委托测绘合同范本
委托测绘合同范本 第一篇
委托方(甲方):________________
承揽方(乙方):________________
根据《^v^民法典》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):________。
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):________。
第三条 执行技术标准::________。
其它技术要求::________。
第四条 测绘工程费:
取费依据::________。
取费项目及工程总价款::________。
第五条 甲方的义务
自本合同签订之日起 __日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
自接到乙方编制的技术设计书之日起 __日内完成技术设计书的审定工作。
应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条 乙方的义务
自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 __日内组织测绘队伍进场作业。
乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期:________。
第八条 甲方违约责任
合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在五零%以内时,甲方应支付工程总价款的五零%;完成工作量超过五零%时,则甲方应支付工程总价款的一零零%。
甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的*均工日产值计算,同时工期顺延。
甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第九条 乙方违约责任
合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的一%计算。
乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条 其它约定:________。
第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条 附则
本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
委托方(盖章):________________
承揽方(盖章):________________
日期:________________
测绘协议书五篇(扩展二)
——测绘合作协议书范本 (菁华一篇)
委托测绘合同范本 第二篇
托运人(以下简称甲方)
承运人(以下简称乙方)
甲方家具装饰材料以零担或整车形式发往全国各地,乙方从事汽车货运公司。结合实际情况,双方本着诚实、信用、互利的原则,经协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、货物的类型、名称和性质
甲方主要生产家具装饰材料,运输的材料主要是板材和零件。货物为普通材料,不需要特殊包装,不属于“三危险品”。本协议签订前,乙方已派人员到甲方检查货物及包装,认为可以装运。在以后每批货物装运前,乙方不仅要检查甲方发票上的数量,还要检查包装是否符合运输条件。如发现不符合运输要求,应及时提出,甲方应及时纠正。
二、合同期限
本合同为长期不确定运输合同。期限暂定为一年,从二零xx年二月至二零xx年二月。合同期内,双方合作良好,可以在到期前再签订一份合同继续合作。
甲方应在每次装运前至少四小时通知乙方。如果货物重量达到二吨,甲方应派车到甲方工厂装货;否则,甲方应派车到乙方指定的地点装货。在货物交付给乙方之前,甲方应承担运输费用..
在合同期内,甲方必须将其所有货物移交给乙方运输,乙方必须保证提供优质、高效、中等单价的服务。
乙方除自行直达运输外,可转由其他运输单位运输,或采用铁路或水路运输,但乙方应对甲方和收货人负责,不得因其他运输单位的责任而减轻或免除其责任。
三、货物的发送地、运费率和到达时间
单价(元/公斤)和到达时间(天)的序列号发送到装运地点。清注意
一福州、晋江、厦门、漳州
二广州深圳佛山东莞六
三台州温岭杭州温州六
四常州上海无锡
五沈阳和大连
六兰州银川西宁包头六
七武汉和荆州
八邯郸,太原,青岛,
九南昌郑州株洲
一零长沙常德合肥
一一云南xi安
一二南宁,桂林
一三北京石家庄
一四乌鲁木齐 九
一.以上单价为乙方提供的运输费用单价..乙方必须保证本表单价为xx市五区中等单价。日后如遇单价调整,乙方应提前通知甲方。如甲方收集到本市同一距离两个以上零担运价高于上表单价一零%的,可提出调整要求。在这种情况下,乙方提出两个或两个以上相同距离的零担运费率,以证明上述运费率是正确的。双方可以根据双方提供的平均运费率协商运输单价。如协商不成,甲方有权终止本合同。
二.上表中“发送至”所指的行政区划。甲方指定收货地点在表中所示地点行政区划内,城乡均不增加运费;如果收货地点不是表中注明的地点,可以参照表中最近的地点协商运费单价,也可以用最近地点公里单价乘以实际运输公里数计算运费。
三.上表运输费用单价包括运输过程中的过桥费、停车费等所有费用。到达目的地的费用应由收货人承担。
四.到达时间天数是指从甲方将货物交付给乙方的次日起至乙方将货物交付给收货人的期间。这一时期已经充分估计了乙方的各种交通条件。
五.运费在乙方发货时直接向收货人收取。
四.收货人和目的地
乙方每次运送甲方货物时,应根据甲方的“发票”或“提单”填写“运单”,并注明货物的价值。乙方运单中的条款如与本协议有冲突,以本协议为准。
甲方在将货物移交给乙方时,还应将装运单或提单的会计副本、检验副本及随附副本移交给乙方。乙方将货物交付给收货人时,发票或提单的记账和结账复印件应由收货人签字盖章后返还给甲方,收货人为个人的,应附收货人身份证复印件;收货人为单位的,应当附单位关于信。实际收货人不是发票或者提单的,实际收货人应当持有收货人委托书,并附收货人和实际收货人的身份证复印件。
收货人不符合前款条件时,乙方工作人员应联系甲方处理。甲方应及时联系收货人。如超过八小时,除乙方逾期交货外,收货人或甲方应按本合同第七条承担违约责任..甲方和收货人未能在三天内协商收货,或者根据甲方的指示将货物运回。甲方按单程运费的倍支付运费。如乙方未能按本条规定交付货物,给甲方造成损失,乙方应按装运单或提单注明的价值及其他相关费用全额赔偿。
五、货物的保险价格和保险
本合同项下的运输为保价运输,保价货物的价值为甲方装运单或提单中载明的价值。运输途中的保险费由乙方支付..
六、货物安全和赔偿
运输甲方货物时,乙方应保证货物的安全。所有在运输过程中丢失或损坏的货物应按以下方式处理:
一.收货人收货时,应根据甲方装运单或提单中的数量和规格验收货物数量。如发现货物丢失、短少或损坏,乙方应根据《货运规则》填写《货运事故记录》(一式三份),由收货人签字后交给收货人。
二.货物灭失或者短少的,按照甲方在装运单或者提单中载明的价值赔偿,减少灭失或者短少部分的运输;如果货物受损,双方应根据损失程度和可用性协商赔偿。协商不成的,通过诉讼解决。
三.货物灭失或损坏的索赔权一般由收货人行使。收货人不行使的,由甲方行使..乙方应在收到索赔人的索赔要求后十天内提出赔偿方案。乙方未提出赔偿方案的,视为同意赔偿请求人提出的赔偿请求,并在二零日内予以赔偿。
七.违约责任
一.收货人逾期支付运费或提货的,按日承担一零零元违约金,甲方承担连带责任。
二.逾期交货并赔偿的,乙方按日承担一零零元的违约金。
上述违约仅限于委托人的违约责任。因不可抗力或者战争造成迟延装运的,承运人免除违约责任。
八、争议解决的方法
双方在履行本合同过程中发生的任何争议应通过协商解决。协商不成的,通过诉讼解决。根据方便诉讼、惩罚违约的原则,任何一方都可以选择原告经营或被告经营的法院起诉。
九.其他商定事项:
一.本合同未尽事宜,双方应根据《合同法》和《道路货物运输规则》协商签订补充协议或确定双方的权利和义务。
二.双方履行本合同的通知行为应通过以下方式处理:为了及时履行,根据本合同记录的电话通知对方;如果不能及时履行,应按照本合同规定的地址通过快递邮件或本合同规定的电子邮件通知对方。
三.双方的营业执照复印件和法定代表人及委托代理人的身份证是本合同的附件。
四.本合同经双方签字盖章后生效。两份,各一份,同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托测绘合同范本 第三篇
甲方: 身份证号: 住址:
乙方: 身份证号: 住址:
经甲乙双方共同出资购买商铺事宜达成协议如下:
一、投资标的
甲乙双方共同出资购买________号商铺,商铺地址位于__________________,面积为_____*方米(含四零%公摊面积),价格含公摊面积每*方一万两千八百元整。
二、出资比例
甲方首付出资_____元,占商铺总出资的五零%;乙方首付出资_____元,占商铺总出资的五零%,商铺余款____元需银行按揭,甲乙双方*均偿还银行按揭贷款。每月八号之前乙方将当月按揭款的一半交与甲方,由甲方将当月按揭款全部交与银行,若乙方没有在约定期限(八号)之前交按揭款每迟延一天按揭款的全额的‰向甲方支付滞纳金。
三、利益分配与风险分担
一、商铺投资所取得的利益(包括但不限于商铺租金、转让价款等)由双方根据出资比例*均共享。
二、商铺投资所产生的费用(包括但不限于商铺的装修费、物业费、水电费、暖气费、各种税费等)由双方根据出资比例*均分摊。
三、商铺投资可能发生的风险或损失(包括因不可抗力遭遇的损失)由双方根据出资比例*均承担。
四、投资事务执行
一、商铺购买协议的购买方和商铺产权证的所有权人登记为甲方,产权证下发后由甲方保管产权证以利于办理商铺日常事务。乙方有权随时查看、核实产权证,甲方应予配合。
二、双方委托甲方代表投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:
(一)商铺购买的相关手续及事务;
(二)商铺产权证办理的相关手续及事务;
(三)商铺出租与出售的相关手续及事务;
三、甲方在处理商铺事务时应及时与乙方沟通事务的进程与结果。
四.、共同投资的下列事务须有甲乙双方共同协商决定。
(一)商铺出租的价格、时限等关键事项。
(二)商铺出售的价格、时限等关键事项。
五、投资的转让、出租及经营
一、甲乙双方任何一方拟向第三方转让自己持有的投资权益,必须经过另一方同意。
二、甲乙双方任何一方拟向第三方转让自己持有的投资权益,另一方具有优先购买权。
三、商铺必须整体出租,不允许分开出租。
四、若商铺甲乙双方共同经营或一方经营,各种费用双方另行协商。
六、违约责任
双方任何一方违反本协议内容,均应赔偿给对方带来的全部经济损失。
七、其他条款
一、本协议未尽事宜由双方协商一致后,另行签订补充协议。
二、本协议经双方签字盖章后即生效。本协议一式两份,双方各执一份
甲方:
乙方:
日期:
委托测绘合同范本 第四篇
合同编号:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方(承揽人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方测绘资质等级:_________
乙方测绘资质证书号码:_________
根据《^v^合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘目的:_________。
第二条 测绘范围
一、测区地点:_________
二、面积:_________
三、测区地理位置:_________
第三条 测绘内容
一、测绘项目:_________
二、工作量:_________
第四条 执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其他技术标准:_________。
第五条 测绘工程费
一、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
二、取费项目及预算工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价(元) │ 合计(元) │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款: │
└──────────────────────────────────┘
三、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
四、_________。
第六条 结算方式
一、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。
二、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
三、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
四、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
五、_________。
第七条 资料提供
一、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。
(一)该项目全套设计图纸、电子图;
(二)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;
(三)^v^门批准的项目坐落及房间号码编排表;
(四)建设工程规划许可证及附件;
(五)人防部门批准或备案的人防建设方案;
(六)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。
二、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
第八条 审定
甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
第九条 进场
乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
第十条 条件提供
甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。
第十一条 进度确保
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利能够进行。
第十二条 测绘成果的使用
甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。
第十三条 转包
未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第十四条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第十五条 验收与争议
乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第十六条 权利约定
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下:_________。
第十七条 成果交付
自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 备注 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。
第十八条 甲方违约责任
一、合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的三零%,人民币_________元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。
二、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算,同时工期顺延。
三、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
四、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的二零%赔偿损失。
五、_________。
第十九条 乙方违约责任
一、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。
二、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
三、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。
四、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的二零%赔偿损失。
五、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费三零%(人民币_________元)的违约金。
六、_________。
第二十条 声明及保证
甲方:
一、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
二、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
三、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
一、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
二、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
三、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
四、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十一条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程当中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十二条 通知
一、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的`文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
二、各方通讯地址如下:_________。
三、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十三条 合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十四条 争议的处理
一、本合同受^v^法律管辖并按其进行解释。
二、本合同在履行过程当中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第二十五条 不可抗力
一、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
二、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
三、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
四、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条 补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条 合同的效力
一、本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托测绘合同范本 第五篇
甲方: 乙方:
电话: 电话:
地址: 地址:
甲、乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行墙体绘画服务有关事宜达成一致,签订本合同。合同主要服务内容如下:
一、工程概况
一、绘制地点:
二、绘制面积: 平方米
三、绘制日期: 年 月 日
四、绘制周期:天数
五、服务费用:每平方米单价以 元计
实际情况:
合计总金额为: 元
二、质量及安全要求
一、使用颜料为
二、在绘制墙体一年内如颜料出现脱落或起裂现象,由乙方负责免费修补。
三、由于墙体自身质量问题引起的脱落或起裂等情况乙方均不负责。
四、绘制图案以双方签定认可的附件样图为准。
三、违约责任及争议解决
一、乙方如违反本合同有关规定,甲方有权停止向其支付相关应付款。
二、甲方如违反本合同有关规定,乙方有权暂停提供有关服务,同时客户已交付的一切费将不获返还。
三、本合同的订立,执行和解释及争议的解决均适用于^v^法律。
四、如各方就本合同内容或其执行发生任何争议,可友好协商,协商不成,任何一方可将争议或纠纷提交被告所在地的人民法院裁决。
四、付款方式
合同签定后,甲方在乙方施工前支付本定单服务项目款项的四零%。余款将在乙方绘制完成后甲方认可确定后两个工作日内一次性支付。
甲方:乙方:
授权代表人:授权代表人:
日期:日期:
委托测绘合同范本 第六篇
甲方(委托方):_________
乙方(受托方):_________
根据《^v^合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围及内容
甲方将位于_________市_________区(县)位置的_________(以下简称该项目)的房屋面积猜测工作委托给乙方,甲方的测绘目的为_________,乙方同意接受委托。
第二条该项目的类别为_________。
第三条受托方测绘资质证书号码和资质等级_________。
第四条测绘技术标准按照国家和_________市有关技术规范执行。
第五条测绘费用
(一)取费按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。
(二)取费项目及预算价款:房屋按建筑面积_________元/*方米计取,共计_________元。
(三)结算方式
一.自本合同签订之日起日内,甲方向乙方预先支付_________%的测绘费,计人民币¥_________元(大写:_________)。
二.在双方约定的提交测绘成果前_________日内,甲方根据乙方实际工作量结算测绘费,甲方向乙方付清全部剩余款项。
第六条甲方的义务
(一)自合同签订之日起_________日内,向乙方提交以下资料:
一.该项目全套设计图纸、电子图;
二.符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;
三.*部门批准的项目坐落及房间号码编排表;
四.建设工程规划许可证及附件;
五.人防部门批准或备案的人防建设方案;
六.测绘工作中需要的其他相关说明、文件。
(二)保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任,该责任与乙方无关。
(三)保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作提供现场升降工具等必要的条件。
第七条乙方的义务
(一)自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。
(二)组织测绘队伍进场作业。
(三)乙方依本合同约定向甲方提供符合房地产测绘规则的测绘成果。
第八条测绘工期约定
一.乙方自收到甲方的预交测绘费时间视为测绘工期开始。甲乙双方约定在测绘工期开始后_________日内完成全部测绘工作;
二.甲方按约定缴清全部测绘费用后,乙方应不晚于工期最后一天向甲方提交测绘成果;
三.假如因为甲方原因或因不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果,则乙方向甲方提交测绘成果的时间应顺延。
第九条甲方违约责任
(一)本合同签订后,由于甲方原因而终止合同的,如乙方未进入现场工作,则甲方应向乙方支付预算测绘费的三零%的违约金,如乙方已进入现场工作,则甲方应按完成的实际工作量支付测绘费,并按预算测绘费的二零%向乙方支付违约金。
(二)甲方未按合同约定的时间支付乙方测绘费,应向乙方支付的违约金;影响测绘进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条(二)的约定向乙方支付停工或者窝工费。
第十条乙方违约责任
(一)本合同签订后,如乙方擅自停止或解除合同,除应退回甲方已交付的测绘费外,乙方还应向甲方支付已付测绘费的三零%的违约金。
(二)在甲方提供了必要的工作条件,乙方未能按合同约定的日期提交测绘成果,应向甲方赔偿逾期损失费,逾期损失费以合同约定的预算测绘费按每日计算。因不可抗力或甲方提供的材料不准确等原因造成的测绘逾期,乙方不承担责任。
(三)乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不合格使甲方造成损失时,乙方应承担赔偿责任,因甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方负责。
(四)乙方擅自转包本合同标的的`,甲方有权解除合同,并可要求乙方支付预算测绘费三零%的违约金。
第十一条因不可抗力影响,使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条本合同执行过程中的未尽事宜,双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按照下列第_________方式解决。
一.提交仲裁委员会仲裁。
二.依法向人民法院起诉。
第十四条本合同约定的测绘成果交接完毕后,本合同即行终止。
第十五条本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式_________份,具有同等效力,甲方_________份,乙方_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托测绘合同范本 第七篇
甲方(卖方): 身份证号: 电话: 乙方(买方): 身份证号: 电话:
甲乙双方经*等协商,自愿达成买卖车辆协议,具体内容如下:
一、甲方将自己的一辆 色 牌汽车卖给乙方。车牌号为 ,发动机号为 ,车架号为 。
二、卖车总价款为肆万伍仟元,乙方已经于签订本协议之时一次性给付甲方。
三、甲方已经于本协议签订之时将本协议汽车和与汽车有关的所有手续、材料交付给乙方。乙方已经对车况、外观、内饰及手续认可。
四、本协议汽车是分期付款车,签订本协议以后的贷款和汽车的各项费用全部由乙方承担。
五、本协议汽车能办理过户时,甲方必须配合办理过户手续,过户费用由乙方承担。
六、汽车交付给乙方以前,车辆所发生的一切交通违法问题由甲方承担。交付以后的车辆一切交通违法问题由乙方承担。
七、汽车办理过户手续以前,乙方必须给汽车上全险。除上保险以外,甲方对乙方使用汽车不做任何干涉。
八、本协议签订后,任何单方不能变更和解除。任何一方违约,赔偿另一方的一切损失。
九、本协议未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字生效,共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托测绘合同范本 第八篇
聘用单位(以下简称甲方):
通信地址:
邮政编码:
待聘人(以下简称乙方):
通信地址:
邮政编码:
甲、乙双方根据国家、省、市*有关法律、法规的规定及文件精神,经*等协商,订立本协议。
第一条 待聘时间
经甲、乙双方*等协商,乙方未聘待岗时间同意为:自 年 月 日至 年 月 日止。
第二条 待聘期间的待遇
一.甲方按增城市、单位的有关规定为其办理社会保险和住房公积金;
二.若遇国家调整事业单位工资标准时,甲方按有关规定调整乙方的档案工资;
三.甲方应按月发给乙方本人原(档案)基本工资、地区工资补贴和物价性补贴;
四.乙方按规定日期回单位学习或参加单位组织的活动,甲方按次计发交通补助,每次××元。
第三条 待聘期间的'管理
一.乙方在待聘期间执行《×××管理暂行办法》的规定,服从管理,每半个月向单位电话汇报一次,每个月在八-一五日期间回单位报到一次,参加学习或其它活动,完成单位布置的工作,报到以本人签名为有效;
二.有事需向甲方请假,经批准后方为有效,期满后应及时办理销假手续;请假未批准或无故不参加活动者按旷工处理;
三.乙方在待聘期间可自行联系工作单位,单位协助办理调出手续;
四.在待聘期间乙方可以提出辞职,由本人提出申请,经单位批准后,办理辞职手续。
第四条 待聘期间的培训及重新聘用
一.甲方定期组织乙方进行培训、进修,或根据本单位实际情况提供相应条件,提高乙方的思想、业务素质;
二.甲方在单位内为乙方提供两次推荐上岗的机会;
三.凡被重新聘用的待岗人员签订聘用合同,乙方一旦受聘,本协议终止效力。
第五条 未聘待岗协议的终止
符合下列条件之一的,未聘待岗协议即告终止:
一.未聘待岗协议期限届满的;
二.乙方连续两个月或累计三个月经通知不到单位报到的;
三.乙方未经甲方同意,擅自出国或者出国逾期不归的;
四.待聘期内与甲方签订聘用合同的;
五.待聘期内乙方被追究刑事责任的,或者被劳动教养的;
六.乙方违反国家、省、市计划生育政策的;
七.乙方严重扰乱工作秩序,致使单位工*作不能正常进行的。
第六条 待聘期满后的处理
乙方在待聘期满后仍未落实工作单位或调离单位,按规定给付一次性补助,补建社会养老保险个人账户。
委托测绘合同范本 第九篇
甲方:
乙方:
日期:二零__年__月__日
根据《^v^合同法》及重庆市建设工程试验管理的有关规定,经甲乙双方共同协商,甲方的
工程试验项目委托乙方承担负责完成,并就有关事宜达成以下协议:
(一)、任务情况
一、承包范围:工程建筑面积约为平方米的工程原材料及成品、半成品构件等试验。
二、试验内容:乙方应为甲方提供的服务试验内容有(见附表)
(二)、合同价款
一、合同单价为 元/平方米,该工程总建筑面积为平方米,即总价 元人民币(大写: 元整)。
二、本合同价款为总价包干,不因乙方提出的任何理由而调整,除非甲方提出增加试验委托项目。增加试验委托项目应签订补充合同,其补充合同价款将并入原合同总价构成试验合同总价款。
(三)、质量要求
一、满足施工技术要求和国家、政府建设工程试验的规定。
二、试验报告符合重庆市相关规定。
(四)、甲方工作
一、由甲方负责按重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度进行见证取样和送检试验。乙方到施工现场检测,甲方有义务协助乙方的检测工作,及时提供相关资料。
二、甲方负责按照重庆市及国家规范标准,在现场创造必要的试验条件;试验用房符合国家及重庆市的有关要求。
三、甲方负责按国家规范标准及有关文件的要求分批取样、成型试块、并按合同规定办理试验委托手续,必须做到原材料复验合格后才能使用,上道工序试验合格后,才能进入下道工序,并给乙方留有合理试验时间。
四、甲方及时提供需试验的建材、焊件等试件样品,对样品的代表性、全面性、真实性负责。
五、进场原材料检验应由甲方的物资负责人向乙方委托。所有委托项目需要填写《试验委托单》。
六、按照合同约定支付试验费用。
委托测绘合同范本 第一零篇
甲方: (以下简称公司)
乙方: (员工姓名)
公司与乙方经自愿协商达成如下协议:
一、因近期公司订单不足,且环保消防部门要求对厂房设备进行整改,现公司经营情况出现重大变化,公司经营产品方向不明。现公司与乙方经协商,一致同意乙方自即日起放假休整。因公司预期整改时间较长且订单情况不明,具体放假期限暂时不能确定。
二、因公司未来经营面临不稳定,出于乙方个人未来发展考虑,乙方和公司均同意在放假期间乙方可以另行寻找其他单位工作。
三、放假期间,如果乙方已找到其他工作单位,乙方可以自行到其他单位上班,公司与乙方的聘用关系自动解除,公司不会追究乙方的责任。放假期间,乙方在公司场所以外发生的一切意外事故由乙方自行承担责任,与公司无关,乙方承诺不会因此追究公司的任何责任。
四、放假满一五天,乙方应自行打电话到公司确认复工时间。如放假满一五天,公司未接到乙方的确认电话,则默认乙方已经主动离职到其他单位上班,公司与乙方的聘用关系自动解除。
五、公司和乙方经协商一致同意,因公司经营情况出现重大变化,放假期满后如乙方继续回公司报到的,公司有权根据公司具体经营情况,对乙方的工作岗位进行调整,并根据工作岗位重新调整乙方的工资水*。
六、乙方确认,协议签订之前的所有基本工资、加班工资已经结清。并且之前发放的工资款中已经包含基本工资、计件工资、加班工资、其他补助等所有应发项目,公司不存在拖欠。
七、乙方认可本协议作为双方已经签订书面劳动合同的证明。本协议签订后,乙方与公司之间的一切纠纷(如存在)已全部终结,此后公司和乙方双方互不追究一切法律责任。
八、如有其他事项,双方另行协商。
甲方: 乙方(签名):
签订日期:二零xx年 月 日
委托测绘合同范本 第一一篇
出租人(以下简称甲方):
承租人(以下简称乙方):
甲乙双方经协商,同意就下列房地产租赁事项订立本契约共同遵守。
一、甲方同意将坐落在____________号 部位的房屋(连同土地,下同)出租给乙方作 使用,房屋建筑面积 ____*方米,该房屋的基本情况已载于契约附件一,乙方愿意承租。
二、甲乙双方应共同遵守国家、省、市有关法律、法规及房地产管理的各项规定,接受当地房地产主管机关的监督、管理。
三、甲乙双方议定上述房屋租赁期限自 ____年 ____月____日 至____年____ 月 ____日止,共计 ____个月。
月租金为( 币) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。
租金按 结算,由乙方在每 ____的第 ____日前缴付本期租金给甲方。
付款方式
四、乙方向甲方交纳( 币)____ 元的保证金,甲方应在租赁期满或解除契约之日将保证金退回乙方或者抵偿租金。
五、在租赁期内,甲方负责承担下列责任:
一.依约将房屋及设备交付乙方使用。
二.负责对房屋定期安全检查,承担除乙方应负担房屋维修费以外的其他维修费用;因甲方维修责任而延误房屋维修造成他人人身伤亡、财产损失的,应负责赔偿。
三.转让房屋时,须提前三个月书面通知乙方。
四.租赁期内,甲方须提前解除契约的,应事前征得乙方同意。
五.租赁期届满须收回出租房屋的,应在租赁期届满之日前三个月书面通知乙方;如该房屋继续出租的,乙方可在同等条件下有优先承租权。
六、在租赁期内,乙方承担下列责任:
一.依约按时交纳租金。
二.将房屋转租、转让、分租或者与他人互换房屋使用或者与他人合作、联合经营应事前征得甲方书面同意和订立书面协议,并按规定重新议定房租。
三.因使用需要对房屋进行扩、加、改建(含改变间隔)或者室内外装修,应经甲方书面同意和订立书面协议,并按规定重新议定房租,甲方有权委托他人对工程进行监督管理。
七、在租赁期内,因房屋危破维修,须乙方临时搬迁时,甲方应与乙方签订回迁协议,乙方不得以任何借口刁难,也不得向甲方索取任何费用。
八、租赁期届满或者解除契约的,一切嵌装在房屋结构或者墙体内的设备和装修,乙方一律不得拆走,甲方不以予补偿。
九、租赁期届满或者解除契约之日,双方共同检查交换房屋和设备,如发现有损坏的,则在乙方保证金中扣除,不足部分,由乙方负责赔偿。
十、如因不可抗力的原因,造成本契约无法履行时,双方互免承担违约责任
十一、违约责任:
一.任何一方未能履行本契约的规定的条款或者违反国家、省、市房地产租赁管理的 的规定,另一方有权提前解除本契约。
二.乙方逾期交付租金,每逾期一日,由甲方按月租金额的千分之一收取违约金。
三.租赁期内任何一方未征得另一方同意而单方解除契约的,另一方有权要求赔偿损失,还有权按租赁存续期内租金总额的百分之 收取违约金。
四.租赁期届满,甲乙双方未续订契约或者解除契约的',乙方逾期不交出承租房屋的,除限期迁出和补交占用期间租金外,不有权按占用期间月租总金额百分之 收取违约金。
十二、违约金、赔偿金应在确定责任后l零天内付清,否则按逾付租金条款处理。
十三、本商铺租房协议书样本履行中发生争议,双方应采取协商办法解决,协商不成时,任何一方可向房屋所在地区房地产主管机关申请调解或者裁决,或者依法向有管辖权的人民法院起诉。
十四、上述房屋在租赁期内需要缴纳的税费,由甲乙双方按规定各自承担。
十五、本商铺租房协议书样本未尽事项,甲乙双方可另行议定,其补充议定书经双方签章和房地产主管机关登记后作为本契约附件,与本契约具有同等法律效力。
甲方(签章):
乙方(答章):
立约时间:
委托测绘合同范本 第一二篇
甲方(委托人):____住宅区业主管理委员会
乙方(受托人):____物业管理公司
为加强____住宅区牧业管理,保障区内房屋和公用设施的正常使用权用,为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境,根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》(以下简称住宅区条例)及其配套实施细则(以下简称住宅区细则)和市政府有关规定,经双方充分协商,同意签订本招手管理合同,以便共同遵守。合同书面如下:
一、招手管理范围及内容
(一)甲方将位于____区____路的____住宅区范围内的物业托给乙方实行统一管理,综合服务,承包经营,自负盈亏。
(二)管理事项包括:
一.房屋的使用、维修、养护;
二.区内公用设施、设备及场所(地)[消防、电梯、机电设备、路灯、连、自行车房(棚)、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等]的使用、维、养护和管理;
三.清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);
四.公共生活秩序;
五.文娱活动场所;
委托测绘合同范本 第一三篇
工程名称:
本人承诺在该工程建设过程中和建筑物设计使用年限内,承担因测绘导致的工程质量事故或质量问题责任。在工程建设过程中认真履行下列职责:
一、严格遵守相关法律法规和规范标准,认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。
二、严格按照核定的工程测绘资质等级和业务范围开展测绘业务,不超越资质等级许可的范围承揽工程,不转包或违法分包所承揽的测绘业务。
三、严格按国家强制性标准要求开展测绘工作,及时整理、核对测绘工作的原始记录,确保取样的真实性、代表性,保证测绘成果内容齐全、图表清晰、数据准确、可靠,结论建议合理,相关的.签字、盖章手续齐全,测绘文件满足国家有关法律、技术标准和合同规定的要求。
四、及时解决施工过程中涉及到的测绘问题,积极参加地基验槽、基础验收、竣工验收等工作,保证签署的验收结论准确可靠,按规定提交工程质量检查报告。
委托测绘合同范本 第一四篇
甲方:
注册号:
住所:
法定代表人:
乙方:
身份证号码:
住址:
甲、乙双方本着*等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方代为持股事宜达成协议如下,以兹共同遵照执行:
一、委托内容
甲方自愿委托乙方作为自己对xxxx公司人民币xxxx万元出资(该等出资占xx注册资本(xx注册资本金为xx万元)的x%,下简称“代表股份”)的名义持有人,并代为行使相关股东权利,乙方自愿接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利。
二、委托权限
甲方委托乙方代为行使的权利包括:由乙方以自己的名义将受托行使的代表股份作为出资xx,在xx股东登记名册上具名、以xxx股东身份参与xxx相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与xx公司章程授予股东的其他权利。
三、甲方的权利与义务
一.甲方作为上述投资的实际出资者,对xxx享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益;乙方仅得以自身名义将甲方的出资向xx出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益,而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权(包括但不限于股东权益的转让、质押)。
二.在委托持股期限内,甲方有权在条件具备时,将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下,届时涉及到的相关法律文件,乙方须无条件同意,并无条件承受。在乙方代为持股期间,因代持股份产生的相关费用及税费(包括但不限于与代持股相关的投资项目的律师费、审计费、资产评估费等)均由甲方承担;在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时,所产生的变更登记费用也应由甲方承担。
三.作为委托人,甲方负有按照xx公司章程、本协议及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务,并以其出资额限度内一切投资风险。
四.甲方作为“代表股份”的实际所有人,有权依据本协议对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正,并有权基于本协议约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的实际损失,但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动。
五.甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时,有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的“代表股份”给委托人选定的新受托人,但必须提前一五日书面通知乙方。
年 月 日
委托测绘合同范本 第一五篇
甲方(用人单位):
乙方(受聘人):
根据国家有关法律法规,甲乙双方按照自愿、*等、协商一致的原则,签订本合同。
一、合同有效期:合同期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止,合同期满聘用关系自然终止。
二、合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。如任何一方不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
三、甲方有权根据工作需要以及乙方的专业知识、工作经验及能力等综合考虑安排和调整乙方的工作岗位。
四、甲方负责安排乙方的工作,并且为其提供必要的、安全的工作条件及个人工作用品。
五、乙方接受聘用后,不得在本医院以外的任何单位兼职或坐诊。如有发现,轻者处罚,重者单位有权将其辞退,其在外所产生的任何纠纷导致的后果由其本人负责。
六、乙方享受聘用单位规定的工资待遇和相关福利,按双方约定的薪酬待遇,甲方以人民币现金支付。乙方应严格遵守医院有关经营、人事、财务、薪酬等项工作的保密制度,如有违反,甲方有权解除此合同。
七、乙方在聘用期间,必须遵守甲方的一切规章制度及《员工手册》,应服从领导,团结合作,尽职尽责做好本职工作。如有违反规定的,甲方有权调整其工作岗位或予以辞退,为此乙方应表示无异议。
八、甲方按国家规定为乙方交纳养老保险金和医疗保险金,聘用期间若乙方违反甲方规章制度被除名或乙方自行离职,要如数退还甲方为乙方交纳的养老保险金和医疗保险金。
九、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同:
一、乙方不履行聘用合同,或违反工作纪律和规章制度的。
二、严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成损失的。
三、违法乱纪,被依法追究刑事责任的。
十、乙方在接到解聘通知后,及时办理有关手续,结清有关帐务,并将聘用期间掌握的甲方经营、财务、人事、印章、证照和相关物资全部移交甲方,不得扣留、损毁、灭失、转移、否则应承担相应的民事责任。
十一、乙方如辞聘应提前三零天书面告知甲方,即辞即走者,当月工资和奖金不予支付。十二、甲方未按合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的,乙方有权要求解除聘用合同。但应提前三零天以书面形式通知甲方。
十三、乙方因用人单位未按照聘用合同的约定支付工资报酬,而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同的约定结算,在解除聘用合同的同时支付欠发的工资报酬。
十四、聘用合同签订后,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得随意变更合同。确需变更时,双方协商同意一致,并按原签订程序变更合同,双方未能达成协议的,原合同继续有效。
十五、因不可抗力因素,致使本合同无法履行时,本合同自行终止,双方互不追究责任。十六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字后生效。
甲方(盖章)乙方(签字)
代表(签字)乙方身份证号:
签约时间:______年______月______日 签约时间:______年______月______日
委托测绘合同范本 第一六篇
动物主人姓名: 电话号码:
地址:
动物种类:品种:
动物性别:年龄:
在我院的初诊时间: 年月日
身体状况及住院原因: 备注:(病危,传染病动物需填写告知书,如不填写,此协议代表宠物主人已经认可病危通知书和治疗协议书)。 协议条款
一·宠物离开主人不乱咬、不狂吠,性情温顺方可住院;
二·本院提供干净、消毒过的笼舍、食盆、水盆;
三·住院宠物将由专业护理人员喂养、护理,定时散步、日晒;
四·主人可提供必要的食品、垫物或其它物品(如玩具等),但本院不承担保存的责任;
五·住院期间,主人可以电话咨询宠物住院情况或探视宠物;
六·住院期间,宠物出现异常情况,护理人员将及时通知其主人;
七·住院期间,宠物若因突发性疾病引起死亡,本院不能承担这种不可预测责任;
八·宠物住院期间的住院及相关费用由主人承担;
九·宠物住院期间动物主人认可兽医和其助手为动物进行的操作,包括镇静或麻醉,以及给宠物必要和恰当的药物、X射线检查、外科操作、护理,甚至紧急抢救;
一零·住院期满后,主人未领取宠物,护理人员将及时通知主人,若三日内未领取,本院有权自行处置该动物,并保留追究主人未结费用的权利;
一一·住院费用为大型犬每天人民币,小型每天元,猫每天元人民币;
一二·宠物主人应该在宠物离院之前结清所有相关费用。
城阳区小叮当宠物诊所
年月 日。
委托测绘合同范本 第一七篇
甲方(委托方):__
乙方(受托方):__
甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上,经充分协商,就甲方委托乙方生产__事宜,达成如下协议:
一、甲方责任:
一、甲方负责委托生产产品的销售。
二、甲方负责提供委托生产产品的技术和质量文件,包括生产工艺、物料要求、中间产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。
三、对生产的前三批,甲方应对乙方的生产全过程进行监督指导。
四、甲方定期派专人对乙方的生产过程进行监督;定期对产品进行抽查检验。
五、生产过程中乙方需甲方协助时,甲方有协助的义务。
六、甲方承担最终产品的批准放行责任。负责对每批产品进行稳定性留样。
七、甲方按照双方协定的价格向乙方支付委托生产费用。
八、甲方负责提供(除化验用试剂外)委托生产产品的所有原辅料、包材。
二、乙方责任:
一、乙方负责按照甲方提供的产品质量标淮,提供合格的产品,并负责生产过程及质量控制。
二、乙方负责产品取样及全程检验。
三、乙方应当按按照规定保存所有受托生产文件和记录,保存至产品有效期后一年。
六、乙方对甲方提供的技术和质量文件,负保密的义务。
七、乙方应允许甲方对生产现场进行检查或质量审计,并予以协助。
八、未经甲方同意,乙方不得将受托产品委托第三方生产。
九、乙方应按照甲方的计划及时安排生产,按时供给甲方产品。
三、加工量、加工费用及付款方式:
一、每次加工量__
二、加工费用:__元/片(含税)
三、根据实际产成品数量次月结算上一个月的加工费用,乙方开据正式发票。
四、风险:
在本协议规定的相应履行期限内,在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的损失,甲方应承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。
五、其它:
一、规定提货结算时间自乙方通知日起不超过一五天。乙方给甲方提供货物三零天之内,甲方应结清所有加工费。
二、在合同规定的履行期限内,由于不可抗力造成的损失,双方协商解决。
三、加工过程中发生纠纷时,甲乙双方协商解决,协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。
四、本合同签字之日生效,合同履行完毕后即失效。
五、本合同正本一式肆份,甲乙双方各执两份。
六、适用法律:
^v^法律为本合同的适用法律。
甲方:__
乙方:__
法定代表人或委托人:__
法定代表人或委托人:__
二零__年__月__日
委托测绘合同范本 第一八篇
项目名称:
委 托 方:(甲方)
受 托 方:(乙方)
签订地点:
签订日期:
有效期限:
技术服务合同书 天津市南开区宾水西道三三三号万豪大厦C座九层。 至本合同所有条款履行完毕日止
技术服务合同
委托方(甲方):
受托方(乙方):
因甲方委托乙方就项目进行 的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,根据《中华人民共合国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
一.技术服务的目标:
二.技术服务的内容:
三.技术服务的方式:
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作:
一.技术服务地点:
二.技术服务期限:
三.技术服务进度:
四.技术服务质量标准:
五.技术服务质量保证期限要求:
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
一.提供技术资料:
(一) ;
(二) ;
二.提供工作条件:
(一) ;
(二) ;
三.其他:
四.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
一.技术服务费总额为:;
二.技术服务费由甲方 分期 (一次或分期)支付乙方。 具体支付方式和时间如下:
(一) ;
(二) ;
(三) ;
(四) ;
乙方开户银行名称、地址和账号为:
开户银行:
地 址:
帐 号:
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:
一.保密内容(包括技术信息和经营信息): 。
二.保密期限: 。
三.泄密责任: 。
乙方:
一.保密内容(包括技术信息和经营信息): 不得将任何信息提供给第三方。
二.保密期限: 永久。
三.泄密责任: 赔偿因此而给甲方造成的全部损失。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
一.乙方完成技术服务工作的形式:
二.技术服务工作成果的验收标准:
三.技术服务工作成果的验收方法:
四.验收的时间和地点:
第八条 双方确定:
一.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归 甲 (甲、双)方所有。
二.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归 双 (乙、双)方所有。
第九条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
一. 二.
第十条 甲方批准的监测方案作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条 本合同一式 陆 份,甲方 肆 份,乙方 贰 份,具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人
/委托代:(签名) 法定代表人/委托代理人:(签名)
年 月日 年 月 日
法定代表人/委托代理人:(签名)
年 月 日
委托测绘合同范本 第一九篇
甲方:___XXXX__________ 乙方:___XXXX__________
甲方接受乙方的委托,对下述宠物进行寄养托管,经双方一致同意,签订本协议,协议内容如下:
一、、甲方的权利和义务
一、甲方有按照派多格宠物连锁店店面管理制度中的寄养标准对乙方寄养宠物进行饲养和护理的义务。(每日__餐, 保证正常饮水。每日遛狗__次, 每次不低于___分钟。 )
二、甲方有在寄养期间向乙方反馈宠物寄养期间的情况的义务。(每二天以短信、电话或者视频向乙方传递相关寄养情况)
三、寄养宠物出现健康问题,甲方有及时通知乙方、并积极配合乙方对宠物进行治疗的义务。
四、甲方有对超期寄养的宠物进行处置的权利。
二、乙方的权利和义务
五、乙方有通过视频及短信、电话向甲方询问寄养宠物健康情况的权利。
六、寄养期间,宠物出现健康问题,乙方有选择指定宠物医院进行诊治的权利。
七、寄养期间,宠物出现健康问题,乙方有积极配合甲方进行治疗的义务。
八、乙方有向甲方如实反映宠物以往病史及健康状况的义务。
九、乙方有按时支付寄养费用和领取寄养宠物的义务。
三、寄养期间的其他约定:
一零、宠物寄养时间自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,寄养期间饲料由乙方自备/甲方提供 ,饲料品牌为:数量为_____KG。
一一、寄养费共计人民币¥___XXXX_____元( 大写:___XXXX_____元整),乙方通过_____方式向甲方一次性支付。
一二、甲方向乙方提供次洗澡、______次美容_____增值服务。( 如不提供直接在空格处画一)
一三、寄养宠物因为受自身免疫及变换生活环境等情况的影响,在寄养期间出现健康问题,甲方及时与乙方联系并进行治疗,医疗费用由乙方承担。
一四、寄养期满,乙方须按时到甲方领走所寄养的宠物。未能按时领取宠物,需提前向店方按照原定标准支付寄养费。逾期_天,乙方未领取寄养宠物及补交寄养费,视为弃养,该宠物由甲方自行处理,乙方无任何异议。
四、未尽事宜,双方协商解决,协商未果的`可以向仲裁部门提请仲裁。
五、本协议-式_____份,甲乙双方各执一份,由双方共同签字盖章有效。
六、寄养结束,乙方领走所寄养宠物,本合同自动失效。
甲方(签字):___XXXX_____ 乙方(签字):___XXXX_____
委托测绘合同范本 第二零篇
委托方:___________(以下简称甲方)
被委托方:_________(以下简称乙方)
甲方委托乙方加工__________________产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。
第一条代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品,加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。
第二条甲方责任
一.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。
二.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
三.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
四.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。
二.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
三.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
四.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
五.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认的样品验收货品。
六.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
七.甲乙双方严守商业秘密。
·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人生产或提供。
·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。
第三条乙方责任
一.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
二.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产,生产标准符合____________质量要求,不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
三.负责原材料的采购、验收、供应,并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
四.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失,应承担相应法律责任。
五.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
六.严守甲方的商业秘密。
七.对生产的产品实行三包,三包标准按国家有关规定执行。
第四条付款方式及交货地点
甲方确定委托加工款式、数量、标准后,与乙方签订委托加工通知单,并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款,乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款,交货地点为甲方库房。
第五条验收标准
双方在下订单之前确定生产品种样品,甲、乙双方以此及在生产过程中,质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起三日内必须对产品进行验收。
第六条违约责任
一.因乙方未按甲方要求的时间交货,乙方应每天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货,乙方有权扣除甲方订金。
二.如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等,一经查证,无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金,并追究乙方法律责任。三.凡违反本合同之其他各项条款的,责任方应承担此批货价值______%的违约金。
四.甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担,甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。
第七条合同有效期限本委托加工合同期限为______个月,自______年______月______日至______年______月______日止,生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条 合同如遇争议,甲乙双方可协商解决,达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。
第九条本合同正本一式二份,经双方当地人代表签字盖章后生效。
第十条其他未尽事宜另行订立。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
委托测绘合同范本 第二一篇
甲方:
统一社会信用代码:
乙方:
身份证号:
甲、乙双方经友好协商,根据《^v^劳动合同法》等法规政策的规定,就乙方待岗事宜达成如下协议,以资共同遵守:
一、待岗期限
乙方自年月日起开始待岗。
二、生活费及福利
二、一甲方按照甲方所在地最低生活保障标准向乙方支付待岗期间的生活费。
二、二甲方仍为乙方按规定缴纳社会保险和公积金。乙方个人承担部分,由甲方从乙方生活费中代扣代缴,如有不足,由乙方补齐。
二、三待岗期间,乙方不再享受除生活费及社会保险待遇及住房公积金待遇的甲方的其他福利待遇。
三、双方的权利及义务
三、一乙方在待岗期间应认真遵守国家的法律、法规及甲方的规章制度,积极履行劳动合同及附件约定的'义务。
三、二乙方在待岗期间与新的用人单位建立劳动关系的,应在入职新单位后七日内书面通知甲方。
三、三乙方在待岗期间不得以公司名义在外从事经营服务等活动,若因个人经营服务活动或其它原因带来的民事、刑事及经济责任,均由本人自行承担。
三、四乙方待岗期间仍应服从甲方的管理和安排,按时参加甲方组织的活动。
三、五甲方可以随时通知乙方到岗工作或通知乙方参加培训,经过培训后,为乙方安排相应工作,乙方应积极履行通知要求,否则,从通知规定期限结束之日起按旷工处理。上班期间的工资待遇,不低于用人单位所在地最低工资标准。
三、六待岗期间如乙方达到法定(特岗)退休年龄时应配合甲方办理退休。甲方为乙方办理正式退休手续,同时终止乙方在待岗期间所享受的福利待遇。
四、信息送达
为更好的履行本合同,双方指定如下通知方式:
甲方地址:
收件人:
电话:
乙方地址:
收件人:
电话:
双方应通过上述地址向对方以书面形式发出通知,其它通知方式无效。收件人拒收不影响通知的有效送达。
一方需要变更收件地址的,应通过书面盖章文件,确认地址变更,并将该文件送达对方,方可变更。
五、其他
五、一本协议为劳动合同的附件,如有与劳动合同不一致的内容,属于对劳动合同的变更,双方同意以本协议的内容为准。
五、二双方均充分理解本协议之内容并自愿签署本协议,不受任何方面影响或干涉。
六、附则
六、一本合同一式二份,合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
六、二本合同经各方签署后生效。
签署时间:年月日
甲方(签字或盖章):
联系人:
联系方式:
地址:
乙方(签字或盖章):
联系人:
联系方式:
地址:
委托测绘合同范本 第二二篇
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商,在平等、自愿的基础上签订本协议:
一、委托代理事项:
乙方接受甲方的委托,乙方在王昆、王永珍诉任刃、邬前红项目转让合同效力纠纷一案中担任甲方的代理人。
二、委托代理权限:
特别授权代理
三、甲方的权利和义务
1、甲方必须向乙方及时、详尽地陈述真实案情,并及时提供与本案有关的证据材料。应当积极、主动地配合和协助乙方工作。如甲方对乙方提出的要求涉嫌违法、不合理、不可行的,乙方有权拒绝。
二、甲方应当按时、足额支付代理费、办案费及其他相关费用,否则,乙方有权拒绝继续代理或者解除本协议。
三、甲方不得故意捏造事实、弄虚作假等,否则,乙方有权随时解除本协议,所收取的代理费、办案费及其他相关费用不予退还,因此引起的一切法律后果均由甲方自行承担。
四、本协议签订后,甲方自愿放弃委托,已收取的代理费不予退还。
四、乙方的权利和义务
乙方应依法执业,切实维护甲方的合法权益。
五、代理费、办案费及其他费用
代理费用为人民币__万元(大写:__元整)(包含本案在二审中发回一审法院重新审理的代理费用)。甲方于协议签订之日交纳代理费人民币__元(大写: 万元整),于一月三一日前支付__元(大写:__元整),于二月二八日之前再支付__元(大写: 万元整)。如本案中甲方败诉,则乙方只收取甲方人民币__元(大写:__元),即退还之前收取的__元(大写:__元)。如甲方胜诉,甲方除了上述已经支付的__元以外,再向乙方支付案件被告向甲方实际退回的转让费及赔偿款项数额各一半的费用。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日生效。
甲方:
乙方:
日期:
委托测绘合同范本 第二三篇
甲方:
乙方:
甲方经过_________县建设局同意批准,在____________巷约_________亩土地范围内进行开发建设,本项目涉及约_________户居民被拆迁户的房屋须拆迁,甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行,经过双方协商,达成以下协议:
一、 甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同,按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金;乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作;
二、 乙方必须按照甲方上报____________建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判,不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准;
三、 该项目总的拆迁期限为:共分三~四期拆迁,其中一期为____________范围内,拆迁期限约定为____________年______月______日至____________年______月___日,期限四五天,其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准;
四、 甲方派专人随处乙方工作,以保证随时掌握情况,联系沟通,便于拆迁工作的顺利进行;
五、 乙方的拆迁服务费为每户三五零零元,其中商铺面积在一零零㎡以内的,按累计一零零㎡计算一户,超出一零零㎡的,按实计算;总计服务费为三五零零元_________户=__________________元;乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕,算乙方的拆迁工作完成,甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费;
六、 为保证甲方的开发建设进度,乙方须按照总计服务费的三零%缴纳履约保证金即____________元,乙方可以分期支付,其中拆迁一期不得低于____________元;乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后,甲方按每户奖励乙方三零零元拆迁服务费;进行二期拆迁时,乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期;
七、 乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限;否则,每延期一天,甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的'保证金,乙方每延期七天甲方按双倍扣除,可累计计算,甲方扣除保证金后,不足部分的保证金由乙方进行补交,如乙方在一五日内拒绝补交保证金,甲方视为乙方自动放弃履行本合同,甲方有权不退还乙方缴纳的保证金,不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨;
八、 如有意对抗拆迁者,由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期,不属乙方违约;
九、 甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用;
一零、 乙方必须取得拆迁资格,具有拆迁资格证书或经____________建设局核实备案批准资格文件,进行合法拆迁;否则,由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失;
一一、 若发生违约行为,有违约方承担违约赔偿责任;
一二、 本合同未尽事宜,双方协商解决;
一三、 本合同一式肆份,双方签字盖章后生效;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托测绘合同范本 第二四篇
商标权转让方:
(甲方)
商标权受让方:
(乙方)
甲、乙双方经协商一致,对商标权的转让达成如下协议:
一、转让的商标名称:
二、商标图样(贴商标图样,并由转让方盖骑缝章)
三、商标注册号:
四、该商标下次应续展的时间:
五、该商标取得注册所包括的商品或服务的`类别及商品或服务的具体名称:
一、核定使用商品类别:第[ ]类。
二、具体商品名称:
六、商标权转让方保证是上述商标的注册所有人。
七、商标权转让后,受让方的权限:
一。可以使用该商标的商品种类(或服务的类别及名称):
二。可以使用该商标的地域范围:
八、商标权转让的性质:
永久性的商标权转让。
九、商标权转让的时间:
办妥商标转让变更注册手续后,该商标权正式转归受让方。
十、商标转让合同生效后的变更手续:
由甲方(或乙方)在商标权转让合同生效后,办理变更注册人的手续,变更注册人所需费用由
方承担。
十一、商品质量的保证:
商标权转让方要求受让方保证该商标所标示的产品配方不低于转让方原有水平,转让方在本合同签订时应向受让方提供商品的样品,提供生产该类商品的技术指导或技术诀窍;还应提供配方说明书、配料表、投料时间表,购买原辅料的客户名单。
十二、双方均承担保守对方生产经营情况秘密的义务;双方在合同期内及合同期后,不得泄露双方提供的相关技术秘密与商业秘密。
十三、转让方应保证被转让的商标为有效商标,并保证没有第三方拥有该商标所有权。
十四、商标权转让的转让费与付款方式:
一、转让费共 万元;
二、付款方式、时间:乙方于本合同签订时一次性支付。
十五、转让方保证在合同有效期内,不在该商标的注册有效地域内经营带有相同或相似商标的商品,也不得从事其他与该商品的产、销相竞争的活动。
十六、双方的违约责任:
一、转让方在本合同生效后,违反合同约定,仍在生产的商品上继续使用本商标,除应停止使用本商标外,还应按合同总金额的[ ]%支付违约金,承担赔偿责任;
二、受让方在合同约定的时间内,未交付商标转让费用,转让方有权拒绝交付商标的所有权,并可以通知受让方解除合同,应按本合同总金额的[ ]%支付违约金,同时归还商标权。
十七、合同纠纷的解决方式:本合同如发生争议,双方友好协商解决,协商不成,提交北京仲裁委员会裁决。
十八、本合同自签订之日起生效。一式三份。但如果转让注册商标申请未经商标局核准的,本合同自然失效;责任由双方自负。
合同签订地点:
转让方:
受让方:
身份证地址:
身份证地址:
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
签订日期:
年 月 日
签订日期: 年 月 日
委托测绘合同范本 第二五篇
委托人(以下简称甲方):
受托人(以下简称乙方):
根据《^v^律师法》、《^v^刑事诉讼法》等法律法规及《重庆市律师服务收费管理实施办法》、《重庆市律师服务收费标准》的规定,甲方就本合同所涉刑事法律事务委托乙方提供法律服务。甲、乙双方经协商,订立下列条款,以资共同遵守:
第一条 乙方接受甲方委托,指派 律师为犯罪嫌疑人(被告人、被害人) 在下列第 项程序中提供法律服务,担任辩护人或代理人:
一.刑事侦查;
二.审查起诉;
三.一审;
四.二审;
五.再审;
犯罪嫌疑人(被告人、被害人)与甲方之间系 关系。
第二条 甲方的权利和义务:
一.甲方应真实、完整、客观地向乙方律师关于本合同所涉刑事法律事务的有关情况,并提供有关的资料,不得隐瞒虚构。
二.甲方应积极配合乙方办案。
三.甲方应按照本合同约定的金额和支付方式向乙方支付律师服务费、差旅费,不得向乙方律师支付任何费用。
四.甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务,有权要求乙方更换。但甲方应向乙方说明要求更换律师的具体理由。
五.甲方应在乙方办理法律事务终止时,如实完整地填写《重庆市律师服务质量反聩意见卡》,并及时交由乙方归档。本合同所涉及的《重庆市律师服务质量反聩意见卡》的编号为 。
六.甲方不得要求乙方就本刑事诉讼案件实行风险代理。不得要求乙方律师进行违法活动。
七、乙方无正当理由单方解除本合同,甲方有权要求乙方退还律师服务费、差旅费。
第三条 乙方的权利和义务:
一.在侦查阶段担任犯罪嫌疑人的法律帮助人时,应向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,会见犯罪嫌疑人并了解案件有关情况。符合法定条件的,可为犯罪嫌疑人申请取保候审,代理其提出申诉和控告。
二.在审查起诉、审判阶段担任犯罪嫌疑人或者被告人的辩护人时,应查阅、摘抄、复制案件材料,会见犯罪嫌疑人或被告人,提出辩护意见,出庭为被告人辩护。
三.在担任刑事附带民事诉讼案件的被害人、刑事自诉案件的自诉人或刑事申诉案件的当事人的代理人时,应查阅、摘抄、复制案件材料,提出法律意见和建,出庭参加诉讼。
四.乙方根据案情的需要,可以调查取证。
五、乙方应依法忠实地维护当事人的合法权益。
六、乙方律师应严格遵守律师职业道德和执业纪律,不得泄露在提供法律服务过程中所知悉的甲方和当事人的商业秘密或者个人隐私,非因法律规定或甲方或当事人同意,不得向任何第三方披露。
但以下内容除外:
(一)甲方或当事人准备或正在实施的危害国家安全、公共安全以及其他严重危害他人人身、财产安全犯罪事实和信息;
(二)可以公开查阅或取得的信息和资料;
(三)为履行本合同约定的法律服务必须披露的信息和资料。
七.乙方不得对本刑事诉讼案件实行风险代理。
八.乙方不得私自向甲方收取费用。
九.乙方律师不得私自向甲方收取费用。
七.乙方按照本合同的约定收取律师服务费、差旅费。甲方无正当理由单方解除本合同,乙方收取的律师服务费、差旅费不予退还,甲方尚未支付律师服务费、差旅费的,乙方有权继续追讨。
一零.乙方同意并保证,一旦出现甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务时,乙方在收到甲方正式投诉及核实后三个工作日内向甲方另行推荐候选律师,经甲方确认后,立即另行指派律师予以接替,以完成本合同约定的法律服务。
第四条 律师服务费、差旅费和其他费用的约定:
一.律师服务费:甲方应向乙方支付的律师服务费为人民币(大写)元。
二.差旅费:乙方按照下列第项方式收取差旅费:
(一)乙方与甲方约定包干差旅费的,乙方按不超过律师服务费一零%收取差旅费人民币(大写) 元。
(二)乙方预收差旅费的,由乙方向甲方提出差旅费预算并经甲方同意后预收差旅费人民币(大写)元,乙方凭差旅费清单及有效凭证与甲方据实结算。
三.律师服务费、差旅费支付时间和方式
甲方应于本合同签订之日向乙方一次性付清以上费用。如有特殊情况经双方协商可在本合同第七条中另行注明。
四.乙方律师在办理甲方委托的法律事务过程中发生的鉴定费、公证费、公告费、查档费及应由甲方支付的其他费用,由甲方另行支付。
五.除非乙方书面同意,因甲方未按照约定足额付清上述费用,导致乙方律师不履行或未及时履行本合同约定义务的责任由甲方承担。
第五条本合同有效期自签订之日起至委托事项终止时止,其中:
一.律师在侦工阶段担任法律帮助人的,委托事项于侦查机亲侦查终结时止。
二.律师在审查起诉阶段担任犯罪嫌疑人帮助人的,委托事项于检察机关作出起诉可或不起诉决定时止。
三.律师在审判阶段担任被告人的辩护人的,委托事项于审判机关作出判决或终结审理的裁定时止。
四.律师担任刑事附带民事诉讼案件、刑事自诉案件或者刑事申诉案件辩护人、代理人的,委托事项于案外和解、不起诉、撤诉、调解结案、判决、终结审理的裁定、驳回申诉时止。
本合同有效期届满,如甲方委托乙方继续提供法律服务,双方另行订立合同。
第六条 本合同未尽事宜,可由双方共同协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第七条本合同以上条款不能概明之事项,可在本条款下特别约定:
第八条 甲方确认下列通讯地址及联系人是乙方提供本合同约定的法律服务向甲方履行通知义务的通讯地址及联系人:
乙方按上述通讯地址向指定的联系人履行了通知义务,视为乙方已向甲方履行了通知义务。
甲方如变更通讯地址或联系人,需提前七日通知乙方。
第九条 甲、乙双方在履行本合同中发生纠纷时,应协商解决,协商不成的,可以提请乙方所在地的司法行政部门或律师协会调解处理,也可以采取下列第二项方式处理:
一.向重庆仲裁委员会申请仲裁;
二.向人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同一式二份,甲方持一份,乙方持一份,具有同等法律效力。
第十二条 本合同经双方签字或盖章生效。
第十三条 甲方承诺:已认真审阅本合同所有条款并完全了解其详尽内容,本合同所有条款均由甲、乙双方协商一致达成。
甲方:__________
乙方:__________
______年______月______日
委托测绘合同范本 第二六篇
使用方:__________________
出租方:__________________
电动吊篮在使用过程中,本着对操作人员的安全负责,特定以下安全措施,希望使用人员严格遵守。
一、甲方人员在第一次接受乙方技术工作指导安装吊篮的过程中,要认真学习安装技术要领,不懂就问。在以后的安装拆卸过程中,应按照第一次安装诉规范进行,不得任意更改随意安装主。在首次安装指导过程中甲方需提供必要的安装条件及安装环境。(具体条件由乙方现场技术人员根据安装现场条件提供)。
二、甲方人员不得自行随意拆除更换吊篮部件,特别是安全锁装置。吊篮在使用过程中,提升机出现异常现象,电器元件烧坏等情况时,请用户马上停止使用,并尽快通知乙方维修。如若继续使用,出现任何问题责任自负。
三、使用吊篮人员不得饮酒,施工中禁止推扯打闹,务必尽力集中,否则发生事故责任自负。
四、使用吊篮人员必须佩戴安全帽,穿防滑鞋,佩戴安全带,并将安全带与吊篮安全扣连接牢固。违者责任自负。
五、吊篮上装有易燃品时,使用人员不得吸烟,并远离电焊等火源。否则责任自负。
六、在每次使用前,使用人员应对吊篮配种机构、悬挂机构进行全面检查,并在距离地面一米左右吊篮上下升降数次,确认无误后方可使用。
七、_____型吊篮载重不得超过六三零公斤(一.五米吊篮承重六零零公斤,三米吊篮五零零公斤,四.五米吊篮四五零公斤,六米吊篮三零零公斤,以上载荷包括人体体重)严禁运行。严禁运输使用,违者责任自负。
八、收工时盖好提升机与电控箱,开工前要严格检查,防止异物卷入电机。吊篮一零米范围内不得有高压供电设备。吊篮不得在零下一零摄氏度和零上三八摄氏度以上进行操作,严禁大风、大雨、大雪、大雾天气操作使用吊篮!违者责任自负。
九、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零,禁止讲电焊机放在吊篮上,电焊机手把及加持的电焊条不得触及吊篮的任何部位,如何使用电焊时,提升及上下两端二米钢丝绳应用防火材料遮盖,违者责任自负。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________日期:_____________
委托测绘合同范本 第二七篇
上诉人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
委托代理人:_____________________
电话:_____________________
被上诉人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案,不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第四零六号民事判决,提出上诉。
请求事项:
一、依法撤销一审判决;
二、判令被上诉人支付代理费人民币一五三七五零元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率,自____年一一月一日起计至还清之日止,】
三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由:
一审判决称:^v^从QQ聊天记录、录音音频可知,原告并未明确向被告说明费用计算方式,被告有重大误解,而该重大误解足以决定双方是否进行交易,因此,原告存在过错,在充分考虑本案案情,平衡双方利益的基础上,本院酌定由被告支付原告代理费七六八七五元。^v^
一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理,明显错误,明显违法。首先,认定事实不清;其次,司法推理逻辑混乱,导致适用法律明显不当,判决显失公平。具体理由如下:
第一,双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据,足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且,这样的计算方式是国际通用标准和惯例,符合国际货运代理规范。更何况,被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业,没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例,和与国际货运相关的国际标准与规范。
更何况,任何运输,不管国内、国际,陆运、水运、海运、还是航空运输,一概如此——泡货按体积算,重货按重量算。古今中外,一概如此,乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩,耍赖,撒泼,有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。
我们有充分理由怀疑,可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整,导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了,因此找借口拒收货品,企图赖账。
更加重要的是,如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因,与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务,被上诉人迄今不肯收货,而不肯收货的唯一原因是:不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定,^v^受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。^v^
被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系,谈判过程之中拒收一切文件,自始迄今,被告谎话连篇,极端不诚信,才是导致本案发生的根本原因。
第二,录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的,不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式,更加不能说明被上诉人对报价有重大误解,从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知,被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。
第三,如果被上诉人确实存在重大误解,应该主动提起诉讼,向人民法院依法申请依法撤销委托合同,通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下,法院直接启动重大误解诉讼程序,并且据此作出判决,很显然,程序根本违法。
第四,即使被告对运价确有误解,也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为,双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久,被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况,原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中,多次说明了相关问题,根本不可能发生所谓重大误解。
特别需要注意的是,迄今而未止,被告从来没有说过他们有误解,即使被告对相关问题了解得不够清楚,也未必^v^足以决定双方是否进行交易^v^。涉案交易是否需要如此进行,主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产,还是按照客户要求先打样,双方确认样板之后,按照打样生产;更加重要的是,委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中,自身确有对所需费用进行明确的义务,上诉人作为受委托人确有告知的义务,而上诉人已经完成告知义务。
他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前,只是有个托词说,他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的,那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解,生意人计算的是投入产出比例,为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多,明显缺点就是费用高出许多。如前所述,被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业,即使不能准确掌握相关信息,也不至于对相关问题一无所知,对航空货运代理相关事务发生重大误解。这,显然过于牵强,显然说不通嘛。
被上诉人在双方谈判期间的确说过,他们不清楚运输费用按照材积计算,可是前面已经分析,再议过程之中的这一说法显然不成立,不足信。更加重要的是,诉讼过程之中,被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系,在法理上相当于,企图解除双方的委托合同,可是,合同已经履行,不存在解除的可能。
第五,即使存在所谓^v^重大误解^v^,该判决仍然明显不妥、不公。首先,被上诉人没有依法提起重大误解之诉,法院不能越俎代庖,直接启动^v^重大误解^v^诉讼程序,直接按照^v^重大误解^v^进行裁判;其次,从实体处理方面来看,更加明显不公,上诉人已经依约完成委托事项,于情于理于法,被上诉人均应该如数支付代理费,绝对不可以^v^各打五十大板^v^,将代理费五五对开,判令被上诉人支付五零%的代理费。如此判决,显失公平。
综上,原审判决,确属认定事实不清,适用法律不当,判决显失公平,依法应予撤销。
敬礼!
________市中级人民法院
上诉人:________市亚世国际货运代理有限公司
法定代表人:_____________________
代书人:_____________________
联络电话:_____________________
____年____月____日
委托测绘合同范本 第二八篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及有关规定,甲乙双方就商铺经营承包为明确双方权利义务,经自愿协商,达成如下协议,由双方遵照执行。
一、 承包标的:
________号商铺
二、 承包期限:
自 ____年____ 月 ____日起至 ____年____ 月____日,共 ____年。
三、 承包费:
承包费为元。
四、 交款方式:
双方在签定本协议后,乙方必须在________日前以现金方式一次*清全年承包费。
五、 承包规定:
乙方不得利用甲方店铺从事与经营无关以及其他超过六零分贝的经营活动和其他违法违规活动。
六、 保证金:
在签定本合同时,乙方应交纳保证金 元,承包期满,甲方收回店铺后,退还保证金。如乙方损坏房屋设施、物品或水、电、物管等费用未结清,甲方从保证金中扣除,余额退还乙方。
七、 其他遵守事项:
一、 甲方将店铺交付乙方后,房屋及设施和装修、招牌的维修及费用均由乙方承担。乙方不得改变房屋结构,拆墙打洞,随意装修。如乙方确需对房屋装修,须征得甲方同意后方可进行,费用由乙方处理。承包期满后应按甲方要求恢复原状或按现状不得有任何损坏无偿交付甲方。
二、 乙方在装修过程中,造成房屋及附属物、设施的毁坏、丢失,乙方必须照价赔偿。
三、 乙方不得擅自将店铺转承包他人。确需转承包,须征得甲方书面同意后,由甲方与新承包人签定承包合同。
四、 乙方在承包期内(含未提交甲方前)店铺及房内物品、附属设施和店名招牌所发生的火灾、安全、意外事故、建筑装饰和店名招牌的垮塌断裂等所有任何事故、意外所引起的法律、经济责任均由乙方全部负责,甲方不予以承担任何责任。
五、 乙方必须做好各种防火防灾工作,事前制定各种防范措施制度,并严格认真检查执行,乙方应对房屋、设施、堆放物品等及店名招牌可能出现的种种事故隐患进行定期的和日常的检查。如有问题及时处理,以避免事故发生。如发生任何事故,乙方必须及时处理并承担全部责任,以避免影响到甲方声誉,同时不得以任何理由把责任或部分责任推给甲方。
六、 承包期内,执行门前三包,所涉及的各种费用、职责概由乙方负责,包括房屋及招牌所发生的一切维护、修缮(如漏水、垮塌、开裂等等)水、电、气、视频费、卫生费、物管费等均由乙方承担,并负责直接向有关部门按期缴纳。
七、 承包期满,乙方必须按期归还甲方店铺,并不得损坏房屋内装
修。甲方不补偿乙方装修费。乙方应在租期届满后一日以内将店铺按约定交还甲方。
八、 乙方承包期满,如不再承包,由乙方自己全部负责处理各种存货和处理好各种遗留问题。
九、 乙方必须保证在营业执照范围内合法经营,并严格遵守商场内的各项内部管理规定。文明、诚信经商,如有违反,和发生经营纠纷则由乙方全部承担其产生和引起的经济及法律责任。
一零、乙方必须严格依法及时缴纳经营承包期内发生的税收费用及其他各种应按规定缴纳的费用。
一一、乙方的所有经营活动内均由乙方全部自主经营、自负盈亏,乙方的所有承包经营活动均由乙方承担其全部法律各经济责任。
八、 协议终止:
一、协议期满;
二、遇不可抗力自然灾害;
三、因城市规划需拆迁时;
四、乙方违约经营。
九、 争议解决方法:
由双方协商解决,协商不成任何一方均可依法提起诉讼。
十、 本协议一式两份,甲乙双方签定后生效。
甲方:
乙方:
日期:
委托测绘合同范本 第二九篇
男方:王xx ,一九xx年一零 月一五 日出生,民族:汉 族,现住址:xx县xx乡xx村xx组。 女方:沈xx,一九xx年 一月 七日出生,民族:汉族,现住址:xx省xx县xx镇xx村xx组。
双方于二零xx年二月二二日在xx市马边 (县)的民政部门登记结婚,现因感情不和等的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下协议:
一、男方王xx与女方沈xx自愿离婚。
二、子女的抚养:
一、双方于二零xx年二月一一日生育有一女儿,取名:王婷,离婚后女儿随男方直接抚养生活,由男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)。
三、夫妻共同财产的分割:
一、房产:夫妻双方婚后购有坐落在下溪乡粮站楼房一套,登记在男方名下。离婚后,该套房屋归男方所有(注:包括房内装修内附属设施及相关配套设施),双方相互配合办理产权变更登记手续。一切税费等均由男方支付。另:夫妻双方婚后购有坐落在光明村楼房一套归男方所有。
二、无债务。
三、双方各自名下的其它私人财产(如首饰、衣服等)归各自所有。自愿离婚协议书上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。
男方: (签章)
女方: (签章)
二零xx年一一月七日
测绘协议书五篇(扩展一零)
——测绘质量承诺书 (菁选五篇)
委托测绘合同范本 第三零篇
委托人(甲方):____
身份证号码:____
住址:____
受托人(乙方):____
身份证号码:____
住址:____
甲、乙双方本着*等互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方代为持股事宜达成协议如下,以兹共同遵照执行:____
一、甲方委托乙方代持股权情况:____
一、甲方委托乙方代为持有甲方在中占总股本%的股权,对应出资额为人民币(大写)元整(小写¥)。
二、乙方在此声明并确认,代持股权的投资款系完全由甲方提供,乙方只是以其自己的名义代为投入,故代持股权的实际所有人应为甲方;乙方系根据本协议代甲方持有代持股权。
三、乙方在此进一步声明并确认,由代持股权产生的或与代持股权有关之收益全部归甲方所有,在乙方将上述收益交付给甲方之前,乙方系代甲方持有该收益。
二、甲方的权利与义务
一、甲方作为代持股权的实际拥有者,以代持股权为限,依据
章程规定行使股东权利,承担股东义务。包括但不限于股东权益、重大决策、表决权、查账权等公司章程和法律赋予的全部权利。
二、在代持期间,获得因代持股权而产生的收益,包括但不限于利润、现金分红等,由甲方按出资比例享有。
三、如发生增资扩股之情形,甲方有权自主决定是否增资扩股。
四、甲方作为代持股权的实际拥有者,有权依据本协议对乙方不适当的履行受托行为进行监督和纠正,并要求乙方承担因此而造成的损失。
三、乙方的权利与义务
一、乙方在代持股权期间行使法律及公司章程所赋予的以下股东权利时,必须要严格按照甲方的授意行使,不得违背甲方的意志,包括但不限于以下股东权利:____
(一)公司股东会召集、出席、表决权
(二)股东会提案权
(三)公司董事、监事、高级管理人员的提名权
(四)公司章程修改、增加或减少注册资本,以及公司合并、分立、解散或变更公司形式等重大事项表决权
(五)公司其他股东转让股权时的优先购买权
二、在代持期限内,甲方有权在条件具备时,将相关股东权益转移到甲方或甲方指定的任何第三人名下,乙方须无条件配合并提供必要的协助。
三、在代持期间,乙方作为代持股权形式上的拥有者,以乙方的名义在工商股东登记中具名登记。
四、在代持期间,乙方代甲方收取代持股权所产生的收益,应当在收到该收益后__个工作日内,将其转交给甲方,如逾期未转交,则乙方需按逾期未转交金额的百分之每日向甲方支付违约金。
五、在代持期间,乙方应保证所代持股权权属的完整性和安全性,非经甲方书面同意,乙方不得处置代持股权,包括但不限于转让,赠与、放弃或在该等股权上设定质押等。
六、若因乙方的原因,如债务纠纷等,造成代持股权被查封的,则乙方应提供其他任何财产向法院、仲裁机构或其他机构申请解封。
七、乙方应当依照诚实信用的原则适当履行受托义务,并接受甲方的监督。
五、代持股权的费用
一、乙方为无偿代理,不得向甲方收取代持股权的代理费用。
二、乙方代持股期间,因代持股权产生的相关费用及税费由甲方承担;在乙方将代持股权转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时,所产生的变更登记费用也由甲方承担。
六、代持股权的转让
一、在代持期间,甲方可转让代持股权。甲方转让股权的,应当书面通知乙方,通知中应写明转让的时间、转让的价格、转让的股权数。乙方在接到书面通知之后,应当依照通知的内容办理相关手续。
二、若乙方为甲方代收股权转让款的,乙方应在收到受让方支付的股权转让款后
个工作日内将股权转让款转交给甲方。如逾期未转交,则乙方需按逾期未转交金额的百分之每日向甲方支付违约金。
七、保密
协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务,除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该保密义务在本协议终止后仍然继续有效。任何一方因违反保密义务而给对方造成损失的,均应当赔偿对方的相应损失。
八、协议的生效与终止
一、本协议自签订之日起生效;
二、甲方通知乙方将相关股东权益转移到甲方或甲方指定的任何第三人名下并完成相关办理手续时终止。
三、如乙方不适当履行受托行为,甲方有权利随时终止本协议,解除乙方代持股权利。
九、违约责任
本协议生效后,如乙方不履行或不适当履行受托行为,造成甲方损失,乙方应当承担赔偿责任,包括一切直接和间接的损失。
十、适用法律及争议解决
因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
一、本协议自双方签字后生效;
二、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力;
三、本协议未尽事宜,可由双方以附件或签订补充协议的形式约定,附件或补充协议与本协议具有同等法律效力。
委托方(甲方):____受托方(乙方):____
测绘协议书五篇(扩展九)
——最新协议书五篇
委托测绘合同范本 第三一篇
甲方:__________________ 乙方:__________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
住址:__________________ 住址:__________________
邮编:__________________ 邮编:__________________
鉴于:因甲方受托对_________技术有限公司(以下简称公司)拟在_________申请发行股票并上市所涉及的有关事项进行相关前期调查工作,甲方现委托乙方办理前述事项的有关前期商务调查事务,双方经协商一致,达成委托合同,合同如下:
第一条乙方接受甲方的委托,办理如下范围的商务调查事务:
一.对公司的主体、设立及存续是否合法合规进行商务调查;
二.对公司的股权结构及内部组织机构是否合法合规进行商务调查;
三.对公司资产形成中的投资主体、投资行为之合法性,资产之有效性、合同状况等重大事项进行商务调查;
四.对公司未了结的经济诉讼、仲裁、行政诉讼能否胜诉及其法律后果做出认真的预测分析,但该部分之法律意见仅作为一种参考意见,乙方对此不承担任何责任;
五.对公司的各种经营合同及合作协议月前的履行情况作商务调查,对还未完全履行的经营合同及合作协议可能产生的法律纠纷作及其后果作出详细的预测分析;
六.按照《公司法》的要求对公司董事人员的任职资格进行商务调查;
七.对公司的核心技术及产品的知识产权归属及可控程度进行商务调查;
八.对公司的各种资质认证及奖励证书的真实性及有效性作相关的商务调查及分析判断;
九.对公司股票发行上市前涉及发行上市的重大法律问题,如是否具备发行股票之条件、股权比例之合法性、是否存在明显的法律障碍等做出商务调查。
第二条乙方完成上述商务调查事务后应在________年____月____日前向甲方出具书面的专项商务调查报告,该调查报告仅限于上述内容不包括其它方面。
第三条甲方应督促公司真实地向乙方提供有关的全部材料并积极配合乙方的调查工作,如因公司未及时提供材料而拖延乙方出具调查报告的,乙方不负任何责任。
第四条乙方应对公司提供的全部材料根据现行法律、法规进行认真负责的法律审核,但公司应保证所提供材料的真实性、全面性、完整性。否则,乙方不承担任何责任。
第五条乙方必须对公司提供的资料严格保密,如有泄密,造成损失,由乙方赔偿相关损失,并承担法律责任。
第六条乙方人员办理本合同委托事项应做到勤勉尽责,否则甲方有权要求更换人员。
第七条经双方协商同意,乙方提供本委托合同项下的法律服务应收取的调查费用为人民币______元,甲方在签订合同后第____日支付人民币_________元,其余部分在乙方向甲方提交专项商务调查报告当日付清。
第八条乙方接受委托后,若发现甲方或公司捏造事实,弄虚作假,有权终止代理,所收费用不予退还。
第九条如乙方未能在规定日期内完成甲方所需得专项商务调查报告,则双倍向甲方返还其收取的费用。
第十条乙方出具的调查报告仅供甲方内部参考,不得对外披露、引用、如因甲方不恰当的使用该调查报告而引起的一切责任由甲方承担,乙方不负任何责任。
第十一条乙方在进行商务调查时需要向相关部门缴交的调查费用,出外(_________除外)调查的差旅费等费用由甲方负责。具体费用由乙方出差前向甲方提出预算,甲方在乙方出差前审查批准并向乙方支付。甲方逾期提供的,乙方则有权相应措施顺延提交调查报告的时间。
第十二条本合同有效期限,自签订之日起至甲方收到乙方出具的专项商务调查报告之日止。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
委托测绘合同范本 第三二篇
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
因江阴市体育中心项目北京__有限公司及北京城建建设工程有限公司在合作期间有债务纠纷需要向甲方支付,甲方应收账款为八九二六七九元,经协商,甲乙双方达成委托追款协议如下;
一、甲方在北京__有限公司享有债权八九二六七九,如乙方两个月内使甲方收到该款八九二六七九元(含通过江阴市建设局及重点工程办公室使甲方收到该款),甲方即向乙方支付法律服务费九二六七九元(乙方免开律师服务^v^)。
二、如甲方收款后三日内不向乙方付款,乙方除有权要求甲方付清余款外,还有权要求甲方承担违约金六万元。
三、在甲方不付款时乙方有权通过德州德城法院管辖受理本合同纠纷。
四、乙方收款方式如下:
收款人:
银行卡号:
开户银行:
五、如甲方未在两个月内收到上述款项,但是也未书面取消乙方的代理关系,本协议依然有效。
六、本协议双方均有义务对本协议内容保密,如泄露给双方法定代表人之外的第三方应当赔偿合同对立方利益损失一零万元。
七、担保人为甲方的履约行为承担连带责任保证。
八、本协议一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:__
代理人:
乙方:__
代理人:
日期:二零__年__月__日
委托测绘合同范本 第三三篇
甲方(委托旅行社):
(经营范围:国内旅游、入境旅游许可证号:)
乙方(受委托旅行社):
(经营范围:国内旅游、入境旅游许可证号:)
甲方委托乙方承办在一地的旅游团队接待(即地接接待)为保证团队接待质量,共同维护旅游者的合法权益和旅行社的信誉,本着公平、公正、公开的原则就接待旅游团中的有关事项及权利、义务关系达成协议如下:
第一章:总则
第一条:协议目的
本协议的目的是为保证甲方团队在委托乙方接待范围内的旅行安全、顺利,甲方委托乙方安排交通、住宿、游览、餐饮、购物、娱乐等旅行服务项目,乙方根据甲方委托的内容迅速、准确地实施安排。双方特此以甲乙双方间的业务委托合同的方式,正式签订本协议。
第二条:合作主体的认定
甲乙双方应为在各自属地旅游主管部门注册并获得经营许可的合法经营旅行社,其中一方以任何方式欺诈或隐瞒对方自己的真实资质的则视为其违约,对方有权视合同无效,停业、歇业、被旅游主管部门取消经营资格的旅行社将视为无旅行社业务经营资质。负责具体操作的人员必须是各自公司的正式员工并有公司负责人的授权证明。
第三条:适用范围
(一)本协议适用于甲、乙双方签订的业务委托合同。但在本协议若另有补充协议时,则以补充协议为准。
(二)对本协议中未作规定,并且在甲、乙双方签订的补充协议中亦无特别规定的事项,则遵循行业惯例。
(三)本合同适用于合作期间内的多批次散客及团队。合同附件为本合同的组成部分。合同附件为各批次散客及团队的委托接待合同。
第四条:委托的内容
甲方委托给乙方的业务,以委托行程内的安全、顺利运行为目的,其内容如下(但甲方可以根据个别要求限制或扩大下述安排业务范围)
(一)提供有益于甲方业务开展的有关交通、住宿、旅游设施、名胜古迹等的信息和实施方案。
(二)为甲方所组织的团队,同具有相关经营资质的^v^门签订客运合同并落实各项交通的安排、承运。
(三)为甲方所组织的团队,同具有相关经营资质的并符合甲方团队所需标准的饭店签订住宿合同并落实住宿安排。
(四)为甲方所组织的团队安排用餐、旅游及观看文艺节目、购物等。
(五)为甲方所组织的团队配备导游、翻译等。
(六)对计划外发生的事情采取应急措施并向甲方报告。
(七)其它为保证甲方团队旅游活动安全运行所采取的必要措施。
第五条:相关证明文件
委托测绘合同范本 第三四篇
定作人(甲方): 合同编号:
承揽人(乙方): 签订地点:
承揽人测绘资质等级:签订时间:
根据《^v^合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围
(包括测区地点、面积、测区地理位置等):
第二条 测绘内容
(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
其他技术要求:
第四条 测绘工程费:
一、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
二、取费项目及预算工程总价款:
三、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。
第五条 甲方的义务
一、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。
二、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
三、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
四、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
五、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务
一、自收到甲方的有关材料之日起 日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求,完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
二、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。
三、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
四、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
五、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期
全部成果应于 年 月 日前交甲方验收。
第八条
乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条 测绘工程费支付日期和方式
一、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %,人民币元。
二、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币 元。
三、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币 元。
四、乙方自工程完工之日起 日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条
因不可抗力影响,使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条
本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式 份,具有同等效力,甲方 份,乙方 份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
签约日期:签约日期:
委托测绘合同范本 第三五篇
委托方:____________________
受托方:____________________
双方经协商一致就委托事务达成如下协议:
一、委托事项
受托方授权受托方办理有关购买________的各项事宜。
二、委托授权范围(委托权限)
一。购买________________。
二。________的购入价应掌握在人民币________万元________之间。
三。所购须为________________,不得为________________。
四。其他
三、委托报酬
受托方如按合同约定圆满完成委托事宜,委托方给付报酬人民币_____万元;如果在委托期限内未能完成全部委托事宜,则按每购入_____计算作为报酬;如果在委托期限内未能购买到任何_____,则仅给付劳务费_____人民币。
四、完成委托事项所需费用
根据实际必需之要求,受托方完成委托事项所必需的费用凭有效支出凭证由委托方予以报销,但是最高数额限定在人民币__________之内,超过的费用部分由受托方自己负担。
五、各项费用的支付方式和期限
委托酬金在受托方完成委托事宜后_____日内一次支付。
其他完成委托之必要费用先由受托方垫付,每星期五结算一次所有费用往来均通过银行结算。
六、委托授权期限
自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。
七、当事人双方的权利与义务
一。委托方在合同生效之后,对受托方在授权范围内的活动可以提出合理的建议和意见,但不得任意干涉,双方遇有问题可以随时研究协商。
二。受托方应认真负责行使委托方授予的权利,不得弄虚作假,不得与第三方恶意通谋,欺骗委托方。
三。___________________________________________________
八、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
九、其他事项
_____________________________________________________________________________
委托方:__________________________
住所:____________________________
邮政编码:________________________
开户银行:________________________
银行账号:________________________
受托方____________________(盖章)
主营业所地址:____________________
邮政编码:________________________
法人代表:_______________(签字)
邮政编码:________________________
委托测绘合同范本 第三六篇
工程名称:——————————
合同编号:——————————
国家^v^
国家工商行政管理局
定作人(甲方):合同编号:
承揽人(乙方):签订地点:
承揽人测绘资质等级:签订时间:
根据《^v^合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条执行技术标准:序号标准名称标准代号标准级别
其他技术要求:
第四条测绘工程费:
一、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
二、取费项目及预算工程总价款:序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注
第五条甲方的义务
一、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。
二、自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
三、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
四、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
五、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条乙方的义务
一、自收到甲方的有关材料之日起日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求,完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
二、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业。
三、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
四、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
五、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注
全部成果应于年月日前交甲方验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条测绘工程费支付日期和方式
一、自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程预算总价款的%,人民币元。
二、当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币元。
三、当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币元。
四、乙方自工程完工之日起日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条
一、自测绘工程费全部结清之日起日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。(见下表)
序号成果名称规格数量备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费元。
第十二条甲方违约责任
一、合同签订后,乙方未进入现场工作前,由于甲方工程停止而终止合同的,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,偿付乙方预算工程费的三零%,人民币元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的%(元)向乙方偿付违约金。
二、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(元/日)计算,同时工期顺延。
三、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
四、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的二零%赔偿损失。
第十三条乙方违约责任
一、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的%,人民币元,并归还甲方预付的全部工程款。
二、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
三、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不
符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为天,到年月日完成,并向甲方提供测绘成果。
四、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的二零%赔偿损失。
五、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费三零%(人民币元)的违约金。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条其他约定:
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条附则
一、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
二、本合同一式份,甲方份,乙方份。
定作人名称(盖章)承揽人名称(盖章)
定作人住所:承揽人住所:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
e-mail:e-mail:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
法定代表人:法定代表人:
签字:签字:
(委托代理人)(委托代理人
委托测绘合同范本 第三七篇
本公司以优质测绘,高效创新,诚信为本,树立以用户为中心的理念,依据相关法律法规和用户的需求,信守合同、遵守承诺,为用户提供真实、可靠的测绘成果,以高质量的测绘工程和服务,达到用户的完全满意。承诺做到以下几点:
一、测绘人员熟练操作各种测绘仪器熟悉并理解作业依据的测量规范及项目的技术设计书内容。
二、确保测绘使用的仪器设备良好运行,并按规范规定的检验项目对仪器进行检验。全站仪、GPS测量系统每年定期送省技术监督局检定。
三、确保测绘成果包括面积、四邻界址的坐标准确性和真实性,确保在允许误差范围内。
四、严格执行^v^两级检查,一级验收^v^的制度,外业组自检,质检组复检,总工室验收。
五、确保测绘成果和资料的安全保密,不擅自泄密测量成果。
本承诺书自签订之日起生效,本公司对所测成果承担相应责任。
承诺人:
日期:
委托测绘合同范本 第三八篇
测绘合同
委托方(甲方):合同编号:承揽方(乙方):签订地点:根据《^v^经济合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条执行技术标准:
|序号|标准名称|标准代号|标准等级|
|-----|------|------|------|
|||||
|-----|------|------|------|
|||||
|-----|------|------|------|
|||||
其它技术要求:
第四条测绘工程费:
1.取费依据:
2.取费项目及工程总价款:
-------
|序|||单价|合计|
|号|项目名称|工作量|(元)|(元)|
|---|---------|-----|-----|-----|
||||||
|---|---------|-----|-----|-----|
||||||
|---|---------|-----|-----|-----|
||||||
|-----|
|工程总价款:|
-------
第五条甲方的义务
1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条测绘项目完成工期
---
|序||||
|号|测绘项目|完成时间|备注|
|---|---------|------|------|
|||||
|---|---------|------|------|
|||||
|---|---------|------|------|
|||||
---
全部成果应于___年__月__日前交甲方验收。
第八条乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币__元。
2.___年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币__元。
3.___年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币__元。
4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第十一条
1.自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
----------
|序号|成果名称|规格|数量|时间|
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
----------
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资
料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条其它约定:
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
--------
||单位地址:||单位地址:|
||-------||-------|
|委|邮政编码:|承|邮政编码:|
||-------||-------|
|托|电话:|揽|电话:|
||-------||-------|
|方|开户银行:|方|开户银行:|
||-------||-------|
||银行帐号:||银行帐号:|
--------
委托方单位名称(盖章)承揽方单位名称(盖章)
法定代表人法定代表人
或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):
合同订立时间:年月日
委托测绘合同范本 第三九篇
甲方:南宁宠我吧宠物店(国贸店)
乙方:南宁叶村小宠文化传播有限公司
甲乙双方在真诚、互利、互惠的原则下,经过协商,结成长期战略伙伴,达成如下合作协议:
一、经营定位
第一条,甲方作为香港宠物干线有限公司广西区域总代理,主要批发“新干线”品牌的宠物设备、饲料、药品、玩具等,同时,针对南宁中高端市场,零售“新干线”宠物设备、饲料、药品、玩具等,兼零售宠物兔、仓鼠和其他门类的小宠;乙方主要针对城市中高端市场,养殖、销售(含批发和零售)宠物兔和其他门类的小宠,研发、代理、销售配套的宠物设备、饲料、药品,同时策划出版宠物图书、光盘,延伸宠物服务项目,如宠物美容、医疗、保健等。
第二条,甲乙双方在经营定位上,有一部分交叉、重叠,为了避免发生不必要的市场冲突和重复投资,更为了缩短投资周期,实现利益最大化,双方分工合作,经营侧重点如下:
甲方侧重点:一、作为香港宠物干线有限公司广西区域总代理,批发“新干线”品牌的宠物设备、饲料、药品、玩具等;二、以宠我吧国贸店(第零零零一号店)为依托,零售宠物设备、饲料、药品、玩具等,兼零售宠物兔、仓鼠和其他门类的小宠;三、悉心摸索宠我吧单体店盈利模式。
乙方侧重点:一、宠物兔和其他门类小宠的养殖,全面提升宠物活体品质;二、通过自主研发或代理的方式,弥补“新干线”宠物设备、饲料、药品、玩具之不足,使自主研发或代理的宠物产品品种齐全,利润空间可操作性大,市场竞争力更强;三、打造强势宠物服务项目,如宠物美容、医疗、保健等;四、策划出版宠物图书、光盘;五、重点负责宠我吧盈利模式复制。
二、场地
第三条,甲方目前主要办公、经营地点:
一、南宁北湖东二里南一街(仓库、批发);
二、南宁共和路国贸中心四楼(单体零售店)。
甲方目前主要办公、养殖、经营地点:
一、南宁五一路翠湖新城(约二四零*米,两层,作为公司办公、销售中心);
二、南宁四塘镇(约一六八亩山地果园,二零xx*米以上建筑,作为宠物兔和其他门类小宠的养殖基地,牧草种植基地,和未来宠物设备、饲料、药品、玩具等加工、包装车间和仓库)。
第四条,目前,甲乙双方在各自的地方办公、经营。随着业务的发展和融合,甲乙方的办公、经营场所趋势:一、宠我吧国贸店(第零零零一号店)扩大经营面积,成为旗舰店(甲方独立经营);二、宠我吧国贸店第零零零二号店、第零零零三号店等开张(甲乙双方共同投资经营);三、翠湖新城逐步发展成甲乙方的办公、销售中心;四、四塘镇山地果园,成为甲乙方的养殖基地,牧草种植基地,和宠物设备、饲料、药品、玩具等加工、包装车间和仓库。
三、研发
第五条,甲方除了香港宠物干线产品的广西区域总代理外,不承担宠物产品的研发任务。
第六条,甲方负责宠我吧单体店盈利模式的研发,包括客户资料收集,客户群细分,经营场地选择、装修、布置,员工招聘、培训、管理,促销活动的策划、实施,货源的组织,货物的定价、上架,账目管理,月度、季度、年度财务分析,跟踪服务,盈利模式提炼等。
第七条,乙方重点负责产品的研发,包括宠物活体养殖,设备、饲料、药品、玩具的第二品牌代理或自主开发,宠物的训练、美容、医疗、保健,宠物图书、光盘的策划出版等。
第八条,乙方协助甲方完成宠我吧单体店盈利模式的提炼。
四、销售
第九条,甲方负责香港宠物干线产品广西市场的批发、零售。
第十条,甲方负责宠物吧第零零零一号店、第零零零二号店。。。。。。第零零零n号店的经验与管理。
第十一条,乙方负责宠物兔和其他门类小宠批发,负责除了“新干线”外第二品牌的宠物设备、饲料、药品、玩具的批发,负责宠物图书、光盘的销售等。
第十条,乙方负责宠我吧连锁店的加盟与招商。
五、管理
第十二条,目前,甲乙双方各自财务独立,自负盈亏。
第十三条,宠我吧国贸店(第零零零一号店),以甲方为主体,乙方只协助但不参与具体的经营与管理。
第十四条,宠我吧第零零零一号店、第零零零二号店。。。。。。第零零零n号店,以甲方为主体,乙方参与投资与决策,但不参与具体的经营与管理。
第十五条,乙方不参与南宁叶村小宠文化传播有限公司的投资,但参与决策、经营与管理,身份是公司董事。
六、品牌
委托测绘合同范本 第四零篇
提供方: 使用方:
测绘成果使用保密协议
提供方(甲方):
使用方(乙方):甲乙双方根据《^v^测绘法》、《^v^测绘成果管理条例》、《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》及有关法律法规的要求,双方在遵循诚实信用的原则下,就甲方提供的测绘成果秘密保密事项达成如下协议:
一、使用方使用的测绘成果名称、范围、数量及用途
一、测绘成果名称:
二、范围及数量:
三、使用用途:
二、使用方的责任和义务
(一)使用方必须根据测绘成果的密级,按国家有关保密法律法规的'要求,采取有效的保密措施,严防泄密。
(二)使用方仅限于在本单位范围内使用测绘成果,不得扩展到所属系统和上级、下级、同级其他单位或者其他人。
(三)使用方对使用的测绘成果不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等的权利,除使用方申请的使用用途外不得向第三方提供。测绘成果的任何格式或者任何复制品视同原始测绘成果。
(四)使用方不得利用测绘成果编制出版其他地图。
三、提供方的责任和义务
(一)提供方应当及时向使用方提供测绘成果,同时提供测绘成果使用的有关说明。
(二)提供方不承诺对所提供的测绘成果中可能存在的与现势的某种不一致或者缺陷进行修改。提供方不因该成果本身的瑕疵而对使用方所造成的任何后果承担任何责任。
四、违约条款
(一)提供方违反列表中提供数据的内容、时间等约定,应采取有效措施,及时补救。
(二)使用方违反国家法律法规有关规定及本协议的约定,除按国家相关规定处理外,提供方将终止其使用权,并收回所提供的测绘成果及相关资料。
五、本协议一式二份,具有同等效力,双方各持一份。
提供方(盖章): 使用方(盖章):
法人代表或代理人(签字): 法人代表或代理人(签字):
地址: 地址:
电话:电话: 日期:日期:
委托测绘合同范本 第四一篇
甲方(送养人):
联系方式:
住址:
身份证号码:
身份证号码:
乙方(领养人):
联系方式:
被领养的狗狗资料:
品种:博美(白色)
年龄:二个月
免疫:否
办证:否
绝育:否
驱虫:否
是否接受过狂犬疫苗:否
住址:名称:小雪球性别:公健康程度:良好
本着为一条生命负责的态度,双方经友好协商达成协议如下:
注:文中出现的“小雪球”无特别说明均指被领养宠物,即甲方送养的宠物。
一、甲方将小雪球免费送给乙方领养。
二、乙方自愿接受领养甲方宠物小雪球,并保证有经济能力饲养该宠物。
三、甲方的权利与义务:
(一)在乙方接受宠物小雪球之前,应提供适当的食物和活动空间,保证其健康。
(二)向乙方如实告之宠物小雪球的健康状况。
(三)为乙方喂养以及领养提供其他必要的咨询和协助。
四、乙方的权利与义务:
(一)在接收前,乙方有权要求甲方提供宠物小雪球的健康状况、性格和爱好等真实情况。
(二)不得抛弃、虐待所领养宠物小雪球。
(三)尽量为小雪球提供狗粮、窝及宠物专用的生活用具、玩具等。提供洁净的饮用水等。
(四)定期为小雪球沐浴、注射疫苗、驱虫,不得使用洗衣粉等有害物质清洗小雪球。
(五)在必要时,为小雪球提供医疗措施。
(六)未得甲方书面许可不得将小雪球转让给第三人、不得更改小雪球名称。
(七)甲方需要探望宠物小雪球时,乙方不得借口拒绝,如甲方要求在深圳探望,乙方应将小雪球送交甲方。乙方将小雪球送交甲方探望的情况下,探望频率超过二月一次时,乙方有权拒绝。甲方如要接回小雪球饲养时,乙方不得拒绝,并应当在深圳交接,甲方不得以接回饲养为由未经乙方同意长期(长期指二周以上)滞留小雪球。
(八)不得给小雪球实施不人道且不必要的手术,如:绝育、去爪,拨除犬齿,及截耳断尾等。
(九)带小雪球出门必须做好安全措施,如拴好牵引绳,不得遗失,逃走。
(十)小雪球年迈之日经甲方同意可执行安乐死,但不得抛尸、食用或者变卖。
(十一)乙方应不定期向甲方通报小雪球的基本情况及其重大事项,并不得隐瞒,如有隐瞒,可视违约。
(十二)乙方在领养期间,如果自感做不到以上其中任何一条义务,可以无条件、及时将健康干净的宠物返还给甲方,这样可以免除乙方的违约责任。
五、交付及风险转移
(一)根据《合同法》相关规定,小雪球交付后,甲方不得无故撤销乙方饲养权。亦即小雪球交付乙方后,乙方应悉心饲养。
(二)小雪球交付后,由于小雪球侵袭等原因造成他人人身或者财产损害的,由乙方承担责任,甲方不承担责任。
(三)甲方若不交付小雪球,乙方可以要求其交付。
六、违约责任
(一)若乙方不按规定履行领养义务,甲方有权单方面要求收回小雪球。
(二)若乙方虐待,弃养小雪球,甲方可以收取五零零零元违约金。
(三)若小雪球由于乙方原因身亡的,甲方有权收取一零零零元违约金。小雪球年迈自然死亡以及年迈时双方同意的安乐死不受此限。
七、补充条款
(一)本协议自签订之日起生效,自生效日起,任何一方有违约的行为,另一方可单方面解除本合同。
(二)如有争议,双方应本着为小雪球的健康生活着想,友好态度协商解决。
(三)若发生纠纷,双方约定以送养人所在地人民法院管辖处理此案。
(四)本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:
年月日
乙方:
年月日
测绘协议书五篇(扩展六)
——店铺协议书五篇
委托测绘合同范本 第四二篇
甲方(委托旅行社):_____________________。
乙方(委托旅行社):___________
为明确双方的权利和义务,根据《旅行社国内旅游服务质量要求》的规定,甲乙双方经平等协商,就组织和接待旅游团的有关事宜达成如下协议:
第一条甲方应书面通知乙方拟组织接待旅游团的具体情况,乙方应在____________前给予书面答复。
第二条接待项目和标准
组号和组号:___________________。
观光景点:见旅游路线
运输工具及标准:______________。
餐饮标准:__________________________________________________________________________________
住宿标准:_____________________。
购物和娱乐(时间/天)安排:_______________。
导游及服务:______________。
特别说明:__________________________。
双方确定的委托接待项目和标准必须与甲方与游客签订的《山东旅游合同(国内)》一致。
第三条委托报酬及支付方式
委托报酬:_______元。
付款方式及时间:_________。
第四条违约责任及赔偿
一、甲方违约及赔偿
一.如甲方因本合同第五条规定以外的原因变更、延误或取消行程,给乙方造成经济损失的,甲方应向乙方支付委托报酬的____%的违约金。
二.游客自行离团或不参加活动不存在本合同第五条规定情形的,甲方不得要求乙方退还自行离团或不参加活动期间的差旅费用;给乙方造成经济损失的,甲方应承担赔偿责任。
游客因病无法继续旅游的,乙方应在扣除游客已支出的差旅费后,将剩余差旅费退还给甲方;如果是乙方原因导致的疾病,按照《旅行社责任保险规定》办理。
二.乙方违约及赔偿
一.非因本合同第五条规定的情形,乙方因旅行延误给甲方造成经济损失的,应向甲方支付委托报酬的____%的违约金;经甲方和游客书面同意后,乙方可继续履行本合同,由此产生的费用由乙方承担;如甲方要求终止旅游并解除合同,乙方应安排游客返回,退还未履行合同的旅游费用,承担相关费用,并向甲方支付委托报酬的____%的违约金。
二.乙方无故遗弃游客的,应当退还未履行合同部分的差旅费,并支付两倍费用的违约金,承担游客在遗弃期间发生的必要费用。
三.乙方在旅游行政管理部门指定的商店购买的商品,经核实,被认定为假冒伪劣商品或者价格明显超过正常价格的,乙方应当协助旅游者免费退货,并要求赔偿超过的货款;乙方擅自安排旅游者在旅游行政管理部门指定的商店以外的商店购买商品的,应当退还旅游者的购物费用,并向旅游者支付两倍的购物费用补偿;如果所购货物经核实明显高于正常价格,乙方应向游客退还较高部分的货款,并向游客支付较高部分两倍的赔偿金。
如乙方强迫或引诱游客购物,乙方应退还游客购物费用,并向游客支付两倍的购物费用补偿,并向甲方承担百分之______的购物费用补偿..
第五条不可抗力
甲乙双方因不可抗力不能履行合同的,部分或全部免除责任,但应及时通知对方并提供有效证明材料,法律另有规定的除外。
迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行合同的责任。
第六条免责条款
双方约定的免责条款不得损害旅游者的利益。
第七条因履行本合同发生的任何争议,双方可以协商解决。协商不成的,可以向旅游投诉中心(旅游质量监督管理办公室J;也可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条未完成的事项和解决方案
未完成事项:___________________________________________。
解决方案:______________________________________。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托测绘合同范本 第四三篇
委托方:(以下简称甲方)
受委托方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务,保证工程建设顺利进行,特订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:工程地点:
二、工程承包方式:
甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。
三、承包费用:
根据该工程的设计和预算资料,经甲乙双方共同协商约定,合同按供电部门所测线路每一公里万元计算,按测出的公里数为工程总金额。
四、付款方式:
在乙方拿到供电部门设计方案后,三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。
五、施工期限:
甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后,通知乙方进场,从进场之日起,预计六零日内完工(遇雨顺延)。
六、甲方责任:
一、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。
二、甲方设置业主代表,代表甲方对本工程进行监管。
四、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。
五、甲方派专人协调关系、配合乙方施工,保证乙方的施工正常进行。
七、乙方责任:
一、负责工程的施工,联系验收等事宜。
二、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。
二、如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格,由乙方负责整改,整改费用由乙方自负,但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。
三、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。
四、乙方只负责线路部份的一切材料和费用,不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。
八、物资供应由乙方负责
九、安全管理
甲、乙双方全部负责制人员进场后,必须严格遵守有关现场规定,服从现场负责人统一指挥,若发生人身及设备安全事故,由各方自行负责。
十、
本合同未尽事宜,双方另行约定。
十一、
本合同一式 贰 份,具有同等法律效力。甲方执 壹 份,乙方执 壹 份。
十二、
本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后,本合同自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托测绘合同范本 第四四篇
委托方(简称“甲方”):
受托方(简称“乙方”):
因经营发展需要,现甲方将公司相关融资项目委托乙方提供贷款咨询等融资服务,帮助甲方融通资金。为此,根据《^v^合同法》第二十三条,第三百九十八条,第三百九十九条,第四百零五条相关规定,甲乙双方经协商并达成如下一致意见,以资遵守:
一、甲方向乙方提供融资的相关信息,并对提供的资料及信息的真实性、合法性和完整性负责,并承担由此产生的相关法律责任。乙方应积极努力配合促成甲方与资方签订融资服务合同。
二、甲方有权了解贷款的进展情况,乙方有义务告知其真实项目进度状况。
三、甲方应积极配合协助乙方办理贷款;如果甲方拒不协助乙方办理贷款或者单方面终止贷款申请,则本协议终止。
四、资方在融资业务过程中所产生的手续费等费用均由甲方承担;乙方不承担融资过程中所产生的任何费用。
五、在乙方促成甲方与资方成功合作后,甲方在与资方签订借款合同后三日内支付乙方融资服务费,融资服务费金额为贷款总金额的千分之x,即:融资服务费=贷款总金额× x‰。甲方承诺无条件全部一次性支付给乙方作为乙方服务费;乙方服务费为税后费用,一切税收与乙方无关。甲方如若没有按时支付乙方服务费;则视为逾期支付。若逾期支付,甲方除必须无条件支付给乙方的服务费之外,还需按应付给乙方服务费用的每日千分之x作为逾期付款违约金支付给乙方。
六、甲方支付给乙方的服务费,打到乙方指定的以下账户。
姓名:
开户行:
帐号:
七、其他约定:
(一)如果产生有关本协议的效力、履行、解释、解除或终止的任何争议,双方应通过友好协商解决;通过协商不能解决的,该争议应提交__市仲裁委员会仲裁裁决或在合同签订所在地法院提起诉讼。
(二)本协议一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力,未尽事宜双方协商解决。
甲方:__
乙方:__
法人签字(盖章):__
法人签字(盖章):__
电话:__
电话:__
二零__年x月__日
二零__年x月__日
委托测绘合同范本 第四五篇
年 月 日发布( )法合委字第 号
一.对外签订合同,需要办理授权委托手续的,适用本办法。
二.授权委托由法律顾问室归口管理。凡是程序性的授权,由法律顾问室决定;属于签订合同等实体性授权,由法律顾问室报经总经理批准后办理。(此条可以细化到具体事务)
三.授权委托办理程序:
经办人向法律顾问室提出申请,申请内容包括申请人姓名、授权内容、授权期限、用途等(附件一)。
法律顾问室根据经办人的申请,经审查符合条件的,办理授权手续;不符合条件的,应说明情况并要求经办人补充。
(可以增加对被委托人的资格审查的内容)
四.授权委托书应当编号登记,委托书由存根、正本两部分组成。存根留法律顾问室备查,正本交被委托人作为代理人的法律依据(附件二)。
五.被委托人在办理完委托事项后,应向法律顾问室提出工作报告。该工作报告的内容包括授权事项、办理情况、委托书是否收回或者交给对方等。该工作报告应附在授权委托书的存根上备查。
六.被委托人在办理具体委托事务时,如果确有必要为授权以外的行为时,应当事先请示总经理,经总经理同意后方可进行;其委托手续可以后补。
七.如果被委托人未完成委托事项,或者超越委托权限签订了合同或者其他法律事务,应当及时向法律顾问室报告;法律顾问室要将情况写成请示,报总经理。
八.因被委托人的越权行为导致公司经济损失的,应当承担相应的法律责任。
九.法律顾问室应定期检查被委托人办理事务的情况,发现问题,要及时纠正,防止造成经济损失。
一零.本办法经董事会讨论通过,由总经理发布施行。
一一.本办法自 年 月 日施行。
委托测绘合同范本 第四六篇
委托方(甲方):x地址:x受托方(乙方):x地址:
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方编制x项目市场调查和可行性研究报告编制的相关事项,甲乙双方协商一致,订立本合同。
一、项目概况
项目名称:项目x项目估算投资:x万元
二、工作内容
甲方委托乙方对本项目进行市场调查和可行性研究,提出合理性建议,编制并出具可行性研究报告,具体内容及要求详见附件。
三、合同期限及编制成果的提交
一、乙方为本合同项目提供的服务至本项目编制成果经甲方及有关主管部门审查通过为止。
二、编制成果文件的份数及提交日期
四、合同价款及支付
经双方商定,本合同编制费以包干的形式计取(已包含人工费、交通费、食宿费、材料费等乙方为开展委托工作所需要的所有费用),甲方向乙方支付本项目的可行性研究报告编制费用为x元整(大写:x元整),本费用为固定费用,在乙方全面履行本合同义务的前提下,上述费用为甲方应支付给乙方的全部费用,计费说明详见附件。
一、本合同签订生效后元(大写:元整)。
二、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告初稿后,日内,甲方向乙方支付款项x元(大写:x元整)。
三、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告定稿后,经甲方书面认可且可行性研究报告通过审查之日起x工作日内,甲方向乙方支付元整(大写:x元整)。
四、乙方应在甲方付款前向甲方提供合法有效的发票,否则,甲方有权延期支付该期款项,直至乙方提供发票为止。
五、甲方的责任和义务
一、甲方应在合同签订之日起x个工作日内,提供与本项目相关的数据和资料,乙方收到甲方提供的数据和资料之日起个日历天内一次性告知甲方需要补充的材料。
二、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。x三、配合乙方的现场调研工作。x四、配合乙方完成相关编制工作。
五、在乙方提交编制成果后,应尽快呈报相关部门审查。
六、因甲方对项目提出重大变更致使可行性研究报告必须进行重新编制的,双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。
七、甲方对乙方可行性研究报告编制服务的进度享有知情权与监督权。
八、甲方不提供乙方派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等,费用由乙方自理。
六、乙方的责任和义务
一、依据有关政策和实际情况,对项目进行综合研究、提出建议,按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付编制成果,并对提交的编制成果的质量负责。
二、出具的编制成果,应体现甲方要求,必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求;乙方完成编制初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行修改,直至获得甲方及有关主管部门审批通过。
三、对编制成果出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。
四、交付编制成果后,按规定参加审查,并根据审查结论做必要的解释说明和调整补充,调整补充已包含在合同工作内容中,不再计付费用。
五、乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权,否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任,乙方为本项目所完成的编制成果的所有权、知识产权归甲方。
六、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。
七、保密条款
一、乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务,不得以任何名义以此进行牟利活动,不得发表,也不得向任何第三方透露,否则应赔偿由此给甲方造成的损失。
二、任何一方及其工作人员,对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中,所知悉的对方未公开的信息与资料(包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式),均应保密,否则,应赔偿对方因此遭受的经济损失。
八、违约责任
一、因甲方原因,未按合同约定时间提供本项目相关的数据和资料(工作用基础资料),交付编制成果时间相应顺延。
二、因甲方原因,未按合同约定时间支付相应阶段款项,每逾期一天,按应付款的x一x‰支付违约金。
三、因乙方原因,乙方逾期提交可行性研究报告的,每逾期一天,应向甲方支付合同总价款x一x‰的违约金;迟延达到x七x日,甲方有权单方解除本合同,乙方应返还甲方已支付的所有款项。
四、乙方提交的可行性研究报告不符合同约定标准,乙方应无偿修改至甲方确认为止,经两次修改仍不符合约定标准的,甲方有权解除合同,且乙方应返还甲方已支付的所有款项。
五、由于乙方错误造成质量事故损失的,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的编制费。损失严重的,应根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
九、争议解决
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他
一、本协议书一式肆份,经双方签字并加盖公章后生效,其中甲方及乙方各执贰份为凭。
二、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
十一、附件x一、编制计费说明x二、乙方资质文件x三、甲方编制任务要求x四、乙方编制工作方案(以下无正文)
甲方(盖章):x法定代表人(或代理人):x开户银行:x银行帐号:x开户名称:x电x话:x日x期:x乙方(盖章):
法定代表人(或代理人):开户银行:x银行帐号:x开户名称:x电x话:x日x期:
委托测绘合同范本 第四七篇
甲方:
乙方:
为了确保煤气区域工程项目施工作业的安全管理工作,依据《安全生产法》、《冶金企业安全生产监督管理规定》(*监管总局令第二六号)、《工业企业煤气安全规程》(GB六二二二-二零xx)和凌钢有关安全管理规定,明确乙方安全责任,确保施工安全,预防煤气区域施工安全事故的发生,经双方充分协商,甲乙双方自愿签订本协议。
第一条 本协议为凌钢生产设备的维修工程项目。
第二条 协议期限:二零xx年三月一日--二零xx年xx月三一日。
第三条 煤气区域维修安全管理内容
维修主要指竖炉、高炉、转炉、烧结机煤气设备的维修。
(一)应制定三个方案:一是检修工作方案;二是停气和吹扫方案;三是送气置换方案。方案应包括组织指挥机构,检修内容和涉及范围,检修程序,安全措施和应急处置等内容;应办理有关作业的许可证,做好安全确认,并进行严格检测并记录,做到统一指挥,令行禁止。
(二)负责施工的单位必须与业主单位签订安全生产协议,同时经各有关部门认可并办理相关手续。施工企业应对自身范围的安全工作承担责任。
(三)检修实施前应对作业人员进行针对性的安全教育和安全交底。
(四)作业人员应随身佩戴便携式一氧化碳报警仪,作业环境有害气体浓度超标或氧气浓度不足时,应佩戴空气或氧气呼吸器,设专职监护人。
(五)作业场所应设有逃生及救援通道。
(六)维修规定内容不得改变,否则必须重新申请。项目完成后由凌钢现场负责人签字确认。
(七)施工作业要求:
一.施工中要严格遵守制定的施工单项安全措施,动火点必须备有相应、有效的灭火器材和一氧化碳测定器;进入煤气设备或管道内作业,必须配备便携式一氧化碳测定器和便携式氧气测定器,并采取联系呼叫措施予以安全确认;工作人员每次进入设施内工作的间隔时间至少在二小时以上,中间到无煤气地点休息。
二.带煤气危险作业,如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等,不应在雷雨天进行,不宜在夜间进行;作业时,操作人员应佩戴空气正压呼吸器或隔绝式防毒面具,并应遵守下列规定:
(一)工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等;
(二)距工作场所 四零米内,不应有火源并应采取防止着火的措施,与工作无关人员应离开作业点四零米以外;
(三)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有足够厚度润滑油脂的铁制工具;
(四)距作业点 一零 米以外才可安设照明装置;
(五)不应在具有高温源的炉窑等建、构筑物内进行带煤气作业。
三.带煤气动火补焊等作业,必须保持管内煤气正压不低于一零零Pa,在动火点附近安装校验有效期内的适用压力表,专人连续监视压力,并用对讲机保持联系,无法确保规定压力时应立即停止作业。
(八)停气应做到:
一.确认全部止火。使用按规程规定有效可靠的装置关闭入口煤气及仪表导管阀门,检修设备与运行中的设备要用盲板或眼镜阀可靠切断。打开末端放散管,确保内部煤气吹净。
二.末端放散应高出煤气管道、设备或*台四米,距地面不小于一零米,车间内部或距车间一零米以内不经常操作的放散管必须高出建筑物的屋檐,操作时应站在上风口,必要时在放散口附近划定警戒区,区内禁止有火源,并注意煤气不要逸入周围房屋。
三.高炉煤气管道停气时,从煤气来源阀门后附近通氮气赶煤气,也可采用打开所有人孔,自然通风或强制送风赶残余煤气。
四.焦炉煤气或混合煤气管道停气时,向管道始端通入氮气,也可先通入高炉煤气赶残余煤气,后按赶残余高炉煤气的方法处理。
五.排水器由远而近逐个放水驱除内部残余煤气。
六.在管道末端和各死角处做爆发试验,如点不着,可停止通氮气,打开人孔通风,待含氧量达一八%和一氧化碳含量合格后,方可进入管道内工作。
(九)送气应做到:
一.清除管道内杂物,清点工具,人数齐全后封闭人孔和手孔。
二.所有阀门应完好无损,能按要求关闭和开启。
三.将排水器灌水满流,保证达到规定要求的水封高度,关闭排水管阀门和试验头阀门。
四.管道及附属设备上停止动火作业,煤气管道周围不得有火源和大于二零零℃的高温物质。
五.打开末端放散管,从管道始端通入氮气赶空气,在末端放散管附近取样试验至含氧量低于二%。
六.打开阀门引入煤气,同时停止通入氮气,以煤气赶氮气在末端放散管处做爆发试验,连续三次合格后关闭放散管。
七.打开仪表导管的阀门,恢复仪表指示。
八.改扩建及大修后的煤气管道必须经严密性试验和全面检查验收合格后才能送气。
(十)发现煤气泄漏,不能盲目冒险作业和冒险抢救。
第四条 乙方安全责任。
(一)根据《^v^建筑法》第四十五条规定:“施工现场安全由乙方负责。”乙方负责人为安全生产第一责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守甲方制定的安全生产规章制度,现场由专人负责监管安全施工作业。
(二)乙方施工前,必须向甲方提供有效的:特殊工种上岗操作证、本次工程的安全施工方案、相关岗位的.安全操作规程、安全事故应急救援预案和相应的安全管理组织机构。为甲方提供施工人员的具体人数及姓名。
(三)施工前,第一责任人必须对所属人员进行安全注意事项、措施、交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业现场,患有心脏病、高血压、恐高症、癫痫病等人员高空作业,不许使用未成年工上岗。进入现场必须自行配备和正确穿戴好所需的劳动保护用品。
(四)需使用甲方或凌钢的机械、电器、起重设备时,必须经甲方或凌钢主管单位同意,方可使用,乙方不得私自使用、操作以上特殊设备;自带设备、劳动保护用品必须符合国家的安全标准,否则出现的安全事故由乙方承担相关的安全责任。
(五)乙方工作人员不得随意进入非该施工项目区域外的场所触摸启动机械、电器、控制阀等设备,否则因此而引起的事故,乙方负相关的安全责任。
(六)乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒,严禁酒后上岗。如果遇到雨雪雷电等特殊气候时,野外、高空、外房顶作业,必须停工。
(七)乙方负责此项目过程中的现场施工全部安全责任,如果发生安全生产事故,根据事故的分析结果,承担相应的经济赔偿责任。
第五条 本协议双方签字后生效,一式两份,甲乙方各执一份。
甲方单位(公章): 乙方单位(公章):
甲方代表: 乙方代表:
委托测绘合同范本 第四八篇
甲方(委托方): ****************有限公司
乙方(被委托方): ****************有限公司
订 立 日 期: 二零xx年 七 月 二四 日
一、签订依据
一.《^v^合同法》;
二、按照*、国家^v^二零xx年二月五日颁布实施的《测绘生产成本费用定额》(财建【二零xx】一七号);
三、国家和地方有关城市测绘项目管理法规和规章。
二、项目名称及内容
名称:*******工业园区总体规划区地形测绘项目。
内容:项目区一:一零零零地形测绘,需完成测区内村社界线、地类调查,在测区内每*方公里布设GPS控制点不低于四个。
三、时间安排
该测绘工作在协议生效后 八月二三日内完成全部内容,若由于甲方原因或其它不可抗力因素,使测绘工作产生耽误,测绘完成时间顺延。
四、执行技术标准
一、《城市测量规范》;
二、《城镇地籍调查规范》;
三、《第二次全国土地调查技术规程》;
四、《全球定位系统(GPS)测量规范》;
五、《一:五零零 一:一零零零 一:二零xx地形图式》;
六、《第二次全国土地调查技术规程》;
七、《测绘作业人员安全规范》
八、在本测绘项目今后的测绘期间,国家发布新的规范、规程、标准和方法替代上述规范、规程、标准和方法,将执行新的规范、规程、标准和方法。
五、委托方的协作事项
协议生效后,甲方按照乙方提供的资料清单要求,及时向乙方提供准确的相关技术资料。
甲方协助乙方提交的有关资料及文件:
六、测量过程要求
(一)未经甲方书面许可,乙方不得变更在参选文件中承诺的项目组*员,否则视为违约。
(二)项目负责人和项目组的成员必须参加由甲方或乙方组织的现场踏勘和检查过程中的意见交流会、汇报会、评审会。
(三)乙方在项目测绘过程中应每一五天向甲方书面通报测绘进展情况。
七、技术情报和资料的保密
乙方对甲方所提供的资料承担保密义务。
八、报酬及其支付方式
(一)取费依据及金额计算:
本协议价为人民币 万元,按分期支付方式支付,在协议期内,协议价不作任何调整。
(二)支付方式:
一、乙方签订协议,进场后三日内,甲方向乙方支付测绘总费用三零%,计人民币 万元(大写金额: )。
二、乙方完成测绘项目,提交测绘成果通过相关部门和专家的.验收后三日内,甲方支付乙方测绘总费用的四零%,计人民币 万元(大写金额: )。
三、乙方向甲方提交全部测绘成果后两月内,甲方支付乙方测绘总费用的三零%,计人民币 万元(大写金额: )。
九、测量成果及提交日期
(一)乙方应向甲方交付的文字、图纸资料及文件:
测绘项目完成日期:年 月 日前向甲方提交全部测绘成果资料。
十、违约金或者损失赔偿规定
违反本协议规定违约方应当按照《^v^协议法》第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及第三百六十二条规定,承担违约责任,违约金或者损失赔偿额由双方共同约定
十一、争议的解决方法
在协议履行过程中发生争议,采取协商、调解、仲裁方法解决。
十二、其他
一、根据甲方指定的时间、地点,乙方负责做好测绘工作。
二、成果知识产权归甲方所有,但乙方有非商业性质的使用成果的权力。
三、成果评审批准后,乙方有向甲方解释成果和咨询成果的义务。
四、本协议一式四份,双方各执两份。
五、本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、未尽事宜双方商议确定。
委托测绘合同范本 第四九篇
甲方:
乙方:
签订时间:
签订地点:
合同编号:根据《^v^民法典》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。
第二条 租赁期限:测量仪器的租赁期限始于 年 月 日 时,甲方从当日起交付给乙方使用,同时乙方支付押金。
乙方使用周期至 年 月 日 时结束租赁归还给甲方。
一、如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的 二小时内归还仪器。
第三条 租金和租金的交纳期限:、乙方在获得租赁仪器之时应向甲方交纳双方确认租赁的仪器押金,押金为:在乙方退回租赁仪器时,甲方应在二四小时内退还乙方押金。
二、双方约定本合同租金按日计算,每日租赁单价为:终核算,核算租金=每日租赁单价_周期。
三、甲乙双方按合同规定的租赁期间结算租赁费用,日租日结、周租周末结、月租月末结。
如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收千分之三的罚金。
第四条 租赁期间租赁仪器的维修保养:、甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、精度等共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。
二、因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。
第五条 出租方与承租方的变更。
一、在租赁期间,甲方如将出租仪器所有权转移给第三方,应通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租,但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。
二、 在租赁期间,乙方可随时终止租赁,缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;
合同编号:__年 月 日 时,甲方从当日起交付给乙方使用,同时乙方支付押金。
乙方使用周期至 年 月 日 时结束租赁归还给甲方。
如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的 二小时内归还仪器。
第三条 租金和租金的交纳期限:
出租人:
承租人:
出租人:
电话:
承租人:
电话:
测绘协议书五篇(扩展四)
——作业协议书五篇
委托测绘合同范本 第五零篇
委托人(甲方):身份证号码:联系方式:住址:
受托人(乙方):公司名称联系方式:地址:鉴于:
XXX公司(以下简称“XXX公司”)设立和日后经营的需要,经甲、乙双方友好协商,委托人(甲方)将其所持XXX公司的部分股权交由受托方(乙方)代为持有。
为明确各自权利义务,甲乙双方签订代持股协议书如下:
一、本次代持标的
本次由乙方代持标的为甲方在XXX公司中占公司总股本的股份,对应出资人民币元;
乙方在此声明并确认,认购代持股份的投资款系完全由甲方提供,只是由乙方以其自己的名义代为投入XXX公司,故代持股份的实际所有人应为甲方;乙方系根据本协议代甲方持有代持股份;
乙方在此进一步声明并确认,由代持股份产生的或与代持股份有关之收益(包括但不限于股息、红股等)、权益(包括但不限于新股认购权、送配股权等)、所得或收入(包括但不限于将代持股份转让或出售后取得的所得)之所有权亦归甲方所有,在乙方将上述收益、所得或收入交付给甲方之前,乙方系代甲方持有该收益、所得或收入。
二、本次代持的期限
本次代持自本合同签订之日起至本协议条规定条件成就之时止,或以甲乙双方书面同意的日期为准。
三、甲方的权利与义务
甲方作为标的股权的实际拥有者,以标的股权为限,根据XXX公司章程规定享受股东权利,承担股东义务。包括按投入公司的资本额拥有所有者权益、重大决策和选择管理者权利,包括表决权、查账权、知情权、参与权等章程和法律赋予的全部权利;
在代持期间,获得因标的股权而产生的收益,包括但不限于现金分红、送配股等,由甲方按出资比例享有;
若甲方决定放弃送配股、增资等权利的,需在该等权利行使期限届满日前,以书面指示的形式通知乙方,乙方根据该书面指示办理相应的手续;
如XXX公司发生增资扩股之情形,甲方有权自主决定是否增资扩股;
甲方作为标的股权的实际拥有者,有权依据本协议对乙方不适当的履行受托行为进行监督和纠正,并要求乙方承担因此而造成的损失。
四、乙方的权利与义务
乙方保证其为合法设立的公司法人,且具备一切以XXX公司的公司性质进行代持股的资质,同时其法定代表人无任何不良信用记录或犯罪记录;
在代持期间,乙方作为标的股权形式上的拥有者,以乙方的名义在工商股东登记中具名登记;
在代持期间,乙方代甲方收取标的股权产生的收益,应当在收到该等收益后五个工作日内,将其转交给甲方或打入甲方指定的账户。若公司在此期间进行送配股、增资,且甲方未放弃该权利的,则送配、新增的股权权属属于甲方,若甲方无书面相反意思表示则仍登记在乙方名下,由乙方依照本协议的约定代持;
在代持期间,乙方应保证所代持股权权属的完整性和安全性,非经甲方书面同意,乙方不得处置标的股权,包括但不限于转让,赠与、放弃或在该等股权上设定质押等;
若因乙方的原因,如债务纠纷等,造成标的股权被查封的,则乙方应提供其他任何财产向法院、仲裁机构或其他机构申请解封;
乙方应当依照诚实信用的原则适当履行受托义务,并接受甲方的监督。
五、代持股费用
乙方为无偿代理,不向甲方收取代理费用;
乙方代持股期间,因代持股份产生的相关费用及税费(包括但不限于与代持股相关的律师费、审计费、资产评估费等)均由甲方承担;在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时,所产生的变更登记费用也由甲方承担。
六、标的股权的转让
在代持期间,甲方可转让标的股权。甲方转让股权的,应当书面通知乙方,通知中应写明转让的时间、转让的价格、转让的股份数。乙方在接到书面通知之后,应当依照通知的内容办理相关手续;
若乙方为甲方代收股权转让款的,乙方应在收到受让方支付的股权转让款后五个工作日内将股权转让款转交给甲方。但乙方不对受让股东的履行能力承担任何责任,由此带来的风险由甲方承担;
因标的股权转让而产生的所有费用由甲方承担。
七、保密
未经对方书面同意,协议双方均不得向第三方透露有关本协议的任何内容。若因违反本条款给对方造成损失的,违约一方应当对由此给守约方造成的损失进行赔偿。
八、协议的生效与终止
本协议自签订之日起生效;
当乙方丧失进行本协议项下代持股之资质时,本协议将自动终止;当法律法规及监管机构的相关文件明确甲方可以直接持有公司股权,且该等持有公司股权的行为不会影响公司合法存续和正常经营的,则本协议自动终止。
本协议终止之后,乙方将履行必要的程序使目标股权恢复至甲方名下。
九、违约责任
本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接和间接的经济损失;
任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
十、适用法律及争议解决
本协议适用^v^法律,其它作为本协议附件或补充协议的相关法律文件,以该等法律文件明确规定的适用法律为准;
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向XXX公司注册地人民法院提起诉讼。
十一、协议生效及份数
本协议自双方签署后生效;
本协议一式三份,签署双方各执一份,由XXX公司留存一份,均具有同等法律效力;
本协议未尽事宜,可由双方以附件或签订补充协议的形式约定,附件或补充协议与本协议具有同等法律效力。
(以下无正文)
(本页无正文,仅为代持股协议书的签字、盖章页)
委托方(甲方):
签署日期: 年 月 日
受托方(乙方):授权代表:
签署日期: 年 月 日
委托测绘合同范本 第五一篇
xx国土资源局:
本公司以优质测绘,高效创新,诚信为本,树立以用户为中心的理念,依据相关法律法规和用户的需求,信守合同、遵守承诺,为用户提供真实、可靠的测绘成果,以高质量的测绘产品和服务,达到用户的完全满意。承诺做到以下几点:
一、测绘人员熟练操作各种测绘仪器熟悉并理解作业依据的测量规范及项目的技术设计书内容。
二、确保测绘使用的仪器设备良好运行,并按规范规定的检验项目对仪器进行检验。全站仪、GPS测量系统每年定期送省技术监督局检定。
三、确保测绘成果包括面积、四邻界址的坐标准确性和真实性,确保在允许误差范围内。
四、严格执行^v^两级检查,一级验收^v^的制度,外业组自检,质检组复检, 总工室验收。
五、确保测绘成果和资料的安全保密,不擅自泄密测量成果。 本承诺书自签订之日起生效,本公司对所测成果承担相应责任。
委托测绘合同范本 第五二篇
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《^v^经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。
第一条产品名称、品牌型号、售价等。仪器价格按南方测绘仪器销售商现行价格。
第二条租赁期限:测绘仪器的租赁期限始于年月日时,甲方从当日起交付给乙方使用,同时乙方支付押金。乙方使用周期至年月日时结束租赁归还给甲方。如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的一二小时内归还仪器。
第三条租金和租金的交纳期限:
一、乙方在获得租赁仪器之时应向甲方交纳双方确认租赁的仪器押金,押金为元。在乙方退回租赁仪器时,甲方应在二四小时内退还乙方押金。
二、双方约定本合同租金按日计算,每日租赁单价为元,最终租金以实际租用周期作最终核算,核算租金=每日租赁单价×周期(天)。
三、甲乙双方按合同规定的租赁期间结算租赁费用,日租日结、周租周末结、月租月末结。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收千分之三的罚金
第四条租赁期间租赁仪器的维修保养:
一、甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、成色共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。
二、因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。
第五条出租方与承租方的变更。
一、在租赁期间,甲方如将出租仪器所有权转移给第三方,应通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租,但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。
二、在租赁期间,乙方可随时终止租赁,缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;(例如:乙方与甲方最初订立合同,租期为两月,但乙方使用五周后由其自身原因要求结束合同,则结算时乙方需支付一月又一周租金。)
三、乙方申请转换租期类型时,应在租期到来前五天通知甲方,甲乙双方应订立新合同,租赁费用按新确认的租赁期限确认。如乙方要求废除前期合同,订立新合同时涵盖前合同,则应向甲方支付租金基数一零%的违约金,以弥补甲方丧失的机会成本。(例如:乙方与甲方前期订立合同中的租期为二天,二天结束乙方要求进行周租,则甲乙双方重新订立合同,双方确认即生效;如乙方要求周租,并将前两天计入在内,则乙方除支付周租费用外还应支付该租金基数一零%给甲方,作为违约金。)
四、乙方享有仪器的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件。
五、由于乙方的需求改变,不再租赁而要购买所租赁的仪器,由乙方向甲方申请则可以押金充抵仪器款,甲方退回前期乙方租赁费用的五零%。
第六条违约责任:
一、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
二、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
三、乙方未支付租赁费,甲方可以要求其支付租赁费或从押金中扣除。甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,依照《^v^消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
四、乙方可以依照《^v^担保法》约定向甲方给付押金作为债权的担保。乙方履行债务后,押金应当抵作价款或者收回。
甲乙双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。甲乙双方一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。甲乙双方一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
第七条争议的解决方式:甲乙双方可协商解决或到当地仲裁机关申请仲裁,仍不能解决时可诉之于法。
第八条本合同在规定的租赁期届满前日内,双方如愿意延长租赁期,应重新签订合同。
本合同未尽事宜,一律按《^v^合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式贰份,合同双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托测绘合同范本 第五三篇
合同编号:
合同名称:
测绘地点:
委托方(甲方):
受托方(乙方): 签订日期:
国家^v^
国家工商行政管理局制定
委托方(甲方):
受托方(乙方):九台市土地勘查测绘有限公司
根据《^v^合同法》、《^v^测绘法》和有关法律法规规定,结合本测绘具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条:测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)。
第二条:测绘内容(测绘的项目及达到的标准)。
第三条:测绘的收费依据和测绘费总价款。
根据国家^v^颁发的国测财字[二零xx]三号文件精神核定项目费用额,委托方应向受托方支付测绘总价款人民币 元。
第四条:双方的权利和义务。
1. 甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。
2. 乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘测任务,如不能及时完成,甲方所造成的损失,由乙方负
责,并继续完成勘测工作。
三. 甲方应在乙方提交完图件等资料成果后,支付全部勘查测绘费用,如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的,甲方需支付乙方合同总额五%的滞纳金。
第五条:本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,甲乙双方可向人民法院起诉。
第六条:本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。
第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
委托方(甲方)名称: 受托方(乙方)名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人: 法定代表人: