设计备案合同范本
设计备案合同范本 第一篇
合同编号:
委托方: (以下简称甲方)
设计方: (以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司
根据《^v^经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、 工程概况:
一. 工程地点:
二. 建筑面积:三四八平方
三.项目设计内容及其他辅助内容:
平面图
效果图
施工图
软装饰品方案
现场技术交底
营业规划
本项目由灵智运营总监:张忠勇先生为本项目的总策划师
二、 设计程序:
一.甲乙双方经协商设计费按二零零元/平方收取,合计六九六零零元(大写陆万玖仟陆百元)
二.设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的四零%,二七八四零元(大写贰万柒仟捌百肆拾元)。
三.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在三天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
四.甲方确认方案后,乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的五零% 即:三四八零零元(大写叁万肆仟捌百元)。
五.余款在甲方开始本项目施工后七天内安排乙方与施工方技术交底,乙方在技术交底完成后,全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即:六九六零元(大写:陆仟玖百陆拾元)
六.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
七.其它约定:
三、 双方责任:
一甲方责任:
一. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
四. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
五. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
六. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
二乙方责任:
一. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
四. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、 其它:
一. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
二. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
三. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,甲方应支付乙方除往返机票外三零零零元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
四. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
六. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称: 乙方名称:
(签字盖章) (签字盖章)
地址: 地址:
甲方代表: 甲方代表:
签订日期: 签订日期:
设计备案合同范本 第二篇
发包人:_____________________(以下称甲方)
承包方:_____________________(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本着绿化工程设计事项协商一致,订立本合同,共同执行。
一、设计工程概况
工程名称:_____________________
工程地点:_____________________
设计及交图时间期限:___________
二、工程设计费
______________元/平米
三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
_________________________________________________
设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间
_________________________________________________
四、费用
双方商定,本合同的设计费为______________
此项工程设计完工后,如由乙方施工,另行签订施工合同。设计费则由乙方承担,已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。
五、支付方式
本合同生效三天内,发包人向设计人支付设计费总额的_______%,
设计人提交费总额的_______%,计_______;之后,发包人经图纸会审后,在施工期间向设计人支付总设计费的_______%,计_______,施工完成后,发包人结清余款_______%,计_______不留尾款。
六、双方责任
发包人责任
发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限_______天以内,设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定_______天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交的资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行计,按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现、、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
设计合理使用年限为_______年。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的._______﹪。
由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的千分之_______。
设计人支付设计文件后,根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。
在合同约定期限,乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的,经甲方(发包人)在合理期限催告,乙方仍不能履行并完成本合同义务的,甲方有权解除合同,因此给甲方造成损失的,乙方负责据实赔偿。
出现条款情形的,本合同第条款对甲方不具约束力。
七、保密
双方都应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
八、仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_______种方式解决;
(一)提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
九、合同生效及其他
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。
发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章及生效,一式_______份,发包人_______份,设计人_______份。
双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充本协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:______________(盖章)设计人名称:______________(盖章)
法定代表人:______________(签字)法定代表人:______________(签字)
委托代理人:______________
日期:_____________________
设计备案合同范本 第三篇
甲方:
乙方:
托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
一、乙方需为甲方公司设计一套专属于甲方公司的VI识别系统手册,其中包括基础及应用两大部分;
二、乙方为甲方提供市长大厦二七楼的前台及电梯口公司标识效果图;设计合同三、本套手册需在二零xx年二月一日之前完成并交于本公司审核。
二、设计费用:
设计税前费用总计为:人民币¥元,(大写:肆万贰仟元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时支付乙方设计总费用的五零%即人民币 ¥二一零零零元.(大写:贰万壹仟元整)。
二、乙方将设计正稿电子版交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民¥二一零零零元.(大写:贰万壹仟元整)。
三、甲方应按本合同规定的时间和方式向乙方支付款项。
四、甲方应以现金、支票或电汇等方式按规定时间将款项支付至乙方指定账户,逾期按每日千分之五收取违约金。
四、设计作品的时间及交付方式:
一、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
二、乙方将设计正稿原文件的电子版以刻录光盘的形式提交给甲方。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该 作品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以便乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第四篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《^v^经济合同法》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
质量要求:
质量要求:
质量要求:
二、合同金额:
共计人民币( 大写 )_____________________(小写 )
三、付款方式:
一、本合同签订后,甲方支付合同总额的五零%,即人民币¥___________元( 大写:_____________________
元整)。
二、项目结束后甲方向乙方支付合同余款, 即人民币¥______________元整(大写:_____________________
元整)。
四、责任与义务:
一. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
二. 乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成,并送交甲方签字认可。
三. 甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定:
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《^v^著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、其他事项:
八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表签名: 代表签名:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 日期:
设计备案合同范本 第五篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥times。元,(大写:元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的五零%即人民币¥times。元,(大写:)。
二、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥times。整(大写:)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户:
帐号:
日期:
设计备案合同范本 第六篇
项目名称:
委托方(甲方):
承担方(乙方):
根据《^v^合同法》、《城市规划设计单位资格管理办法》以及国家与地方有关规划设计管理法规及规章,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条 本合同规划设计项目内容
一.项目名称:
二.项目地址:
三.项目规模:
四.规划阶段:
五.规划设计内容:详见(附表一)
第二条 规划设计基础资料、成果文件的提交
一.甲方应以书面形式提交(附表二)所列规划设计与相关文件资料。
二.乙方应按(附表三)的要求提交规划设计成果文件。
三.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,甲乙双方在规划设计项目进行过程中,可另行签订《项目阶段协议书》,做为本合同的附件执行。
四.乙方提交的正式成果,均应加盖法定代表人名章、技术总负责人名章、单位技术专用章和资质专用章(即四章齐全)。否则不作为正式成果,不负任何技术和法律责任。
第三条 规划设计收费及支付进度
(一)本项目收费
一.分项收费
二.总收费
本工程总收费为:
(二)付款进度
一.本合同生效后三日内,甲方应向乙方预付规划设计费总额的二零%作为定金,规划设计完成后,定金抵做规划设计费。
二.乙方完成 工作时,甲方应向乙方再付总规划设计费的 %;乙方提交 时甲方应向乙再支付总规划设计费的 %。
三.乙方向甲方提交全部规划成果时,甲方向乙方结清该项目全部收费。
第四条 双方责任
(一)甲方责任
一.如期向乙方提供本合同规定的有关规划设计资料和建设文件,并保证所提交资料达到规划设计要求。
二.按约定的日期和数量付给乙方定金和规划设计费,否则乙方有权暂停工作或拒交规划设计成果。
三.甲方对乙方进入现场作业人员应负责提供必要的工作和生活条件。
四.甲方须维护乙方的规划设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用。
(二)乙方责任
一.乙方应按国家有关规定、规范及本合同规定的规划设计内容进行规划设计。
二.如期向甲方交付本合同规定的规划设计成果,并对成果的质量负责。
三.乙方负责向甲方及有关上级主管部门汇报规划设计方案,协助成果报批。
第五条 违约责任赔偿办法
一.甲方如不能按时向乙方交付规划设计资料,原定完成规划设计时间应按甲方实际交付资料的时间向后顺延。
二.由于甲方原因,导致乙方在三个月内无法进行工作时,本合同自行解除,定金不退。
三.如因甲方提供资料有误,所造成后果由甲方负责。
四.甲方如中途变更规划设计要求时,应及时通知乙方,由此造成的设计返工或影响进度时,乙方除延长规划设计成果交付期外,甲方应根据乙方实际消耗的工作量,增加规划设计费用。
五.乙方如不能按时向甲方提交规划设计成果时,应减收规划设计费。
六.如因乙方规划设计质量问题,给甲方造成经济损失时,乙方除在规划设计上采取补救措施外,应向甲方减收或免收规划设计费。
七.如甲方不履行合同,先行向乙方付给的定金不再退还。如乙方不履行合同,则双倍向甲方退还定金(指签订合同后不开展工作)。
第六条 本合同未尽事宜可填写本合同附件或另行签订补充协议,附件与补充协议与本合同具有同等法律效力。
第七条 本合同从双方签章之日起生效。
第八条 合同文本
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
合同签订地点:
合同签订日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第七篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就平面设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:
甲方委托乙方为其公司设计项目。
二、总费用:
总价为:人民币¥:________元,(大写:________)(以报价单为准)。
三、付款方式:
甲方需在合同签订即预付定金(人民币)¥:________,余款(人民币)¥________:于设计完成后一次性付清。
四、乙方设计作品的时间、交付方式:
一、乙方需在________个工作日内设计出初稿,交付甲方预审。
二、定稿后,乙方以电子文件的方式交付甲方。
五、知识产权约定:
一、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。
二、甲方在未付清所有委托设计之前,乙方设计的`作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
三、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《^v^著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务:
一、甲方按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料以便于乙方完成设计工作;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付定金(人民币)¥:________,费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的画册设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、其它补充条款:
九、合同生效
本合同由甲乙双方签字盖章,并以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
设计备案合同范本 第八篇
甲方:______________________________
地址:______________________________
联系人:____________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
乙方:_________________公司(设计人)
一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对________________________项目进行设计工作。
二、设计工作内容
一.产品的外观设计。
二.产品的结构设计。
三.根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机。
三、乙方在委托合同生效后
一.在________天内完成设计草案,提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;
二.在评审意见基础上,乙方在________天内完成正式设计方案,提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的'外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);
三.在正式方案完成后,乙方在________天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;
四.每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。
四、设计要求
乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商,取得一致意见。
五、设计费
经商定,甲方支付人民币________________元作为乙方设计工作之劳务费用,并于合同签字后即将该款________%支付给乙方,合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可,甲方即将余款支付给乙方。
六、甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进度时,乙方项目完成时间顺延。
七、双方商定,该项目在设计、备产阶段,双方均承担保密责任,因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。
八、双方商定,该项目专利申请权归甲方,乙方保留署名权。设计完成后,有关专利事项按国家专利法规定。
九、产品投产后,甲、乙双方对设计均有宣传权。
十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方,乙方帐号:_______________
十一、委托设计商定之指标见附件,附件共________页,附件与本委托书共同生效。
十二、合同一经生效,双方必须严格遵守,如有违反,违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。
十三、未尽事宜,双方应通过友好协商解决。
甲方:____________________
代表:____________________
签字日期:________________
乙方:____________________
代表:____________________
签字日期:________________
设计备案合同范本 第九篇
建设单位:__________________,以下简称甲方;
设计单位:__________________,以下简称乙方。
甲方电话:__________________
乙方电话:__________________
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。
二、甲方义务
一.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
二.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
三.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
一.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。
二.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的.需要,并注明建设工程合理使用年限。
三.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由三-五家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、违约责任
一.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
二.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
三.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
签订日期:________年____月____日,签订日期:________年____月____日
签订地点:_______________________签订地点:__________________
设计备案合同范本 第一零篇
甲方:___________
乙方:___________
地址:___________
地址:___________
电话/传真:___________
电话/传真:___________
联系人:___________
联系人:___________
甲、乙双方通过友好协商,由甲方委托乙方对_____项目进行设计研究工作,并达成如下协议:
一、产品外观造型设计
一.乙方依据甲方所提供的资料及设计要求,进行产品外观方案设计;
二.设计过程中,乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改,直至修改确认为止;
二、甲方责任
一.甲方应对乙方明确设计要求,提供给乙方相关的资料和必要的支持。
二.甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。
三.甲方应按本协议规定,按时向乙方支付费用。
四.甲方在提出方案修改意见时,修改范围不得抄出产品本身的`范围,如超出则应按新的设计项目计费。
五.如因甲方原因在设计方案确认后,中途终止此项目设计,则甲方需付清本项目设计费用给乙方。
三、乙方责任
一.乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。
二.未经甲方书面同意,甲方相关之资料,不得他用。
三.有责任维护此设计的知识产权保密性。
四、费用及结算方式
乙方提供(大写数字)款外观设计方案图,全数方案中,甲方采用任意第一款设计方案即支付(RMB)元整,其余设计方案若选择使用均为第一款方案费用的半价,即(RMB)_____元整,以现金或转帐支付,乙方开具收据,具体如下:
一.设计合同双方签定后,三日内甲方需支付给乙方设计费用的四零%为设计预付款,即(RMB)_____元整,乙方开始项目设计;
设计备案合同范本 第一一篇
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
本合同甲方委托乙方就 项目进行设计,并支付设计报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《^v^合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条:乙方进行设计工作的内容、要求和方式:
一.设计内容:
二.设计要求:
三.提交方式: 提交施工蓝图 。
第二条:乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的设计工作:
第三条:为保证乙方有效进行设计工作,甲方应当向乙方提供下列协作事项:
一.提供技术资料:
二.其他:
第四条:甲方向乙方支付设计报酬及支付方式为:
一.技术咨询报酬总额为:
二.技术咨询报酬由甲方分两次支付乙方。
具体支付方式和时间如下:
第五条:本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在 日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。
第六条:双方确定,按以下标准和方式对乙方提交的设计工作成果进行验收:
一.乙方提交设计工作成果的形式: CAD图纸及工程蓝图
二.设计工作成果的验收标准: 。
第七条:双方确定,甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式
第八条:双方确定:
一.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的设计工作成果所完成的新的技术成果,归甲方所有。
二.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归甲方所有。
第九条:双方确定,在本合同有效期内,甲方指定 为甲方项目联系人,乙方指定 为乙方项目联系人。
第十条:双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
发生不可抗力;
第十一条:双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 种方式处理:
一.提交仲裁委员会仲裁;
二.依法向人民法院起诉。
第十三条:本合同一式份,具有同等法律效力。
第十四条:本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计备案合同范本 第一二篇
项目名称:________________
项目建设地点:________________
合同编号:________________
(由承接方编填)
委托方:________________
承接方:________________
签订日期:________________
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《^v^经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准:
序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准
工程特征及附注说明:
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称份数内容要求提交时间
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
第四条乙方向甲方交付的设计文件:
序号资料及文件名称份数内容要求提交时间
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。
设计费的支付方法为:
本合同生效后天内,甲方支付设计费总额的二零%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);
乙方提交设计文件后天内,甲方支付设计费总额的%,计____________元。
乙方提交全部设计文件后天内,甲方付清其余的设计费,计____________元。
第六条双方责任
甲方责任:
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过一五天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费;
甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费;
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条
甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
乙方责任:
乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文
乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金;
乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;
乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
第七条其他
甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式八份,甲乙双方各执四份。
本合同双方签章后,在一五日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。
委托方单位名称:____________承接方单位名称:____________
(盖章)(盖章)
法定代表人:____________法定代表人:____________
单位地址:____________单位地址:____________
邮政编码:____________邮政编码:____________
电话:____________电话:____________
传真:____________传真:____________
开户银行:____________开户银行:____________
银行帐号:____________银行帐号:____________
签订合同代表(签字):____________签订合同代表(签字):____________
日期:____________日期:____________
___年___月___日___年___月___日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见鉴证意见
(盖章)(盖章)
审查号:_________审查号:_________
审查日期:_________审查日期:_________
___年___月___日___年___月___日
设计备案合同范本 第一三篇
建设的的单位:____,以下简称甲方;
设计的单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。
第二条 甲方的义务
一、甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
二、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
三、在工程开工前,甲方应组织有关施工的单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
四、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
五、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
一、乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(二)。)
二、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
三、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
四、设计的单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
一、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
二、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
三、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的二零%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
一、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
二、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。
三、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
四、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
五、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条 其它内容___________________。
本合同自__年__月__日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法 院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……等的单位各留存一份。
建设的单位(甲方): 设计的单位(乙方):
代表人:____ 代表人:____
联系人:____ 联系人:____
通讯处:____ 通讯处:____
电话或电报:____ 电话或电报:____
开户银行:____ 开户银行:____
帐号:____ 帐号:____
__年__月__日
设计备案合同范本 第一四篇
委托方(甲方):___________________________
设计方(乙方):___________________________
甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方 特签订本合同供共同遵守执行。
第一条:工程概况
一、工程地点:___________________________
二、设计内容:___________________________
三、设计面积:___________________________
四、设计规格
第二条:价格、计价和支付方式、时间
一、本工程设计费为人民币(大写)_________ 元 。
二、本工程设计费按:每平方米设计费_________ 元。
建筑面积_________平方米 ×_________元 / 平方米 =_________元。
三、付款方式:
一 、合同一经签订,甲方 三 天内应付首期款合同总额_________ % ,计_________元。
二 、乙方提交设计方案,甲方 三 天内应付款合同总额_________ % ,计_________ 元。
三 、设计图纸完成提交后,甲方 三 天内付清设计余款合同总额_________ % ,计 _________ 元。
四 、如有增加设计项目,设计费另计。
第三条:违约责任:
一 、合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。 二 、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致 造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
三 、甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过 一零 天 以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。
合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。
四 、合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的 _________ % 。
五 、甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲 方双倍设计费。
第四条:争议解议
一 、合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。
二 、协商不成,可以按照本合同约定向_________ 人民法院提起诉讼。
第五条: 未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。 如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。
第六条 : 合同生效
一 、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。
二 、补充合同与本合同具有同等法律效力。
三 、本合同签订后不得转包。
甲方:_________ 乙方:_________
代表:_________ 代表:_________
地址:_________ 地址:_________
电话:_________ 电话:_________
日期:_________ 日期:_________
设计备案合同范本 第一五篇
甲方:
乙方:
兹由甲方委托乙方承担 项目室内装饰陈设计计、摆放工作及相关的配合工作,经双方协商一致签订本合同如下;
第一条
工程地点:
第二条
工程项目:
第三条 设计费用
本项目软装设计费用为人民币每平米 元。
二号二F(西户型)样板房总面积:平方米
五号楼四F样板房总面积:
四#房二F(西房型)样板房
(B四、A三、D一)样板房 平方米
总计设面积为 平方米,软装设计费用总计(大写): 元整 (小写)¥: 元。
第四条
工作周期及付款进度一、设计阶段:初步软装饰设计方案经甲方确认后,乙方于 内完成深化
软装设计及材料清单。
二、深化软装设计确认阶段:乙方完成全部的软装设计后,由乙方预算员根据设
计方案出具购物清单及预算,经甲方确认后,由甲方自行采购软装物品。注:乙方设计的主要软装材料,应有二-三种材料备选(高、中、低),并且乙方应确定备选材料也能达到同样的.设计效果;在甲方采购过程中,如遇到需采购的产品有缺货断货的情况,乙方应积极配合,采用备选方案。
完成此阶段工作,甲方付款设计费三零%,即¥ 元。
三、安装摆放阶段:甲方自行采购完成后,乙方需确认物品清单;样板房现场所
有硬装饰施工全部完成、并退场,现场清洁完毕后五日内完成安装、摆放工作,最终效果需经甲方认可。完成此价段工作,付款设计费三零%,即¥ 元。
四、后期配合阶段:样板房完工后,投入运营一个月内,在此阶段中,甲方可以
根据现场使用情况,对软装饰进行进行细部调整,乙方应及时跟踪并配合甲方完成。完成此阶段工作,付款设计费四零%,即 元。
甲方: 乙方:
负责人签字: 负责人签字:
盖章: 盖章:
年 月 日 年 月 日
设计备案合同范本 第一六篇
委托方(甲方): (以下简称甲方)
承接方(乙方): (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、国家有关工程勘测设计管理法规和规章所规定的原则,结合居室装饰装修的特点。甲、乙双方本着完全自愿、互利互惠、精益求精、精诚合作的原则,经友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰装修设计项目:就甲方 长沙南郡明珠 小区 五 栋 室装饰设计项目;达成如下协议,以便共同遵守:
一、 工程概况:
一. 建筑面积: 平方米
二. 使用性质:跃层式住家房
三. 房屋结构:
二、 设计程序:
一、 设计前提:乙方在收到甲方提供的有关图纸,并到甲方房屋进行现场测量,出具平面设计方案。甲方在认可乙方提供的设计方案后可进行施工图设计。
二、设计内容:乙方提供甲方室内装饰设计施工图 二 套,效果图 二 张。 (注:客厅效果图一张和主卧室效果图一张)
三、设计收费及支付方式
一、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准收取设计费用,甲方应交纳全额设计费共计:¥ 元整(金额大写);优惠后设计费实收: ¥ 元整(金额大写)。(注:纯设计不享受任何设计费优惠)
(一) 设计收费标准:普通商品房/单间(每平方米三零元)、跃层式(每平方米五零元)、别墅(每平方米八零元)
(二) 详细预算费标准:每套按工程造价总额的计算。
(三) 效果图收费标准:客厅六零零元/张、餐厅/主卧室五零零元/张、小公装一零零零元/张 注:纯设计项目的.设计费全额收取,乙方提供设计说明壹份;若甲方在未签施工合同前将施工图纸带出公司,需交全额设计费,暂做纯设计项目处理,设计费不退。乙方可免费进行三次图纸更改,如需继续更改,乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。甲方若将该项目装饰工程交予乙方施工,预算费全免;造价在六万元以下的工程,不论乙方是否负责施工,甲方都须交纳全额设计费。
(四) 支付方式:设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计费 定金 元整为总设计费的四零%。设计完结后施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即总设计费的六零%元。
四、违约责任
(一) 由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
(二) 乙方已开始进行施工图设计,甲方单方提出解除合同,乙方所收费用不退。乙方在完成施工图设计后,若甲、乙双方在后续过程中因意见不统一延误了本合同规定的设计交付时间,甲方有权追究乙方责任
五、其它服务
纯设计项目,市内工程乙方设计师在装饰工程时免费到现场服务至少两次,进行现场放样及调整尺寸。
六、协议文本
(一)本协议中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
(二)凡本设计在实施前甲方应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
(三)本协议需经甲乙双方签字后有效,本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(四) 本协议未尽事宜,双方可在补充协议栏写明并双方签字认可。
(五) 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,履行完后自行终止。
补充协议:
甲方(签名): 乙方(签名):
住 址: 电 话:
电 话: 设 计 师:
手 机:
________年_____月______日 ________年_____月______日
设计备案合同范本 第一七篇
委托方(甲方):______________________________
承接方(乙方):______________________________
甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《^v^经济合同法》、《^v^城市规划法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及^v^及陕西省有关城市规划设计管理的法规和规章 规定,结合本项目的具体情况,为明确双方责任,搞好协作工作,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本规划设计委托概况
规划设计委托文号、日期
规划设计地点范围
规划设计规模
规划技术深度要求
预计工作日期及阶段划分
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料
第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果
第四条 收费标准及拔款方式
本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目,由双方协商确定。
甲方应支付合同项目的规划设计费总额为(大写):________________元(小写:_________元),收费计算标准详见规划设计费计算表。
规划设计费按规划进度分期支付。
本合同签订后,甲方支付规划设计费总额的三零%,计(大写)___________________元(小写:______元)作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);规划设计方案确定后,甲方再支付四零%即(大写)______________元(小写:_________元);乙方提交全部规划设计成果时,甲方付清其余规划设计费,计(大写)______________元(小写:_______元)
第五条 双方责任
甲方责任
甲方委托规划设计任务时,必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分,按本合同第二条规定的内容,向乙方提供所需文件及资料,并对其完整性、准确性及时限负责。
甲方提交上述文件及资料超过规定期限一五天内,乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延;规定期限超过一五天以上时,乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。
甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改,导致乙方规划设计需返工时,双方除另行签订补充合同或另订合同,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
合同生效后,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始规划设计工作时,甲方无权要求返还定金,甲方未付定金的,乙方有权要求甲方支付定金;乙方已开始规划设计的,甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费,不足一半时,按一半支付,超过一半时,按全部支付。
甲方应按本合同第四条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费,每逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金;逾期超过三十天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设,甲方均应支付应付的规划设计费。
甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时,甲方应支付赶工费,具体金额由双方另议。
甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料,并支付所需费用,具体金额由双方商定。
规划设计成果的设计版权归乙方所有,未经乙方同意,甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔。
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。
补充协议中甲方应负的其他责任。
乙方责任
乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计,根据甲方提出的技术深度要求,按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。
乙方对其提交的规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
合同生效后,乙方要求终止合同的,应双倍赔返定金;未收定金的,不予赔偿。
因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的,每延误一天,乙方减收该项目设计费的千分之二,赔偿最高限为全部规划设计费。
乙方按甲方要求交付规划设计成果后,参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动,并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定,作为本合同的补充部分。
第六条 本合同执行过程中如发生纠纷时,双方应及时协商解决。协商不成时,由_________进行仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起拆讼)。
第七条 其他事宜__________
第八条 本合同未尽事宜,双方当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第九条 双方履行完合同规定的责任义务后,本合同即行废止。
第十条 本合同正本一式四份,双方各执二份。
委托单位(盖章): 承接单位(盖章):
年 月 日 年 月 日 附件
设计备案合同范本 第一八篇
委托方: (以下简称甲方)
受托方: (以下简称乙方)
甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签定本合同。
一.设计工程概况
一设计工程名称:
二设计工程地点:
三设计工程面积:
四设计工程范围: 室内装修设计(不含结构设计)
二.设计时间
一 设计限期:
设计限期为 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
二 设计交图步骤及时间:
(一)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,签定本合同,同时支付首期设计费定金,总设计费的三零%。乙方收到定金后 天内,向甲方提交装修设计方案图构思(包括平面功能定位图,及一些设计概念图思想)
(二)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付第二期设计费用,总设计费的三零%。乙方收到设计费后 天内,向甲方提交较详细装修设计方案:“四维空间动态浏览、体验”(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论,修改确认)
(三)甲方确认四维空间立体设计方案后即支付第三期设计费用,总设计费的三零%。乙方收到设计费后 天内开始制作四十张左右效果图,一部验收设计效果MTV电影,施工用的总体设计尺寸图。
(四)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料造价及工程质量咨询服务,完工后甲方满意十天内支付第四期设计费,总设计费一零%的设计费。
三.双方责任
一.甲方应按合同规定及时支付设计费。
二.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意更变。甲方更变设计委托事项或提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签定补充合同(或另定合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工程量向乙方支付相应的费用。
三.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
四.乙方须按合同规定的时间提交设计内容。
五.乙方本着认真负责的精神,按照甲方要求完成设计。
六.甲方确认设计图后,乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料;甲方工地开工后,乙方设计师应根据施工情况需要到现场,解决设计与施工的协调问题(包括甲方委托其他施工单位进行施工)
七.若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
四.设计计费金额、支付时间与方式
一.设计费总额:人民币 元整。
二.支付时间:
(一)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币 元。(按设计总额的三零%计算)
(二)甲方支付第二期的设计费即人民币 元。(设计费总额的三零%);
(三)甲方支付第三期的设计费即人民币 元。(设计费总额三零%)
(四)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在竣工前由甲方支付给乙方。
(五)工程完工甲方满意后十天内甲方即向乙方支付第四期设计费,即 人民币 元。(一零%设计费总额);
五.违约责任和争议的解决
一.甲方在向乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的限期内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为迟延履行合同。按每日三零元予以处罚。
二. 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在二一天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的二零%的违约金。
三.乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的五零%的违约金。
四. 乙方在完成初步设计方案后,如甲方不愿意做履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图及局部效果图各一张。
六.合同效力
甲乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计竣工后终止。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
合同签定时间: 年 月 日
四. 乙方在完成初步设计方案后,如甲方不愿意做履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图及局部效果图各一张。
六.合同效力
甲乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计竣工后终止。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
合同签定时间: 年 月 日
设计备案合同范本 第一九篇
合同编号:零九零一零一零零四
甲方(委托人) 乙方(受托人) 上海亚黎装饰设计工程有限公司 业主,现有房型 ,使用(建筑)面积平方米,装修地点。
根据《^v^合同法》以及有关法律、法规规定的原则,经过甲乙双方友好协商,甲方委托本公司 设计师进行设计,并达成如下此协议,以便共同遵守。
一、设计收费标准:
复式、别墅: 使用面积一零零~二零零元/每平方米(豪宅面议)
三房二厅以内:使用面积六零~一二零元/每平方米
二、服务流程:
一)甲方付设计定金二零xx元(其中别墅房四零零零元)。
二)工作内容:
一乙方上门(工程现场)实距勘测。
二方案设计(图纸内容:原始平面图、平面布置图、顶面布置图、概念草图)。
三)甲方签字确认初步方案后,付设计费总额的'五零%,计额元,进入深化设计。图纸内容:原始平面布置图、平面布置图、顶面布置图、强弱电布置图、立面施工图,送一张主要场景效果图(手绘、电脑均可,甲方如果需要增加效果图,另收一零零零元/张)。
图纸出齐后,付清设计费五零%余额 元。
三、规则:
一)设计合同经双方签字确认后,甲方必须按合同约定支付设计费,如甲方中途反悔,乙方不再退回乙方收取的设计费。
二)在未签定施工合同之前,如甲方若需带走设计图纸,甲方则按纯设计(原价)付清全额设计费。
三)本协议一式两份,双方各执一份,协议经双方签字后生效,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经过协商一致后,重新签定补充协议。
合同编号:零九零一零一零零四
本次设计项目完成后,并于我公司签定施工合同的客户,可享受下列优惠:
一、设计费八折优惠;
二、可免费享受二年保修及防水、防漏工程五年售后服务;
三、装修竣工后,可免费得到环保公司提供的“空气环保治理服务”,价值RMB一零零零元;
四、获赠由权威检测机构提供的室内甲醛含量的检测,并提供具法律作用的(CMA)检测报告,价值RMB二零xx元;
五、获赠隐蔽工程光盘,价值RMB三五零元;
六、全包工程结算价满八万元以上(含八万元,税金除外),获赠建材抵用券一八零零元(所有主材必须按公司以下指定品牌,并全部由公司购买);
七、全包工程结算价满十万元以上(含十万元,税金除外),可获赠由装饰装修行业协会推荐的高级垃圾处理器一台,价值RMB三零零零元。
公司指定品牌:地 板:
墙 地 砖:
墙 纸:
洁 具:
厨房设备:
木门移门:
橱 柜:
水 管:
电 线:
开关面板:
注:
一、活动优惠不能与亚黎装饰设计工程有限公司同期推出的其他优惠重复享受;
二、以上六、七项不能同时享受;
三、本次活动解释权归上海亚黎装饰设计工程有限公司
甲 方:乙 方:上海亚黎装饰设计工程有限公司 电 话:电 话:六零五六零一六四
地 址:传 真:六零五六零一六四
日 期: 年 月 日地 址:杨浦区政益路四七号一零一零室(五角丰达)
附:上门测量时间为 年 月 日(上午/下午) 时。
设计备案合同范本 第二零篇
合同编号:_____________
委 托 方:_____________ (以下简称“甲方”)
承 托 方:_____________(以下简称“乙方”)
第一条 根据《^v^广告法》、《^v^合同法》及相关法律、法规以及行政规章的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着友好合作、互惠互利的原则,就甲方委托乙方在____________的广告制作,达成如下制作协议:
第一部分 制作项目
第二条 广告内容:_______________________________。
第三条 规格:___________________________________。
第四条 材质:___________________________________。
第二部分 制作要求
第五条 甲方要求乙方采用_________________________。
第六条 甲方要求乙方负责制作、安装及审批等相应手续。
第三部分 制作周期
第七条 自乙方收到甲方预付款之日起__________天,验收日期:______年______月______日。
第八条 该广告工程总费用为:__________。
第四部分 验收
第九条 制作完毕,甲方应在三日内完成验收,超过三日,视为验收完毕。
第五部分 付款方式
第十条 甲方应在合同签约之日起,向乙方支付合同总金额的五零%,即RMB¥_____;人民币大写 元整。
第十一条 验收完毕,甲方应在三日内向乙方支付剩余的所有费用,即RMB¥____;人民币大写 元整。
第六部分 违约
第十二条 甲方在不按合同规定付款时,每逾一日甲方向乙方支付总金额的的违约金,直至付清合同的应付款项.延期时间超过一五日不付款,乙方有权停止广告的广告发布,保留起诉权,直至甲方承担由此造成的一切损失。
第十三条 因乙方自身原因不能按合同的各项要求按期制作,时间超过本合同约定制作时间一个月以上,甲方有权终止合同。
第十四条 甲方有责任确保自行制作或所提供的委托乙方制作的文字、图片等广告内容负责、内容必须符合国家相关法律法规(详细条款见本合同附件:乙方广告内容审查说明),否则,造成的后果由甲方负责。
凡涉及如下产品类别:农药、图书或期刊、化妆品、食品、保健补品、医疗器械、医疗、房地产、专利、兽药的,甲方须提交营业执照和审批证明。
第十五条 乙方按照甲方提供之字样、图案负责做好材料采购及设备进场,保质保量,按合约期限按时完工交付使用。办理工程结算,配合甲方接受工程验收。
第七部分 其他
第十六条 甲、乙双方的合作均以书面形式予以确认,双方应共同保存广告合同、设计样稿、宣传方案等重要文件。
第十七条 经过双方协商,增加的其他未尽事宜,具有同等法律效力。
第十八条 本合同一式四份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
(签 章) (签章)
委托代理人: 委托代理人:
设计备案合同范本 第二一篇
Design Contract for Construction Project (II)
(专业建设工程设计合同)
(Design Contract for Professional Construction Project)
工 程 名 称: 一零KV变电所新建工程
Project Name:一零KV Substation New Construction
工 程 地 点:
Project Site:
合 同 编号:Contract No.:
(由设计人编填) (Filled in by Designer)
设计证书等级: 设证甲级A一二一零零一八二六
Design Certification Rank: Design Certificate Class A 一二一零零一八二六
发 包 人:Employer:
设 计 人: 电力勘察设计院
Designer: Electric Power Survey Design Institute
签 订 日 期:Date:
^v^^v^国家工商行政管理局
Supervised and Manufactured byMinistry of Construction of People’s Republic of
China and the State Administration of Industry and Commerce
发包人:Employer:
设计人:电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute
发包人委托设计人承担 一零KV变电所新建工程设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
The Employer entrusts the Designer to undertake 一零KV Star Mall Plaza 一 # Substation New Construction; the project site is , Bei’Er Zhong Road, Tiexi District, Shenyang City. Upon agreement by both parties through consultation, the two parties shall sign and implement the Contract jointly.
第一条 本合同签订依据 Article 一: This Contract is signed in accordance with:
《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
Contract Law of the People’s Republic of China, Construction Law of the People's Republic of China and Market regulations of Construction Survey and Design.
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
Laws and regulations of the related state and local construction survey and design management.
建设工程批准文件。 Documents of Approval for Construction.
第二条设计依据Article 二 Design Basis
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
The Trust Deed or Design Documents of the tender accepted provided to the designer by the employer;
发包人提交的基础资料 Fundamental materials submitted by the employer;
设计人采用的主要技术标准是: The major technical standards adopted by the designer are:
B-零一R五-SJ-零二-二零xx标准、规程、规范
B-零一R五-SJ-零二-二零xx Standards, Procedures, Norms
第三条合同文件的优先次序Article 三 Priority of Contract Document
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
The documents consisting of this Contract may be deemed as demonstrating mutually; if there is any ambiguity or discordance in the contract document, the following priority shall be followed to judgment,
合同书 The Contract;
中标函(文件) Letter of Acceptance (Document);
发包人要求及委托书 Requirements of the employer and Letter of Authority;
投标书 The Tender
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
Article 四 Name, Scale, Phase, Investment and design Content for the Contract Items (fill in based on industry characteristics)
一零KV星摩尔购物广场一#变电所新建工程
一零KV Star Mall Plaza 一 # Substation New Construction
变电所电气及一零KV进线
Electric and 一零KV inlet wire of the substation
变电所设在地下,内设六台一六零零KVA变压器及二台一二五零KVA变压器。
The substation is underground, with six 一,六零零KVA transformers and two 一,二五零KVA transformers inside.
一零KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户
变电所。
The 一零KV power line is laid along the new cable roads of Quangong Substation and Ligong Substation respectively, toward the customer substation with cables.
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
Article 五 Relevant materials, documents and time submitted to the designer
设计备案合同范本 第二二篇
甲方:_______________乙方:_______________
依据《^v^民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容和要求:
一、___________公司标志设计;企业品牌核心文化梳理、提升:企业品牌文化梳理、提升
二、_____公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理。
二、费用
企业品牌核心文化梳理、提升:企业品牌文化梳理、提升以及VI设计及VI手册的整理:费用共计人民币¥________元(大写:________________________)(RMB)(以上费用含设计费和VI手册印刷装订费,装订VI手册共计___二___份)
三、付款形式
VI手册顺利完成;印刷装订前甲方需向乙方付出合约款项,即我国法定货币¥__________元整(¥_____元整)
付款方式:
四、双边的责任与义务。
一、乙方应按甲方要求按质按量完成有关设计工作。
二、乙方需在规定时间______年____月____日至______年___月___日完成甲方VI手册的设计,并报予甲方确认签名许可。
三、甲方有责任全部精力合适乙方开展本合约所规定的办公,并依据乙方需求供给有关资料。
因版权、文责所导发的法律责任,经济纠葛由甲方承当。
五、双方责任:
一、甲方应及时提供与制作项目有关的素材,由于甲方提供材料所引起的版权等法律问题由甲方承担责任。
二、甲方依照付款方式按时向乙方支付设计制作费用,乙方收到甲方支付的五零%+五零%之后,乙方应将为甲方所设计的图片一套完整的交付给甲方。
三、乙方按照甲方的设计要求设计。
四、乙方需按时提供给甲方的图片:AI平面图等格式源文件。
五、双方均有就本合同对外保密的责任,双方在合作过程中知悉对方的`商业秘密负有保密责任,并不得通过任何方式向第三方泄露。
六、修改:
在乙方交初稿之后,如甲方有修改要求,乙方必须根据甲方的修改意见进行修改。
七、知识产权约定
一、乙方对预设完成的作品享有巨著权。甲正要拜托预设的全部花销结算完结后,乙方可将作品巨著权出让给甲方(需另行订立出让合约)
二、甲方在未付清全部拜托预设花销之前,乙方预设的作品巨著权归乙方,甲方对该作品不享有不论什么权益。
三、甲方在余款未付清之前自作主张运用还是改正运用乙方预设的作品而造成的侵权,乙方有权根据《____________著权法》追究其法律责任。
八、违约责任
本合约订立后,甲乙双边均应各个方面的履行本合约;因VI预设办公曲直常困难而繁重的,不止需求通过数量多调查研究办公,更需一流预设师的创编,乙方在着手开始预设时就已经在各个方面的履行合约,鉴于此,甲方许诺如提早终止合约,仍承当向乙方付出所有合约款的义务(甲乙双边完全一样答应终止的不计算在内)
乙方如违约提早终止合约,所交来的花销应所有交还甲方。
九、甲乙双边如因履行本合约发生纠葛,应该友善协商解决,协商不了的,甲乙双边不论什么一方均可向___________仲裁委员会提请仲裁解决。
合约附件为本合约一小批,本合约壹式两份,甲乙双边各持一份,自双边签名盖章之日起发生效力,具备同样的法律效劳。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)________
甲方代表(签名)_____乙方代表(签名)________
设计备案合同范本 第二三篇
合同编号:____________
委托方:____________ (以下简称甲方)
设计方:____________ (以下简称乙方)
根据《^v^经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
一. 工程地点:
二. 建筑面积:
三. 使用性质:
四. 房屋结构:
二、设计程序:
一.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) ________㎡×________元/ ㎡计取,设计费总计________元。
二.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%,即____________元。
三.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在________天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
四.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____% 元后,乙方在________天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
五.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____%,即____________元。
六.甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图________元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图____张,总计____________元。
七.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
八.其它约定:
三、双方责任:
甲方责任:
一. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出二次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
四. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
六. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
八. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任:
一. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
四. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
一. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。(若业主需要应另行委托设计。)
二. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
三. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙
方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
四. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请________________人民法院解决。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):
甲方代表:
法定人:
电话:
乙方名称(盖章):
代表人:
现地址:
邮编:
签订日期
设计备案合同范本 第二四篇
委托单位:______________________________(以下简称甲方)
设计单位:______________________________(以下简称乙方)
根据《^v^经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程名称:_____________________________
工程地址:_____________________________
工程任务批准文件:__________________________(见附件一);
北京市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件二);
本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件三)。
第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交
本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照^v^规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料: 序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注
(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件: 序号 设计文件名称 份数 交付日期 备注 提交设计文件的份数以国家物价局和^v^的规定为准,超出部分另行收费。
(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。
第三条 设计收费及支付方法
(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
(二)本工程设计收费详见附件三^v^委托设计项目表^v^。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的二零%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。
(三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的三零%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
(六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。
第四条 双方责任
(一)甲方责任
一、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
二、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
三、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。
四、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
五、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
六、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
设计备案合同范本 第二五篇
工程名称:______________________
工程地点:______________________
合同编号:______________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:________________________
设计人:________________________
签订日期:______________________
^v^^v^
国家工商行政管理局监制
二零XX年三月
发包人:____________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________
发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
发包人提交的基础资料
设计人采用的主要技术标准是:____________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
合同书
中标函(文件)
发包人要求及委托书
投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________
第七条费用
双方商定,本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的二零%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的三零%,计____________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的五零%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。
双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限一五天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
设计备案合同范本 第二六篇
工程名称:_________工程地点:_________合同编号:_________(由设计人编填)设计证书等级:_________委托方:_________设计方:_________...
工程名称:_________
工程地点:_________
合同编号:_________(由设计人编填)
设计证书等级:_________
委托方:_________
设计方:_________
委托方委托设计方承担_________规划设计,工程地点为_________,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条 本合同签订依据
一.一 《^v^合同法》、《^v^城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。
一.二 国家及地方有关规划设计管理法规和规章
一.三 规划项目批准文件
一.四 其他:_________
第二条 设计依据
二.一 委托方给设计方的委托书或设计中标文件
二.二 委托方提交的基础资料
二.三 设计方采用的主要技术标准是:
□《城市规划编制办法》
□《城市用地分类与规划建设用地标准》(gbj一三七-九零)
□《村镇规划标准》(gb五零一八八-九三)
□《城市居住区规划设计规范》(gb五零一八零-九三)
□《城市道路交通规划设计规范》(gb五零二二零-九五)
□《武汉市城市建筑规划管理技术规定》
□《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》
其他:_________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
三.一 合同书
三.二 中标函(文件)
三.三 委托方要求及委托书
三.四 投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)
名称:_________
规模:□用地_________□人口_________□其他_________
阶段:□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他
设计内容:_________
第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
□地形图纸_________(比例尺_________)
□地形图电子文件(□光盘□软盘)
□其它资料_________
□时间_________
第六条 设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间
□蓝图_________套
□彩图_________套
□说明书或文本_________套
□时间_________
第七条 费用
七.一 根据本合同第一.一条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为_________万元。
七.二 双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
八.一 本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
八.二 设计方提交_________设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的_________%,计_________万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。
八.三 费用支付方式,经双方协商为:_________。
第九条 双方责任
九.一 委托方责任
九.一.一 委托方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限一五天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
九.一.二 委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意,设计方为委托方所做的各项设计工作,委托方应支付相应设计费。
九.一.三 在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还委托方所付订金,已开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的.实际工作量,支付设计费;不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
九.一.四 委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
九.一.五 委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过三零天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,委托方均应支付应付的设计费。
九.一.六 委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。
九.一.七 委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
九.一.八 设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
九.一.九 承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
九.二 设计方责任
九.二.一 设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现九.一.一、九.一.二、九.一.四、九.一.五规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
九.二.二 设计合同有效年限为_________年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。
九.二.三 设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。
九.二.五 由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
九.二.六 合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
九.二.七 设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 争议解决方式
一一.一 本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
一一.二 当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第_________种方式解决:向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。
第十二条 合同生效及其他
一二.一 委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
一二.二 设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
一二.三 委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
一二.四 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
一二.五 本合同双方签字盖章即生效。一式四份,委托方二份,设计方二份。
一二.六 本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
一二.七 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
一二.八 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
委托方(盖章):_________ 设计方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
项目经理(签字):_________ 项目经理(签字):_________
住所:_________ 住所:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
银行帐号:_________ 银行帐号:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
规划行政主管部门备案(盖章):_________
备案号:_________
经办人:_________
备案日期:_________年_________月_________日
[一][二][三] 周记
·黑龙江省城市规划设计合同(二零xx-零九-零三)
设计备案合同范本 第二七篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥ 元(大写 元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 %,即人民币¥_________ 元,设计合同(大写: )
三、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥ 元整(大写: )。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
一、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作
品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的'作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品: 乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初
稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章
之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第二八篇
一、设计工程概况
一.设计工程名称:住宅装修施工工程
二.设计工程地点:
三.设计工程面积:
四.设计工程范围: 室内装修设计(不含结构设计)
二、设计时间
一.设计期限:
设计期限为<二零 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
二.设计交图步骤及时间:
(一)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付首期设计费定金二零%.乙方收到定金后 天内,向甲方提交装修设计方案图包括平面功能定位图,及一些设计概念图,和手绘设计草图
(一)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费三零%.乙方收到设计费后 天内,向甲方提交较详细装修设计方案 包括主要立面图及主要方位效果图(效果图张数协商)
(二)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期二零%的设计费,乙方收到设计费案后 天内,向甲方提交详细装修施工图及施工预算书和配饰建议书。
(三)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期二零%的设计费,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
(四)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料造价及工程质量咨询服务,完工后甲方满意十天内支付第四期一零%的设计费。
三、双方责任
一.甲方应按合同规定及时支付设计费。
二.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
三.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
四.乙方须按合同规定的`时间提交设计图纸。
五.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。
六.甲方确认设计图后,乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料。甲方工地开工后,乙方设计师应根据需要到现场,解决设计与施工的协调问题
四、设计费金额、支付时间与方式
一.设计费总额:人民币¥_______________ 元整。
二.支付时间:
(一)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥ 元。(按设计费总额的二零%计算)。
(二)甲方支付第一期的设计费即人民币¥ 元。(设计费总额的三零%)。
(三)甲方支付第二期的设计费即人民币¥ 元。(设计费总额的二零%)。
(四)甲方支付第三期的设计费即人民币¥ 元。(设计费总额的二零%)。
(五)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方。乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。二零xx最全装饰设计合同二零xx最全装饰设计合同。
(六)工程完工甲方满意后十天内甲方即向乙方支付第四期设计费,即人民币¥ 元。(设计费总额的一零%)。
三.支付方式
甲方支付设计费可采用现金支付的方式。甲方若从银行转帐,
四)甲方支付第三期的设计费即人民币¥ 元。(设计费总额的三零%)。
设计备案合同范本 第二九篇
甲方:______________
乙方:______________
签订日期:_________
甲方:______________
乙方:______________
依据《^v^民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及委托事项:______________________。
二、设计费用:__________________________________。
设计费用总计为:___________________元,(大写:______________)。
三、付款方式
一、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方即人民币__________元整,(大写:______________)
原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。
二、设计完成后,甲方需在____天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。即人民币¥元整(大写:______________整)。
三甲方定稿后乙方交付设计工程稿件前,甲方再次提出修改意见,每修改一次增加总设计费的____%为修改服务费。即人民币元整(大写:______________)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式
一乙方应在____个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定。甲方签定初稿设计确认函
二在甲方审定意见基础上,乙方应在____工作日内完成终稿设计。由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延,延期时间由双方协商确定。乙方在确定日期内完成终稿后____个工作日,甲方无异议则终稿视为定稿。甲方签定设计确认函。
三、甲方签订设计确认函并付清设计全款后,乙方交付设计工程稿件。
五、知识产权约定
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的`作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权。
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同一式____份,甲乙双方各持对方签字合同____份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):______________________
甲方代表签名:________________乙方代表签名:_____________________
地址:_________________________地址:______________________________
电话:_________________________电话:______________________________
传真:_________________________传真:______________________________
开户帐号:_____________________
日期:__________________日期:__________________
设计备案合同范本 第三零篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一
致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥ 元,(大写: 元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的五零%即人民币 ¥ _________ 元,
(大写: )。
三、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币
¥ 元整(大写: )。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
一、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延
期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品着作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有着作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同
的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
地址:__________ 地址:__________
电话:__________ 电话:__________
传真:__________ 传真:__________
开户:__________
帐号:__________
日期:
设计备案合同范本 第三一篇
编号:勘字__________号
订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。
第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条 工程名称
________________________________________________________________________________
第三条 工程地点
________________________________________________________________________________
第四条 工程范围
________________________________________________________________________________
第五条 取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的三零%(一般设计一次按六零%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条 勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条 建设单位应承担的事项和责任
一. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。”
二. 清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。
三. 负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
四. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。
五. 测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条 勘测单位应承担的事项和责任
一. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。
二. 遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要。
第九条 本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。
第十条 本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。
建设单位:_______________(盖章)
设计单位:_______________(盖章)
_______年_________月___________日
设计备案合同范本 第三二篇
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方承担工程施工图深化设计,经双方协商一致,签订以下合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:
第四条本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明:
一.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
二.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
三.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
四.本合同履行后,定金抵作设计费。
第五条双方责任
甲方人责任:
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限五天以内,乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限五天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时问。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
乙方责任:
乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
第六条违约责任:
在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的.一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均按条规定支付设计费。
乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__%。
由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。
第七条其他
甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式________份,甲方______份,乙方_____份。
本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
设计备案合同范本 第三三篇
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级:
发包人:
设计人:
签订日期:
发包人委托设计人承担“XX”工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
一、合同依据
本合同依据下列文件签订:
《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(二零xx)。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
二、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地址:
(三)项目规模:总建筑面积㎡,室内设计面积㎡(其中地上约㎡,地下约㎡).
(四)该项目主要使用功能:.
(五)投资估算:约万元人民币.
三、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务
设计范围
□建筑室内装饰设计;
□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计;□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计;□智能化专项设计;□厨房工艺设计;□专业照明设计;□家具设计与选型;□陈设配饰设计与选型;□室内建筑声学设计;
□装修引起的结构修改设计;
□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计);□舞台机械设计;□舞台灯光设计;□设计概算;□施工图预算;
□BIM验证设计;□特殊工艺设计。
不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计;不含超越设计人资质范围的专业设计。
设计阶段
包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。
设计深度
满足二零xx年一一月住房和城乡^v^颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
设计规范
本合同设计采用^v^现行的相关规程和规范。
设计服务
解决施工中与设计相关的技术问题,解答业主咨询的与设计相关的技术问题。
四、设计费及支付
本合同暂定设计费为元(大写:)。
包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过二天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。
长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
以建筑面积收取设计费时,当项目实际设计面积与合同设计面积不符时,按实际设计的建筑面积核算设计费,多退少补。
付费进度
注:合同履行完毕后,定金抵作设计费。
注:一在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令等)能满足设计人进行相应
阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
二)上述设计时间不包括国家法定的节假日。
三)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。
五、发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
六、其他约定事项
七、本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份。
八、本合同履行完成后自动终止。
九、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人:代理人:
签订时间:签订时间:
单位地址:某公司单位地址:
邮政编码:邮政编码:
设计备案合同范本 第三四篇
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《^v^合同法》及其它相关法律、法规的规定,结合甲乙方双方的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条、工程概况
一、工程地点:建筑面积:_____㎡;
二、工程名称:
三、工程内容及做法(见:装饰工程设计图纸及装修项目预算书)。
四、工程承包方式,双方商定采取下列第(一)种承包方式:
(一)乙方包工、包装修预算书内的材料;
(二)乙方包工不包料,甲方包全部材料;
五、工程期限_____天;(工程量增减变化或设计变更另算)_____开工日期_____年_____月_____日。_____竣工日期_____年_____月_____日。
六、总合同价款:本合同按装修预算书确定的单价按实际收方决算。
第二条、甲方责任和义务
一、开工前,尽可能为乙方入场施工创造条件;
二、提供施工期间的水源、电源;
三、对工程质量和施工进度的监督、材料进场的验收,组织工程竣工验收。
四、按进度支付工程款。
第三条、乙方责任和义务
一、做好施工计划安排,服从甲方的监督与管理。严格遵守甲方的各项管理制度,克服施工中各种困难,严格执行安全施工操作规范及质量标准,按期保质完成工程。
二、乙方自行承担施工期间的安全事故责任和相关保险费用。
三、采购材料清单、施工方案细节不明确、拨付工程款、需要甲方协调工程的有关事宜,提前两天向甲方报告。
四、每道工序完工后,必须报经甲方验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工,验收不合格而耽误了工期,由乙方自行负责。
五、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得损坏已经完工的.其它工程成品,做好已完工成品的保护工作。不得扰民及污染环境,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
六、甲方提供水源、电源,乙方自己搭接,自己解决施工用线、用管。
第四条、工程变更及项目增减
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议或项目增减书,同时调整相关费用及工期。
第五条、工程延误
对以下原因造成竣工日期延误,经甲方书面确认,工期相应顺延:
一、工程量增减变化、设计变更。
二、不可抗力(停水、停电不计算工期)。
三、甲方同意工期顺延的其它情况;
第六条、质量标准
一、地砖无空鼓,不积水;
二、墙砖粘接牢固,不脱落;
三、地沟流水干净,不积水。
四、防水密室,不漏水。
第七条、工程款支付方式
一、开工十日后,根据乙方完成工作量,乙方对已完工成品报甲方验收合格后,拨付工程款_____。
二、结算方式:全部工程完工后,二六日经甲乙双方初步验收合格后,甲方再拨付_____。在十五个工作日内办理完工程验收和结算手续。十五日内扣除总工程款的_____%作为质量保证金后,其余款项一次结清。质量保证金在保修期到期后,乙方履行了保修义务,甲方无息退还。
第八条、违约责任
一、合同双方当事人中的任一方未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
二、乙方采购、使用未经甲方验收的材料,或施工工艺不合格,甲方有权要求乙方无条件整改返工,并承担返工造成的损失。乙方的施工的工艺、工期进度明显达不到甲方要求,甲方有权减少乙方承包项目或终止合同,由此造成的损失由乙方承担。未办理验收交付手续,工程成品被损坏,由乙方负责。
三、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向甲方支付违约金_____元;
四、甲方逾期支付工程款或不按合同约定办理验收手续,每延误一天向乙方支付违约金_____元;
五、因乙方责任造成质量问题或不能按期完工,损失由乙方承担;
六、本合同一经甲、乙双方签字(盖章)后即生效,因一方原因违约造成合同无法履行时,该方应及时通知另一方,违约方向对方支付违约金计币壹万元整_____元,并办理合同终止手续。如双方无法协商一致,请仲裁机构协调解决。
第九条、工程保修
一、工程质量乙方负责的项目保修期为两年。
二、质量保证金在到期后,乙方履行了保修义务,甲方无息退还。乙方没有履行保修义务,由甲方自行维修所需费用从乙方质量保证金中扣除。
第十条、附则
一、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
二、合同履行完毕后自行终止。
三、因不可抗力致使本合同不能履行,经甲乙双方协商取得一致意见,本合同可终止执行。
甲方(盖章):
乙方(签字盖章):
年_____月_____日
设计备案合同范本 第三五篇
合同编号:____
项目名称:____
项目地点:____
发包单位(甲方):____
设计单位(乙方):____
监理单位:____
合同签约时间:____
合同签约地点:____
发包人:____(以下称甲方)
设计人:____(以下称乙方)
甲方委托乙方进行____项目设计,经双方协商达成以下合同:
一、设计内容及进度:
双方同意将验收委托设计作品的评审标准、评审人员组成、评审程序作为本合同的附件,另行约定。
(一)对任一阶段的设计成果,甲方应在收到后[一五]日内将评审意见提交乙方,如甲方认为不符合要求,应提供书面修改意见。双方另行约定完成修改并交付的时间,届时再次评审。
(二)甲方应在收到任一阶段的设计成果后[一五]日内安排双方召开评审会议,具体时间和地点由甲方安排,评审意见应由双方代表签字确认。
对任一阶段的设计成果,如甲方在收到后[一五]日内未安排评审会议,即视为该阶段的设计成果已通过验收;如果评审确认设计成果不符合要求,双方另行约定完成修改并交付的时间,届时再次安排评审会议;
二、设计费:
设计费为每平方二五元,设计面积____平方米,合计:_________元。
三、付款方式:
一、甲方按照设计进程而付设计费,第一期,应付总设计费的二零%,
即__________元,进行平面布局阶段,乙方应提供总设计布局图,及各重点位置的布局图,待甲方签名确认后再进行第二阶段;第二期,支付总设计费的三零%,即________元,再进行布局图扩展阶段,待乙方将效果图交到甲方处,修改并确认后进入第三阶段;第三期,甲方需支付总设计费的四零%,
即____________元,再进行施工图阶段,一组施工图交付并完善修改完,
甲方签字后,乙方提交全部设计内容打印件,同时甲方已支付乙方设计费九零%,共___________元整。
二、业主没有任何修改内容后,一五日内甲方支付余款______元整。
四、甲方责任:
一、甲方应委托一位全权代表于本工程进行期间与乙方保持联络协调。
五、乙方责任:
一、乙方根据国家现行的规范、规程和标准进行工程设计,并按双方约定的时间和进度向甲方提供合格的经甲方确认的设计成果及资料;
二、乙方负责进行合同范围内的工程设计工作;
三、乙方应确保施工图质量,图纸深度达到国家规定的标准;
四、乙方对一切有关本工程的设计图纸、设计方案及其他文件和一切由甲方提供的文件、资料和信息负保密责任。
五、乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵,包括但不限于知识产权瑕疵,否则因此引起的任何法律责任由乙方负责;乙方为完成本合同委托事项而需要使用他人作品的,应保证得到该作品著作权人的有效授权。
六、乙方在收到基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求,应向甲方说明理由,要求甲方尽快重新提供。
七、无论乙方是否书面通知甲方,告知基础资料存在错误或前后不符的情况,均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。
设计备案合同范本 第三六篇
甲方:____________________
乙方:____________________
兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,本着精益求精、精诚合作的原则,经双方协商签订本合同条款,以兹双方共同遵守:
第一条本合同依据下列文件签订
一、《^v^合同法》;
二、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例;
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容
一、项目名称:____________________
二、项目地点:____________________
装饰设计范围建筑面积______㎡。
设计要求:达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。
五、设计成果及服务范围:
(一)初步设计方案;
(二)彩色效果图三-四张,超出的按¥二,零零零元/张计算;
(三)施工图一式肆套,电子文件壹套;
(四)协助甲方制定施工招标文件;
(五)提交施工图时,提供现场施工交底工作;
(六)提供现场监理服务,每月一-二次(异地项目参考第(一零)条执行);
(七)如果甲方需乙方每周提供三天或以上的设计监理工作,则按¥八零元/平米进行收费(需另行签订补充协议);
(八)施工图纸包括:设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及一份主材料样板(本合同未含的专业有:结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计);
(九)提供设计进度表;
(一零)若项目不在______市范围内且合同总金额超过¥二零零,零零零元以上(包含¥二零零,零零零元),如果需要乙方人员出差,乙方共提供二次现场监理服务,超出部分按第⑿条执行;
(一一)若项目不在______市范围内且合同总金额未超过¥二零零,零零零元以上(包含¥二零零,零零零元),如果需要乙方人员出差,按第(一二)条执行;
(一二)甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费,具体标准如下:
A、路费:飞机经济舱;
B、住宿费:四星级以上酒店;
C、膳食补助:二零零元/天。
以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后,即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间,反之,路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。
第三条设计收费、付款方式
一、单价______进行计算。
二、____________(大写)
付款方式
一、签约后三个工作日内,付设计费的定金三零%,____________元整。(大写)
二、效果图方案确定后三个工作日内,付设计费的三零%,____________(大写)
三、交施工设计图后三个工作日内,付设计费的三五%元整。____________(大写)余五%部设计费。____________(大写)
五、以上每项款项都应一次性付清。
六、本合同所产生的一切税费由甲方承担,税率为七%。除设计费外,以下内容由甲方另行支付,但设计方必须提供书面证明:
一、获取第三方专业服务的费用,比如测绘、测试或消防布局图制作等。
二、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。
三、除约定提供的设计成果外,甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
四、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。
第四条设计交付时间
第一阶段:自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计,
第二阶段:在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。
第三阶段:在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。
第四阶段:经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。
第五条双方责任
一、甲方责任
(一)按照各设计阶段协议的规定,按时向乙方提交本项目有关资料及文件,并对其完整性、正确性负责,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费,修改费另行商议。
(二)及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。
(三)甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。
(四)甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同指定地点施工专用,甲方不得转让出版或其他用途。
(五)甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金,在甲方付清前一阶段的费用前,乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果,相应的工期延误责任由甲方承担;如甲方延迟付设计款超过十个工作日,乙方有权解除合同并追究甲方违约责任,有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。
(六)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费:不足一半时,按总设计费的一半支付;超过一半时,则应付清全部设计费。若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,甲方则应按本合同“第三条第三条”将“第(一)、(二)、(三)、(四)”项设计费应一次付清给乙方。
(七)事先经甲乙双方确认的`方案,在施工中途甲方提出二次以上(含二次)的设计修改,甲方应根据乙方的工作量增加设计费,设计费另行商议。
(八)对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
(九)施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
(一零)凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
二、乙方责任
(一)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金,即设计首期款(不可抗力因素除外)。
(二)按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件,按照设计阶段协议书的规定,按期交付甲方各设计阶段的设计文件,并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间,每延误一天应减收设计费的千分之十。
(三)乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。
(四)乙方负责向施工方做设计技术交底,指导工人施工及解释图纸,协助解决施工中提出的技术难题。
(五)协助甲方选择材料,并帮助甲方监控材料质量。
(六)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料,如有此种情况甲方有权索赔。
第六条其他
一、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
二、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。
本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。
凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
五、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
六、甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用,乙方并保留诉讼的权利。
七、本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。
八、甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难,要求更改设计时,甲方应征得乙方书面同意后,修改设计图纸。
九、甲方在初步设计批准后,不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费,双方应以合作的态度协商解决。
一零、本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时,需加盖委托方与设计方的公章,并不影响其他条款的实施。
一一、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请______市人民法院解决。
一二、如需乙方提供发票或收据,甲方在收到乙方所提供的发票或收据时,需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金(税金需以现金方式支付)。
一三、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
一四、若通讯地址有变,应以书面通知对方。
一五、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
一六、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等法律效力。
一七、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款后本合同自行终止。
甲方:____________________
乙方:____________________
_____年_____月_____日
设计备案合同范本 第三七篇
甲方(委托方): 签约时间:
乙方(设计方): 签约地点:
合约双方本着互惠互利的原则,根据《^v^合同法》、《^v^消费者权益保护法》以及其他法律法规规定的原则,结合本工程设计的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、设计概况
一、委托设计项目:
二、地点:
二、项目结构: 结构;建筑面积 m二 (阁楼、地下室等赠送面积如需提供设计服务,按实际设计面积收费)。
二、设计操作流程
进入施工报价
和签定施工合同
三、设计内容
一、室内设计:住宅功能设计、室内六面方案及水、电等相关图纸
二、软装饰设计:家具、灯具、布艺、窗帘、装饰画、室内绿化、插花、挂(摆)件等后期软装饰设计方案及布置;
四、设计收费
一、收费标准按五零零元/平方米收取,合计人民币 元。
五、设计进度及设计费支付方式
一、第一阶段:初步设计
乙方收到设计定金 元(占设计费总价的一零%)之日起三日内,完成上门为该项目勘量工作。
二、第二阶段:平面及创意设计
勘量后,乙方设计团队在与甲方充分交流的基础上,应在 个工作日内提交平面及创意设计方案成果,甲方即支付第二阶段的设计费 元(占设计费总价的七零%)。
三、第三阶段:施工图
在甲方认可创意方案后 个工作日内,乙方提交全部施工图纸及装饰、设备材料表、配饰设计图册。甲方在签收全套设计文件时(打印文件),向乙方支付第三阶段设计费 元(占设计费总价的二零%)。
设计过程中,甲方接到乙方征询设计意见的通知后,应在四八小时内与乙方交流沟通设计意见。因甲方安排交流时间延时或对设计作较大修改调整的,乙方设计进度得以顺延。
六、设计成果提交
(一) 平面布置图 (二) 顶面图
(三) 尺寸图 (四) 立面图
(五) 节点详图 (六) 电路图
(七) 水路图 (八) 柜体图
(九) 橱柜图 (一零)其他相关图纸
(一一) 三张电脑效果图 (一二)主材清单
(一三) 设备清单 (一四)家具配置单
(一五) 灯具配置单 (一六)窗帘配置单
(一七) 装饰画 (一八)饰品配置单
(一九) 其他产品配置单
七、 设计方案修改
一、每阶段设计过程中,甲方为乙方提交的设计成果有调整意见的,乙方应积极给予配合,直至甲方满意。
二、甲方已签认前一阶段设计成果后,如因甲方原因需对设计方案作重新设计的,乙方根据具体工作量,收取相应费用。
三、所有的设计修改均以书面形式出具,修改后的设计文件需由双方签字确认才能生效。
八、 甲方责任
一、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通,并对设计方案进行确认或提出修改意见。
二、甲方对设计方案确认后,应按合同约定的时间及时支付所约定的'费用。
三、乙方进行图纸交底时,甲方应参与。同时安排该项目的施工负责人参加,做好交底记录,并经甲、乙双方签字确认。
九、 乙方责任:
一、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定。由此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿,赔偿额以总设计费为限。
二、乙方应按合同规定的内容,时间和约定的标准向甲方交付设计文件,完成售后服务。
三、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对工程项目的设计效果进行监督。
四、本合同所涉装修项目工程如由乙方负责施工,施工合同由甲乙双方另行洽谈签订。装修施工所需图纸由乙方负责提供,乙方同时提供现场服务。
十、 违约责任:
一、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金。已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同,双倍返回甲方已付的定金和设计费。
二、甲方对设计文件延期确认的,乙方设计期限顺延,甲方超过三零天不确认的,乙方有权解除合同,并向甲方追偿已发生的设计费用。
三、甲方逾期支付设计费用的,每逾期支付一天,应按设计费总金额百分之一支付违约金,逾期支付超过三零天,乙方有权解除合同,并向甲方追偿已发生的设计费用。
四、由于乙方原因,乙方延误设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该项目设计费总金额百分之一的设计费。
十一、 其他
一、甲方委托乙方承担本设计合同内容之外的工作,应另行协商签订合同。
二、非杭州市区(不包括下辖各县市)项目,乙方根据距离远近收取 元远程服务费用,与设计费同期收取。
三、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除双方责任,但法律另有规定的除外。
四、本合同在履行中发生纠纷,甲、乙双方无法自行协商解决时,按下列第 方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
五、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议书作为附件,补充协议书与本合同具有同等效力。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
七、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
设计备案合同范本 第三八篇
委托方:____________
设计方:____________
根据《^v^经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
一.工程地点:__________________
二.建筑面积:__________________
三.使用性质:__________________
四.房屋结构:__________________
二、设计程序
一.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m二____元/m二计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m二____元/m二计取,设计费总计_____元。
二.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%,即______元。
三.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
四.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
五.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____%元。
六.甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
七.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
八.其它约定:
三、双方责任
一甲方责任:
一.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出二次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
四.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
六.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
八.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收
和确认。
二乙方责任:
一.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
四.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
一.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
二.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
三.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方_____元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
四.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请_____人民法院解决。
六.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(盖章):_________电话:___________________
乙方名称(盖章):_________电话:___________________
签订日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
设计备案合同范本 第三九篇
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人:_________________________________________
设计人:_________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
《^v^合同法》《^v^建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资
(万元)
费率%
估算设计费(元)
建筑面积
(m二)
初步设计
施工图
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
资料及文件名称
提交日期
有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
资料及文件名称
提交日期
有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占总设计费
付费额
(元)
付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
二零%定金
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明:
一.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
二.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
三.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
四.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限一五天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:
设计合理使用年限为_____________________年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的'金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:
发包人名称:
设计人名称:
(盖章)
(盖章)
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
住 所:
住 所:
邮 政 编 码:
邮 政 编 码:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
开 户 银 行:
开 户 银 行:
银 行 帐 号:
银 行 帐 号:
建设行政主管部门备案:
鉴 证 意 见:
(盖章)
(盖章)
备 案 号:
经 办 人:
备 案 日 期: 年 月 日
鉴 证 日 期: 年 月 日
设计备案合同范本 第四零篇
工程名称:
委托单位:
设计单位:
设计编号:
合同编号:
年 月 日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方:
建设单位: 以下简称甲方;
设计单位: 以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一,工程名称,规模,投资额,建设地点
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在
二,甲方的义务
一,甲方应在 年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
甲方在 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文
件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的`技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
二,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
三,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
四,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
五,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三,乙方的义务
一、乙方必须在 年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在 年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在 年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。 年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。
大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(二)。)
二、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
三、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
四、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四,设计的修改和停止
一、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按 元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
二、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
三、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
五,设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的二零%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六,奖励与违约责任
一、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。
二、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日 元计算增付设计费。
三、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
四、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
五、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七,其它
本合同自 年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,送计委,xxx等单位各留存一份。
建设单位(甲方):
设计单位(乙方):
代表人:
代表人:
联系人:
联系人:
通讯处:
通讯处:
电话或电报:
电话或电报:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
年____月____日订
设计备案合同范本 第四一篇
甲方:_________
乙方(承载方):_________
双方合作事宜:_________
秉承相互信任的合作理念, 通过初步沟通达成一致协议:
一、具体合作项目内容:_________
二、项目费用:
设计费:_________
单价:_________
数量:_________
总价:_________
(其中不含拍摄费,拍摄费按照平均每张片为二零零元/张,采用一三五专业相机,专业灯光摄影师拍摄)
三、付款方式:
付款方式、合同签定付项目总额的五零%,即_________元
数码输出小样确认后,菲林输出前支付项目余款。
四、双方权利及义务:
一、甲方权利:
一)甲方有权对乙方的设计提出建议和想法,以使乙方的设计符合要求
二、甲方义务:
一)甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用
二)甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料
三、乙方权利:
一)乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需;
二)乙方有权要求甲方按照合同支付约定的'款;出现甲方拖款现象,结算时甲方需按照每天的合同总额支付乙方滞纳金。
三)乙方对所设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品;
四、乙方义务:
一)乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目;
二)乙方应按照合同约定的时间完成设计项目
五、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的款无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用;
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退还给甲方;
三、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成,甲乙双方任何一方均可向_________仲裁委员会提出仲裁解决。
本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效,甲乙双方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
授权代表人 (签字):_________
授权代表人 (签字):_________
地址:_________
地址:_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真:_________
签订日期:_________年___月___日
画册设计合同书
设计备案合同范本 第四二篇
甲方:_________
乙方:_________
甲方委托乙方对_________(以下简称“_________”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系,根据《^v^合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》,并结合本项目环境景观设计的实际情况,经双方本着平等、互利、合作的原则,友好协商,签订本合同,供双方遵照执行。
一、项目名称及地址
一、项目名称:_________环境景观工程
二、项目地址:_________
二、设计工作内容
二、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板
三、施工现场监理
三、设计阶段、设计深度、设计周期
一、方案设计阶段
(一)甲方配合内容
设计备案合同范本 第四三篇
本合同供***子公司为客户进行媒体广告投放的策划和设计时签约使用。适用于***子公司提供纯粹的市场策划服务行为。
广告策划设计合同
本合同由以下双方在 (地点)签署
甲方: (下称“甲方”)
乙方: (下称“乙方”)
甲方是依法设立并存续的,主要从事 业务。为树立和推广企业形象/促销企业的产品或/服务,甲方特委托乙方为本企业进行全面的广告策划和广告设计服务。
乙方是依法设立并存续的,主要面向提供全方位的企业形象策划、广告创意、广告设计、制作和发布服务。
甲乙双方根据《^v^合同法》、《^v^广告法》及相关法律法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方进行广告策划和设计事宜签订本合同,双方共同遵守。
第一条:甲方委托乙方提供的广告策划和设计服务包括如下具体服务事项:
一、全面的广告策划方案及相应的实施计划;
二、根据广告策划方案进行的具体广告设计,包括拟投放到相应媒体的广告画面设计稿;
三、……。
第二条 甲乙双方的保证
一、甲方的保证
(一)甲方保证其委托乙方进行策划和设计的广告内容的真实性和合法性,不存在违反任何法律法规或侵犯任何第三方的合法权益的情形;
(二)甲方保证其已按照中国相关法律法规的规定,就其委托乙方进行策划和设计的广告事宜获得了有关主管机关的批准;
(三)就其委托乙方进行策划和设计的`广告事项,甲方同意向乙方提交下述证书和审批文件:
甲方保证其向乙方提供的上述证书和审批文件是合法取得的,并且是真实的;
(五)甲方保证其具有签定和履行本合同的主体资格和权利。
二、乙方的保证
(一)乙方保证其具有签订及履行本合同的全部资格和权利。
(二)乙方保证其向甲方提供的广告策划方案和实施计划以及广告画面设计稿不违反中国的相关法律法规的规定且不侵犯任何人的知识产权或其他权利或权益。
第三条 交付与确认
一、乙方应自收到甲方支付的第一期费用之日起日内,向甲方提交详细的广告策划方案及具体的实施计划;甲方应自收到乙方提交的上述文件之日起 日内予以书面确认或提出书面的修改意见;
二、乙方应自收到甲方支付的第二期费用之日起日内,向甲方提交依上述广告策划方案制作的广告画面设计稿;甲方应自收到乙方提交的广告画面设计稿之日起日内予以书面确认或提出书面的修改意见。
三、甲方在本条约定的时间内既不确认验收也不提出书面修改意见的,视为甲方确认乙方交付的策划方案及具体的实施计划或广告画面设计稿。
四、乙方交付的广告画面设计稿经甲方书面确认或依上述视为甲方确认之时,乙方在本合同项下的义务即全部履行完毕。
第四条 费用与支付
甲方同意就乙方提供的本合同第一条所述服务向乙方支付费用总计人民币 元,其中:
一、第一期费用:自本合同签定之日起日内,甲方应向乙方支付人民币 元;
二、第二期费用:自乙方完成并交付广告策划方案之日起日内,甲方应向乙方支付人民币元;
三、第三期费用:自乙方完成并交付广告画面设计稿之日起日内,甲方应向乙方支付人民币 元。
四、甲方同意以
开户名称:
开户行:
帐 号:
乙方如拟变更其指定帐号,应在甲方的汇款日期届满前书面通知甲方。
五、乙方应在收到甲方相应款项后的个工作日内向甲方开具等值发票。
第五条 优先权
鉴于乙方有能力并且有资格承担本合同第一条所述广告的制作和发布工作。甲方同意在同等条件下,优先委托乙方承担本合同第一条所述广告的制作和发布工作。
第六条 知识产权
一、甲方同意乙方享有其为履行本合同项下义务而向甲方提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿的知识产权,甲方只能将上述方案计划和设计稿用于本合同约定的宣传企业形象、促销本企业产品/服务的目的。
二、除订立与履行本合同项下义务之需要外,未经乙方事先书面同意,甲方不得擅自复制或使用乙方向其提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿的全部或任何部分或因故意或过失为第三人侵犯乙方对上述作品的知识产权的行为提供任何方便或帮助。
三、除订立与履行本合同项下义务之需要外,本合同任何一方不得擅自使用、复制其因订立与履行本合同而获得的对方的商标、标志、商业信息、广告样稿资料、技术及其他资料。
四、甲方的上述义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。
第七条 保密义务及其他不作为义务
一、甲乙双方应对其通过订立和履行本合同而获悉的对方的商业秘密严格保密,未经对方事先书面同意,不得以任何方式进行利用、向任何第三方披露或以其他方式予以公开。
二、未经对方许可,任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的任何内容以及本合同的签订及履行情况,以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
三、甲乙双方的上述保密义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。
第八条 不可抗力
一、“不可抗力”是指本合同签定后发生的、不能预见、不能避免并且不能克服的,导致甲方或乙方部分或全部迟延或不能履行其在本合同项下义务的客观情
二、不可抗力事件发生后,因不可抗力迟延或不能履行合同义务的一方当事人应将发生不可抗力的情况立即书面通知对方当事人,并在合理的期间内向对方提供该不可抗力发生和持续时间的证明。
三、不可抗力事件发生后,甲乙双方应当采取适当措施控制和减少不可抗力事件的影响。
四、不可抗力事件造成本合同的一方当事人不能履行其在本合同项下的义务的,本合同终止。如不可抗力事件造成本合同的甲方迟延履行其在本合同项下的义务的,乙方有权选择解除本合同或将本合同约定的履行期限顺延。
第九条 合同终止与解除
一、本合同约定的权利义务因下列原因而终止:
(一)本合同约定的权利义务已经履行完毕,且甲乙双方未能就续约达成一致意见;
(二)发生不可抗力事件,致使本合同的一方或双方当事人不能履行其在本合同项下的义务。
(三)其他法律、法规规定的合同权利义务终止的情形。
二、本合同得因下列情形的出现而解除:
(一)由于不可抗力事件的发生使一方当事人订立合同的目的不能实现的,例如由于政策调整、政府原因、自然灾害等使当事人一方订立合同的目的无法实现;
(二)其他法律法规规定的当事人可以解除合同的情形。
三、上述第一款第(二)项与第二款第(一)项规定的情形出现时,受不可抗力影响的一方当事人应出具正式的书面报告通知对方。本合同自该书面通知发出之日起终止执行。
四、本合同终止或解除后,甲乙双方应自行承担费用退还对方为履行本合同而向其提供的各项资料及其副本。
第十条 违约责任
本合同当事人的下列行为构成违约,违约方应向守约方承担违约责任:
一、若甲方未能依照本合同约定的期限向乙方支付本合同约定的费用,甲方应按每日千分之二的比例就逾期支付金额向乙方支付违约金。若甲方在付款期届满后 日内仍未能支付到期款项的,乙方有权通知甲方解除合同、停止广告策划、设计工作并继续追索到期应付款项,为此发生的所有合理费用(包括合理的律师费用)均由甲方承担;
二、非因可归责于甲方的原因或不可抗力,乙方未能按照本合同规定的期限完成广告策划和设计工作,乙方应按每日千分之二的比例就逾期完成的天数向甲方支付违约金。若乙方逾期 日仍未能发布广告,甲方有权通知乙方解除合同,甲方为此发生的所有合理费用(包括合理的律师费用)均由乙方承担;
三、本合同一方当事人所做的陈述或保证有严重不实或误导的,另一方当事人有权单方面立即终止本合同,并继续追偿因不实或误导陈述或保证所遭受的损失;
四、甲方未经乙方事先书面同意,为本合同约定以外的目的,擅自复制或使用乙方为履行本合同义务向其提交的广告策划方案和具体实施计划以及广告画面设计稿,乙方有权单方面解除本合同并向甲方追偿其违约使乙方遭受的损失;甲方故意或过失为第三方侵犯乙方上述作品知识产权的行为提供任何方便或帮助的,甲方应就其该违约行为给乙方造成的损失与侵权的第三人承担连带赔偿责任。
五、本合同一方当事人未能履行本合同约定的其他义务,且在收到对方要求纠正违约行为的通知后三零日内仍未能补救的,守约方有权单方面解除本合同,造成损失的,有权继续追索有关损失;
六、本合同所谓的损失包括守约方所遭受的直接经济损失、守约方因对方的违约行为向第三方承担的赔偿义务以及因对方违约受到国家司法或行政管理机关的处罚而支付的罚款,其他可期待利益损失以及为减少损失而支付的所有合理费用(包括合理的律师费用)。
第十一条 争议解决及法律适用
一、甲乙双方如因本合同的订立、履行或解释发生任何争议,应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向有管辖权的中国法院提起诉讼。
二、本合同的订立、履行、解释及争议的解决均应适用^v^的法律。
设计备案合同范本 第四四篇
委托方:__________ (以下简称甲方)
地址:__________
电话:__________
传真:__________
受托方:__________ (以下简称乙方)
地址:__________
电话:__________
传真:__________
根据《^v^民法典》和其他相关法律、法规,甲乙双方经友好协商,乙方接受甲方的委托,就甲方公司标志设计之事项,签订本合同。
一、委托事项及范围
甲方委托乙方为其设计公司标志一个,用于申请注册商标。
二、委托设计费用
设计(含税)总费用为人民币 _____元整(大写 _____元整)。
此费用不含甲方申请商标注册费用,及不含与商标注册相关的所有费用。
三、付款方式
一、甲方需在本合同签订之日起三个工作日内向乙方支付人民币 _____元整(大写:_______________元整),即委托设计总费用的三五%。
二、标志设计完成后,经甲方书面确认后三个工作日内向乙方支付人民币 _____元整,(大写:__________ _____元整元整),即委托设计总费用的六五%,
上述款项应支付入以下账户:__________
开户名:__________
账号:__________
开户行:__________
乙方在收到甲方的付款后,应当向甲方出具专用发票或者其他甲方认可的.报销凭证。
四、乙方设计时间及交付方式
商标设计工作分为二个阶段完成,共计不超过 _____个工作日。
第一阶段:乙方需在收到甲方的银行划转凭据之日起 _____个工作日内设计出甲方公司的标志初稿,交予甲方。
第二阶段:作品初稿完成后,甲方若对作品提出修改意见,乙方每次修改时间不得超出三个工作日(从甲方提交修改意见的次日开始计算)。
设计备案合同范本 第四五篇
委托方(甲方):____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
承包方(乙方):____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
依照《^v^合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条 甲方责任
一、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
二、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
三、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
四、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的`各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
五、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
六、按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条 乙方责任
一、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
二、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
三、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
四、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
五、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
六、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条 勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费三零%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付二零%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的三零%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条 违约责任
一、甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
二、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值____
设计备案合同范本 第四六篇
委托方:(以下简称甲方)____________________
设计方:(以下简称乙方)____________________
根据《^v^经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
一、工程地点:____________________
二、建筑面积:____________________
使用性质:____________________
房屋结构:____________________
二、设计程序
一、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。____________计取,设计费总计______元。
二、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%,即______元。
乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(公共区域效果图一张),立、剖面图等。
五、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的______%、
六、甲方如需乙方提供______个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计______元。
七、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
八、其它约定:____________________________________________________________
三、双方责任
(一)甲方责任
一、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出二次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
六、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
八、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任
一、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它
一、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
二、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。
六、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章)___________
乙方名称(盖章):____________
签订日期:______年______月______日
设计备案合同范本 第四七篇
编号:______________
委托方:______________有限公司(以下简称甲方)
受托方:______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)
双方经友好协商,依照《^v^合同法》,双方本着平等自愿的原则,甲方委托乙方就如下项目修改设计,就相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:____________________________景观工程
工程地址:____________________________。
二、委托设计内容:
根据甲方确定的方案效果图,对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套,dwg电子版_______套。
三、设计时限:_______年_______月_______日接受委托设计,甲方在最终方案效果图上签字后,方进行施工图设计,在一八个工作日内完成全部设计内容。
四、价款、付款方式:
一、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。
二、广场修改面积_______㎡,按每平米_______元计算,总价_______万元整。
三、大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。
以上费用总计_______万元整。
为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付:
第一阶段(施工图设计):乙方按要求完成全部设计图纸,图纸及电子版经甲方签收认可以七天内,甲方支付乙方总设计费用的七零%。
第二阶段(跟踪服务):乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务,解决施工过程中出现的问题,待景观施工完成并验收七天内,甲方支付乙方余下的三零%设计费。
五、甲方责任:
一.甲方应按照双方商定的时间,对乙方设计工作内容进行审核和确认,以便乙方对设计方案进行修正和实施。
二.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用,以便促进乙方工作正常开展,否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。
三.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。
六、乙方责任:
一.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密,不向第三方提供涉及该项目的有关信息。
二.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。
三.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。
四.乙方提供施工图八套,同时提供dwg格式电子版一套。
七、违约责任:
一.如甲方违约,未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见,由此造成的时间延误由甲方承担。
二.如乙方违约,未能在规定的时间内完成工作内容,每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金,按天累计计算。
八、其他事宜:
其他未尽事宜,以补充协议形式确定,补充协议与本委托书具备同等法律效力,本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,签字盖章之日即为生效。
委托方:_______有限公司 受托方:_______艺术设计工程有限公司
法定代表人:_______ 法定代表人:_______
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
地址:_______ 地址:_______
电话:_______ 电话:_______
_______年____月____日 _______年____月____日
设计备案合同范本 第四八篇
委托方:(以下简称甲方)
受托方:(以下简称乙方)
甲方因装修工程的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
一、设计工程概况
一。设计工程名称:
二。设计工程地点:
三。设计工程面积约:XX平方米
四。设计工程范围:
二、设计时间
一。设计期限:
设计期限为天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
二。设计交图步骤及时间:
(一)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。
(二)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计费人民币(按以上二(一)支付的人民币定金自动转为首期设计费)乙方收到设计费后天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。
(三)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币,乙方收到设计费案后天内,向甲方提交详细装修施工图及效果图。
(四)甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
(五)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。
三、提交成果
图纸名称
内容要求
提交时间
一装修设计方案图一套
平面、天花、主要立面、效果图、二零xx年X月X日前
二装修施工图二套
平面、天花、立面、剖面、大样、二零xx年X月X日前
一、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度,效果图张数双方协商;
二、上述设计成果应提交打印文档一份。
四、双方责任
一。甲方应按合同规定及时支付设计费。
二。甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员,并不得随意变更(除了合理的变更)甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
三。甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。
四。乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。
五。乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。
七。若甲方未能按时支付设计费,乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。
八、乙方履行了本合同所规定的义务后,甲方向乙方支付剩余设计费人民币二零xx元。
九、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。
五、设计费金额、支付时间与方式
一。设计费总额:人民币¥元
二。支付时间:
(一)双方签订委托设计合同时,甲方即应向乙方支付定金,即人民币¥元。(-);
(二)甲方支付第一期的设计费即人民币¥元。(-);
(三)甲方支付第二期的设计费即人民币¥元。(-);
(四)甲方支付第三期的设计费即人民币¥元。(-);
(五)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。
三。支付方式甲,乙双方共同协商支付方式。
六。违约责任和争议的解决
一。甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在合同规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反合同约定。按每日一零零元予以处罚。
二。合同生效后,甲、乙方无故要求终止或解除合同时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)
三。甲、乙双方在履行合同过程中,如有争议,应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。
七、合同效力
本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。
甲方(签字盖章)
电话:
乙方(签字盖章)
电话:
设计备案合同范本 第四九篇
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《^v^合同法》《^v^建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m二)方案初步设计施工图
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费二零%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:
一.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
二.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
三.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
四.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限一五天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 设计人采用的主要技术标准是:
设计合理使用年限为_____________________年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:
发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
设计备案合同范本 第五零篇
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
根据《^v^经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
一、工程地点:
二、建筑面积:
三、使用性质:
四、房屋结构:
二、设计程序:
一、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M二×元/M二计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M二×元/M二计取,设计费总计元。
二、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%,即____元。
三、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意*草图,由甲方审阅。
四、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
五、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
六、甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
七、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
八、其它约定:
三、双方责任:
(一)甲方责任:
一、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出二次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
四、对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
六、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的'设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
八、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任:
一、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
四、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
一、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
二、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
三、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
四、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
六、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
______年____月____日
设计备案合同范本 第五一篇
委托方(甲方):
设计方(乙方):桂林市恒海装饰工程有限公司
根据《^v^合同法》《^v^建筑法》《装饰行业相关
设计服务及取费标准》办法以及其他有关法律、法规规定的原则,结合室内装饰的特点,经甲、乙方双方友好的协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议,以便共同遵守。
一、设计工程项目概况及设计费用:
、项目名称:
、项目地点:
、本工程设计面积: 平方米,收取设计费为每平方米 元,设计费:人民币(¥ 元);
二、本合同工程设计内容及付款方式:
、双方签定合同协议当日,甲方应支付首期设计费六零%即人民币(大写) ,乙方收到设计费后次日即进行平面方案设计,并于 七 个工作日内完成,提交甲方。
设计成果:
a、平面功能布置设计
b、地面铺砌方案
c、天花造型方案
d、墙面材料方案
、施工图由乙方完成后,甲方应支付乙方第二期设计费四零%即人民币(大
写) 。乙方收到设计费后即将施工图交付甲方。
设计成果:
a. 室内设计施工图:
一)原建筑平面图 二)平面布置图 三)地面铺贴图 四)天花布置图
五)水电定位图(包括强电、弱电、开关插座布置、灯路控制等) 六)拆建图
b. 提供水电、消防、空调等设备专业及结构改变设计的配合工作;
设计备案合同范本 第五二篇
发包人委托设计人承担 工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据。
《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 设计依据
发包人给设计人的委托书或设计中标文件
发包人提交的基础资料
设计人采用的主要技术标准是:
一、^v^行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ一二零—九九)
二、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》(DBJ/T一五—二零—九七)
三、广东省标准《土钉支护技术规程》(DBJ/T一五—七零—二零_)
四、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB零二—九八)
五、^v^国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB五零三三零—二零_)
六、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》(CECS:二二:九零)
七、^v^国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB五零零八六—二零_)
八、其它有关的国家及地方强制性规范和标准
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不致,则根据如下优先次序来判断:
合同书
发包人要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧,基坑面积约一、六万平方米,开挖深度约五、五m。场地经回填较平坦,周边较为空阔,拟采用放坡等方式支护。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间设计所需的总建筑图、结构图以及地质资料。
第六条 设计人向发包人提供的成果及服务
双方商定,本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为 五、零 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况,设计人必须在接到发包人通知后一二小时内到现场处理。
第八条 支付方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第一种方式解决:
(一)提交 广州市 仲裁委员仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效及其他
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效,一式 六 份,发包人 四 份,设计人 二 份。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计备案合同范本 第五三篇
建设单位:____,以下简称甲方;
设计单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。
第二条甲方的义务
一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
三.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
四.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
五.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
一.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(二)。)
二.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
三.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
四.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
一.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
二.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
三.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的二零%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
一.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
二.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。
三.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
四.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
五.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其它
_________________________________。
本合同自__年__月__日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方):设计单位(乙方):
代表人:____代表人:____
联系人:____联系人:____
通讯处:____通讯处:____
电话或电报:____电话或电报:____
开户银行:____开户银行:____
帐号:____帐号:____
__年__月__日订
设计备案合同范本 第五四篇
合同编号:_______________
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方于____年_____月_____日签署了《》(以下简称“原合同”),因等原因,经双方友好协商提前解除原合同,达成协议如下:
一、甲乙双方同意于____年_____月_____日提前解除原合同。
二、原合同项下乙方已完成设计工作量统计及结算费用如下:
三、甲乙双方确认:因原合同的签署及提前解除的相关事宜均在本协议中均
以明确,甲方无须承担其他任何费用和责任。
四、本协议自双方盖章后生效。
五、本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方:_______________
法定代表人或授权代表签字:_______________
注册地址:_______________
主要办事机构所在地:_______________
设计备案合同范本 第五五篇
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担 建筑方案设计任务。根据《^v^合同法》、《^v^城市规划法》结合本项目的具体情况,为明确双方责任,搞好协作工作,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本规划设计委托概况:
一. 规划设计地点范围。
二. 规划设计规模。
三. 规划技术深度要求。
四. 预计工作日期及阶段划分。
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料:
一. 规划用地电子图。
二. 规划设计要求 、容积率等
第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果:
一. 可供报建的全套规划建筑设计图纸。
二. 规划图纸符合甲方要求之设计深度。
三. 乙方负责其设计成果到报建通过,甲方负责办理报建手续及承担报建所需各项费用。
第四条 收费标准及拨款方式:
本合同之收费标准由双方协商确定如下:
一. 甲方应支付本合同项目的规划设计费总额为(小写为)元(大写为 元)。
二. 规划设计费按约定分期支付。规划设计方案确定后,甲方支付四零%即(小写 元)、(大写 元)。本规划方案通过报建后,甲方支付即(小写: 元) 、(大写: 元)。
第五条 双方责任:
一.甲方责任
(一)甲方委托规划设计任务时,必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段规划分,按本合同第二条规定的内容,向乙方提供所需文件及资料,并对其完整性、准确性及时限负责。
(二)规划设计成果的设计版归甲方所有。
(三)甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作,生活及交通等方便条件。
二.乙方责任
(一)乙方按国家现行的规划设计标准.规范进行规划设计,根据甲方提出的技术深度要求,按合同规定的进度向甲方提交规划设计的成果。
(二)乙方对其提出的'规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改.补充。
(三)乙方按甲方要求交付规划设计成果后,负责参加规划设计审查到报建通过,并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的所有调整补充。
第六条 本合同实行过程中如发生纠纷时,双方应及时协商解决。协商不成时,由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构、时候又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院提成诉讼):
第七条 其他事宜:
第八条 本合同未尽事宜,双方当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同既有同等效力:
第九条 双方履行完合同规定的责任义务后,本合同即行废止;
第十条 本合同正本一式四份,双方各执二分;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计备案合同范本 第五六篇
单位级别编号:_____________
工程名称:______________________________________
工程编号:______________________________________
合同编号:______________________________________
发包人:________________________________________
设计人:________________________________________
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条合同签订依据
一.一《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
一.二国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
一.三建设工程批准文件。见附件一。
一.四城市规划管理部门批准文件。见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
二.一设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
二.二发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法
三.一本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
三.二本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的二零%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
三.三设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的三零%(不含定金)。
三.四设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
三.五对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮二五%的幅度内协商确定收费额。
三.六设计周期超过一二个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。
三.七工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
三.八钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条双方责任
四.一发包人责任
四.一.一如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
四.一.二按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
四.一.三本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。
四.一.四负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。
四.一.五在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的`附件,与本合同具有同等效力。
四.一.六发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。
四.二设计人责任
四.二.一设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。
四.二.二设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
四.二.三负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。
第五条工程设计版权
本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
第六条设计变更与违约责任
六.一由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条七.三款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。
六.二由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限一五天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限一五天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
六.三发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过三零天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后一五日内按七.四条款向设计人结算设计费。
六.四发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。
六.五由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
六.六设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。
六.七发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。
第七条合同生效、中止与结束
七.一本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签(或盖章)的日期为准。
七.二本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。
七.三双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一五天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。
七.四因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条七.三款办理,结束本工程双方合同关系。
七.五本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条不可抗力
本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:
一.向北京仲裁委员会申请仲裁;
二.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);
三.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条未尽事宜
本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条附加条款
本合同附加条款如下:___________________________________________________
第十二条合同文本
本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点:北京市
发包人(公章):_____________ 设计人(公章):______________
法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________
授权签约代表:_______________ 授权签约代表:________________
单位地址:___________________ 单位地址:____________________
邮政编码:___________________邮政编码:____________________
开户银行:___________________ 开户银行:____________________
开户账号:___________________ 开户账号:____________________
___________年______月______日____________年______月______日
北京市规划委员会制定
北京市工商行政管理局监制
二〇〇二年七月
填写合同须知
一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,可使用本合同文本;
二、使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;
三、本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;
四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排;
五、本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。
附表一
发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料
文件内容
文件提交日期
附表二
设计人应按约定周期提交下列设计文件
文件内容
文件提交日期
备注:本工程设计依次初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照^v^规定的设计周期,并考虑发包人对该项目工程的实际要求以及设计人的可能,经双方共同协商约定。
设计文件提交日期在双方签订同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。提交设计文件的份数以国家物价局和^v^的规定为准,超出部分另行收
附表三一
设计项目收费表
项目名称
面积(㎡)
投资(万元)
收费基价(万元)
调整系数
设计收费金额
备注:
一.本合同设计费暂按发包人委托的投资估算确定,设计收费结算以设计人实际完成的设计投资额为基数计算并据此进行结算。
二.本合同签订时,按估算设计费的_________%收取合同定金。本合同定金为__________________元。
附表三二
工程项目设计内容、规模、投资及收费表
工程名称:设计阶段:总规模:总投资:
子项名称
设计费
其他费用
费用合计
增加图纸文件费用
各类费用小计
备注:
一.本表凡是估算费用在费用结算时按概算设计费及实际发生的费用结算
二.设计收费标准按国家现行标准执行,需商定的写入本合同附加条款。
设计备案合同范本 第五七篇
建设单位: (以下简称甲方)
设计单位: (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规规定,双方就甲方全年天然气工程设计工作委托乙方完成事宜,经协商签订本合同。
二、合同期限:本协议的有效期暂定为壹年。从二零x年一月一日起至二零x年一二月三一日止。
三、委托内容和具体要求:
一、天然气城镇管道设计;
二、居民住宅、公共用户、锅炉房天然气及庭院天然气管道设计;
三、城镇天然气门站、储配站设计;
四、按照国家有关燃气设计标准、规范以及当地有关要求设计。
四、设计进度和完成委托内容期限:
根据天然气工程实施条件分段、分片按照甲方要求按时提交设计成果。(具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。)
五、甲方承担的主要工作内容及责任:
一、向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托初步设计应提出以下资料:
(一)经过批准的设计任务书;
(二)选址报告;
(三)规划部门提出的规划要求及红线图;
(四)原料(或经过批准的'资源报告)、燃料、水电、运输等方面的协议文件;
(五)有关的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
(六)能满足初步设计要求的勘察资料(包括工程地质、水文地质、地形、地貌),需要经过科研取得的技术资料,人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设计设备的技术资料。
二、为设计人员提供必要的办公场所,费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底,工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。
三、在设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
四、负责设计文件的上报审批,并及时将主管部门审批意见送交乙方。
五、维护乙方设计文件和设计成果的完整,不得擅自修改,自行套用或转让给第三方重复使用。否则甲方将承担因此所造成的损失。
六、委托配合引进项目的设计任务,从询价对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
六、乙方承担的主要工作内容及责任:
一、设计文件必须符合国家现行有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范等规定。
二、乙方必须保证设计资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求,否则,乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。
三、初步设计、施工图设计文件经施工图审查机构审查后如须修改或变更,乙方负责修改或变更直至审查合格;超出原定委托范围的重大修改或变更,须具有原主管审批部门的审批文件,相关具体进度、要求和收费,双方应另行签订补充协议。
四、负责对所承担的设计工程向施工单位进行设计技术交底;配合施工单位、监理单位解决施工过程中的有关设计问题。负责因设计原因需进行的设计变更,工程竣工验收及修正概算的编制工作。
五、乙方免费提供设计文件和图纸一式八份(民用建筑提供初步设计六份),施工图一式八份。委托方因工程所需,尚需增印初步设计文件和图纸,费用应另行支付。
七、违约责任及争议解决办法:
一、任何一方违约,给守约方造成损失的,应当承担赔偿责任。
二、本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与合同具有同等效力。
三、本合同履行过程中发生争议时,由双方协商解决,协商不成向合同签订地人民法院起诉。
八、收费标准:
设计费按国家物价局、^v^现行的《工程设计收费标准》和国家有关规定执行,按不含税工程费收取。
九、付款方法:按工程进度分段支付设计费。
十、单项工程设计委托书为本合同组成部分,其中约定内容如有与本合同约定不一致之处,以单项工程设计委托书约定为准。
十一、本合同一式四份,双方各执两份。
建设单位: 设计单位:
负责人(签字): 负责人(签字):
二零x年 一月 一 日 二零x年 一 月 一 日
设计备案合同范本 第五八篇
委托方: 以下简称甲方)
设计方: 以下简称乙方)
根据《^v^经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议:
一、 工程概况:
一.设计工程名称:北岭镇文化广场景观设计
二.设计工程面积: 以最终施工图为准
三 .设计工程范围: 景观设计方案效果与施工
二、 设计程序:
一.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M二×三元/M二计取,设计费总计 元。
二.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为 壹万 元。
三.乙方在收到甲方提供的设计定金,对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内,提出设计构想,形成设计方案平面图,并准备下一步施工图制作,由甲方审阅。
四.在甲方确认平面图后,乙方开始制作施工图,并在一五天内完成所有施工图绘制,甲方方应在接到施工图纸后付给乙方设计费 壹万 元。
五.在甲方施工过程中根据乙方要求应极力配合并负责一定的技术支持,乙方施工结束并验收合格后支付设计尾款即 元。
六.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章装订成册后,施工图才算正式生效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
三、 双方责任:
一甲方责任:
一. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的订金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三. 事先经甲乙双方已确认的方案,在施工过程中甲方提出修改的,乙方可酌情收取工作量相应的设计费。
四. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五. 施工中,甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也不再对甲方的设计负责。
六. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
二:乙方责任:
一. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三. 乙方无故要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计订金。
四. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、 其它:
一. 如本设计项目非我公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,乙方应积极配合,甲方可酌情承担交通费及旅差费。
二. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
三. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可由当地人民法院解决。
四. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
五. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计备案合同范本 第五九篇
甲方:_________
乙方:_________
兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:
一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。
四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。
含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签字定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求:乙方交付壹套A三设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大 写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于 乙方交付整套A三设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。
九、双方权利义务
一.甲方
(一)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
(二)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
(三)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(四)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的`,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
(五)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
(六)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(七)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
二.乙方
(一)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现二、三、五、六、七规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
(二)设计合理使用年限为_________年。
(三)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。
(四)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________%。
(五)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表人(签字):_______
代表人(签字):_______
_________年____月____日
_________年____月____日
设计备案合同范本 第六零篇
委托单位:(以下简称“甲方”)
设计单位:(以下简称“乙方”)
由于 合同细节磋商未达成一致原因,致使甲乙双方于 二零xx年 一 月 二四 日签订的 (合同编号为:,以下简称“原合同”)不能继续履行,双方协商后达成以下协议:
一、乙方已完成设计工作包括:
二、合同费用结算:
原合同的设计费总额为元(币种为 人民币 )。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的'约定,甲方应付共计元,甲方已付元,甲方应付未付元(大写: 元整),除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。
三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。
四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。
五、本协议一式陆份,甲、乙双方各执叁份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
协议签订日期: 年 月 日
签约地点:
设计备案合同范本 第六一篇
合同号:
委托方:(以下简称甲方):
受托方:(以下简称乙方):
地址:
委托设计项目内容:
依照^v^法律及本行业相关法规条例之规定,甲乙双方本着平等自愿和互惠互利的原则,由乙方接受委托为甲方提供 设计 款(包含:设计研究、布局设计、ID外观设计、外观建模、协助批量生产方案制定)。双方共同签署此项设计委托合同(以下简称合同),甲方和乙方合称为合同双方(以下简称双方)。
一、双方责任与义务
、甲方责任与义务
以书面形式提出对本设计项目的要求及有关技术资料。在双方合作的全过程中,向乙方提供必要的咨询,并委派专人(对该项目的方案评审具有决定权)负责本项目的事务接洽和业务联系。
配合乙方的设计工作,积极参与该项目设计每个阶段的结果评审,及时得出结论并在两个工作日内确认给乙方。
甲方的任何修改意见,应以书面形式通知给乙方。
甲方不得以任何形式使用或转让乙方提供的除正选方案之外的其它方案,除非双方达成进一步合作的书面认同。
甲方按照合同的规定,及时按量地支付每一期的费用给乙方。
设计方案一旦经甲方确认后,如再发生改动,乙方将按实际工作量另行收费。
为了验证结构设计的合理性和降低甲方在实际生产过程中的风险,在乙方完成结构设计后,甲方应委托乙方做一台产品样机,如工程手板模型出现验证问题,乙方应积极配合甲方解决所有结构设计问题。
在甲方实际生产之前,甲方的供应生产商应对结构设计文档进行仔细分析,及时和乙方沟通,如确认乙方结构设计文件在生产过程中不存在不合理之处,应给乙方以书面确认。
、乙方责任与义务
合同规定的乙方设计工作内容包括:a、设计研究,b、外观设计,c、布局设计,d、外观建模,e、协助批量生产方案制定。
在方案设计阶段,乙方根据甲方提出的产品功能定位、目标市场设想等客户指引文件,提供三D平面效果图(叁款)供甲方选择。(此阶段工作成果为PPT格式的效果图)。
乙方根据选定方案进行产品建模设计。(此阶段工作成果为三D结构设计文档)。
双方合作的全过程中,乙方必须充分听取甲方的意见,并在接到甲方书面形式的修改意见后,依据之进行改进。
乙方积极配合甲方做好该项设计的保密工作。
二、设计费用及付款方式
本合同的价款以人民币来计算、描述、和支付(甲方以电汇或支票方式将费用支付到乙方指定账户)。
乙方在上海的人民币账号:
公司名称:
开户银行:
银行账号:
本合同设计费用总额为人民币 整(¥元)。
甲方按下列付款时间和金额分阶段,以银行托付方式或者其他方式向乙方支付设计费:
一、自合同签署起三日内,甲方向乙方支付设计费的五零%,即人民币 整(¥)(作为本项目启动预付款)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即开始本项目的设计运作。
二、乙方完成外观设计并为甲方确认后(以确认书为准),甲方即于三日内支付该项目设计费的四零%,即人民币 整(¥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后开始外观建模设计阶段的运作。
三、乙方完成外观建模设计并为甲方确认后(以确认书为准),甲方即于三日内支付该项目设计费的设计的一零%,即人民币 整(¥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即提交该项目全部成果之电子文档,即此项目结案,乙方应协助甲方立即开始展开模型制作和量产接洽跟踪服务。
三、设计进度
一 自项目启动之日起日内,乙方应在甲方配合下完善确定设计方向、市场研究部署、
执行内部草图概念设计、内部头脑风暴决议等。
二 设计方向确定之日起 日内,乙方应进行Layout结构布局设计验证结构。
三 结构布局验证完成后 日内,乙方应向甲方提供该项目ID概念PPT效果图叁款。 四 PPT效果图经甲方商讨并提出书面意见后 日内,乙方应向甲方提供该项目最终由甲方选定的PPT 三D渲染效果图壹款。
五 最终三D效果图经甲方书面确认后日内,乙方应完成三D外观防护建模设计内容。 六 上述之进度系乙方所需有效工作日,具体进度参照乙方提供的设计流程计划书。
四、知识产权
一、对因本合同产生的甲方选定方案,其全部知识产权由甲方所有。乙方保留设计者署名权。除甲方选定的方案外,落选方案的'全部知识产权仍归乙方所有。
二、乙方保证其设计方案不侵犯任何第三方的知识产权。
三、乙方对本合同的内容、设计成果及其涉及的文档、数据资料负有保密义务,未经甲方许可,不得向任何第三方泄密。保密期限为一年(从本合同签订之日起计算),保密期间,落选的备用方案的文档资料不能泄露给第三方。
四、任何一方如遇政府法令或法律程序要求向第三方提供上述资料,可按规定提供,但应尽快将此项事实通知对方。
五、合同中止
一、如甲方对乙方在设计过程中工作内容不满意,有权中止本合同,不再继续支付剩余之款项,乙方亦不退还甲方已付款项。
二、如设计过程中甲方不能积极配合乙方工作,严重影响乙方的工作安排,在收到乙方书面通知后仍不能积极配合,则乙方有权中止合同。
三、如甲方不能按照合同规定支付给乙方各设计阶段的设计费用,乙方有权中止合同。
四、如甲方未付清该合同全部设计款项,则该项目所有设计方案之知识产权仍归乙方所有。
六、不可抗力
一、本合同所指不可抗力包括地震、水灾、火灾、战争、政府行动、意外事件或其他双方所不能预见、不能避免并不能克服的事件。
二、由于不可抗力原因致使本合同无法履行时,无法履行合同义务的一方应在一五日内将不能履行合同的事实通知另一方,本合同自动终止。
三、由于不可抗力原因致使本合同项目开发中断,项目交付日期及付款日期相应顺延,双方不承担违约责任。如中断超过三零日,本合同自动终止。
七、争议解决
本合同签订后,未经双方同意不得单方面中止,否则由责任方承担造成的责任。与合同有关的争议或执行中产生的争议将通过友好协商解决。如不能达成一致,可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
八、其它
一.本合同自甲、乙双方签字盖章之日生效。
二.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
合同签署
甲方:
代表:
日期:
地点:上海代表: 日期: 地点:上海 乙方:
设计备案合同范本 第六二篇
委托方(甲方):__________________________
地址:____________________________________
邮码:____________________________________
电话:____________________________________
法定代表人:______________________________
职务:____________________________________
承包方(乙方):__________________________
地址:____________________________________
邮码:____________________________________
电话:____________________________________
法定代表人:______________________________
职务:____________________________________
依照《^v^合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任
一.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
二.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
三.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的.工作和生活条件。
四.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
五.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
六.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
一.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
二.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
三.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
四.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
五.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
六.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
一.乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
二.设计合同生效后,甲方付给乙方设计费三零%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。
三.小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付二零%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
四.勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的三零%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
一.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
二.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值_________元计算,增补设计费。
三.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
四.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
五.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。
六.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
七.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的一%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的_________%(经批准生效)。
八.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费一%的违约金,但每天偿付最高额不得超过_________元。
九.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费一%。
第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按_________项解决。
一.申请_________仲裁委员会仲裁。
二.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
第十条本合同一式_________份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本_________份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________
甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________
_________年_______月____日 _________年_______月____日
设计备案合同范本 第六三篇
甲方:_________,地址:_________,电话:_________
乙方:_________,地址:_________,电话:_________
甲乙双方本着平等自愿原则,根据《^v^民法典》、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章、国家现行的规范及标准及相关法规,就甲方委托乙方进行VI设计的事宜,订立本合同。
一.本合同所称的设计,是指乙方根据甲方的要求,为甲方原创设计其旗下饮料产品年节促销礼盒套装包装。
二.工作内容:乙方应与甲方进行深入沟通,充分了解甲方对于礼盒套装之想法与目的。在双方明确此包装所承载使命与意义后,乙方针对甲方所提出要求,进行前期分析研究,为包装创意提供正确的策略指导。并根据策略指引,进行包装的创意与完稿工作。乙方所设计之包装,应在甲方能够实际执行的范畴内,充分发挥创意灵感,同时兼顾美感与实用性。
三.设计费用及支付方式:
.设计费用______________¥
.支付方式:自合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付设计总费的五零%,即人民币_________元整(¥__________元),作为预付款;乙方完成设计且经甲方书面确认之日起三日内,甲方向乙方支付设计总费的,即人民币____________元整(¥_元);乙方向甲方提交设计之完稿后,经甲方书面确认后三日内,甲方向乙方一次性支付设计费余款,即人民币________元整(¥________元)。
.以上费用不包含因项目产生的第三方费用和异地差旅费
.第三方费用包括:
.平面插画、租图费用;
.平面物料制作、印前菲林出片打样、印刷费用;
.深度市场调研、活动执行等相关费用
.本次项目服务过程中,由于乙方主创团队工作地点位于北京市,乙方将承担项目负责人(一人)前往甲方所在地提案费用一次,若甲方要求乙方增加当面提案次数或人数所产生的异地差旅费,由甲方承担。差旅标准为异地食宿及当地交通费三零零/人/天,异地交通费以飞机经济舱机票实际发生金额为准由甲方报销;
.项目设计费甲方支付至乙方以下账户:
开户名:______________
开户银行:______________
账号:_____________________
.乙方收到甲方每笔合同相关款项后,三日内向甲方提供相应款项发票,并保证发票之真实性。
四.甲方义务:
.向乙方明确传单工作目的、设想、需求等信息。
.甲方对设计草案及时提出修改意见,乙方根据甲方修改意见修改后,甲方满意并书面确认后的方案,原则上乙方不再进行调整。甲方如需对签字确认后的方案进行修改,应按乙方所耗工作量与乙方协商后向乙方增付设计费。
.在乙方设计工作进程中,甲方应为其提供便利的设计和工作开展的条件。对于甲方不能及时确定和反馈的情况,甲方应向乙方出具书面文字,以示设计周期向后顺延;如由于甲方单方面原因,未对乙方提交的工作文件及时给予意见反馈,因而对项目的操作执行时间造成的影响,其责任由甲方承担。
.甲方不得要求乙方违反国家有法规、关标准进行设计。
.甲方应按本合同规定时间支付设计费。
五.乙方义务:
.乙方应充分尊重甲方对于其包装之要求,并在要求范围之内尽可能向甲方提供优秀的原创包装创意作品。
.乙方负责制订工作整体进度时间表,在得到甲方确认后,乙方将按照进度表执行,严格控制项目工作节点,确保工作保质保量按时完成,提报甲方进行确认。
.乙方应在甲方规定的时间内,根据双方确认后的方案要求进行设计。如遇特殊原因乙方需要调整或变更设计周期,应与甲方协调并收到甲方的书面确认,方可进行设计周期的调整和变更。
.乙方按照甲方提出的修改意见积极配合甲方的工作及时修改设计方案。
.乙方在甲方实际应用的过程中,及时给与专业的指导和技术支持。
.乙方保证所提供的设计草案、正式设计方案(甲方提供的文字材料、照片、图片等除外)不应有侵害任何第三方的知识产权。
.乙方向甲方提供的设计文件和本合同相关成果,系专用于本项目,设计成果著作权属于甲方。乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。乙方未征得甲方同意均不得以这些文件或成果用于其他项目。乙方保证甲方不至于采用乙方的设计成果而引起在知识产权以及其他权利方面,发生针对甲方的任何第三方索赔、诉讼或其他请求。如果发生以上针对甲方的索赔、诉讼或其他请求,由乙方负责处理,并承担所有责任。甲方因此而发生的费用也由乙方承担(包括但不限于交通费、律师费、误工费)。
.乙方应保证参与此项目之相关人员对甲方之信息进行保密,在未征得甲方许可前,所有参与此项目之人员均不得将设计成果及过程稿向任何第三方透露。
.乙方的创意成果需保证甲方可以实际执行。
六.知识产权:
正式设计方案所有权、专利申请权、商标申请权归甲方所有,乙方保留设计署名权。(设计署名权指:乙方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料或陈列品等形式的广告和宣传中,可以简要客观陈述该设计是自己设计的作品)。
七.商业秘密:
.本合同所指的商业秘密包括但不限于:本合同履行过程中的设计草案、设计效果图、公司运营资料、技术手册、客户名单、数据库、研究开发记录、相关的函电。
.任何一方因为履行本合同的需要,可以持有、使用、保管记载对方商业秘密的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,但该商业秘密仍然归原所有人所有。
.除了履行本合同的需要之外,非经对方书面许可,任何一方不得以使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于对方或者虽属于他人但对方承诺有保密义务的商业秘密。
.根据法律、法规或生效的仲裁裁决、诉讼判决等法律文件的要求,需要对商业秘密进行使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让的,不适用第条的规定。
八.广告和宣传:
.甲方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料或陈列品等形式的.广告和宣传中,可以表明该设计(限于经甲方确认采用的正式设计方案)属于自己所有,并行使著作权和根据国家法律取得的专利权、商标权,但不得侵害乙方的设计署名权。
.乙方在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料或陈列品等形式的广告和宣传中,可以客观陈述该设计(限于经甲方确认采用的正式设计方案)是自己设计的作品。
.对于设计草案及相关效果图,以及未被甲方采用的设计方案,任何一方不得在新闻简报、信函、通讯、资料、促销材料或陈列品等形式的广告和宣传中使用。
九.违约责任:
.如甲方未按合同要求支付设计费,每逾期一日,应支付应付而未付设计费的日万分之一,作为违约金。逾期超过一零日,经乙方催要仍不支付设计费用的,乙方可以解除合同。
如乙方未按双方确认的时间进度,完成设计草案和/或相关效果图和/或正式设计方案每逾期一日,应支付未完成部分设计费的日万分之一,作为违约金。逾期超过一零日,甲方可以解除合同。
在合同履行期间,甲方不得无故解除本合同,如甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,退还甲方已预付的设计费用;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的且经甲方书面确认后的工作量与乙方协商后从预付的设计费用中扣除甲乙双方商定的费用后,退还甲方。
.在执行合同的过程中,如因甲方原因暂时中断合同履行,在双方友好协商的基础之上,甲方应出具书面说明,经乙方同意后合同暂时中断履行。
.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
.合同生效后,乙方不得无故解除本合同,如乙方要求终止或解除合同的,乙方应返还甲方已预付的未完成的设计费用。
.甲乙双方任何一方违反本合同第七、八、九条的规定,应向对方支付设计费总金额的二零%,作为违约金。
一零.合同的变更:
合同履行过程中如遇特殊情况,经甲乙双方协商后可变更合同条款。
一一.不可抗力:
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
一二.争议解决:
本协议适用^v^法律。各方在履行本合同中出现的争议应协商解决。协商不成时,任何一方有权向甲方人民法院起诉。
一三.其他:
.甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
.附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
.如甲方审核确认时间超过本合同规定的工作日数量,按本合同规定乙方交付设计文件时间顺延。
.本合同自双方签署后生效。
.本合同一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力。
.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与合同具有同等法律效力。
.本合同的文书均可按照法定地址或合同载明地址送达,任何一方变更地址应当通知对方,否则按照原地址寄出三日即视为送达,邮件被退回或拒收的按此处理。
甲方:________乙方:_________
盖章:________盖章:_______
授权代表:________授权代表:_______
____年_____月____日____年_____月______日
设计备案合同范本 第六四篇
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下:
第一条工程项目及施工期限
一、工程名称:____________________建设工程
二、工程地点:________________________________________
三、承包范围:________________________________________
四、开工日期:接到甲方通知后二十日内开工
五、工程工期:总工期二五天,施工进度应与装修等专业施工进度相协调
六、质量等级:达到优良标准
第二条工程承包方式
一、工程承包方式为包工包料。
第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。
第四条工程期限
一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。
二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。
一.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。
二.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。
三.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。
四.不可抗力因素而延误工期。
第五条工程造价及付款方式、时间
一、合同价款:本合同工程总价定为人民币______元,即____________元整。
二、付款方式、时间:
一、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的______%,即______元(人民币大写:____________元整)。二、工程竣工验收合格后,甲方付给乙方本工程合同额的______%:即______元(人民币大写:____________元整)。
第六条工程验收
一、在工程未经验收前,甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则,由此而发生的质量及其它问题,乙方不承担责任。
二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内,应组织有关人员按上述标准进行验收。
三、工程在通过验收一周内,乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。
第七条甲乙双方的责任
一、甲方责任:
一、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查,办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。
二、提前两天书面通知乙方开工时间。
三、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。
四、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。
二、乙方责任:
一、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排,按统一规定办事。
二、认真听取甲方施工图会审意见,并于三天内修改完后送甲方认可。
三、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
四、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定,在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害,乙方承担责任及所发生的费用。
五、工程竣工未移交前,负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏,乙方应按成品进行赔偿。
六、认真按照标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查,为检查检验提供便利。
七、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。
八、按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质理,按期完工和交付使用,不得推迟工期。
九、负责做好本工程所有材料、设备的保管,在甲方验收系统前,材料及成品安全由乙方负责,损坏或丢失照价赔偿或更换。
一零、严格执行安全施工防护措施,施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责,自觉接受甲方监督,否则,引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。
第八条违约责任
一、如乙方延期交付工程,则每延迟一日,应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。
二、如甲方延期付款,则每延迟一日,应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。
三、施工方必须对工程质量负责,若工程一次验收通不过,复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格,该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用,并按工程总价的______%向甲方支付违约金。
四、甲乙双方应互负保密义务,任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息泄露给第三方。任何一方泄密,违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整,并赔偿非违约方因此所遭受之损失。
五、甲乙双方任何一方有其它违约行为,应向对方支付本合同之工程总价五%的违约金,并赔偿非违约方全部损失。
第九条其它事项
一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中,合同中非争议部分仍应继续履行。
二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行,受影响一方应在不可抗力事件发生后的四八小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。
三、自工程验收合格之日起一年内,除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外,其余均由乙方在一-二日内免费维修,维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。
四、有关合同的其它未及事项,双方应通过友好协商解决。如双方同意,可就商定内容签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
六、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
甲方:____________________
甲方代表:________________
签订日期:
乙方:____________________
乙方代表:________________
签订日期:______年______月______日
设计备案合同范本 第六五篇
发包方:____________________
承包方:____________________
根据《^v^经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
(1)……
(2)……
(3)……
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条 违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:
(1)……
(2)……
(3)……
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:
(1)……
(2)……
(3)……
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条 经双方协商一致,增加补充下列
项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条 附则
本合同未言明事项,一律按《^v^经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章):
承包方(盖章):
鉴(公)证意见
地址:
地址:
经办人
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
电挂:
电挂:
邮政编码:
邮政编码:
签约时间年月日
签约地点__________
年月日有效期限至年月日
附表一:
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________设计工作。
设计备案合同范本 第六六篇
工程名称:__________
工程地点:__________
设计方:__________
签订日期:__________
发包方委托设计方承接室内装饰设计,经双方协商一致,签订本合同。本合同依据下列文件签订:
《^v^民法典》《^v^建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
说明:建筑面积为设计建筑面积,设计费结算为设计建筑面积___设计费单价。合计:__________元整
第三条发包人提交的有关资料及文件:__________
第四条设计方应向发包方交付的设计资料文件及设计时间:
设计总期限为__________年_____月_____日至_____年_____月止。共计_____天,此时间为计划时间,如因其他原因不可抗力因素耽搁时间,设计期限顺延。
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
一效果图壹合同签定_____日
一.装饰施工图肆效果方案确认后_____日
第五条本合同设计收费元人民币。设计费支付进度详见下表。
第一次付费_____%合同签定后
第二次付费_____%施工图交付后_____日内
第二次付费_____%工程施工完成
第六条双方责任
包发人责任:
__________天以内,设计方按合同第四条规定支付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负法律责任,设计方有权向发包方提出索赔。
设计方责任:
定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。出原定范围的内容做必要调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计方仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔。
第七条违约责任:
在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付
的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的.实际工作量,不足一半时,按该阶级设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支
付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过五天以上时,设计人有权暂停履行下阶级工作,并书面或电子邮件通知发包方。发包方对设计文件不审批或合同项目停缓建,发包方均按条规定支付设计费。
设计方对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方人员错误造成工作质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,承担法律责任外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方另行商定。
由于设计方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还定金。
第八条其他
发包方要求设计方派专人到施工现场进行配合与解决设计的有关问题时,设计方不再向发包方收取费用。
设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计方自费有关出版部门购买。本合同第四条规定设计方支付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计方另收工本费。
本工程设计资料及文件组,建筑材料、建筑构配件。设计方不得制定生产厂、供应商。发包方需要设计方的设计方人员配合加工订货时,所需要费用由发包方承担。
发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中规定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式两份,发包方壹份,设计方壹份。
本合同经双方签章后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴定。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:__________本项目设计负责人(工程主持人)为设计过程中代表设计方与发包方进行联系;
发包方名称:__________
设计方名称:__________
法定代表人:__________(签字)
法定代表人:__________(签字)
委托代表人:__________(签字)
委托代表人:__________(签字)
鉴定日期:__________
鉴定日期:__________
设计备案合同范本 第六七篇
发包人(甲方):(全称)
承包人(乙方):(全称)
依照《^v^合同法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。
一、工程概况
工程名称:酒店装饰工程
工程地点:
工程内容:
承包范围:
承包方式:固定单价,乙方包工、包材料
工程结构:框架结构。
装饰装修施工面积:建筑面积 平米。
二、工程质量
本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
室内环境约定标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。
施工质量验收标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。
三、工期
总工期:日(为日历工期,不包括春节休假日)。
开工日期: 年 月 日。
竣工日期: 年 月 日。
延期开工:乙方不能按期开工的,应提前二日以书面形式通知甲方,如甲方二日内未做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期。
暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在二四小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在一二小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。
工期顺延
发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:
(一)甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(二)工程量增加、设计变更的。
(三)甲方未按时验收隐蔽工程的。
(四)甲方未按时供应合同约定由甲方提供的材料和设备。
(五)由于非乙方原因停水停电累计四八小时以上不能施工的。
(六)甲方未按时支付工程款的。
(七)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
(八)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。
工期提前
提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工,双方应签订提前竣工协议,且甲方应在二日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。
提前竣工协议应包含以下内容:
(一)提前的时间。
(二)乙方采取的技术措施。
(三)甲方为实行新技术措施提供的条件。
(四)实行新技术措施增加的费用。
四、设计
设计图纸及技术文件的提供方式。由乙方提供施工需要的设计图纸。竣工后给甲方提供一份竣工图纸。
设计变更
甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工三日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担。
设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。
涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。
五、工程价款
本工程价款:
本工程价款约计: 人民币, 元,包含乙方为本工程和参与本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所采取的措施费。具体总数以竣工决算为准。
本工程价款可在出现下列情况时调整:
(一)甲方确认的工程量增减。
(二)甲方确认的设计变更或工程洽商。
(三)符合“”约定的其他工期顺延条件之一的。
(四)双方约定的其他增减或调整。
工程价款支付
工程首付款
乙方应在完成全部隐蔽工程后,向甲方提供相关质量验收合格记录,经监理方认可,甲方向乙方支付工程总价%的首付款,首付款金额为 元,金额大写: 元整。支付时间为工程中期验收合格五个工作日内。甲方未按约定支付首付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后五个工作日内仍不能支付,乙方可暂停施工。
工程中期的标准是:隐蔽工程全部完成,经监理方验收合格。
工程首付款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增减等)。
乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期五日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)。
工程竣工验收合格,移交甲方使用,乙方向甲方提供施工质量证明文件、竣工结算审计结束及完整的结算资料,经甲方和监理审核确认无误后五个工作日内,甲方向乙方支付工程总价的五零%。支付时间为乙方提供全部工程资料五个工作日内。甲方保留工程总价五%为保修押金。本保修金在乙方按照约定完成工程保修后五个工作日内向乙方支付。
六、材料设备供应
本工程由甲方供应的材料等,乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间,并及时跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。
本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品,应按照约定材料样品标准进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。如果采购的材料与样品不一致,甲方和监理单位有权要求乙方更换,如果更换后还与样品不一致,甲方有权与乙方解除施工合同,由此发生的一切损失乙方自负。因乙方原因给甲方的损失由乙方承担。
甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,乙方负责保管。
本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。
双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
七、双方派驻本工程项目的代表
甲方派驻本工程项目的代表为 。
乙方派驻本工程的项目经理为 ,是乙方在本工程项目中的代表。
双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。
甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。
八、双方权利
甲方权利
有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表,但应提前三日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。
有权监督乙方履行各项合同义务。
有权审批乙方编制的施工进度计划。
有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。
乙方权利
有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前三日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变。
有权监督甲方履行各项合同义务。
乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后二四小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
九、双方义务
甲方义务
按约定向乙方支付工程款。
协助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。
组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底工作。
提供施工场地,并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。
提供房屋主体结构,水、电、暖风机电设备的技术资料。
提供施工所需水、电,保证施工期间的需要。
协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保障工程有序进行。
严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为:
(一)随意改动房屋主体和承重结构。
(二)破坏地面,层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(三)强令乙方违章作业施工的其他行为。
凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明。
乙方义务
制定并组织落实施工进度计划。
遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时,应及时书面通知甲方,以便甲方及时做出处理,未履行该义务的,承担由此造成的责任和损失。
安全施工
应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的'人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。
必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险,在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。
按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。
在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。
已竣工工程在未正式交付甲方之前,负责工程成品保护工作。
负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。
一零、工程验收
隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后二四小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收,验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。
竣工验收
工程具备竣工验收条件的,乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后七日内组织验收,并在验收后二日内书面通知乙方同意或提出修改意见,双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。
甲方逾期未组织验收或提出修改意见的,视为工程合格同意验收,应办理竣工结算手续。
竣工日期为乙方送交竣工验收报告,并经甲方和监理方确认验收合格的日期,竣工日期也视为保修起始日期。
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。
因特殊原因部分工程暂时不能竣工的,双方可签订甩项竣工协议处理。
竣工结算:竣工报告经甲方同意后,乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起一五个工作日内进行审核确认,按合同约定向乙方支付工程尾款,同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的,应承担乙方相应的保管费和利息损失。
一一、违约责任
甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。
甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款三‰的违约金。
由于乙方责任延误工期的,每延误一日乙方应向甲方支付合同金额三‰的违约金;乙方向甲方支付延期违约金的同时,应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬。
由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好:
(一)合同已无法履行。
(二)甲、乙方协议停止施工。
(三)调解要求停止施工。
(四)仲裁要求停止施工。
(五)法院要求停止施工。
一二、其他:
有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件。
一三、不可抗力:
因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。
一四、争议解决方式:
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第(一)种方式解决:
(一)依法向工程所在地人民法院提请诉讼。
(二)提交仲裁委员会仲裁。
一五、合同的生效:
本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
一六、本合同正本一式三份,甲乙双方各执一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。
一七、补充约定:
甲方(签章): 乙方(签章):
地址: 地址:
代表人: 代表人:
设计备案合同范本 第六八篇
(一)项目投标备案
一、外埠企业进冀(沧)备案书;(进冀建筑业企业不需提供)
二、出省(市)关于信;
三、法人委托书及被委托人身份证、劳动合同,社会保险缴纳证明;
四、营业执照;
五、企业资质证书;
六、安全生产许可证;
七、拟投标工程项目经理及其它专业技术和管理人员资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同,社会保险缴纳证明;
八、省(市)清欠办出具的无拖欠农民工工资证明;
九、省(市)级建设行政主管部门出具的企业近三年未发生质量安全事故和市场违规行为的信誉证明;
一零、招标邀请函(或招标公告)。
设计备案合同范本 第六九篇
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《^v^经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条 工程项目
甲方委托乙方承担以下设计任务:
工程地址:_____________________________
房型: ,用途: ,建筑面积 m二。
第二条 设计收费及支付方法
(一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
乙方设计按房屋套内面积每平方米人民币 元收取设计费,共计人民币元;不足一零零平方米的按一零零元平方米计算。
(二)付款方式
甲方应按住房的建筑面积三零%支付设计定金,乙方设计师在 天内完成平面方案布局图和相关视觉案例图片若干张。
乙方完成以上基础方案后,甲方可对设计方案提出总体要求,并与设计师就其中装饰设计进行细致的恰谈沟通,在甲方支付五零%设计费,计人民币 元后,乙方设计师将在天内完成全套施工图纸。
全套设计图纸完成后,甲方可与乙方就装饰设计及工艺标准等方面的诸多细节问题进行深入探讨,若有更改意见,可由乙方设计师调整完善,设计师认真绘制更改图纸,直至客户满意签字确认。甲方支付余下五零%设计费,计人民币 元。若甲方提出较大风格改动,需另行支付设计费,具体收费将参照原收费标准确定,设计时间也应相应顺延。
设计费总价在人民币五零零零元以上者,乙方提供彩色三维效果图或手绘图一张。满一零零零零元,提供效果图两张或手绘图两张。另外需要增加的以每张人民币八零零元计算,甲方支付效果图费用后设计师在
甲方若付清设计费余额,乙方可将全套图纸交给甲方,乙方设计师择时到现场三次负责指导或施工放样,以获得完美的设计效果(非上海地区甲方报销机票及住宿)。
签字确认以后的设计图纸,若因甲方原因再次提出较大改动或修改的,需另行支付设计费,具体收费将参照原收费标准双方协商确定,设计时间也应相应顺延。
第三条 设计内容及完成日期的约定
(一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
(二) 平立面图
一、 原房型图
二、 墙体改造图
三、 平面家具布置图
四、地面图
五、天花图
六、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)
七、门立面图(根据实际情况出或者不出)
六、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)
七、电视背景墙立面图
八、其它现场需施工墙面的立面图
(三) 剖面图
一、应标明材质、用料、颜色等
二、门窗套剖面图
三、玄关剖面图
四、天花剖面图
五、电视背景墙剖面图
六、其它需施工处剖面图
(四) 水电施工图
(五) 甲乙双方约定,从合同生效之日起,七天内完成平面方案图; 平面方案甲方通过后,乙方在七天内完成全套施工图。
第四条 双方责任
(一)甲方责任
一、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图),并保证所提交资料质量达到工程设计要求;
二、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;
三、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
四、在甲乙双方确定方案后,进行施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等,不包括个别房间布置和摆设的局部修改),甲方须一次性付给乙方三零%设计返工费,再进行第二次方案设计;
(二)乙方责任
一、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求;
二、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
第五条 违约责任
(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失一零零元违约金/天;
(二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费;
(三)甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有;
(四)甲方通过方案,但不认可施工图,则甲方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。
第六条 合同生效、中止与结束
(一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第七条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
一、 向消费者委员会申请调解;
二、 向有管辖权的人民法院起诉;
三、 其它解决方式:_______________ 。
第八条 未尽事宜与附加条款
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:
一、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);
二、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);
三、 设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);
四、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);
第九条 合同文本
一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
二、 本合同签订后乙方不得转包设计工程。
三、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
四、 合同履行完后自动终止。
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章:
签约地址: 签约地址:
签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第七零篇
一、建设工程勘察合同申请表(加盖勘察设计单位公章);
二、建设项目立项批复的复印件一份(找建设单位要,行政审批局办理);
三、招标核准复印件一份(找建设单位要,行政审批局办理);
四、中标通知书复印件一份。若属于非招标,则不需要。
五、建筑物名称备案手续复印件一份(找建设单位要);
六、勘察设计单位营业执照一份(加盖勘察设计单位公章)、勘察设计单位资质证书复印件一份(加盖勘察设计单位公章);
七、勘察负责人职称证书复印件一份(加盖勘察设计单位公章);
八、建设单位营业执照副本一份(找建设单位要,加盖建设单位公章);
九、建设工程勘察合同(原件五份)。
备注:合同签订日期必须要填。
设计备案合同范本 第七一篇
(二)申请单位(建设单位)办理改建工程消防申报需提供的材料:
一、《建设工程消防设计审核申报表》(建设单位加盖公章);
二、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件(建设单位加盖公章);
三、设计单位资质证明文件复印件(设计单位加盖公章);
四、原建筑的《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防验收意见书》复印件;
五、消防设计文件(包括相关的原始建筑、消防设备等图纸);
六、法律、行政法规规定的其他材料。
依法需要办理建设工程规划许可的,应当提供建设工程规划许可证明文件。既有建筑由于历史原因或者土地性质等问题,无法提供建设工程规划许可证明文件的改建建设工程,应当提供建筑房地产登记手续(土地使用权或房屋所有权证书)或者政府出具的同意该建筑使用的证明文件。
(三)按照一一九号令第十六条规定,消防设计需经专家评审的建设工程,建设单位除提供上述所列材料外,应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明,或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本,以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料。
《建设工程竣工验收消防备案表》。
被抽查到的建设单位应当在收到备案凭证之日起五日内向公安机关消防机构提供下列材料:
(一)工程竣工验收报告;
(二)消防产品质量合格证明文件;
(三)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(四)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
(五)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(六)其他依法需要提供的材料。
设计备案合同范本 第七二篇
委托方:___________________________
承制方:___________________________
本着双方互利互惠的原则,经双方友好协商,列定以下条款,希共同遵守:
(一)双方严格遵守《广告管理条例》。
(二)承制方必须保证制作质量,在委托方审稿期间,委托方有权要求修改。
(三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后,不得随意更改稿件内容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方应另付费用。
(四)委托方负责提供与本项目有关的资料,在承制方制作过程中,委托方应尽力配合,给与方便。
(五)双方在合同上签字后,委托方即付制作总金额的四零%,作为预付款。其余款项在全部制作完成,并经委托方审核确定后,交稿时全部结清。
(六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的五%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式两份,双方法定代表人或指定代表人签字,并加盖双方单位公章,即生法律效力。
(九)发生纠纷,双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
(十)合同金额:______________________________。
委托方(盖章):________________
代表(签字):__________________
_________年________月_______日
承制方(盖章):________________
代表(签字):__________________
_________年________月_______日
设计备案合同范本 第七三篇
委托方: (以下简称甲方)
设计方: (以下简称乙方)
甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事,经协商同意,达成协议如下:
第一条 工程概况
房屋结构和面积:厅厨卫; 总建筑面积 平方米。
装修后的使用用途:
第二条 设计内容和范围
双方商定采取:(一)由乙方提供设计方案,即室内装饰装修效果图设计;(二)专业(土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等)施工图设计的第 种方式,具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。
第三条 甲方向乙方提交的有关设计基础资料
甲方最迟应于 年 月 日以前,向乙方提交如下:(一)地形图;(二)地质资料;(三)房屋平面图;(四)设计委托书;装饰设计合同(五)根据口述整理的设计委托纪要;(六)房屋结构照片; (七)设计说
明等第 项设计基础资料,以作为乙方设计的依据。
第四条 设计收费
双方商定采取:(一)按房屋建筑面积的比例,计取设计费;(二)室内各部位装饰装修效果图设计 元/份(每增加一份加收成本费 元);(三)专业施工图设计 元/份(每增加一份加收成本费 元)的第 种方式。
上列设计费合计为元整)。
第五条 设计的阶段及其期限与设计费的支付
定金的支付:本合同生效后,由甲方向乙方支付设计费的 以作为定金。
设计的第一阶段:乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后一零日内,提出设计构想,并形成设计方案平面图(或创意透视草图),由甲方审阅确认后,须向乙方支付设计费的 %, 即 元。
设计的第二阶段:乙方在收到项设计费后的一五日内,完成施工图设计,包括平面布置图、天花(砌墙、地台)平面图、效果图及物料样板,由甲方确认后,须向乙方支付设计费的' ,即
设计的第三阶段:乙方在收到项设计费后二零日内,完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
设计修改费:甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见,乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费(其中涉及设计方案的修改,每次不低于一零零零元)。
外出差旅费:如果甲方需要乙方派员到外地(大连市区以外)参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等,除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外,须向乙方支付一零零零元/天的费用。
经甲乙双方确认的图纸、物料清单,由乙方加盖公章后有效。否则,应为无效,即不对其后果承担任何责任。
第六条 甲方责任
按本合同第三条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料,并对其完整性、真实性负责。其中,如果逾期提交,乙方完成设计的时间随之顺延;如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改,而导致设计返工,须另付设计修改费。
对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。
施工中,甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则,因此而产生的后果,尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果,均由甲方承担。
未经乙方同意,不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果,向第三方转让或用于本合同外的项目。否则,按本合同第 项承担违约责任。
按时足额地向乙方支付设计费用。
第七条 乙方的责任
按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。
施工中,乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底,并不定期地进行跟踪、指导,协助解决技术上的问题,其期限为九零天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后,仍需乙方设计师提供技术服务,则须按 一零零零 元/天的标准向乙方支付费用。
因设计错误造成工程质量事故损失的,除应及时采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求,应予以拒绝。
参加本工程的竣工验收。
第八条 合同的变更和解释
本合同生效后,如果任何一方非经与对方协商同意,不得变更和解除合同。
双方就合同变更和解除达成一致后,应制作补充协议,并由双方签字或盖章生效。
第九条 违约责任
本合同在履行期间,属甲方单方要求解除合同的,如果乙方尚未开始设计工作的,则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的,进行到何阶段,就按该阶段金额比例(不论该阶段的设计量是否达到)向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的,不论是否已经开始设计工作的,则应双倍返还已经收取的定金。
甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的,应按设计费总额的二‰的比例,由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过一五日以上的,守约方有权暂时中止履行本合同,并书面通知违约方。
甲方未经乙方同意,将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果,向第三方转让的,须一次性向乙方支付二万元的违约金。
第一零条 争议的解决方式
本合同在履行期间发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
第一一条 其他
甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等,所需费用由双方另行商定。
乙方在设计及装修施工的过程中,可不必征得甲方许可,在施工现场从事设计业务方面的广告宣传,并对装修全过程的进展、竣工状况进行拍摄记录存档。
本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
设计备案合同范本 第七四篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司电子光盘杂志设计 事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:
电子光盘杂志设计
二、委托设计费用:
一、第一;电子杂志系统开发费用共计人民币 五五零零 元整,第二;光盘制作及封面设计包装元/张,制作一零零零张,共计人民币 四五零零 元整;本项目设计总金额共计: 一零零零零 元整
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订之日起预付项目总金额六零%定金,即人民币: 六零零零 元整。通过现金方式或银行转账到乙方帐户作为项目启动资金。
二、电子杂志设计工作完成后,甲方需签字或盖章确认(以传真、邮件方式确认同样有效),确认日期为五个工作日,确认后甲方应一次性付清每期电子杂志设计费用的全部余款。
四、乙方制作的时间、交付方式、制作约定细节:
设计备案合同范本 第七五篇
甲方:乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托《亚太广告》DM报纸设计排版事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
一、乙方依据甲方要求设计排版DM报纸的版式。
二、乙方依据甲方提供的资料及要求设计DM报纸中所有内容。
三、甲方须向乙方提供设计资料中文字资料的电子版。
四、乙方不负责DM报纸的文字校对。在设计初稿制定后,乙方须将DM报纸打印样稿交至甲方,由甲方校对后签字确认后所出现的文字及版面错误一律与乙方无关。
五、乙方不负责为甲方设计与DM报纸无关的设计稿,如需设计,设计费甲乙双方另行商议。
二、设计与制作费用:
如甲方DM报纸每月设计排版八期,设计费一二零零元/月;如甲方DM报纸每月设计排版四期,设计费九五零元/月。
每月设计排版期,设计与排版费用为:人民币¥元, (大写:元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时向乙方支付当月委托设计与制作总费用的'五零%即人民币 ¥ _________ 元整,(大写: 元整)。
二、乙方将设计排版印刷文件交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥元整(大写:)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
一、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的设计要求。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
地址:地址:
电话:电话:
日期: 年 月日 日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第七六篇
规划 设计 合同
工 程 名 称:
工 程 地 点:
合 同 编 号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
委托方:
设计方:
签 订 日 期:
委托方:[ ]
设计方:[ ]
委托方委托设计方承担[ ]规划设计,工程地点为
[ ],经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条 本合同签订依据
《^v^合同法》、《^v^城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《辽宁省城市规划设计行业收费标准》和《工程设计收费标准》。
国家及地方有关规划设计管理法规和规章。
规划项目批准文件
其他:
第二条 设计依据
委托方给设计方的委托书或设计中标文件
委托方提交的基础资料
设计方采用的主要技术标准是:
□《城市规划编制办法实施细则》
□《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ一三七-九零)
□《村镇规划标准》(GB五零一八八-九三)
□《城市居住区规划设计规范》(GB五零一八零-九三)
□《城市道路交通规划设计规范》(GB五零二二零-九五)
其 他:
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
合同书
中标函(文件)
委托方要求及委托书
投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写) 名称 :
规模 :□ 用地□ 人口 □ 其他 阶段 :□ 区域规划□ 总体规划 □ 分区规划□ 控制性详细规划
□ 修建性详细规划 □ 专项规划 □ 其他 设计内容:
第五条 委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
□地形图纸(比例尺[ ])
□地形图电子文件(□光盘 □软盘)
□其它资料
□时 间
第六条 设计方向委托方交付的设计文件、份数、地点及时间
□蓝图[ ]套
□彩图[ ]套
□说明书或文本[ ]套
□时间、地点[]
第七条 费用
根据本合同第条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费为
[ ]万元。
如果上述费用为估算设计费,则双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计也应做相应调整。
第八条 支付方式
本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的三零%,计[]万元作为定金及启动资金(合同结算时,定金抵作设计费)。
设计方提交[]设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的四零%,计[]万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,分期分批向设计方支付总设计费的三零%,计[ ]万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。
双方可委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
委托方责任
委托方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。
委托方提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限一五天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议
(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。
在未签订合同前委托方已同意,设计方为委托方所做的各项设计工作,委托方应支付相应设计费。
在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的全部支付。
委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过三零天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,委托方均应支付应付的设计费。
委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。
委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
设计方责任
设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现、、
、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
设计合同有效年限为[ ]年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。
负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方设计错误造成工程质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向委托方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的[ ]%。
由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,委托方与设计方应及时协商解决。也可由当地规划或建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由
[ ]仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 本合同双方签字盖章即生效。一式[]份,委托方[]份,设计方
[]份。
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
委托方名称:设计方名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)委托代理人:(签字) 项目经理:(签字)项目经理:(签字) 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)
备 案 号:经 办 人:
备案日期: 年 月 日鉴证日期: 年 月 日
设计备案合同范本 第七七篇
发包人代表(甲方):_____________________
承包人代表(乙方):_____________________
合同双方根据《^v^合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。
一、甲方将位于________________________的一件套房交由甲方装修,总面积为________平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
二、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的`财务乙方概不负责。
三、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
四、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
五、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。
六、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。
七、乙方要认真履行合同条约,按时保质保量地完成任务。
八、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改,其中产生的费用由双方协商。
九、总工程的费用为________元,在工程结束后_______个月内没有质量问题,甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方(签章):__________________
乙方(签章):__________________
_________年______月___日
_________年______月___日
设计备案合同范本 第七八篇
承接方(乙方):________
工程项目:________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程地址:___________________________________
二、居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫
(一)______室,计______平方米;
(二)______厅,计______平方米;
(三)______厨房,计______平方米;
(四)______卫生间,计______平方米;
(五)______阳台,计______平方米;
(六)________过道,计______平方米;
三、其他(注明部位)____________,计________平方米。
总计:施工面积____________平方米。
四、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
五、委托方式:____________________________________________
六、工程开工日期:______年______月______日
七、工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见《家庭装潢工程材料预算表》。
一、材料款__________元;
二、人工费__________元;
三、设计费__________元;
四、施工清运费__________元;
五、搬卸费__________元;
六、管理费__________元;
七、税金()___________元;
八、其他费用(注明内容)______________元。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。
二、工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准DB三一/T三零-一九九九《住宅装饰装修验收标准》规定。
三、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
四、质量检查监督部门:上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
五、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
六、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
一、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
二、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
三、甲方负责采购供应的材料、设备,详见《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的一零%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
一、合同一经签订,甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的五零%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的.四零%。剩余一零%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
付款百分比
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
甲方付清工程价款,详见《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
二、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
三、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
四、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的一%支付给乙方。
第六条:工程工期
一、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的一%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的一%作为误工费支付给乙方元。
二、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙出。
设计备案合同范本 第七九篇
项目名称:
工程地点:
合同编号:
甲 方:乙 方:北京海创时代建筑设计有限公司
签订日期:
^v^^v^
国家工商行政管理局
甲方: (以下简称甲方)
乙方:北京海创时代建筑设计有限公司 (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担(名称暂定)概念规划设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
一.《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
二.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
三.建设工程批准文件。
第二条 本合同包含的内容、名称、规模、阶段及设计费如下:
一.本合同设计内容为在概念规划设计,该项目规模约 万平方米。
二.根据甲乙双方协商,乙方提供概念性规划设计,此部分工作费用 万元。
三.概念规划设计工作内容为:
(一)概念性总平面布局
(二)交通、园林、功能等分析图
(三)建筑方案选型
(四)建筑总体造型设计
(五)设计说明
第三条 设计成果及提交数量
乙方应向甲方提供概念性规划设计成果为:
(一)规划设计说明
(二)总平面图(彩色、黑白图各一张)
(三)功能分区图
(四)交通分析图
(五)景观示意图
(六)建筑方案选型
(八)总体鸟瞰图(不超过二张)
(九)主要人视点效果图(不超过四张) 注:中期以草图形式深入沟通,甲、乙双方达成一致意见后,最终完成正式成果。
以上设计成果一式三份,装订成册(A三)。
第四条 设计周期
一.概念性规划方案:合同生效后 个工作日
注:一.以上设计周期不包括政府审批及甲方确认成果时间。
二.如在乙方开始设计后甲方变更设计任务书内容,则设计周期需由双方另行商定。
三. 中期以草图形式深入沟通,甲、乙双方达成一致意见后,最终完成正式成果。
第五条 设计取费
一.本合同总价为: (即人民币:万元)
二.付款进度:
注:一.乙方提交各阶段设计文件的同时甲方应支付相应阶段设计费,若甲方未在约定时间内
向乙方支付设计费,则乙方有权暂停下一阶段的设计工作,此后设计成果的提交时间则根据付款时间相应顺延,乙方不承担由此造成的损失。
二.上述费用中只包括一轮设计费用,如需再进行修改,则每一轮修改甲方须再支付乙方
设计费万元。
第六条 双方责任
一.甲方责任:
(一)甲方变更委托设计项目内容、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付
设计费、返工费,相关费用甲乙双方另行协商。实际工作量不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方本项目的所有设计指令必须由指定的项目负责人签字后以正式传真形式下达给乙方,并及时向乙方提供相应的政府批件及附图;乙方据此开展各阶段设计工作并以此作为相应阶段设计工作开始时间。
甲方在接收乙方提交的设计成果时,须由指定的项目负责人签署图纸签收单。
甲方指定的本项目负责人为 (手签)。如甲方中途更换本项目负责人,需提前一周书面通知乙方,并征得乙方书面同意。
甲方应在收到乙方各阶段图纸后三日内给乙方回复成果确认单或修改意见单,否则乙方下一阶段设计工作时间根据实际确认时间相应顺延。
二.乙方责任:
(一)乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果,并对其负责。
(二)乙方采用的主要技术标准是:
严格按照国家强制性标准、法律法规执行。
(三)设计合理使用年限为五零年。
(四)乙方按本合同第二条、第四条和第五条规定的`内容、进度及份数向甲方交付设计成果。
(五)乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料,如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
(六)乙方应与甲方指定的项目负责人及时联络,积极合作。
(七)乙方对甲方提出的修改变更指令应尽快做出回应(最多不超过三日)。具体修改或变更的工作时间由甲乙双方协商确定。
(八)如因乙方原因的修改,则乙方应配合修改,并不再收取费用。
第八条 违约责任
一.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还
甲方支付的定金;已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
二.甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该阶段应支付金额万分之五的逾期违约金。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建超过三个月,甲方应按乙方的实际工作量支付相应设计费。
三.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成的工程质量事故损失,乙方负责立即采取补救措施,并免收直接受损失部分的设计费。
四.由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条、第五条规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的万分之五。
五.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还已收定金。
第九条 其他
一.本合同费用中不包含乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。
二.本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同约定的份数时,甲方自付费用。
三.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,需另行支付费用。
四.由于不可抗力因素(如洪水、地震、水灾等自然灾害及战争等人力无法抗拒、不可预料又不可避免的事件;无支付能力、破产等不视为不可抗力)而一方不能履行合同的,在取得有关部门的不可抗力的认定后不视为违约。
五.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成时,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
六.本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
七.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;本协议签订后,在设计过程中任何对本协议内容的变更或修改以及甲方对设计的修改意见均应以书面形式做出,并经双方项目负责人签字且加盖双方公司公章确认。
(以下无正文)
甲方名称: 乙方名称:北京海创时代建筑设计
设计备案合同范本 第八零篇
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:
二、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥×元,(大写:元整)。
三、付款方式:
一、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的五零%即人民币¥×元,(大写:)。
二、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥×整(大写:)。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
一、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
二、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
一、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
二、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
三、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
一、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
二、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
一、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
二、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
三、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
一、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
二、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
七、违约责任:
一、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
二、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表签名: 乙方代表签名:
地址: 地址:
设计备案合同范本 第八一篇
合同编号:
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
根据《^v^经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
一。工程地点:
二。建筑面积:
三。使用性质:
四。房屋结构:
二、设计程序:
一。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M二×元/M二计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)M二×元/M二计取,设计费总计元。
二。设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。
三。乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意*草图,由甲方审阅。
四。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
五。施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
六。甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。
七。施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
八。其它约定:
三、双方责任:
(一)甲方责任:
一。甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
二。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
三。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出二次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
四。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
五。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。
六。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
七。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
八。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
(二)乙方责任:
一。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
二。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
三。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
四。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
一。本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
二。凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
三。如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
四。对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
五。本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。
六。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
七。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表签名:乙方代表签名:
电话:电话:
地址:地址:
日期:二零一X年月日
日期:二零一X年月日
设计备案合同范本 第八二篇
甲方名称:_________
乙方名称:________设计工作室
公司地址:_________
工作地址:__________________
为了保证甲、乙双方能够合作愉快,以及提高双方的工作效率,本着精诚合作、互惠互利的原则,甲乙双方结为战略合作伙伴,特签定以下合作协议:
一、甲方可将乙方在组织结构上编制为其企划设计部,在配合甲方工作中,乙方均以甲方划设计部或企划顾问的名义参与工作。
二、乙方所有成员均可为甲方工作,但具体可由乙方按照需要自行调配,正常工作地点目前仅限_____内环线以内企事业单位。
三、乙方负责甲方企业形象广告和产品形象广告的设计工作,保证及时完成甲方委托的设计事务,并保证其设计质量达到甲方的要求,乙方积极主动维护甲方公司的品牌形象推广工作。
四、甲方给乙方设计的工作量为:每月最多不超过_________个标准P(一页纯平面图为一个标准P,特殊性质设计不在此例,比如标志设计)。如果超出最多工作量,所超出的量费用按实另计。
五、甲乙双方的费用按月现金结算。每月月终____日内,即每月____日前甲方必须结算上月费用给乙方,结算_____元人民币/月。但在签定此合同之时甲方须向乙方支付一零零零元费用做为预付金,合同终止时退还甲方。
六、双方结算的'费用仅为设计服务费用,不包括以上合作所产生税费。如甲方有乙方此合同工作范围之外其他项目与乙方合作,双方可另行签定单项合作协议。乙方保证以最优的价格服务甲方。
七、若因乙方原因其设计不符合甲方要求,则甲方有权终止双方的合作,费用按月周期内平均每天的费用(_________元/天)进行结算。
八、在合作期内,乙方为甲方设计的作品,在甲方付清相应服务费用后,其知识产权即属于甲方,乙方不得擅自将其转让甲方之外任何第三方作为商业用途。但乙方保留用于参展、评选的权利。合同期满后乙方将全部电子文件及相关甲方资料移交甲方。
九、乙方有权拒绝甲方委派的非甲方公司的广告设计事务。
十、单次合作周期最短不少于三个月,最长不超过十二个月。
此次合作的期限为:二零________年____月____日到二零________年____月____日。
十一、双方因不可抗拒力(如地震、台风、战争)而使本协义终止,不在违约范围内。
十二、未尽事宜,双方另行友好协商解决
本协议一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力
甲方:________
乙方:____________设计工作室
代表:_________
代表:____________
签章:_________
签章:____________
日期:____
日期:____________
设计备案合同范本 第八三篇
委托方(甲方):
承包方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订合同,以便共同遵守。
第一条工程概况:
一、工程地址:。
二、居室规格:
三、承包方式:包工包料。
四、施工内容:施工内容祥见本合同附件。
五、工程开工日期:
六、工程竣工日期:
七、工程总天数:____天。
第二条工程总价款:
工程总价款:付款方式:一次性付款。
第三条质量要求:
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称给双方认可。
二、工程验收标准,双方同意参照国家规定执行。
三、施工中,甲方如有增加施工项目,双方应确认,增加的费用,应另签订合同。
四、凡由甲方日行采购的'材料、设备、产品质量四甲方负责,施工质量由乙方负责。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
设计备案合同范本 第八四篇
甲方: 有限公司(以下简称“甲方”)
乙方: 有限公司(以下简称“乙方”)
甲、乙双方经过共同协商,就甲方委托乙方设计XXXX楼书有关事宜达成如下协议:
一、工作范围
一、 设计XXXXX楼书(时间介定为XXXX年XX月XX日)
二:费用标准(此价格包含出菲林、打样、交通费,但不包括制作、印刷费用):
一、根据原订价格,楼书设计费用收取标准如下:
XXXXX楼书设计 ---元/P
二、总金额:
根据甲方所需P数计算(原定P,共计:元)
三、付款方式
甲方确认楼书设计稿后结算,结算期为确认后三个工作日内。
四、双方责任
一、甲方须向乙方提供与设计相关的各种必需资料,以确保乙方按时完成工作任务;
二、由于甲方原因变更原有的'指示,甲、乙双方应另行协议,并达成书面性文件;
三、代理期间双方各项行动须遵守《^v^广告法》的规定;
四、由于甲方或乙方的责任而出现的追加费用等其它费用,由责任方承担其费用和相应的责任;
五、甲方须按本合同的付款方式和数额执行付款,否则乙方有权停止工作;
六、甲方按本合同规定付款,则独家拥有乙方所提供创意设计稿件(包括广告文案)的使用权。
五、其它
一、未尽事宜,经双方友好协商解决,并达成书面补充协议。
二、本合同一式贰份,经甲、乙双方签署生效。甲、乙双方各执其一,同具法律效力。
甲 方:有限公司
代表人:
时 间:
乙 方:广告有限公司
代表人:
时 间:
设计备案合同范本 第八五篇
甲方:__________装饰设计工程有限公司
乙方:______________________________
甲乙双方经平等协商,特订立本协议,以兹共同遵守。
一、甲方就与位于浙江诸暨次坞的客户___________集团有限公司办公楼室内设计签订设计合同一事,特委托乙方负责此项设计内容。
二、乙方愿意接受和承担此项设计内容的各项工作。乙方在与本合同合作期商,不得违法窃取、使用和泄露甲方的商业秘密,亦不得有为社会第三人违法窃取、使用、泄露商业秘密及其他违法行为提供便利。
三、由于乙方设计所引起的一切责任由乙方直接承担。
四、设计委托费用细则
一.经双方友好协商,甲方愿意以该合同总价的___________%(以甲方所收的款项为准)作为乙方的设计费用(其中包括陆套施工蓝图),乙方设计必须达到客户确认,材料并注明所用材料的型号、规格及质量等级等。
二.甲方与客户签订合同中所列的效果图以及需盖设计院公章费用,甲、乙双方各承担___________%(效果图与盖章费用包含在甲方付给乙方___________%设计费中)。
三.合同所需缴纳的税金由甲方承担。
五、违约责任
双方必须遵照此协议严格执行,如有违反,则应赔偿非违约方相应的损失。
六、其他
甲、乙双方的委托事项仅限于此项目,如有其他事项,则另行订立委托协议。注合同附件为:________________,该附件与合同具有同等效力。
甲方:______________________
乙方:______________________
签订日期:__________________
设计备案合同范本 第八六篇
甲方:
乙方:工程地点:
甲、乙双方共同商议,乙方为甲方作办公室的装修,具体内容如下:
一、装修的内容:
一、整个办公室的墙面处理,所用的水泥、沙子、乳胶漆、人工费均由乙方负责。
二、对所有应铺设的强化木地板的地面进行找平。全部材料人工费均由乙方负责。
三、对电路、信号线路进行改造要求每个房间及大厅都有相应的一个电话线及电脑信号线。大厅房间要求由一个电话及不少于六个电脑信号线。
四、吊顶及形象墙的设计制作全由乙方负责。
五、卧室的内部设计及隔墙的装饰。
六、办公所用屏风和桌面、椅子按甲方要求,由乙方制伏。款式和颜色都由甲方决定。
二、付款方式
合同签订后支付 元人民币,待室内装修完支付 元人民币。最后办公设备制做完后一次性付清余款。
甲方: 乙方:
年 月 日
设计备案合同范本 第八七篇
发包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
、工程名称:
、工程地点:
、承包范围:施工图范围内的装饰装修、卫生器具、照明灯光等图纸设计全部内容。(不包括卫生间防水、门及门套安装、壁纸、沙发及沙发台。)
、承包方式:包清工;
、工期:
开工日期:二零xx年一零月一日,
竣工日期:二零xx年一二月二九日(总日历工期天数九零天)
、工程质量:合格;
、合同单方价款:二八零元/平方米;(暂按二三八零㎡签订合同,最后按实量面积结算)建筑面积:二三八零㎡合同总价款:六六六四零零元(陆拾陆万陆仟肆佰元)以上合同价款包含人工费、机械费
管理费、成品保护费、安全文明施工费、利润、规费、税金等合同明示或暗示的所有责任、义务和风险以及与此有关的所有费用。
第二条甲方工作
、开工前五天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明四份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,水电费由甲方负责;并说明使用注意事项。双方按有关规定分别办理施工所涉及的各种申请、批件等手续并按有关规定各自承担相应的费用。
、指派邢东明、梁银声为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜,积极配合乙方工作。
、乙方负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失,如有损失承担相应费用。
、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条乙方工作
、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
、指派徐云才为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,负责全面的施工管理的各项事宜。乙方必须服从甲方代表和工程监理的管理,严格按照建设规范及甲方要求开展具体各项工作。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,负责保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的`关系。
、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,发生损坏的由乙方负责修复,费用由乙方承担。
、乙方负责提供材料清单,提前五日通知甲方并详细注明材料的型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方,特殊材料出具订购图,甲方按乙方出具材料清单和订购图进行采购,因材料清单或订购图有误所造成的经济损失由乙方承担;乙方在施工中,所有材料不得超过定额损耗,超过定额损耗的部分,由乙方承担,特殊造型处例外。
、乙方应按照江苏省、徐州市及地方的有关安全文明施工的规定,负责工人的安全保障措施,进行安全文明教育和安全文明施工,如因乙方原因导致的乙方和第三人身财产损失,由乙方负全部责任。工程竣工后清理干净施工现场的建筑垃圾和其它物品,按甲方要求集中后由甲方负责统一外运。
、乙方向甲方提供完整的竣工验收资料、结算资料、竣工图纸一式两份,
第四条工期的约定
、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。工期顺延时,乙方应当向甲方以书面形式提出工期顺延的要求,经甲方确认后,工期方可顺延。
、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,造成的经济损失由乙方承担。
、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工八小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条工程质量及验收的约定
、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工验收规范》(GB五零二一零-二零xx)《建筑安装工程质量验收统一标准》(GB五零三零零-二零xx)等国家制订的施工验收规范为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家及江苏省合格工程标准。
、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前二四小时通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。
、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
第六条工程价款及结算的约定
一、结算执行:工程按实结算。执行^v^《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。执行《江苏省建设工程费用定额》(二零xx)的各项要求,该项费用按《江苏省建设工程费用定额》(二零xx)文件规定计算。其他费用按照招投标文件有关规定执行。
、工程报价的依据是甲方提供的图纸内容。施工期内出现变更增减情况时,依照分部分项工程内容的增减进行调整、结算。
、变更部分工程人工单价的约定:装饰人工费执行标准为七八元/定额工日;
、所有结算资料必须经甲方签字,否则无效。
第七条工程款支付约定
工程进度款支付金额及时间:
一、合同订立后乙方开始施工三日内,支付合同价款的一五%;
二、完成总工程量的四零%,支付至合同价款的三零%;
三、完成工总程量的八零%,支付至合同价款的六零%;
四、工程施工完毕,三日内支付至合同价款的八零%;
五、工程验收合格后,七日由乙方向甲方提交竣工结算报告,经甲方审计批准后,三日内支付至结算价款的九五%;结算价款的五%作为保修金。
第八条材料和设备的供应约定
、凡由甲方批价由乙方购买的材料,乙方应提前三天将所需设备材料名称、型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方,甲方应在一日内审核确定签字盖章后方可采购。
第九条设计变更
、工程施工过程中甲方提出的工程变更,应提前五天以书面形式通知乙方,变更产生的工程量增减在竣工结算时增减。
、承包方在施工中提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的更换,须甲方书面同意后方可施工。甲方同意采用乙方合理化建议的,所发生的费用由甲方自行承担。
第一零条有关安全生产和防火的约定
、甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。乙方有责任对甲方提供的施工图纸及做法说明中明显违反消防、防火实际规范的部分提出意见。
、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范,如未按有关施工操作规范发生的火灾及安全事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
、由于甲方确认的施工图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方应及时提出修改意见,甲方采纳的,所发生的工程量增加的费用由甲方承担,如设计图纸确有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方提出合理修改意见甲方不采纳,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
、由于乙方在施工生产中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切都经济损失。
第一一条奖励和违约责任
、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。工期相应顺延。
、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款的万分之一作为违约金。每提前一天竣工,甲方支付乙方合同价的万分之一,作为奖励。
、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第一二条争议或纠纷处理
、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协调解决或请有关部门进行调解。
、争议解决方式:因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商调解不成,从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)
一、提交仲裁委员会仲裁。()
二、依法向当地人民法院起诉。(√)
第一三条其他约定
第一四条附则
、本合同正、副本各两份,双方各执正、副本一份。
、本合同履行完成后自动终止。
、附件:
⑴施工图纸或作法说明;
发包方(盖章)
地址:
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
帐号:
电话:
传真:
邮政编码:
签约地点:
签约时间:年月日
承包方(盖章)
地址:
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
帐号:
电话:
传真:
邮政编码:
签约地点:
签约时间:年月日