衡器检测合同范本
衡器检测合同范本 第一篇
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方附证书和营业执照)
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ一标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：
一、工程名称：宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ一标段。
二、工程地点：盱眙收费站
三、工程期限：二零x年一二月九至二一二零x年六月一零
四、协议职责范围：道路所有需检测项目及原材料检测
五、施工内容：路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准：设计要求
七、甲乙双方的责任和义务
一、甲方的责任和义务
(一)：甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室，有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料，以保证合同的顺利签署。
(二)：一般情况下，甲方负责样品的扦取工作，如要委托乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳一定的费用。
(三)：甲方有义务提供给乙方数量充足，密封完好，符合检测要求的样品。
(四)：甲方有义务批批填写检测业务委托联系单，并在委托单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。
(五)：甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(六)：甲方有义务及时领取检测报告。
二、乙方的责任和义务
(一)：乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(二)：乙方严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(三)：乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
(四)：乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
(五)：乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后，应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
(六)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。
(七)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算
一、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。
二、付款方式：按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿
如果在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年月日
年月日
衡器检测合同范本 第二篇
甲方：
乙方：
依据《_合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：
第一条：检测内容
一、工程名称：
二、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条：检测费用和结算
一、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；
二、检测费用累计达到 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后零个工作日内结清；
三、乙方向甲方提供 四份检验报告（原件）。超出部分按叁元份计。
第三条：双方责任
一、甲方责任
一）负责对见证材料出具相关证明；
二）及时提供建筑材料的试件；
三）及时和乙方进行结算。
二、乙方责任
一）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；
二）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；
三）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；
四）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
一、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；
二、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的.责任由乙方全部承担；
三、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
一）仲裁机构申请仲裁；
二）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。
甲方（盖章） 乙方（盖章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
签约代表： 签约代表：
签约日期：
衡器检测合同范本 第三篇
工程名称：
委 托 方：
公司监制
根据《_合同法》、《_消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(GA五零三—二零xx)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求：
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项：
一、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：
(一)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(二)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(三)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(四)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_________天。
三、收费标准：
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省零九零八二三为标准。
一建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。
二 系统项目检测列下：
一、火灾自动报警系统。
二、消火栓灭火系统。
三、自动喷淋灭火系统。
四、消防给水系统。
五、消防电源。
六、正压送风系统。
七、机械排烟及通风空调防火系统。
八、应急照明及疏散指示。
九、防火门。
一零、防火卷帘及防火隔断。
一一、消防电梯。
一二、消防通讯。
一三、消防广播。
一四、气体灭火系统。
一五、泡沫灭火系统。
一六、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________，合计金额_________元，大写__________________________。
三该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的八%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 元。
四该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的三%收取。该工程消防设备造价为 元，合计金额 元，大写 。
该工程建筑消防设施检测费总计：
小写________________________________________;
大写________________________________________。
四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份，所出具的报告应科学公正，乙方需对报告负责。
五、建筑消防设施检测费支付方式：
本合同签订之日付合同总价款的 %，计 元
进场检测时付总价款的 %，计 元 ，
检测完毕，乙方出具正式书面检测报告，甲方将余款一次结清。
六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告
乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA五零三-二零xx)》，对该工程进行消防检测并出具科学的.报告。
七、违约金：
违反本合同约定，按国家合同法的规定，承担违约责任。
争议的解决办法：
在合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，双方协商不成的，经双方商定，可采用以下方式解决：
一.因本合同所发生的争议，申请当地仲裁委员会仲裁。
二.按司法程序解决。
八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：
一.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA五零三-二零xx)》，对该工程实施检测，乙方对规定的检测范围负责，承担检测评定责任。
二.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA五零三-二零xx)》，对该工程实施检测。
三.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测，检测后，若现状发生改变，乙方概不负责。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
签订地点： 省 市(县)
签订日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
衡器检测合同范本 第四篇
甲方(委托人)：四川XX公司大唐丘北XX马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：____县建设工程质量检测中心
检测机构编号：二五零零九八
根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云
____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
工程名称：大唐丘北XX马路风电场道路工程
工程地点：____县舍得乡
结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
监督单位：XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部