电站施工合同范本
电站施工合同范本 第一篇
甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)：
甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：
工程价款三六零零零零元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板二三零零元/米。
二、承包方式：
一、包工包料;
二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写元整;
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电站施工合同范本 第二篇
一、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。
二、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
三、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
电站施工合同范本 第三篇
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：上营变电站引水工程。
二、工程地点：上营村。
三、工程主要内容：一五零零米DN四零给水管道安装。
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限八天，预定二零xx年四月二日至二零xx年四月一零日止。
三、工程承包价及其它
总承包价八零零零零元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：三零九八零一零四零零零三七二四
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
电站施工合同范本 第四篇
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及公司《工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限：
从二零___年__月__日起至二零___年__月__日止。
三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式：
一、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。
五、乙方的职责:
一、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
一、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
二、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的五零进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：____
乙方：____
二零__年__月__日
电站施工合同范本 第五篇
光伏电站安全检查情况总结
根据**印发的《深圳能源新疆区域开展安全生产检查的通知》（新监委〔二零一八〕一号）文件精神和工作安排，**光伏电站立即制定安全检查实施方案，于二零一八年一零月三零日至一一月六日开展安全生产检查监督工作，重点检查安全帽、安全带等安全防护用品及隐患排查治理情况，现将检查情况进行总结。
一、制定实施方案
在“安全生产检查”实施方案中，**光伏电站围绕人员及设备设施安全，以及“全覆盖、零容忍、重实效”的要求，认真研究和制定了“安全生产检查”实施方案，同时成立了安全生产检查领导小组，结合上级文件规定以及我电站工作实际情况，拟定了开展“安全生产检查”活动的具体计划，并积极组织实施落实。
二、突出工作重点，落实检查任务
根据**公司的总体安排，结合**光伏电站实际情况，此次对安全防护用品、安全工器具、一一零kV升压站设备、应急物资储备情况、制度管理、消防管理等重点部位、薄弱环节进行了全面细致的检查。为有效的落实此次检查任务，将责任分解落实到了具体责任人员身上，保证了各项检查任务落到实处。
三、检查内容
（一）检查各项规章制度完善情况
检查安全隐患排查治理制度执行情况、安全工器具检查记录情况、应急物资台账及检查情况、安全培训、每月的安全生产例会、事故演习及应急预案演练情况、日常例行工作、值班记录等。
（二）排查电站设备、安全防护用品及安全工器具隐患
检查出隐患缺陷：一、检查继保室照明不足，部分照明灯具不亮，已对损坏的节能灯泡进行了更换；二、检查发现三五kV高压室电采暖配电箱箱内积灰严重，已做清灰处理；三、检查发现水泵房窗户关闭不严，已对损坏的窗户进行修理并关闭严密；四、检查发现生活区大门开裂，现已做加固处理。
（三）组织培训学习，增强安全意识
检查安全活动、安全教育培训工作，每月是否按时进行，检查事故预想和应急处置培训工作是否定期组织开展。
（四）加强消防安全管理
检查消防台账建立和消防器材的配备，对宿舍、仓库、主控楼、等重点消防部位进行清理、整顿。同时在用电结束及时关闭电气设备电源。厨房作业完毕应及时关闭气阀、电源，定期检查燃气管路、阀门是否存在漏气现象。
四、检查要求
一、将本次安全生产检查活动有机结合起来合理安排，集中力量开展安全生产检查工作。
二、认真部署，明确重点对发现的问题制定整改措施和明确完成时间，确保检查全面、措施可行、整改及时。
三、加大整改，落实措施。要坚持“查出即改”的工作原则，发现问题及隐患要分析产生原因并采取措施及时消除。对威胁人身、设备安全的重大缺陷或隐患，要制定控制措施，落实责任人，按照整改计划组织实施。
四、通过检查、整改工作，切实消除安全隐患，提高安全管理水平，认真落实各项安全生产规章制度，加大现场监督检查力度，确保我光伏电站安全稳定运行。
五、具体检查情况
**站于一零月三零日-一一月六日对全场进行全面检查，安全帽、安全带等安全防护用品全部合格；安全工器具外观良好，均在有效期内；各项安全规章制度完善，记录完整；消防设备设施合格。此次发现各类隐患四项，截止一一月六日已经整改完成四项。
六、小结
通过开展此次全面的安全生产检查活动，使福塔电站全员从思想上提高了安全意识，增强了全体员工安全责任心，提高安全生产保障水平，进一步夯实安全生产基础，保证福塔电站安全生产形势的持续稳定可控。
**电站
二零一八年一一月零六日
电站施工合同范本 第六篇
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款三六零零零零元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板二三零零元/米。
二、承包方式：
一、包工包料;
二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写元整;
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
电站施工合同范本 第七篇
发包单位：_________________
承包单位：_________________
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。
一、电力工程项目：
、工程项目名称：_______________
、工程地址：___________________
二、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。
三、甲方的权利和义务：
、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程关于。
、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。
、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
四、乙方的权利和义务：
、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。
、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。
、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。
、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
五．本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：___________
乙方：___________
二零xx年xx月xx日
电站施工合同范本 第八篇
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________.
二、工程地点：__________________.
三、承包方式：__________________.
四、工程造价：__________________.
五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的.可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
二零xx年xx月xx日
电站施工合同范本 第九篇
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
一、工程名称：__________________.
二、工程地点：__________________.
三、承包范围：__________________.
四、承包方式：__________________.
第二条工期
本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。
第三条甲方应承担的工作与责任
一、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
二、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
一、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
二、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
三、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
四、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
五、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
六、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
七、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
八、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
九、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付
一、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。
二、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收
一、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
二、验收时间：甲方接到乙方完工报告后二日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜
由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条其他
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
二零xx年xx月xx日
电站施工合同范本 第一零篇
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
一、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款三六零零零零元整。
二、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款七零零零零零元整。
三、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤五零元/米，混凝土加固五零零元/米。
四、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程），包模板二三零零元/米。
二、承包方式：一、包工包料；二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清；
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
电站施工合同范本 第一一篇
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区平潮用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证安全、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
一、工程名称：通州区平潮用电管理站外墙涂料工程
二、工程地点：通州区平潮
三、工程承包内容：平潮用电管理站外墙涂料
四、施工工艺：○一剔除空鼓，补水泥灰○二满批一遍腻子○四打磨滚刷一遍底涂○五滚刷二遍面涂。
二、工程质量：合格
三、承包方式：包清工(包工不包料)
四、工程造价、结算方式
一、工程量：约九零零㎡(以实际工程量为准)
二、人工费单价：元/㎡
三、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)
四、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算
五、双方义务和责任
一、甲方义务和责任
(一)、做好建设单位及施工现场的协调工作。
(二)、及时方提供的施工所需的材料。
二、乙方义务和责任
(一)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。
(二)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。
(三)、服从乙方统一管理，施工的垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。
(四)、责任提供施工所需的工具和设备。
(五)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。
六、工程款的支付与结算
一、工程竣工验收合格后一次性结清。
七、违约责任
一、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费一零%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
二、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的一切费用。
八、仲裁与调解
如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。
九、合同生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。
甲 方：(签字盖章)日 期：
乙方：(签字盖章)日 期：
电站施工合同范本 第一二篇
发包方（甲方）：
承包方（乙方）
按照《_合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
承包方式：
包工不包料（含装卸费）
工期：
开工日期： 年 月 日
实际施工天数：天
工程质量：合格
合同价款（人民币大写）：
安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。
二、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
三、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为 元（不含装卸及搬运费）。
安装工程完成后，安装费及材料装卸费用七日内一次付清。
本工程无保修金，不含税。
四、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
五、附则
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
发 包人：承 包人：
发包人代 表：承包人代 表：
地 址：地 址：
电 话：电 话：
传 真：传 真：
邮 编：邮 编：
开 户 银 行：开 户 银 行：
帐 号：帐 号：
年 月 日 年 月 日
电站施工合同范本 第一三篇
发包方(以下称甲方)：______________________
承包方(以下称乙方)：______________________
为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：_________________________
二、工程地点：_________________________
三、工程内容：_________________________
四、工程面积：_________________________
五、工程立项批准文号：_________________
第二条工程项目期限
一、合同工期总共历时____________天(日历天);
开工日期：____________年____________月____________日;
竣工日期：____________年____________月____________日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
(一)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;
(二)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
(三)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程承包内容
一、工程承包形式：_________________________
二、工程承包范围：_________________________
第四条工程项目结算及付款方式
一、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。
二、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。
三、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。
四、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。
五、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。
六、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。
七、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
八、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。
第五条工程质量标准
一、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
二、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
第六条工程验收
乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前一零天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条违约责任
一、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。
二、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。
三、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。
第九条双方的权利与义务
一、甲方的权利与义务。
(一)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
(二)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。
二、乙方的权利与义务。
(一)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。
(二)承担本工程施工中的一切安全事故责任。
(三)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。
(四)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
(五)组织落实施工管理人员和材料设备进场。
(六)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。
(七)安全文明施工。
第十条争议解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
一、本协议经双方签章后生效。
二、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。
三、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
四、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。
甲方：_________________________乙方：_________________________
_________年________月________日_________年________月________日
电站施工合同范本 第一四篇
发包人：
承包人：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二零xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二零xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二零xx年二月二十三日动工，二零xx年四月二十三日浇筑完工。二零xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为一五九天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行^v^^v^、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-一九九九-零二零一)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
一、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
二、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
一、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式四份，双方各执二份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
电站施工合同范本 第一五篇
一工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(二)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为三级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用三台机布置方案，总装机为三×四七mW，单机流量。
二建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。
工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：
①提前的时间和修订后的进度计划；
②承包人的赶工措施；
③发包人为赶工提供的条件；
④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-二零xx-零二零八)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。
工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。
工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。
工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
合同争议与索赔管理
合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。
索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：
①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；
②不属于承包商应承担责任；
③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；
②承包商的取费标准是否正确、合理；
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。
三几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；
③重视材料供应；
④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[一]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部^v^国家电力公司国家工商行政管理局GF-二零xx-零二零八第二版(二零xx年版).
[二]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-一四零一零一零).
[三]^v^合同法.
电站施工合同范本 第一六篇
发包人：成都(以下简称甲方)
承包人：四川(以下简称乙方)
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务， 在《 建筑施工工程合同》基础上，按照《^v^民法典》及《^v^建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。
一. 工程概况
一. 工程名称： 住宅工程
二. 工程地址：
三. 建筑面积：
四. 结构类型：框架结构 、地上一一+一层 、独立地下室一层
五. 设计单位：四川
六. 监理单位：四川
二. 工程内容及承包范围
一. 乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程(见本协议附件一:工程量清单报价书)。
二. 包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。
三. 甲方指定分包工程内容见本协议附件二。
三. 合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)
一. 开、竣工日期
开工日期： 二零__年一零月二日;竣工日期： 二零__年一一月二六日;总工期：四二零天(含法定节假日)以建设工程竣工验收报告所载日期为准。
二. 施工进度
本工程分两期实施。一期工程为一、二号楼。二期工程为三、四号楼和独立地下室(见本协议附件三：即总平面图)。
乙方应于合同签订并收到施工图后一零天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计，甲方和监理在乙方施工组织设计提交后的一零天内若未予以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意。
二层顶板完成时间：一号楼：二零__年一二月五日;二号楼：二零__年一二月一五日;四号楼：二零__年一月二零日.
三号楼一层顶板完成时间：二零__年一月三一日;地下室完成时间：在二零__年七月三一日.
三. 工期违约责任
如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方按二零__元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按二零__元/天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过四万元。
若总工期延误，甲方按三零零零元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按三零零零元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过一零万元。
四. 如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。
五. 工期不顺延情况：
各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过八小时，工期予以顺延);
因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
六. 工期延误:由以下原因造成工期延误，工期应相应顺延：
按《通用条款》第十三条执行。
甲方直接分包的施工项目影响乙方施工进度造成的工期延误。
四. 质量与检验标准
工程质量：合格.基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过龙泉驿区质监部门验收合格;
因乙方原因造成工程质量问题及使用不符合设计要求的材料，必须无条件及时免费修复或返工重建。否则甲方有权要求乙方支付工程合同造价总额的五%的违约金和相应返工价款。
乙方应及时向下一道工序的施工单位(分包单位)办理移交手续。
设计图中室内天棚不抹灰，乙方按常规普通法施工，若甲方有其他要求，另行办理相关手续。
五. 合同价款与支付
一. 合同价款：暂定为人民币万元(叁千贰百陆拾万零伍仟贰佰伍拾贰元壹角伍分)。结算工程量以实际完成的工程量为准。
合同价款中的规费、措施费(一)、措施费(二)由乙方在工程全过程中包干使用，不作任何调整。具体包干费用内容包括但不限于以下项目：
规费：即养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险;
措施费(一)：即安全施工、文明施工、临时设施、
措施费(二)：即大型机械设备进出场及安拆、垂直运输机械、脚手架、混凝土和钢筋混凝土模板及支架、已完工程及设备保护。
其他不可预见费及风险包干费
本工程税金按国家税法及相关政策法规执行。
二. 合同价款的调整： 由于工程量清单漏项、新增项目、设计变更引起的新增工程量清单项目，其结算价格按以下方式计算：
乙方工程量清单报价书中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算;
乙方工程量清单报价书中只有类似项目的综合单价，可参照类似项目的综合单价确定新增工程量清单项目的综合单价。
乙方工程量清单报价书中没有适用或类似工程项目的，依据二零__年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定，套用相应定额子项后确定该项目的综合单价。该项目的材料由甲方认质认价，人工费按施工期间政策规定调增，综合费按二七%计取，机械费按定额子项计取，(措施一、规费、措施二不计取)。
施工期间人工费按政府规定系数并结合乙方工程量清单报价书随施工进度进行调整。
奖励
若乙方的工程质量、进度、安全、协调配合、节约成本、现场管理等符合合同要求，甲方奖励乙方项目部一零-三零万元。
乙方提出合理化建议，若经甲方采纳而节约的工程直接费，甲、乙双方按六:四的比例分享。
三. 工程进度款的支付
工程形象进度必须满足合同及本协议的约定，工程量进度报表经甲方及监理审核后支付乙方工程进度款。
支付时间：一、二号楼主体三层顶板完成后，甲方支付已完工程量九零%的进度款(含三零%以房抵工程款、下同)，三层以上工程款按月形象进度支付;三、四号楼主体一层顶板完成后，甲方支付已完工程量九零%的进度款，一层以上工程款按月形象进度支付。甲方及监理单位确认计量结果后一零天内，按审定产值的九零%支付上月进度款;支付总额至合同总价款的九零%时，暂停支付;
若乙方发生严重质量事故或严重安全事故(按国家有关安全质量事故规定进行界定)，甲方有权暂停支付工程进度款。
因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进度款。下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度款。
以房抵工程款的说明：甲、乙双方同意以本项目商品住宅作价支付乙方应收本项目工程结算总价款的三零%，并从每笔应付工程进度款中按三零%比例冲抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作价收回该部份商品住宅，应同乙方协商。甲方收回时，应将相应的应付工程款支付给乙方。本工程商品住宅作价的原则、方式及相关办法由双方另行签定补充协议。
如发包人出现延期支付工程进度款的情况,按通用条款第及条执行。
工程结算
乙方竣工结算经审计后三零日内支付至工程结算总价款的九五%(不得与条相冲突);工程结算总价款的五%作为保修金，保修期届满之日起一五日内结清。
质量保修金的支付：各分部分项工程保修期届满、经甲方对工程质量确认无异议后一四天内，按各分部分项工程的保修金额，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙方;基础工程、房屋建筑工程在交工满一年后一四日内，按其保修金额支付给乙方。
结算审计：
结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作，应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起原则上在三个月内完成本工程的结算审计。
结算审计费的支付办法：按国家相关规定执行。
四. 履约保证金：乙方在签订本协议之日起五日内,在甲方专用帐户存入人民币伍拾万元，作为本协议的履约保证金。该保证金在三号楼、四号楼的二层封顶后一零日内由甲方无息退还乙方五零%;合同内工作内容竣工后一零日内无息退还剩余五零%。
六. 材料价格及材料的采购
一. 材料价格调整
若甲方对某项主要材料进行调整(套用定额不发生变化)，仅对材料差价进行调整。
非暂定价材料不作调整，但砂、石、石灰材料价格风险系数五%，超过五%部分按实调整，税金按规定计取。乙方无权更换工程量清单中的任何材料。
二. 材料采购
乙方必须按甲方规定品牌采购，并且在采购前一五天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购。对于非暂定价材料部份，如甲方采纳乙方建议的性能相同且价格较优的其它品牌，即按第五条的款进行奖励。
甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持。
七. 工程变更及签证
一. 工程变更及签证必须注明：事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成。签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明此项后无内容。
二. 本工程的所有变更及签证，均应经甲方代表或甲方现场代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件。
三. 甲方有权对设计图纸进行变更。
四. 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位(或甲方)提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施。
五. 甲方对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方及监理单位确认。乙方应谨慎保护可能重复利用的材料、设备。若乙方拆除措施不当或保护不当造成材料、设备损坏的,由乙方承担相应损失。
六. 需办理签证的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及甲方代表确认。如因乙方原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。
七. 乙方应在设计变更实施前四八小时向甲方提交书面报价，由甲方及监理审核，按审核后的造价决算。
八. 设计变更、现场签证的计价原则：按五章第二条执行。
九. 临时用工签证应明确：工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格。
一零. 办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式四份。
八. 竣工验收：按《通用条款》执行。
九. 工程质量保修
一. 工程质量保修范围和内容：
乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担承包范围内工程质量保修责任。
凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失，应由乙方承担;不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合检修，费用由责任方承担。
二. 质量保修期限如下(以双方在工程移交书上签字之日起计算)：
地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限;
屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响)为五年;
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为二年;
给排水设施、道路等配套工程为二年;
供热及制冷系统为二年;
其他项目的保修期为二年
三. 质量保修责任
因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济责任和法律责任均由乙方承担。
保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后二四小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后八小时内到达现场抢修;业主收房后出现渗漏水、有水区域返水，乙方应在一六小时内修复。
乙方未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责任。
乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方(或物管公司)的验收签字。
涉及结构安全的质量问题，乙方应立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应等级的设计单位提出保修方案后，由乙方实施保修。
十. 双方的权利和义务
一. 甲方代表及职责
本工程甲方代表为 。甲方代表代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的，以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通知为准。
本工程甲方现场代表为王*辉。甲方现场代表的职责：负责监督检查工程质量及工程进度，负责设计变更、技术核定及现场签证的签署，对工程进度款的支付和工程竣工决算进行审核，以及与设计单位等相关部门的协调。
二.乙方驻工地代表及其他人员
乙方项目经理为 ，项目技术负责人为 ，其它管理人员名单按乙方的工程量清单报价文件。
乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间(包括准备和收尾阶段)，均须专职在岗，坚守施工现场，不得兼任其他项目任何职务;如需对人员、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周以书面形式报经甲方同意。
乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章或项目专用章后递交甲方。
乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前八小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席。
乙方代表除以下原因外，在竣工验收完成前不能替换
电站施工合同范本 第一七篇
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
四、合同工期：
根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。
五、工程内容：
二、 工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。
六、质量标准及要求：
一、工程质量标准：达到合格标准。本工程执行国家及相关行业现行的
二、工程质量要求 ：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。
三、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。
四、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是“三证”齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。
七、工程验收：
分段工程竣工 日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式 份提交甲方存档。
八、合同价款及工程款支付方式：
一、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为 万元(大
二、结算依据：
(一)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。
(二)定额：建筑各持套用XJZJ-二零xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-九零一-二零xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-二零一-二零xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-二零xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。
(三)估价表：《二零一 年 地区单位估价表》。
(四)取费：二零一 年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》 类工程(其中管理费及利润按 限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。
(五)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。
三、工程款支付方式：
本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的 %，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后 日内付到决算总额的 %，剩余五%作为质量保修金待保修期满后无
上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。
九、甲、乙双方的权利和义务：
甲方的权利和义务：
一、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具
二、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。
三、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。
电站施工合同范本 第一八篇
(甲方)
(乙方)
根据“^v^经济合同法”的有关规定并结合本工程实际情况，本着“平等互利、协商一致”的原则，来明确双方的权利和义务，经双方协商，特制定本合同以兹双方共同遵守。
第一条：总则
一、工程地点：琼海众一家园一三#楼
二、工程范围：琼海众一家园一三#楼房间内墙墙面粉刷工程
三、结算依据：
房间地面及洗手间、厨房墙地面铺装按元/m二计算,(此单价包含一.议定铺装范围内的水泥、淡水河沙等辅材及材料卸车、搬运《电梯搬运》至每个作业点。
以上工程完工后按实际工程量结算。
四、本工程纳税方式为：乙方向甲方提供全部完税发票。
五、承包方式：由乙方包辅材、包工、包工期、包质量、包安全。本工程乙方不得再进行分包或转包。
六、质量标准：达到甲方要求的施工工艺。
一.施工图及设计变更的规定要求。
二.现行施工规范的验收验评标准的优良标准。
三.粉刷用漆以及腻子粉必须为立邦牌产品。
四.甲方的其他质量要求。
第二条：工程期限
本工程工期以甲方与总包方签订的合同工期期限为准，工期以合同签订之日起计算。
第三条：甲、乙双方职责
一、甲方责任
一.甲方负责施工进场前的准备工作，协调有关方面办理相关手续，组织施工班组进行工程规范交底。
二.派驻公司代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，签署隐蔽工程签证。
二、乙方责任
一.乙方在开工前组织有关人员熟悉场地，负责编制施工计划并按计划组织施工。
二.乙方在自己的分工范围内做好材料和设备的管理工作。
三.乙方应严格按照甲方制定的质量标准进行施工，确保工程质量并按合同规定的时间如期完工，交付使用。由乙方原因造成的质量问题乙方应负责整改直至达到甲方要求的标准，所有费用由乙方承担。
四.在合同规定的保修期内，乙方有义务对工程的损坏进行维修，属于乙方的质量问题，乙方应无条件进行维修。
五.内粉工程在操作时，落地灰必须重复使用，不得有多余材料运下的现象。每完成一层必须清扫一层，如发现有落地灰运下现场，每车罚款一零零元。施工层上严禁向下抛弃建筑垃圾，如发生安全事故，由乙方承担一切后果。
六.爱护工地卫生，不得乱扔生活垃圾。
七.严格遵守安全生产法律法规及施工现场的安全生产制度。
八.遵守上级建筑安全主管部门规定的建筑安全生产条例、文件。
九.因乙方违反上述七、八条的规定造成安全事故的，由乙方承担一切经济及法律责任。
第四条：工程付款结算方法
乙方进场施工后，甲方按进度支付(乙方已完工部分八零%以内)工程款，工程完工后付至总款九五%，余款五%按保质期满后十日内结清。
第五条：竣工验收及保质期
一、 乙方在工程竣工后三天内，应将验收日期以书面形式通知甲方，如甲方不能按时组织验收，需提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。若竣工验收时若未通过，乙方应按甲方的要求进行整改，整改完成后乙方应通知甲方组织再次验收直至通过。
二、 本工程质量保正期为三个月，在保质期内如出现质量问题乙方应无尝及时维修更换。
第六条：工程负责人和安全事故处理。
一、甲方应派专人协助乙方工作，乙方应派驻现场管理人员和施工人员，双方共同履行本合同的各项规定并办理施工中有关的事项。乙方应对工程各项内容进行自检，并接受和配合甲方的监督和检查。
二、乙方有责任教育工人严格遵守操作规程，做到安全施工。火灾、盗窃及在施工中发生的工伤事故和工程管理不善造成的损失，均由乙方负责，并且乙方不得因此影响工程质量和工期，若造成影响，乙方承担全部费用并赔偿甲方的损失。
第七条：合同份数及期限
一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
二、本合同自双方签订之日起生效，在工程竣工验收结清余款后失效。
第八条：附则
本合同如有特殊情况或尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定附则条款，作为本合同的附件，与本合同具同等效力，但不得与本合同相抵触。
甲 方： 乙 方：
电站施工合同范本 第一九篇
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二零xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二零xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二零xx年二月二十三日动工，二零xx年四月二十三日浇筑完工。二零xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为一五九天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行^v^^v^、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-一九九九-零二零一)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
一、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
二、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
一、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电站施工合同范本 第二零篇
建设单位(以下简称甲方)：
施工单位(以下简称乙方)：
经双方协商，甲方将黄淮学院大学生创新创业园光伏发电项目能源系统安装工程按《二零零KWH循环能源系统技术规范书》及设计图纸等的要求，承包给乙方安装、调试。根据^v^《合同法》要求，为了确保工程质量和工期，明确双方责任、权利和经济关系，经双方协商，签定本合同，双方共同履行。
第一条：工程范围和内容
工程范围和内容(包括但不限于此)：
一. 光伏项目能源系统工程的安装及相关实验。
二. 与光伏发电系统的对接及相关实验。
三. 与黄淮学院大学生创新创业园照明系统的对接及相关实验。
四. 所有电气设备的卸货，搬运，安装及试验。
五. 能源系统工程安装材料的采购，制作及安装。 甲方提供：安装场地及办公场所。除合同中规定以外，其他工程辅材均由乙方自行负责采购，采购费用已包括在工程报价中，不在另外核算。
第二条：建设工期
本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日完工
达到验收条件，乙方完工并达到甲方验收要求后，将工程相关施工资料和竣工资料移交给甲方。
第三条：工程承包方式
设备、材料、辅材由乙方采购并负责安装完成。
第四条：工程质量
达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准，乙方根据《二零零KWH循环能源系统技术规范书》进行工程施工，甲方依照有关施工规程和验收规范，设计要求进行总体验收。工程中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的合格产品。
第五条：合同价格
以《二零零KWH循环能源系统技术规范书》工程量为依据，按工程量清单由乙方编制预算，经双方审定执行。经双方审定本工程在合同工程范围内造价为：(人民币大写)： 壹佰叁拾伍万元整(校企合作优惠价) (人民币小写)：¥ 元
第六条、付款方式
本合同签订之日起五个工作日内甲方将工程款付至乙方账户。
第七条：技术资料交付时间
工程竣工验收合格后，由乙方向甲方交付施工安装调试记录及竣工报告，并办理新建工程移交手续。
第八条：竣工验收
工程竣工后，乙方向甲方提出竣工通知书，会同甲方进行竣工验收。甲、乙双方按《二零零KWH循环能源系统技术规范书》为依据。
第九条：其他 甲方派 同志为本工程代表，负责督促工期，检查工程质量，合同的全面履行。并负责联系解决工程施工过程中所遇到的问题，乙方 同志负责本工程全部施工任务并做为乙方工地代表。
第十二条：其它补充条款
一、工程实施期间的人身安全和财产损失由乙方全权负责，甲方有权监督执行。
二、工程实施期间由于甲方原因现场条件不具备，导致安装和调试推迟，甲方应书面通知乙方延迟原因和安装，乙方应根据甲方的书面通知要求调整工程进度表。乙方不承担由此造成的安装、测试、验收延迟的一切责任。
三、办理工程验收手续过程中发生的车费、差费及招待费由乙方自理。
第十三条：本合同经双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收合格，全部款项结清后失效。若中途任何一方违约而造成损失，由违约方负责赔偿违约金，即总合同款的 %。
第十四条：本合同三份，甲方持两份;乙方持一份。
第十五条：本合同未尽事宜，按双方协商另行补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电站施工合同范本 第二一篇
甲方：
乙方：
根据《^v^民法典》和《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。
二、承包内容：
一、改移水管
二、水沟
三、硬路肩
三、承包数量：见附件一。
四、承包总价：二三一二三五元。(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)
五、支付方式：执行原合同条款。
本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电站施工合同范本 第二二篇
发包人：
承包人：
依据《民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二Oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为一五九天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行^v^^v^、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-一九九九-零二零一)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
一、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
二、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
一、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式四份，双方各执二份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
电站施工合同范本 第二三篇
甲方名称： 乙方名称：
根据《^v^经济合同法》和有关规定，经甲、乙双方多方友好协商，本着平等互利的原则，签定本合同。
一、 工程概况
工程名称：中国电力投资集团华北分公司视频会议系统
二、 工程承包范围和内容
工程安装设备：
本工程系统：详见《工程设备配置清单》
工程具体内容包括：
一)、工程系统的布线安装调试;
二)、工程系统的设备安装调试;
三、工程造价
本工程预算总价为： 壹万柒仟玖佰肆柒(¥：一七九四七 )。
四、 施工和保修
本工程地址： 内蒙古呼和浩特市 。
施工中，因甲方变更设计造成项目工程费用增加或减少的，可参照合同中设备单价进行对应变更，合同中没有列明的双方另行议价;
本工程保修期为：壹年;
本工程保修期的内容：如非人为因素及自然因素而造成的工程质量问题，乙方负责免费保修服务。
五、 工程款支付方式
乙方将所有设备安装调试完毕，甲方在三日内向乙方支付工程全款，人民币一七九四七 。
六、 工程施工和验收
乙方在本合同签字生效后肆日内准备好工程设备及材料进甲方场地进行施工;
本工程完工后，乙方提供竣工资料和决算书，通知甲方验收和工程决算审核，甲方应在完工后伍 日内验收审核完毕，逾期不审计视为认定乙方的工程决算书;
工程内容和质量符合要求时，双方签字盖章。双方责任
七、合同生效、延迟工期及违约
合同自双方签字盖章之日起生效，即具法律效力;
八、争议的解决
本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院提出起诉。
九、本合同壹式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰份，双方签字盖章生效。
甲方名称： 乙方名称：
代 表： 代 表：
单位盖章： 单位盖章：
日 期： 日 期：
电站施工合同范本 第二四篇
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：上营变电站引水工程。
二、工程地点：上营村。
三、工程主要内容：一五零零米DN四零给水管道安装。
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限八天，预定二零xx年四月二日至二零xx年四月一零日止。
三、工程承包价及其它
总承包价八零零零零元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任*司
开户行：禄丰*行营业室
账户：
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
电站施工合同范本 第二五篇
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）
法定代表人：
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程主要内容：
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
一、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
二、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
三、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日发的
电站施工合同范本 第二六篇
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：青年水电站防腐、制安工程施工项目
二、工程承包工作内容：
一.水电站整体设施防腐
二.水池防腐
三.梯子制作、安装
四.脚手架搭设所需材料由乙方购置
五.所有操作人员的劳保用品，如安全帽、安全带的购置由乙方负责
三、技术要求：
一.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆)，去氧化层及打磨，抛光后，平面找平，喷底漆一遍，喷面漆两遍。
二.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。
三.技术方案按甲方要求施工。
四、工程地点：恒阳公司青年水电站
第二条 工程承包范围
承包范围：包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。
第三条 合同工期
六个月。
第四条 质量标准
一.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准，开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求，符合甲方创建文明施工的要求。
二.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。
三.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求进行工作，严格执行有关悬空作业的规定，确保安全施工，具体施工方案由乙方自行制定。
第五条 施工安全：乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定，严格
按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第六条 合同价款及付款方式
一.合同包干价：￥元(大写：人民币肆拾伍万伍仟元整)
二.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算
三.支付方式：
本施工合同采用总价包干方式，待青年水电站防腐、制安项目全部完工，经甲方一次性验收合格，扣除五%质保金后，其余剩下部份于一零个工作日内一次性付清乙方工程承包款，正式发票按甲方财务部门的要求开具。
第七条 质量保证期及保证金
本工程质量保质期为 壹 年，预留质保金为合同总价款的五% (即￥元)，质保期满后甲方在一四天内将质保金无息退还给乙方。
第八条 现场管理和安全生产
一.乙方在开工前，必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行，并与甲方安全生产部签订安全协议，甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。
二.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度，严格遵守安全操作规程，在乙方现场负责人统一领导下组织施工，计划进度、材料供应要密切配合，保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
三.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责，费用包含在合同总价款中，乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具，由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。
四.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。
五.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失，乙方在施工中应做到工完料尽场地清，保持现场整洁。
六.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
七.工程施工中服从甲方安全生产管理要求，对原有设施、建构筑物必须采取保护措施，对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。
八.乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
第九条 质量保修
一.工程保修期：保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。
二.质量保修责任
(一)乙方所承包的工程，在保修期内属乙方责任造成的质量问题，乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。
(二)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
三.质量保修金的确定
本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的五% 。
四.质量保修金的返还
质量保修期满一年，经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题，甲方于一四个工作日内将质量保证金无息返还乙方。
第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分，具有同等的法律效力。
第十一条 未尽事宜，双方协商解决。
第十二条 合同生效与终止
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电站施工合同范本 第二七篇
甲方： 乙方：
为了满足学校食堂各种机器的用电，食堂必须安装三相电。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：x年x月x日至x年x月x日。
二、改造材料：包工包料。所涉及材料均采用国标材料。
三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用 ：
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：x仟圆(x元)
五、材料检验：
施工前乙方先将材料交甲方检验，经检验合格后，乙方方可施工。如果在检验中发现材料不合格，甲方有权要求乙方更换材料施工，。
六、施工要求
一、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
二、布线要做到美观大方实用。
三、 在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：
施工完成经甲方检验合格并试用三个月无异样，全额付款。
甲方： 乙方：
年 月 日
电站施工合同范本 第二八篇
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》和《^v^建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守
本合同。
一、工程概况：
、工程名称： 龙苑中央公园地下车库基坑支护
、工程地点： 明港镇军民路南侧、一零七国道西侧
、工程类型：基坑支护。
二、承包方式及施工范围
、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。 。
三、工期：
初拟开工日期：二零xx年 八月 日。
工程进度随土方开挖进度。
四、 工程质量等级：
质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范 合格 标准。
五、工程价款：
、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单：
分项支护工程清单报价清单
、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。工程量的计算方式为：I-I剖面按土墙垂直高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分的费用已包含在综合单价中)。
、工程款计算：工程款=分项承包单价×相应施工工程量。工程总价款暂定为：(人民币)壹佰壹拾贰万陆仟园整(￥ 元)，最终按实际完成工程量进行结算。
、如因设计变更而改变施工做法，变更部分的综合单价组价按二零xx《河南省建设工程工程量清单综合单价》进行预算后下浮二零%，作为结算依据。
、该分项工程承包单价包括的工作内容及乙方应承担的费用：
、机械设备进出场所需运输及安拆费，维修费，人工费。
、完成该项目所需的所有材料费、机械费、人工费。
、需支护部位的土方边坡刷边、修整。
、所有的材料试验、检测、监测等的费用。
、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。
、完成该项目所需临时设施，施工用水、电等费用。
、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。
、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可预见费等所产生的全部费用。
六、双方责任：
为了快速、高效完成该项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。
甲方责任：
、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，并提供施工作业条件。
、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由乙方承担。
、负责提供施工用水源、电源。
、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收
、按合同约定向乙方拨付工程款。
、乙方责任：
、维护甲方形象，接受甲方和现场监理的施工监督。服从甲方现场管理人员的统一管理。
、组织专家对设计方案进行论证。
、根据分项工程的规模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职责，做好施工及验收记录。
、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施工。 因施工质量或工程使用材料不合格，必须立即整改至合格，并承担由此造成的一切损失。
、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的安全、文明工作。
、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及安全事故概由乙方承担。
、对已完工程进行养护及成品保护。
、负责施工资料的收集、整理、编制、装订成册等。
、为在施人员缴纳意外伤害保险费。
七、付款方式与结算：
本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的四零%;地下室回填土完成，支护工作结 束，余款一次付清。
八、争议：
双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。
九、工程保修期
保修期限自本工程竣工验收合格之日起，到地下室工程回填土完成。
十、合同签订：
、本合同经双方代表签字加盖公章之日起生效，结清工程款后履行完毕。
、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
十一、其他条款：
、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条件，同时也不进行费用调整。
、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造成的一切损失概由乙方负责。
、工程结算时，乙方必须向甲方提供全额正规^v^。
、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
年月日：
电站施工合同范本 第二九篇
需求方：_________(以下简称甲方)
供货方：_________(以下简称乙方)
为明确甲乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买桌椅及安装有关事项订立本合同。
一.桌椅的规格及型号、数量、单价、金额见下表。
规格及型号
二.桌椅的质量要求和技术标准按国家标准和生产厂家产品技术标准。采取____________________椅，__________厚_______________。__________结构部分采用_______________处理，_______________。桌面为__________贴面，桌斗为__________斗。
三.合同总金额为：人民币_________元整(￥_________)。桌椅到甲方指定交货地点并安装验收合格后一零天内付合同总金额的_____%，计人民币_________元整(￥_________);合同总金额的_____%，计人民币_________元整(￥_________)留作质保金，桌椅安装验收合格后一年后一零天内，桌椅无质量问题和其它违约事项即付清。
四.乙方于_________年_________月_________日前将所有桌椅安装到位，如时间有特殊要求，甲方提前三天通知乙方，乙方负责技术支持。若产品出现故障，乙方应在接到通知后一天内到现场提供服务。
五.桌椅保质期为_________年(从安装并验收合格日算起)，保质期内实行免费包修包换，终身维修。
六.保质期后，若产品出现故障，乙方提供维修服务只收材料成本费。
七.乙方应履行的职责：
(一)按甲方要求，按时提供合格产品，否则应向甲方全额赔偿。
(二)发货前二天通知甲方。
(三)乙方应负责工程施工安全，甲方不承担任何安全事故责任
八.甲方应履行的职责：
(一)乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行材质确认。
(二)甲方收到货物时，应及时与留存样品核对验收，如发现产品规格、型号、材质不符时，应及时通知乙方并要求乙方按要求更换或补充。
(三)如货物无质量问题，甲方应及时支付货款。
(四)甲方保证乙方的施工用电，费用由乙方负责。
九.乙方应按时交货，如果乙方未按合同规定的期限或未经甲方同意延期交货，延迟交货按总价款的天交纳违约金。如有其他违约事项，在甲方发出违约通知后三天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，同时乙方应向甲方按总货款的一零%支付违约金。
一零.甲方应按时付款，否则按应付款的天交纳违约金，
一一.招、投文件和合同附件均为本合同有效部分，具有同等法律效力。
一二.本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。
一三.本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，争议方可向_________仲裁委员会申请仲裁。
一四.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。
一五.本合同经双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电站施工合同范本 第三零篇
(甲方)：________(以下简称甲方) (乙方)：________(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：上营变电站引水工程。
二、工程地点：上营村。
三、工程主要内容：一五零零米DN四零给水管道安装。
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限八天，预定二零____年四月二日至二零____年四月一零日止。
三、工程承包价及其它
总承包价八零零零零元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：三零九八零一零四零零零三七二四
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的'，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：________乙方：________
法人代表：________法人代表：________
委托代表：________委托代表：________
____年____月____日
电站施工合同范本 第三一篇
甲方：股份有限责任公司(以下简称甲方)
乙方：企业集团公司(以下简称乙方)
依据《^v^合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。
一.工程项目：股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容：
⑴. 一#囤船内仓各类金属面约，施工要求人工除轻锈，
人工除重锈一底二面氯磺化涂料。
⑵. 一#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共
计，除重锈二底二面醇酸磁漆。
⑶. 顶棚木板面船员室等木材面共计九三四m二刮腻子刷三面醇酸磙漆。 ⑷. 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。
二.大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。
⑴.下皮带机架五四六m二人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。
⑵.大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯二七九二m二除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。
⑶.大库扒料机八九九m二人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。
三.成品三#-八#皮带机架共计一八四八m二人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐 。
二.承包工程方式
一.包工包料(双包)
二.预算金额：
三.工期：二O--年十月三十日至二O--年十二月五日全部完工。
四.施工现场负责人
甲方： 乙方：
五.甲方负责事项
一.甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。
二.甲方监督材料的采购价格和质量。
三.监督检查工程质量和进度。
四.在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。
六.乙方负责事项
一.严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。
二.确保安全施工。特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。
三.遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚(交款或从工程款中扣除)。
四.乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。
七.工程质量监督及验收
一.甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐蔽工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动配合。
二.按国家规定的有关技术标准，对已完工的项目进行验收，每个项目必 须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。
三.验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参加。
四.验收必须达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。
五.外观检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。
六.⑴.玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。
七.要求涂层均匀，涂层厚度和层数应符合设计要求。
八.施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干二四小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂第二遍。
八.预决算书编制依据与付款方式。
一.工程量：工程完工后，经甲方按规范验收，由甲方按图纸提供数 据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。
二.办理工程决算书：按“赤天化二零--计财字第一一号文件”，
按“九五贵州省安装定额”和“二零--全统安装定额”和“九八贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。
三.防腐蚀主材(如：TO树脂，耐酸瓷板、耐酸胶泥等)按市场价格， 结合有关定额用量进行调整，辅助材料按定额规定。
五.按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮四零%进行计费计算。
六.工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。
七. 甲方预付预算工程款的三零%，作为材料采购款。
八.验收合格后一次性进行结算。
九.保质金按财务审核决算金额的五%扣留，半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题，扣除保质金。
九.违约处罚
一.乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二零__年
十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的(即 元)作为对乙方的处罚(从决算中扣除)。
二.本合同经双方签字生效，任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的一零%作为违约金。
十. 合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。
十一.本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。
十二.签合同时间：二O--年 月 日。
电站施工合同范本 第三二篇
甲方(发包单位)：__________________
乙方(承包单位)：__________________
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：
工程价款三六零零零零元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板二三零零元/米。
二、承包方式：
一、包工包料;
二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
____年____月____月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写元整;
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的五零 %付给作工料费，剩余五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：________(公章)法人代表：________
乙方：________(公章)法人代表：________
____年____月____日
电站施工合同范本 第三三篇
甲方： __________公司
乙方：农业技术推广有限公司
甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在开发光伏发电项目(下称“光伏发电项目”或“项目”)等事宜达成如下意 向：
一、合作项目：
二、地点：
三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。
四、甲方的权利义务：
一、甲方在上述地点投资建设光伏发电项目，项目建设初步拟定规模为_____亩光伏发电(其中至少为三零零亩大棚式、其余为分布式，且三零零亩大棚的所有权及使用权归属乙方所有)，同时甲方保证拥有并提供该项目的经营资质证明;
二、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设。
三、合作期间，涉及发电设施的维护及对周边的涉农损失由甲方负责承担，发电收益及专项国家补贴归甲方所有;
四、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元;
电站施工合同范本 第三四篇
发包人：____________
承包人：____________
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____市____级水电站技改工程
工程地点：____市____镇村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二零____年____月____日
第一台机组混凝土结构定于二零____年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二零____年二月二十三日动工，二零____年四月二十三日浇筑完工。二零____年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为一五九天。
四、质量标准：
合格，争创优良
五、合同价款：
贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
电站施工合同范本 第三五篇
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
甲乙双方根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
一、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
二、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
一、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
二、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
三、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
二、乙方承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠。
三、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的____%(即人民币____万元，大写：_________________万元)。
二、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币____万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
三、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
一、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
二、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
三、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
一、本合同签字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
二、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
三、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________