxxx 法定代表人（签字）：xxxx

日期：二零xx年xx月xx日 日期：二零xx年xx月xx日

委托验收合同范本 第二三篇

合同编号：一三七九八一

兹委托 证券公司（下称贵公司）代理期货商品的买卖和有关业务，本人愿意遵守下列各项规定：

一。有关委托的期货买卖，概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约，或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。

二。有关上述契约的订立，如在国内，则按照国内的有关法规订立，如在国外，则按照所在国家的有关法规订立。凡代理本人所订立的契约，对于本人完全发生效力，本人不得持任何异议。

三。本委托合约订立后，贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易，一切交易由本人签署后立即生效，本人将承担应该承担的义务和后果，此授权除本人以书面通知贵公司终止外，合约继续有效。

四。贵公司或贵公司的代理人，因订立上述合约，或因买卖及有关业务而应支出的费用，包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项，概由本人如数承担。

五。委托买卖的商品，其名称、商标、规格、数目、价格和订约以及交货付款的日期等均需另行填写“订单”，经本人或本人指定的被授权人签名或盖章，送请贵公司核实后执行。如果商品的价格未经本人或被授权人填明或约定，即以贵公司当日或当时所公布的价格为准，由贵公司记入订单，本人约对同意，绝无异议。

六。本人可以保证，所委托买卖的商品都以现款和实货交付与收受，并且负责承担履行契约规定的义务。本人应在贵公司先行储存款定数额的保证金（数额按交易所规定办），以备本人有应负责支付的款项而不及时支付时，由贵公司全权处理，并由贵公司事后通知本人，这样做手续完备，本人毫无异议。

七。上述保证金的数额，将根据本人所委托买卖商品的实际情况，由贵公司增加或减少，如果未能按照规定调整保证金数额时，贵公司可以停止代理本人买卖，必要时还可以终止委托关系，结清收支帐款，如有不足，任凭贵公司依法追讨赔偿，或留置本人所有的商品，任由处置。如果本人还有其他违反契约的情况，贵公司也可以照此办理。

八。如果本人有实际困难或特殊原因而不能以实货实物为交付或收受时，均请贵公司平仓了结契约后就帐面进行计算，由本人负责其损失或收益。

九。贵公司因受委托而代理买卖商品，所需的通讯和业务方面的费用，由贵公司按照会计标准核算（按照交易规则），都由本人负责支付花销。

一零。本人委托贵公司买卖的商品，其进出口和其他一切手续，以及信用证的开出，概由本人自行办理。

一一。本人把签字式样和印鉴留存贵公司，以便贵公司核对。

一二。本人将约定的联络方式及本人的通讯地址，应向贵公司登记，请依照使用。如果发生不正确的效果，均由本人负责。如果通讯地址和约定的联络方法需要变更时，本人应向贵公司重新登记。否则，如因而发生任何损害概由本人负责，而与贵公司无关。

一三。贵公司寄交本人的订单执行报表和帐单的邮寄后三天内除非由本人或贵公司管理部门经理提出修正外，均视为正确无误而不得提出异议。

一四。订单、通知书、印鉴卡、登记簿、帐册和有关文件的格式，均由贵公司订购使用。

一五。本委托书内约定的内容，如有不够完善的地方，可由贵公司酌情修改或补充，通知本人认可即生效。

一六。如有涉及法律的纠纷，在国内一律遵照^v^的法律条文为依据进行法律诉讼，由此而产生的一切费用，都由败诉的一方单独承担。

一七。本委托书的规定对于本人以后委托贵公司代理买卖商品及其有关业务全部有效，本契约将一直有效，除非双方同意终止契约。本人还委托贵公司代表本人签署和执行本人帐户内的交易。

一八。本人一切买卖订单的发生均可被视为本人深思熟虑后的决定，贵公司所提供的资料和信息仅供本人参考之用，并非交易获利的保证。

一九。贵公司制定的交易规则，应被视为本委托契约的一部分，由双方共同遵守，本人在签订本委托契约的同时接受贵公司交易规则的副本。

二零。本人特此声明已阅读并充分了解本委托契约书各条文的内容，特签名如下。

────────────────────────────────────

签署人姓名：___________签名：___________

身份证

统一编号：____________电话：___________

住址：_____________________________

证明人姓名：___________签名：___________

身份证

统一编号：____________电话：___________

住址：_____________________________

────────────────────────────────────

年 月 日

委托验收合同范本 第二四篇

定做方(甲方)：

承印方(乙方)：

以下称定做方为甲方，承印方为乙方。

甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，甲方委托乙方印刷印刷品，并达成一致条款如下：

一、加工承印印刷品的各项要求及价格明细

二、交货时间，地点为甲方所在地。

三、付款方式：货到一次性付款

四、验收标准：按甲方提供样品及要求制作，并以此为验收标准。甲方对印刷品的具体要求按确认稿，保证工期、显色清晰

五、违约责任：任何方违反本合同规定，给对方造成经济损失，应依法给对方赔偿经济损失。

六、双方应按照合同所定时间交货

七、本合同一经签署即刻生效，中途停约扣除所需费用。

八、甲方应认真审该黑稿，如发现错漏字应及时提出更正;甲方在黑稿上没有审核出来错漏字，在彩稿出样后发现或更改全部方案，改版费由甲方负责。

九、彩稿校对通过签字后方可印制，供货期因甲方校对拖延日期，交货期相应顺延。

十、乙方负责为甲方省内发货，货款由甲方负责。

十一、定做方所带有关资料明细：

十二、附则

十三、本合同一式二份，双方各执一份，具有同样的法律效力。

甲方(公章)

地址：

电话：

代表签字：

时间：

乙方(公章)：

地址：

电话：

委托验收合同范本 第二五篇

检测主要涵盖公路、桥梁、建筑、电力、核电、铁路、船舶、特种设备等。那么试验检测委托合同要怎么写呢?需要注意些什么?如果你不太了解的话，下面是我为大家准备的试验检测委托合同，仅供参考!

试验检测委托合同范本一

委托单位：

受委托单位：

签订时间：

签订地点：

根据《^v^合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(^v^令一四一号)及江西省、南昌市建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。

一、工程概况

一、工程名称：空管系统“一五零一”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

二、工程地点：

三、建筑面积：

四、结构类型：

五、层数：

六、结构完成日期：

七、工程竣工日期：

二、试验检验范围及试验检验资料标准

一、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。

二、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ零一-五一-二零_的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。

三、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式

相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

甲方每月二五日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的八零%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

四、甲方的权利与义务

一、按照规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

二、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

三、本合同有关条款中甲方应负的责任。

五、乙方的权利与义务

一、按照规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应二四小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。

二、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。

三、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

六、违约责任

一、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。

二、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

七、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。

本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

八、其它约定事项

收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

十、附则

本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

委托单位名称：受委托单位名称：(盖章)(盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

单位地址：单位地址：

委托验收合同范本 第二六篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方经过友好协商，根据《^v^民法通则》和《^v^合同法》的有关规定乙方参与甲方开发建设的宣城府山广场项目所涉及到的项目论证、前期调研、规划设计建议、招商组织配合等服务事宜，本着互惠互利、共同发展的原则基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条 合作方式和范围

一、 甲方指定乙方为其项目策划、市场调研代理商，调查甲方指定的由甲方在安徽省宣城市投资建设的府山广场项目的所有市场调查内容。

二、 乙方根据甲方的规划要求对整体项目布局提供合理化报告。

三、 项目其它阶段性工作以及其它合作事宜由甲、乙双方另行协商。

第二条 合同时间

一、 本合同期限自二零xx年三月一日至二零xx年二月二八日止。

二、 在本合同有效期限内，甲、乙双方不得单方面终止本合同，否则视为违约;违约方承担由此产生的法律责任。

第三条 费用负担

甲方负责以下费用的支付：

一、 甲方负责《宣城市府山广场项目》乙方因市调工作而产生的往返关旅费用(每家具体标准由双方共同协商确定)。

二、 甲方负责《宣城市府山广场项目》调查需要举办的各类会议、论坛选址、因此产生的会务费、会议招待费、广告布置、礼品发放等费用。

三、 甲方负责《宣城市府山广场项目》调查期间在媒体登报发布的相关费用。

四、 甲方负责《宣城市府山广场项目》各类部门调查取证活动的交际费用(其活动内容由双方共同确定并参与)。

五、 《宣城市府山广场项目》其它需要付费事宜由甲、乙双方另行协商。 乙方负责以下的费用支付：

一、 乙方负责整体《宣城市府山广场项目》调查的策划、广告设计费用。

二、 乙方负责《宣城市府山广场项目》除本公司工作人员外，需要其他的调查工作人员所需支付的人员费用。

三、 乙方自行负责在当地宣城市的本公司组织调查费用。

第四条 佣金及支付方式

乙方的代理佣金按双方商定的固定金额计算，以人民币形式支付;具体约定如下：

一、 甲方承诺给乙方的固定代理调查佣金一次性商定为四十万元整。

二、 签订合同时由甲方支付四万元整;剩余佣金根据代理期限由甲方在二零xx年一一月三零日前支付至六零%，计人民币二十四万八千元整;余款最终在二零xx年二月二八日前最终结清共计一十六万元整。

第五条 甲方的责任和义务

一、 甲方应向乙方提供以下文件和资料(以下法律文件需向乙方出示原件以作确认)。

A 甲方营业执照复印件和银行帐号。

B 对开建设的项目，甲方应提供政府有关部门开发建设府山地块批准的有关证照(包括：国有土地使用权证书、建设用地批准证书和规划许可证)。

C 甲方正式委托乙方作为《宣城市府山广场项目》全权调查的代理委托书。

二、 甲方应积极配合乙方的调查组织，确保乙方调查方针的贯彻实施。

三、 由于甲方原因造成的调查后果乙方概不负责。

第六条 乙方的责任和义务：

一、 在合同期内制定调查计划书(包括商业的和非商业的)。

二、 根据计划书安排时间进度表确保在定期内完成各类调查结果。

三、 乙方不得超越甲方授权范围做任何有损甲方整体公众形象的事。

四、 乙方负责各类工作人员的组阁、协同和调配。

五、 对乙方造成的相应情况乙方完全承担责任。

第七条 合同的终止和变更

一、 在本合同到期时，双方若同意终止本合同;双方应通力协作处理终止合同后的有关事宜，结算与本合同有关的经济事宜。本合同一旦终止，双方的合同关系既告结束;甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任。

二、 经双方同意可签订变更或补充合同;其条款与合同具有同等法律效力。

第八条 其它事项

一、 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方代表签字盖章后生效。

二、 在履约过程中发生争执的，双方应通过友好协商解决，协商不成的双方根据法律法规以诉讼方式通过法院解决。

三、 乙方可指定其在安徽省的分公司执行本合同的一切权力。

甲方：

乙方： 法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：

年 月 日

委托验收合同范本 第二七篇

甲方：_______________________（委托人）

乙方：_____________________（检测机构）

根据《^v^合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

工程概况

工程名称：________________________________________

工程地址：________________________________________

工程性质：□ 房建 □ 市政 □ 其他

建设单位：________________________________________

设计单位：________________________________________

监理单位：________________________________________

总承包单位：______________________________________

施工单位：________________________________________

工程报建编号：____________________________________

工程所属区县：____________________________________

质监站：__________________________________________

第一条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

□建筑材料检测 □主体结构工程检测 □地基基础工程检测

□钢结构工程检测 □室内环境检测 □变形测量

□建筑节能检测 □市政道路工程检测 □建筑机械检测

□建筑幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □基坑监测

□装饰装修材料有害物质检测

□其他：________________________________________。

具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。

第二条 检测标准

双方约定的检测标准：_______________________________________________________________。

具体检测项目的执行标准见附件一。

第三条 检测费用的核算与支付

（一）双方同意按照下列第______种计算方式核算检测费用。

一．本合同各检测项目单价见附件一，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。

二．本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为_____________元。

三．________________________________________________________________________________。

（二）双方同意按照下列第______种支付方式支付检测费用。

一．自本合同签订之日起_____日内，甲方支付全部检测费用。

二．自乙方提交检测报告之日起______日内，甲方支付该检测项目的检测费用。

三．自本合同签订之日起每______日，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。

四．____________________________________________________________________________ 。

（三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

第四条 检测报告的交付

（一）乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式______份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

（二）双方约定按照下列第______种方式交付检测报告。

一．甲方上门提取检测报告。

二．乙方送检测报告给甲方。

三．_____________________________________________。

第五条 检测样品的运输

双方约定按以下第______种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

一．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

二．乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。

三．乙方到工程现场收取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

四．___________________________________________________________________________。

第六条 甲方的权利义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

（三）甲方授权__________________为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

（四）甲方应于检测活动开始前______日内向乙方提供附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

（五）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

（六）在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

（七）检测项目属于工程类检测的，甲方应提前______日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

（八）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

（九）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方的权利义务

（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。

（二）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

（三）检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

（四）乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

（五）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

（六）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

（七）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后______日内通知甲方。

（八）在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

第八条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第九条 违约责任

（一）甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用______的______%向乙方支付违约金。

（二）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

（三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）其他违约责任：______________________________________________________________。

第十条 其他约定事项

__________________________________________________________________________。

第十一条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

第十二条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式______份，双方各执______份。

甲方：____________（盖章） 乙 方：____________（盖章）

住 所：__________________ 住 所：__________________

法定代表人：______________ 法定代表人：______________

委托代理人：______________ 委托代理人：______________

开户银行：________________ 开户银行：________________

账号：____________________ 账 号：__________________

邮政编码：________________ 邮政编码：________________

单位电话：________________ 单位电话：________________

传 真：__________________ 传 真：__________________

联系人：__________________ 联系人：__________________

联系人手机：______________ 联系人手机：______________

合同订立时间：________年_______月______日

合同订立地点：______________________________________

委托验收合同范本 第二八篇

委托方（甲方）：_____ 住址：_____ 联系人：____________电话：____________电子邮件：____________传真：________

受托方（乙方）：_____ 住址：_____ 联系人：____________ 电话：____________电子邮件：____________传真：_____旅行社经营许可证号：______________

第一条 委托事项。

甲方委托乙方办理下列第_____项事项：

、代订机票

出发地：_____，目的地：_____ 出发日期：二零xx年xx月xx日

乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：_____

机票价格：_____元张，共_____ 张；合计金额：_____ 元。

二、代订住宿

宾馆所在地及名称：__________ 标准：_____

数量：_____间；入住时间：二零xx年xx月xx日， 退房时间：_____二零xx年xx月xx日 共_____晚。

单价：__________元间， 合计金额：__________元。

三、代送签证（签注）

目的地国家（地区）：__________; 代送服务费：_____元人，共_____人； 合计金额：__________元。_____

四、其他委托事项

单价：__________元， 合计金额：__________元。

第二条 付款时间及方式

、甲方应在本合同签订之日起_____ 天内向乙方支付上述全部费用。

二、甲方以下列_____方式缴纳费用：

（ ）现金缴纳方式；

（二）向乙方指定账号转账，帐号为：_____ ;

（三）其他方式：_____。

第三条 违约责任

、甲方未及时付款的，应承担需支付金额五%的违约金。如乙方实际损失超过违约金的，甲方须赔偿乙方实际损失。

二、因乙方原因未按时完成代办事项，或代办事项的完成不符约定，乙方应承担甲方所支付全部金额五%的违约金。如甲方实际损失超过违约金的，乙方须赔偿甲方实际损失。

委托验收合同范本 第二九篇

甲方：北京市轨道交通建设管理有限公司

乙方：北京市XX区轨道交通建设指挥部

根据市委、市政府XX年通车目标要求或文件精神，XX线将XX年建成通车。受北京XX线投资有限责任公司委托，北京市轨道交通建设管理有限公司承担地铁XX线工程的建设管理任务。XX人民政府作为XX线工程在该区域内的征占地、拆迁工作的实施主体，乙方北京市XX区轨道交通建设指挥部是XX区人民政府针对地铁建设的征（占）地、拆迁工作的领导和办事机构，负责组织实施征占地、拆迁工作，根据市规划委批准的用地范围，完成占地、拆迁工作。根据京发改[二零xx]二三三五号文件，地铁车站和区间的占地、拆迁费按市、区两级分担原则，由地铁项目公司和相关区县各承担五零％，车辆基地的征地、拆迁资金由地铁项目公司全部负担。为保证征占地、拆迁工作的顺利进行，甲乙双方研究协商，就地征占地拆迁事宜达成如下协议：

一、 征（占）地范围及拆迁费用的确定

一、征（占）地（含临时占地和占用现状市政道路以外的空地）、拆迁范围以市规划委批准的《建设规划用地许可证》为准，征占地、拆迁数量以入户调查核定的结果为准。初步估算为拆迁面积为 平方米，临时占地 平方米。

二、征地费标准暂估为 元/平方米、临时占地费 万元/亩.年、拆迁费用标准 元/平方米；以此标准，本协议金额估算为 元。甲乙双方各承担五零%计 元。

三、征（占）地、拆迁数量亦或是征（占）地、拆迁费用标准以及最终的征（占）地、拆迁费用总金额，甲乙双方均无条件接受政府审计或财政评审的最终审核结果。

二、以乙方为主组建拆迁管理机构，负责组织协调在XX区辖区内的占地、拆迁工作。

三、乙方合规合法的选择拆迁公司、拆除公司、评估公司等中介服务机构，中介服务机构在拆迁管理机构的统一安排下，开展拆迁等服务工作，同时提供相关的各种数据、表格、资料。中介服务机构有义务配合甲方做好政府延伸审计工作。

四、征（占）地、拆迁资金的支付与管理：

一、地铁XX线工程XX站，经初步估算占地面积约 平米、拆迁面积约 平方米，占地、拆迁及地上物补偿款约为 万元，甲方承担 %计 万元整（大写： 元整）。

二、本协议签订三零天内，甲方向乙方支付甲方应担负的征（占）地、拆迁费用的五零%，即 元；当拆迁工作进行到 %（或本协议约定的关键拆迁点完成后），甲方支付其承担的拆迁资金的八零%；当征（占）地、拆迁工作全部完成，甲方以政府审计（或财政评审）结果为准，一次性支付乙方剩余征（占）地、

拆迁尾款。

三、乙方应随同本协议，开设专用的征（占）地、拆迁专用帐户，专项核算。并负责协调拆迁资金所存入银行与甲方、投资方或政府审计方签订帐户监管协议，便于甲方、投资方或政府审计方随时调取银行对帐单，对乙方配套资金到位情况、使用情况等进行监管。

五、涉及使用拆迁资金的轨道拆迁项目，应严格履行基本建设程序、执行基本建设财会会计制度和政府投资项目概算、预算、结算、决算的管理规定。

甲乙双方均无条件接受政府审计（财政评审）对本协议的审计决定书，补足或退还多支付的征（占）地、拆迁工程款。

六、双方责任：

（一） 甲方：

六) 按本协议规定及时将征、占地及拆迁款支付给乙方。 配合乙方解决军产、中央产、宗教产、市属单位等特殊落实甲方应担负的拆迁资金。 办理规划、用地、拆迁手续。 提供拆迁四至范围及桩位、测点。 认证拆迁范围，与乙方共同核实拆迁数量、审核评估结难点问题。

七) 接收拆迁后的现场及与乙方共同接收拆迁资料。

（二） 乙方：

二) 落实乙方应担负的拆迁资金 按本协议确定的范围、时间和标准完成全部占地、拆迁 ， 向甲方交付拆迁后的场地，办理交接手续。

五) 与甲方共同核实拆迁数量，审校评估结果。 拆迁完成后与甲方共同接收完整的拆迁资料。 解决拆迁工作中的扰民、民扰问题，处理拆迁工作中的遗留问题，负责解释被拆迁单位、居民提出的问题。

六) 监督管理评估公司、拆迁公司、拆除公司的现场安全、环保工作、负责与市有关部门签订环保、环卫协议书，组织拆迁范围内的水、电关止工作。

七) 配合甲方及审计部门的资金过程监管、审计，并及时落实监管与审计结果。

八、本协议未尽事宜按国家有关规定执行。拆迁过程中，如遇特殊情况或产生纠纷，双方协商签订有关协议书作为本协议的补充文件共同遵守或请市有关部门协调解决。

九、本协议自双方签字之日起生效。

十、本协议正本四份，双方各执两份，副本六份，双方各执三份。

此页无正文

甲方（章）： 乙方（章）：

负责人：

经办人：

年 月

负责人： 经办人： 年 月 日日

委托验收合同范本 第三零篇

本合同书委托方为：______

(以下称“甲”方)

被委托监理方为：_______工程咨询监理公司

(以下称“乙”方)

甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为：____万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。

本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

本合同书签于：____年__月__日 地点：_____ 甲方(公章)：________ 乙方(公章)：____ 法定代表人：_________ 法定代表人：_____ 地址：____________ 地址：________ 电话：____________ 电话：________ 电挂：____________ 电挂：________ 邮编：____________ 邮编：________ 开户银行：__________ 开户银行：______ 帐号_____________ 帐号_________

合同一般条款

第一条

甲乙双方的监理依据是_________。

第二条

甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。

第三条

甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

第四条

本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

第五条

本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

第六条

在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第七条

本合同书的开始、完成与变更。

按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条

甲方的权力与责任。

甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。

第九条

乙方权力与责任。

乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方

承担;超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。

乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。

乙方向甲方收取的报酬，是其本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。

乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第十条

调解与仲裁

在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

第十一条 违约

由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五天内没有答复，可视本合同终止。

违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，不影响当事人请求损害赔偿的权利。

第十二条

甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十三条

本合同书未尽事宜，双方应另行协商解决，签定补充文件，作为本合同书的一部分。

合同特殊条款

鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

第五条补充：

额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

第六条补充：

双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。 联系人：_________

地点：__________

电话：__________

第七条二补充：

监理服务期限：

第七条五补充：

在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

第七条六补充：

合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

增加八条九：

甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关

试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

增加八条十：

甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

增加九条十：

乙方不承担施工中工伤事故的责任。

第十一条补充：

违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金___万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金___万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。

违反合同___条，____方支付____方违约金：______元。

违反合同___条，____方支付____方违约金：______元。

违反合同___条，____方支付____方违约金：______元。

违反合同___条，____方支付____方违约金：______元。

第十二条补充：

甲方：乙方：日期：

委托验收合同范本 第三一篇

委托方(以下简称甲方)：

地 址：

法定代表人：

联系人：

联系人电话：

受托方(以下简称乙方)：

地址：

电 话：

法定代表人：

兹有甲方委托乙方对以下土地项目进行评估，根据《^v^合同法》及相关法律法规规定，经甲乙双方友好协商，签定本协议。

一、评估项目名称

土地名称、位置：x土地宗数、面积：x(具体以甲方提供的产权资料为依据)

二、评估目的

受委托方委托为其了解估价对象规划条件下土地使用权出让价格提供参考依据。

三、评估基准日

四、双方权责

甲方负责提供委托估价对象的合法资料，具体如下：

( )、《土地评估委托书》;

(二)、《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》( )政国土字第 号;

(三)、《 县城镇建设规划管理办公室建设用地规划设计条件通知书》

(四)、《 县国有储备土地挂牌红线图》;

二、在乙方对委托估价宗地进行实地踏勘时，甲方应负责领勘，并为估价人员工作提供外部条件并负责与本估价项目相关的第三人协调，关于各宗地的有关规划开发和使用情况;

三、甲方应在约定的时间内，向估价人员提供与本估价业务相关的资料，并对其真实性、完整性和合法性负责任，如有不实，造成的一切后果均由甲方负责;

四、甲方有权向乙方询问工作进展情况，有权阐述对具体问题的意见和建议;当甲方认定估价专业人员不按协议履行其职责，有权要求更换估价专业人员;

五、乙方应根据甲方提供所需评估资料完整的前提下，按照国家有关政策、法规、科学、公正、合理地对估价对象进行估价，在 个工作日内提交初步估价结果， 个工作日内提交正式估价报告 一 式 叁 份。如甲方提供的资料不完整，则乙方交付报告的日期顺延。

五、评估费用及付款方式

甲方同意支付乙方本项目评估咨询费用为

二、在本协议签定后，甲方预先支付乙方定金人民币元整。甲方在收到正式估价报告的同时，一次性支付乙方剩余费用。

六、协议的生效及有关事项处理

本协议自甲乙双方签章之日起生效，任何一方不得随意更改。

二、甲、乙双方在本协议履行中，如有未定事宜，应友好协商解决。

三、因单方违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，则提交： 仲裁机关仲裁 人民法院诉讼。

七、公司账号

八、其他

本协议书一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第三二篇

甲方；

乙方；

为了缓解企业用工紧张的局面，本着互惠、互利、公平、公正的原则，经甲乙双方协商一致，达成以下协议：

一、协议内容：

乙方按甲方要求（年龄一八——四五周岁，身体健康，是本人真实有效身份证），为甲方组织输送员工二零零名。同一少数民族或县域不超过三零%.

二、协议时间;

年 月 日至 年 月 日。

三、双方的权利和义务

一.甲方给予员工提供合理的岗前和职工培训，甲方有权调动乙方的岗位。

二.甲方制定合理的用工和奖惩制度，并对员工进行绩效考核。

三.甲方须免费提供员工的生活（每日三餐、生活标准 每日不能低于一零元生活费）及住宿。

四.甲方对待员工必须实行人性化的管理，不得对员工进行人格尊严和人身权利的侮辱和侵犯，甲方不得随意解雇乙方所关于的员工，如乙方所关于的员工有过大违规违法行为允许解雇。甲方应提前通知乙方，以便双方共同协商处理。

五.甲方须保证乙方员工每人每月二六零个小时工资不能低于二八零零元。如因甲方原因达不到工作时间，乙方员工的工资应按二八零零元计算。

六.甲方应给予乙方所关于来的员工购买相关保险。

七.甲方企业提供符合国家规定的安全生产工作环境，保证乙方所关于员工和驻厂管理员在厂内的人身安全，保证不安排到国家规定的有毒、有害岗位给乙方员工和驻厂管理员。

八.为保甲方企业的生产正常运行乙方并按每关于一零零名员工配一名管理人员，做好员工思想和稳定工作，甲方需免费提供管理人员的吃住，并给驻厂管理人员的管理费三零零零元每月。

九.乙方所关于的员工在甲方服务期间，须服从甲方的生活、住宿、上下班与休息等规章制度，如确认出发不合理的可向对方申诉处理。

一零.乙方所关于的员工未经甲方允许，不得私自炒作甲方的机器及相关设备，如乙方关于员工在未经甲方允许私自炒作机器及相关设备所导致工伤事故发生者，甲方不负责任。

一一.甲方须报销乙方所关于员工的往返路费（到厂后一次性结算，以车票为准）。员工工作满七天后，甲方支付乙方关于费、广告费每人八零零元。

一二.甲方需提供公司营业执照、法人登记证、组织机构代码等相关证件复印件作为本协议附件。并负责乙方为甲方输送员工时带队人员的吃住及往 返路费。

四、薪资支付方式：

一.甲方按月支付员工工资，每月一零号发放工资。

二.工作时间不满一个月离开公司而未结算工资的，未结算的工资由乙方统一结算。

其他、

一、未得到乙方同意，甲方五年内不得越过乙方直接与乙方所住地区或乙方客户直接联系。否则，如乙方查证属实，甲方按当次接收人数*一零零零元/人向乙方付赔偿金， 一次性向乙方支付五万至二零万的违约金，并承担乙方因甲方不正当行为带来的一切经济损失，违约金及赔偿。情节严重的，乙方有权解除本协议。

二、双方应对合同内所有条款严格保密，不得向任何第三方透露。

三、协议执行期间如甲方企业薪资上调，乙方所关于的员工待遇也应作相应的调整。

四、未尽事宜，由双方友好协商解决，协议不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份，双方各一份，同等具有法律效力。协议自双方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日生效。

甲方：（盖章）：

地址：

委托验收合同范本 第三三篇

委托方(甲方)：

检测方(乙方)：

为了确保工程质量，根据有关规定及设计、质监部门的要求，甲方委托乙方对 工程桩基础进行。依据《^v^合同法》，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。

一、执行标准：

^v^行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ/一零六—二零 )。《岩土工程勘察规范》(GB 五零零二一—二零 )

二、检测内容：

一、低应变检测： 根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;

二、声波检测： 根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

三、钻探抽芯： 根，每桩 孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。

三、检测价格：

l、低应变检测： 元/根，计费： 元;

二、声波检测： 元/剖面，共 剖面，计费： 元;

三、钻探抽芯： 元/米，计费： 元;

四、设备仪器进出场费： 元。

总计费用为：人民币(大写)： 是否需要正式发票：

四、付款方式：

合同签订后，甲方预付乙方检测费定金 元，全部检测完成后，《基桩检测报告》提交时，所有款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。

五、甲方的权利和义务：

l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;

二、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：

三、提供检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：

四、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工：

五、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;

六、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。

七、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。

六、乙方的权利和义务：

l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。

二、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。

三、按合同约定享有基桩检测工作报酬。

四、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。

七、其他

检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：

本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。

本合同未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式四份，甲方二份，乙方 二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

委托验收合同范本 第三四篇

委托方：____________________

受托方：____________________

双方经协商一致就委托事务达成如下协议：

一、委托事项

受托方授权受托方办理有关购买________的各项事宜。

二、委托授权范围（委托权限）

一。购买________________。

二。________的购入价应掌握在人民币________万元________之间。

三。所购须为________________，不得为________________。

四。其他

三、委托报酬

受托方如按合同约定圆满完成委托事宜，委托方给付报酬人民币_____万元；如果在委托期限内未能完成全部委托事宜，则按每购入_____计算作为报酬；如果在委托期限内未能购买到任何_____，则仅给付劳务费_____人民币。

四、完成委托事项所需费用

根据实际必需之要求，受托方完成委托事项所必需的费用凭有效支出凭证由委托方予以报销，但是最高数额限定在人民币__________之内，超过的费用部分由受托方自己负担。

五、各项费用的支付方式和期限

委托酬金在受托方完成委托事宜后_____日内一次支付。

其他完成委托之必要费用先由受托方垫付，每星期五结算一次所有费用往来均通过银行结算。

六、委托授权期限

自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。

七、当事人双方的权利与义务

一。委托方在合同生效之后，对受托方在授权范围内的活动可以提出合理的.建议和意见，但不得任意干涉，双方遇有问题可以随时研究协商。

二。受托方应认真负责行使委托方授予的权利，不得弄虚作假，不得与第三方恶意通谋，欺骗委托方。

三。___________________________________________________

八、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：

（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

九、其他事项

_____________________________________________________________________________

委托方：__________________________

住所：____________________________

邮政编码：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

受托方____________________（盖章）

主营业所地址：____________________

邮政编码：________________________

法人代表：_______________（签字）

邮政编码：________________________

委托验收合同范本 第三五篇

甲方(委托旅行社):_____________________。

乙方(委托旅行社):___________

为明确双方的权利和义务，根据《旅行社国内旅游服务质量要求》的规定，甲乙双方经平等协商，就组织和接待旅游团的有关事宜达成如下协议:

第一条甲方应书面通知乙方拟组织接待旅游团的具体情况，乙方应在____________前给予书面答复。

第二条接待项目和标准

组号和组号:___________________。

观光景点:见旅游路线

运输工具及标准:______________。

餐饮标准:__________________________________________________________________________________

住宿标准:_____________________。

购物和娱乐(时间/天)安排:_______________。

导游及服务:______________。

特别说明:__________________________。

双方确定的委托接待项目和标准必须与甲方与游客签订的《山东旅游合同(国内)》一致。

第三条委托报酬及支付方式

委托报酬:_______元。

付款方式及时间:_________。

第四条违约责任及赔偿

一、甲方违约及赔偿

一.如甲方因本合同第五条规定以外的原因变更、延误或取消行程，给乙方造成经济损失的，甲方应向乙方支付委托报酬的____%的违约金。

二.游客自行离团或不参加活动不存在本合同第五条规定情形的，甲方不得要求乙方退还自行离团或不参加活动期间的差旅费用；给乙方造成经济损失的，甲方应承担赔偿责任。

游客因病无法继续旅游的，乙方应在扣除游客已支出的差旅费后，将剩余差旅费退还给甲方；如果是乙方原因导致的疾病，按照《旅行社责任保险规定》办理。

二.乙方违约及赔偿

一.非因本合同第五条规定的情形，乙方因旅行延误给甲方造成经济损失的，应向甲方支付委托报酬的____%的违约金；经甲方和游客书面同意后，乙方可继续履行本合同，由此产生的费用由乙方承担；如甲方要求终止旅游并解除合同，乙方应安排游客返回，退还未履行合同的旅游费用，承担相关费用，并向甲方支付委托报酬的____%的违约金。

二.乙方无故遗弃游客的，应当退还未履行合同部分的差旅费，并支付两倍费用的违约金，承担游客在遗弃期间发生的必要费用。

三.乙方在旅游行政管理部门指定的商店购买的商品，经核实，被认定为假冒伪劣商品或者价格明显超过正常价格的，乙方应当协助旅游者免费退货，并要求赔偿超过的货款；乙方擅自安排旅游者在旅游行政管理部门指定的商店以外的商店购买商品的，应当退还旅游者的购物费用，并向旅游者支付两倍的购物费用补偿；如果所购货物经核实明显高于正常价格，乙方应向游客退还较高部分的货款，并向游客支付较高部分两倍的赔偿金。

如乙方强迫或引诱游客购物，乙方应退还游客购物费用，并向游客支付两倍的购物费用补偿，并向甲方承担百分之______的购物费用补偿..

第五条不可抗力

甲乙双方因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任，但应及时通知对方并提供有效证明材料，法律另有规定的除外。

迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行合同的责任。

第六条免责条款

双方约定的免责条款不得损害旅游者的利益。

第七条因履行本合同发生的任何争议，双方可以协商解决。协商不成的，可以向旅游投诉中心(旅游质量监督管理办公室J；也可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条未完成的事项和解决方案

未完成事项:___________________________________________。

解决方案:______________________________________。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托验收合同范本 第三六篇

委托人：____________

受托人：____________

双方经协商一致，就委托事项达成如下协议：

第一条委托事项

委托人委托受托人处理下列事务：

第二条权限与要求

受托人处理委托事项应符合以下要求：

一、范围：____________

二、质量：____________

三、金额：____________

四、其它要求：委托人就委托事项另有要求时，受托人应按委托人要求执行。

第三条委托期限

自________年____月____日至________年____月____日止。

第四条转委托

一、就受托人是否可以转委托，双方同意按以下第种方式处理：

一)受托人不能将委托事项交由第三人处理;

二)受托人可将下列事项转委托第三人处理，除此以外的事项应由受托人亲自处理：

三)受托人可将委托事项转委托给第三人处理。

二、对于本协议约定受托人可以转委托第三人处理的事项，受托人仍需对此事项承担责任。

第五条报告

受托人有将委托事务处理情况向委托人报告的义务。具体报告方式为：

一、报告方式：

二、报告时间：

三、委托人有权随时了解委托事务处理与进展情况，受托人应予配合提供。

第六条处理委托事务所得的财产

一、处理委托事务所得的财产、收益，应归委托人所有，包括但不限以下所列;

二、受托人将处理委托事务所得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：

第七条报酬

一、委托人应向受托人支付报酬。具体标准如下：

一)报酬标准：

二)报酬支付时间：于内支付。

二、受托人处理委托事项中发生的成本，按如下第种方式处理：

一)由受托人自行承担;

二)由委托人据实报销，但限于下列范围：

第八条解除与终止

一、双方可以协商解除本协议;

二、出现下列情形之一时，本合同解除：

第九条违约责任

一、逾期付款的，每逾期一天，违约方应向收款方支付的违约金;

二、受托方超出委托权限，或违反委托要求的，应向委托人赔偿损失。

三、其它：

第十条争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：

一)提交_________仲裁委员会仲裁;

二)依法向本合同签订地(市区)人民法院起诉。

第十一条其他

一、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

二、补充：

委托人(签字或盖章)：

_________年____月____日

受托人(签字或盖章)：

_________年____月____日

委托验收合同范本 第三七篇

委托方（甲方）： 加工方（乙方）：

委托方（以下简称甲方）和加工方（以下简称乙方）合称为“双方”。 甲乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议。

一、委托加工项目

、委托加工产品：_______________

二、加工产品数量：_______________

三、产品交货期限：按乙方接单起_____个工作日内交货。

二、委托加工方式

、乙方包工包料，乙方须按照甲方要求选用原材料。

二、乙方对原材料的质量保修期为一年。

三、质量要求及技术标准

、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工。

二、技术标准参照国家标准执行。

四、包装要求及交货地点

、乙方按甲方要求进行包装；对于甲方无特殊要求之零件由乙方自行选择包装方式。

二、甲方指定地点交货，地点限_____之内。

五、费用结算

、此次加工费用总额为人民币（大写）_____，（小写）_____元整，此价不含税。具体明细见附件二。

二、甲方首先支付乙方三零%总额货款作为押金。乙方交货经甲方验收确定后，由乙方开具发票交与甲方，开票交税额由甲方返回乙方。甲方收到发票后五个工作日内支付五零%总额货款，交货当日起xx二零xx年xx月xx日

加工方（乙方）：代表人签字（或印章）：

二零xx年xx月xx日

附：乙方开户银行名称、账户名称、账号及行号如下：

开户银行： 账户名称： 账 号： 行 号：

委托验收合同范本 第三八篇

甲方：

委托代理人：

联系地址：

开户行：

账号：

乙方：

委托代理人：

联系地址：

开户行：

账号：

依据《^v^合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一、产品规格型号及价格

总额（大写）

总额（小写）

二、产品要求

乙方必须保证产品符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的___％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

三、交货期限

乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的___%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的___%为限度。

四、交货及付款方式

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即_______________元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

五、其他事项

本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方：

委托代理人签字：

________年____月____日

乙方：

委托代理人签字：

________年____月____日

委托验收合同范本 第三九篇

委托方：

法定代表人：

住所：

受托方：

身份证号码：

住址：

委托方委托受托方实施____________________项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《^v^合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：

一、受托事项：

委托受托方实施____项目，委托期限为____年___月___日至____年___月___日。

二、委托方责任：

一.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。

二.提供项目进行中所必须的资料和信息。

三.按本合同约定的价款给受托方付款。

四.未经双方协商一致，不得无故变更合同价款。

五.不得委托受托方从事违法的委托事项。

六.其他受托方应履行的义务。

三、受托方责任：

一.在委托方统一管理下，负责委托项目的具体实施。

二.严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。

三.应按照合同约定方式和标准，交付项目工作成果。

四.合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。

五.承担合同价款取得的相关税费。

六.承担本项目合同履行期间的设备材料及人身伤害事故的全部法律责任。

七.其他应由受托方承担的义务。

四、项目内容：

五、项目完成标准、时间与质量考核：

六、服务费用及付款方式：

一.服务费：双方约定本项目服务费用为____元；

二.付款方式：双方约定以下第____款执行：

服务费按月支付，每月____日之前支付____元；

服务费一次性支付，在本合同委托期限届满后____日内，委托方一次性支付给受托方。

三.受托方每次领取服务费用时须向委托方提供真实、有效、足额的服务费发票。

七、违约责任：

一.委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方负责其后果。

二.如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相应的经济损失。

三.受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。

四.如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。

五.如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。

八、合同纠纷的解决方式：

合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由____人民法院以诉讼方式解决。

九、其它：

一.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。

二.本合同属于项目委托合同关系，不适用《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》及其他相关法律法规的规定，适用《^v^民法通则》、《^v^合同法》等相关法律法规的规定。

三.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

四.本合同壹式贰份双方各执壹份，从正式签订之日起生效。

十、补充条款：

______________________________________________________________

委托方：

受托方：

法定代表人或委托代理人：

日期：____年___月___日

日期：____年___月___日

委托验收合同范本 第四零篇

甲方：_________________________

电话：_________________________

乙方：_________________________

地址：_________________________

电话：_________________________

甲方委托乙方在_________省_________(区、县、市)为甲方招收_________学员，经双方协商达成如下协议：

一、甲方对乙方在本协议生效期间开展招生工作给予支持和帮助

(一)由甲方向乙方提供合法办学证明，提供招生代理授权书。

(二)积极配合乙方招生工作，提供相关宣传资料样本。

(三)在同等条件下，优先录用乙方输送的学员。

(四)提供相关形象广告标识和策划方案及协助指导。

(五)甲方将根据乙方交寄的报名表录用乙方输送的学员。

二、甲方的权利

(一)甲方有权对乙方输送的学员依照规定进行验收。

(二)甲方有权对乙方发布的广告进行审查。

(三)甲方有权对乙方违反协议规定的行为追究法律责任。

(四)甲方有权在乙方违反协议的情况下解除合同。

三、甲方的义务

(一)积极吸纳乙方输送的学员。

(二)确保教学质量，保证学员学有所得，成为有用之材。

(三)与就业班学员签订就业保障合同，确保学员的工作安排。

(四)为就业班学员办理人身保险，确保家长没有后顾之忧。

(五)积极推广自身知名品牌，将_________产业做成国内第一品牌。

四、乙方的权利

(一)有权在协议规定的期间内使用________的名义进行招生广告宣传，招生范围仅限于计算机技能培训方面，禁止使用________招生，广告内容宣传发布之前必须经甲方审批同意方可发布，未经甲方同意，乙方擅自发布广告，一切后果由乙方全部承担，同时甲方将终止与乙方的合作关系，乙方刊登广告不合协议要求的内容甲方将追究乙方法律责任和经济赔偿_________元;甲方宣传只限于授权地区，禁止跨地区宣传招生。

(二)有权按照协议规定的比例获得业绩回报。

五、乙方的义务

(一)自协议签订之日起一零日内，提出广告宣传方案和操作计划。

(二)必须在协议规定的区域内开展工作，不得跨地区操作。

(三)不得使用_________的名称从事与招生工作无关的事项。

(四)不得泄露本校的商业机密。

(五)自签订协议之日起第二月开始输送学员。

六、利益分配

(一)乙方向甲方输送全科班学员，甲方按学员实交学费的_________%给予乙方作为回报。

(二)乙方所招学生，学生交学费等一切费用必须到甲方(学校)处交纳，未经许可，乙方不得擅自收取任何费用(报名费限额除外);乙方如擅自收取学生学费等一切费用，则出现任何民事责任和刑事责任全部由乙方承担，与甲方无关，甲方不承担任何民事责任和刑事责任

(三)在进行招生宣传和解答时，须按甲方提供宣传材料进行，不得过分发挥和承诺甲方做不到的事情。

(四)根据当地市场情况，乙方的统一收费标准可定在甲方的招生简章标准的八折-全价之间，未经许可，不得擅自加收其他任何费用

(五)乙方在学生报名表的右方加盖自行设计的招生编号并统一交寄予甲方招生办公室。

(六)乙方保证一年内向甲方输送学生不低于_______名，如乙方在一年内向甲方输送学生达_______名学生，则甲方将给予乙方重奖(或年终发红包)或提升。

七、合同的期限、终止、变更

(一)合同的有效期为一年，续约者，提前二个月续签合同。

(二)乙方在招生活动中如出现严重违法乱纪行为，合同终止，后果一切由乙方自负。

(三)合同变更，双方协商解决。

八、其它未尽事宜，双方共同协商解决，本协议经双方签字盖章后生效，本协议一式三份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：___________乙方(盖章)：___________

代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

签订地点：_______________签订地点：_______________

委托验收合同范本 第四一篇

甲方委托人a;：

乙方受托人a;

依据国家法律、法规和有关规定，甲乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托从事X公司地面建筑的代理事项达成一致，特订立本合同。

第一条 委托事项

甲方委托乙方承揽X公司____区扩建地面建设工程项目。

第二条 委托代理期限

乙方自本合同订立后的次日起_____个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

第三条 付款时间、付款方式

甲乙双方签订合同后由甲方付给乙方先期资金五零零万元，后根据工程进度和决算付款。

第四条 甲乙双方相互提供相应证件

一.营业执照

二.税务登记证

三.组织机构代码证

四.矿建资格证

五.法定代表人身份证明

六. 银行开户证明

第五条 甲方义务

按时提供相关资料，依照合同约定的付款时间，方式支付乙方款项。

第六条 乙方的义务

乙方确保代理事项真实合法，按照甲方的委托和设计图纸、按时、保质施工，竣工后按相关预算结算工程款项，并接受甲方的监督管理。

第七条 其它事项约定

本合同履行期间，甲乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

第八条 违约责任

一.甲乙双方履行本合同期间，如因不可抗力，国家法律、法规、政策等原因致使本合同无法履行时，双方均不承违约责任。

二.如一方违约，给对方造成的全部损失由违约方赔偿给对方，同时解除委托合同。

第九条 合同争议的解决办法

本合同如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后即发生效力，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(章) 法定代表人：

公司住址：____市____区龙凤北XX一零九号

委托验收合同范本 第四二篇

甲方：

乙方：

甲方经过_________县建设局同意批准，在____________巷约_________亩土地范围内进行开发建设，本项目涉及约_________户居民被拆迁户的房屋须拆迁，甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行，经过双方协商，达成以下协议：

一、 甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同，按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金;乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作;

二、 乙方必须按照甲方上报____________建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判，不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准;

三、 该项目总的拆迁期限为：共分三～四期拆迁，其中一期为____________范围内，拆迁期限约定为____________年______月______日至____________年______月___日，期限四五天，其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准;

四、 甲方派专人随处乙方工作，以保证随时掌握情况，联系沟通，便于拆迁工作的顺利进行;

五、 乙方的拆迁服务费为每户三五零零元，其中商铺面积在一零零㎡以内的，按累计一零零㎡计算一户，超出一零零㎡的，按实计算;总计服务费为三五零零元_________户=__________________元;乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕，算乙方的拆迁工作完成，甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费;

六、 为保证甲方的开发建设进度，乙方须按照总计服务费的三零%缴纳履约保证金即____________元，乙方可以分期支付，其中拆迁一期不得低于____________元;乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后，甲方按每户奖励乙方三零零元拆迁服务费;进行二期拆迁时，乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期;

七、 乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限;否则，每延期一天，甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的'保证金，乙方每延期七天甲方按双倍扣除，可累计计算，甲方扣除保证金后，不足部分的保证金由乙方进行补交，如乙方在一五日内拒绝补交保证金，甲方视为乙方自动放弃履行本合同，甲方有权不退还乙方缴纳的保证金，不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨;

八、 如有意对抗拆迁者，由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期，不属乙方违约;

九、 甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用;

一零、 乙方必须取得拆迁资格，具有拆迁资格证书或经____________建设局核实备案批准资格文件，进行合法拆迁;否则，由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失;

一一、 若发生违约行为，有违约方承担违约赔偿责任;

一二、 本合同未尽事宜，双方协商解决;

一三、 本合同一式肆份，双方签字盖章后生效;

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第四三篇

法律分析：需方（以下简称“甲方”）：供方（以下简称“乙方”）：甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本，双方共同遵守：一、产品名称、数量、价格序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额（元）合计金额￥大写：（含税价）卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。二、质量要求、技术标准执行、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前五日内向甲方提供加盖公章的该产品的质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。三、设备购销合同范本的交货：一、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。二、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。三、交货地点：。四、卖方对质量负责的条件及期限：一、设备自安装、调试合格之日起保质期年。在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后二四小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。二、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后四八小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后二四小时内给予答复。三、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。五、设备的包装、发运及运输：一、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。二、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。三、设备在发运手续办理完毕后二四小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。六、设备的安装、调试及验收：一、甲方对乙方所交设备依照有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。二、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。三、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。七、付款方式：一、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额_%的预付款。二、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后个工作内支付合同金额的_%。三、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后个工作日内，支付合同总金额的一零%。四、合同总金额的_%作为质保金，在质保期届满后支付。

法律依据：《^v^民法典》第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

委托验收合同范本 第四四篇

委托方（甲方）：_________________

受托方（乙方）：_________________

本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实充分地表达各自意愿的基础上，根据《^v^合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下：

一、技术目标：_________________实现：_________________

二、技术内容：_____________________

第二条乙方应在本合同生效后三日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括开发周期计划、参加人员、交货时间等；

第三条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

一、技术资料清单：

二、提供方式：直接当面提供给甲方指定人员。

三、其他协作事项：另一方尽可能给予帮助或者协助。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：退回当事人一方。

第四条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

一、研究开发经费和报酬总额为：人民币_____元整

二、研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：预付项目验收完成后付，余下_____月付清。

第五条本合同的变更必须由甲乙双方协商一致，并以书面形式签约确定。

第六条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第七条在本合同履行中，一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在五日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第八条在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在五日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第九条保密

乙方确认并同意保密信息是甲方有价值的、专用的、独特的财产，因此，乙方同意从甲方披露信息之日起：

一、不向任何第三方披露任何保密信息，除非得到甲方事先的书面同意；

二、不把保密信息用于双方合作项目以外的任何其他目的；

三、不把任何保密信息披露给除为实施合同的目的而需要知晓保密信息的职员以外的任何其他人员；

四、在没有甲方许可的情况下，不准用任何方式复印或复制任何保密信息以用于项目以外的任何目的；

五、除非得到甲方事先的书面同意，乙方不得以任何方式改变保密信息的任何部分，或分解保密信息或试图改变或分解保密信息，乙方也不准让他人去做或试图这样做。

六、乙方同意以对待自己专有和秘密信息的同样的注意去对待以上列举的义务，但是这些注意在任何情况下不能低于合理的注意。

七、甲方向乙方披露的所有的保密信息和复印件都由甲方享有所有权。在合同终止之时以及在甲方要求的任何时候，甲方可以选择要求乙方将其手上保存的所有的书面保密信息迅速销毁并向甲方通知上述资料的销毁情况，或者将其手上保存的所有书面保密信息迅速交付甲方。所有口头的保密信息则将继续受到本合同的保护。

八、合同本身的保密性。乙方无权披露本合同的存在，对本合同项下的所有条款和约定按机密信息对待，且不得向第三方披露。

第十条双方确定，按一下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：

一、标准：国家标准；

二、方法：专家评审。

第十一条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担由此而产生的全部责任。

第十二条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十三条双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

一、技术服务和指导内容：培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果；

二、地点和方式：甲方指定

第十四条双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定，赔偿合同金额的_____%的违约金。

第十五条双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

第十六条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

一、因发生不可抗力或技术风险；

二、技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败；

三、在合同履行中，第三人公开相同的技术成果。

第十七条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交各方所在地冲裁委员会冲裁或者依法向人民法院起诉。

第十八条双方约定本合同其他相关事项，双方另行协商解决。

第十九条本合同一式_____份，复印件及原件具有同等法律效力。

第二十条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

委托验收合同范本 第四五篇

上诉人：_____________________

法定代表人：_____________________

住所地：_____________________

委托代理人：_____________________

电话：_____________________

被上诉人：_____________________

法定代表人：_____________________

住所地：_____________________

上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案，不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第四零六号民事判决，提出上诉。

请求事项：

一、依法撤销一审判决;

二、判令被上诉人支付代理费人民币一五三七五零元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率，自____年一一月一日起计至还清之日止，】

三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。

上诉理由：

一审判决称：^v^从QQ聊天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误解，而该重大误解足以决定双方是否进行交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的基础上，本院酌定由被告支付原告代理费七六八七五元。^v^

一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理逻辑混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公平。具体理由如下：

第一，双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理规范。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与规范。

更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此——泡货按体积算，重货按重量算。古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。

我们有充分理由怀疑，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。

更加重要的是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因，与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务，被上诉人迄今不肯收货，而不肯收货的唯一原因是：不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定，^v^受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。^v^

被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系，谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本原因。

第二，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误解，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知，被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。

第三，如果被上诉人确实存在重大误解，应该主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销委托合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下，法院直接启动重大误解诉讼程序，并且据此作出判决，很显然，程序根本违法。

第四，即使被告对运价确有误解，也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况，原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，多次说明了相关问题，根本不可能发生所谓重大误解。

特别需要注意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误解，即使被告对相关问题了解得不够清楚，也未必^v^足以决定双方是否进行交易^v^。涉案交易是否需要如此进行，主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产，还是按照客户要求先打样，双方确认样板之后，按照打样生产;更加重要的是，委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中，自身确有对所需费用进行明确的义务，上诉人作为受委托人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。

他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多，明显缺点就是费用高出许多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业，即使不能准确掌握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误解。这，显然过于牵强，显然说不通嘛。

被上诉人在双方谈判期间的确说过，他们不清楚运输费用按照材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法显然不成立，不足信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的委托合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。

第五，即使存在所谓^v^重大误解^v^，该判决仍然明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误解之诉，法院不能越俎代庖，直接启动^v^重大误解^v^诉讼程序，直接按照^v^重大误解^v^进行裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成委托事项，于情于理于法，被上诉人均应该如数支付代理费，绝对不可以^v^各打五十大板^v^，将代理费五五对开，判令被上诉人支付五零%的代理费。如此判决，显失公平。

综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公平，依法应予撤销。

敬礼!

________市中级人民法院

上诉人：________市亚世国际货运代理有限公司

法定代表人：_____________________

代书人：_____________________

联络电话：_____________________

____年____月____日

委托验收合同范本 第四六篇

委托人(甲方)：

受托人(乙方)：

依照《^v^合同法》《^v^建筑法》、和有关建设项目管理办法规定，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方负责的建设工程管理，现将有关事宜签订合同如下：

一、工程概况

工程名称：。

工程地点：。

工程总占地面积：约亩。

工程总建设期：个月(自开工之日起计算)。质量标准：合格。

二、委托管理内容

甲方委托乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项：

一、在合同履行期间，按月、季向甲方报告工程进展情况;

二、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程管理;

三、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;

四、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续，并提出审核意见;

五、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标，并进行控制和检查;

六、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;

七、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议;

八、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场安全;

九、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;

一零、协助甲方办理工程决算审计。

三、合同价款及支付方式

一、乙方管理费依据财建〔二零__〕三九四号《基本建设财务管理规定》的规定计取。

二、本合同签订之日起十五日内，甲方向乙方预支管理费万元。

三、剩余管理费依照工程进度，分批申请支付。

四、工程竣工验收审计决算后一个月内，甲方按实际工程量付清剩余管理费。

四、双方的权利与义务

一、甲方委托乙方以甲方名义具体负责工程建设管理工作，其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。

二、甲方有权对委托事项的具体要求指示乙方。乙方应当按照甲方指示处理委托事务。因特殊原因乙方无法执行或须变更执行的，乙方应事先征得甲方书面同意。

三、未经甲方书面同意，乙方不得将受托事项转委托给第三人。

四、乙方在甲方委托的权限范围内，对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告。

五、在工程建设中发生建材价格波动、政策变化或其他不可预见因素，可能对工期、投资造成较大影响时，乙方应及时书面报告给甲方。

六、因不可抗力导致工程不能按时完工的，乙方应当书面报告甲方，甲方应根据实际情况适当调整工期。

七、乙方应严格执行档案管理规定，要有专人负责保管，工程完工后移交给甲方。

八、因甲方决策原因造成工程不能正常进行，拖延工期的，乙方有权向甲方提请顺延工期。

九、如乙方不按合同履行义务，严重影响本合同执行，甲方有权终止合同。

一零、乙方做好该建设项目投资控制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度计划并于每月二五日(如遇节假日顺延)上报甲方;

一一、乙方应严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。按照批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。

一二、乙方应按照甲方要求组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。

一三、乙方应做好建设项目三控(三控指控制投资、质量、工期)工作，确保建设工期、质量、安全目标实现。

一四、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动。

五、违约责任及奖励

一、因乙方管理原因未能按期完工，应对乙方进行处罚，按以下方式计算处罚金：罚金=管理费用总额合同期(日)延长工期(日)，罚金为五零万元。

二、因甲方原因导致工期延长，甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费：延长期管理费=管理费总额合同期(日)延长工期(日)，延长期管理费为五零万元。

三、提前完工奖励(保证质量前提下)：奖励金额=管理费总额合同期(日)提前工期(日)二

四、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济处罚(一万----五万元)作为乙方的违约金，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知七日内没有收到答复，可在第一个通知发出后一五日内发出终止委托项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

六、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可起诉至人民法院。

七、本合同未尽事宜，双方另行约定。

八、本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份;副本肆份，双方各执贰份，正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托验收合同范本 第四七篇

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

经甲乙双方友好协商，甲方的 工程质量及原材料检测，由乙方负责检测，特订立本合同。

一、 双方的主要义务：

一、甲方的主要义务：

(一) 按照本合同约定支付费用;

(二) 指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性;

(三) 现场检测时提供必要的协助。

二、乙方的主要义务：

(一) 按期完成甲方委托，按期提交检测报告;

(二) 严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;

(三) 对甲方的技术信息进行保密;

(四)向甲方提供必要的检测咨询服务

二、检测范围：

一、市政检测

二、常规检测

三、桩基检测 (以实际委托项目为准)

三、检测程序：

一、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。

二、如需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。

三、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

四、履行方式及期限：

本合同的的履行期限自年月有检测费。

五、收费标准、合同价款和支付方式：

一、工程常规检测收费：按江苏省物价局、江苏省建设厅《核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的X八零%结算。

二、桩基检测按如下价格计费：(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等)

三、其他：

四、检测费支付方式：

六、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，通过法律途径或进行仲裁解决。

七、其他

一、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

二、本合同未尽事宜由双方协商解决。

三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年月日 年月日

委托验收合同范本 第四八篇

(合同编号：_________________)

甲方：_________________

乙方：_________________

依据《^v^民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司LOGO(标志)设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：_________________

一、委托之事项：_________________

甲方委托广州____公司为其公司设计标志 _____个。

二、委托设计费用：_________________

公司标志设计单价为人民币一一零零零元，

总价为：_________________人民币_____________________元(大写：__________________________)

三、付款方式：_________________

一、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将标志设计的三零%款项汇入乙方帐户，乙方收到甲方款项后开始制作设计任务。

二、标志确认后，甲方再支付项目余款。

四、乙方设计作品的时间、交付方式：

一、乙方需在 _____个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。并在 工作日内完成本项目交付。

委托验收合同范本 第四九篇

订立合同各方：___________

培训单位：___________ 学院(或学校)，以下得称甲方：___________

委托培训单位：___________ ，以下简称丙方。

为了开辟人才培训的渠道，加速智力开发，保证受培人员的质量，明确培训各方的责任，为社会广义现代化建设提供更多更好的人才，经甲、乙、丙三方协商一致辞，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 甲方对丙方的授课内容，应按照教育部对同类本科生(或大专、中专生)所规定(部属学校按其系统的有关规定)的科目、学时安排，不得降低对丙方的要求。甲方对丙方在样期间的德、智、体发展情况，应于每学期末向乙方作一次详细关于。

第二条 甲方如发现丙方有违反校纪校规的行为，应及时与乙方取得联系，共同研究处理方法。丙方在期末思想品德评为^v^差^v^等、学期内有三门功课不及格，一年之内有两门功课补考不及格者，甲方有权劝其退学或取消其学籍。

第三条 甲方负责丙方奖学金的评定和发放。奖学金第学期评定一份，分一、二、三等，具体评定和发放方法、标准，按甲方的统一规定输。

第四条 乙方承担丙方在校学习期间的全部学费和奖学金费。学费每人第学期 _______元，其它费用每人每学期 _______元。丙方的以上费用，乙方应于每学期学生报到时直接汇到甲方，或由丙方带交给甲方。

第五条 乙方应按规定发给丙方工资(标准工资加地区生活费补贴，不发奖金)和其它福利待遇。丙方如在甲方食宿，乙方按规定每天补助丙方的生活费 _______元(如国家有新规定，按新规定执行)，向甲方支付丙方的寄宿费和代伙费。丙方节假日回家的来回路费，乙方按规定给予报销。丙方如不在甲方食宿，其家离甲方两公里以上，乙方应按国家规定按月发给交通费补贴。

第六条 乙方要加强对丙方的管理和教育，要经常了解丙方的学习和思想品德状况，如发现丙方有问题，应及时配合甲方教育和处理。

第七条 丙方学习结束，经甲方考核、考试合格准予毕业后，乙方应根据丙方所学专业和甲方提供的丙方德、智、体发展情况，合理安排其工作。

第八条 丙方必须自学接受甲方和乙方的教育与管理，努力学习，遵纪守法，从德、智、体三方面全面发展，争当^v^三好学生。^v^丙方如违反校规校纪，要自觉接受甲方和乙方的处理。丙方如中途退学，或被甲方劝其退学或取消学籍的，应承担向甲方交付的各项费用，丙方如不交付，乙方有责任代丙方交付。

第九条 丙方学习结束经考核、考试合格准予毕业后，必须到乙方单位工作，一般在 _______年内不得提出调离乙方单位。丙方如因特殊情况必须调出，必须符合上级的有关规定，经乙方同意后，方可办理调离手续。丙方如毕业后不回乙方单位工作，或回乙方单位工作不到 _______年要求调离工作的，应向乙方偿付丙方在校期间乙方支付的各类费用和工资。

本合同自甲、乙、丙三方签字之日起生效，于丙方学习期满毕业后自选失效。甲、乙、丙三方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经三方共同协商，作出补充规定。补充规定与合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份;合同副本一式 份，交 _______市教育局......等单位各留存一份。

学院或学校(甲方)：___________ (公章) 乙方：___________ (公章)

代表人：___________ (盖章) 代表人：___________ (盖章)

电 话：___________ 职务：___________

银行帐户：___________ 电话：___________

银行帐户：___________

丙方：___________ (盖章)

单位职工或干部

_______年 _______月 _______日订

委托验收合同范本 第五零篇

委托方：______ ，以下简称甲方;

法定代表人或负责人：______ ;

研究开发方：______ ，以下简称乙方;

法定代表人或负责人：______ 。

依据《^v^民法典》的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。

一.项目名称：______ 。

(注：本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。)

二.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势：______ 。

三.本研究开发成果应达到的技术水平 。

四.甲方的主要义务：

向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的，可以不单列报酬)

项目投资总额为 。

其中：

设备费 ;

材料费 ;

能源费 ;

试验费 ;

试制费 ;

安装费 ;

调式费 ;

文件编制费 ;

按照如下方式分期支付上述项目投资：______ 。

(注：当事人通常可以选择下列支付方式：①实报实销的方式;②一次总算，分期支付，包干使用的方式;③^v^研究开发经费^v^+提成费的方式)。

在合同生效后 ________日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据：

甲方应向乙方提供如下的协助事项 。

甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果 。

(注：如果合同中有专门的约定，委托方还有义务向研究开发方提供下列协助;提供研究开发样品、模具、根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标，对样品进行加工、测试;对工艺装备的安装、调试和维修，以及组织成果技术鉴定等等。)

五.乙方的主要义务：

认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下：______ 。

本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下：______ 。

合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用，应专款专用，不得挪作他用。

________年 ________月 ________日前在 地向甲方交付约定的研究开发成果(注：当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果);

①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;

②磁带、磁盘、计算机软件;

③动物、植物新品种、微生物菌种;

④成套技术设施。

提供下列必要的技术指导和技术服务工作 。

注：如果合同中有专门的约定，研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项：提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可行性论证等);对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外，在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下，有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。

当事人双方除应履行上述各自主要义务外，还可以约定在合同的订立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的订立或履行有妨碍的情况，如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等)。

六.甲方的违约责任：

甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额 %的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除合同，甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬，支付数额为项目投资总额 %的违约金。

甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延迟、失败的，甲方应当承担责任，但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的，应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金。

甲方逾期二个月不接受工作成果的，乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

七.乙方的违约责任：

乙方未按计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金。

甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金并赔偿损失经甲方催告后，逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的，甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，支付数额为项目投资总额 %的违约金。

八.研究开发成果的归属和分享：

履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归 方所有。

注：取得专利权的一方通常应允许另一方实施该项专利并可以优先受让该专利权。)

注：如果双方当事人没有就该研究开发成果申请专利的意图，双方可以对该非专利技术成果的使用权和转让权作出约定;如果合同没有约定，视双方都有使用和转让的权利，但是，根据法律规定，研究开发方在将技术成果交付委托方之前，不得向第三方转让。)

注：如果当事人依据互利有偿的原则，运用工业产权规范中常见的^v^普通许可、排它许可、独占许可^v^等方法，就可以比较圆满地体现出^v^权限与投资^v^之间的关系。即：

①委托方向研究开发方支付了部分研究开发经费和报酬的，可对技术成果(包括专利技术和非专利技术，下同)享有普通实施权;研究开发方自己保留使用权和向第三方转让的权利。

②委托方向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬的，可对技术成果享有优先实施权;研究开发方在约定的期限或范围内，自己可保留使用权，但不得向第三方转让该成果。

③委托方除了向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬外，还支付了约定的^v^独占费用^v^的，则可在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权);研究开发方自己不得使用亦不得向第三方转让该技术成果。

注：委托方如果有意获得该技术成果完整的专利申请权或专利权，也可以根据协商一致、平等有偿原则与研究开发方另外订立专利申请权或专利转让合同。

九.保密条款：

本合同有效期内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务 本合同期满后 ________年内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务 。

一零.技术风险的承担：

在履行本合同中，因出现无法克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失由 方负担。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。

一一.验收的标准和方法：______ 。

一二.合同争议和解决办法如下：______ 。

一三.有关名词和术语的解释：______ 。

本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方负责人(或授权代表)

乙方负责人(或授权代表)

签名：______ (盖章)

签名：______ (盖章)

签字时间：______

签字时间：______

签字地点：______

签字地点：______

开户银行：______

开户银行：______

帐号：______

帐号：______

甲方担保人(名称)：______

甲方担保人(名称)：______

地址：______

地址：______

负责人(或授权代表)

负责人(或授权代表)

签字：______ (盖章)

签字：______ (盖章)

签字时间：______

签字时间：______

签字地点：______

签字地点：______

开户银行：______

开户银行：______

委托验收合同范本 第五一篇

建设方在工程施工环节结束后，会组织专业机构对工程进行质量验收，只有通过验收的工程才符合交付条件。双方为了明确权利义务，会签署一份工程质量验收协议，以防在工程验收阶段出现纠纷。那么工程质量验收协议怎么写？下面我们一起通过这篇范文简单了解下。

一、工程质量验收协议怎么写？

工程质量验收协议

甲方：

乙方：

一、协议内容：

经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

二、资料总费用：

资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:

大写：壹拾伍万伍仟元整

三、付款方式：

首付资料费

伍万元

，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

四、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料

五、乙方责任：

（一）资料内容达到规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助

甲方办理完成资料验收。

（二）乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现

的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔

六、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。

天内完成，交付甲方进行资料验收。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

委托人：

委托人：

二、工程竣工验收的程序是怎样的？

一、检验批和分项工程应该由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

二、分部工程应该由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术，质量负责人等进行验收。地基与基础，主体结构分部工程的勘察，设计单位项目负责人和施工单位技术，质量负责人等进行验收

三、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

四、建设单位接到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包)，设计，监理等单位负责人进行单位工程验收。

五、单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定的时间内(一五天)将竣工报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

综上所述，建设方将工程验收工作委托给专业机构时，双方会签订一份工程质量验收协议，在里面规定好工程验收标准及规范、验收方法及技术标准、工程质量验收费用及质量问题解决方式等。工程验收是个复杂的事情，验收机构会对工程检验批、分项工程和分部工程一一验收。

延伸阅读：

最新建筑工程承包合同范本有哪些内容?

建设工程未验收擅自使用的责任有哪些?

如何追讨工程款,工程款如何追讨

委托验收合同范本 第五二篇

委托方(甲方)：官渡区吴进街道办事处环城南路二六二号旧城改造指挥部、昆明昱诚源房屋拆迁有限公司

受托方(乙方)：云南际云房屋拆迁工程有限公司

一、 承包方式、内容及范围

(一) 承包方式：以人民币三零零零零零元(大写：叁拾万元整)拆除包干。

(二) 内容：拆除产生的建筑垃圾，废旧物资 在规定时间内全部清运出场，垃圾处置由乙方自行解决，房屋拆至室内地坪。

(三) 项目概况分析：项目位于昆明环城南路二六二号，东至环城巷;南至吴井路与环城巷交叉口;北至环城巷与环城南路交叉口(幸福家园);西至吴井路。用地总面积约五三亩，涉及五家单位，拆迁总面积约

万平方米，涉及私人房三七零多户。

其中：

吴井文化百货市场建筑面积约三万平方，

昆明市纺织品公司建筑面积约四五零零平方，住宅约七二户; 地质矿产局物质供应处建筑面积约四零零零平方，住宅约六二户; 水电十四局建筑面积约九零零零平方，住宅约一零八户;

云南省公路局宿舍建筑面积约九八零零平方，住宅约一三四户。 拆除量：乙方受托拆除范围内居民约 户，单位 家，租地建房及集体土地家，需拆除房屋及附属物面积约 平方米，拆除预算约 万元。(确切户数及拆除面积待拆除工程完成后按有关规定经双方审核后确定)。

二、 拆除时间：工期

(一) 施工时间： 年 月 日

(二) 工 期： 天

三、 权利和义务：

(一) 甲方的义务

一、 腾空需拆除的旧房，向乙方进行现场交底。

二、 负责配合好周边单位的协调。

(二) 乙方的义务

一、 在甲方规定的期限内完成旧房的拆除工程，及时清除拆除建筑垃圾。

二、 严格执行施工规程 ，规范施工。

三、 施工现场的一切设备，材料等自行保管。

四、 因噪音、灰尘、震动等施工带来的问题自行协调处理。

五、 清运垃圾所需办理的《处置证》、《准运证》及清运过程中所产生的一切费用自行解决。

四、安全施工要求

(一) 乙方必须采取严格的操作规程，承担由于操作不当造成事故的责任和因此发生的费用。

(二) 雇佣有经验的工人进行拆除，确保施工安全，并做好有效的安全防范措施。

(三) 在施工现场拉上警戒线，严禁无关人员进入施工现场，进入施工现场的工人必须配戴安全帽，做到安全第一、文明施工。

(四) 操作人员必须身体健康、持证上岗，确保施工安全。

(五) 在拆除过程中，操作人员以及行人的安全由乙方负责。

五、工程质量及验收

(一) 所有建筑垃圾必须全部清运，验收以室内地坪为准，场地不清、不见地坪，不予验收。

六、 本合同一式肆份，各执两份，双方盖章后生效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

日 期： 日 期：

委托验收合同范本 第五三篇

甲方：

乙方：

工程地址：

工程名称：

工程建筑面积：

依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等和诚信的原则。为明确双方权利、义务、和经济责任。甲乙双方就本项目工程检测事项协商一致，签定本合同，以资双方共同遵守执行。细则如下：

一、甲乙双方在工程检测中的责任：

一、甲方责任：

(一)负责按国家或相关标准要求，在甲方现有检测范围内，对乙方已委托的项目进行检测。

(二)负责及时出具准确、科学、公正的检测报告。

(三)负责现场取样工作。

(四)负责对乙方的检测资料做好保密工作。

二、乙方责任：

(一)负责按甲方委托收样的要求，准备样品，填写检测委托单，并协助甲方接样人员，做好样品核对装车工作。

(二)积极配合甲方检测人员做好现场检测工作。

(三)按合同要求及时支付检测费用。

二、费用核定及结算方式

一、费用核定：以双方确认的建筑面积及检测范围(包括水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度比表面积，建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率，建筑用碎石、卵石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、含水率，热轧光圆钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，热轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、重量偏差、弯曲试验，冷轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，钢筋焊接拉伸试验、弯曲试验，钢筋机械连接抗拉强度，建筑砂浆立方体抗压强度、配合比设计、拌合物稠度、拌合物密度、拌合物分层度，混凝土立方体抗压强度、抗渗性能、配合比设计、拌合物稠度、拌合物凝结时间、拌合物表观密度、抗折强度、轴心抗压强度、劈裂强度，回填土最大干密度、密度、含水率最优含水率，砖与砌块抗压强度、抗折强度、外观质量、尺寸偏差、吸水率，脚手架钢管外径、壁厚、锈蚀深度、抗拉强度、断后伸长率，钢管脚手架扣件裂纹、盖板开启、抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭力矩试压、扭转刚度性能、外观和附件质量，防水材料力学物理性能，预埋件拉拔锚栓拉拔、植筋拉拔、螺栓拉拔，外墙饰面砖粘结强度，钢筋混凝土结构保护层厚度、钢筋位置、尺寸、楼板厚度、层高等常规材料和结构实体检测。不包括建筑幕墙(门窗)检测，建筑节能检测及建筑工程室内空气质量检测等专项检测项目和质监站要求整改的检测项目。)商定。检测费按元/平方结算，检测费用共计人民币(大写)：

二、结算方式：

乙方工程进度到时，须支付总费的一五零零零元，主体验收后，须支付总费用的一五零零零元，余款待本期项目工程资料完整时一次性付清。

三、乙方将工程的建筑材料的检测业务委托给甲方实施。

在本工程施工期间乙方不再与其他检测机构订立相同或相似的委托合同，甲方保证本合同项目下的合部检测业务符合国家相关规定的要求，双方须共同遵守本条款，否则，即构成合同违约，本合同自甲乙双方签定日期起，任何一方均不得违约，如一方违约，违约方需支付另一方违约赔偿金人民币(大写)壹万元整。

四、其他事宜：

一、本合同示尽之处双方协商解决，协商不成时，可向任何一方的主管部门申请仲裁，直至向有管辖权的人民法院诉讼。

二、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

三、本合同自甲乙双方签定之日起生效，款清后自动失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第五四篇

委托人：(以下简称甲方)_________ 签订地点：_________

受托人：(以下简称乙方)_________ 签订时间：__年__月__日

第一条 委托人委托受托人处理

第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求：____________ _。

第三条 委托期限自年月日至

第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。

第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第六条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_________________ 。

第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：__________

第八条 报酬及支付方式：___________ __。

第九条 本合同解除的条件：___________ 。

第十条 违约责任：_____________________

第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第___种方式解决：

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条 本合同书一式两份。委托方、受托方各一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第五五篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方经过充分酝酿、友好协商，就甲方委托乙方为其设立并兴建 项目提供咨询服务，达成一致意见，订立委托合同如下。

一、 合同宗旨与标的

甲方拟在建设 项目。该项目占地面积约 平方米，初步计划兴建 。项目总投资估计为 元人民币。计划开工时间为二零零 年 月份，建设周期约 年。初步设想，二零零 年入试营业。

项目总投资中，约 万元人民币(大写： 万元人民币整)将由投资方以自有资金出资，其余约 万元人民币(大写：万元人民币)通过银行或银团贷款解决。

该项目设立与建设的宗旨是，快速、优质、高效、有序、按时地完成项目的融资、设计、立项(报批)、可行性研究(报批)以及施工组织、项目验收、项目开办等目标节点的完成。

二、 合同委托范围

甲方委托乙方为上述项目的立项和可行性研究的报批提供咨询服务，与上海市改革与发展委员会及相关政府部门建立和保持与该项目报批有关的业务联系，以确保项目的立项与可行性研究的报批按要求和预期的进度获得批准。

乙方接受甲方委托，将按上述要求为甲方提供咨询服务，直至项目的立项与可行性研究报告获得通过。

三、 双方义务与权利

甲方的义务与权利：

一、 落实项目地块的土地使用权和相应的文件和凭证;

二、 建立项目公司，获取项目投资、开发、建设、经营权及其相应的资质证书 / 批准文件;

三、 落实投资资金，包括自有资金及银行(银团)贷款，确保资金按时到位;

四、 委托设计单位，按要求及时提供设计规划和施工图纸;

五、 委托施工与建设监理单位，按进度、按质量实施施工与监理任务;

六、 遵守国家的兴办酒店项目的有关政策、法规;

七、 检查、督促乙方提供的咨询服务;

八、 根据项目进程中发生的情况，及时调整项目进度与投资规模;

九、 根据本合同，支付乙方的咨询服务费。

乙方的义务与权利：

一、 根据本合同及项目要求，及时向甲方提交立项前必须提供的文件/资料清单，编写项目建议书文件，上报(或协助上报)该文件;

二、 根据本合同及项目要求，在项目建议书批准后及时向甲方提交上报可行性研究报告前必须提供的文件/资料清单，编写可行性研究报告文件，上报(或协助上报)该文件;

三、 参与甲方召开的与项目有关的各种协调会与联络会议;

四、 积极开展甲方与市政府相关部门，特别是审批部门的协调与沟通工作，确保项目报批工作顺利进行;

五、 遵守国家兴建项目的有关政策、法规;

六、 在提供咨询服务过程中，接受甲方的检查、督促;

七、 根据本合同，向甲方收取咨询服务费。

四、 合同报价与支付

合同报价：

一、 甲方同意，将向乙方提供的咨询服务支付元人民币(大写：项目建议书咨询服务费为 元人民币(大写： 元整人民币)，项目可行性研究报告咨询服务费为 元人民币(大写： 元整人民币)。

二、 上述服务费应包含乙方为该项目提供的所有咨询服务，包括本市和外地的差旅费。但不包括项目审批过程中的一审或其它类似会议费用。

支付方式：

一、 本合同签署并生效后，甲方应向乙方支付合同报价的预付款，即元人民币，整人民币)。j

二、 在乙方完成项目建议书文件并获得批准后，甲方应向乙方支付合同报价中项目建议书咨询服务费的款项，即 元人民币，(大写： 元整人民币)。

三、 在乙方完成项目可行性研究报告文件并获得批准后，甲方应向乙方支付合同报价中项目建议书咨询服务费%的款项，即 元人民币，(大写： 元整人民币)。

四、 上述各款项，甲方应在收到乙方的支付单据后的七天内，支付给乙方。

五、 违约责任

一、 乙方未按合同规定或约定办妥有关咨询服务项目，甲方有权向乙方索回已经支付的、未办妥部分的服务费，并由甲方承担相应的违约责任和经济损失。但违约责任与经济损失总额，不应超过本合同第四章规定的支付标的总额。

二、 如乙方未按合同规定或约定办妥有关咨询服务项目的原因，系甲方原因所致，则不构成违约责任。

三、 甲方逾期付款的，应按逾期付款额每日千分之五(%)的费率向乙方支付逾期付款违约金。如逾期付款超过三零日(含三零日)，乙方有权单方面终止合同，由此造成的经济损失和法律责任则应由甲方承担。

六、 适用法律

本合同在履约过程中，双方均应遵守国家的有关法律、法规和相关政策。如本合同与国家或本市有关政策法规相抵触的，应以国家或本市相关的政策法规为准。并且，应据此相应修改合同，以适应相关规定。

七、 合同争议

本合同在履约过程中，双方发生争议，应及时通过友好协商妥善解决。必要时，可通过集团公司的管理部门或法律部进行协调，寻求解决办法。如协商或协调无法解决争议时，可提交仲裁机构仲裁或司法程序裁决。

仲裁决议和司法判决是终局的，败诉的一方应支付仲裁或司法程序费用。

合同的争议不应妨碍合同其他条款的正常履约。

八、 不可抗力

本合同在履约过程中，发生不可抗力时，合同受影响的一方应及时告知另一方，并同时发出挂号邮件的书面通知。与此同时，合同受影响的一方应尽最大努力，设法将不可抗力造成的损失减少到最底程度。

如不可抗力持续 个月后一方仍无法克服，则双方应立即商议应继续履行或终止合同。商议的结果，应以书面文件作为本合同的不可分割一部分。

在本合同在履约过程中，未受不可抗力发生影响的本合同条款，双方应继续努力执行这些条款。

九、 合同生效

本合同须经双方法人代表或其授权代表签字，并加盖公司的印章后，立即生效。本合同的有效期至双方履行完毕合同规定的各项义务和完成支付规定程序后，即告失效。但双方另有约定的合同终止条件除外。

如合同因不可抗力或其它原因须提前终止的，提出终止的一方须在天前以书面形式，向另一方提出提前终止要求。合同须提前终止的，双方须签署提前终止协议，规定终止日期。

对于乙方已经完成的、但甲方尚未支付的咨询工作，甲方应有义务继续支付该完成部分工作量的相应款项。对于乙方尚未完成的咨询工作、但已经收取甲方咨询费的款项，乙方应有义务退回该未完成部分工作量的相应款项。

十、 联络方式

双方约定，在合同履行过程中，应建立相应的、有效的联络方式和联络机制。这些应包括但不限于：电子邮件、传真、电话(记录)、函件、电子文档或其它书面文件。联系内容双方均应妥善保存，以备查用。

十一、 合同文本

本合同正本一式两份，每份正本合同具有同等法律效力。各方应持有一份正本合同。

如合同履约过程中，合同需要有修订文件、补充文件，或任何附件的，均须经双方法人代表或授权代表签字后生效，成为本合同不可分割的一部分。

十二、 合同签字

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托验收合同范本 第五六篇

委托方：以下简称：(甲方)

承包方：以下简称：(乙方)

为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的`施工质量，加强质量控制，甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务，为使检测工作顺利完成，经双方友好协商达成以下合同条款，以便共同遵守。

建筑工程名称：海南万科康体养生二期A总包工程

一、建设地点：

三亚荔枝沟

二、检测内容：

工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)

三、检测依据：

按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。

五、检测工作量：

检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求，为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。乙方仅提供建议性意见。乙方无资质承担的检测项目，经甲方同意，乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测，乙方可以关于。

六、检测期限及提交成果：

乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式叁份;可以根据甲方需要出具速报依据。

七、检测取费及付款办法：

一、检测取费优先顺序：

a、海南省建筑业协会规定的检测项目收费标准;

b、国家相关检测收费标准

二、检测费结算方法：结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和

三、付款方式：

本合同签订时，甲方先支付乙方预付款壹万元整(￥：一零零零零元)，当检测费用超出预付款后，每满壹万元即结算付款(如有急需检测报告，乙方应配合甲方工作，先领取报告)，工程结束全部付清。甲方应及时支付检测费款，乙方才提交检测报告，否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。乙方应向甲方开具正式税务发票。若非甲方另行书面委托，检验委托人即为甲方检测费用全权结算代表。

八、权利和义务

(一)甲方权利和义务：

一、所有检测项目均应填写检验委托单，除现场检测项目外，甲方应送样品至乙方试验室进行检验，样品应满足试验要求;在乙方有资质承担检验项目的情况下未经与乙方协商同意，甲方不得将该工程的检测项目委托其他检测单位检验。

二、按要求应进行见证取样、送检的检测项目，应符合见证取样的规章制度要求，并按海南省建设厅琼建质【二零零一】一九四号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。

三、甲方要求乙方来现场检测的项目，甲方提前二天通知乙方，乙方接到通知确定后及时回复甲方。

四、甲方对所送样品的真实性和代表性负责，对检测报告有异议应在收到检测报告后一五日内提出，争议由甲、乙双方协商解决。

(二)乙方权利和义务：

一、收样过程应符合见证取样的规章制度要求，并按海南省建设厅琼建质【二零零一】一九四号文件执行。

二、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行，不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意，乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。

三、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测，按时提交成果报告。

四、乙方要来甲方现场检测的项目，乙方提前二天通知甲方，甲方接到通知确定后回复乙方。

九、违约责任

一、甲方应按时付款，若逾期支付，甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用三的违约金。

二、在乙方有资质承担检验项目的情况下未经乙方同意，甲方将该工程的检测项目委托其他检测单位检验的，本合同结算按第七条第一款执行。

三、若非不可抗拒的自然因素，乙方逾期提交成果报告，乙方自逾期之日起每日向甲方偿付逾期报告费用三的违约金。

四、因乙方原因造成甲方所送样品失效或检测结果无效，甲方重新送样检测后，该项检测不得收取任何费用，并应赔偿甲方样品及交通费用。

十、本合同未尽事宜，双方在协商补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。

十一、经双方确认的检验委托单、设计图纸、结算单等来往文件均视为本合同条款。

十二、本合同一式伍份，甲方执叁份乙方执贰份，合同自签订之日起生效。该工程完工，且甲方结清检测费用后合同终止。

十三、纠纷解决方式：发生纠纷，双方协商解决，若协调解决无效，则通过工程所在地法院诉讼程序的方式解决。

十四、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第五七篇

授权方：

地址：

法定代表人：

被授权方：

地址：

法定代表人：

营业执照号：

一、授权依据

本授权委托书依据上述双方于 年 月 日共同签署并已生效的(填写合同编号、名称)出具。

二、授权范围

(一)授权的地域范围

本《授权委托书》只适用于 省 市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。

(二)授权的事项范围

授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项：

(详细按照授权依据上的授权事项进行填写)

在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。

三、授权期限

一、本授权委托书的有效期为 年，自 至 止。

二、授权方在授权期限内合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本《授权委托书》失效。

三、授权期限到期，本《授权委托书》失效。

授权期限到期或授权被授权方提前撤销后，被授权方仍以授权方名义行事的，对授权方不产生任何法律效力，一切后果由被授权单位自行承担。

四、其他

一、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。

二、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

三、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的《 》(就是填写授权依据)执行。

四、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。

五、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。

授权方： (盖章)

年 月 日

委托验收合同范本 第五八篇

甲方：

乙方：

为公司的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，根据枣庄市物业管理方面的法规和政策，经双方友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。

第一条物业管理内容

一、甲方将位于高新区复原五路西侧范围内的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务。

二、管理事项包括：

(一)房屋的使用、维修、养护;

(二)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理;

(三)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);

(四)公共生活秩序;

(五)文娱活动场所;

委托验收合同范本 第五九篇

委托方： （以下简称甲方）

服务方： （以下简称乙方）

项目名称：

根据^v^《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《 省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

（平方米）

二、检测服务范围及时间

一、见证取样检测：

（一）水泥物理力学性能检测；

（二）钢筋（含焊接及及机械连接）力学性能检测；

（三）建筑用砂常规检测；

（四）建筑用卵石、碎石常规检测；

（五）砼强度检测；

（六）砂浆强度检测；

（七）简易土工试验；

（八）混凝土掺加剂检验

二、主体结构检测

（一）混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；

（二）钢筋保护层厚度检测；

（三）混凝土预制构件结构性能检测；

（四）后置埋件的力学性能检测。

三、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

四、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。

三、检测项目及方法

按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

四、检测费用

检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》（证号： ）规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：

每次委托按实收取 记账形式

五、相关权利与义务

甲方义务：

一、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

二、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

甲方权利：

一、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。

二、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

三、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

乙方义务：

一、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

二、对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），及时向甲方通报。

三、做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包（费用另计）。

四、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

乙方权利：

根据相应服务内容收取检测费用。

六、检测标准

一、甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

二、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

三、各类标准执行优先等级：国家标准>；行业标准>；企业标准。

甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解；本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效；

本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

七、补充说明：

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第六零篇

甲方：

依据国家法律、法规和有关规定，甲乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托从事担炭沟煤业有限公司地面建筑的代理事项达成一致，特订立本合同。

第一条 委托事项

甲方委托乙方承揽担炭沟煤业有限公司矿区扩建地面建设工程项目。

第二条 委托代理期限

乙方自本合同订立后的次日起_____个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

第三条 付款时间、付款方式

甲乙双方签订合同后由甲方付给乙方先期资金五零零万元，后根据工程进度和决算付款。

第四条 甲乙双方相互提供相应证件

一.营业执照

二.税务登记证

三.组织机构代码证

四.矿建资格证

五.法定代表人身份证明

六.银行开户证明

第五条 甲方义务

按时提供相关资料，依照合同约定的付款时间，方式支付乙方款项。

第六条 乙方的义务

乙方确保代理事项真实合法，按照甲方的委托和设计图纸、按时、保质施工，竣工后按相关预算结算工程款项，并接受甲方的监督管理。

第七条 其它事项约定

本合同履行期间，甲乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

第八条 违约责任

一.甲乙双方履行本合同期间，如因不可抗力，国家法律、法规、政策等原因致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

二.如一方违约，给对方造成的全部损失由违约方赔偿给对方，同时解除委托合同。

第九条 合同争议的解决办法

本合同如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后即发生效力，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(章)

法定代表人：

公司住址：

委托验收合同范本 第六一篇

委托方（甲方）：

法定代表人：

通讯地址：

联系方式：

受托方（乙方）：

法定代表人：

通讯地址：

联系方式：

为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签订以下协议：

一、委托事项

双方商定，乙方委托甲方的业务为：________。

二、委托费用及支付方式

一、根据有偿服务原则，按____物价局的有关收费标准，约定事项的费用为人民币（大写）____元整。

二、上述费用按结算方式，自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。

三、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的有关事项及其他单项代理事项，需另行签订其他协议，乙方予以优惠。

三、甲方的义务及责任

一、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

二、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。

三、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为，如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理。

四、甲方应按照约定的条件，及时足额支付代理费。

四、乙方的义务及责任

一、乙方接受委托后，应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。

二、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。

五、违约责任

签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止，任何一方违约，由违约方支付上述总费用____倍的违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

六、其它

一、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商协定。

二、争议的解决：协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向____人民法院提起诉讼。

三、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。

四、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。

五、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，并具有同等法律效力。

六、本协议未尽事项，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。

甲方：

法定代表人：

签订时间：____年____月____日

乙方：

法定代表人：

开户银行：

账户：

签订时间：____年____月____日

委托验收合同范本 第六二篇

甲方：

乙方：

甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。

第一条 工程概况

_______________________________________

第二条 检测内容

一、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

第三条 检测程序

一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测；

二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；

三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求；

四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。

第四条 检测时间及双方责任

一、甲方：

（一）严格按照国家标准规范进行取样送试。

（二）现场检测时提供必要检测条件（如：水、电、现场等）。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。

二、乙方：

（一）严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

（二）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。

第五条 检测收费标准如下

一、检测费用按二六零元∕米（砖混、框架）；

二、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；

三、检测费用收取方式：开工签订合同时，元∕栋；主体工程完工时，追加元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。

第六条 其他

解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。

一、 本合同双方签字、盖章后生效。

二、 本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托验收合同范本 第六三篇

一、格式

甲方(遗赠人)：______________(写明姓名、住址)

乙方(受赠人)：______________(写明姓名、住址)

甲乙双方就遗赠事宜达成协议如下：_________________

一、甲方所有的_______________(写明遗赠财产的基本情况)，在甲方死亡后赠送给乙方。其所有权的证明为：_________________(写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证)。

二、乙方应于每月十日前给付甲方生活费__________元，医疗补助费__________元(可以约定其他费用)。

三、乙方应在甲方去世后三十日内办理赠与财产的所有权转移手续。逾期不办的，视为拒绝遗赠，其遗产可按法定继承处理。

四、甲方应负对遗赠财产的维护责任，不得随意处理遗赠的财产。如果甲方故意将财产损坏或者送给他人的，乙方有权要求甲方修理、更换或者收回;甲方拒不修理、更换或者收回的，乙方有权终止协议。

五、乙方应当按时给付甲方费用。逾期给付的，甲方有权要求乙方履行协议。如果连续三个月不给付费用的，甲方有权终止协议。

六、本协议自__________日起生效(可以写自公证之日起生效)。本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：______________(签字、盖章)

乙方：______________(签字、盖章)

代书人：______________

见证人一：_________________

见证人二：_________________

_____年_____月_____日

委托验收合同范本 第六四篇

委托方(甲方)：_________

承接方(乙方)：_________

根据《^v^合同法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守.

一、甲方委托室内设计的地址：_________

设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室、建筑面积约一二零零平方米。

二、经双方协商，甲方委托乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币三八八零零元。计币叁万捌仟捌佰元整。

四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按八零零元/天，每次二-三人收取费用。

五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米六零元收取设计费。

六、违约责任：

二、乙方延期三零天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价三零%的违约金。

三、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的三零%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

七、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向武汉市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定(将以下不选定的解决方式划去)：

(一)向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁;

(二)向乙方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

十、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方签字(盖章)：_________

乙方签字(盖章)：_________

地址：_________

地址：_________

电话：_________

电话：_________

日期：_________

日期：_________

签定合同地址：_________

委托验收合同范本 第六五篇

委托人：（以下简称甲方）________签订地点：________

受托人：（以下简称乙方）________签订时间：__年__月__日

第一条 委托人委托受托人处理______________事务。

第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求：______________________

第三条 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。

第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第六条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式________________

第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：______________________

第八条 报酬及支付方式：_____________________________________________

第九条 本合同解除的条件：___________________________________________

第十条 违约责任：__________________________________________________

第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第___种方式解决：

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条 其他约定事项：______________________________________________

第十三条 本合同未作规定的，按《^v^合同法》的规定执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托验收合同范本 第六六篇

兹委托金马证券公司(下称贵公司)代理期货商品的买卖和有关业务，本人愿意遵守下列各项规定：

一.有关委托的期货买卖，概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约，或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。

二.有关上述契约的订立，如在国内，则按照国内的有关法规订立，如在国外，则按照所在国家的有关法规订立。凡代理本人所订立的契约，对于本人完全发生效力，本人不得持任何异议。

三.本委托合约订立后，贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易，一切交易由本人签署后立即生效，本人将承担应该承担的义务和后果，此授权除本人以书面通知贵公司终止外，合约继续有效。

四.贵公司或贵公司的代理人，因订立上述合约，或因买卖及有关业务而应支出的费用，包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项，概由本人如数承担。

五.委托买卖的商品，其名称、商标、规格、数目、价格和订约以及交货付款的日期等均需另行填写“订单”，经本人或本人指定的被授权人签名或盖章，送请贵公司核实后执行。如果商品的价格未经本人或被授权人填明或约定，即以贵公司当日或当时所公布的价格为准，由贵公司记入订单，本人约对同意，绝无异议。

六.本人可以保证，所委托买卖的商品都以现款和实货交付与收受，并且负责承担履行契约规定的义务。本人应在贵公司先行储存款定数额的保证金(数额按交易所规定办)，以备本人有应负责支付的款项而不及时支付时，由贵公司全权处理，并由贵公司事后通知本人，这样做手续完备，本人毫无异议。

七.上述保证金的数额，将根据本人所委托买卖商品的实际情况，由贵公司增加或减少，如果未能按照规定调整保证金数额时，贵公司可以停止代理本人买卖，必要时还可以终止委托关系，结清收支帐款，如有不足，任凭贵公司依法追讨赔偿，或留置本人所有的商品，任由处置。如果本人还有其他违反契约的情况，贵公司也可以照此办理。

八.如果本人有实际困难或特殊原因而不能以实货实物为交付或收受时，均请贵公司平仓了结契约后就帐面进行计算，由本人负责其损失或收益。

九.贵公司因受委托而代理买卖商品，所需的通讯和业务方面的费用，由贵公司按照会计标准核算(按照交易规则)，都由本人负责支付花销。

一零.本人委托贵公司买卖的商品，其进出口和其他一切手续，以及信用证的开出，概由本人自行办理。

一一.本人把签字式样和印鉴留存贵公司，以便贵公司核对。

一二.本人将约定的联络方式及本人的通讯地址，应向贵公司登记，请依照使用。如果发生不正确的效果，均由本人负责。如果通讯地址和约定的联络方法需要变更时，本人应向贵公司重新登记。否则，如因而发生任何损害概由本人负责，而与贵公司无关。

一三.贵公司寄交本人的订单执行报表和帐单的邮寄后三天内除非由本人或贵公司管理部门经理提出修正外，均视为正确无误而不得提出异议。

一四.订单、通知书、印鉴卡、登记簿、帐册和有关文件的格式，均由贵公司订购使用。

一五.本委托书内约定的内容，如有不够完善的地方，可由贵公司酌情修改或补充，通知本人认可即生效。

一六.如有涉及法律的纠纷，在国内一律遵照^v^的法律条文为依据进行法律诉讼，由此而产生的一切费用，都由败诉的一方单独承担。

一七.本委托书的规定对于本人以后委托贵公司代理买卖商品及其有关业务全部有效，本契约将一直有效，除非双方同意终止契约。本人还委托贵公司代表本人签署和执行本人帐户内的交易。

一八.本人一切买卖订单的发生均可被视为本人深思熟虑后的决定，贵公司所提供的资料和信息仅供本人参考之用，并非交易获利的保证。

一九.贵公司制定的交易规则，应被视为本委托契约的一部分，由双方共同遵守，本人在签订本委托契约的同时接受贵公司交易规则的副本。

二零.本人特此声明已阅读并充分了解本委托契约书各条文的内容，特签名如下。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托验收合同范本 第六七篇

甲方：_________

乙方：_________

依据《^v^合同法》、《^v^广告法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司产品广告事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托之事项：

甲方委托_________广告有限公司为其公司设计_________广告_________个，公司并负责在媒体_________、_________、_________上发布。

二、委托设计费用：

公司广告发布费用为人民币_________元，时间_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，总价为：人民币_________元(大写：_________)。

三、付款方式：

一.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将广告委托总费用的三零%通过支票或银行转账到乙方公司帐户。

二.广告设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应付广告费用的全部余款，乙方将在规定时间内在规定的媒体上进行广告推广。

四、乙方广告设计作品的时间、交付方式：

一.乙方需在三—七个工作日内设计出甲方公司的广告初稿。

委托验收合同范本 第六八篇

委托方（甲方）：

检测方（乙方）：

签订地点：

签订时间：年月日

根据《^v^合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。

第一条工程项目基本信息

一、工程名称：

二、工程地址：

三、设计单位：

四、建设单位：

五、施工单位：

六、建筑内容：

第二条检测事项

检测内容：该工程所涉及的检测项目为原材料、中间产品及工程实体质量检测。

第三条检测数量

水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL一七六—二零_）、《水利水电建设工程验收规程》（SL二二三—二零_）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》（SL六三四—二零_）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。

第四条检测时间

检测时间从开工日期到完工日期。

第五条检测费用及付款方式

一、检测费：按工程实际造价%（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。

二、付款方式：合同签订之日起五个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。

第六条甲、乙双方的义务

一、甲方的义务：