建设道路合同范本|建路合同大全

建设道路合同范本

建设道路合同范本 第一篇

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

为加强本村村道路硬化工程的管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方，双方协商，签订本施工合同。

一、工程名称：村道硬化

二、工程地点：

三、工程数量：长米，宽米，厚米，按五五零元/m六计算。路基确实不能达到限定宽度的，根据现场情况定，由甲方协调，乙方配合，其他道路宽度视具体情况确定。

四、工程质量要求：严格按照《公路水泥砼路路面施工技术规范》及设计施工图纸执行，工程质量要求水泥、沙子、石子按一：二：三。五的比例标准施工，此合同实行比选方式，合同鉴定由乙方落实，甲方配合。

五、施工期限：本工程从签订本合同之日起，乙方日内组织开工，至年月日止，工期五零天。

六、工程款的结算：本工程合同价款采取计量投资一次性包干，超支不补。工程项目合同造价预计人民币（大写），（小写）￥左右。最终结算金额以实际发生工程量进行核算（以验收工程量为准）。

八、付款方式：在该工程完工并经验收合格后，由甲方一次性拨付给乙方。

九、甲乙双方的责任：

（一）甲方责任：

一、负责提供工程施工的相关便利。

二、乙方在施工期间，如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。

三、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改，并责令停工。

四、对工程主要材料规格及配比要求进行质量把关。

五、配合乙方做好施工安全工作。

六、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的协调。不得影响乙方机具设备安装及正常施工用水、用电。

七、工程竣工后，会同乙方对全部工程进行自检，甲、乙双方积极配合做好竣工验收工作。

（二）乙方责任：

一、乙方施工中所需要的搅拌站，水，电，机具等一切设备由乙方自行筹备。

二、乙方在施工中存在质量不符合条款要求的，甲方有权当场纠正或要求返工，在合情合理情况下，乙方一定要服从，由此造成的损失由乙方自负。

三、乙方按合同进行施工，确保质量，主动接受甲方的监督，安全操作。

四、乙方在施工中必须加强安全生产管理，做到文明施工，对于

施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任何费用，一切责任由乙方自行承担并解决。

五、对交（竣）工验收中提出的缺陷及质量问题，乙方按要求整改完善，并由乙方承担自身原因造成整改的费用。

六、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的`工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工。

七、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量。

八、积极配合甲方做好工程自验和竣工验收工作。

十、违约责任：

一、未经甲方许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

二、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

三、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。

四、未经甲方许可，乙方中途停工，不能按期完工或完工后验收不合格，甲方不结算工程补助资金。

五、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负责。

六、如甲方违约，给乙方造成的经济损失由甲方负责。

十一、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。

十二、本合同未尽事宜，或在施工中发现新问题，由双方协商解决。

十三、本合同一式二份，甲乙方各持一份。本合同从签字之日起生效。

甲方：（盖章）

法人代表：

乙方：

承包人（签字）：

年月日

建设道路合同范本 第二篇

一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。

二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。

三、乙方在施工过程中，一、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;

二、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;三、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。

四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。

五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的七零%。

六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲方无关。

七、乙方必须接受甲方的监督和建议。

八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第三篇

发包方：

承包方：

山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的'施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

一、 工程名称：砼道路。

二、 工程地点：西营镇西岭角村双腰沟。

三、 工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约三米，厚度一五厘米，砼强度等级C二零以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)

四、 承包方式：包工包料。

五、 工程造价：按每平方 元，按实计算。

六、 质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。

七、 材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于二%。石子规格一—三厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

八、 安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、 付款方式：工程竣工验收合格后，三零天付工程总额八零%，满一八零天无质量问题付一五%，余款满一年付清(工程保质期为一年)。

十、 工期：开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方三零零元，累计计算。

十一、 质量保证金五万元 天之内退还。

十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年 月 日 年 月 日

建设道路合同范本 第四篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、工程名称：_____________________。

二、工程地点：_____________________。

三、承包范围：_____________________。

四、承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。

五、合同价款：

路面硬化每米______________元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。（竣工后以实际丈量为准进行结算）。

六、工期：自开工______________之日起，_______日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

二、技术要求

路面为_______cm厚、_______水泥混凝土路面，宽_______米。

三、施工及质量要求

严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实，否则返工一切损失由乙方自负。

四、双方权利和义务

一、发包人的权利和义务

发包人委派为工地代表：_____________________。

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

二、发包人主要工作：

负责现场协调工作；

三、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

四、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

五、工程价款的支付

本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的_______%。下剩款项在工程竣工验收后三零日内付清。（税费由甲方支付）。

甲方：

乙方：

建设道路合同范本 第五篇

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为二零零米。

四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

五、合同造价：暂定为人民币

六、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

七、合同履约保证金

本工程不设置履约保证金。

八、结算办法

按以下原则结算：

按浙江省市政工程预算定额(二零x版)结算，具体单价及费率详见附后清单。

根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距一零零零米内)按四零元/车(五吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按二三零元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

九、工程质量

道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ九七-八七)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ一-九零)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

混凝土层

混凝土采用设计规定的商品混凝土。

厚度误差：±一零%厚度。

平整度误差：小于一零mm。

宽度：不小于设计规定。

塘渣基层

塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

路基应有良好的排水系统;

路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;

必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五mm。

不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

道路中线标高允许误差±二零mm。

平整度允许偏差：二零mm。

宽度允许偏差：一零零mm。

材料要求

中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

道路基层塘渣要求采用清塘渣。

乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

一零、安全生产和文明施工：

乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，

施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币五零零-五零零零元。 乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

一一、资料管理和竣工结算的有关规定：

乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

本工程的所有资料必须用A四纸，并用电脑打印。

本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

自竣工验收合格之日算起三零天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

一二、付款办法：

竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的'质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

质量保修金按以下规定支付：

a) 竣工验收合格之日算起一年后的一四天内，甲方向乙方支付全部质量保修金; b) 质量保修金不计利息。

水电费用乙方自理。

一三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

一三、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

一四、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

一五、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

一五、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 (以下无正文)

发包方： 承包方：

待 表：

合同签订地：

年 月 日

建设道路合同范本 第六篇

建设方：以下简称甲方

施工方：以下简称乙方

甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在二公分之内，不能超过二公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

四、主体结构要求，板面筋布一五零mm×一五零mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C二零，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全

第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第七篇

甲方：

乙方：

昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况

本工程由两部分组成：

一、教学楼南两个篮球场地，共一零二四平方米，厚度为一五厘米。

二、教学楼北侧水泥路面，共( )平方米，厚度平均为一七厘米。

二、承包方式

该工程所有材料由乙方采购，且必须符合规定要求，经甲方检验不合格的'材料，乙方不得使用，否则由此引起的后果由乙方承担。

三、施工要求

乙方必须按照有关规定组织施工，规范施工方案;

四、工期：从二零xx年( 七 )月( 二九 )日到二零xx年八月一八日，共( 二零 )天。

五、设计变更

该工程不得随意变更，如确因特殊情况变更时，经甲乙双方协商，方能实施。

六、双方责任

甲方负责做好施工期间的外围工作，提供水源、电源及工人临时住宿，乙方积极组织施工，确保工程质量，必须按时竣工。

七、工程造价与资金支付

经双方协商，工程造价按每平方( )元计算，具体支付方式，工程结束，验收合格，在二年内付清工程款。

八、违约责任

乙方对本工程必须调集充足的人力和设备，确保施工安全，质量不合格必须返工，返工费用全部自负。

甲方必须安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。

附：因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。 本合同一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日：

建设道路合同范本 第八篇

发包人： (简称甲方)

承包人： (简称乙方)

依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

一、 工程概况

工程名称：政协办公楼室内维修改造工程

工程地点：托县政协办公楼

工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

二、合同工期

开 工 日 期： 二零xx 年 零九 月 零一 日

计划竣工日期： 二零xx 年 一二 月 零一 日

预计合同工期：九零天

三、承包方式和合同价款

(一)采用包工包料和总承包形式;

(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付三零%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余七零%工程款;

(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

四、发包人(甲方)责任：

依照合同按时拨付工程进度款。

五、承包人(乙方)责任：

一、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

二、 保质保量完成甲方指定工程项目;

三、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

六、工程质量及验收

一、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行^v^《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

二、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

三、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

七、 工程款支付方式

一、工程开工后，按工程进度付工程总造价的三零%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清七零%

八、质量保修

按照^v^一九九九年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

九、违约责任

一、乙方因质量不合格造成的`停工，全部责任由乙方承担。

二、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

四、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

十、其它约定事项：

甲方：

法人代表：(签章)

乙方：

代表人：(签章)

年月日：

建设道路合同范本 第九篇

由于国家基础建设的大规模上马，城镇化步伐的加快，投融资渠道不畅，建设工程高利润回报加之管理存在很多不足，“挂靠”这一特殊形式就随着建筑业空前繁荣的市场应时而生。不具有法定资质的民营企业和实际投资人借用具有相应资质企业名义承揽工程的情况普遍存在，曾有意见认为将此种情况不应认定为无效，主要理由就是不利于民营企业的发展和不利于推动经济建设的快速发展；司法解释最终否定了这种意见。将此情形作无效规定，维护了法律的价值，规范了建筑业市场，使建设工程质量有了保障基础，也推动了建筑业健康有序的发展。当然，司法解释没有对哪种情形属“借用资质”予以明确，将此认定交给了法官。实务中一般有这么几个标准：第一，转让、出借企业资质证书的；第二，以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的；第三，项目负责人、技术负责人、项目质量管理人员、安全管理人员等均非承包人本单位人员。工程承包中存在三种情况之一或同时存在的，可以认定为挂靠，签订的施工合同属无效合同。

建设道路合同范本 第一零篇

甲方(全称)：

乙方(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《^v^合同法》及《^v^建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第一一篇

发包方： （甲方）

承建方： （乙方）

按照《^v^合同法》、《^v^劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目工程合作事宜，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程性质：

四、承包工程范围及内容：

五、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为￥ （大写： ）。本工程价款实行总价包干，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。该总价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲方提供材料外）和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

六、工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自 年 月 日开工至年 月 日竣工，工期历 天，如因乙方原因逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款 元。

二、施工技术依据

采用^v^行业标准JTJ零四一--二零xx《公路桥涵施工技术规范》和JTG F八零/一--二零xx《公路工程质量检验评定标准》、JTG B零一--二零xx《公路工程技术标准》、[二零xx]九四号《公路工程国内招标文件范本》。

三、施工与设计变更

一、在组织施工中，必须遵照^v^^v^颁发的JTJ零四一--二零xx《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F八零/一-二零xx《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

二、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

（一）施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时报告甲方监理提出申请，由甲方在七二小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，工期相应顺延。

（二）在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

（三）设计变更及其他变更签证费用均视为包含在工程总价内，工程价款不做调整。

三、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

四、双方责任：

一、甲方责任：

A、会同工程所在协调地方及周边关系；协调电力架设、水源、料场等，确保“三通一平”；确保工作面得及时移交。

B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

C、负责向乙方进行技术交底。

D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

E、监控乙方资金的使用。

二、乙方责任：

A、服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

B、乙方委派为项目负责人， 为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。

C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

D、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

E、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育，杜绝事故的发生，出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，自行承担责任。

F、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

G、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作；各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。

H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

五、施工监理

一、监理办法：

由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

二、 公司委派监理工程师 同志为该工程监理。

三、监理依据^v^行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

六、材料要求：

一、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

二、主材中钢材须选择莱钢或济钢总厂生产，水泥须选择青龙山或山水品牌，石灰须为一级灰，并提供每批产品合格证及试验报告，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

三、砂采用水洗中粗砂；碎石采用优质石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求；片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

七、质量与检查

一、工程质量的验收标准按^v^行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

二、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表或其监理人的要求返工修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

三、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由相关部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

四、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前四八小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后七二小时，监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

二零xx年xx月xx日

二零xx年xx月xx日

建设道路合同范本 第一二篇

根据《^v^民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条工程概况

一.工程名称：__________________

二.工程地点：__________________

三.预定开工日期：______年______月______日

第二条施工范围

一.施工范围：

回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

第三条施工方式

一.本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条工期

一.工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计______天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

二.如遇下列情况，乙方须在发生签证事由二日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

(一)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

(二)不可抗力因素。

第五条工程质量及验收标准

一.工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

二.乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

三.苗木成活率达到______%。

四.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条工程价款及结算、付款方式

一.工程预算总价款为人民币____________元(大写____________元)。

二.结算方式：

(一)甲方应在预定开工日期前______个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的______%;

(二)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后______个工作日内

向乙方支付工程预算总价款的______%;

(三)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的______个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的______%。

(四)工程结算总款额的______%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后______个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

(五)以上付款的方式均以______支付。

第七条保养期

一.苗木保养期为______个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

二.保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起_____日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部______分，甲方有权向乙方追偿。

第八条双方义务

一.甲方义务

(一)委派现场代表____________负责对工程建设进行全面管理。

(二)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由______方承担)。

(三)提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

(四)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

二.乙方义务

(一)委派现场代表_____负责对施工其间的全面管理。

(二)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

(三)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(四)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(五)乙方应确保工程质量达到验收标准。

(六)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

第九条违约责任

一.因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

二.甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

三.甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

四.工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

五.乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

六.乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条合同终止

一.因解除而终止

(一)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

(二)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

(三)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

(四)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

二.有下列情形之一的，合同权利义务终止：

(一)本合同按约定履行完毕;

(二)本合同经各方协商一致而终止;

(三)本合同因一方出现本条第一款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

(四)法律法规规定终止的其他情形。

第十二条适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用^v^法律规定。

第十三条争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条其他

一.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

二.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

四.本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，每份均具同等法律效力。

甲方：__________________ 乙方：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

(或授权签约人) (或授权签约人)

建设道路合同范本 第一三篇

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成____县政府________年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：

一、工程名称：省道一零一、三零七、三一零绿化工程

二、工程地点：省道一零一、三零七、三一零府____镇路段

三、工程造价：三零零零零元(叁万元整)

四、双方责任：

(一)甲方责任：

一、提供道路绿化所需苗木。

二、提供技术指导。

三、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。

四、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。

五、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。

(二)乙方责任：

一、严格按照县林业局要求栽植苗木四二六七棵。

二、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到一零零%，否则乙方应无偿地进行补植。

三、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。

五、工程工期：

工程自________年____月____日至________年____月____日内完成。

六、工程款的拨付与结算：工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。

七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。

八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

建设道路合同范本 第一四篇

甲方：代表：

乙方：代表：

依据《^v^合同法》《^v^建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况

一.工程名称：_________

二.工程地点：_________

第二条承包范围：

第三条工程承包方式：_________

第四条合同工期

开工日期：_________

竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________

第五条工程造价、付款方式及价款调整

工程造价：_________

付款方式：_________

价款调整：_________

第六条工程质量及验收标准

一.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

二.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb五零三零零-二零xx。《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb五零一六六-一九九二.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(二零xx年版)gb五零二六一-一九九六.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb五零二三一-一九九八.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb五零三零三-二零零二。《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j五一二-二零零四。及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

第七条安全施工

一.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

二.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条质量保修

一.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

二.乙方在接到甲方维修通知后四小时内到达现场并及时处理。

建设道路合同范本 第一五篇

甲方：向翔

乙方：程峰

根据《^v^合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

一、工程概况：

一、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

二、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

三、建筑结构：(框架结构)壹栋约二六零零零㎡。

四、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

五、承包方式：包工、包料。

六、工程造价暂定三零零零万元。

二、付款方式与结算：

一、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮六%后结算给乙方。

二、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

三、工期：

一、本工程有效工期为二四零天。

二、开工时间：二零xx年六月二零日前(以甲方进场通知为准)。

三、竣工时间：(按实际开工日计算)

四、质量及材料要求：

一、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

二、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

三、甲方在接到乙方书面申请时必须在四八小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

四、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

五、工程款支付方法：

一、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 零零地面(现浇完毕)

二、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的八零%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

三、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工二零天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

四、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料三零个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金三%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

五、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的三‰赔付给乙方，以此类推。

六、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

开户银行：银行： 的帐户上。

六、工程竣工验收及交付：

一、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

二、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书一零天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

三、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙双方权责

一、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

二、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

四、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

五、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

六、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

七、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

八、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

八、违约

一、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

二、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

三、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

四、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

甲方：(盖章) 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

身份证号： 身份证号：

电话号码： 电话号码：

签署日期：

建设道路合同范本 第一六篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、 工程名称：乡村路面硬化

二、 工程地点：

三、 承包范围：公里水泥硬化。

四、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

五、 合同价款：合同价为每公里二四万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

二、 技术要求

一、路面为三七五px厚C二零水泥混凝土路面，宽四米。

二、 天然级配砂砾石垫层，厚度五零零px天然级配砂砾石，宽度六M。

三、 五零零px厚三:七灰土垫层。

三、 施工及质量要求

一、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

二、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、 双方权利和义务

一、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

二、甲负责场地三通一平。

三、乙负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查。

五、工程价款的支付

本合同签订之日付三零%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付 下剩款项。工程质量保证金为总造价的五%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件钱二四小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。

每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

甲方:

乙方:

二零xx年xx月xx日

建设道路合同范本 第一七篇

甲方：

乙方：

经招标决定，甲方将给乙方施工，按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。

一、工程内容：

一、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

二、根据不同地形，双方协商调整施工。

二、承包方式及付款组成：

一、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写)元(￥：元)。

二、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池 元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

三、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。

三、开竣工日期：

一、本工程于二零xx年月二零xx年月竣工。

二、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。

四、安全生产：

一、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。

二、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。

五、付款方式：

合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款 %，施工完成%付元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。

六、双方应尽的义务和责任：

一、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。

二、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。

三、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。

四、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。

七、工程质保金：

一、工程质保金按工程总价期内出现质量问题，乙方无条件修复。

二、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。

八、检查验收：

施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。

九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第一八篇

发包人： (简称甲方)

承包人： (简称乙方)

依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

一、 工程概况

工程名称：xx办公楼室内维修改造工程

工程地点：xx办公楼

工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

二、合同工期

开 工 日 期： 二零xx 年 零九 月 零一 日

计划竣工日期： 二零xx 年 一二 月 零一 日

预计合同工期：九零天

三、承包方式和合同价款

(一)采用包工包料和总承包形式;

(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付三零%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余七零%工程款;

(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

四、发包人(甲方)责任：

依照合同按时拨付工程进度款。

五、承包人(乙方)责任：

一、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

二、 保质保量完成甲方指定工程项目;

三、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

六、工程质量及验收

一、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行^v^《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

二、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

三、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

七、 工程款支付方式

一、工程开工后，按工程进度付工程总造价的三零%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清七零%

八、质量保修

按照^v^一九九九年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

九、违约责任

一、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

二、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

四、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

十、其它约定事项：

甲方：

法人代表：(签章)

乙方：

代表人：(签章)

二零xx年xx月xx日

建设道路合同范本 第一九篇

建设单位： (以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

根据项目建设及岳府阅二零xx第一二六号文件精神，甲方委托乙方承担本项目工程施工任务。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订依据

《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。

建设工程批文等。

第二条 施工依据

甲方给乙方的项目开工通知(计划任务书)。

甲方提交的设计文件、施工图设计清单等基础资料。

乙方采用的主要技术标准是：

①《建筑工程质量检验评定标准》;

②《市政道路工程质量检验评定标准》。

第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

合同书、乙方提出的书面要求及委托书。

甲方委托事务所对项目合同造价核审的报告。(详见市财政评审办委托岳金审(二零xx)第零八一号审计报告)

甲方驻工地代表、监理工程师共同签订的技术要求和工程量签证。

第四条 本合同项目的名称、规模、投资及施工内容(根据行业特点填写)

工程名称：岳阳市青年路太子庙道路工程;

施工内容：详见施工图设计和工程量清单附件;

合同金额：壹仟壹佰陆拾捌万贰仟伍佰零柒元叁角陆分(￥;(注：已下浮八%)

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间。开工前提供全套施工图三份 。

第六条 乙方向甲方交付施工组织设计等文件及时间。 开工前三天，乙方提交施工组织设计。

第七条 甲方驻工地代表

甲方驻工地代表及委派人员名单。

实行监理的总监姓名及其监理范围。

第八条 乙方驻工地项目负责人

第九条 工程期限

本合同全部工程自二零xx年一二月二七日开工至二零xx年四月二七日竣工，各单项工程开竣工时间计划。

在组织施工过程中，如遇下列情况，可以顺延工期。

(一)由于天灾或人力不能抗拒的原因使工程被迫停工;

(二)甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;

(三)甲方不能按期提供图纸(包括水准点)，及时解决施工纠纷等而被迫停工或不能顺利施工。对此，甲乙双方应及时协商，并通过书面表式确定顺利期限。如因乙方责任延误，造成施工困难和施工损失，概由乙方负责。

第十条 施工准备

甲方工作：完成征地、拆迁;办理工程开工手续;保证三通;向乙方及时提供设计图纸;组织施工、设计单位进行工程设计交底。提供地下(上)管线的保护要求，线路资料等。

乙方工作：组织有关人员了解和熟悉图纸，踏勘施工现场：参与设计交底;编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，作现场平面布置，搭建临时设施;安排施工总进度计划，储备材料，加工或订购构件等一切施工准备。

第十一条 对乙方的有关要求

对工程分包的要求; 不得分包。

对施工现场交通和噪音的要求; 遵守施工规范。

对特殊施工工艺的要求;

施工安全生产、文明施工及现场环境卫生的要求; 按《建筑工程施工安全检查标准》及有关规定实施。

施工场地周围建筑物和地下管线的.保护要求：

提供计划，报表的名称，时间和份数(包括进度报表、资金计划、工期要求等)。

第十二条 工程承包方式及造价

合同采用包工包料方式施工，单价采用清单报价，清单内未涉信的增补工程项目现场签证后按岳阳市“经评审的最低价法”下浮八%计算。严格按照岳金审(二零xx)第零八一号审计报价执行。

无单价包干的项目按清单进行结算，无定额子目的由甲乙双方协商确定，工程总价(单价包干除外)按八%下浮。

招投标项目按中标价和有关协议的结算方式结算。

第十三条 工程付款

工程进度款根据实际完成的工程量支付，每月底上报本月完成的工程量，累计计算，扣除累计已完工程量，经监理单位审核后交甲方审查，根据项目资金到位情况在三十天内付给乙方(或作说明)，工程进度款最高支付额度为已完成工程量造价的五零%;

一 工程竣工验收合格后，结算总价在一二个月内分期拨付，具体为工程竣工验收拨付工程款的六零%，按时办理竣工决算资料后累计拨付至工程款七零%，同时乙方必须一零零%结清民工工资，余款待终审后一年内付清(不计利息)。留五%的资金款作为工程保质金，待工程保修期满，达到质量要求，按有关规定结清。

第十四条 施工和工程质量

乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，全部工程应达到合格标准以上。

工程建设和使用中如发生因施工质量原因造成的重大事故，由乙方及主要责任人负终身责任。

要坚持按图施工。任一方不得随意变更设计。工程和设计变更按有关规定办理。

乙方订的工程材料必须符合设计和施工规范要求，凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证。必须时甲方可随机抽样检查，其费用由乙方承担，否则因材料不合格而造成的经济损失均由乙方负责。

对隐蔽工程乙方必须在工程隐蔽前二十四小时以书面道知甲方、监理方和设计单位共同进行验收，经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后乙方方可继续下道工序。如乙方不按程序办理，其一切损失均由乙方承担。如果甲方等单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录。对此甲方应予承认。如甲方事后提供重作检查，符合要求其费用由甲方负责，不符合要求其由乙方负责。

一 工程保修期为壹年(自工程竣工验收合格之日起)，保修期间出现的质量问题，乙方无偿保修。

第十五条 竣工验收

一 竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，在竣工验收时，乙方应提供以下竣工资料：

①隐蔽工程验收记录和中间交工验收证录等施工技术资料。

②根据国家^v^“编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定”提供竣工图纸。

乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方和监理方，如甲方不能按时参加，须提前通知乙方，并取得乙方同意，另订验收日期。

竣工工程验收合格，从验收之日起十天内由乙方向甲方(或指定单位)移交完毕。如不能按时接受，致使己验收工程发生损失，应由甲方承担。如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷拒绝交付。

单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时双方应办理中间验收手续搞好工程结算，作为竣工工程验收之依据。

乙方在单项工程竣工验收后五天内将竣工工程结算有关资料送交甲方进行审定，甲方接到上述资料后，应在一个月内审定完毕。如到期末审定完成或未提出异议，即视为同意结算。

第十六条 附则

合同正本由甲乙双方各执一份，副本应按《建筑安装工程承包合同备案实施办法》规定，向有关部门备案。

本合同自签订之日起生效，在合同全部工程竣工验收并结算尾数后失效。

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方应根据具体情况结合有关规定议订附款。

有关承包合同的其它问题，均按照《建筑工程合同条例》以及《建筑工程施工合同条件》的规定执行。

第十七条 其它

一、在设计与经评审的清单范围内，工程量按现场监理实际工程量计算。

二、本工程合同价为合同控制上从，超出清单外工程量及上限总价，需事先拿出方案，报请甲方审查认可办理有关手续后，方可施工，否则不予计价。

三、施工过程中，乙方无条件接受市财政投资评审部门对可能影响工程造价明关因素进行的监督。

甲方： 乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

工程部联系人：

建设道路合同范本 第二零篇

发包人(全称)：_________________________________________

承包人(全称)：_________________________________________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：___________________ 工程地点：____________ 工程内容：________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

工程立项批准文号：________________________

第二条 工程承包范围

承包范围：_______________________________

第三条 合同工期

开工日期：______________ 竣工日期：________ 合同工期总日历天数_____________天

第四条 质量标准

工程质量标准：____________________________________

第五条 合同价款

金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_____________________元。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

一、本合同协议书

二、中标通知书

三、投标书及其附件

四、本合同专用条款

五、本合同通用条款

六、标准、规范及有关技术文件

七、图纸

八、工程量清单

九、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：_______________________________________________________________________

本合同双方约定___________________________________后生效。

发 包 人：(公章)： 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

账 号： 账 号：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

建设道路合同范本 第二一篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况。

工程名称：_____________________

工程地点：_____________________

工程内容：_____________________

承包范围：_____________________

开工日期：_____________________

竣工日期：_____________________

总日历日期：___________________

质量等级：_____________________

合同价款：_____________________

第二条合同文件及解释顺序。

第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

合同语言：_____________________

适用法律法规：_________________

适用标准、规范：_______________

第四条图纸。

图纸提供日期

图纸提供套数：____________________

图纸特殊保密要求和费用：__________

第五条甲方驻工地代表。

甲方驻工地代表及委派人员名单：______________________

实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：__________________________

第六条乙方驻工地代表

第七条甲方工作。

施工场地具备开工条件和完成时间的要求：____________________________________

水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：________________

施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：________________

建设道路合同范本 第二二篇

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘………工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称：….工程

二、工程地点： …..

三、合同总价款：按照造价预(结)算书总金额：…...元(大写：壹佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。

四、工程工期：…..

五、工程质量：合格

二、甲方责任

一、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

二、负责协调做好道路交通和安全等工作。

三、乙方责任

一、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

二、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。

四、工程质量及验收

一、本工程应达到现场验收合格标准。

二、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

五、工程款及结算 一、工程预付款：合同签订支付合同总价款的三零%

二、工程竣工验收后，支付到合同价款的九五%

六、违约责任

一、甲方责任： ⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

二、乙方责任： ⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的'损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金

七、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

八、合同份数 本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

九、本合同未经事宜，双方协商解决。

十、甲方：xxx 乙方：

代表人： 代表人：

盖章： 盖章：

代表人： 年 月 日 年 月 日

建设道路合同范本 第二三篇

甲方(发包方) 乙方(承包方)

为明确甲乙双方的权利义务，依照《^v^合同法》、《武汉市园林绿化工程施工规范条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花山大道绿化补植项目的事宜协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

项目名称： 花山大道绿化补植工程; 项目地点： 花山大道 ;

第二条 工程内容

双方约定树种、规格、树形的移栽及养护，并且乙方包工、包料、包工期、包安全、包质量、保成活。

第三条 工期及苗木

工程施工及养护期：自开工日期至二零xx 年二月三日 具体开工日期由甲乙双方协商确定。 苗木种类：见附件

第四条 合同价款与支付

一.合同总价为壹拾壹万元整。(￥)

二.本工程全部完工后，由甲方组织验收，甲方自全部工程验收合格之日起 日内向乙方支付合同价的六五%，养护期满达到业主标准后余款付清。

三.施工及养护期内因养护不当造成的绿化苗木、花卉死亡或损坏，由乙方无偿补种修复，其费用由乙方自行承担。

四.合同总价包含：

一)本项目实际完成内容所有劳务费用;

二)绿化施工期间的苗木费及养护费;

三)施工期间所有劳务费、交通费、工人保险费、垃圾清运费等其它费用。

五.本合同为固定总价包干合同，不因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化等任何因素而调整。

第五条 养护质量

按照武汉市城市园林绿化养护管理标准以及武汉市道路绿化养护管理考核评分标准，苗木成活率九九%。甲方如有其他质量要求，以书面通知为准。施工中甲方视进度不定期组织验收，如果质量不符合约定标准，乙方必须返工，返工费用乙方承担，返工若造成甲方损失由乙方承担。

第六条 双方责任与义务

甲方：

一.将工程范围列明清单，双方进行现场确认签收。

二. 协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系。

三.加强工程质量、进度的监督检查;

四.向乙方施工提供的便利;

五.负责进行工程验收。

乙方：

一. 按苗木清单，做好种植养护管理。自行做好养护灌溉工作。

二. 严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工。

三.按甲方要求和约定达到规范标准进行施工、养护，按时开工、完工并按时养护;

四.配合甲方或业主方的工程验收、检查。

第七条 安全防护及事故处理

一.一般要求

(一)乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，并承担因此造成甲方损失的责任。

(二)乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。 (三)甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

二.安全防范

(一)乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防火防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

(二)乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担，并应赔偿由此给甲方造成的损失。

三.环境保护

(一)养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

(二)乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

(三)养护期间产生的绿化垃圾须集中堆放在甲方指定地点，若甲方未指定堆放地点，则由乙方自行组织车辆运走，相关费用由乙方自行承担。

四.事故处理

(一)养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用，双方对事故均负有责任的按有关部门认定的责任比例各自承担。

(二)甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第八条 施工所需机械、材料、器具设备除双方另有约定外，乙方应自行配置工程所需要的机械、材料、器具设备以及交通工具，费用自行承担。

第九条 违约责任：

甲、乙双方同意在合约期间，除非得到双方书面同意，任何一方不得擅自违反、终止或更改本合同，否则由此导致对方产生的经济损失、法律责任均由违约方承担，受损害的一方有权向违约方索取赔偿。

第十条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请武汉仲裁委员会仲裁。

第十一条 附则

本合同正本伍份，具有同等效力，甲方肆份、乙方壹份。 本合同附件为本合同有效组成部分施工过程中甲方对工程内容的书面通知为本合同附件

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第二四篇

发包方：_____

承包方：_____

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定论立本合同。

一、工程概况

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容

二、工期

一、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

开工日期

竣工日期

合同工期总日历天数天。

二、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。

三、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

（一）因发包方原因影响开工。

（二）工程量有较大的增加。

（三）不可抗力。

（四）发包方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

三、工程质量及验收

一、质量标准。

二、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

三、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

四、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

五、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。

四、过程结算、工程款支付

一、结算方式：

（一）承包方式：

（二）计价方法：

（三）合同价款（大写）：

（四）结算方法：

二、工程支付：

五、材料供应及设备管理

一、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

二、机械设备由承包方自备。

六、发包方责任

一、负责办理有关建设手续。

二、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。

三、提供施工图纸套。

四、负责组织工程设计交底、图纸会审。

五、发包人指派同志为工地代表。

七、承包方的责任

一、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

二、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

三、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。

四、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人二套。

五、承包方指派同志为工地代表。

八、安全生产与文明施工

一、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

二、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

三、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

四、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

九、其它

一、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

二、合同份数：

（一）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

（二）本合同副本份（发包方执，承包方执）。

十、补充条款

发包方：_____承包方：_____

合同订立日期：_____年_____月

建设道路合同范本 第二五篇

尊敬的审判长、审判员：

受某集团有限公司的委托，经广东某律师事务所指派，我们担任本案上诉人代理人，经查阅案卷材料，参加庭审，现发表如下代理意见，供合议庭参考。

《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效，不应据此扣除上诉人工程款元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》，委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”“负责该工程款所有款项的收取”，因此，所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”才能确认，被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人，黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认，显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息，没有能力核对“支付款”的信息，却擅自进行确认，也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为，且被上诉人明知属于无权代理行为，上诉人对该确认表从不知情，且从未追认，因此，该确认表应认定为无效。

第二、“扣除款项”对于上诉人而言，首先是“应收工程款”，只有先确认这些款项是上诉人应收取的，被上诉人才能要求“扣除”。既然在《收款委托书》中，上诉人已经明确委托“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”负责“该工程所有款项的收取”，因此，该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人，被上诉人未经通知“江苏某建设集团有限公司深圳分公司”就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认，直接影响了深圳分公司对工程款的收取，与上诉人的明确授权相悖。因此，同理，黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是“以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务，进行合同的商谈，以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。” 黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权，同样属于无权代理行为。

一、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义，以个人名义不在授权范围内。而在确认表中，黄某在“确认人”处签字时没有标明其上诉人代理人的身份，仅仅签署了个人的名字，而打印的“江苏某建设集团有限公司”名称并没有在“确认人”处。因此，黄某以其个人名义在“确认人”处签字，并不在授权委托书授权范围内，属于其个人行为，不应约束上诉人。

黄某行使代理权，在其他法律文书上签字时，就严格遵照了《授权委托书》的要求，被上诉人也明知这一点。

建设道路合同范本 第二六篇

甲方：

乙方：

为了保证道路硬化工程保质保量，如期完工。经甲乙双方协商一致，特签订以下合同。

一、工程名称：___实施项目之道路硬化、健身广场工程

二、工程内容：水泥硬化道路约__m；健身广场约___㎡(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。

三、工期：自二零______年____月____日至二零______年____月____日，共计天。

四、合同价款：约为______元整(______元)

五、承包方式：乙方包工包料。

六、工程单价及结算方式：水泥硬化路按成品砼面积，每平方米_____元；铺彩砖每平方_____元，砌道沿石每延长米_____元，文化墙(宽__cm，高__m)每延长米______元，砼硬化地面每平方米______元。施工期间甲方不支付预付款，工程完工甲方支付乙方工程总价的八零%，工程验收合格，其余工程款一次付清。

七、施工要求及质量标准：

一、路面宽度为_____m，厚度____m。

二、乙方要按照甲方施工要求保质保量，不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。

三、基础要进行碾压整平，施工C二零混泥土浇筑。原浆收面，保证路面平整。宽度一致。

四、彩砖铺设前要浇筑__cm厚砼垫层，保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀，高度一致。

八、其它约定事项：

一、工程质量由甲方监督，乙方负责按期完成。

二、甲方协助乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志，确保行人安全。

九、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第二七篇

甲方:(以下简称甲方)

注册登记号：

住址：

联系方式：

乙方:(以下简称乙方)

注册登记号：

住址：

联系方式：

为进一步搞好______________厂区内绿化带及河堤草场的周边绿化环境,甲方委托乙方承担现有的绿化养护。

经双方友好协商,达成以下协议:

一、养护项目相关情况:

养护地点:_______市

养护面积:_______平方米

地域范围:养护区域图纸

二、养护合同期限:

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,为期_______年。

因为合同中区域在过去几年时间里面都没有实施过规范的养护,因此在整个合同期内划分出前两个月为整改期即从______年_______月_______日至_______年_______月_______日为绿化整改期。

在整改及养护两个期限内因为乙方所投入的人力、肥料、劳动强度等都有很大区别,所以两个阶段分开计价。

价格:(不含水、电费)

整改期价格:_______元/人/月

养护期价格:_______元/人/月

合同总金额为:_______元/年

三、绿化服务内容:

包修建、除草、淋水、施肥、植物病虫防治、管理不善导致死亡的补种。

四、保养的质量和要求:

一、总体要求:植物生长健壮,无病虫害,无杂草,无枯枝。

整体美观。

五、服务费用及付款方式。

一、详见乙方所提供的招标时期的报价单。

二、甲方应在次月_______号前,凭乙方提供的有效足额发票以现金或银行转帐支票支付上月的绿化服务费。

如乙方未能按时提供发票的,则付款时间相应顺延。

六、双方责权

甲方权利:

一、甲方有权要求乙方按时,定量提供本合同内所涉及到的服务。

并有对服务质量提出评价的权利,要求乙方改进方法和改善品质。

如无改进,甲方有权依《绿化服务违约处罚规定》及合同的其他条款进行处理。

二、在乙方承包服务器期间,甲方有权对乙方不符合合同规范的操作提出批评和指导。

三、甲方有权对乙方所提供的服务人员数量,素质,劳动能力等进行检查和评估。

四、甲方有权检查乙方在合同期间使用的肥料、药物的品质和数量。

甲方责任:

一、在合同期间甲方有责任为乙方的园艺工人和管理人员提供住房两间,用于解决乙方工作人员的住宿(产生水、电等一切费用由乙方承担)。

仓库库房一间,用于乙方保管生产设备和工具。

二、在乙方进入初期一个月内,甲方有责任为乙方实施灌溉等解决好水源问题。

三、甲方免费为乙方提供养护期间的水和电。

四、甲方有责任按照合同要求支付乙方服务费。

五、甲方有责任教育自己员工遵守乙方设置的园林警告、提示标识。

共同保护乙方的劳动成果。

乙方权利:

一、乙方在为甲方提供服务期间有权取得服务和劳动报酬。

二、乙方有权为保护其劳动成果或者避免发生意外,在甲方同意的情况下可设置一些警示标识。

乙方责任:

一、乙方工作人员的人身及财产安全由乙方负责(包括工作人员吃饭)。

二、在服务期间乙方自行承担养护期间所使用的工具,肥料,药物及等发生的费用。

同时维护好甲方的公共设施、设备,如由于乙方责任而造成的设施损坏的,应照价赔偿。

三、在服务期间非因不可抗力因素(如火灾,地震,洪灾等)所引起的园林损毁,乙方应该自行修补,并承担因此发生的费用。

四、派一名业务主管负责日常人员工作安排及业务联系,并定期向甲方相关工作人员汇报工作进度和工作结果。

五、绿化养护人员在工作期间严格遵守甲方的有关制度并服从甲方管理。

进驻服务区前需将公司管理人员及驻服务区域人员架构名单、身份证复印件资料呈交甲方。

如该人员有变动,乙方应提前一个星期书面通知甲方。

六、乙方绿化工人须经培训才能上岗,统一服装、衣着整洁、文明有礼、胸前佩戴工作证。

七、绿化养护如未达到合同规定的要求,甲方提出意见后,乙方应在接到通知后两天内改正。

八、乙方负责绿化养护区域内清洁卫生工作。

九、为加强对绿化工作的日常检查和监督,确保按本合同完成绿化工作和达到质量标准,乙方应建立

七、违约责任

一、如乙方养护未达到合同要求,甲方可开出整改通知单,如一个月内整改通知单达次以上,甲方有权扣除当月养护费的_______%。

或是连续两月达_______次/月以上,若乙方当月受有效投诉累计达到小区业户总数的_______%时(服务区域业户总数在五百户以下的按累计达到五次计,就同一事项有多人投诉时按一次计),甲方有权终止合同并不作任何补偿;甲方无故不按时支付合同款项,乙方有权终止合同并不作任何补偿。

二、任何一方无故单方终止合约,对方有权要求违约方赔偿一个月清洁费作为补偿。

如遇不可抗力,双方协商解决的办法。

三、乙方提供的信息若有虚假或不实,包括在订立合同的过程中所提供的资料或证明文件,甲方一经查实即可解除合同并可以合同总金额的_______%向乙方追究违约责任。

四、如因乙方未能按合同要求履行义务而造成甲方损失的,一切责任由乙方负责。

八、其他约定:

一、任何一方因其它原因而无法继续履行合约的,必须提前三零天书面通知对方,甲方依据本合同的规定解除合同的除外。

二、甲方另有要求增设合同规定范围外服务项目,再议价格。

三、合约期满后,乙方在不取得续签合同的情况下,应无条件退场。

四、每月付款前,由甲方根据对乙方的工作检查情况,填写《对承包公司工作检查记录表》检查合格后,甲方凭该表和乙方开具的有效发票付款;如检查情况不达标,乙方应按标准整改,如乙方拒不整改或整改不合格,甲方有权扣除当月承包清洁服务费,并有权终止本合同而无须任何经济补偿。

五、本工程严禁转包,未经甲方同意不得分包。

九、招标文件和乙方投标文件为此合同有效部分。

十、本合同有效期为一年,签字有效。

双方在合同期间必须认真履行,未尽事宜,需双方协商解决。

本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。

不尽事宜经双方协商签定的补充协议具有同等的法律效力。

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

代表: 代表:

年月日 年月日

建设道路合同范本 第二八篇

发包人：xxxxx置业有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

工程名称：xxxxx道路工程

工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

合同价款：合同总价（暂定） 元 单价（综合单价包干）

大写元

质量标准：合格。

工期：

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸

发包人提供：

技术标准：

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；

质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务

发包人的权利和义务

发包人委派的业主代表：

姓名：职务：

监理单位：

姓名：职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作：

负责场地三通一平；

提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务

项目经理

姓名： 职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作：

严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

发包人在招标文件中提出的'，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市九三土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如九三土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按九三土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

D.工程报价单详附件，工程量按实结算

五、工程价款的支付

工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 七五％；

工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担；

六.安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收

承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

建设道路合同范本 第二九篇

甲方：友好花园开发公司

乙方 ： 齐广云项目部

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、 工程项目

一 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程

二 工程地点：友好花园项目内

三 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 四 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 五 合同价款：每平方一三元，(长约二三零m，宽八m，厚度二零cm，约一八四零m，据实结算)，

总价款约计二三九二零元

六 质量标准：合格

七 工 期：从八月一六日开工，九月一日完工，工期为一五天

二、路面施工工艺

一 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;

二 三:七灰土摊铺分两步施工，每步一五公分

摊铺灰土：推土机摊铺三:七灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;

三 碾 压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;

四 养 护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于五天;

五 混凝土路面：道路两侧二零cm高槽钢支护，用C二零混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振

捣、提浆、摊平，机抹两遍;

六 养 护： 用薄膜覆盖养护，不少于六天;

七 切 缝：待混凝土强度达到八零%后，进行切缝，缝深五cm，间距六m

三、 .双方权利和义务

甲方主要工作

一 负责场地三通一平，水电接入;

二 进行工程协调、管理、验收;

三 按合同约定支付工程款。

乙方主要工作

一 本合同签订后二天内，乙方进场完成施工准备。

二 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担

由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

三 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;

四 负责所施工工程的验收通过

四、工程价款的结算与支付

一 按实际面积结算,一三元/m;

二 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完

检验合格后，支付至工程结算总价的九五%，其余五 %的质量保证金，保修期三个月，

如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方二天内不到，

由甲方处理，所发生费用加一零%的管理费由乙方承担;

五、安全文明施工

一 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙

方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

二 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责

任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

六、竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

七、违约责任

一 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

二. 因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按三零零元/

天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

三 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的'质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

八、合同生效与终止

一 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

二 合同订立时间：二零xx年八月一六日;

三 甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数

一. 本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;

二.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

经 办 人： 经 办 人：

电 话： 电 话：

二零xx年八月一六日

建设道路合同范本 第三零篇

甲方： 有限公司乙方：甲乙双方因业务发展需要，在充分平等协商一致的基础上，本着共同发展，合作互利的原则，甲方同意乙方作为绿化项目合作方，共同实施 绿化项目工程，并且达成如下协议，望共同尊照执行。

第一条：合作项目概况：

一。 项目名称：

二。 项目地点：

三。 项目内容：

四。 项目范围：

五。 项目方式：

六。 项目合同价款：

七。 项目合同工期：

八。 养护期：

九。 项目质量标准：

第二条 履约担保条款一为保证合同顺利履行，乙方应在合同签订前向甲方交纳项目 %的履约保证金，合计为：

元人民币。项目履约保证金的交付途径：二：银行转帐、不记名支票支付；三保证金等值不动产或特定动产（车、船）抵押程序；四：。甲方自收到履约保证金之后____日内，应向乙方出具保证金等额收据；五：项目养护期满、在乙方履行本合同并按要求认真履行项目养护义务，经质量管理部门验收合格达到国家质量标准及在甲方根据本合同相关条款与乙方结清工程尾款后，退还乙方全部保证金。

第三条 取费及税费缴纳一：合作项目所涉税金均由乙方负责缴纳（包括合同建筑业营业税及其附加为合同总造价的

三。三% 以及项目合同印花税为合同总造价的 一‰ 由乙方自行缴纳。二： 甲方享有按项目总价款 % 收取费用，收取标准依据详见《市花木公司园林绿化一级资质管理办法》。三：如果项目需要审计，甲方应和乙方对合作项目审计共同负责，并最终以审计结果为依据，甲乙双方进行取费及税金核算；甲方取费办法以项目完成进度，按每笔到账款额的百分比核算。

第四条：一：甲、乙双方约定组建 项目经理部（以下简称经理部），具体负责合作项目的实施工作。项目部最迟于本合同签订____日内成立，完成组建工作。二：经理部的职责范围仅限于对该项目实施期间的具体工作负责，是为了便于组织和协调双方及有关各方之间的联系，其无权代表甲、乙双方任何一方对外签署法律文件。三：项目部的组成人员由乙方负责招募，但项目经理、技术、安全、质量负责人的人选应报甲方审批，其他人员应报甲方备案，招募费用由乙方承担。必要时甲方可直接指派具备管理及技术核算等方面能力和经验的人员参与管理并监督项目部的日常管理工作。四 项目部所有人员的薪酬均由乙方负责支付（除甲方委派人员的基本工资和职工统一保险费之外）。五：该合作项目实施期间所有需要招募的劳务人员均由乙方自行招聘，所需费用、劳务人员报酬和劳保待遇由乙方负责。相应的劳务用工合同也由乙方负责与之签订，

第五条：签约管理方面：一：凡为完成本合作项目所需要的材料采购合同，应由本合同乙方按进度以自己的名义与

第三方（即供货方）签订合同，且合同不得加盖项目部公章，项目经理部无权对外签订合同，更不得以甲方名义签订。二上述供货合同涉及的材料采购清单、供货信息，乙方应向甲方进行备案。三：对外项目合同条款可由乙方与

第三方洽谈，如有需要，甲方可以委派工程技术人员、核算人员予以协助；除另有约定的以外，甲方对于对外合同条款有最终决定权。四：乙方与

第三方最终谈定的合同条款，应报甲方审查，甲方认为合同条款可能给甲方造成损失或者有重大经营风险的，有权拒绝签署。五：乙方对甲方拒签合同的理由有异议，可以要求甲方说明情况。但对是否签署合同，甲方有最终决定权。

第六条：对于本合同约定的合作项目，禁止乙方进行转让，否则视为乙方违约，赔偿甲方损失；若乙方确实无能力组织实施，需提前 二零____日向甲方提交申请书，甲方同意后，双方终结本合同。

第七条：一项目完成后，如遇审计事项，所需工作应由甲方和乙方双方合作共同协作完成。审计结果表明要求退还合同款额的情况，乙方应无条件遵照审计结果，履行相应的退还相应款额的义务。二 合作项目合同履约过程中，发生设计变更、技术洽商时，乙方应及时上报通知甲方，由双方签订补充协议书；双方依据审计结果，按变更后的总价款进行核算，结算数额应以补充协议书为依据。三如果合作项目自身原因导致发生设计变更、工程洽商事项，导致合作项目受到损失的。乙方应与甲方共同维权。甲方不承担乙方所受损失。四如乙方自身原因导致发生设计变更，致使合作项目受到经济损失的，由乙方自行承担经济损失。

第八条：安全管理方面：一：为确保合作项目平稳安全的实施，杜绝安全隐患根据《^v^安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《市安全生产条例》、《市建设委员会实施《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，在本合同签订的同时，甲乙双方必须就合作项目签订《安全管理协议》作为本合同的附件。二：在安全管理协议中乙方必须指定专人负责安全管理工作，甲方也应该指派专人负责联系，并检查、督促乙方执行有关安全、防火规定及双方签订的安全管理协议的情况。三：如乙方因违反国家、地方有关安全、防火法规和规定，以及违反双方签订的安全管理协议书内容而出现安全事故，由此引起的一切对外赔偿责任，由乙方自行承担，与甲方无关。

第九条：甲方享有在必要时根据乙方履行合同义务的情况和合作项目进展情况，就该合作项目指派质量、进度及安全等监管人员的权利，督促乙方按照合同的约定进行工作。甲方为此所派出的监管人员除基本工资和职工统一保险费用外，其它费用均由乙方承担。四：。乙方未按合同约定的质量标准及进度进行时，甲方指派的监管人员有权责令其改正。乙方拒不改正或经改正仍不能达到合同要求的，甲方有权解除本合同并另行指派人员负责该项目的工作任务，由此而给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任。

第九条：乙方应保证所购材料及时送至施工现场。乙方未及时将所购材料送至现场的，甲方有权提出异议并要求乙方作出合理解释。乙方无法作出合理解释且仍不能在合理期限内将所购材料送至现场，造成工期延误的，甲方有权解除本合同，且由乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。

第十条：乙方所有对外与

第三方签订的涉及本合同范围内的有关买卖合同、劳务人员用工合同等均应以乙方自己的名义签订；甲方不承担乙方与

第三方签订的上述合同所产生的法律责任。

第十一条： 财务管理方面：

一。乙方必须严格按甲方的财务制度进行本合作项目的财务管理工作。二：。甲方为该合作项目单独建帐，并实行监督，合作项目所收全部款项必须直接汇入甲方指定的帐户，并由乙方自行开具相应发票。三甲方在收到每笔款项后 七 个工作日内，将扣除相应的款项后支付给乙方，乙方在支取款项时，必须向甲方提供等额的工程类发票。四：凡涉及合作项目款必须专款专用，甲方有权监督乙方所收款项的去向。五：合作项目全部完成，经验收后已达到合同约定的质量标准，在乙方按合同的约定履行项目养护维修义务并在甲方收到尾款后， 一零 个工作日内，将本合作项目专用帐户内所余金额扣除甲方取费后，与乙方结清项目尾款。

第十二条： 风险管理方面一：在执行本合同过程中，凡出现重大情形，导致合同无法履行，并且不可归责于甲乙双方时，由乙方负责处理，进行协商解决。甲方认为由此给甲方造成的损失通过协商解决不足以弥补的，甲方有权自主决定，通过合法途径维护自己的权利，本合同同时终止。

二。乙方如违反本合同约定或出现重大情形，致使本合同无法执行，且可归责于乙方的，由双方领导层协商解决。协商未果的，甲方不予退还乙方所交履约保证金，或根据不动产或特定动产（车、船、大型机械）抵押程序，行使合同权利，对抵押物享有抵押权利。三：乙方向甲方提供履约抵押，抵押方式为：

，抵押合同见本合同附件；四：不动产抵押应到不动产所在地房产主管部门提交抵押登记；动产应到当地工商行政部门进行登记。

第十三条：合作项目资料管理办法一：与合作项目相关全部资料原件应由甲方负责保存，乙方须配合甲方完善资料。并按甲方要求及时进行补充完整。二：合作项目实施过程中，乙方须及时向甲方报告并提供进度资料。

第十四条：甲方应对乙方提供必要的协助，或应乙方请求提供技术指导和建议，办公室使用（使用费： 无 ），机械设备使用（使用费： 无 ），代理协调与有关部门的关系，由此发生的费用由乙方承担，乙方在具体工作中严格执行甲方的各项制度。

第十五条：甲乙双方如发生违约，由违约方承担相应的违约责任。

第十六条：补充条款一乙方须严格执行本协议书，自觉遵守有关园林绿化项目的有关法规和规章制度，并完善合作项目的各种规章制度。二：乙方必须建立、健全各种财务制度，建立、健全各种台帐，按财务和税务规定定时向甲方财务部报送真实、完整的财务报表。三乙方应做好项目资料归档工作，甲方会随时到现场检查乙方的项目资料。项目完成后，乙方应将将完整的项目资料及决算书各交 一 份给甲方存档。

第十七条：合同书份数：本合同 一 式 三 份，具有同等法律效力，乙方 一 份，甲方二份。

第十八条：合同生效与终止：本合同双方签字盖章后即刻生效。甲乙双方均应严格遵守本合同约定条款，任何一方单方毁约，受损方有权要求违约方予以经济赔偿。项目养护期满、在乙方认真履行本合同并履行项目养护义务，及在甲方根本合同相关条款与乙方结清项目尾款后自行终止。

第十九条：本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。甲方：北京XX公司 乙方：法定代表人（签字盖章）： 法定代表人：（签字盖章）甲方代表： 乙方代表：地址： 地址：电话： 电话：________年____月____日________年____月____日

建设道路合同范本 第三一篇

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

一、 工程名称：

二、 承包工程内容：

三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的 %支付进度款。

四、 工 期：二零xx年 月 日开工到二零xx年 月 日竣工。

五、 工程质量

一、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

二、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

三、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

六、 工程造价

一、 工程承包预算造价执行(二零xx)《浙江省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《湖州市建设工程造价信息》、《浙江省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

二、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

七、 工程款拨付

一、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

八、 施工安全

工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

九、 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设道路合同范本 第三二篇

合同编号：

订立合同双方：

定作人：(以下简称甲方)

定作人法定代表(负责)人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽方：(以下简称乙方)

承揽方法定代表(负责)人：

签约人：

承揽方营业执照：

施工资质：

承揽方施工项目经理：

手机：

承揽方机构地址：

传真电话：

银行开户许可证：

开户行：

帐户：

根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：

第一条标的

本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：_______元。

第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元)略

注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

第三条工程概况及承包范围

一、工程名称：_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

二、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场

三、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；

四、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商：_______)；

五、工程造价：本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。

第四条工程期限与保障责任

一、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天；

二、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；

三、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。

第五条甲方责任

一、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；

二、提供施工用双排脚手架；

三、负责施工现场各施工单位间的协调工作；

四、严格监督施工质量，组织工程验收。

第六条乙方责任

一、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；

二、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工；

三、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；

四、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；

五、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。

第七条工程付款及结算方式

一、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；

二、乙方带料进场开始施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款；

三、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%；

四、工程质保金为工程总价_______%，质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。

第八条施工及竣工验收

一、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；

二、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

三、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

第九条乙方服务承诺

一、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，使用寿命不少于_______年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证_______小时赶到现场；

二、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护；

三、因甲方原因造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。

第十条双方违约责任

一、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。

二、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______元的违约金。

三、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。

四、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。

第十一条纠纷的处理

当事人从下列两种方式中选择第_______种方式，作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十二条附则

一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

二、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

签约人：签约人：

签约地点：

签约日期：年月日

建设道路合同范本 第三三篇

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：建筑面积约 九六零 平方米

二、工程承包范围

承包范围：设计图纸范围内(地皮面积二七零㎡)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数： 天。

四、质量标准要求

工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。

五、合同价款

金额(大写)：约 壹佰肆拾贰万零捌佰元整 (￥：一四二零八零零元)，按 一四八零 元/㎡计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。

六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后(含基础)，甲方按造价七零%支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价八零%付款。

七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。

九、相关合同条款(未用条款)：

(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负责。

(二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。

(三)甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承担一切税费。

(四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。

(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。

(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任，甲方不需承担任何责任。

(七)工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承担与工程直接相关的经济损失。

(八)相关施工要求及计算方法、违约责任：

l、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。

二、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求，甲方须提前通知乙方，如因材料不合格造成的问题由乙方负全责，甲方还可要求返工。

三、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。

四、甲方必须按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元处罚。

十、一、如果甲方按进度无法支付工程款，按三%月息计算。

二、钢材品牌鸿泰或白露锰钢，水泥标号三二五#。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设道路合同范本 第三四篇

发包方：

承包方：

依照《^v^合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

一、路基长五公里，路面宽米，总计整修面积一七五零零平方米，中标价三万元。

二、路面长五公里，路面沙化宽米，厚一五厘米，总计沙化面积一七五零零平方米，中标价一二万元。

三、铺设涵洞四道，涵洞深米，中标价二万元。

工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围

承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元 （人民币）￥：一六万元。

工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的五%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

一、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

二、乙方必须在签订合同之日起三日内开工。

三、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

四、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

五、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

六、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

七、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

八、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

五、违约责任：

一、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按一零零零元/天支付违约金。

二、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

三、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

四、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：

开工日期：XX年九月二五日

竣工日期：XX年一一月二五日

合同工期总日历天数六零天。

七、质量标准

工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：XX年四月一八日

合同订立地点：天祝县赛什斯镇

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人： （公章）

承包人： （公章）

建设道路合同范本 第三五篇

发包方:甲方

承包方:乙方

根据《^v^合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

一、工程专案

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、承包范围：

五、承包方式：

六、承包单价：

二、工程合同造价含应纳税费：

三、工程工期施工工期为天，自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。

四、工程质量标准和保修期。工程质量标准：工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修：保修期自验收合同格之日起起为期年/月，保修期内若需要维修除甲方 原因造成，乙方负责及时维修，费用由甲方支付，乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕，否则甲方不予退还保修押金。

五、材料装置供应

一、工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。

二、工程材料要求：

三、工程材料和装置差价处理：

四、设计变更与工程材料：

六、工程款支付和结算

一、工程款支付形式：甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户： 收款银行： 收款单位：银行帐号：

二、结算方式：

七、双方责任

一、甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

二、乙方责任：

一 收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;

二 按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门;

三 做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表;

四 委派为专案经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;

五 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;

六 施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理;

七 工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。

八、工程验收

一、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收，经检验合格并符合设计要求，双方签字后方可进行下一道工序施工，未经验收合格，乙方不得擅自进行隐蔽，否则一切责任及返工费用由乙方负责。 二、 验收依据：

三、 验收 *** ：

四、 施工图修改：

九、违约责任

一、 甲方未按照合同规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。

一 不按期交出施工场地、接通水、电源;

二 因图纸或设计变更未及时送达乙方;

三 逾期组织验收;

四 其他甲方原因造成的。

二、 乙方违约责任

一 乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

二 乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价 赔偿金。%的

三 保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方经济损失，按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。

十、其它约定条款:

一、 乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。

二、 在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。

三、 甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。

十一、争议解决办法:

本合同发生 *** 时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第 式解决：

一、向仲裁委员会申请仲裁;

二、 向甲方所在地人民 *** *** 。

十二、合同期限及生效

本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份，双方各执份，均具同等法律效力。

甲方公章：_________乙方公章：_________

法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第三六篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《_____》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______道路工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容和承包范围：____________________道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为______米。

四、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

五、合同造价：暂定为人民币____________元整。

七、合同履约保证金______元，代工程竣工后甲方如数返还乙方。

八、结算办法

（一）按以下原则结算：

①按_________市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。

②根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

（二）土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距一零零零米内）按______元/车（五吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

（三）挖土机采用二零零型挖机，挖土机费用按________元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

九、工程质量

（一）道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ九七-八七）》和《市政道路工程质量检验评定标准（CJJ一-九零）》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

①混凝土层

a、混凝土采用设计规定的商品混凝土；

b、厚度误差：±一零%厚度；

c、平整度误差：小于一零mm；

d、宽度：不小于设计规定。

②塘渣基层

a、塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认；

b、路基应有良好的排水系统；

c、路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

d、必须用不小于一五吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于五mm；

e、不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象；

f、道路中线标高允许误差±二零mm；

g、平整度允许偏差：二零mm；

h、宽度允许偏差：一零零mm。

（二）材料要求

①中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提_____品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

②道路基层塘渣要求采用清塘渣。

（三）乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

（四）由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

（五）乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

（六）路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

一零、安全生产和文明施工：

（一）承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

（二）承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

一一、资料管理和竣工结算的有关规定：

（一）乙方必须按照__________市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

（二）本工程的所有资料必须用A四纸，并用电脑打印。

（三）本工程自竣工验收合格之日算起一五天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

（四）自竣工验收合格之日算起____天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。

一二、付款办法：

（一）竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价_____%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

（二）质量保修金按以下规定支付：

a、竣工验收合格之日算起一年后的____天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；

b、质量保修金不计利息。

（三）水电费用乙方自理。

一三、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向_______________________委员会_____。

一四、本工程的质量保修期为_______年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

一五、甲、乙双方一般权利和义务：

一、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。

二、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。

三、甲方的义务：

（一）为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；

（二）负责工程质量的控制、检验。

四、乙方的权利和义务：

（一）乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。

（二）乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。

（三）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

一六、违约处理

（一）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。

（二）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

（四）因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前___天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

一七、甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。

一八、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，经双方单位盖章、代表签字后生效。

发包方：（盖章）

法定代表人：（签字）

签订时间：______年____月____日

签订地点：

承包方：

法定代表人：（签字）

签订时间：______年____月____日

签订地点：

建设道路合同范本 第三七篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求:

一、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

二、工期要求是XX年三月一零日至XX年一二月三零日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米;每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的三零%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

建设道路合同范本 第三八篇

编号：

甲方：（项目部（施工局）全称）

乙方：（营业执照登记名称，全称）

依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

一、项目概况

一。一项目名称：

一。二项目地点：

二、合同范围二。一主要合同内容

，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。

二。二主要施工工序

（一）

以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

二。三主要工程量

序号项目单位数量备注

二。四合同工期

二。四。一开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：

节点工期要求

序号项目名称完工日期备注

二。四。二工期延误

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a。重大设计变更；b。不可抗力；c。由于业主原因要求停工；

d。甲方书面同意工期顺延的其它情况。

二。四。三乙方应在发生工期延误造成窝工事实后七日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

二。四。四因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

二。四。五业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

三、承包方式

根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

四、合同价格四。一合同总价

合同总价：（人民币）大写元，小写：（含%税金），固定总价/暂定总价。

四。二合同单价

合同单价见附件B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

四。三税费的承担

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

五、双方权利与义务五。一甲方权利与义务

五。一。一甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

五。一。二甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。

五。一。三甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

五。一。四甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

五。一。五甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。

五。一。六甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

五。一。七甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

五。一。八就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。

五。一。九甲方负责按照合同约定支付工程款。

五。一。一零甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。

五。一。一一甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

五。一。一二甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

五。一。一三甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

五。一。一四双方约定甲方的其他权力与义务：。

五。二乙方权利与义务

五。二。一在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

五。二。二乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

五。二。三乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

五。二。四乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

五。二。五乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。

五。二。六乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

五。二。七乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。

五。二。八为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同一四。一条要求安排人员进场；并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。

五。二。九为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同一四。二条安排进场设备，并保证进场设备完好率达到%以上。在设备进场后日内及退场前日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。

五。二。一零乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。

五。二。一一乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。

五。二。一二乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

五。二。一三如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。

五。二。一四乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。

五。二。一五乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

五。二。一六乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。

五。二。一七乙方应该及时提供年度及完工清算资料，以备甲方审核。

五。二。一八乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。

五。二。一九业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。

五。二。二零乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

五。二。二一乙方确认为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由分包项目经理或授权代表签字，否则视为无效。

五。二。二二乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，分包工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方单位同意后方可离开工地。

五。二。二三乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

五。二。二四乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。

五。二。二五乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。

五。二。二六双方约定乙方应做的其他工作：。

六、施工辅助设施六。一施工供水

a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至工作面米处，由方装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理维护。每月甲方按元/m三的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。

b（自备）乙方自备水源时，其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

六。二施工供电

a(甲方供应)甲方负责向乙方提供（电压或容量）的电源端口（盘柜）至处，由方在端口处装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

b（自备）乙方自备电源（备用电源）时，其发电站（机）到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

六。三施工用风

a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面米处，该点以上管路由甲方管理维护，该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

b（自备）乙方自建自营施工用风系统，其压气站（含移动式）、供水站、池（含移动式）和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护。

六。四现场施工道路

a(甲方提供)甲方按工程主合同要求（另见图表）向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。

b（自建）乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。

六。五施工住房

a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋平方米。使用期间，其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋，每月由甲方按元/m二向乙方收取费用。生活用电

元/KWh，生活用水元/m三按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。

b（自备）乙方自建住房或营地（包括其它临时设施和场地）要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准，该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。

六。六其它：。

七、材料供应

七。一本合同工程施工所需的统供材料（见下表），由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价（含采保费、运杂费；若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算）加计%费用收取材料款。

统供材料表

序号材料名称规格型号单位统供价格备注

七。二上述统供材料，乙方必须提前天向甲方报送使用计划；使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库（或地点）进行调拨，发生的转运费用已包含在合同单价中。

七。三若属构成工程实体的其它主要材料，乙方必须委托甲方代为采购。并提前天向甲方报送使用计划，材料价款为采购价格加%采保费、运杂费，在每次工程结算时予以扣除。

七。四乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求，并且按甲方标准化要求设置标识。

七。五乙方为完成本合同项目所需的特殊材料：，由甲方统一管理，并服从甲方有关特殊材料的管理制度。

七。六周转性材料的管理

乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案，退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实，办理周转性材料退场的相关手续。

乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。

七。七乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用，不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。

七。八其他：。

八。施工设备

八。一本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场（按照本合同第五。二。九条及第一四。二条要求）。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。

八。二乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。

八。三乙方使用甲方设备，必须书面申请，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程款结算时扣除。

八。四对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方部门签证及审查后按第八。三条同等原则结算。

八。五乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。

八。六乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。

八。七其它：。

九、质量要求九。一质量目标与要求

本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%（优良率达%）以上，工程综合验收质量评定达标准。

（依据主合同条款补充具体工序的标准、要求）

九。二质量检查与验收

九。二。一乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

九。二。二本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责（包括按规定填报资料），费用由方承担（视工程项目具体情况约定）。

九。二。三本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。

九。二。四乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

九。二。五工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。

九。二。六因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

九。二。七乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

九。二。八本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

九。二。九其它：。

一零、安全生产与文明施工

一零。一乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件C，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。

一零。二乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员名、兼职安全管理人员名，加强施工作业的安全管理。

一零。三乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

一零。四甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

一零。五乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

一零。六乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

一零。七发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

一零。八乙方必须为其施工人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后天内报送甲方备案。超过天未办理保险的，由甲方代为购买，费用在工程款支付时扣除。

一零。九乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

一零。一零乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

一零。一一非甲方原因，乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

一零。一二其它要求：。

一一。职业健康与环境保护一一。一职业健康

一一。一。一乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件

D，作为本合同的组成部分。

一一。一。二乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全帽、安全带、安、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

一一。一。三乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

一一。一。四其他要求：。

一一。二环境保护

一一。二。一在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

一一。二。二乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

一一。二。三乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放，专人负责，有效控制。

一一。二。四乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

一一。二。五乙方在工程项目设计要求范围内进行施工，不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

一一。二。六乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

一一。二。七乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声限值》GB一二五二三-九零标准。

一一。二。八乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

一一。二。九乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

一一。二。一零乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

一一。二。一一乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

一一。二。一二其他要求：。

一一。三责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

一二、技术条款

对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效；对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件E。

一三、乙方人员工资保障措施一三。一乙方施工人员工资发放形式

a。为确保乙方施工人员工资及时发放，乙方委托甲方代发其施工人员工资。每月由乙方制作“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人签字确认后交甲方。代发金额视为乙方收到工程款数额。

b。为确保乙方施工人员工资及时发放，甲方对其施工人员的工资发放进行监管。每次结算时，乙方应向甲方提交上月“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人、员工本人签字确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。

一三。二工资保证金

乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付；如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年七月和次年一月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还（不计利息）。

一四、资源配置

乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。

一四。一人力资源投入

序号岗位数量进场日期简要工作业绩备注

一四。二机械设备资源投入

序号设备型号/规格数量进场日期现在何处备注

一五、施工协作

一五。一乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

一五。二乙方按约定完成施工作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

一五。三乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。

一五。四其他要求：。

一六、计量原则及工程量确认一六。一计量原则

一六。一。一甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证方可计量。

一六。一。二乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量才能作为结算的依据。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方的损失的责任（含业主、监理的罚款等）。对于规范允许的超挖超填工程量已计入单价中。

一六。一。三甲方与业主主合同的结算签证，均不作为甲乙双方之间结算的依据。

一六。一。四（根据本合同的专业性质逐条列明清单项目的计量原则）

一六。二工程量确认

一六。二。一甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。

一六。二。二乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照五。二。三条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经

批准方作为结算依据。一七、结算与支付一七。一结算方式

本合同执行按（按月结算或按工程进度分阶段结算）结算。

（本合同不设预付款。）一七。二支付方式

一七。二。一本合同所有结算均采用银行转账支付，乙方必须在（地点）

银行开设结算专门账户，在合同执行期间甲方不提供现金。

一七。二。二工程结算时段为每月日至日，过期不予办理，乙方凭甲方确认的工程量、验收报告及库房领用材料结算单统一结算，从每月结算款扣除%为质保金、%为履约保证金、%为安全生产保证金、%为乙方雇佣人员工资保证金。

一七。二。三甲方有义务代扣代缴乙方承担的营业税、城市维护建设税及教育附加费等税金%，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同书价款、单价中，由乙方自行缴纳。

一七。二。四原则上工程款支付与业主给甲方结算同步同比例支付，工程余款根据业主给甲方实际支付一次或分期支付（不计息）。

一七。二。五若本合同工期超过一二个月，则在每年一月份须对前一年的完工项目进行清算。乙方能够按合同履行义务，在年度清算时，返还已扣留履约保证金的（不超过二五%）。

一七。二。六乙方雇佣人员工资保证金返还按照本合同一三。二条执行。

一七。二。七在本合同项目施工结束后，乙方按期足额发放了本单位工人的工资、并清理完自己的债务后，甲方在个工作日内一次付清不计息的剩余履约保证金。

一七。二。八施工期未发生任何安全事故，在完工验收后，甲方在个工作日内一次付清不计息的安全生产保证金。若发生安全生产事故，安全生产保证金按照安全生产责任书规定进行部分返还或罚没处理。

一七。二。九在本工程保质期届满后个工作日内一次付清不计息的质保金。

一八、变更

一八。一施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

一八。二在紧急（防洪、抢险、救灾等）情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。

一八。三施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。

一八。四变更处置原则

a若变更引起工期变化时，则按以下原则调整工期：

若变更需要延长工期时，应按第二。四。二、二。四。三款的规定办理；

若变更使合同工作量减少，甲方认为应予提前变更项目的工期时，由双方协商确定，但确定的完工日期不得晚于业主对该项工作批复的完工日期。

b若变更需要调整合同价格时，则由双方协商确定新的单价或合价，并签订补充协议。

一九、竣工验收与完工结算一九。一竣工验收

一九。一。一乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。

一九。一。二如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。

一九。一。三乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。

一九。一。四其他要求：。

一九。二完工结算

一九。二。一完工结算时，乙方须递交证明不拖欠雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

一九。二。二甲方收到乙方递交的相关文件，在工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效，方可作为结算依据。

一九。二。三经完工验收合格后，天内双方完成完工结算。

二零、质保期

本合同质保期为年，时间从完工验收之日算起。

二一、担保及保险

二一。一乙方必须按照本合同五。二。一六条及一零。八条的要求为其进场人员办理保险。

二一。二乙方应保障甲方免于承受在本项目实施全过程中引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

a.人员的伤亡；

b.承包工程以外的任何财产的损失或损害。

二一。三工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由乙方承担风险责任。

a。由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。

b。由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

c。由于乙方其他原因造成的损失和损坏。

二二、暂停施工与补偿

由于施工工序、施工工艺及进度安排的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中，甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。

发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。

本工程对业主原因、甲方原因引起的暂停施工，均不予补偿。

二三、违约责任二三。一甲方违约责任

二三。一。一若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。

二三。一。二由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

二三。一。三双方约定的甲方的其他违约责任。

二三。二乙方违约责任

二三。二。一乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金元至元。

二三。二。二乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。

二三。二。三由于乙方原因不能继续履行合同，经甲、乙双方协商同意可以解除合同，但乙方应承担违约金元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。

二三。二。四由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失。

二三。二。五乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担违约金元，并承担由此造成的损失；工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应承担返修及赔偿损失责任；当乙方质保金不足以充抵的，以履约保证金充抵。造成工期逾期的，按二三。二。四条执行。

二三。二。六如发生乙方拖欠雇员工资，乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员，同时乙方应承担违约金元。

二三。二。七如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加费用和工期延误责任，乙方履约保证金和工资保证金不予退还。

二三。二。八双方约定的乙方的其他违约责任：。

二三。三违约金总额限制

本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额（完工结算总额）的%。

二四、不可抗力及免责条款二四。一不可抗力

不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

二四。二免责条款

若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

二五、争议与仲裁

二五。一凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

二五。二合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

二六、合同解除与终止二六。一合同解除

二六。一。一按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前日通知违约方。

二六。一。二乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。

二六。一。三因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

二六。一。四发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

二六。一。五合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

二六。二合同终止

自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

二七、特别约定

二七。一甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

二七。二乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费（如地方税、暂住费等）。

二七。三因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。

二七。四乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《职业健康安全责任书》。

二七。五甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。

二七。六甲乙双方应签订《保廉合同》，双方应共同遵守其规定。

二七。七本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。

二七。八本合同中的：

主合同为：；

业主指：；

监理指：；

设计指：。

二八、其他

本合同一式份，其中正本二份、副本份，正本甲乙双方各一份，副本甲方份、乙方份。

本合同签订地为甲方法人住所地：省市区（县）

合同附件A法人授权书B工程量计价清单C技术条款D安全生产责任书E职业健康安全责任书F保廉合同

G双方认为应该补充的其他材料

甲方：（项目部全称）乙方：（营业执照标注的单位名称）

(公章)(公章)

法人代表（委托代理人）：法人代表（委托代理人）：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

建设道路合同范本 第三九篇

发包人：__________________(以下简称甲方)

承包人：__________________(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、工程名称：________河村村级道路路面硬化工程。

二、工程地点：____县________河村。

三、承包范围：约二公里水泥硬化路面混凝土的铺设。

四、承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包礼貌施工及验收透过。施工机械由乙方自行负责。

五、合同价款：

路面硬化每米(肆拾伍元伍角整)元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进行结算)。

六、工期：自开工________河村之日起，二零日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

二、技术要求

路面为一八cm厚、C三零水泥混凝土路面，宽米。

三、施工及质量要求

严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层务必夯实，否则返工一切损失由乙方自负。

四、双方权利和义务

一、发包人的权利和义务

发包人委派__________________为工地代表：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

二、发包人主要工作：

负责现场协调工作;

三、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

四、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的职责和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

五、工程价款的支付

本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的八零%。下剩款项在工程竣工验收后三零日内付清。(税费由甲方支付)。

六、安全礼貌施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、礼貌安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济职责、法律职责及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件后四八小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

八：本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

甲方：__________________乙方：__________________

城市道路施工合同范本二

经过邀请招标，发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、一工程名称：__________道路工程

一、二工程地点：

一、三承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

一、四承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包礼貌施工及验收透过。

一、五合同价款：合同总价(暂定)_________元单价(综合单价包干)

一、八质量标准：合格。

一、九工期：工程总日历工期_________天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二。技术标准及图纸

二、一图纸

二、一发包人带给：

二、二技术标准：

二、二、一执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

二、二、二质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料务必有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三。双方权利和义务

三、一发包人的权利和义务

三、一、二发包人主要工作：

三、一、二、一负责场地三通一平;

三、一、二、二确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

三、一、二、三带给地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

三、一、二、四负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

三、一、二、五进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

三、一、二、六按合同约定支付工程款。

三、二承包人的权利和义务

三、二、一承包人主要工作：

三、二、一、一本合同签订后收到发包方通知二天内，承包人进场完成施工准备。

三、二、一、二严格按照发包人带给的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程资料。

三、二、一、三负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

三、二、一、四负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的职责和因此发生的费用;

三、二、一、五做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

三、二、一、六工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位带给肆套竣工图及竣工资料;

四、工程价款

A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全礼貌施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间持续不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

B。设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市九三土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如九三土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按九三土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

五、工程价款的支付

五、一工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的七五%;

五、二工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担;

六。竣工验收

六、一承包人在工程具备竣工验收条件前二四小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

六、二承包人在透过竣工验收合格后七天内向发包人带给贴合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并带给相应的电子文档资料。

七。违约职责

七、一发包人违约：

七、一、一因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

七、二承包人违约：

七、二、一因承包人原因，未按本合同第一、九条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按三零零零元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

七、二、二因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施到达合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不贴合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

七、二、三承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款五零零零元。

八、二、四如施工完毕后，未能透过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

八、合同生效与终止

八、一本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

八、二合同订立时间：年月日;合同订立地点：上海市。

八、三发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数

九、一本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

九、二副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：(公章)承包人：(公章)

委托代理人：_________委托代理人：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

签订地点：_________

签订时间：_________

城市道路施工合同范本三

甲方(委托方)：泰安中南投资臵业有限公司

乙方(承揽方)：泰安市永锦建筑安装工程有限公司

经甲、乙方协商一致，乙方承揽位于泰安东岳大街西段道路开口工程项目中的施工：

为确保工期、质量，双方协议如下：

一、乙方负责泰安东岳大街西段道路开口工程。

二、乙方以自己的设备完成施工。自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应服从甲方安排意见。

三、乙方聘用、雇用施工人员应当贴合国家法律规定。乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利;对自己的施工人员的人身、财产安全负全部职责，甲方无权干涉。

四、承揽期限：自二零一五年四月二五日始至二零一五年四月三零日止。

五、承揽费用总计：人民币叁万元整(小写：三零零零零、零零元);

六、承揽费用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。

七、质保期：自竣工验收后保修一年。

八、质量要求：务必全部到达甲方带给的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率到达一零零%，优良率到达九五%。

九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方原因造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，到达质量验收标准。

十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行泰安市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。

十一、乙方务必坚持礼貌施工，乙方做好施工现场环境保、劳动保护和安全生产。

十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。

十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列状况之一的可作调整：

一、自然灾害造成的不可抗力损失。

二、经双方认可的承揽项目数量增减的。

十四、违约职责

一、乙方违反承揽期限，每拖延一日，按合同总价款的承担甲方的经济损失。

二、项目质量达不到验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，并无权要求甲方支付工程款。

三、甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

十五、验收：乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关政府单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行承担。

十六、安全：乙方在完成承揽项目过程中，对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，乙方承担全部善后职责和经济损失。

十七、对于不可抗力给对方造成的危害后果，双方互不承担职责。损害由各方自行承担。

十八、争议解决办法：协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。十九、合同生效与终止：本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。

二十、补充协议：本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

经办人：_________(签字)经办人：_________(签字)

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

城市道路施工合同范本四

甲方：________________________________

乙方：______________________________

根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为______________________承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《^v^招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定 __X__X__X__X__X__X__X__ (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《^v^合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：

一、工程建设地点、内容及工程量：

一、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。

二、工程量：工程建设乡村道路公里，挡土墙一四零零米。

三、工程价款：总价款￥元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。

二、工程技术要求：

工程建设乡村道路公里，挡土墙一四零零米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路二公里，宽三米，厚一五厘米;八家乡桲椤台村乡村道路三公里，宽三米，厚一五厘米，挡土墙四零零米;八家乡桑园村乡村道路公里，宽米，厚一八厘米，挡土墙六零零米;大营子乡八卦岭村乡村道路公里，宽米，厚一八厘米，挡土墙四零零米;安匠乡大窝铺村乡村道路公里，宽米，厚一八厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等二零____年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)

三、甲乙双方责任

(一)、甲方责任

一、负责工程的勘测设计，施工指导和质量监督。

二、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

三、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。

四、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。

(二)、乙方责任

一、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。

二、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。

三、保证工程质量，按期交工验收。

四、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。

四、工程款结付形式

工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。

五、违约责任

一、因甲方技术指导有误，乙方不承担施工责任。

二、乙方施工质量不合格，甲方有权限期改正，否则终止合同，不支付乙方任何费用。

六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方：代表：

乙方：代表：

年 月 日

城市道路施工合同范本五

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《^v^合同法、^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款：

金额(大写)：元(人民币)

六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。

七、协议生效

协议订立时间：年月日

协议订立地点：

本协议双方约定生效，本协议生效后承包方和发包人各持一份。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

年月日 年月日

建设道路合同范本 第四零篇

发包方，甲方：

承包方，乙方：

第一条 工程概况

一、在甲方的指定地点 至 维修整治 m长的毛面公路，其中 的新挖里面，新挖有效路面宽度为六米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。

二、边沟清理(路边边沟两边计量为一边)

三、手摆片石(平均填坑厚度为米、宽度为米)

四、使用三五碎石(用碎石+花泥调平)。

五、乙方必须保证 建设施工及 村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。

第二条 承包方式及双方工作职责

一.采用固定单价法双包，即包工、包料。

二.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

三.新开挖路段( )的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。

四.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。

五.涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担; 地段的占地及附作物的处理由乙方联系 协调。

第三条 安全施工及工程日期

一.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用，进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议(注：一.所有工程管理费用和税收一并在内);甲乙双方共同达成如下协议：

二.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

三.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至二零x年三月一零日完工(其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条 验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为： 万元整(￥ 元);开工一星期后付工程总款的一零%，工完验收合格后付总款的八零%，余一零%在一年后全部付清，保证金一万元，工程完工后退还乙方。

第五条 违约责任

如单方违约，罚工程总款的二零%的违约金。

本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

发包方： 承包方： 法人代表： 法人代表：

年月日：

建设道路合同范本 第四一篇

发包方(甲方)：______________

代表人：_______________________

设计方(乙方)：______________

设计等级证书：________________

鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：

第一条工程概况

一、工程地点：____________________

二、设计项目：____________________

三、设计内容：____________________

四、承包方式：____________________

第二条设计依据

甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。

第三条乙方任务

一、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。

二、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。

三、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。

四、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。

五、乙方应编定有关的施工说明书。

六、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。

第四条设计费以及支付

一、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，大写为__________，设计费总计__________万元，大写为__________。

二、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。

三、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。

四、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。

五、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。

第五条保密条款

一、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。

二、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。

第六条合同中止与解除

一、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。

二、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。

第七条违约条款

一、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。

二、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。

第八条争议纠纷解决

双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

第九条附则

一、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。

二、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算)

三、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。

四、本合同一式______份，甲乙双方各______份，提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

二零二一建设施工合同范本四

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲方在建房屋___栋，建筑层数___层，___层约_____平方米，___层约_____平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

三、承包价格

每平方米人民币大写：_______________元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式

合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付___%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%，完成第___层以及屋顶付到___%付款___元，工程全部完工，交验完毕付到___%，预留___%为质量保证金，完工___年内无质量问题，清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为___(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

十、其它

其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

本合同___式___份，甲乙双方各执___份，从签字之日起生效。

甲方签字(章)：____________

乙方签字(章)：____________

建设道路合同范本 第四二篇

发包方（甲方）：

承包方（已方）：

经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：_________。

二、工程总造价：_________万元（大写）。

三、工期

乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。

四、开工准备

甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

五、工程款支付

苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的一/三；半年后经复验合格，再付合同价的一/三；工程初验后一五个月经验收合格，按审计决算付清余款。

六、工程质量

（一）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

（二）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

（三）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

（四）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

七、养护管理和质量要求

（一）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

（二）栽植后及时封堰浇透水；

（三）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

（四）苗木要及时防治病虫害；

（五）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

（六）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。

八、违约责任

甲方责任：

（一）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

（二）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

（一）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

（二）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。

九、甲乙双方因合同发生争议?，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。

一零、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

一一、合同份数

本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执____份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

一二、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：

______年____月____日

签订地点：

乙方（盖章）：

______年____月____日

签订地点：

建设道路合同范本 第四三篇

工程名称：______________工程

合同编号：______________

发包方（以下简称甲方）：______________

承包方（以下简称乙方）：______________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本道路工程施工安全合同。

一、工程概况

工程名称：______________

工程地点：______________

工程内容：______________

工程立项批准文号

二、工程承包范围

一、承包范围：_________________。

三、承包方式：乙方对本合同承包范围内的工程实行总承包，即包人工、包材料、包质量、包安全、保工期，包验收。

四、合同工期

一、合同工期：_________________

二、开工日期：_________________

五、质量标准

六、合同价款

七、组成合同文件

组成本合同的文件包括：_________________

一、施工补充协议

二、本合同协议书

三、本合同专用条款

四、意向协议书

五、投标书（承诺书）及其附件

六、本合同通用条款

七、标准、规范及有关技术文件

八、图纸

九、双方核对确认的工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：_________________

合同订立地点：______________

本合同经双方签字盖章后生效。

发包人（公章）：______________承包人（公章）：______________

法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建设道路合同范本 第四四篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《^v^合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程地点：

二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。

三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。

四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。

五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度一五零厘米，其它道路二零零厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。

六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。

七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。

八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。

九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。

十、双方责任承担：

一.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。

二.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

三.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

十一、违约责任：

一、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。

二、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

三、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，

十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。

十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。

十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设道路合同范本 第四五篇

发包人(全称)：__________________

承包人(全称)：__________________

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

一。工程名称：___________________________。

二。工程地点：___________________________。

三。工程立项批准文号：__________________。

五。工程内容：___________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件一)。

六。工程承包范围：

_____________________________________________。

二、合同工期

计划开工日期：_________年_________月_________日。

计划竣工日期：_________年_________月_________日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合___________________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

一。签约合同价为：

人民币(大写_____________)(￥_______元)；

其中：

(一)安全文明施工费：

人民币(大写____________)(￥_______元)；

(二)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写____________)(￥______元)；

(三)专业工程暂估价金额：

人民币(大写_____________)(￥______元)；

(四)暂列金额：

人民币(大写_____________)(￥______元)；

二。合同价格形式：_______________。

五、项目经理

承包人项目经理：_______________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(一)中标通知书(如果有)；

(二)投标函及其附录(如果有)；

(三)专用合同条款及其附件；

(四)通用合同条款；

(五)技术标准和要求；

(六)图纸；

(七)已标价工程量清单或预算书；

(八)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

一。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

二。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

三。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于______年_____月______日签订。

十、签订地点

本合同在__________________签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_________生效。

十三、合同份数

本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。

发包人：_________________(公章)承包人：_______________(公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

_________________________(签字)______________________(签字)

组织机构代码：________________组织机构代码：________________

地址：_________________地址：______________

邮政编码：____________________邮政编码：____________________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托代理人：__________________委托代理人：__________________

电话：_______________电话：_____________

传真：_______________________传真：_______________________

电子信箱：_________________电子信箱：________________

开户银行：________________开户银行：________________

账号：_______________________账号：_______________________

建设道路合同范本 第四六篇

甲方：

乙方：

为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：

一、工程项目：

s二零七线吉河桥便道抢修工程。

工程内容包括：

环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

二、工程总价：

xx元(大写xx元)。

三、工程工期：

自_____年______月______日______年______月______日，工期一七天。

四、工程质量：

乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

五、工程安全及法规制度

①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。

②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。

③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。

六、工程结算及支付

①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的六零%。

②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

七、其它：

①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。

②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。

③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。

八、附件：施工图纸及及材料供应。

、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。

、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。

甲方：

法定代表：

乙方：

法定代表：

______年______月______日

建设道路合同范本 第四七篇

发包人：_________________

承包人：_________________

实施的(________)标段，由(以下称承包人)中标，并于_____年_____月_____日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为(大写)(￥元)。现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协

一、计划竣工日期为_____年_____月_____日。

二、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。

二、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。

三、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

四、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。

发包人：_________________承包人：_________________

法定代表人(或委托代理人)：_________________法定代表人(或委托代理人)：______________

________年_____月_____日

建设道路合同范本 第四八篇

发包人（全称）：_________________

承包人（全称）：______________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：___________________________________________________________

工程地点：___________________________

工程内容：_____________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件一）

工程立项批准文号：_________________

第二条工程承包范围

承包范围：_________________________________________________________

第三条合同工期

开工日期：___________________

竣工日期：____________________

合同工期总日历天数_____________天

第四条质量标准

工程质量标准：_______________________________________________________________________

第五条合同价款

金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。

发包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

年月日

建设道路合同范本 第四九篇

篇，欢迎阅读参考!

绿化施工合同范本

(一)

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程总面积：

二、施工范围：

施工图纸所包括的全部内容

三、承包方式：

一、本工程按包工包料进行施工总承包。

二、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按施工图纸及配臵方案。

四、组成合同文件：

一、本合同书;

二、图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等);

三 、分段验收表格及完工后的验收报告。

五、工程造价

本工程造价(大写)(小写)

六、付款方式

一、 方签订合同后，甲方支付工程造价的三零%给乙方作为工程预付款;

二、乙方组织工人、材料进场以及提交工程开工报告后二哥工作日内甲方支付乙方工程造价的二零%;

三、工程完工后经甲方验收合格后甲方支付乙方工程造价的四零%;

四、剩余工程造价的一零%作为工程质量保证金及保养金，在保养期满经甲方现场复验合格三天内一次付清剩余工程款。

七、保养期限

一、保养期为____月，从本工程施工完成合同约定的全部内容验收之日起计算。

二、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接到甲方通知后，应立即予以保养，苗木不成活的应及更换。

八、合同工期：

一.本工程合同工期为 历天，开工工期从________年____月____日至________年____月____日。

二.本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

九、工程施工质量和验收：

一、照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。

二、施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

三、工程竣工后，乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到乙方竣工验收申请报告后，一周内组织相关人员进行工程验收。验收合格后，甲方签署竣工验收证书，乙方将工程移交给甲方处理;若验收不合格，乙方负责修复合格后，再报甲方验收。

十、甲方责任：

一、开工前，甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线定位。

二、甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。

三、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。

四、甲方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。

一、乙方责任：

一、乙方不能将本工程转包，一经发现，甲方有权立即取消乙方的承包资格，因此造成的一切损失由乙方全部承担。

二、乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工，工程质量必须达到施工规范和设计要求。

三、工程变更：

当甲方对原设计变更发出书面变更通知时，乙方应按照甲方通知进行变更并提交变更工程量及价款报告.甲方收到变更资料报告____日内予以确认.逾期无正当理由不确认时，视为变更报告批准。如果乙方因特殊情况对原设计提出变更要求，需甲方批准后方可实施，并签署书面变更协议。

二、竣工验收：

一、工程具备验收条件，乙方以书面形式通知甲方，并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到以上文件后一周内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后一周内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

二、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期，此后半年为保修期。

三、其他事项：

一、本合同未尽事宜，双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷，可协商解决或提交____市建设局裁决，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

三、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

绿化施工合同范本

(二)

甲方：

乙方：

按照《^v^民法典》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。

第一条：项目概况

项目名称：

项目地点：

第二条：项目承包方式和工期

承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。

工期：

本工期三零天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。

第三条：造价

中央花瓣区域(圆形区域)：一五零元二中央水景马赛克：六零元二中央水景侧石：二零元中央水景池压顶：五零元广场普通铺贴：三五元二广场四周收边：六零元二陶土砖地面(含四周石材收边)：三五元二花坛墙壁面贴、____区外墙壁面贴、标示景墙面贴：六零元二花坛压顶、____区外墙压顶、标示景墙压顶：五零元草坪(含草皮购置)：一零元二景观灯柱：五零零元个

第四条：付款方式

乙方进驻工地施工过程中每七天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。

第五条：甲方职责

向乙方提供无可争议的施工用地。

施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第六条：乙方职责

保质、保量、按期完成施工任务。

严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。

第七条：工期的约定

因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。

因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。

第八条：违约责任

未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

第九条：附则

本项目合同经双方 签署后生效。

本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。

本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

绿化施工合同范本

(三)

甲 方：

乙 方：

经公开招标，甲方将美丽乡村道路绿化提升工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：美丽乡村片区杨庄虎窝上磨石辛寺小彦大律孔沟--西。

二、工 期：乙方确保在________年____月____日开工，于________年____月____日完工。

三、工程内容：包含柿子树采购、挖树坑、苗木栽植、浇水、打土盆、从栽开始两年之内的日常管理。共栽植柿树三零零零棵，单价每棵一二九元，柿树品种要求：牛心柿、磨盘柿(非日本甜柿)。苗木规格：苗木主干高不低于二米、主干直径为四厘米、根部有土球、球直径不低于三零厘米等工程(以工程量清单为准)。

四、工程款支付：苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的五零%;________年后经复验合格付合同价的二零%，________年后经复验合格付清余款。

五、工程质量

(一)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。

(二)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。

(三)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负。

(四)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、本合同自签订之日起生效。

八、本合同一式三份，甲、乙双方签字盖章后各执一份，镇产权交易中心一份。

甲 方：(盖章) 签 字：

乙 方： (盖章) 签 字：

________年____月____日：

绿化施工合同范本

(四)

甲方：

乙方：

经招标决定，甲方将给乙方施工，按照《^v^民法典》、《^v^建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。

一、工程内容：

一、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

二、根据不同地形，双方协商调整施工。

二、承包方式及付款组成：

一、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写)元(：元)。

二、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池 元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

三、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。

三、开竣工日期：

一、本工程于________年月________年月竣工。

二、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。

四、安全生产：

一、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。

二、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。

五、付款方式：

合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款 %，施工完成%付元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。

六、双方应尽的义务和责任：

一、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。

二、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。

三、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。

四、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。

七、工程质保金：

一、工程质保金按工程总价期内出现质量问题，乙方无条件修复。

二、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。

八、检查验收：

施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。

九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方： 乙方：

法人代表(签章)： 法人代表(签章)：

委托代表(签字)： 委托代表(签字)：

________年____月日

绿化施工合同范本

(五)

甲方：

乙方：

经招标决定，甲方将给乙方施工，按照《^v^民法典》、《^v^建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。

一、工程内容：

一、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

二、根据不同地形，双方协商调整施工。

二、承包方式及付款组成：

一、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写)元(：元)。

二、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池 元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

三、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。

三、开竣工日期：

一、本工程于________年月________年月竣工。

二、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。

四、安全生产：

一、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。

二、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。

五、付款方式：

合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款 %，施工完成%付元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。

六、双方应尽的义务和责任：

一、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。

二、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。

三、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。

四、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。

七、工程质保金：

一、工程质保金按工程总价

期内出现质量问题，乙方无条件修复。

二、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。

八、检查验收：

施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。

九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

建设道路合同范本 第五零篇

发包人：刘 俊（以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、 工程名称： ****河村村级道路路面硬化工程。

二、 工程地点：**县****河村。

三、 承包范围： 约二公里水泥硬化路面混凝土的铺设。

四、 承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。

五、 合同价款：

路面硬化每米（肆拾伍元伍角整）元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。（竣工后以实际丈量为准进行结算）。

六、工期：自开工****河村之日起，二零日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

二、 技术要求

路面为一八cm厚、C三零水泥混凝土路面，宽米。

三、 施工及质量要求

严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实，否则返工一切损失由乙方自负。

四、 双方权利和义务

一、发包人的权利和义务

发包人委派 为工地代表：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

二、发包人主要工作：

负责现场协调工作；

三、承包人的权利和义务

项目负责人姓名：

项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

四、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的'费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

五、工程价款的支付

本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的八零% 。下剩款项在工程竣工验收后三零日内付清。（税费由甲方支付）。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

承包人在工程具备竣工验收条件后四八小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

八：本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

甲方： 乙方：

二零xx年XX月XX日

建设道路合同范本 第五一篇

发包方（甲方）：________________

承包方（乙方）：________________

按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。

工期：本工程自二零xx年一零月一五日开工，于二零xx年一二月三零日前竣工。

工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（JGJ七三—九一）。

结算方式：按双方约定单价为结算依据。

注：（双方约定单价明细为本合同附件）

合同价款：

（人民币大写）：

注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）

第二条甲方工作

以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第三条乙方工作

、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条工期的约定

、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工八小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

、此工程于一一月一五日—二零日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。

第五条工程质量验收的约定

、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ七三-九一）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。

第六条工程价款及结算的约定

、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：

、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款三零%。

第二次付款工程完成七零%以上，付款三零%。

第三次付款工程完成九零%，付款二零%。

第四次付款按双方商定结算价格结清，付款一七%。

第五次付款尾款三%质保金一年。

第七条材料供应的约定

凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条有关安全生产和防火的约定

、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。

、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。

、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。

第九条奖励和违约责任

、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额一%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的一%日滞纳金

、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第一零条争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。

第一一条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第一二条其它

第一三条附则

、本合同正本肆份，双方各执贰份。

、本合同履行完成后自动终止

甲方：________________乙方：________________

______年______月______日：

建设道路合同范本 第五二篇

发包人(全称)：园林局 承包人(全称)：

为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《^v^合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。

一、工程概况

一、工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(四)工程批准文号：喀市发改[ ]号

二、工程承包范围

(一)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺河沙五cm厚/m二,平铺有机肥二cm厚/m二、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

(二)工程总面积： 平方米。

三、合同工期

总工期：三年

(一)种植施工工期：开工日期二零xx年二月一五日;竣工日期二零xx年四月三零日，(日历天数七五天)

(二)树木养护工期：二零xx年五月一日起进入养护期，三年养护。初验为二零xx年一零月三零日，复验为二零xx年八月一零日，竣工验收为二零xx年八月三零日。大量补苗的养护期顺延。

二、合同价款与支付

四、合同价款

(一)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。

(二)金额(小写)： 元(人民币)

五、工程款支付

(一)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的一零%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付二零%。

(二)二零xx年一零月三零日初验成活率达到八五%以上后付至合同价的六零%。

(三)二零xx年八月一零日验收成活率达到九五%以上，付至合同价八零%。

(四)二零xx年八月三零日竣工验收后成活率达到一零零%，支付一五%，通过审计后支付余款。

三、合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：

一、合同条款;

二、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

三、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书;

四、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。

四、树木采购技术要求

一、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)

二、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

三、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径(根幅)，落叶乔木按地径的八-一零倍，根不劈不裂，灌木按一米高根系直径(根幅)三零cm，二m高根系直径(根幅)五零cm，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的八-一零倍，包要紧，草绳间隔

八cm，七零cm以上土球打双花缠腰箍，直径五零cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

四、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满足行道树、风景苗木景观需求。

五、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

五、树木种植技术要求：

一、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期三年。验收移交时间以甲方通知为准。

二、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。

三、树穴基部必须施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥)，米径一零cm以上大树施肥立方，米径一零cm以下大树施肥立方，裸根树木种植穴中需放入立方河沙。

四、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括六份本地农田土、三份河沙、一份腐殖土。

五、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干三米以上保留三-五个健康侧枝，与主干同高截留。

六、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处，

要仔细填满，防止根系中心出现空洞。

七、土填到五零%时灌水，发现冒气泡或快速流水处要及时填土，直到土不再下沉，不冒气泡为止。

八、新植树木种植后必须浇足三遍水。

九、树木栽植后需做围堰浇水，养护后期围堰由乙方拆除整平，米径八cm(含八cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定，支架应支在树干二/三处，绑扎树干处应夹垫物以保护树干，绑扎的树干应保持直立。

一零、其它技术要求严格按照《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》、《园林绿化栽植工程技术规范》、《城市绿化和园林绿地用植物材料—球根花卉种球》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《大树移植技术规程》、《园林植物养护技术规程》等文件要求执行。

六、绿化给水管系安装技术要求

一、管材采用upvc符合国家质量上水管材(管径九零mm以上的管材要求承受的压力，管径九零mm(含九零mm)下的管材要求承受压力)，所用管材及施工材料必须具备国家合格质量标准(阀门必须使用upvc阀门，所有管材及施工材料必须出具检测报告与合格证书，方可使用，检验费用由施工方自理)。

二、设计说明：

(一)管道埋深在一米以下。

建设道路合同范本 第五三篇

发包人(全称):（以下简称甲方）

承包人(全称):（以下简称乙方）

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

工程立项批准文号：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写) 元(人民币) 元

六、组成合同的文件

一.本合同协议书

二.中标通知书

三.投标书及其附件

四.本合同专用条款

五.本合同通用条款

六.标准、规范及有关技术文件

七.图纸

八.工程量清单

九.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 天后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第五四篇

发包方： (以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。

第一条工程概括

一﹑工程名称﹑地点和内容

一﹑ 街道路亮化照明工程

二﹑工程地点:

三﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.

二﹑开﹑竣工时间

一﹑开工日期:二零xx年七月二零日

二﹑交工日期:二零xx年八月三零日

三﹑质量等级:优良

四﹑合同条款

工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币

五﹑工程承包范围及承包方式

一﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工，安装和调试。

二﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的三%作为经济处罚。

三﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

四﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。

五﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效,分送有关部门。

六﹑本合同签定时间:二零xx年七月二十日

七﹑本合同签定地点:

建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 电话: 电话:

法定代表人(盖章) 法定代表人或其授权人(盖章)

建设道路合同范本 第五五篇

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

一工程概况

工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

工程地点：平武县豆叩镇华丰村

工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (九二米×七零米×八米)计五一五二零立方米(含运输，运距不超过五km)。

②、厂区场平后保坎建设(九二米×八米高×米宽[均距])计：一八四零m三。

③、厂区道路硬化建设(一三零米×一零米)计：一三零零平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采用五公分磨石地面处理(承裁三零吨)。

⑧、办公区域的装饰部分。

工程承包范围：上述工作范围。

工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期约定：二零xx年一月一日进场，竣工日期二零xx年六月三零日。

四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：

此工程为合同包干价，总计工程造价为万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。

支付情况：

一、甲方必须按乙方月进度已完工程量的八五%支付(每月二五日结算当月工程量);

二、工程完工后，甲方将工程款在一月内(二五工作日内)付至九七%;

三、剩余工程款三%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

一、本合同协议书;

二、^v^^v^、国家工商局联合制定的GF-一九九九-零二零一合同范畴的通用条款和专用条款;

三、标准、规范和有关技术文件;

四、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价五%的损失。

九、纠纷解决方式

双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第五六篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

工程立项批准文号：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写)：元(人民币)

￥：元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

一、本合同协议书

二、中标通知书

三、投标书及其附件

四、本合同专用条款

五、本合同通用条款

六、标准、规范及有关技术文件

七、图纸

八、工程量清单

九、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

建设道路合同范本 第五七篇

发包人：xxx (以下简称甲方)

承包人：xxxx建筑安装工程公司 (以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

一、工程名称：xxx混凝土道路

二、工程地点：xxx村

三、承包范围：三五零米混凝土道路

四、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

五、合同价款：合同总价款一五万元。

二、技术要求

一、路面为一八cm厚c二五水泥混凝土路面，宽米。

二、一八cm厚三：七灰土垫层。

三、施工及质量要求

一、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

二、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

一、发包人主要工作：负责场地三通一平;

二、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。

承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的九八%.工程质量保证金为总造价的二%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方：

乙方：

xxxx年xx月xx日

建设道路合同范本 第五八篇

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

电话：_____________________ 电话：_____________________

兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一、工程依据和技术指标

一.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

二.技术指标

根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB三零九六-九三)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________

所属区域：____________________________________________

噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:一.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。二.根据GB三零九六-九三规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外一米,传声器高于地面米以上的噪声影响敏感处(例如窗外一米处)。

二、噪音治理要求

一.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

二.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

________________________________________。

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：________________

付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。

八、其它

一.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

二.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

三.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

委托方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

签订时间：______年______月____日

建设道路合同范本 第五九篇

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

甲方现有浇筑砼道路工程，包工给乙方施工，本着平等互利，诚实信用的原则，即有关施工质量、施工安全等问题订阅如下合同。

一、工程概况

一、工程地点：

二、工程内容：在已鲫的碎石垫层上浇筑混凝土路面。

二、承包方式：

包工不包料，即甲方提供材料，乙方配备浇筑砼道路所用的施工机械、设备、工具等。

三、工程包工价：

每立方米计价 元。总工程量约 m三。

四、付款方式：

工人及施工机械进场后付一定的生活费，十天结算一次工程量，按已完成的工程量付八五%款，完工后十天内全部付完是公款。

五、甲方责任

一、施工放线，提供施工材料，水电接到搅拌料场。

二、保证施工安全：按施工安全操作规程组织施工，如道路施工事故是甲方全部责任。

六、乙方责任

一、组织浇筑混凝土道路施工所用的机械、设备、工具、钢模及钢模安装，运输混凝土浆的车辆等，浇筑砼路面，并配备齐全施工安全防护用品。

二、施工要求：按设计图纸和施工规范要求浇筑砼路面，切割收缩缝，拉路面防滑线，淋水养护一天，缺陷整改。服从甲方技术员的技术指导，保证工程全部合格。

七、违约责任：

如因甲方原因造成停工二天以上，按在场每人每天补贴生活费三零元。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(盖章)： 乙方(签名)：

甲方代表人： 乙方代表人：

年 月 日 年 月 日

建设道路合同范本 第六零篇

甲方：

乙方：

根据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公平自愿平等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：

一、工程名称：………。

二、工程结构：砖混结构。

三、工程范围：土建、水电暖安装。

四、承包性质：包工包料。

五、建筑面积：本工程建筑总面积为。

七、工期：——

八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。

九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。做法：

一、地面：住宅地面为原土夯实，C一五砼厚度为八零mm，一五mm厚一:二水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线一五零高;卫生间地面：原土夯实，C一五砼厚度为八零mm找坡、五零mm厚一:二水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为三mm，细砂软垫层一零mm;地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为八零mm厚C一五垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线一五零高，颜色另定。

二、楼地面、住宅及水箱间为二零mm厚一:二水泥砂浆地面表面压光，(水箱间地面做聚氨脂防水层三mm厚)红色油漆踢脚线一五零高，卫生间为二零mm厚一:二水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层三mm，细砂软垫层一零mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线一五零高。

三、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同一#公寓楼石材及颜色，栏杆同二#公寓楼，铁红色油漆。

四、门窗：进楼门尺寸为二m×，进户门尺寸为一m×，窗尺寸为三m×;进楼门为防盗门，其他门窗为塑钢门窗、中空玻璃(四+六+四)。

五、外墙面装饰同一#公寓楼蓝狐色乳胶漆、白色窗套;内墙面白色外墙防水涂料，卫生间为瓷砖墙面，顶面均为白色外墙防水涂料。

六、所有涂料墙面基层均为白色水泥打底两遍、涂料面层两遍。

建设道路合同范本 第六一篇

甲方：

乙方：

根据工程建设的需要，甲方将承建的 的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《^v^合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

一、 劳务分包人资质情况

身份证号码：住 址：

二、 工程概况：

一. 工程名称：

二.工程地点： 甲方原有住宅院内

三.承包范围：土建、装饰、水电包工包料;

三、 使用的标准和适用法律：

一. 运用法律法规：《^v^合同法》。

二.运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。

四、 甲乙双方责任和义务：

一. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。

二.甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。

三.甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。

四.乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。

五.乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

六.乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;

七.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。

八.甲方按时支付工资后，乙方必须按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

九.乙方人员如果违反以上约定的，甲方有权给予相应的经济处罚，直至解除合同。

五、 施工安全及文明施工管理;

一. 遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的统一安排管理，按甲方规划安排指定的地点、位臵进行材料堆放，保持施工场地整齐、道路畅通。

二.施工人员进入现场必须正确戴好安全帽，做到安全文明施工。

三.做好施工现场文明管理，进行材料分类堆码整齐，做到工完场清料尽。

四.施工期间乙方必须采取严格的施工安全措施，由于乙方违章操作造成的安全事故均由乙方自行负责，由于甲方指挥失误和不可抗力因素造成的安全事故由甲方负责一切费用。

五.乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产以及现场防火等管理规定，接受安检、城监的检查监督，如因乙方原因造成违章事件，由乙方负责解决。

六.乙方人员如果违反安全文明施工管理制度的，甲方有权给予相应的经济处罚。

六、 工期要求：

按甲方规定时间组织足够的劳动力，满足现场工程进度的需要，若不能满足，经甲方口头通知或书面通知仍不能满足需要者，甲方有权终止合同或处以适当经济处罚或增加调换班组。

七、 工程单价及付款方式：

一、 工程单价明细表

注：①小型机具、用具(如：斗车、砂板、铁铲、两相振动器、安全帽、劳保用品)等由乙方自备。

②以上工作内容均以实际施工为收方结算依据，若未发生，则无工程量。

二、付款方式：

乙方确保工程质量，施工中途不付款，工程完工后一个月内付到八五%，余款经验收合格后六个月内甲方付清劳务费用。

八、 验收与交付

一. 工程具备完工验收条件，甲方应及时组织验收。

二.如果乙方施工质量未达到质量要求，乙方必须承担其相应的技术处理费用及返工误工费。

九、 乙方承诺：

一. 在规定时间内未完成，每拖延一天罚款五零零元，若甲方造成由甲方负责。

二.乙方向总承包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及保持分包质量的连带责任。

三.因施工造成甲方施工窝工、返工的一切费用和责任由乙方承担，并自愿接受甲方合理的经济处罚。

四.乙方因工程质量进度致工期违约，或因乙方原因在施工过程中对第三人造成损害，使甲方产生承担赔偿责任时，甲方有权向乙方追偿。

五.乙方如果拖延工期、组织不力、管理不善，甲方有权终止本分包合同，责令乙方三日内退场，其劳务费用只结算已完合格工程量总额的七零%。乙方承担因此造成的损失和责任。

十、 其它

一. 本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

二.本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。本合同经双方签字盖章后生效，合同内容履行完毕后自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设道路合同范本 第六二篇

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造绿化工程，签订以下协议：

一、工程概况

一.工程名称：绿化工程。

二.工程地点：。

三.施工范围：绿地面积X平方米 (具体见绿化设计图) 。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期

一.开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。

二.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

三.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币：X元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式

一.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

二.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

五、工程付款办法

一.本合同自甲、乙双方签订后三天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的三零%，即人民币：X万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

二.待工程竣工后，甲方于三天内向乙方支付工程合同价款的六零%， 即人民币：X万元整。

三.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的一零%，即人民币：X万元整。

四.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

六、工程质量要求

一.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

二.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

七、工程竣工验收结算

乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。

八、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币二零零元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

九、质保期限

一、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

二.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

建设道路合同范本 第六三篇

甲方：

乙方：

为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成，按双方平等、互利的原则，经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。

一、 工程施工项目：

一. 垫层铺碎石二零cm厚

二.铺设一五cm厚水泥稳定层

三.浇捣二四cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备维修由乙方负责。

四.路面采用商品砼，由甲方提供。

二、 工程承包方式：

工程采取包工不包料的方式，乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方提供)。

三、 双方责任：

一. 甲方负责提供料场搅拌场地，提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。

二.乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工，若未按照规范要求施工，所造成的损失均由乙方承担。

三.甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法权益。

四.乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。

五.工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥元)单价计算结算给乙方。

六.甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。

七.不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。

四、 付款方式：

一. 乙方开工后按进度每完成五零零米工程进度，甲方应付给乙方八零%的工程款，余款二零%在路面工程完工后一个月内付清。

二.若因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。

五、 安全施工：

一. 乙方应按照安全规程进行施工作业，树立“安全第一、预防为主”的安全方针，本着“谁承包，谁负责“的安全职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。

二.本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲 方： 乙 方：

年 月 日

建设道路合同范本 第六四篇

发包人：

委托代理人：

承包人：

委托代理人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一）工程项目

一、工程名称：________道路工程。

二、工程地点：

三、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）。

四、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

五、合同价款：合同总价（暂定）_______元单价（综合单价包干）。

六、质量标准：合格。

风险提示：实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

七、工期：工程总日历工期天_______，具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二）技术标准

一、技术标准：

（一）执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、______市相关技术标准、规范；

（二）质量评定执行相关质量检验评定标准：所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三）双方权利和义务

一、发包人的权利和义务

（一）负责场地三通一平。

（二）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。

（三）提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。

（四）负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。

（五）进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。

（六）按合同约定支付工程款。

二、承包人的权利和义务

（一）本合同签订后收到发包方通知二天内，承包人进场完成施工准备。

（二）严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

（三）负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准。

（四）负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

（五）做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

（六）工程竣工验收后二周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料。

四）工程价款

一、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

二、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市土建定额再结合_____市有关文件进行编制,如____土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按_____土建定额四类下浮计取．设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

五）工程价款的支付

一、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的七五％。

二、工程结算后，支付至工程结算总价的九五%，其余五%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位二天内不到，由发包人处理，所发生费用加一零%的管理费由承包人承担。

六）竣工验收

一、承包人在工程具备竣工验收条件前二四小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

二、承包人在通过竣工验收合格后七天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

七）违约责任

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

一、发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

二、承包人违约：

（一）因承包人原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按_____元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（二）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

（三）承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款________元。

（四）如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

八）争议

甲乙双方因合同发生争议 ，向___________的单位要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。

九）合同生效与终止

一、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

二、合同订立时间：_____年____月____日；合同订立地点：__________。

三、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十）合同份数

一、本合同正本____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；

二、副本____份，双方各执_____份。

发包人：（公章）

委托代理人：

_____年____月____日

承包人：（公章）

委托代理人：

_____年____月____日

建设道路合同范本 第六五篇

建设单位：凤阳县府城镇人民政府 （以下简称甲方） 施工单位：王清龙 （以下简称乙方） 根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府二零xx年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：

一、工程名称：

省道S一零一、S三零七、S三一零绿化工程

二、工程地点：

省道S一零一、S三零七、S三一零府城镇路段

三、工程造价：

三零零零零元（叁万元整）

四、双方责任：

（一）甲方责任：

一、提供道路绿化所需苗木。

二、提供技术指导。

三、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。

四、为施工人员施工提供必要的.方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。

五、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。

（二）乙方责任：

一、严格按照县林业局要求栽植苗木四二六七棵。

二、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到一零零%，否则乙方应无偿地进行补植。

三、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。

五、工程工期：

工程自二零xx年二月一八日至二零xx年三月一八日内完成。

六、工程款的拨付与结算：

工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。

七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。

八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）乙方（盖章）

负责人： 责任人：

年月日

建设道路合同范本 第六六篇

委托方(甲方)：

承建方(乙方)：

本着平等自愿，公平公正的原则，依据《^v^合同法》、省市各级政府、园林部门的有关规定，委托方 委托陕西金品艺海景观设计工程监理有限公司(以下简称：乙方)承建 的施工，双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容：

四、工程期限：施工工期合计 工作日(从 年 至 年 止)

五、工期的计算：按照国家相关对施工工期的有关规定和解释，因甲方缘由、规划设计变更及特地天气缘由(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。

第二条 工程施工承包范围

本景观硬质工程(详见甲乙双方确认的施工图)景观设计施工图内的所有内容。如:廊架、园建基础、道路、土方等园建工程以及与园建工程有关的电系统、给排水工程等。

第三条 工程质量要求：

一、建筑工程质量达到国家及本地区有关技术规范规程，检验评定标准，保证工程质量达到合格。

二、质量要求:本项目所有材料进场时按照规范要求，双方进行必要的检验，经验收合格者方可用于本工程。

三、该园建工程一切材料由乙方采购。

四、园林景观工程中的特殊材料和设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证。

五、乙方应确保通过综合验收，如综合验收过程中甲方提出整改，乙方应及时整改，整改费用由乙方承担。

第四条 工程款及支付方式

一、本工程采用乙方包工包料承包方式，总造价按人民币 元(大写： )，不含税金。总造价含景观施工工程费(园建材料采购，运输装卸、测量放线等费用，以及综合管理费用、行业取费等一切费用。乙方预算书和施工图纸和说明附后作为本合同附件。

二、工程款支付方式：

(一)乙方施工人员进场时，付合同总额的备料款为人民币 元(大写： )。

(二)当本工程施工完成总工程量的一半时，甲方需再付人民币 元(大写： )。

(三)经甲乙双方共同验收后三天内付清合同总价款余款合计人民币 元(大写： )。

(四)甲方采用现金形式支付。

第五条 双方义务

一、甲方义务

(一)应向乙方提供经双方确认的设计施工图纸，同时提供施工区域内地下隐蔽工程资料及地下管线图纸等资料。

(二)提供施工人员的施工场所、堆料场所并负责小区物业相关的施工手续和费用以及和周边邻里关系的协调。

(三)积极配合乙方认真完成此项工程。

(四)施工区域其他单位占用的场地，堆放的材料及建筑垃圾由甲方负责清理。

(五)免费提供施工所需水电;乙方进场后甲方提供水电接头，线缆材料等由乙方自行采购。

二、乙方义务

(一)根据甲方要求和国家有关规定、规程进行施工，确保工程质量。

(二)根据甲方提供的施工图纸和甲方单位有关书面要求及说明进行施工，确保施工质量合格。

(三)施工过程中，乙方承担全部的安全责任，并保证施工期间噪音低于国家相关规定。

第六条 违约责任

一、由于甲方原因造成施工变更、返工，经甲方确认后，乙方施工期限可相应顺延并按国家规定计算及确认索赔费用。

二、因甲方变更施工内容或增加工程量，甲方应补付因变更内容而增加的工程费用，具体取费数额由双方商定，另作签证或另行补充协议。

三、由于乙方施工质量不符合设计图纸要求，造成施工返工的所需费用由乙方承担。

四、乙方必须在工程期限内竣工通知甲方验收，若乙方拖延工期每天按 元(人民币 )，计违约金;乙方在施工完成后递交验收申请，甲方应在一周内审核并组织验收，超过两周就视为默认工程质量合格。

五、如甲方不按期付款，乙方有权单方面终止施工，停工期间不计算工期，并按每天应付款的千分之五计取违约金。

六、施工时期发生不可抗拒的自然灾害所形成的损失，经双方核实后商量处臵。

第六条 附则

一、本合同经双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和工程决算的依据。

二、其他未提及的内容，按照工商总局二零xx版标准合同解释顺序处理。

二、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方： 乙方：

法人代表：

单位盖章：

时间： 时间： 月 日

建设道路合同范本 第六七篇

发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)： (以下简称乙方）

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照^v^^v^、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程

工程地点： 信丰水东

工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程

承包范围：

承包方式： 施工图规定以及甲方认定的内容 包工包料

二、合同文件及解释顺序

一.本合同条款;

二.标准、规范及有关技术文件;

三.图纸;

四.工程量清单;

五.工程报价单或预算书;

六.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

三、双方一般权利和义务

发包人工作

一.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要;

二.水准点与坐标控制点在签订合同后 二 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;

三.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

四.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;

五.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。

承包人工作

一.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

二.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;

三.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定 。

四.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;

五.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;

六.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的.赔偿费用;

七.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

四、工期

工期

开工日期： 二零xx 年 七 月 一五 日，竣工日期： 二零xx 年 一零 月 三零 日，合同工期：总日历天数 一零五 个有效日历 天。

工期延误

承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

一.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;

二.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

三.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

四.设计变更和工程量增加;

五.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时;

六.不可抗力;

五、质量

工程质量

工程质量标准： 合格

工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：

(一) 沥青路面施工及验收规范GB五零零九二九六

建设道路合同范本 第六八篇

建设(发包)单位： (简称甲方)

施工(承包)单位： (简称乙方)

甲方为 单位，根据《^v^合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目 的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。

一、 概况

工程名称：

工程地点：

二、 范围：±以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)

三、 工期

南角年 日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延：

一、 可抗力。

二、 甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。

四、 工程价格与工程款支付。一三四零零m三，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃

土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。

一、 土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。

五、 工程量：三四零零 m三。

六、 质量要求

一、 在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。

二、 所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。

三、 对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。

四、 乙方必须在二零xx年一零月二七日退完土，否则每天罚款伍仟元整。

七、 甲方责任

一、 甲方按合同约定支付工程款。

八、 乙方责任

一、 服从甲方的监督、指挥和管理。

二、 按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。

三、 安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金 元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承担。工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金 元。

九、 其它条款：

一、违约金： 由于甲方原因终止合同， 甲方支付乙方违约 金 元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约 金 元。

二、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。

三、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。

四、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。

五、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第六九篇

甲方：

乙方：

为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。

乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全责任、权利、义务：

一、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;

二、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;

三、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;

四、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;

五、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。

六、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;

七、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。

八、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。

二、乙方的安全责任、权利、义务：

一、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。

二、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;

三、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;

四、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。

五、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;

六、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”

七、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;

八、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。

三、违约责任：

一、执行合同中有关违约处理的规定;

二、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;

三、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;

四、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。

四、执行规程：

一、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南供电公司的安全生产相关规定。

二、本安全协议一式两份，甲、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

代表人签字：代表人签字：

建设道路合同范本 第七零篇

建设单位：

施工单位：

根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府_年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：

一、工程名称：

省道S一零一、S三零七、S三一零绿化工程

二、工程地点：

省道S一零一、S三零七、S三一零府城镇路段

三、工程造价：

三零零零零元(叁万元整)

四、双方责任：

(一)甲方责任：

一、提供道路绿化所需苗木。

二、提供技术指导。

三、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。

四、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。

五、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。

(二)乙方责任：

一、严格按照县林业局要求栽植苗木四二六七棵。

二、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到一零零%，否则乙方应无偿地进行补植。

三、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。

五、工程工期：

工程自_年二月一八日至_年三月一八日内完成。

六、工程款的拨付与结算：

工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。

七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。

八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

年 月 日

建设道路合同范本 第七一篇

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》和^v^《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：

一、 工程概况：

工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程

工程地点：原阳县城关镇振华学校院内

工程内容：土建、安装

二、 工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：

承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。 质量标准：合格

合同价款：单平方造价为八五零元每平方米。

本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。

工期：四个月(一二零天)

三、 合同履行条款

甲方责任与义务：

一、 开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。

二、 施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。

三、 施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。

四、 施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。

五、 施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。

六、 按合同约定及时拔付工程款。

乙方责任与义务：

一、 开工后积极组织人员，机械设备进场。

二、 配备合格施工、技术、管理人员。

三、 严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。

四、 确保按合同工期完成施工任务。

五、 施工期间，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。

四、 工程款(进度款)支付

按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的二零%;基础施工结束后支付总款的一零%;一层主体结束，支付总工程款的一五%;二层主体结束，支付总款的一五%;三层主体结束，支付总款的一零%;四层主体结束，支付总款的一零%;粉刷结束，支付总款的一零%;门窗安装结束，付总款的五%;余款工程后一年内一次付清。

五、 工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。

六、 其它

未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设道路合同范本 第七二篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一、 工程概况：

工程名称：小区道路硬化工程 工程地点：小区 承包范围：包工包料 合同工期：四零天 开工日期：二零xx年四月二五日 竣工日期：二零xx年六月五日 约五三万元。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。

二、 甲方职责：

一、 依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。

二、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。

三、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。

四、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。

三、 乙方职责：

一、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。

二、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。

三、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。

四、 抓好本工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。

五、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。

六、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。

四、 工程决算：

工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。

五、 付款方式：

依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，提交当地劳动仲裁部门裁决本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。

发包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

建设道路合同范本 第七三篇

重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX

重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

甲方：乙方：

甲方： 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方： 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

重庆市XXXXXXXXXXXXXXXX就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设工程进行竞争性投标，重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 参加投标并中选。现根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。

第一条 基本条款

一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

二、项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

三、工程范围：施工图范围内全部工作内容（除安保工程、硬边沟外）。

四、工程质量要求：建设砼面层XX公里（如长度不足XX公里，建设经费按长度比例据实结算），路基宽七米以上的必须修建设七米宽路面（如有特殊地形路基宽度不够七米，由乙方进行挖填方，建设路面宽度必须达到六米以上，工程总价不变）, 厚二零cm，C三零砼路面层（使用四二. 五以上标号水泥），严格按施工图内容进行建设（除防护栏、涵洞等设施）。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求，质量合格。

五、工期要求：XX天，XX年＿年＿月＿日至XX年＿年＿月＿日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工，如遇暴雨等恶劣天气不能施工，工期顺延。

六、工程总金额：XXXXXXXXXXX万

七、结算原则：工程实行包干价。

八、工程款支付方式：

本工程实行乙方全垫资建设；巴南区交委的工程进度款拨付到位后，甲方一零个工作日内支付给乙方；工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账一零个工作日内支付至结算审计价款的九五%；质保金五%在质保期满二年无质

量争议后，一次性退还给承包人，不计息；乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项；为便于工程款结算，此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。

第二条 合同双方权利和义务

一、甲方权利和义务

（一）做好项目前期工作，即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等，监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况，审查建设总进度计划。

（二）监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子（或在项目所在地成立项目管理部），全面实施对项目建设质量的管理。

（三）按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度，抽查工程监理、施工单位的有关资料。

（四）监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同，实施工程监理。

二、乙方权利和义务

（一）全权负责项目施工过程中的安全。按照《^v^建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设，确保安全文明施工。

（二）乙方应组建与项目建设管理相适应的.的项目班子（或项目部），具体实施项目建设。

（三）按施工设计组织工程建设，实施项目管理；做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验（如无影像资料，甲方将可不予认可隐蔽工程工程量）；负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。

（四）负责质量缺陷责任期内施工管理；投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。

（五）乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的

设计变更，必须经甲方同意，重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。

（六）乙方不得将合同内容转包。

（七）乙方应承担^v^^v^令第二七九号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责，自觉主动配合监理方的监理管理。

（八）配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结（决）算审核。

（九）负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。

（十）严格按照《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设，确保质量、工期。

（十一）主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷，不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。

（十二）凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。

第三条 履约保证

承包人按一五万元人民币缴纳该项目履约保证金，工程交工验收合格后五个工作日内无息退还。

第四条 工程质量、管理及验收

一、工程质量

（一）本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。

（二）对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由乙方承担。

二、工程管理

（一）甲方派驻 XX为现场代表，参与建设期的协调、管理、监督。

（二）甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。

（三）审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。

（四）甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令，督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。

（五）甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。

（六）甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。

（七）甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员

三、工程验收

乙方应当在工程完工后一零日内提出工程验收申请，并准备好工程验收相关资料，工程质量应确保达到国家和重庆市交通委员会的工程质量检验评定标准。甲方应当在收到乙方提出的验收申请后五日内组织有关部门进行工程验收，并及时出具工程验收报告。

第五条 合同的转让、变更与解除

一、合同其中一方不允许将其在本合同下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方。

二、若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方应采取相应措施维护双方的合法权益。

三、有下列情形的，当事人可以解除合同：

（一）当事人一方违约不履行主要义务，经催告后在一五日内仍未履行的；

（二）因乙方主要原因，工程工期严重滞后一零天以上，甲方有权单方解除合同，乙方不得异议，七天内无条件撤出施工场地，并无条件提供已完部分的工程部分。

甲方： 乙方：

二零xx年四月一六日

建设道路合同范本 第七四篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将 胡柳公路至马庄子村内街道 道路承包给乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米 元承包，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

一. 工期要求：自 工期为

二. 尺寸要求：路面宽度：主街道宽米，其他 副街道宽 三—米不等；道路厚度一五公分。

三. 材料要求：水泥需用国标三二五，石子为二—四厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理【每平米至少用一袋水泥】。

四. 有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

五. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻二—三毫米的横槽。

六. 实时切缝：每隔四—五米切一道，深度三—四厘米，宽三—八毫米。

七. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

一.监督检查全过程、技术规格与质量。

二.提供一个料场。

三.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

四.提供水源及电源，费用由乙方自理。

三、乙方责任

一.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。

二.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

三.负责操作规程，把握质量标准.

四.负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。

五.接受甲方监督检查和处置决定。

六.修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程竣工后甲方付给乙方七零%的施工费，其余的施工费在五零日后工程不出现质量问题则一次性付清。

五、备注：投标前乙方交投标押金五万元，乙方开工后押金退还乙方。开工五天后，付给乙方预付工程款五万元。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

代表人（签字）： 授权委托人（签字）

____年____月____日 ____年____月____日

建设道路合同范本 第七五篇

发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组

承包方（简称乙方）

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

第一条工程概况

一、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。

二、工程施工地点：邹头坳至下营小学约二七零米。

三、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。

四、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。

五、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。

六、工期：天。

即自年月日开工至年月日竣工；

第二条工期

一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。

二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工八小时以上，工期相应顺延。

五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。

六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金三零零元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。

第三条工程质量和竣工验收

一、分项工程的工程质量要求

（一）清理路基

一、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。

二、需要对路基范围内的软泥清理干净。三、需要排干路基范围内的积水。

（二）砌石

一、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于五零公斤。

二、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。

三、砌石堪落脚底宽为七零公分，收面顶宽为四零公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。

四、砌石堪每间隔二五米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。

五、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。

（三）填土及夯实

一、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。

二、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于五零公分。

（四）涵洞接长

一、清理基底软泥；

二、侧墙砌石，墙厚七零公分。

建设道路合同范本 第七六篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则，双方就本道路建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

第一章工程概括

第一条工程概括

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：。乙方严格按甲方提供的图纸(道路部分)要求进行施工，施工内容包括：三零零厚石灰垫层、二零零mm厚六：九四水泥稳定碎石导以、三零零mm厚C三零混凝土面层以及道路两旁站、卧石安、砌，不含路基土方开挖部分。道路施工图(具体见工程预算附表、同具法律效力)。

四、承包方式：包工包料，按包干价：壹佰陆拾壹万元(￥：一,六一零,元)结算。

五、如施工现场自然地面标高与设计标高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方现场确认。依据湖北省市政工程消耗定额(二零xx)计价，综合费率按市政工程以直接费为基数的二类工程工程取费，人工费按鄂建文[二零xx]八零的通知进行调整，材料价格参照当期

黄石市信息价。

第二条绝对工期：经双方约定为个工作日，开工时间以本合同签订时间为准。

第三条工程质量等级：建设工程质量验收规范合格标准。

第四条合同价款含的税率。

第二章双方责任

第五条甲方代表

一、甲方驻施工现场债权代表：向守元

二、甲方代表易人，甲方应提前七天书面通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

第六条甲方工作：甲方应完成以下工作，如造成延误，工期相应顺延。

一、确定建筑物或构筑物、道路、线路、上下水的定位标准、水准点和坐标控制点。

二、组织甲乙双方、设计单位和使用单位参加施工图纸会审。

三、对工程进度及质量进行检查、监督。

第七条乙方代表

一、乙方驻施工现场全权代表：

二、乙方代表易人，乙方应提前七天书面通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

第八条乙方工作：乙方应履行以下义务和责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

一、乙方在开工前五天向甲方提交施工组织计划，批准后必须按施工设计组织施工，接受甲方代表的检查和监督。

二、参加甲方组织的施工图纸会审和设计交底。

三、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收。

四、施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育，做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责。施工中，不得超标污染环境。

五、施工中的工农关系，由乙方负责处理。

六、遵守甲方的厂纪厂规，保证道路有序畅通。

七、乙方负责土方及渣土外运，自行负责处理。

第三章质量及验收

第九条乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工。随时接受甲方质量监督部门的检查验收，为检查验收提供便利条件。

一、施工中乙方应严格执行隐蔽工程和分部分项验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位一，乙方预检合格后，提前二四小时通知甲方，甲方应组织有关单位进行验收，经验收合格并办理隐蔽工程和分部分项验收合格手续后，乙方才能继续施工。

二、施工中经检查检验，施工质量不合格。乙方应按质量监督部门的要求进行返工，费用自理。

第十条乙方竣工的工程质量，应达到国家和专业质量检验评定标准的合格条件。

一、工程竣工后，乙方应在竣工验收前，必须做到工完料尽，拆

二、甲方收到乙方痛工验收报告之日起七日内组织有关单位参加验收，工程合格后，办理竣工手续。

三、工程竣工验收后，办理移交手续之日起计算其保修期，保修期为一年。

第四章工程结算

第十一条工程进度款支付方式：已完成合格工程的形象进度的五零%，甲方审核后，按实际预付总额的三零%支付工程进度款。完工后，经验收合格，结清余下款项。

第十三条本合同价款，在发生下列情况应作调整，即按程序办理的现场签证、设计变更、材料代用、审批的施工方案。工程竣工验收后，办理结算手续。

第五章违约责任

第十三条乙方施工质量应达到设计要求，因乙方施工原因所造成的质量问题及时处理，经处理后仍未达到设计要求，责任由乙方承担;因甲方原因影响工程进度、工程质量、其责任由甲方负责。

第十四条乙方应按合同工期按时完成施工，工期每拖延一天，扣款五零零元。

第六章其它

第十五条甲乙双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十六条本合同自双方代表签字盖章之日起生效，工程竣工后，乙方将工程交付给甲方，办理竣工结算，甲方支付工程款完毕，除保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

第十七条本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设道路合同范本 第七七篇

按照《^v^建设道路施工合同管理 *** 》的原则，结合本工程的施工实际情况，经双方协商后签订本合同。

一、甲方的职责与责任和付款方式：

一机械进场后要向乙方付款：

二在施工过程中付款：

三施工完成后一次付清：

四甲方负责技术上的问题：定点、放线、标高和一切的技术上的问题，如出现技术的问题由甲方负责。

二、乙方：

一清废料;

二起方砖、铺路岩石、清表皮;

三上二灰要达到甲方的要求，厚度、压实度要达标;

四保证机械按时进场;

五摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;

六摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;

七乙方负责一切的机械、燃油、人工。

八以上所有的工程费用共计一六五元/平米。

三、本协议双方签字之日起生效，至该专案完成后、帐目清终止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、本工程不含各种^v^。

甲方公章：_________乙方公章：_________

法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________

_________年____月____日_________年____月____日

城市道路改造施工合同的人还：

一.市政道路施工合同

二.道路建设施工合同样本

三.市政道路工程承包合同范本

四.改造工程施工合同范本

五.市政道路工程承包合同范本

六.线路改造合同范本

建设道路合同范本 第七八篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求：

一、公路建设路线为__________

二、工期要求是____年三月一零日至____年一二月三零日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米；每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：－一：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的三零%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的'，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡一份，自双方签字之日生效。

甲方：代表：

乙方：代表：

____年____月____日____年____月____日

建设道路合同范本 第七九篇

《招标投标法》第三条对工程必须进行招标的范围进行了规定，详细的规定在《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中。凡属规定在招标范围的工程未进行招投标的，签订的施工合同无效。实践中容易出现的问题：一、必须招标的项目，总包土建与安装工程以招标方式，而附属工程如装饰工程由建设单位直接发包，那么，该直接发包的合同也属无效合同；二、必须招标的项目，总包中标后，建设单位基于各种情况将总包工程中的部分工程直接指定给第三方施工，建设单位与第三方签订的施工合同也属无效。《招标投标法》第五十、五十二、五十三、五十四、五十五、五十七条规定了中标无效的六种情形。该法第四十五条第二款规定，中标通知对招标人和投标人具有法律约束力。中标是发包人与承包人签订施工合同的前提条件，中标无效必然导致施工合同无效。

建设道路合同范本 第八零篇

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

二、工程承包范围：严格按照集团公司审批的施工组织设计施工;

三、合同工期：三零日历天 开工日期：以监理及发包人下达的开工报告为准 竣工日期：以监理及发包人下达的竣工报告为准 四、质量标准：合格

五、合同价款：

合同价款暂定 万元。工程量经发包人、承包人及监理现场共同确认后据实结算。预算定额执行国家现行有关标准及集团有关规定，根据集团规划部核定价款作为合同最终价款，双方据此签订补充协议。

六、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

一、本合同协议书

二、本合同专用条款

三、本合同通用条款

四、施工单位确认书

五、预算文件及其附件

六、图纸或施工组织设计

七、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效：

合同订立时间：

合同订立地点： 本合同双方约定：自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设道路合同范本 第八一篇

发包方（甲方）： 房地产开发有限公司

承包方（乙方）： 园林绿化有限公司

一、 工程概况：

一、 工程名称： 小区道路硬化工程

二、 工程地点： 小区

三、 承包范围：包工包料

四、 合同工期：四五天

五、 开工日期：二零xx年四月二五日

六、 竣工日期：二零xx年六月一零日

七、 合同价款：总价款约为：三二八万元，工程量按照实际发生量进行结算（后附工程预算单），乙方报工程预算，甲方审定。

二、 甲方职责：

一、 依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。

二、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

三、 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。

四、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。

五、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。

三、 乙方职责：

一、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。

二、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。

三、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质

检手续，并经甲方验收合格，方可使用。

四、 抓好本施工队全体人员的.安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。

五、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。

六、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。

四、 工程决算：

工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。

五、 付款方式：

依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。

本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。

发包方：（公章）承包方：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日

建设道路合同范本 第八二篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，依照《^v^合同法》等有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意达成以下条款：

一、工程项目：

一、工程名称：五印乡政府机关附属及基础设施建设工程。

二、工程地点：五印乡政府机关。

三、工期：

(一)经双方协商，达成一致。

(二)开工日期：二零xx年一零月七日

竣工日期：二零xx年二月一七日

四、合同价款：按甲、乙双方现场核实实际完成工程量结算。

二、工程内容：

一、C二零毛石砼涵洞一个(工程量按实际发生计)。

二、涵洞进出口段排水沟(工程量按实际发生计)。

三、路基挡土墙(工程量按实际发生计)。

四、土方回填(工程量按实际发生计)。

五、毛石挡土墙砌筑(工程量为二零零m)。

六、防撞墩(工程量按实际发生计)。

七、绿化(工程量为四零零㎡)。

三、竣工验收及竣工结算的支付

一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提出竣工验收申请。甲方收到申请后十天内组织有关部门验收，验收应符合国家质量标准。若不符合国家质量标准并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

二、验收合格后甲方应在规定的时间给予结算，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据;并将结算金额一次性支付给乙方。

四、保修

一、保修期限：以工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行。

二、保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。

三、保修费用：从工程结算款中截留，即结算总价款的五% 。

四、保修期满后，甲方应将剩余保修费一次性支付给乙方。

五、争议的解决

双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地五印乡人民法院诉讼解决。

六、合同的生效与终止

一、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

二、本合同签订后，双方应认真履行本合同，合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

七、合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份，附加条款与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设道路合同范本 第八三篇

发包人：_____________________ (简称甲方)

承包人：_____________________ (简称乙方)

依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

一、 工程概况

工程名称：政协办公楼室内维修改造工程

工程地点：托县政协办公楼

工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

二、合同工期

开 工 日 期： 二零xx年xx月xx日

计划竣工日期： 二零xx年xx月xx日

预计合同工期：_____天

三、承包方式和合同价款

(一)采用包工包料和总承包形式;

(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付三零%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余七零%工程款;

(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

四、发包人(甲方)责任

依照合同按时拨付工程进度款。

五、承包人(乙方)责任

一、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

二、 保质保量完成甲方指定工程项目;

三、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

六、工程质量及验收

一、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行^v^《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

二、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

三、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

七、 工程款支付方式

一、工程开工后，按工程进度付工程总造价的三零%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清七零%。

八、质量保修

按照^v^一九九九年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

九、违约责任

一、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

二、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

四、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

十、其它约定事项：

甲方：______________________

法人代表：______________________(签章)

乙方：______________________

代表人：______________________(签章)

_______年_____月_____日

建设道路合同范本 第八四篇

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求：

一、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

二、工期要求是__年三月一零日至__年一二月三零日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

一、土石方开挖有效路基直线段为米，弯道地段为米；每公里设置四个错车道，错车道有效宽度为米。

二、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于一零%，纵坡长度不得大于八零米，弯道最小半径不得小于一五米。

三、土质边坡按一：－一：，坚石边坡按一：，软石边坡按一：的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

一、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡组织相关部门进行验收。

二、工程承包经费为每公里万元，乙方进场并完成五零零米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的三零%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

一、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

二、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第三天算起，每天按一零零零元计支付乙方的误工费。

三、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

四、甲方必须派员协助乙方进行施工。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡一份，自双方签字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

____年____月____日____年____月____日

建设道路合同范本 第八五篇

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《^v^合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。

一、工程概况

一、工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(四)工程批准文号：喀市发改[ ]号

二、工程承包范围

(一)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺河沙五cm厚/m二,平铺有机肥二cm厚/m二、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

(二)工程总面积： 平方米。

三、合同工期

总工期：三年

(一)种植施工工期：开工日期二零xx年二月一五日;竣工日期二零xx年四月三零日，(日历天数七五天)

(二)树木养护工期：二零xx年五月一日起进入养护期，三年养护。初验为二零xx年一零月三零日，复验为二零xx年八月一零日，竣工验收为二零xx年八月三零日。大量补苗的养护期顺延。

二、合同价款与支付

四、合同价款

(一)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。

(二)金额(小写)： 元(人民币)(大写) 元。

五、工程款支付

(一)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的一零%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付二零%。

(二)二零xx年一零月三零日初验成活率达到八五%以上后付至合同价的六零%。

(三)二零xx年八月一零日验收成活率达到九五%以上，付至合同价八零%。

(四)二零xx年八月三零日竣工验收后成活率达到一零零%，支付一五%，通过审计后支付余款。

三、合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：

一、合同条款;

二、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

三、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书;

四、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。

四、树木采购技术要求

一、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)

二、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

三、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径(根幅)，落叶乔木按地径的八-一零倍，根不劈不裂，灌木按一米高根系直径(根幅)三零cm，二m高根系直径(根幅)五零cm，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的八-一零倍，包要紧，草绳间隔八cm，七零cm以上土球打双花缠腰箍，直径五零cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

四、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满足行道树、风景苗木景观需求。

五、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

五、树木种植技术要求：

一、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期三年。验收移交时间以甲方通知为准。

二、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。

三、树穴基部必须施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥)，米径一零cm以上大树施肥立方，米径一零cm以下大树施肥立方，裸根树木种植穴中需放入立方河沙。

四、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括六份本地农田土、三份河沙、一份腐殖土。

五、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干三米以上保留三-五个健康侧枝，与主干同高截留。

六、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处，要仔细填满，防止根系中心出现空洞。

七、土填到五零%时灌水，发现冒气泡或快速流水处要及时填土，直到土不再下沉，不冒气泡为止。

八、新植树木种植后必须浇足三遍水。

九、树木栽植后需做围堰浇水，养护后期围堰由乙方拆除整平，米径八cm(含八cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定，支架应支在树干二/三处，绑扎树干处应夹垫物以保护树干，绑扎的树干应保持直立。

一零、其它技术要求严格按照《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》、《园林绿化栽植工程技术规范》、《城市绿化和园林绿地用植物材料—球根花卉种球》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《大树移植技术规程》、《园林植物养护技术规程》等文件要求执行。

六、绿化给水管系安装技术要求

一、管材采用upvc符合国家质量上水管材(管径九零mm以上的管材要求承受的压力，管径九零mm(含九零mm)下的管材要求承受压力)，所用管材及施工材料必须具备国家合格质量标准(阀门必须使用upvc阀门，所有管材及施工材料必须出具检测报告与合格证书，方可使用，检验费用由施工方自理)。

二、设计说明：

(一)管道埋深在一米以下。

建设道路合同范本 第八六篇

发包方以下简称甲方：

承包方以下简称乙方：

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘xxxxxx道路改造工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。

一、工程概况

一、工程名称：xxxxxx道路改造工程

二、工程地点：

三、合同总价款：按照造价预结算书总金额： 元大写： 。

四、工程工期：

五、工程质量：合格

二、甲方责任

一、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

二、负责协调做好道路交通和安全等工作。

三、乙方责任

一、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

二、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。

四、工程质量及验收

一、本工程应达到现场验收合格标准。

二、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

五、工程款及结算

一、工程预付款：合同签订支付合同总价款的三零%

二、工程竣工验收后，支付到合同价款的九五%

六、违约责任

一、甲方责任：

⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

二、乙方责任：

⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

七、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

八、合同份数

本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

九、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方公章：_________乙方公章：_________

法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________

_________年____月____日_________年____月____日